Docstoc

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE - DOC

Document Sample
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE - DOC Powered By Docstoc
					    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
           LAMBAYEQUE




         LICITACIÓN PÚBLICA
         Nº LP-0001-2007-MPL
                (Segunda Convocatoria)



       RESOLUCION GERENCIAL N° 00282-MPL-GM-AL
                    02- ABR-2007




EJECUCIÓN DE LA OBRA:    LINEAS PRIMARIAS, REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS
YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI,
CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA
PIEDRA,  HUAMANTANGA    SECTOR    I, EUREKA    Y
HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE.




               Lambayeque, Marzo 2007
             LICITACIÓN PÚBLICA
             N° LP-0001-2007-MPL
               (Segunda Convocatoria)
EJECUCIÓN DE LA OBRA:     LINEAS PRIMARIAS, REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS
YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI,
CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA
PIEDRA,  HUAMANTANGA     SECTOR   I,  EUREKA    Y
HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

                           INDICE

PARTE DESCRIPCIÓN

I     INFORMACIÓN PARA LOS POSTORES


II    ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS


III   ANEXOS


IV    CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y
      PROFORMA DE CONTRATO


V     EXPEDIENTE TÉCNICO




                            -2-
        I. INFORMACIÓN PARA LOS POSTORES




   LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
                  (Segunda Convocatoria)

EJECUCIÓN DE LA OBRA: LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS
Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS YENCALA
BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO, YENCALA
LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY
FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA,
HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR
V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE

                        PARTE I



                           -3-
                         INFORMACIÓN PARA LOS POSTORES

                                         BASES
1.    GENERALIDADES

1.1   Entidad Licitante / Contratante:

      La Municipalidad Provincial de Lambayeque, a través del Convenio suscrito con la
      Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, en adelante
      denominada la “MUNICIPALIDAD”, con domicilio legal en la Avenida Bolívar Nº 400,
      Lambayeque, Perú, con RUC No. 20175975234, representada por su Alcalde Percy
      Alberto Ramos Puelles, convoca la presente Licitación Pública.

1.2   Objetivo:

      La presente Licitación Pública tiene por objeto seleccionar al Contratista que proponga
      la oferta con el mejor puntaje total para la ejecución de la OBRA: “LINEAS
      PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS
      YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO, YENCALA LEON, SAN
      CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA
      ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA
      SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”, que se
      ejecutará en el distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, Región de
      Lambayeque.

1.3   Inclusión en el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones:

      La presente Licitación Pública se encuentra considerada con el N° 001 en el Plan Anual
      de Contrataciones y Adquisiciones de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
      LAMBAYEQUE para el Año 2007, el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución
      Gerencial N° 004-2007-MPL-GM-AL de fecha 02 de Enero del 2007.

1.4   Comité Especial:

      El Comité Especial encargado de la organización, conducción y ejecución del proceso
      de la presente Licitación Pública ha sido designado mediante Resolución Gerencial
      N°1105-06-MPL-GM-AL de fecha 22 de Diciembre del 2006 y # 038/2007-MPL-GM-AL
      del 17 Enero 2,007..




1.5   Financiamiento:

      La ejecución de la Obra, materia del presente proceso, será financiada de acuerdo a lo
      siguiente:

      UNIDAD EJECUTORA        :   Municipalidad Provincial de Lambayeque
      SUBPROGRAMA             :   Electrificación Rural
      CODIGO CIU              :   4500
      FUENTE                  :   Donaciones y Transferencia del Ministerio de Energía y
                                  Minas, según Convenio firmado con la Municipalidad
                                  Provincial de Lambayeque 2006.

1.6   Valor Referencial:

      El Valor Referencial para la ejecución de la obra materia del presente proceso de
      selección, según el desagregado que se presenta en el DOCUMENTO V, asciende a la


                                            -4-
        suma de TRES MILLÓNES DOSCIENTOS NOVENTISIETE MIL OCHOCIENTOS
        TREINTISEIS y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 297 836,00), con precios al 30 de Marzo
        del 2007, incluido impuestos; el detalle de las Obras se precisa a continuación:

                         COMPONENTE                                  VALOR REFERENCIAL
          SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES                           S/.   1 539 710,75

          MONTAJE ELECTROMECÁNICO                                      S/.
                                                                                  643 362,07

          TRANSPORTE DE MATERIALES                                     S/.        269 396,88

          COSTO DIRECTO                                                S/.      2 452 469,70

          GASTOS GENERALES                                             S/.       196 197 ,58

          UTILIDAD                                                     S/.        122 623,48

          SUB TOTAL                                                    S/.      2 771 290,76

          IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS                                S/.        526 545,24

          VALOR REFERENCIAL (INCLUIDO I.G.V.)                          S/.     3 297 836,00



        Las ofertas económicas de los postores deberán presentarse de acuerdo a los
        formularios que figuran en el DOCUMENTO V de las presentes Bases.

