Docstoc

SECCIóN 1

Document Sample
SECCIóN 1 Powered By Docstoc
					PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, CAPITULO ECUADOR
      FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO ECUADOR - PERÚ




                           BASES CONCURSO
                   COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                          Versión 1.0 Febrero /2011.




                         PBDRF-CTZ-BS-001-2011



“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA DE
       AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
  SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN),
     PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”




                              Febrero de 2011
                          Machala-El Oro-Ecuador




                                                                          1
                        COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                              PBDRF-CTZ-BS-001-2011

                                     ÍNDICE

SECCIÓN I: CONVOCATORIA                                 3
SECCIÓN II: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN                   5
SECCIÓN III: CONDICIONES GENERALES                      6
3.1.    COMITÉ DE CONTRATACIONES                         6
3.2.    COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO             6
3.3.    BONIFICACIÓN POR LOCALIDAD                       6
3.4.    DOCUMENTOS NOTARIADOS                            6
3.5.    INHABILIDADES                                    6
3.6.    MODELOS OBLIGATORIOS DE LAS BASES                7
3.7.    OBLIGACIONES DEL OFERENTE                        7
3.8.    CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA                7
3.9.    CAUSAS DE RECHAZO                                7
3.10.   ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN                      8
3.11.   GARANTÍAS                                        8
3.12.   CANCELACIÓN DEL CONCURSO                         8
3.13.   ADJUDICATARIO FALLIDO                            8
3.14.   PROYECTO DEL CONTRATO                            9
3.15.   PRECIOS UNITARIOS Y REAJUSTE                     9
3.16.   MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO                      9
3.17.   SUPERVISIÓN DEL CONTRATO                         9
3.18.   FISCALIZACIÓN                                    9
SECCIÓN IV: CONDICIONES ESPECÍFICAS                     10
4.1.    VIGENCIA DE LA OFERTA                           10
4.2.    PLAZO DE EJECUCIÓN                              10
4.3.    PRECIO DE LA OFERTA                             10
4.4.    FORMA DE PAGO                                   14
4.5.    MÉTODO DE EVALUACIÓN                            14
4.6.    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA                    15
4.7.    OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE                  15
4.8.    FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA                    15
4.9.    CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE COTIZACIÓN           16
4.10.   ANEXOS DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS           17
SECCIÓN V: PROYECTO DEL CONTRATO                        18
MODELO DE FORMULARIOS                                   24
Formulario Nro. 01                                      24
Formulario Nro. 02                                      27
Formulario Nro. 03                                      28
Formulario Nro. 04                                      29
Formulario Nro. 05                                      30
Formulario Nro. 06                                      31
Formulario Nro. 07                                      32




                                                         2
                            COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                                   PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                                SECCIÓN I: CONVOCATORIA


El Plan Binacional Capitulo Ecuador, convoca al presente proceso de Cotización de Bienes /
Servicios, para la contratación de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA
INFORMÁTICO Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y
DE CAPACITACIÓN), PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA
DE LOJA” de acuerdo a los siguientes términos:

Las Bases de la Cotización de Bienes y Servicios han sido aprobadas por el Comité de
Contrataciones designado para el proceso de adquisiciones.

Se invita a presentar ofertas a los proveedores de la región sur, que se encuentren legalmente
habilitados para contratar, mediante la página web www.planbinacional.gob.ec y a través de la
publicación en un diario de circulación en la Región 7 Sur.

Los proveedores locales obtendrán una bonificación de 10 puntos, la que deberá constar
obligatoriamente en los parámetros de evaluación de las bases.

Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados
como proveedores en el Registro Único de Proveedores -RUP-.

El Presupuesto Referencial es de $100,470.05 (CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA,
CON 05/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), incluido el IVA. El plazo
estimado para la ejecución del contrato es de 25 días calendario, contado a partir de la fecha
estipulada en el contrato.

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1.- Las Bases de este concurso están disponibles, sin ningún costo, en la página web
www.planbinacional.gob.ec, de conformidad con lo resuelto por el Comité de Contrataciones.

2.- Además los interesados podrán acercarse hasta las oficina Sede del Plan Binacional, ubicada en
la ciudad de Machala, en las calles Rocafuerte y Guayas esq., Edif. De la Gobernación 5to. Piso,
para retirar alguna información adicional en forma digital o impresa; podrán también formular
preguntas a través del mail planbinacional-ecuador@senplades.gob.ec, en un término mínimo de 1
días o máximo de 3 días, contado a partir de la fecha de publicación. El comité de contrataciones
absolverá las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el caso, a través de la misma
vía, en un término mínimo de 1 día o máximo de 2 días, de concluido el período para formular
preguntas.

3.- La oferta técnica se presentará en la Secretaría del Comité de Contrataciones, en forma física
(original y copia) y digital (CD), ubicada en Rocafuerte y Guayas esq. Edif. De la Gobernación
                                                                                                   3
5to. Piso en la ciudad de Machala., hasta las 15:00 horas del día 18 de febrero 2011, de acuerdo
con lo establecido en el cuadro de plazos, adicionalmente se incluirá el formulario impreso que
contendrá la oferta económica. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora
prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4.- La oferta deberá presentarse por la totalidad de los equipos, requeridos.

5.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en
las Bases.

6.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
Presupuesto de Inversión del Plan Binacional. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

    70% en calidad de anticipo, con la firma del contrato y la presentación de las garantías
    establecidas, específicamente de la garantía de Buen Uso del Anticipo y de Fiel Cumplimiento
    del Contrato.

    30% con la entrega total de los equipos, contratados, debidamente instalados y comprobados
    mediante Acta de Entrega Recepción Definitiva.

7.- El concurso se ceñirá a las disposiciones establecidas por el Comité de Contrataciones.


Machala, 10 de febrero de 2011.




                                    Marcelo Torres Paz
                                DIRECTOR EJECUTIVO
                            PLAN BINACIONAL, Capitulo Ecuador




                                                                                                  4
                           COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                                 PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                    SECCIÓN II: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN



Este concurso precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de Mejor Costo, para la
contratación de: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y
SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN),
PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”.




