Docstoc

000414_EXO-2-2006-GR PASCO_OBRAS-BASES

Document Sample
000414_EXO-2-2006-GR PASCO_OBRAS-BASES Powered By Docstoc
					GOBIERNO REGIONAL PASCO
    Comité Especial para Ejecución de Obras


   PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE
         SELECCIÓN Nº 0002-2006-GR PASCO/OBRAS, por Items
                         (Concurso Oferta)

   ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:
   1.- “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR BOLOGNESI E
        INTECEPTOR PATARCOCHA DE CHAUPIMARCA.
   2.- “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
       DESAGUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO TUPAC AMARU DE
       CHAUPIMARCA”


                     CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA PROGRAMADA

ENTIDAD QUE CONVOCA:                          Gobierno Regional Pasco
DOMICILIO:                                    Edificio Estatal Nº 01 San Juan Pampa Yanacancha Pasco
RUC:                                          20489252270
PROCESO DE SELECCIÓN:                         Exoneración de Proceso de Selección
                                              N° 0002-2006-GR PASCO/OBRAS
OBJETO DEL PROCESO:                           Seleccionar a la persona natural o jurídica, dedicada a la
                                              construcción, debidamente inscrita en el Registro Nacional de
                                              Contratistas, que se encargue de la ejecución de las obras:
                                              Item 1: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR
                                              BOLOGNESI E INTECEPTOR PATARCOCHA DE CHAUPIMARCA”.
                                              Item 2: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE
                                              AGUA Y DESAGUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO TUPAC AMARU
                                              DE CHAUPIMARCA”.
                               A realizarse en el distrito de Pasco, Provincia y Departamento de
                               Pasco.
VALOR REFERENCIAL              Item 1: S/. 1’934,624.00
(INCLUIDO IGV):                Item 2:        882,162.14
                               Precios referidos al mes de Setiembre del 2006.
LUGAR, HORARIO Y COSTO Lugar : Unidad de Procesos de Selección, sito en el Edificio
DEL        DERECHO         DE           Estatal Nº 01 San Juan Pampa Yanacancha Pasco, en el
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO                  Horario: De 8:00 a 13:00.
DE PARTICIPANTES:              Costo : S/. 100.00, se entregará en CD las Bases, Expediente
                                        Técnico y los planos respectivos a empresas invitadas.
CALENDARIO DEL PROCESO
Convocatoria e Invitación                                   El día 20 de Noviembre del 2006
Registro de participantes                                   Del día 20 – 21 Nov. del 2006
Presentación de Propuestas y Apertura de Sobres N° 1        El día 23 de Noviembre del 2006, a
y Otorgamiento de Buena                                     horas 10:00, en Auditorio 1ro de
                                                            Agosto del GR Pasco Sede Central
                           REPUBLICA DEL PERU

                     GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




       PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE
                   PROCESO DE SELECCIÓN

                    Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS




ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS:
1.- “Ampliación y Mejoramiento del Colector Bolognesi e Inteceptor
    Patarcocha de Chaupimarca”.
2.- “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Desagüe
    del Asentamiento Humano Tupac Amaru de Chaupimarca”



                         BASES DE SELECCION



                                  Financiado por:

     Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon, Fondo de Compensación Regional,
                            Donaciones y Transferencias




                                 PASCO - PERU
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                                  INDICE
BASES PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN

1.0      GENERALIDADES                                                                               5
2.0      VALOR REFERENCIAL                                                                           6
3.0      CONDICIONES GENERALES – REQUISITOS                                                          6
4.0      MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                       7
5.0      SISTEMA Y MODALIDAD DEL PROCESO                                                             8
6.0      FINANCIAMIENTO                                                                              8
7.0      CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN                                                         8
8.0      REGISTRO DE PARTICIPANTES                                                                   8
9.0      PROCEDIMIENTO DE EXONERACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA                                9
10.0     PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN CONSORCIO                                                      9
11.0     INSPECCIÓN PREVIA                                                                           9
12.0     PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO                                                      10
13.0     CONTENIDO DE LA PROPUESTA                                                                   10
14.0     DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS                                                        12
15.0     EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS                                                                13
16.0     APERTURA DEL SOBRE Nº 2. – PROPUESTA ECONÓMPASCO                                            14
17.0     DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO                                                            14
18.0     CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES                                                              15
19.0     CANCELACION DEL PROCESO                                                                     16
20.0     DECLARATORIA DE PROCESO DESIERTO                                                            16
21.0     GARANTIAS CONTRACTUALES                                                                     16
22.0     SUSCRIPCION DEL CONTRATO                                                                    16
23.0     VIGENCIA DEL CONTRATO Y COMPUTO DE PLAZO                                                    19
24.0     ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS                                                            19
25.0     ASPECTOS ESPECÌFICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS                                            19
26.0     INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA                                                       20
27.0     CONTROL DE LA OBRA                                                                          20
28.0     DE LA FORMA DE PAGO                                                                         20
29.0     DE LAS OBRAS ADICIONALES                                                                    21
30.0     REAJUSTE DE PRECIOS                                                                         21
31.0     EL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES                                                                 21
32.0     LA RECEPCION DE LA OBRA                                                                     21
33.0     DE LA LIQUIDACION DE OBRA                                                                   21
34.0     RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA                                                             21
35.0     PENALIDADES                                                                                 22
36.0     RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO                                                      22
37.0     SOLUCION DE CONTROVERSIAS                                                                   23
38.0     OTRAS OBLIGACIONES                                                                          23
39.0     POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR                                                               24
40.0     RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO                                                         24
41.0     SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                 25


FORMATOS                                                                                             26
FORMATO N° 1:     CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA                                              27
FORMATO N° 2:     DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DEL INVITADO                                  28
FORMATO Nº 3 :    DECLARACION JURADA DEL POSTOR (Referencia: Artículo 76                             29
FORMATO Nº 4 :    COMPROMISO DE CONSORCIO                                                            30

FORMATO N° 5 : OFERTA DE CONTRATAR PERSONAL DE LA ZONA                                               31


PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                      3
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




FORMATO N° 6 : PLAZO DE EJECUCION                                                                    33
FORMATO N° 7: COMPROMISO DE INTEGRIDAD                                                               34
FORMATO N° 8: OBRAS EN GENERAL                                                                       36
FORMATO N° 9: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES                                                         37
FORMATO N° 10: C.V. DEL PERSONAL PROFESIONAL                                                         38

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS                                      39

FORMATO N° 11: EQUIPO MINIMO OFERTADO POR EL POSTOR                                                  40

VARIOS

FORMATO N° 12: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMPASCO CON MODELO
               DE PROPUESTA ECONÓMPASCO                                                              41

ANEXOS

ANEXO Nº 1 : REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS                                                         43
ANEXO Nº 2 : FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION                                                      46
ANEXO Nº 3 : PROFORMA DE CONTRATO                                                                    49
ANEXO Nº 4 : ANTECEDENTES CONTRACTUALES DEL INVITADO                                                 62
ANEXO Nº 5 : EXPEDIENTE TECNICO                                                                      65




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                      4
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



              PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE
             PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                          CONCURSO OFERTA (por relación de ítems)
            ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

            1.- “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR BOLOGNESI E INTECEPTOR
                 PATARCOCHA DE CHAUPIMARCA”.
                                    BASES DE LOS SISTEMAS
            2.- “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONADMINISTRATIVASDE AGUA Y DESAGUE DEL
                 ASENTAMIENTO HUMANO TUPAC AMARU DE CHAUPIMARCA”




1.0      GENERALIDADES


        El Plan Anual de Adquisiciones de GOBIERNO REGIONAL PASCO, considera la ejecución de un
        proceso cuyo objeto es la ejecución de las Obras: “Ampliacion y Mejoramiento del Colector
        Bolognesi e Inteceptor Patarcocha de Chaupimarca” y “Mejoramiento y Ampliación de los
        Sistemas de Agua y Desague del Asentamiento Humano Tupac Amaru de Chaupimarca”, de
        acuerdo con lo especificado en la presente Bases, el Expediente Técnico, y otros documentos
        complementarios al presente proceso.

1.1      Objeto

        El objetivo de la presente Exoneración es seleccionar e invitar a la Empresa o Consorcio que desarrolle
        los Estudios y Ejecute las Obras de “Ampliación y Mejoramiento del Colector Bolognesi e
        Inteceptor Patarcocha de Chaupimarca” y “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua
        y Desague del Asentamiento Humano Túpac Amaru de Chaupimarca”, de conformidad a las
        presentes bases, según lo dispuesto en el Articulo 148º del Reglamento. Asimismo cuenta con
        expediente técnico con viabilidad según el Memorando N° 418-2006-G.R.PASCO-GG/GRPPAT e
        Informe Técnico Nº 087-2006-G.R.PASCO-4-2004-EF/ 68.01, y el Memorando N° 415-2006-GR
        PASCO-GRPAT/SGPIMTC/ 09.02.

1.2      Entidad Convocante

         El Gobierno Regional de Pasco, en adelante denominado como GOBIERNO REGIONAL.

1.3      Localización y descripción del proyecto
         En la ciudad de Cerro de Pasco, provincia y departamento de Pasco.

1.4      Plazo de ejecución

         EL GOBIERNO REGIONAL PASCO ha definido como requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento
         en la ejecución de la presente Obra la cantidad de (120) ciento veinte días naturales (30 días de
         Elaboración del expediente Técnico y 90 días de Ejecución de Obra) por cada item u Obra, el cual
         empezará a regir de acuerdo a lo establecido en el artículo 240º del REGLAMENTO.

1.5      Base Legal

        -      Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
               por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 084-2004- PCM, en adelante
               denominados TUO de la Ley y Reglamento respectivamente, así como sus normas ampliatorias y
               modificaciones.
        -      D.S. Nº 063-2006-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
               del Estado, aprobado mediante el D.S. Nº 084-2004-PCM.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                           5
                                         GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




        -     Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG, Modifica diversas Normas Técnicas de
              Control Interno para el Sector Público.
        -     Resolución N° 080-2000-CONSUCODE/PRE, Que aprueba la Directiva N° 006-2000-
              CONSUCODE, que establece pautas para la presentación de garantías.

        -     Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE, Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-
              CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero del
              Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta
              Fianza o Póliza de Caución.