1.6.1   Valor de las Bases

        El valor de las Bases será de S/ 500,00 Nuevos Soles, pagado en La Unidad de
        Tesorería de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

1.7     Plazo de Ejecución de las Obras:

        El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en CIENTO VEINTE (120) días
        calendarios, no aceptándose la presentación de Plazos de Ejecución diferentes al aquí
        indicado. En caso de que un postor presente un plazo diferente al mismo, su propuesta
        será eliminada del presente proceso de selección.

        La fecha de inicio del plazo de ejecución y término de obra será establecida, según lo
        estipulado en los Artículos 240° (Inicio del plazo de ejecución de obra) y 268º
        (Recepción de la obra y plazos) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
        Adquisiciones del Estado (el “REGLAMENTO”), aprobado mediante D.S. N° 084-2004-
        PCM.

1.8     Del Sistema y Modalidad adoptados:

        La Ejecución de la Obra se realizará bajo la modalidad “Llave en Mano”, utilizándose
        el Sistema “A Precios Unitarios”.

        Cabe mencionar que tratándose del Sistema “A Precios Unitarios”, previo al
        Otorgamiento de la Buena Pro el Comité Especial verificará las operaciones
        aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total, como también la
        forma de la escritura y designación de los números y redondeo de acuerdo a la
        norma vigente del SLUMP; de existir alguna incorrección, la descalificará,
        procediendo a realizar la misma verificación de la propuesta que sigue en el
        orden de prelación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 130° del
        REGLAMENTO.


                                             -5-
2.0   BASE LEGAL

      La presente Licitación Publica se rige por lo siguiente:

      - D.S. N° 083-2004-PCM, TUO de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y
         Adquisiciones del Estado (en adelante “T.U.O. de la LEY”).

      - D.S. N° 084-2004-PCM, Nuevo Reglamento de la Ley N° 26850 – Ley de
         Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante “el REGLAMENTO”) y sus
         modificatorias realizadas hasta la fecha de la convocatoria de la presente Licitación
         Pública, ampliatorias y modificatorias contenidas en los Decretos Supremos N°.063-
         2006-EF, 125-2006-EF, 148-2006-EF, y 028-2007-EF.

      - Ley N° 27633 – Ley que modifica a la Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del
         Desarrollo Productivo Nacional.

      - Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

      - Ley N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007.

      - Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE de fecha 27 de febrero del 2003.

      - Resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, que aprueba la Directiva N° 001-2003-
         CONSUCODE/PRE: Intervención Económica de la Obra.

      - Resolución Gerencial N° 1105-2006-MPL-GM-AL de fecha 22 de Diciembre del 2006
         y N° 038/2007-MPL-GM-AL del 17 Enero 2,007 - Designación Comité Especial.

      - Resolución Gerencial N° 282-MPL-GM-AL de fecha 02 de Abril del 2007- Aprobación
         de Bases.

      - Resolución Gerencial N° 004-07-MPL-GM-AL de fecha 02 de Enero del 2007- Plan
         Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la MPL año 2007.

      - Convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Ministerio de
         Energía y Minas de fecha 12 de Octubre del 2,006.

            Adenda al Convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y
             el Ministerio de Energía y Minas de fecha 15 de Diciembre del 2,006.

            Ley 23560, Ley que establece el Sistema Legal de Unidades de Medida del
             Perú(SLUMP).
            D.S. 060-83-ITI-IND Normas Reglamentarias de la Ley del Sistema Legal de
             Unidades de Medida del Perú (SLUMP)


3.0   ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN


3.1   El calendario del presente proceso de selección contendrá las siguientes etapas:

                          ETAPAS                                     CALENDARIO
      Convocatoria en el SEACE                                       03 Abril 2,007
      Registro de participantes (1)                       04 de Abril del 2007 al 27 de Abril
                                                              del 2007, a Horas de 7:30 a
                                                                       2 :00 pm.
      Presentación de consultas (1)                       04 al 13 de Abril del 2007 Horas de
                                                                    7:30 a 2:00 pm.
      Absolución de consultas (2)                                 17 de Abril del 2007



                                             -6-
                       ETAPAS                                CALENDARIO
      Formulación de Observaciones a las Bases (1) 18 al 20 de Abril del 2,007, a Horas
                                                         de 7:30 am. a 2:00 pm.
      Absolución de Observaciones a las Bases (2)           24 Abril del 2007
      Integraciones de las Bases (en el SEACE)                25 Abril 2,007
      Presentación de Propuestas y Apertura de los    04 Mayo 2,007 Horas 9:30 am.
      Sobres Técnicos N° 01 (3)
      Apertura de los Sobres Económicos N° 02 y      07 Mayo 2,007 Horas 12.00 a.m.
      Otorgamiento de la Buena Pro (3)

      Notas:
      (1) En la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Lambayeque,
      sito en la Avenida Bolívar N° 400, 4to piso en Lambayeque, telefax 074--282021, 074-
      282092.
      (2) A través del SEACE, a los correos electrónicos de los participantes y/o en la
      Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
      (3) En Acto Público, con la participación de un Veedor del Órgano de Control
      Institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, a realizarse en el Salón de
      Actos de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

3.2   Los plazos del presente proceso de selección, desde su convocatoria hasta la
      suscripción del contrato, se computarán por días hábiles. Son inhábiles los días
      sábado, domingo y feriados no laborables, así como los de duelo nacional no
      laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes. El
      plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento.