                                                                                             5
                           COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                                PBDRF-CTZOP-BS-001-2011


                      SECCIÓN III: CONDICIONES GENERALES


3.1. COMITÉ DE CONTRATACIONES
Para el presente proceso, se ha conformado el Comité de Contrataciones, según lo dispuesto por
la máxima autoridad del Plan Binacional, Capítulo Ecuador, cuyo comité se encargará del
trámite del proceso y la elaboración de las bases.

Este comité analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,
considerando los parámetros de calificación establecidos en las presentes bases, y recomendará
a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de concurso
desierto.

3.2. COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en cualquier
concurso de Cotización, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el
RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de entre ellos, que
actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos
deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa
la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se
declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios
fallidos.

3.3. BONIFICACIÓN POR LOCALIDAD

De acuerdo a la resolución del Comité de Contrataciones, en reunión sostenida en la ciudad de
Loja, y según consta en Acta, los proveedores que sean de la localidad donde está ubicado el
INIGER (Loja), obtendrán una bonificación de 10 puntos, la que deberá constar obligatoriamente
en los parámetros de evaluación de las bases.

En consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración           establecidos en el
concurso no podrán ser mayor a 90/100 puntos.

3.4. DOCUMENTOS NOTARIADOS
No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados por
estos para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores; tampoco se exigirá que la
documentación presentada por los oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario
deberá cumplir con la entrega notariada de los documentos.


3.5. INHABILIDADES
No podrán participar en el presente concurso precontractual, por sí o por interpuesta persona, las
                                                                                                6
personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, y los funcionarios del Plan
Binacional, Capítulo Ecuador y del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES

3.6. MODELOS OBLIGATORIOS DE LAS BASES
El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de bases establecidos,
en este proceso.

3.7. OBLIGACIONES DEL OFERENTE
Los oferentes deberán revisar cuidadosamente las Bases y cumplir con todos los requisitos
solicitados en ellas. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de
sus obligaciones con relación a su oferta.

3.8. CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA
Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un
término de entre 1 a 2 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad
contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su
oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma. En este
caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas
en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas,
respecto de los cuales, notificará a través del correo electrónico planbinacional-
ecuador@senplades.gob.ec, en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes el requerimiento de
convalidación respectiva. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de
ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más
errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

3.9. CAUSAS DE RECHAZO
Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, el Comité de Contrataciones rechazará una
oferta por las siguientes causas:

   1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones
      técnicas y formularios de estas bases;
   2. Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora
      establecida para ello;
   3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser
      convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser
      obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos;
   4. Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en las Bases,
      condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas
      para la ejecución del contrato; y,
   5. Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no
      puedan ser convalidadas.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o

                                                                                                  7
adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

3.10. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
La máxima autoridad de la entidad contratante, con base en los resultados de la evaluación
realizada por el Comité de Contrataciones, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a
los términos establecidos.

La adjudicación podrá ser total o parcial, de acuerdo al interés institucional y con base en los
méritos del proceso, sin que esto implique la adjudicación de un mismo rubro a más de un oferente.

La notificación de la adjudicación se la realizará de forma física, con la respectiva resolución de
adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante.

3.11. GARANTÍAS

En este contrato se deberán presentar las siguientes garantías:

   3.11.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5%
   del monto total del contrato. No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes
   muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Esta garantía será devuelta,
   luego del periodo de prueba y aceptación, establecido por el Comité de Contrataciones, el
   cual no será mayor a 60 días calendarios, posteriores al Acta de Entrega Recepción
   Provisional de los trabajos, y/o adquisición.

   3.11.2. La garantía de buen uso del anticipo, que respalde el 100% del valor recibido por este
   concepto. Esta garantía se devolverá una vez entregados todos los bienes adquiridos, ha
   entera satisfacción de la contratante y a la suscripción del Acta de Entrega Recepción
   Provisional.

   3.11.3. Las garantías técnicas, que contemple la provisión o instalación de equipos. Además
   se debe considerar el acompañamiento y soporte técnico del proveedor hacia el personal
   técnico del Instituto de Investigaciones Gerontológicas-INIGER, desde el inicio de entrega e
   instalación de los equipos hasta la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del
   contrato.

El valor máximo por concepto de anticipo en este tipo de contratos será del setenta por ciento
(70%) del monto total del contrato.

3.12. CANCELACIÓN DEL CONCURSO
En cualquier momento comprendido entre la invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de
presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar
cancelado el concurso, mediante resolución debidamente motivada.

3.13. ADJUDICATARIO FALLIDO
En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas
que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad Contratante lo declarará adjudicatario
fallido.

                                                                                                 8
Luego de lo cual podrá llamar al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación
para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el
oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del
contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará
desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario
fallido.

3.14. PROYECTO DEL CONTRATO
Notificada la adjudicación, dentro de un término de 5 días contados a partir de la misma, la
entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estas Bases.

3.15. PRECIOS UNITARIOS Y REAJUSTE
No se establecerá para este concurso, reajuste de precios, lo cual quedara reflejado en el contrato.

3.16. MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO
Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se
realizarán en la misma moneda.

3.17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
La entidad contratante designará de manera expresa un supervisor del contrato, quien velará por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, para
lo cual adoptará las acciones, en forma coordinada con la fiscalización, que sean necesarias a fin
de evitar retrasos injustificados, de presentarse los mismos, informará a la máxima autoridad de la
entidad contratante para que establezca las medidas correctivas.

3.18. FISCALIZACIÓN
La entidad contratante designará de manera expresa un Fiscalizador del contrato, quien hará
cumplir las especificaciones establecidas, en las bases, y será el vinculo directo entre contratista y
contratante.




                                                                                                       9
                                  COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                                           PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                             SECCIÓN IV: CONDICIONES ESPECÍFICAS

   4.1. VIGENCIA DE LA OFERTA
   Las ofertas se entenderán vigentes hasta 15 días calendarios.

   4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN
   El plazo de ejecución del contrato es de 25 días calendarios, contado a partir de lo estipulado en
   el contrato.