        -     Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

        -     Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje

        -     Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
              República.

        -     Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de fecha 06.12.04.

        -     Ley N° 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006.

        -     Código Civil, en forma supletoria.

        -     Directivas Nºs 001 y 007-2005-CONSUCODE/PRE

        -     Acuerdo de Consejo Regional Nº 104-2006-GRP/CR del 11 de Agosto del 2006.



2.0      VALOR REFERENCIAL TOTAL


El Valor Referencial para la ejecución de las Obras: “Ampliación y Mejoramiento del Colector Bolognesi e
Inteceptor Patarcocha de Chaupimarca” es de S/. 1’934,624.00 y “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas
de Agua y Desague del Asentamiento Humano Tupac Amaru de Chaupimarca” es de S/. 882,162.14, materia
de la presente convocatoria que sumados es: S/. 2’816,786.14 ( Dos millones ochocientos dieciséis mil
setecientos ochenta y seis con 14/100 Nuevos Soles) con precios referidos al mes de Setiembre del 2,006,
(incluido gastos generales, utilidades y tributos).

Cabe señalar que los costos unitarios de los equipos corresponden a los precios de mercado y a publicaciones
especializadas.


3.0      CONDICIONES GENERALES – REQUISITOS


Son requisitos para ser participantes:

        a)    Haber sido invitado.

        b)    Estar registrado; en caso de participantes que se presenten en consorcio, bastará que uno de los
              integrantes se haya registrado.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                           6
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         c)   Estar inscrito en el Registrado Nacional de Proveedores y no estar incluido en el Registro de
              Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado. (PRONUNCIAMIENTO N° 024-
              2006/GTN).

         d)   No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del TUO de la
              Ley .



4.0      SISTEMA Y MODALIDAD DEL PROCESO


        Tipo de Proceso de Selección         :        Exonerado por Desabastecimiento Inminente

        Sistema                              :        Concurso Oferta a Suma Alzada (por relación de ítems)



5.0      FINANCIAMIENTO


         Con Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon, Fondo de Compensación Regional, Recursos
         Directamente Recaudados (Fideicomiso).



6.0      CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN


        Se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente:

        INVITACION
        El 20/11/06.

        REGISTRO DE PARTICIPANTE
        El 20/11/06 y 21/11/06.
        El registro del participante será en la Unidad de Procesos de Selección del Gobierno Regional de Pasco de
        9:00 a.m. a 17:30 p.m. horas en Edificio Estatal Nº 01 San Juan Pampa Yanacancha Pasco.

         PRESENTACIÓN, EVALUACION DE PROPUESTA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
         El 23/11/06, a las 10:00 a.m., hora exacta, en la Unidad de Procesos de Selección del Gobierno Regional
         de Pasco (Edificio Estatal Nº 01 San Juan Pampa Yanacancha Pasco)



7.0      REGISTRO DE PARTICIPANTES


7.1      El Registro de Participantes

         El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y con la aceptación
         de la invitación por escrito, adjuntando los datos del Anexo ANTECEDENTES CONTRACTUALES
         DEL INVITADO, el cual puede ser presentado por mesa de partes, vía fax o correo electrónico al
         email: vleon@regionpasco.gob.pe.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                              7
                                       GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         En atención al artículo 87º del Reglamento, todos los Actos realizados dentro del proceso de selección
         se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE.

         Es de Responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del
         SEACE y revisión de su correo electrónico.



8.0    PROCEDIMIENTO DE EXONERACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA


8.1    Se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el Art. 148 del Reglamento.



9.0    DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EXONERACION


       Los documentos del presente proceso son:
         -      Bases de Exoneración del Proceso de Selección.
         -      Expediente Técnico de Obra y la Proforma de Contrato.

       El Expediente Técnico de Obra según el Anexo I Definiciones, numeral 28 del Reglamento comprende:
       Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de la obra, metrados, presupuesto,
       Valor Referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas, estudio de suelos, estudio geológico, de
       impacto ambiental u otros complementarios.
       La Proforma del Contrato según el Anexo I Definiciones, numeral 48 del Reglamento es el proyecto de
       contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las
       Bases.

       Las Bases Integradas según el Anexo I Definiciones, numeral 4 del Reglamento, son las Bases
       definitivas del proceso de selección, cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones
       producto de las absoluciones de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones
       derivadas de la absolución de observaciones y/o del pronunciamiento de CONSUCODE; o, luego de
       transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado.


10.0     INSPECCIÓN PREVIA


10.1     Es responsabilidad exclusiva de los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde
         se ejecutarán las obras objeto de esta Licitación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así
         como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos
         de la licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta. Sus
         evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio
         ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de
         las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento,
         disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones ,
         y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en este
         proceso.

10.2     No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es
         recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la
         Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto
         para la preparación de la oferta, como para la ejecución de la obra dentro del plazo previsto.


PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                  8
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




11.0     PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO


         Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en la Ley y su
         Reglamento y lo dispuesto en al Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE.

         El número de Empresas para conformar un Consorcio, es potestad de los postores

         Para la participación de postores en consorcio, bastará que uno de los componentes haya adquirido
         las presentes bases, no siendo necesario avisar con anticipación que se va a participar consorciado.
         Se le recuerda que en los sobres a presentar debe figurar además del nombre del Consorcio, los
         nombres de cada consorciado.



12.0     CONTENIDO DE LA PROPUESTA



12.1     La Propuesta se presentará en dos (2) sobres, identificados como sigue:

         "Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y
         "Sobre Nº 2: Propuesta Económica".

12.2     Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos copias. El original marcado
         como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA”.

         La propuesta se presentará en idioma castellano, en original y 01(una) copia, en (02) sobres cerrados,
         uno para la Propuesta Técnica y otro para la Propuesta Económica, en el lugar, fecha y hora establecido
         en las Bases y en la invitación, según el siguiente formato:


             Señores:
             GOBIERNO REGIONAL PASCO
             Atención: Comité Especial Exoneración de Proceso de Selección Nº 0002-2006-GR PASCO/OBRAS
              ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
              “Ampliación y Mejoramiento del Colector Bolognesi e Inteceptor Patarcocha de
              Chaupimarca” y “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Desague del
              Asentamiento Humano Tupac Amaru de Chaupimarca”
              Auditorio 1ro de Agosto del Gobierno Regional Pasco, sito en el Edificio estatal Nº 01 San Juan
              Pampa, Yanacancha, Pasco
              GOBIERNO REGIONAL PASCO
              Pasco - PERÚ

              ITEM No.: ___________

              POSTOR:. ___________                                                    SOBRE Nº:_________




12.3     Sobre Nº 1: Propuesta Técnica

         11.2.1   Índice



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            9
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                  El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos
                  solicitados.

         11.2.2   Contenido del Sobre Nº 1

                  Doc. 1: Carta de presentación - Formato Nº 1. (Obligatorio)

                  Doc.2: Declaración Jurada sobre Información del Invitado (original))
                         Obligatorio. Según modelo del Formato Nº 2.

                  Doc.3: Certificado de Inscripción (Obligatorio)
                         Copia Simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de
                         Proveedores (Capitulo de Ejecutores de Obras)

                  Doc.4: Declaración Jurada (Obligatorio)
                         Conforme a lo establecido en el Artículo 76º del Reglamento. (Formato N° 3)

                  Doc. 5: Promesa de consorcio (Obligatorio de ser el caso)
                          Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las
                          empresas. (Formato N° 4)


                  Doc. 6: Plazo de Ejecución (Obligatorio)

                           Compromiso de ejecutar la obra en el plazo establecido en las Bases. (Formato Nº 6).


                  Doc. 8: Compromiso de Integridad – Formato Nº 7 (Obligatorio)

                  Doc. 9: Documentación relativa a los factores de evaluación (Facultativo)
                          (Formatos Nº 8, 9 y 10)

                            Experiencia en Obras Similares Ejecutadas en los últimos quince (15) años
                             a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo
                             acumulado equivalente al Valor Referencial de la obra, siendo el valor mínimo de
                             cada obra similar el 20% del Valor Referencial, se presentarán conforme al Formatos
                             Nº 9, (presentación facultativa).
                            Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para la obra.
                             Se incluye la denominación de los cargos que serán materia de calificación. El
                             postor presentará el C.V. de cada uno del Personal Profesional mínimo requerido
                             según al Formatos Nº 10, (presentación facultativa).



12.4      Sobre Nº 2: Propuesta Económica

          El Sobre Nº 2, deberá contener la documentación siguiente:

          Doc. 10:         Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 12).

          Doc. 11:         Oferta Económica. Se presentará el detalle del Presupuesto ofertado, indicando los
                           metrados base del Expediente Técnico de la Obra.

                           El postor considerará los precios unitarios sin el IGV que pudiera afectar directamente a
                           los componentes de éstos. En consecuencia, el IGV que grava la factura general del
                           contratista, se consignará en forma separada sobre el total del monto ofertado; se



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                10
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                           anexan modelos.
                           Los Costos Indirectos serán igualmente analizados incluyéndose todos los conceptos
                           necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos considerados en la Obra.

                           El monto total de la Propuesta Económica que la componen será en Nuevos Soles
                           (S/.), y las cifras de los subtotales y totales a consignar tendrán hasta un máximo de dos
                           (2) decimales

                           El análisis de precios unitarios y el análisis de gastos generales será presentado por el
                           ganador de la Buena Pro antes de la firma de contrato.



13.0     DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.


13.1     Se tomará en cuenta lo dispuesto en los artículos 119º, 120º, 121º, 122º y 123º del Reglamento de la Ley
         de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13.2     Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas
         y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto
         que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de
         aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

13.3     Si existieran defectos de forma en los documentos presentados, tales como, omisiones o errores
         subsanables que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo
         máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de notificación, para que el postor los subsane, en cuyo
         caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto
         encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

        Según se define en el Anexo I Definiciones, numeral 22 del Reglamento, error subsanable es aquel que
        incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, siendo susceptibles de rectificarse a partir de su
        constatación, dentro del plazo que otorgue el Comité Especial.

        Son considerados errores subsanables:

        a.    La falta de visado o sello del representante legal autorizado, en alguna de las páginas, a excepción
              de la carta de presentación de la propuesta.
        b.    Ubicación errada de las páginas.
        c.    La no-presentación del número solicitado de copias.
        d.    La falta de foliación en alguna página.
        e.    La compaginación inexacta.
        f.    Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con justificación y a criterio
              del Comité Especial sean procedentes.

         No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica

13.4     Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del Sobre Nº 1, el Comité Especial dejará
         constancia de lo actuado en un Acta la cual podrá ser firmada por los representantes de los postores.

13.5     La aclaración y confirmación de documentos será en estricto cumplimiento de los dispuesto en el artículo
         42º de la Ley Nº 27444, Ley de procedimiento Administrativo General. En atención a los artículos 3º, 294º
         y 297º del Reglamento, toda declaración o afirmación falsa será causal de eliminación y perdida de su
         condición de postor, comunicándose este hecho al CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales
         que se deriven de ellos.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                 11
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




14.0     EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS


14.1     El acto de presentación de la propuesta, apertura de sobre y otorgamiento de la Buena Pro es de carácter
         PRIVADO y se realizará en la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Pasco en la
         fecha y hora señalada en la invitación, basándose estrictamente a lo dispuesto en el Artículo 148º del
         Reglamento.

        Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre Nº 1, el Comité
        Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1, ciñéndose a los Criterios
        de Evaluación Técnica establecidos en las presentes Bases.

         En esta etapa todas las propuestas de los postores serán examinadas para determinar si están
         completas, son válidas y satisfacen todos los requerimientos de los Documentos del Concurso. La
         puntuación máxima es de cien (100) puntos.

14.2     Evaluación de la Propuesta Técnica

        El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta será de cien (100). Serán declaradas aptas las
        Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea mayor o igual a ochenta (80). Las propuestas que no alcancen
        el puntaje de ochenta (80), serán descalificadas y rechazadas en esta etapa y no podrán participar en
        la segunda etapa apertura del Sobre Nº 2 – Propuesta Económi.

        En Base al resultado de la evaluación de los Sobres Nº 1, el Comité Especial elaborará el correspondiente
        informe a ser aprobado por Acta, el mismo que incluirá las Hojas Individuales de Evaluación de Propuesta
        Técnica (una por cada postor) y el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Técnica (REPT).

         Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son como se muestran en el Anexo Nº 2.



15.0     APERTURA DEL SOBRE Nº 2. – PROPUESTA ECONÓMPASCO


15.1     Evaluada y calificada la Propuesta Técnica, en acto seguido se procederá a abrir la Propuesta
         Económica (Sobre Nº 02), del postor apto que ha cumplido con todos los requerimientos solicitados, salvo
         comunicación expresa del Comité Especial. El Comité Especial comprobará que los documentos
         presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial
         devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

15.2     La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de Acuerdo a los Criterios de Evaluación de
         la Propuesta Económica, teniendo presente que las propuestas que excedan en más del diez por ciento
         (10%) del valor referencial, y las que fueran inferiores al 90 % del Valor Referencial, serán devueltas por
         el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Los montos de cada Propuesta Económica de los
         postores hábiles en esta etapa del proceso, serán anotados en el Cuadro Resumen de Evaluación
         Propuesta Económica (REPE), confeccionado según la fórmula señalada en el artículo 69º del
         Reglamento.

15.3     Sobre la base de la integración de los Datos Contenidos en los Cuadros Resumen de Evaluación
         Propuesta Técnica y Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPT y REPE respectivamente), se
         confeccionará y presentará el Cuadro Resumen del Puntaje Total (RPT).




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                12
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




16.0     DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO


16.1     Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el
         Puntaje Total de las mismas, según lo señalado en el Artículo 70º del Reglamento. El Comité
         Especial, a través de un Cuadro Comparativo, elaborará el orden de prelación de los postores
         calificados. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total, previa
         verificación aritmética de la oferta y la Propuesta del Calendario de Utilización del Adelanto Directo
         (PUAD).

16.2     Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia del acta de otorgamiento de la
         Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, documentación que le será
         entregada dentro del día siguiente de presentada la solicitud.

16.3     En caso de Empate se procederá de acuerdo al Artículo 133º del Reglamento de la Ley de
         Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

16.4     En atención al Artículo 32º de la Ley, El Comité Especial otorgará la Buena Pro aún en los casos en
         que se declare como válida una única oferta.

16.5     Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el Comité Especial notificará el resultado en
         forma inmediata con el acta de otorgamiento de la Buena Pro a la Dirección Ejecutiva de GOBIERNO
         REGIONAL PASCO para su correspondiente publicación.

16.6     En aplicación del principio de Transparencia a que se refiere el Artículo 3º, numeral 5 del TUO de la
         Ley, al término del proceso los postores que requieran podrán tener acceso a las propuestas de
         quienes hayan participado en el proceso, tomando en cuenta lo siguiente:

         16.6.1 Acceso a los documentos: Debe entenderse como la facilidad para que se revisen las
                propuestas de los postores que participaron en el proceso. No significa la entrega de copias
                de las propuestas.

         16.6.2 Derecho a revisión de propuestas: Solo podrán tener acceso a las propuestas quienes
                hayan participado como postores en el respectivo proceso de selección, también podrá
                hacerlo una persona autorizada por el representante legal mediante carta simple.

         16.6.3 Formalidad para acceder a los documentos: Deben solicitarse por escrito dirigido al
                Presidente del Comité Especial (o permanente de ser el caso), indicando el nombre, además
                del tipo y número de documento de identidad de las personas que efectuarán la revisión. La
                solicitud podrá efectuarse en Acto Público, dejándose constancia en Acta.

         16.6.4 Atención de la solicitud: La solicitud debe ser concedida en el día en que es solicitada. Solo
                podrá ser denegada si quien la solicita no tiene la condición de postor. Los adquirientes de
                Bases que no hubieran presentado propuestas no pueden tener acceso a las propuestas
                mientras se encuentre en trámite el proceso de selección, luego solo podrán hacerlo a través
                de los mecanismos de acceso a la información a que se refiere la Ley N° 27806. Las
                solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas serán concedidas el día hábil inmediato
                siguiente.

         16.6.5 Número de personas que podrán efectuar la revisión en nombre del postor: Dos (02). El
                representante legal el postor, debidamente acreditado, acompañado de su asesor legal o
                técnico.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            13
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         16.6.6 Oportunidad para acceder a los documentos: Durante los cinco días inmediatos siguientes
                a la fecha de notificación del otorgamiento de la Buena Pro. Luego solo podrá acceder a la
                documentación pertinente el postor adjudicado.

         16.6.7 Seguridad: La revisión de las propuestas de los postores se realizará en presencia de un
                representante del área (Gerencia o Sub Gerencia) a la que pertenece el Presidente del
                Comité Especial, el que deberá vigilar que la persona que efectúa la revisión no deteriore,
                marque, adultere ni desglose la propuesta, en cuyo caso deberá pedir el concurso del
                personal de seguridad de la Entidad y de ser el caso de la Policía Nacional.

         16.6.8 Consentimiento expreso y compromiso de uso de la información: La sola participación en
                el proceso autoriza a la Entidad a que permita el acceso a las propuestas, en la forma, modo y
                oportunidad indicada en los párrafos anteriores. Asimismo, el acceso a las propuestas solo es
                permitido a efectos de garantizar que la elección de la propuesta ganadora se encuentra
                arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revisión asumen plena y exclusiva
                responsabilidad por el uso de la información contenida en éstas.



17.0     CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES


17.1    Para los Recursos de Apelación y Revisión, se dará cumplimiento a los requisitos y procedimientos
        establecidos en el Título IV, Capítulo V – De la Solución de Controversias, Sub capítulos II y III - del
        Reglamento (Artículos 149° - 174°).

17.2    Los recursos de apelación deberán ser presentados en Mesa de Partes de GOBIERNO REGIONAL
        PASCO.


18.0     CANCELACION DEL PROCESO


18.1     En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro,
         GOBIERNO REGIONAL PASCO puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito,
         cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar o cuando persistiendo la necesidad, el
         presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados
         expresamente.



19.0     DECLARATORIA DE PROCESO DESIERTO


19.1     El Comité Especial declarará proceso desierto en los siguientes casos:

         -    Cuando no se presenten propuestas
         -    Cuando no quede válida ninguna oferta.
         -    De presentarse la situación descrita en el numeral 2), Artículo 203º del Reglamento, relacionado
              con la negativa del Postor que quedó en segundo lugar para firmar el contrato.

19.2     En atención al artículo 85º del Reglamento, la publicación sobre la declaratoria de desierto de la
         Licitación, será registrada en el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            14
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




20.00    GARANTIAS CONTRACTUALES


         De acuerdo con los artículos 213º 214º y 215º del REGLAMENTO el postor ganador, antes de la
         suscripción del Contrato y como requisito indispensable para suscribirlo, presentará una GARANTIA
         DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez
         (10%) del monto del Contrato y tener una vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, bajo
         sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado según el artículo 294º del REGLAMENTO,
         D. S. Nº 084-2004-PCM.



21.0     SUSCRIPCION DEL CONTRATO (Artículo 36° del TUO de la Ley, Artículos 196° al 221° del
         Reglamento)


21.1     Conforme a los artículos 200º y 239º del REGLAMENTO, antes de la firma de contrato, cuyo modelo
         se adjunta en el ANEXO Nº 12, de las presentes Bases, y sin necesidad de requerimiento, el
         postor que hubiese obtenido la Buena Pro presentará:

21.2     La documentación requerida para efectos de la suscripción del Contrato, es la siguiente:

              a) Constancia de capacidad Libre de contratación expedida por el Registro Nacional de
                 Proveedores;
              b) Calendario de Avance de Obra Valorizado, en concordancia con el Cronograma de
                 Desembolsos establecido y sustentado en la programación de obra PERT-PCM concordante
                 con el plazo, la que también deberá ser presentada ;
              c) El Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra,
                  en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

              d) Constancia vigente emitida por el CONSUCODE de no estar Inhabilitado para Contratar con
                 el Estado.

              e) Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor de GOBIERNO REGIONAL PASCO, como requisito
                 indispensable para la suscripción del Contrato. Dicha garantía – carta fianza o póliza de
                 caución - será incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo
                 requerimiento de la Entidad, debiendo ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al
                 ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La garantía será por un monto
                 equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el
                 consentimiento de la liquidación final ;

              f)   Copia simple del Testimonio de Constitución y poder del Representante Legal. De tratarse de
                   un Consorcio, se presentará el contrato de consorcio con las firmas legalizadas de los
                   asociados.

              g) Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC)

              h) Declaración Jurada donde se indique la Relación de los Profesionales.

              i)   Contrato de Consorcio, con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

         En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 10 de las presentes Bases en
         concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE.