   4.3. PRECIO DE LA OFERTA
   La Entidad Contratante requiere de la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA
   INFORMÁTICO Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE
   INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE
   INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y
   DE CAPACITACIÓN), PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA
   DE LOJA” que cumpla con todas las especificaciones y características establecidas en las Bases,
   a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante.

  EQUIPAMIENTO
     SUGERIDO
  ADQUIRIR CON                             DESCRIPCIÓN – especificaciones técnicas                           CANTIDAD
 FONDOS DE PLAN
   BINACIONAL
Equipos Informáticos
                       Tipo: All-in-one /(Todo en Uno)modelo corporativo, no para el hogar.
                       Marca: Equipo nuevo de marca reconocida a nivel Internacional, que disponga para su
                       fabricación de normas de calidad tipo ISO 9001:2000
                       Procesador: Core 2 Duo (o equivalente) 7500, 2.8GHz, 1066MHz, 3MBL2 o superior.
                       Memoria RAM: 4GB, DDR2 / 800MHz,
                       MONITOR: Integrado de 19” a 21" , Flat Panel. LCD, svga.
                       Tarjeta de Video/memoria compartida: Tarjeta de video integrada presente
                       Disco Duro Interno: 320G 7200RPM SATA (mínimo)
                       Soporte para 32, 64 bits: 32 bits
                       TECLADO: Similar marca del equipo ofertado, USB, Español, multimedia.
                       Mouse: Óptico, similar marca del equipo ofertado, USB, Español
   Computadoras        Medio Óptico: 8X DVD+/- WR (mínimo), Audio: Audio integrado, dos canales,                10
                       Tarjeta de Red: Integrada, 10/100/1000 Mbps, conector RJ-45, Homologado por el
                       fabricante.
                       Wireless: Wi-fi 802.11b/g (opcional)
                       Otros puertos: >= 4 USB 2.0, 1 conector de auriculares , 1 conector de micrófono
                       Voltaje: 110 Voltios, altura de operación mínimo 3300msnm.
                       Cable de poder del CPU: cables AC incluidos, Fuente de poder: mínimo 130W,
                       100~240VAC 50~60Hz, Cd de Recuperación y Drivers: Cds de recuperación y Drivers
                       Web-Cam: Preferiblemente NO INCLUIR
                       Sistema Operativo: Windows 7 Professional 32-bit. Español
                       Licencia OFFICE 2010 Estándar , Candado de seguridad para Equipo, y Regulador de
                       voltaje




                                                                                                                     10
                       CAMARA FIJA 2 M-PIXEL, C/2 VIAS DE AUDIO (3GPP) High Res.
                       Alta Resolución: 1600x1200 a 15FPS - 1280x720 a 30FPS / 0.3 Lux . Lente
    CAMARA IP          4.2mm. Compresión Dual-Codec (MJPEG / MPEG4) Stream de Video: Múltiple.                     7
                       Conexión: TCP/IP, POE. Ranura para tarjeta SD. Alimentación 110V. Incluye: Software
                       de 32ch. Lente, fuente y soporte.


                       GRABADOR DIGITAL DE AUDIO Y VIDEO NVR 8 CANALES DE AUDIO Y
   SISTEMA DE          VIEDO P/CAMARAS IP MULTIMARCA. MANEJO DE DOMOS PTZ Canales de
  GRABACION DE         Video: 8ch Entradas: 1 LAN. Grabación: MJPEG / MPEG4 / H.264 Backup: Vía USB                1
  AUDIO Y VIDEO        Conexión: TCP/IP Discos Duros: Hasta 2HDD de 1TB Incluye: Software de monitoreo
                       remoto hasta 80ch Y 2 DD 1 TB *2 Alimentación: 110V

   CABLEADO
 CONDUCCION E          20 METROS                                                                                   1
  INSTALACIÓN
                 5.1. HOME THEATRE. CINCO FUENTES SONORAS. INCLUYE RECEPTOR
                 DELGADO Y CONECTIVIDAD VERSATIL, 4 PARLANTES TIPO SORROUND Y
                 UN SUBWOOFER. Salida de video Full HD 1080p. Diseño complementa reproductores
SISTEMA DE AUDIO de Blu-ray Disc.     * Audio Power Output: 1000W (165X5 +175, 3ohm, 1kHz,                         2
                 10%THD) * Impedancia: 3 ohms * Entradas de Audio Análoga: 3 * Entradas de
                 Digital de Audio Coaxial: 1 * Puerto de Entrada de Medios Digital: 1 * Entradas para
                 conector HDMI: 3 * Salida de conector HDMI: 1

 PROYECTOR DE          PROYECTOR DE VIDEO. Lúmenes: 4,000, Resolución nativa XGA 1024x768, vida
                                                                                                                   2
  VIDEO 4000 LM        util de la lámpara 3.500h (modo ahorro) ; 2.500h (modo normal)

 LICENCIA PARA
     VIDEO             MICROSOFT LYNC 2010                                                                         5
 CONFERENCIA
                       Intel Core i7-640LM (2.13 GHz, 4 MB L3 cache) Up to 2.93 GHz with Intel Turbo
                       Boost Technology. Mobile Intel QM57 Express Chipset. 4 MB L3 cache. 4Gb 1333
                       MHz DDR3 1 DIMM. 250GB 5400RPM. DVD+/-RW LightScribe SuperMulti DL.
                       Controlador Integrado Intel 82577lc ( 10/100/1000 NIC ), WLAN 802.11b/g/n I2 ,
 COMPUTADORA
                       Bluetooth Cámara web integrada. USB 2,0 (3), (1)RJ-45 (Ethernet), Lector de Huellas,        6
   PORTATIL
                       (1) VGA, (1) 1394, (1) Modem RJ11. CODEC IDT 92HD75B Audio de Alta
                       Definición. Mobile Intel Graphics. Media Accelerator HD. 12.1" WXGA LED AG.
                       Windows 7 Pro. Garantía 3 años. 6-Cell . INCLUYE UPS 1000 A., LICENCIA OFFICE
                       2010 STANDAR, LICENCIA ANTIVIRUS 3 AÑOS, MOCHILA Y CANDADO
   SWITCH 48
                    SWITCH 48 PUERTOS 10/100/100 ADMINISTRABLE CAPA 3.                                             1
PUERTOS 10/100/1000
                       Tecnología de impresión: Láser Blanco y Negro
                       Funciones: Impresión ,Copia, Scanner, Fax
                       Velocidad de impresión: velocidad 45ppm, Memoria instalada 256MB
                       Ciclo de Trabajo mensual : Recomendado: 20,000; Máximo:200,000 al mes
                       Resolución: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp
                       Impresión Duplex: Duplex Automático, Disco Duro: 80 GB
                       Puertos/Conectividad Tarjeta de Red Incluidos: Red:10/100BaseTX Fast Ethernet
                       (RJ45); Fax:33.6Kbps, , una ranura tarjeta interna,
                       Puerto frontal USB 2.0(HiSpeed); Puerto trasero USB 2.0 (HiSpeed);
                       Sistemas Operativos Soportados: Windows XP Professional, XP x64, Win Vista, Vista
 MULTIFUNCION          x64 Server 2003,Server 2008, Linux.
 ALTA DEMANDA          Tamaños de papel admitidos: Sobres: 10, 7 3/4,9, B5, C5, DL; Papel: A4, A5,                 1
    NEGRO              Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, media carta, Universal, oficio.
                       Tipos de Papel Soportados: Cartulina, sobres, etiquetas de papel, papel normal,
                       transparencias, tarjetas, etiquetas.
                       Bandejas de Papel: Mínimo 1 Bandeja de entrada de papel de 550 hojas,
                       Bandeja manual de 100 hojas, Bandeja de salida de 550 hojas.
                        Software de Control: Software de Administración Incluido para todas las funciones,
                       claves de acceso y cupos por usuario.
                       Escáner: Escaneo al Mail, Escaneo a Red, Escaneo al PC, que incluya software para
                       manejo OCR.
                       Catálogo(s), Instaladores: Catálogo(s) de los equipos emitidos por el fabricante en donde
                       consten las especificaciones técnicas requeridas.


                                                                                                                       11
                  Medio Magnético de instalación, Cables: Cables incluidos ( poder y datos)
                  Kit Incluido: Incluye Kit de tóner 7000 páginas, Requisitos eléctricos: 110-120v (60Hz)
                  Garantía: De 2 años, incluye servicio Técnico en partes y piezas en sitio, tiempo máximo
                  para dar solución al problema 72 horas, El proveedor cuenta con centros de atención
                  autorizados y certificados de partes y piezas de la misma marca o si han sido
                  homologadas por el fabricante.
                  Ver requerimientos de garantías para equipos ofertados.
                  Garantía Repuestos y Suministros: El Fabricante debe mantener un stock de suministros
                  por 3 años después de la compra del equipo.
                  Garantía de Servicio Técnico: Servicio Técnico directo.
                  Protocolo de Soporte de Red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink(DLC) TCP/IP
                  IPV6, TCP, UDP
                  Lenguaje de impresión / Emulación: Emulación, PCL 6, PCL 5, PPDS, PostScript:3 ,
                  xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XMLPaper Specification).
                  Velocidad procesador 480 MHz – 600MHz
                  Idiomas estándar de la impresora / Emulación Emulación HP PostScript 3, PCL 6, PCL
                  5, otros.

   SISTEMA DE
                  INCLUYE: 4 CAJAS PREAMPLIFICADAS 500 W RMS C/U. POTENCIA SISTEMA
 AMPLIFICACION                                                                                               1
                  DE BAJOS, AGUDOS
PARA EXTERIORES

SISTEMA DE AUDIO INCLUYE: 2 CAJAS PREAMPLIFICADAS 25O W RMS C/U, 2 TRIPODES,
                                                                                                             5
    PORTABLE     POTENCIA CAPACIDAD 2 MICROFONOS.



 PROYECTOR DE     PROYECTOR DE VIDEO. Lúmenes: 2.700, Resolución nativa XGA 1024x768. vida
                                                                                                             7
 IMAGEN 2700 LM   util de la lámpara 4000h (modo ahorro) ; 3000h (modo normal)


                  Funcionalidad Característica, Alimentación Automática y VerticalConectividad USB,
                  Dúplex SIResolución Graduable desde 100 ppp a 600 ppp Modo de escaneo Unilateral
                  o bilateral, Simplex, Dúplex, Color, B/N, Escala de Grises, mejoramiento de texto
                  Avanzado, Mejoramiento de texto de Alta velocidad, Difusión de error,
                  Multistream.Velocidad de escaneo b/n Unilateral 50 ppm o bilateral 100 ipm, Velocidad
                  de escaneo Color Unilateral 50 ppm o bilateral 100 ipmApilador 100 hojas o
                  superiorGarantía 3 añosCapacitación 5 horas en uso y mantenimiento (preventivo,
                  correctivo) para 2 funcionarios incluye certificados otorgados por el oferente o
    SCANNER       fabricante)Certificación del fabricante Certificación del fabricante de los equipos        1
                  ofertados de que el oferente es distribuidor autorizado por lo menos un año antes de la
                  fecha de presentación de oferta técnica.Catálogo(s) Catálogo(s) de los equipos emitidos
                  por    el    fabricante   en     donde     consten    las   especificaciones   técnicas
                  requeridas.Controladores de Scanner Win Xp/Vista/Windows 2003 serverSoftware
                  integrado Especificar, Formato de Documentos Hasta A3Características Adicionales •
                  Detección Ultrasónica de Alimentación Doble, • Prevención de Sangrado/Remoción de
                  Fondo• Omisión de páginas en blanco, • Realce/Eliminación de ColoresProducción
                  mínima 5.000 documentos diarios.Visto Bueno Departamento de Gestión Tecnológica