21.03 Plazo para la firma del Contrato.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                             15
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador, o su representante debidamente
         autorizado, deberá cumplir con suscribir el Contrato. Para tal efecto la Entidad, dentro de los cinco (5)
         días hábiles siguientes, citará al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles dentro
         del cual deberá presentarse a suscribir el Contrato con toda la documentación requerida.

21.04    En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista para la suscripción del contrato,
         perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
         GOBIERNO REGIONAL PASCO en cumplimiento del artículo 203° del Reglamento, citará al Postor
         que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá
         cumplir con los requisitos establecidos para el Postor ganador, procediéndose conforme al plazo
         dispuesto en el numeral precedente. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe - el
         contrato, GOBIERNO REGIONAL PASCO declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de
         la sanción administrativa aplicable.

21.05    El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tomando en consideración
         lo establecido en el artículo 36º del TUO de la Ley.

21.06   DE LOS ADELANTOS
        El Gobierno Regional a solicitud del Contratista, entregará adelantos para la ejecución de la obra, de
        acuerdo a lo establecido en el artículo 39º de la LEY y el artículo 219º, 243º, 244º, 245º del
        REGLAMENTO.

21.07    Adelanto Directo.
         El Gobierno Regional de Pasco entregara al Contratista, a solicitud de éste, por única vez,
         un Adelanto Directo por un monto no mayor del 20% del Monto del Contrato Original.

         El Contratista para garantizar el Adelanto Directo, deberá adjuntar a su solicitud, una Garantía a favor
         del Gobierno Regional, por idéntico monto y vigente por un plazo mínimo de tres (3) meses y renovable
         trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

         Dicha Garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo
         requerimiento de la Entidad. Esta garantía deberá además, ser emitida por una empresa autorizada,
         sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguro o estar considerada en la última lista de
         bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

         En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas no pueden oponer excusión
         alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de inmediato dentro del plazo
         máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y
         para el contratista dará lugar al pago de intereses a favor del convocante.

         De acuerdo con el artículo 244º del REGLAMENTO, el Contratista podrá solicitar el Adelanto Directo,
         dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del
         Contrato. Cualquier petición con posterioridad a esa fecha no será computada para efectos del inicio
         contractual y se interpretará que el Contratista no ha solicitado el Adelanto Directo.

         De verificarse el cumplimiento de lo antes señalado el Gobierno Regional de Pasco entregará el
         Adelanto Directo dentro del plazo de siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de
         haber recibido la solicitud y Garantía correspondiente.

21.08    Amortización del Adelanto Directo.
         La amortización del adelanto directo será proporcional al avance de la obra articulo 246º del
         REGLAMENTO.
         Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se tomará en cuenta al



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                              16
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista y/o en la Liquidación Final.

21.09    Adelantos específicos para materiales.
         El Gobierno Regional de Pasco entregara al Contratista, a solicitud de éste, Adelantos Específicos
         para Materiales, si son requeridos conforme a las fechas señaladas en el calendario de Adquisición de
         Materiales, por un monto no mayor al 40% del Monto del Contrato Original.

         El Contratista para garantizar el Adelanto Especifico para Materiales, deberá adjuntar a su solicitud,
         una Garantía a favor del Gobierno Regional de Pasco, por idéntico monto al solicitado y con una
         vigencia, como lo establece el Artículo 219º del REGLAMENTO, hasta la utilización de los materiales o
         insumos a satisfacción del Gobierno Regional de Pasco, pudiendo reducirse de manera proporcional
         de acuerdo con la utilización respectiva, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

         Dicha Garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo
         requerimiento de la Entidad. Esta garantía deberá además, ser emitida por una empresa autorizada,
         sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguro o estar considerada en la última lista de
         bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

         En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas no pueden oponer excusión
         alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de inmediato dentro del plazo
         máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y
         para el contratista dará lugar al pago de intereses a favor del convocante.

         De acuerdo con el artículo 245º del REGLAMENTO, el Contratista podrá solicitar Adelantos específicos
         para Materiales en las fechas señaladas en el Calendario de Adquisición de Materiales. No procederá
         el otorgamiento de Adelanto específico para materiales o insumos en casos en que las solicitudes sean
         realizadas con posterioridad a las mencionadas fechas.

         De verificarse el cumplimiento de lo antes señalado el Gobierno Regional de Pasco entregará el
         Adelanto Especifico para Materiales dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir
         del día siguiente de haber recibido la solicitud y Garantía correspondiente.

21.10    Amortización del Adelanto especifico para materiales
         La amortización del Adelanto Especifico para Materiales se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el
         D.S. Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. (Art. 246º del
         REGLAMENTO).
         Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se tomará en cuenta al
         momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista y/o en la Liquidación Final.



22.0     VIGENCIA DEL CONTRATO Y COMPUTO DE PLAZOS


22.01    El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción.

22.02    El plazo de ejecución de obra se computa en días calendario o días naturales.



23.0     ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS


23.01 Forman parte integrante del Contrato, además del documento contractual, las Bases integradas del
proceso de selección y las Propuestas Técnica y Económica del Contratista. El orden de prelación de



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                17
                                        GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




estos documentos es el siguiente :

            1º   El Contrato de Obra
            2º   Las Bases integradas, conteniendo los Pliegos Absolutorios de Consultas y Observaciones y el
                 Pronunciamiento del CONSUCODE, si los hubiera.
            3º Propuestas Técnica y Económica del Contratista
            4° El Expediente Técnico


24.0      ASPECTOS ESPECÌFICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


          Los rubros que se indica a continuación se regirán por lo dispuesto en el Título IV. Ejecución Contractual,
          Capítulo III . Normas Especiales para la Ejecución de Obras , que comprende desde el Artículo 239° hasta
          el Artículo 271° del Reglamento :

          25.01   Aspectos Generales
          25.02   Adelantos
          25.03   Control de las Obras
          25.04   Cuaderno de Obra
          25.05   Valorizaciones y Pagos.
          25.06   Ampliaciones de Plazo
          25.07   Obras adicionales
          25.08   Resolución del contrato de obra
          25.09   Recepción de Obra
          25.10   Liquidación del Contrato de Obra



25.0 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA


25.01 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente que se cumplan las
       condiciones establecidas por el artículo 240º del Reglamento.

25.02 El terreno donde se ejecutará la obra se entregará por la Entidad dentro de los 15 días calendario
       contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.



26.00 CONTROL DE LA OBRA


  26.01     El Gobierno Regional de Pasco de acuerdo con el artículo 48º del T.U.O. de la LEY, así como el
            artículo 247º del REGLAMENTO designará un Supervisor para el control de la ejecución de la obra.

  26.02     El Contratista deberá brindar al Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
            función, las cuales estarán ceñidas a velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de
            la obra y del cumplimiento del Contrato.

  26.03     El Supervisor absolverá las consultas que formule el Contratista conforme al artículo 251º del
            Reglamento. Así mismo esta facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador
            por incapacidad o incorrecciones que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para
            rechazar y ordenar el retiro de equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
            especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.


PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                 18
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




            El Supervisor exigirá el cumplimiento oportuno de todos los controles de calidad, ensayos y pruebas
           de laboratorio, que sean necesarios, para asegurar la buena calidad de la obra.



27.00 DE LA FORMA DE PAGO


  27.01 Los pagos al Contratista serán periódicos mediante Valorizaciones Mensuales y tendrán el carácter
         de pagos a cuenta, y se calcularan conforme lo establece el tercer y cuarto párrafos del artículo 255º
         del REGLAMENTO.

  27.02    Las valorizaciones serán canceladas en fecha no posterior al último día del mes siguiente al que
           corresponde el avance.

  27.03 En concordancia con el último párrafo de los artículos 238º y 255º del REGLAMENTO y el artículo 49º
         del T.U.O. de la LEY el Contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido
         por el Código Civil, en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que debió
         efectuarse.



28.00 DE LAS OBRAS ADICIONALES


  28.01 No proceden obras adicionales (Comunicado Nº 03-2005-CG).



29.00 REAJUSTE DE PRECIOS


29.01     Los avances del Contratista se reajustarán según fórmulas polinómicas, conforme a lo establecido en
          el artículo 256º del REGLAMENTO.

29.02     En caso de otorgarse Adelantos (Directo y Específico para Materiales) se efectuarán las deducciones
          de Reajuste correspondientes.



30.00 EL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES


30.01     No proceden las prórrogas (Comunicado Nº 03-2005-CG).



31.LA RECEPCION DE LA OBRA


          La Recepción de la Obra se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo 268º del
          REGLAMENTO.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            19
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




32.0 DE LA LIQUIDACION DE OBRA


         La Liquidación de Obra se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo                269º   del
         REGLAMENTO.



33.0 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA


        De acuerdo con el artículo 51º de la LEY en el caso de obras, el plazo de responsabilidad del
        Contratista será de siete (07) años.



34.0 PENALIDADES


         De acuerdo con el artículo 222º del REGLAMENTO en caso de retraso injustificado en la ejecución de
         las prestaciones objeto del contrato, el Gobierno Regional de Pasco le aplicará al Contratista, una
         penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento
         (10%) del monto contractual.

         La penalidad diaria se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

        Penalidad diaria =         0.10 x Monto
                                F x Plazo en días

        Donde:
           - Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F = 0.40
           - Para plazos mayores a sesenta (60) días F = 0.15
           - Monto: monto del contrato vigente

         Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el Gobierno Regional de Pasco podrá
         resolver el Contrato por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la
         Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

        Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus pagos pendientes o en la liquidación final; o si
        fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento
        del Contrato a que se refiere el artículo 215° del REGLAMENTO.



36.00 RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO


36.01 La Resolución de Contrato se aplicará en concordancia con el inciso c) del artículo 41º de la LEY y los
       artículos 224º y 225º del REGLAMENTO.

36.02    De acuerdo con el artículo 225º del Reglamento, las causales para resolver el contrato son:

         Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su
         cargo, pese a haber sido requerido notarialmente para ello. En el caso de obligaciones contractuales



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            20
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




          no esenciales se podrá resolver el Contrato solo si pese a haber sido requerido dos veces persiste el
          incumplimiento.

          Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a
          su cargo.

          Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para
          corregir tal situación.




37.00 SOLUCION DE CONTROVERSIAS


  37.01     De acuerdo con el ítem b) del artículo 41º de la LEY, cuando en la ejecución o interpretación del
            Contrato surja entre el Contratista y el Gobierno Regional de Pasco una discrepancia, esta será
            definida mediante el procedimiento de conciliación o arbitraje.

  37.02     El procedimiento de solución de controversias se ceñirá a lo prescrito en el Capitulo IV del
            REGLAMENTO.



38.00 OTRAS OBLIGACIONES


  38.01 De acuerdo al artículo 271° del REGLAMENTO con la liquidación de la obra el contratista entregara
         a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada.
         Así mismo antes de la recepción de la obra, el contratista entregara al Gobierno Regional de Pasco
         el Segundo Original y una copia de los planos de replanteo de la obra.

  38.02     Por el solo hecho de presentar su propuesta, el postor renuncia al fuero de su domicilio y se
            someten a la jurisdicción de los jueces de lugar de contratación, para los efectos de la adjudicación y
            del contrato respectivo.

  38.03 Debe tenerse presente que las Garantías entregadas por el Contratista a favor del Gobierno Regional
         de Pasco, a la fecha de su vencimiento, serán requeridas notarialmente a la Entidad que la emitió,
         por lo que será de responsabilidad del Contratista gestionar oportunamente su renovación.

  38.04 Dentro de los dos (02) días calendario de iniciada la obra el Contratista deberá instalar un Cartel de
         3.60 m x 7.20 m de acuerdo al diseño y arte que entregará oportunamente el Gobierno Regional de
         Pasco.
  38.05 El suministro de energía eléctrica así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la
         ejecución de la obra, será de cuenta y responsabilidad del Contratista.

  38.06     El costo de las pruebas y todos los ensayos pertinentes que sean necesarias efectuar para que
            asegure la buena ejecución de la obra, aprobado por el Supervisor, será por cuenta del contratista.

  38.07 Los horarios, señalización diurna y nocturna deberán ser coordinados y aprobados por el Supervisor y
          registrados en el cuaderno de obra.

  38.09 De acuerdo al Articulo 253° el cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres copias
         desglosables. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra bajo custodia del



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                               21
                                       GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




           residente, no pudiendo ser retirado por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la obra, el
           original quedara en poder de la Entidad.

  38.10 Así mismo el Contratista deberá cumplir con las “Especificaciones Técnicas de la Contratación”
         contenidas en el ANEXO Nº 13

  38.11 En todo lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación lo establecido en el Texto Único
         Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-
         PCM, y su Reglamento, D.S. Nº 084-2004-PCM.



39.0     POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR


         Para poder dar trámite al pago de los adelantos que solicite el Contratista, es obligación del Contratista que
         previamente se acredite la adquisición de las Pólizas de Seguros que se indican a continuación:

            a.) Póliza de Seguro contra todo riesgo para CONTRATISTA CAR que comprenda las coberturas
                A y C por una suma equivalente al monto total contratado.
            b.) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros que cubra daños contra personas y
                bienes (Coberturas E y F de la Póliza CAR), por una suma equivalente al 20% del monto del
                Contrato.
            c.) Póliza de Seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil que cubran los daños
                causados a sus empleados y trabajadores asignados al servicio, por labores o acciones que
                ejecuten en virtud o como consecuencia emergente del servicio contratado, aunque hayan
                ocurrido aquellos dentro o fuera del emplazamiento del trabajo, así como una póliza de
                responsabilidad civil que cubra los daños que se cause a bienes del Gobierno Regional de
                Pasco, originados por motivo que le sean imputables.

         Dichas pólizas deberán ser contratadas y pagadas por el Contratista antes de iniciar el servicio.

         En caso existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización
         correspondiente y serán pagado por GOBIERNO REGIONAL PASCO, descontándosele los cargos que
         correspondan, sin perjuicio de ser considerado este hecho, causal de Resolución de Contrato por
         incumplimiento contractual.

         Dicha Póliza de Seguros acreditarse debidamente, estando obligado EL CONTRATISTA a mantenerla en
         vigencia durante el plazo de ejecución del contrato.

39.01    Alcances de las Pólizas de seguro

            1.    En caso de siniestro, los deducibles establecidos en las pólizas de seguros presentadas por
                  el Contratista así como cualquier pérdida como consecuencia de un siniestro cuyo monto se
                  encuentre absorbido o por debajo del deducible establecido en la póliza o que no se
                  encuentre cubierta por alguna deficiencia de la cobertura, será de total responsabilidad del
                  contratista.

            2.    Se incluirá la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales y materiales.

            3.    Se emitirá un endoso por el que figure GOBIERNO REGIONAL PASCO como asegurado
                  adicional y que indique además que la póliza no podrá ser anulada por ningún motivo,
                  incluyendo la falta de pago si GOBIERNO REGIONAL PASCO no ha sido informado con
                  treinta (30) días de anticipación.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                   22
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




40.0     SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


40.01    Las controversias surgidas desde la celebración del Contrato, hasta antes del consentimiento de la
         Liquidación Final del Contrato, podrán ser resueltas mediante Conciliación y/o Arbitraje, de acuerdo a lo
         dispuesto en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento – Artículos
         Nº 272º a 292º - y en la Ley General de Arbitraje, con excepción de aquellas precisadas en el artículo
         23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
         Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.
40.02    Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin
         acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho ante un Tribunal Arbitral, a fin que se
         pronuncie sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de
         arbitraje y la contestación de ésta se efectuará conforme a lo dispuesto por el Artículo 272° del
         Reglamento.
41.03    El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes
         designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, este último presidirá el Tribunal
         Arbitral. Para ambos efectos el plazo de designación será de siete (07) días hábiles, contados a partir
         de la notificación con la solicitud de arbitraje o efectuada la designación de los árbitros por ambas
         partes, según corresponda.
41.04    Vencido el plazo referido en el numeral anterior y ante la rebeldía de las partes en cumplir con la
         designación o a falta de acuerdo entre los árbitros para la designación del tercero, la designación será
         realizada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE - . La
         decisión que emita el indicado consejo es inimpugnable.
41.05    En el plazo establecido en el numeral 22.3, los árbitros de común acuerdo establecerán las reglas bajo
         las cuales se realizará el arbitraje, pudiendo elegir las que correspondan a un Centro Arbitral,
         estableciendo las modificaciones que estimen pertinentes. A falta de acuerdo, se aplicará el
         Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA – CONSUCODE), aprobado por
         Resolución N° 242-2002-CONSUCODE/PRE del 03.Octubre.2002.
41.06    Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,
         siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, salvo que se
         interponga recurso de anulación contra aquèl, por causal establecida en la Ley.
41.07    Las partes acuerdan que no será obligatorio adjuntar recibo de pago o comprobante de depósito de
         cualquier entidad bancaria o fianza solidaria a favor de la parte vencedora, para efectos de
         interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial..
41.08    En todo lo que corresponda, será de aplicación lo dispuesto en el Capìtulo IV – Solución de Controversias
         del Reglamento – Artìculos 272º a 289º .




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                              23
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                     24
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                             FORMATO Nº 1


                             CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

                                                              Cerro de Pasco, .......... de .......................... de 2006.

Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Comité Especial
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-


       REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                   OBRA: ………………..


Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con las Bases
de la Licitación de referencia, hacemos la siguiente propuesta para la Obra: “Mejoramiento Mejoramiento de
la Carretera Huachón – Huancabamba, Tramo II: Km 13+000 – Km 17+671.93 (Laguna Talenga)”, y en
caso sea aceptada por el GOBIERNO REGIONAL PASCO, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente.

Declaramos asimismo:

                  1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los
                     firmantes de esta comunicación.

                  2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta
                     propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

                  3. Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado nota de sus características y de las
                     condiciones que puedan afectar su ejecución.

Atentamente,



Nombre del Postor                    _______________________________________
Representante Legal                  _______________________________________
DNI/CE.                              _______________________________________
Dirección postal                     _______________________________________
Dirección electrónica                _______________________________________



                                      ______________________________
                                     (Nombre y Firma del Representante Legal)




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                           25
                                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



                                                                 FORMATO Nº 2

                             DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DEL INVITADO

        REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                    OBRA: …………….”

El representante legal del Postor .................................................., que suscribe el presente documento, declara
Bajo Juramento que los datos consignados en este formato, se ajustan a la verdad.:


1.        NOMBRE O RAZON SOCIAL ...............................................................................................................
          (Debe ser conforme a la Escritura de Constitución)

2.        DOMICILIO LEGAL ..............................................................................................................................

3.        TELEFONO ...........................................................................................................................................

4.        RUC .......................................................................................................................................

5.        FAX .......................................................................................................................................................

6. REPRESENTANTE LEGAL ............................................ , inscrito en el Registro de Mandatos con el N°
....................




                                                                                        NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
                                                                                             LEGAL DEL POSTOR


NOTA:       En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán
            de presentar este formato.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                                                                    26
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                            FORMATO Nº 3

                                    DECLARACION JURADA DEL POSTOR
                                    (Referencia: Artículo 76º del Reglamento)
Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-

       REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                   OBRA: …………….


El postor que suscribe declara bajo juramento:


a)   Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección, ni para contratar con el Estado,
     conforme al Artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b)   Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

c)   Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.

d)   Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso
     de resultar favorecido con la Buena Pro; y

e)   Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como la Ley Nº 27444, Ley del
     Procedimientos Administrativos General.



                                                           Cerro de Pasco, .......... de .......................... de 2006.



                                                  ______________________________________________
                                                         (Nombre y firma del Representante Legal )




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                               27
                                            GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                                   FORMATO Nº 4
                                                PROMESA DE CONSORCIO

Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-

              REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                          OBRA: ……………….
                          ITEM No. …………….