                                                                                                                 12
                  Estabilizador de imagen Optical SteadyShot® Lente Lente "G"
                  Zoom óptico Zoom óptico 20X
                  Pantalla Pantalla ancha de resolución extra fina de 3.2 pulgadas Compatibilidad tarjetas
                  de memoria Memory Stick Duo / PRO Duo / PRO Duo (alta velocidad) Control remoto
                  Si
                   Batería Stamina InfoLITHIUM®
                   Sistema de enfoque manual Si
                   Distancia focal 4.1 - 82.0mm
                   ClearVid CMOS Sensor Si , Control de auto exposición Si Respuesta de auto
CAMARA DIGITAL    exposición rápida, mediana y lenta Si , Límite de iris automático Si
                                                                                                             1
   DE VIDEO        Iris automático y manual Si , Grabación a intervalos Si
                   Grabación en cámara lenta Si , Barra de colores Si
                   Enfoque expandido Si , Peaking Si
                   Micrófono integrado Si , Control de nivel de grabación de audio Si Bocina 18 mm
                  Control de volumen para bocina Si Control de volumen para audífono Si
                    Salida múltiple AV compuesta / de video / video S / de audio
                    Salida HDMI™ Si
                    Entrada para micrófono Si , Salida para micrófono Si
                    Terminal LANC Si , Zapata para accesorios Si
                    x.v.Color™ Si , Diámetro de filtro 72 mm

CAMARA DIGITAL    CAMARA DIGITAL FOTOGRÁFICA. profesional 16.2 MP CMOS de formato DX
                                                                                                             2
 FOTOGRAFICA      SLR digital con LCD de 3,0 pulgadas y Lente varifocal 18 -105mm f/3.5-5.6

   LICENCIA
                  LICENCIA ANTIVIRUS 3 AÑOS                                                                  10
   ANTIVIRUS

                  CAMARA WEB MICROFONO INCORPORADO, SUPRESION DE RUIDO USB.
  CAMARA WEB      SOFTWARE INCLUIDO. ALTA DEFINICION. MOVIEMTO AUTOMATICO.                                   2
                  INCLUYE PARLANTES USB ALTA FIDELIDAD.

                  Número y tipo de puertos para datos1 x 10/100/1000Baset-T RJ45
                  IntegraciónIntegración al Wireless Access Controller como AP tipo FIT, L2 / L3
                  MAC table255 entradas, y VLAN256 soportadas, IPv4- ARP
                  - DHCP client, supporting option 60, - DNS client, - DHCP relay
                  - ACLs, IPv6- DNSv6
    ROUTER        - DHCPv6 Client, supporting stateless DHCPv6 configuration triggered by reception of       9
                  an RA message, - IPv6 ND, - IPv6 PMTU, y - ACLs
                  QoS- Filtrado y clasificación de tráfico basado en condiciones de capa 2 a capa 4.
                  - Soporte CAR
                  - Mapeo de prioridades entre red alámbrica e inalámbrica, y Wireless
                  Estándares- 802.11
    ANTENA
                ANTENA OMNIDIRECCIONAL PARA ROUTER. 15 DB                                                    2
OMNIDIRECCIONAL
  MATERIALES E
 INSTALACION DE
     EQUIPOS    GLOBAL                                                                                       1
INALAMBRICOS DE
       RED
     ANTENA
  INALAMBRICA     TARJETA PCI                                                                                10
     PARA PC

MICROFONO TIPO    MICROFONO CORBATERO                UNIDIRECCIONAL          CON     CONECTOR        MAS
                                                                                                             4
  CORBATERO       ADAPTADOR MINI JACK

  TRIPODE DE
                  TRIPODE DE CABEZA FLUIDA PARA CAMARA FILMADORA                                             1
 CABEZA FLUIDA

 CABLE DE AUDIO
 PARA CONECTOR    CABLE TIPO DE AUDIO 25 M INCLUYE CONECTORES RCA                                            2
      RCA




                                                                                                                  13
Los bienes y/o equipos deberán ser entregados en las instalaciones del Instituto Nacional de
Investigaciones Gerontológicas, ubicado en la Provincia de Loja, Parroquia Vilcabamba, sector
Yambura junto al Zoológico Municipal.

La instalación y puesta en funcionamiento, serán sujetas a revisión y prueba, 60 días calendarios
luego de terminados los trabajos.

El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios (costo de instalación,
transporte, soporte técnico, capacitación y extraordinarios o imprevistos) para que el oferente
preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas y a
plena satisfacción de la entidad contratante.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se
interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta
más ventajosa.

4.4. FORMA DE PAGO
Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 6 de la Invitación y en el Proyecto de
Contrato.

   70% en calidad de anticipo, con la firma del contrato y la presentación de las garantías
   establecidas, específicamente de la garantía de Buen Uso del Anticipo.

   30% con la entrega total de los equipos, contratados, debidamente instalados y comprobados
   mediante Acta de Entrega Recepción Provisional.

4.5. MÉTODO DE EVALUACIÓN
De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información
imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor
costo. Se revisará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos, que la entidad
contratante podrá señalar siempre y cuando no se afecte los principios de trato justo y
concurrencia. Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la fase de evaluación de ofertas con
puntaje, evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los parámetros de
calificación previstos en las Bases, los que deberán ser objetivos e individualizados para cada
caso, en función de las prioridades de la entidad contratante.


              PARÁMETROS DE EVALUACIÓN                                          PUNTAJE
    1.- OFERTA ECONÓMICA Formulario. 5                                             50
    1.1.- CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÈCNICAS                                10
    2.-EXPERIENCIA DEL OFERENTE                                                    20
    3.-PROVEEDOR LOCAL                                                            10***
    4.- TIEMPO DE ENTREGA                                                          10
    TOTAL                                                                         100

*** El proveedor local es aquel domiciliado en el cantón donde se destinarán los bienes y
servicios objetos de la contratación.