Los que suscriben, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de
_________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o
razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos convenido en formar
un Consorcio, para participar en la LPN - 0002-2006-GR PASCO/OBRAS cuyo objeto es la ejecución de obra para
la …………………….., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1.      La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2.      Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:

                                                                                      Obligaciones ( Ref.: Directiva Nº
                  Empresa                              Participación (1)
                                                                                      003-2003/COMSUCODE/PRE)


        (1)     El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe
                ser igual al 100%.

3.      El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
4.      La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5.      El representante del Consorcio es ____________________________ (indica el nombre), identificado con
        DNI/CE. No. ______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y,
        en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones
        que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6.      La sede del Consorcio es:
        Dirección postal              ___________________________________________

En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2006.


                                 ______________________________________________
                                            (Nombre y firma del Representante Legal
                                                de cada uno de los integrantes)

                                 ______________________________________________
                                     (Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
Nota:         El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del Consorcio,
              manteniendo como mínimo las condiciones indicadas.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                         28
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                              FORMATO Nº 6

                                            PLAZO DE EJECUCION



                                                                         Cerro de Pasco, __________________

Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-

       REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                   OBRA: ……………….
                   ITEM No. …………….


Con relación al Procedimiento de Excepción por Exoneración de Proceso de Selección de Exoneración de la
Referencia, comunicamos a ustedes que nuestra propuesta Técnico – Económica considera un plazo de
ejecución de ……………………. días naturales y se cumplirá con el requisito técnico mínimo establecido en el
numeral 1.4 de las Bases.




                                          Atentamente,




                            _____________________________________________

                                      (Nombre y firma del Representante Legal)




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                        29
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                            FORMATO Nº 7

                                        COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Cerro de Pasco,

Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-

       REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                   OBRA: ………………….
                   ITEM No. …………….


Yo ____________________________________________________________, Representante Legal del Postor
________________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad
señalado en el Reglamento del TUO de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido
u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o
beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios
comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del proceso, y no haber celebrado o celebrar
acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la
Libre Competencia.




Atentamente,




_____________________________________________                    ___________________________________
(Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa)           Nombre, Apellidos, firma del presidente del
                                                                 Comité Especial



____________________________________________                         __________________________________
Nombre, Apellidos, firma del miembro (1) del Comité Especial         Nombre, Apellidos, firma del miembro (2) d




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                30
                                                                        GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



                                                                                    FORMATO Nº 8

                                   EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS QUINCE (15) AÑOS (*)
Postor: ________________________________________________________________________________________________

                                                                                                      Fecha                                        %
                                                                                                                                                                 Monto (**)
 Nº                   Descripción                                    Cliente                                               Consorcio         Participación

                                                                                               Inicio     Término




 (*).- Se considera Obra Similar para efecto del presente proceso: Las obras de ………………………..
(**).- Hasta por un monto máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la convocatoria en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de
        propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente al Valor Referencial de la Obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo por cada obra similar el 20% del valor
        referencial).
Nota: Para obtener el valor del Monto Final de la Obra se actualizará aplicando los Índices de Precios al Consumidor, las Obras Generales y Obras Similares, de ser en Nuevos Soles,
       serán actualizadas con el IPC para Lima Metropolitana, y de ser en Dólares, primero se aplicará el tipo de cambio promedio del mes y este se actualizará con el IPC para Lima
       Metropolitana.
       Los Índices de precios al consumidor son información de carácter público proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el postor deberá hacer uso de estos
       conforme corresponda.

                                                              _____________________________________________
                                                                     (Nombre y firma del Representante Legal)




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                    32
                                        GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                             FORMATO Nº 10


CURRICULUM VITAE

                                              (Sólo Personal a Calificar)


1.       DATOS GENERALES
         1.01  Apellidos y Nombres
         1.02  Documento de Identidad
         1.03  Dirección
         1.04  Teléfono


2.       GRADO ACADEMICO
         2.01  Título Profesional o Tecnológico
         2.02  Fecha de Titulación (mes/año)
         2.03  Universidad
         2.04  Colegiatura
         2.05  Fecha de Colegiatura (mes/año)


3.       TIEMPO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
         Institución:
         Cargo:
         Período:


4.       EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRAS
         Se adjunta como parte de la Propuesta del Postor en Formatos 7 y 8.
         (Según corresponda).


Quedo de usted, atentamente,




…………………………………..…………
Sello y firma del Profesional Propuesto

Notas:
1.     El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2.     La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán de
       anexar los documentos sustentados con Certificados o Constancias de Trabajo deben contener información que
       permitan evaluar la experiencia del profesional.
3.-    La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención para ocupar el
       cargo, desde su inicio hasta su terminación de la obra. No es necesario adjuntar una carta de compromiso de los
       profesionales en la propuesta técnica. Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi
       participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

FIRMAY SELLO DEL PROFESIONAL:____________________
                                              _________________________________________
                                                                            (Nombre y firma del Representante Legal)




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                       34
                                       GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                                     FORMATO Nº 12


                     CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMPASCO

                                                              Cerro de Pasco, _____ de ___________ de 2006

Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-

       REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
       OBRA: …………….…
       ITEM No. …………….


De mi consideración:

Después de haber examinado los documentos del Procedimiento de Excepción de la referencia, haber
efectuado la visita a la zona de trabajo y cumplir con los requisitos técnicos exigidos en las bases de la
referencia, presentamos nuestra Propuesta Económica para ejecutar la Obra: …………………..”, ascendente a
________________________ nuevos soles (S/.____________), monto que incluye gastos generales,
utilidades y tributos (IGV).

El presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al mes de _______________________________.

Declaramos conocer y aceptar las bases del presente Procedimiento de Excepción por Exoneración de Proceso
de Selección, así como el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado con el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 084-2004-PCM.

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo
Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

                                                  Atentamente,



                                    ___________________________________
                                     Nombre Firma del Representante Legal



Anexos: Propuesta Económ2




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                       35
                                       GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                        PROPUESTA ECONÓMPASCO

Señores:
Gobierno Regional de Pasco
Edificio Estatal Nº 1, San Juan Pampa, Cerro de Pasco
Presente.-

        REFERENCIA: EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS
                     OBRA: ………………………..
                     ITEM No. …………….


Precios vigentes al: Mes de Julio del 2006

                                                             Metrado     Costo        Parcial
   Partida               Descripción              Unidad                                             Sub Total
                                                               (1)     Unitario (2)    (1)*(2)




……………..
……………………….
………………………
Costo Directo: ……………………………………………………………
Gastos Generales Fijos ( ____ % CD): ………………………………
Gastos Generales Variables ( ______ % CD): ……………………….
Utilidad (______- % CD) : ……………………………………………….
Sub Total:…………………………………………………………………
I.G.V. ( 19% ST): ………………………………………………………..

TOTAL PROPUESTA ECONOMPASCO: ___________________________________ Nuevos soles (
S/.___________)



                                  ___________________________________
                                    Nombre Firma del Representante Legal




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                 36
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                             REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                     37
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                      REQUISTOS TECNICOS MINIMOS

                 Del Personal Profesional Propuestos

           Evaluación y Calificación del personal profesional propuesto
           (cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos). (Formato
           N° 9)

                2.1 Ingeniero Residente de Obra                                            Sí / No


        Nota: En esta etapa no es necesario presentar los certificados de Habilidad de los profesionales
        propuestos. Los Certificados de Habilidad del Personal Profesional propuesto serán
        presentados por el Ganador de la Buena antes de la suscripción del Contrato.


       Residente de Obra

      Requisitos (Artículo 242º del Reglamento):
      - Título de Ingeniero Civil Colegiado, habilitado y especializado.
      - Tiempo de ejercicio profesional de diez (10) años a partir de la colegiación.
      - Experiencia como residente de obra, haber participado como Residente de Obras en General en (05)
        obras.
      - Para acreditar que el profesional propuesto haya realizado dichos servicios, deberá presentarse la copia
        simple de Certificados o Constancias de Trabajo o contratos.
      - Acreditar curso de Maestría o Doctorado.


Si bien no existe impedimento legal para los casos del Ingeniero Residente de Obras, que restrinja la
posibilidad de que quien se encuentre participando en un proceso de selección como parte de un
equipo o efectuando labores en un contrato en ejecución pueda participar en un proceso de selección;
la naturaleza propia de la obra exige que el residente propuestos se encuentren disponible al momento
de iniciarse la ejecución contractual.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            38
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                          FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                     39
                                              GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                          FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

     1) Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 80
        puntos)
            Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a 80 puntos. Los
            postores que no alcancen la puntuación mínima, serán considerados como no aptos para la apertura de la
            Propuesta Económica, en cumplimiento del artículo 69 del reglamento. Los Criterios de evaluación son
            como sigue:

                                                                                     Puntuación Puntuación    Puntaje
                             Factores de Evaluación
                                                                                       Mínima    Máxima      Obtenido.
A.     Experiencia en Obras Similares para el Postor (Formato Nº 9)
        Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos
           quince (15) años, según se indica a continuación:                                       100           -
        Igual o Mayor al valor referencial …………………….60 puntos                        15.00     Puntos
        Igual o mayor al 80% del valor referencial ………… 50 puntos                    10.00     Puntos
        Mayor al 50% del valor referencial………………….. 40 puntos                        07.00     Puntos.
        Igual o Menor al 50% del valor referencial……………30 puntos                     04.00     Puntos.

El monto de cada obra Similar para ser evaluado, debe ser mayor o igual al 20 %
del Valor Referencial.
(**) Son Obras similares: Construcción, Reconstrucción y Ampliación de
Obras de Sistemas y redes de Agua Potable, Alcantarillado, desagüe,
saneamiento. Cualquier Magnitud Estatales o Privados.
       

B.     Experiencia y calificaciones del Personal Profesional Propuesto:
       C.1 Para el Residente de Obra (Formato Nº 10)                                                40

       a) Tiempo de ejercicio profesional como Ingeniero Civil a partir de la
          colegiación : Mayor ó igual a 12 años     20 puntos.
                         Igual o menor a 08 años 10 puntos
       b) Tiempo de experiencia como Residente de Obras similares:
                        Mayor ó igual a 3 años      20 puntos
                        Menor a 3 años        10 punto

             En los casos a) y b), para años intermedios se determinará el puntaje
             mediante interpolación lineal.