Si la entidad contratante decide valorar la experiencia del proveedor, se atenderá a las siguientes

                                                                                                  14
reglas:

         Se entenderá por bien o servicio similar el que tenga características y exigencias
          equivalentes al proyecto de la invitación, y que haya sido ejecutado en los tres últimos
          años (2008-2010).
         Por experiencia se entenderá a la entrega de materiales similares a instituciones siempre y
          cuando no exista ninguna novedad en el lapso de entrega de los mismos.
         Para valorar la experiencia en la prestación de servicios, se tomará en cuenta también
          aquella obtenida por el oferente en situación de dependencia laboral, tanto en el ámbito
          público como en el privado, para lo cual se solicitará los documentos de sustento
          actualizados. (certificados actuales, y copia de los contratos).
         La calificación de la experiencia no podrá evaluarse con relación a una localidad
          geográfica específica.

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista debe asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los términos
establecidos. Deberá cumplir con la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la
ejecución del contrato.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto
según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social y tributaria.

4.7. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

   4.7.1. Responder oportuna y en forma amplia a todas las preguntas que realicen los
   proveedores en la etapa correspondiente del proceso y brindar las aclaraciones que fueren
   necesarias en el marco de las Bases del objeto de contratación.

   4.7.2. De ser el caso, dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la
   ejecución del Contrato, en un plazo de 2 días contados a partir de la petición escrita formulada
   por el contratista.

    4.7.3. Designar al Fiscalizador y al Supervisor del contrato.

4.8. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA
El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en
la sección 6. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información
sea la que se solicita. Requisitos mínimos:

   4.8.1. OFERTA TÉCNICA: Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de
   Presentación y Compromiso (Formulario No.1); y, tanto el formulario de detalle de
   componentes de los bienes y servicios ofertados como la Tabla de cantidades y precios
   (Formularios Nos.3 y 5).

    El oferente, para ser considerado, deberá:

                Ofertar todos y cada uno de los bienes y servicios solicitados. No podrá variar las
                 cantidades, unidades establecidas, y especificaciones de los bienes a adquirir.

                                                                                                  15
               Los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.
               Completar los Datos del oferente (Formulario No.2).
               Acreditar la experiencia en la provisión de bienes o servicios similares al del
                objeto de la contratación (Formulario No. 6).

   4.8.2. OFERTA ECONÓMICA: Se entenderá por oferta económica al formulario en el
   cual constan todos los bienes a adquirir, a fin de que el oferente establezca el precio total de la
   oferta.

4.9. CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE COTIZACIÓN
La Entidad Contratante deberá completar el cronograma de concurso que constará en la página
www.planbinacional.gob.ec y en estas Bases, el cual tendrá el siguiente contenido:


                              Concepto                           Día           Hora

           Fecha de Publicación                               10/02/2011    10:00

           Fecha Límite de Preguntas                          12/02/2011    18:00

           Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones          15/02/2011    18:00

           Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica         18/02/2011    15:00
           y Económica

           Fecha de Apertura de Ofertas                       18/02/2011    16:00

           Fecha Estimada de Adjudicación                     23/02/2011    10:00

El término para la convalidación de errores será de 2 días.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más
errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo
cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de
adjudicación:

                                Concepto                                   Día            Hora
      Fecha Límite para solicitar convalidación de errores              22/02/11      18:00
      Fecha Límite para convalidación errores                           24/02/11      18:00
      Fecha estimada de Adjudicación                                    25/02/11      12:00

La carátula de la oferta técnica será la siguiente:




                                                                                                   16
                           COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS


                                  PBDRF-CTZ-BS-001-2011

                                      SOBRE ÚNICO
Señor:
Secretario del Comité de Contrataciones de (nombre de la entidad contratante)
Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________


No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para
su entrega-recepción.

El Secretario/a del Comité de Contrataciones recibirá y conferirá comprobantes de recepción por
cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora
de recepción.

4.10. ANEXOS DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

    4.10.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Se incluirán las especificaciones técnicas del
    bien o servicio a contratar, considerando todos los rubros respectivos, de existir. Las
    especificaciones técnicas forman parte y/o se encuentran detalladas en el presupuesto
    referencial, que forma parte de las bases.

    4.10.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL: El Presupuesto Referencial es de $100,470,05
    (CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 05/100 DÓLARES DE ESTADOS
    UNIDOS DE AMÉRICA), incluido el IVA.




                                                                                                 17
                              COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                                      PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                          SECCIÓN V: PROYECTO DEL CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte EL PLAN BINACIONAL DE
DESARROLLO DE LA REGÍON FRONTERIZA, CAPÍTULO ECUADOR, representado por el
Doctor Marcelo Torres Paz, en calidad de Director Ejecutivo, parte a quien en adelante se le denominará
CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en
adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de
las siguientes cláusulas

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- Los Gobiernos de Ecuador y Perú, suscribieron el 26 de octubre de 1998, en la ciudad de Brasilia,
el Acuerdo Amplio Ecuatoriano Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, publicado en
el Registro Oficial No. 137 de 26 de febrero de 1999.

Para la ejecución del mencionado Acuerdo, se creó el denominado Plan Binacional de Desarrollo de la
Región Fronteriza, Capitulo Perú y Capitulo Ecuador, cada uno con personería jurídica propia.

Mediante decreto ejecutivo Nº 1465 de 2 de diciembre del 2008, el señor Presidente Constitucional de la
República designa a la Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo, como autoridad competente para
aplicar el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, cuya Sede
actualmente se encuentra en la ciudad de Machala.

1.02.- Con fecha 30 de diciembre del 2010, el MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL-MIES y el PLAN Y FONDO BINACIONALES celebraron un Convenio de Apoyo
Interinstitucional para la ejecución del proyecto Equipamiento del Instituto de Investigaciones
Gerontológicas – INIGER del Ministerio de Inclusión Económica y Social (áreas de investigaciones
sociales y de capacitación), Parroquia Vilcabamba, Cantón Loja, Provincia de Loja”; en el mismo se
contempla la aportación de recursos económicos para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL
SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE
CAPACITACIÓN), PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”.

1.03.- Con fecha 11 de enero del 2011 se llevo a cabo la primera Sesión del Comité de Contrataciones
Interinstitucional conformado por el Plan Binacional, Capítulo Ecuador y la Subsecretaría de Protección
Familiar del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo cual se solemniza con la primera Acta de
Sesión; en la misma se trataron cinco puntos, dentro del segundo punto se indica que Plan Binacional será el
responsable de realizar el proceso de invitación a los oferentes y los plazos de recepción de las ofertas por
cada equipamiento.




                                                                                                          18
1.04.- Previos los informes y las revisiones respectivas, el comité de contrataciones, en reunión mantenida
con fecha 07 de Febrero 2011 resolvió aprobar las bases del concurso de Cotización PBDRF-CTZ-BS-
001-2011 para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y
SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
(ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN), PARROQUIA
VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”.

1.04.- Con fecha 10 de febrero del 2011 se realizó la respectiva invitación, a través de una publicación en la
prensa y en la página web del Plan Binacional, Capítulo Ecuador www.planbinacional.gob.ec

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de (la Contratante, o su delegado), mediante
MEMORANDUM (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución del contrato (establecer objeto del
contrato) al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Las especificaciones técnicas que corresponden a la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL
SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN),
PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”.

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA;

c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA;

e) La resolución de adjudicación

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.01.- La ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA DE
AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS –
INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ÁREA DE
INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN), UBICADO EN LA PARROQUIA
VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.01.- El valor del presente contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de
$100,470.05 (CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA, CON 05/100 DÓLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA) Incluido IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

4.02.- Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por
todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

4.03.- No se establecerá en este contrato reajuste de precios.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO



                                                                                                           19
Los pagos se realizaran una vez entregados los equipos para el Sistema Informático y Sistema de Audio y
Video para el INIGER en la parroquia de Vilcabamba.

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

     70% en calidad de anticipo, con la firma del contrato y la presentación de las garantías establecidas,
     específicamente de la garantía de Buen Uso del Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato.

     30% con la entrega total de los equipos, contratados, debidamente instalados y comprobados mediante
     Acta de Entrega Recepción Provisional.

Cláusula Sexta.- LUGAR DE INSTALACIÓN Y ENTREGA: Los bienes y/o equipos deberán ser
entregados en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, ubicado en la
Provincia de Loja, Parroquia Vilcabamba, sector Yambura junto al Zoológico Municipal.

Clausula Séptima.- GARANTÍAS:

7.01.- En este contrato se deberán presentar las siguientes garantías:

         7.01.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del
         monto total del contrato. No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes muebles que
         se entreguen al momento de efectuarse el pago. Esta garantía será devuelta, luego del periodo de
         prueba y aceptación, establecido por el Comité de Contrataciones, el cual no será mayor a 60 días
         calendarios, posteriores al Acta de Entrega Recepción Provisional de los trabajos, y/o adquisición.

         7.01.2. La garantía de buen uso del anticipo, que respalde el 100% del valor recibido por este
         concepto. Esta garantía se devolverá una vez entregados todos los bienes adquiridos, ha entera
         satisfacción de la contratante y a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional.

         7.01.3. Las garantías técnicas, que contemple la provisión o instalación de equipos. Además se debe
         considerar el acompañamiento y soporte técnico del proveedor hacia el personal técnico del
         Instituto de Investigaciones Gerontológicas-INIGER, desde el inicio de entrega e instalación de los
         equipos hasta la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva del contrato.



7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por el
CONTRATANTE en los siguientes casos:

  1) La de fiel cumplimiento del contrato:

         Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
          causas imputables al CONTRATISTA;
         Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.


  2) La del anticipo:

         Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y,
         En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague al
          CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la
          liquidación del contrato.

 3) La técnica:
                                                                                                           20
        Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en las bases de
         Cotización y este contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecución del presente contrato es de 25 días a partir de la fecha de entrega del
anticipo.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- EL CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

Podrá suspenderse el contrato por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el CONTRATANTE,
previo informe del Fiscalizador y Supervisor del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor
o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de
que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.
9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima
autoridad de la entidad CONTRATANTE o a su delegado.

Cláusula Décima.- MULTAS

10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales, se
aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato. En
ningún caso podrá ser menor al 2 por 1.000 del valor total del contrato y complementario en caso de
haberlo).

Cláusula Décima Primera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

11.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
Contrato. Sin embargo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de las obligaciones contractuales,
previa autorización expresa de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo
subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista
esté habilitado en el RUP.

11.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Segunda.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, en el numeral 4.6, de las
condiciones específicas de las bases, que son parte del presente contrato y en las Condiciones Generales de
Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive
natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o
en norma legal específicamente aplicable.

12.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el
personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
                                                                                                             21
Cláusula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

13.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.7 de las condiciones
específicas de las bases, que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-
14.01.- En el caso de la prestación de servicios, y por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos
complementarios o, a su vez, mediante informes del Fiscalizador y Supervisor del contrato, lo deberá
disponer mediante oficio de la Máxima Autoridad de la entidad Contratante.

Cláusula Décima Quinta.- RECEPCIÓN PROVISIAL Y DEFINITIVA.

15.01.- La recepción provisional de la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA
INFORMÁTICO Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, PARA EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS – INIGER DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL (ÁREA DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DE
CAPACITACIÓN), PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”, se
realizará a entera satisfacción del CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta
suscrita por el CONTRATISTA, Fiscalizador y la Máxima Autoridad de la CONTRATANTE.

15.02.- Transcurridos los 60 días establecidos como periodo de prueba y si no presentaren observaciones, las
partes suscribirán la correspondiente Acta de Entrega-Recepción Definitiva.

Cláusula Décima Sexta.- DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

16.01.- El CONTRATANTE designa al señor (nombres del designado), en calidad de Fiscalizador y al
señor (nombres del designado) en calidad de Supervisor del Contrato, quienes deberán atenerse a las
condiciones generales y específicas de las bases que forman parte del presente contrato.

Cláusula Décima Séptima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

17.01.- El Contrato termina:

    Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

    Por mutuo acuerdo de las partes.

    Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo, a
     pedido del CONTRATISTA.

    Por declaración anticipada y unilateral del CONTRATANTE, además, se incluirán la siguiente causal:

          Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión,
           enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura
           de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
           modificación.

    Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en
     decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].