                                  PUNTUACION                                            80         100           -


     2) Evaluación de la Propuesta Económica (Puntuación Máxima: 100 puntos)
     La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la propuesta
     económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según
     la siguiente fórmula (Artículo 69º del Reglamento):



                                                   Pi       =         Om x PMPE
                                                                         Oi

     Donde :




     PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                     40
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




i        =        Propuesta
Pi       =        Puntaje de la oferta económica i
Oi       =        Oferta Económica i
Om       =        Oferta Económica de monto o precio más bajo
PMPE     =        Puntaje máximo de la Propuesta Económica (60 puntos)

3) Determinación del Puntaje Total (Puntuación Máxima: 100 puntos)

El Puntaje Total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes alcanzados en la Evaluación Técnica y
Evaluación Económica, como se describe a continuación:



                                                PTPi      =       PTi + PEi


Donde:

PTPi              =        Costo Total del postor i.
PTi               =        Puntaje por Evaluación Técnica del postor i (Máximo: 40 puntos)
PEi               =        Puntaje por Evaluación Económica del postor i (Máximo: 60 puntos)

El Postor con el Puntaje Total más alto, se hará acreedor a la Buena Pro.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                     41
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                     PROFORMA DE CONTRATO




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                     42
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                          PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

                                         N°    -2006-GR.PASCO/PRES

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, EL GOBIERNO
REGIONAL PASCO, con RUC Nº 20489252270, con domicilio legal en el Edificio Estatal N° 01 San Juan Pampa –
Yanacancha, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco, debidamente representado por su Presidente, Ing.
Víctor Raúl Espinoza Soto, con DNI Nº 04063153, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD y, de la
otra parte ________________________., con domicilio legal en ___________________ – ________, con RUC Nº
______________, representado por ___________________________, con DNI Nº_____________, según Mandato
y Otorgamiento de Poderes, que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL
CONTRATISTA, y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

1.1      LA ENTIDAD ha previsto la ejecución de la Obra ……………………, en una longitud de 4.67 kilómetros,
         ubicado en el Departamento de Pasco, el mismo que en adelante se denominará LA OBRA, que se
         ejecutará financiado con Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon, Fondo de compensación Regional y
         Recursos del Gobierno Peruano, sujeto a la disponibilidad y presupuestal y financiera de la Entidad
         durante el periodo de ejecución de la obra.

1.2      En virtud a las disposiciones legales pertinentes, LA ENTIDAD convocó al proceso de la EXONERACIÓN
         DE PROCESO DE SELECCIÓN N° 0002-2006- GR PASCO/OBRAS, mediante el Sistema Electrónico
         de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, por un Valor Referencial de S/. …………
         (…………… y …/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios referidos al mes ……….. del 2006.

1.3      Como resultado proceso de la EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN convocada, el Comité
         Especial encargado de su conducción otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de
         su    Propuesta     Económica    ascendente      a   la    suma     de    S/.    _____________
         (___________________________ y xx/100 Nuevos Soles.), incluido el I.G.V., con precios referidos al
         mes de Julio del 2006.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula
Primera del Presente Contrato, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y los que se
incorporan como parte integrante de este Contrato.

TERCERA : VIGENCIA Y PLAZO

3.1      El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene y rige
         hasta el consentimiento de la liquidación de la LA OBRA. El plazo de ejecución contractual se computa
         según artículo 206° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
         Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM.

         El plazo de ejecución de los trabajos es de ……………….. días calendario.

3.2      LA OBRA está presupuestado con Recursos de la privatización; estando sujeta su ejecución a la
         disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las
         Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondiente para el año
         2005 y 2006.

3.3      El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avances
         Valorizado, así mismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras entregados, que



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            43
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         constituyen anexo del presente Contrato.

         Igualmente, a la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA hace entrega de los requisitos
         establecidos en el Artículo 200º del Reglamento para suscribir el Contrato..

3.4      El cumplimiento del plazo sólo podrá ser ampliado cuando se justifiquen documentadamente las
         causales previstas en el Artículo 258º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y
         Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

3.5      De igual forma para el cumplimiento del pedido de ampliación del plazo EL CONTRATISTA deberá
         cumplir con lo estipulado en el Artículo 259º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de
         Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS

4.1      El   monto       del    Contrato    asciende    a    la  suma   de     S/.    _______________
         (____________________________ y xx/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios referidos al
         mes de Abril del 2006, según la Oferta Económica de EL CONTRATISTA.

4.2      El monto del Contrato será abonado mediante valorizaciones de avance mensuales que tendrán el
         carácter de pagos a cuenta.

4.3      Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente
         autorizados en forma escrita por LA ENTIDAD, no serán reconocidos.

4.4      Garantía de Fiel Cumplimiento

         A la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA presenta la correspondiente Garantía de Fiel
         Cumplimiento equivalente al 10% del monto del Contrato incluido el IGV, a favor de LA ENTIDAD, a
         través de una Carta Fianza o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
         excusión, de realización automática extendida y ejecutable en la ciudad de Lima, otorgada por una
         entidad autorizada para operar en el país, por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya ejecución
         será al solo requerimiento escrito de LA ENTIDAD, y el original permanecerá en custodia de Tesorería,
         la misma que deberá mantenerse vigente hasta quede consentida la Liquidación del Contrato.

         LA ENTIDAD ejecutará la garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA, de
         conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 124° del Reglamento de la Ley de
         Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

QUINTA: ADELANTO

5.1     LA ENTIDAD otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo hasta un máximo de
        veinte por ciento (20%) del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación,
        incluyendo el IGV que corresponda, previa solicitud, justificación y respaldo del uso de dicho anticipo.

5.2      El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza o Póliza de Caución por igual monto,
         incluyendo el I.G.V., solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo
         requerimiento de LA ENTIDAD, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país y sujeta
         al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor de LA ENTIDAD, de acuerdo a lo
         dispuesto por el Artículo 213º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y
         Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

5.3      La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las
         valorizaciones mensuales.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                            44
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




5.4      La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto
         pendientes de amortización.

5.5      El Adelanto es un pago a cuenta y la parte de las Valorizaciones destinadas a su amortización no
         estarán sujetas a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento.

5.6      El tratamiento del Adelanto se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 219°, del
         Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.
         Nº 084-2004-PCM.

SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS

6.1      LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para materiales e insumos que
         se utilizarán de acuerdo al Calendario de Adquisición de Materiales, previa entrega de la Garantía
         referida en el numeral 6.4 de esta Cláusula Contractual.

6.2      LA ENTIDAD, tendrá un plazo de 15 días calendario para responder sobre la procedencia de dicha
         solicitud, vencido el cual se entenderá denegada, sin que ello pueda ser sustento de una solicitud de
         ampliación de plazo.

6.3      El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y
         no podrá exceder el 40% del monto del Contrato.

6.4      Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza
         Bancaria, o Póliza de Caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de
         LA ENTIDAD, vigente hasta la amortización total del adelanto.

6.5      La amortización del adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización
         correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las
         amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avances.

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA

7.1      LA OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de LA ENTIDAD, quien
         para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general
         de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no
         satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes
         que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la inspección de LA
         ENTIDAD.

7.2      EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones
         contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de
         plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de LA ENTIDAD.
7.3      Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la
         seguridad de la vida de personas y de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por
         excepción, acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte, tendientes
         a mitigar o superar esa contingencia.

7.4      EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o LA ENTIDAD, separará a cualquier elemento
         que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.

OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                              45
                                       GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




8.1      Las valorizaciones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a
         cuenta, y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial, conforme al Artículo 255°
         del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
         D.S. Nº 084-2004-PCM

8.2      A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
         imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el
         contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246° del
         Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará
         en las valorizaciones siguientes.

NOVENA : CUADERNO DE OBRA

9.1      El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo estipulado en el
         Artículo 253° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
         aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

9.2      Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con el Artículos 254° del
         Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.
         Nº 084-2004-PCM.

DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS NUEVAS

  10.1 No proceden obras adicionales (Comunicado Nº 03-2005-CG).

DECIMO PRIMERA: SEGUROS

11.1    EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los seguros
        necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante LA
        ENTIDAD, de acuerdo a las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este
        Contrato haya sido recepcionado por LA ENTIDAD, debiendo EL CONTRATISTA verificar el estado de
        pagos de la póliza, mensualmente.

        Las pólizas estarán a disposición de LA ENTIDAD quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su
        verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décima Cuarta,
        Subcláusula 14.1 del presente Contrato.

11.2     EL CONTRATISTA presentará las siguientes pólizas de seguros después de suscrito el Contrato:

         Para poder dar trámite al pago de los adelantos que solicite el Contratista, es obligación del Contratista que
         previamente se acredite la adquisición de las Pólizas de Seguros que se indican a continuación:

        a) Póliza de Seguro contra todo riesgo para CONTRATISTA CAR que comprenda las coberturas A y
           C por una suma equivalente al monto total contratado.
        b) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros que cubra daños contra personas y
           bienes (Coberturas E y F de la Póliza CAR), por una suma equivalente al 20% del monto del
           Contrato.
        c) Póliza de Seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil que cubran los daños
           causados a sus empleados y trabajadores asignados al servicio, por labores o acciones que
           ejecuten en virtud o como consecuencia emergente del servicio contratado, aunque hayan ocurrido
           aquellos dentro o fuera del emplazamiento del trabajo, así como una póliza de responsabilidad civil
           que cubra los daños que se cause a bienes del Gobierno Regional de Pasco, originados por
           motivo que le sean imputables.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                   46
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




        d) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de
           acuerdo al Decreto Supremo 003-95-SA.
        e) Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según el Decreto Legislativo 688-91.


         Dichas pólizas deberán ser contratadas y pagadas por el Contratista antes de iniciar el servicio.

         En caso existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización
         correspondiente y serán pagado por GOBIERNO REGIONAL PASCO, descontándosele los cargos que
         correspondan, sin perjuicio de ser considerado este hecho, causal de Resolución de Contrato por
         incumplimiento contractual.

         La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra,
         hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si las Pólizas no se encuentran
         vigentes.