Cláusula Décima Octava.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

18.01.- NEGOCIACIONES DIRECTAS: Si se suscitaren divergencias o controversias en la
interpretación o ejecución del presente contrato, las partes tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el
                                                                                                            22
problema, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas
las instancias.

18.02.- MEDIACIÓN Y ARBITRAJE: De no mediar acuerdo alguno después de 10 días desde el inicio
de las negociaciones directas, las partes acuerdan someter el asunto controvertido, a los procedimientos de
mediación y arbitraje en Derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación,
en el centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Machala. Serán
aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento de los centros de
Mediación y Arbitraje.

18.03.- LEGISLACION APLICABLE: La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado
con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podrá dar
por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

Cláusula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

19.01.- El CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de
Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la
legislación tributaria vigente.

Cláusula Vigésima.- DOMICILIO

20.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de
(establecer domicilio)

20.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

El CONTRATANTE: (Dirección y teléfonos);

El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos)

Cláusula Vigésima Primera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

21.01.- Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en
consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y efecto en la ciudad de xxx a los xxxx
días del mes de xxx del dos mil once.




                                                                                                           23
                            COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS
                                  PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                               MODELO DE FORMULARIOS


                                      Formulario Nro. 01



NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………………...
                                  PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Fecha: ..................

Señor
(Máxima Autoridad de la Entidad Contratante)
Presente.-

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por (Entidad Contratante), dentro de
proceso de Cotización de Bienes y Servicios para (objeto de contratación), luego de examinar las
Bases, al presentar esta Oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante
legal de ..., sí es persona jurídica), o (procurador común de ……., sí se trata de asociación)
declara que:

(Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso
inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta) / (Prestar los
servicios, de acuerdo con las Bases, especificaciones técnicas e instrucciones; en el plazo y por
los precios indicados en el Formulario de Oferta).

La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que
incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados
para contratar con el Estado.

Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u
otras personas, compañías o grupos participantes en este concurso de Cotización Bienes y
Servicios y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no
haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia
libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o
indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro
u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.



                                                                                                 24
1. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a
su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

2. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la
ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales,
de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

3. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los
numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o
proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

4. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas y demás
Bases, inclusive sus alcances (detallar los alcances en caso de haberlos), como consta por escrito
en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente,
renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de características y
especificaciones del (bien a suministrar o servicio a prestar).

5. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta (formulario No…) son fijas y
no podrán variar por ningún concepto.

6. Conoce y acepta que (La Entidad Contratante) se reserva el derecho de adjudicar el contrato o
de declarar desierto el concurso convocado si conviniere a los intereses nacionales e
institucionales. En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización
alguna en caso de declaratoria de concurso desierto o de cancelación de concurso

7. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en las Bases, las resoluciones del
Comité de Contrataciones, en caso de ser adjudicatario.

8. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas
en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se
enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a (la Entidad Contratante),
a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del
Oferente.

9. Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio,
entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad
Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, (la Entidad Contratante) dé por
terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a
responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

10.Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades
para contratar establecidas en estas bases.

11.En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:


       Firmar el contrato dentro del término establecido en las bases. Como requisito
        indispensable, antes de la suscripción del contrato, presentará la garantía de fiel
        cumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco por ciento
        (5%) del monto total del mismo y la garantía del anticipo (de ser el caso), recibido por el

                                                                                                  25
         100% de su valor, así como la garantía técnica correspondiente (para el de caso de
         bienes).
        Suscribir el contrato dentro del término señalado en las bases.
        A entregar el (bien o proveer el servicio) de conformidad con las bases y documentos del
         contrato.


Atentamente,




-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)




                                                                                              26
                                      Formulario Nro. 02

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
                                  PBDRF-CTZ-BS-001-2011


DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación;
en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al
representante legal o procurador común, de ser el caso).

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA:
Ciudad:
Calle:
Teléfono(s):
Correo electrónico:

CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE)

R.U.C:

BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE:




(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)




                                                                                              27
                                      Formulario Nro. 03

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………..
                                  PBDRF-CTZ-BS-001-2011




            COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

El oferente deberá llenar una tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se
deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de (la
Entidad Contratante).




(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)




                                                                                              28
                                       Formulario Nro. 04

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………..
                                   PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                           MODELO DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD



FECHA: .................

Señor
(MÁXIMA AUTORIDAD ENTIDAD CONTRATANTE)
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por La (Entidad Contratante), para la
adquisición de (objeto de la contratación), declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la
información confiada y a los que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la
oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario. La
inobservancia de lo manifestado dará lugar a que (la Entidad Contratante) ejerza las acciones
legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201
del Código Penal vigente.




(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)




                                                                                                  29
                                        Formulario Nro. 05

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………..
PBDRF-CTZ-BS-001-2011


TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS


Tomando como base el Formulario No. 5, se deberá detallar el monto de la oferta, expresando los
valores para cada componente y actividad, al mayor nivel de detalle posible.




(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)




                                                                                                  30
                                       Formulario Nro. 06


NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………..
                                     PBDRF-CTZ-BS-001-2011



                                                             Hoja .... de .....


                                 DETALLE DE LA EXPERIENCIA


Se indicarán los siguientes datos:

      Nombre y Dirección del contratante:
      Identificación del proyecto:
      Ubicación de la obra o proyecto:
      Objeto y fecha del Contrato:
      Descripción de los Bienes Entregados:
      Comentarios Principales:
      Valor del contrato:
      Fecha inicial y final del trabajo:
      Plazo Contractual:
      Hubo ampliación de Plazo..... (Causas)
      Hubo Terminación Anticipada..... (Causas)
     Actas de entrega – recepción definitivas




(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el
caso)




                                                                          31
                                       Formulario Nro. 07

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………..
                                   PBDRF-CTZ-BS-001-2011


                                                                                    Hoja .... de .....


                                     SOPORTE TÉCNICO


Se indicará (si fuere del caso) el alcance del soporte técnico que el oferente brindará a la entidad
contratante, incluida la capacitación.




(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)




                                                                                                  32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:8/11/2011
language:Spanish
pages:32