11.3     Alcances de las Pólizas de seguro

         11.3.1 En caso de siniestro, los deducibles establecidos en las pólizas de seguros presentadas por el
                Contratista así como cualquier pérdida como consecuencia de un siniestro cuyo monto se
                encuentre absorbido o por debajo del deducible establecido en la póliza o que no se encuentre
                cubierta por alguna deficiencia de la cobertura, será de total responsabilidad del contratista.
         11.3.2 Se incluirá la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales y materiales.
         11.3.1 Se emitirá un endoso por el que figure GOBIERNO REGIONAL PASCO como asegurado
                adicional y que indique además que la póliza no podrá ser anulada por ningún motivo,
                incluyendo la falta de pago si GOBIERNO REGIONAL PASCO no ha sido informado con treinta
                (30) días de anticipación.

DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1    Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado
        en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor
        debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá proponer a LA ENTIDAD con
        anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.


        Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las
        del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.


12.2    EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por
        LA ENTIDAD, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el
        Artículo 242° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
        aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM

        Así mismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios
        en concordancia con su Propuesta, así como los especialistas que eventualmente requiera la correcta
        ejecución de los trabajos.

12.3    Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
        CONTRATISTA.

12.4    EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario,
        para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose LA ENTIDAD el derecho a rechazar al



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                               47
                                           GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




        personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

12.5    EL CONTRATISTA dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o
        comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD.

        En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a LA ENTIDAD el
        cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días
        calendario y en caso que LA ENTIDAD no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio
        propuesto.

        Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes,
        viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL

13.1 Por la presente Cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración
     del Contrato, se resolverá mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, de acuerdo a los
     dispositivos legales pertinentes.

13.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin
     acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho (Tribunal Arbitral), a fin que se pronuncie
     sobre las diferencias no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. El procedimiento arbitral, se
     efectuará conforme a lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de contrataciones y
     Adquisiciones del estado y su Reglamento aprobados por Decretos supremos Nº 083-2004-PCM y Nº
     084-2004-PCM, respectivamente.

13.3 El Laudo Arbitral es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
     sentencia.

13.4 El Laudo Arbitral así como sus correcciones, integraciones y aclaraciones deberán ser remitidos al
     CONSUCODE por el arbitro único o el tribunal arbitral en el plazo de cinco (05) días hábiles de notificado
     para que pueda ejecutarse en la vía correspondiente, según procedimiento establecido en el Artículo
     289º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
     supremo Nº 084-2004-PCM.

13.5 Las partes acuerdan que no es obligatorio adjuntar recibo de pago o comprobante de depósito de
     cualquier entidad bancaria, o fianza solidaria por la entidad a favor de la parte vencedora, para efectos
     de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial.

DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES

14.1     En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, LA ENTIDAD le
         aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
         equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago
         final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las
         garantías a que se refieren los Artículos 222° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y
         Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM; en todos los casos, la penalidad se
         aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


                                                    0.10 x Monto
                   Penalidad diaria = ------------------------------------------
                                                  F x Plazo en días




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                   48
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por
         incumplimiento.

14.2    Si El CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que
        ejecuta, será considerado como un incumplimiento de obligaciones y LA ENTIDAD solicitará el cambio de
        la persona o personas responsables de ello, requiriéndole mediante carta notarial para que las satisfaga en
        un plazo de (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

        Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, LA ENTIDAD resolverá el contrato en forma total o
        parcial, mediante carta notaria.

14.3    Si El CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que
        ejecuta, LA ENTIDAD solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.

         Si se repitiera por segunda vez esta situación, LA ENTIDAD podrá resolver unilateral y
         administrativamente este Contrato.

14.4    En atención al Artículo 223º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones
        del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM Los cambios del personal profesional calificado de EL
        CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica y que no cuente con la aprobación de LA
        ENTIDAD, darán lugar a una penalidad de un monto equivalente al 0.25% (1/4 por ciento) del monto del
        contrato, que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese
        necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

DECIMO QUINTA: INTERVENCION ECONOMPASCO DE LA OBRA

         LA ENTIDAD, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causales y siguiendo el procedimiento
         establecido en la Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo
         264º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
         D.S. Nº 084-2004-PCM.

DECIMO SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

16.1     LA ENTIDAD podrá dar por resuelto administrativamente este Contrato en los casos que EL
         CONTRATISTA:

         16.1.1 Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de LA OBRA o de cualquier
                otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia.
         16.1.2 Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos.

         16.1.3 Otras causales de conformidad con el Art. 225 del Reglamento.

16.2    La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de Recursos Financieros que se
        autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución del presente Contrato por
        parte de LA ENTIDAD, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el
        reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

16.3    LA ENTIDAD podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de caso fortuito o fuerza mayor que
        hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con sus obligaciones contraídas. En este caso LA
        ENTIDAD efectuará el pago de los trabajos realmente ejecutados por EL CONTRATISTA, hasta la fecha
        de Resolución de Contrato, devolviéndosele las garantías después de la Liquidación del Contrato de
        Mantenimiento Periódico, la misma que se practicará en un plazo no mayor de quince (15) días desde la
        fecha en que EL CONTRATISTA presenta la liquidación de su Contrato.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                               49
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




16.4     En caso que EL CONTRATISTA solicite la Resolución del Contrato, LA ENTIDAD tendrá derecho a una
         indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.

16.5     El proceso de resolución se sujetará al Artículo 267° del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de
         Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

16.6     Así mismo, la Resolución del Contrato, se sujetará al procedimiento previsto en las normas
         correspondientes.

DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA

La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Artículo 268° del Reglamento de la Ley N° 26850,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidación del Contrato se presentará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 269º del Reglamento de la
Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM

DECIMO NOVENA .- DEVOLUCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

19.1     Para que LA ENTIDAD proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento debe haber quedado
         consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo siguiente:

         19.1.1 Que presente el Acta de Recepción de la Obra sin Observaciones.
         19.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-Ejecución.

19.2     La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 221º del Reglamento
         de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-
         PCM


VIGESIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO

20.1     EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo II donde se ubique LA
         OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

20.2     El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las
         Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

VIGESIMO PRIMERA : CONTROL DE CALIDAD

21.1     EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y
         rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no
         cuente con la conformidad de LA ENTIDAD.

21.2     EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones
         de LA ENTIDAD, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

VIGESIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

22.1     EL CONTRATISTA y sus eventuales subcontratistas están obligados a tomar personal no calificado de la
         zona.



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                               50
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




22.2     EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión,
         inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus sub contratistas.

VIGESIMO TERCERA: PERIODO DE GARANTIA

Queda establecido que si en el curso de los Siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones, LA
OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, EL
CONTRATISTA será responsable y en ese caso LA ENTIDAD podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere
lugar. EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que LA ENTIDAD aceptó LA OBRA o devolvió las garantías,
de conformidad con el Articulo 51º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
D.S. Nº083-2004-PCM.

VIGESIMO CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

24.1     EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos
         relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.

24.2     En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación
         que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

VIGESIMO QUINTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA o del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o
modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o
Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a LA ENTIDAD de
multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

VIGESIMO SEPTIMA: REGIMEN LEGAL

27.1    El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin
        reservas.

27.2    El orden de prelación de documentos es el siguiente:

        1.    Contrato.
        2.    Bases Integradas (Bases, Absolución de Consultas, Observaciones y Expediente Técnico).
        3.    Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, Planos y Especificaciones Técnicas.

27.3    La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único
        Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, por lo que es
        obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios que las inspiran para la aplicación de las cláusulas
        del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases Integradas y/o la
        propuesta técnico-económica de EL CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las Bases Integradas
        o las propuestas contravengan la Ley y/o el Reglamento.

VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

28.1    Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable,



PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                51
                                       GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




         consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos naturales,
         terremotos, etc., o actos del hombre que se encuentren fuera del control de las partes contratantes y que
         no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc.,
         que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardío o
         defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por LA ENTIDAD, y a la
         imposibilidad de LA ENTIDAD de seguir financiando los trabajos.

28.2     Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias
         de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la
         otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento,
         proporcionando todos los detalles del mismo.

         28.2.1 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán
                suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo que dure la
                incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos
                sean solucionados con la mayor celeridad posible.

         28.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la
                paralización de los trabajos, en razón del caso fortuito o fuerza mayor, serán determinados de
                común acuerdo entre las partes contratantes.

         28.2.3 Si la paralización de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un período
                de sesenta (60) días calendario, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial,
                podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior
                continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

         28.2.4 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a LA ENTIDAD, bajo
                responsabilidad en un plazo de quince (15) días calendario, toda la información relacionada
                con LA OBRA y a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en un plazo de
                sesenta (60) días calendario.

VIGÉSIMO NOVENA: JURISDICCION Y DOMICILIO LEGAL

29.1     El presente Contrato está sujeto a las Leyes Peruanas.

29.2     Para los efectos de todas las comunicaciones entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, ambos señalan
         como su domicilio el indicado n la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y
         notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser
         comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.

29.3     En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija
         al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

TRIGÉSIMA.- DE LAS NOTIFPASCOCIÓNES

30.1 Para los efectos de todas las comunicaciones entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, ambos señalan como
        su domicilio el indicado n la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y
        notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo por aviso notarial, que deberá ser
        comunicado con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.

27.3 En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al
        domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                   52
                                                 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




TRIGÉSIMA PRIMERA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

TRIGÉSIMO SEGUNDA: ESCRITURA PÚBLPASCO

32.1       El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualesquiera de las partes, siendo
           los gastos correspondientes a cargo de quien lo solicita.

32.2       Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos,
           que detallados a continuación forman parte integrante de éste:

           Anexo Nº1            :    El Contrato
           Anexo Nº2            :    Las Bases Integradas del Proceso.
           Anexo Nº3            :    Las absoluciones o Aclaraciones hechas a las bases, y demás documentos
                                     derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

           Anexo Nº4            :    El Expediente Técnico de la Obra.
           Anexo Nº5            :    La Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA.

           Suscriben en dos ejemplares, el presente Contrato.

           En la Ciudad de Pasco, el

                       LA ENTIDAD                                                     EL CONTRATISTA


       ------------------------------------------------------------               ------------------------------------------------




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                                              53
                                      GOBIERNO REGIONAL DE PASCO




                                         EXPEDIENTE TÉCNICO




PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR EXONERACION DE PROCESO DE SELECCIÓN Nº 0002 – 2006 – GR PASCO/OBRAS
                                                                                                     54

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:10/3/2011
language:Spanish
pages:54