      La prórroga o postergación de las etapas del presente proceso de selección deberán
      registrarse en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
      (SEACE) modificando el cronograma original.

      El Comité Especial comunicará dicha decisión a los participantes o postores, según
      sea el caso, en la propia Entidad o al correo electrónico que hayan consignado al
      registrarse como participantes.

3.3   Todos los actos realizados dentro del presente proceso de selección se entenderán
      notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE.

      A solicitud del participante, se le notificará personalmente en la sede de la
      Municipalidad Provincial de Lambayeque o a la dirección de correo electrónico que
      consigne al momento de registrarse como participante.

      Es responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
      través del SEACE y de la revisión de su correo electrónico.

4.0   CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

4.1   La convocatoria de la Licitación Pública se realizará a través de su publicación en el
      Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

      El plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas no será menor a veinte
      (20) días y se computa a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en
      el SEACE.

      El Contratista que desee intervenir como participante en el presente proceso de
      selección deberá registrarse ante la Municipalidad Provincial de Lambayeque, pagando
      a esta un derecho, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de reproducción de las
      Bases. El pago realizado le da derecho al participante a recabar una copia de las
      Bases. Asimismo, el Contratista que se registra como participante se adhiere al
      proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.(Artículo 61° del
      REGLAMENTO).



                                            -7-
4.2   El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y
      hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases. En caso de
      propuestas presentadas por un Consorcio, bastará que se registre uno solo de sus
      integrantes.

      Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar en el presente
      proceso de selección y solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una
      dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que,
      conforme a lo previsto en el REGLAMENTO, deban realizarse. Asimismo, el Contratista
      que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en
      que éste se encuentre.

5.0   DE LAS BASES

      Las Bases están conformadas por:

         Documento                     Descripción

          I.                           Información para los Postores
          II.                          Especificaciones Administrativas
          III.                         Anexos
          IV.                          Condiciones Generales del Contrato y Proforma de
                                       Contrato
          V.                           Expediente Técnico

6.0   FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

      A través de las consultas, los participantes registrados podrán solicitar la aclaración de
      cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas. Las
      consultas deberán formularse por escrito al Comité Especial de la Municipalidad
      Provincial de Lambayeque, y deberán ser entregadas en la Oficina de Abastecimiento
      de la Municipalidad de Lambayeque, sito en Avenida Bolívar N° 400, 4to. piso
      Lambayeque.

      El Comité Especial recibirá las consultas, por un período mínimo de cinco (5) días
      contados desde el día siguiente de la convocatoria.

      El Comité Especial publicará a través del SEACE la absolución de las consultas,
      mediante un pliego absolutorio, debidamente fundamentado. El plazo para la
      absolución de consultas y su respectiva notificación a través del SEACE, en la sede de
      la Municipalidad Provincial de Lambayeque o a los correos electrónicos de los
      participantes, de ser el caso, no podrá exceder de cinco (5) días contados desde el
      vencimiento del plazo para la recepción de las consultas.

      Las respuestas a las consultas se consideran como parte integrante de las Bases y del
      contrato.

7.0   OBSERVACIONES A LAS BASES

7.1   Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular
      observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las
      condiciones mínimas a que se refiere el artículo 25º del T.U.O. de la LEY, de cualquier
      disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas
      complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Las
      observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los tres (3) días siguientes de
      haber finalizado el término para la absolución de las consultas.

7.2   Efectuadas las observaciones por los participantes, el Comité Especial deberá
      absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las acoja



                                            -8-
      parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deberá contener la
      identificación de cada observante y la respuesta del Comité Especial para cada
      observación presentada.

      El mencionado pliego deberá ser notificado a través del SEACE, en la Sede de la
      Municipalidad Provincial de Lambayeque y a los correos electrónicos de los
      participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de cinco (5) días.

7.3   Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso
      sean elevados al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
      del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las
      observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además,
      cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado por el Comité
      Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 25º del T.U.O. de la
      LEY, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones
      del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el
      proceso de selección.

      Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con
      anterioridad a la etapa de formulación de observaciones, tendrá la opción de solicitar la
      elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las
      observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por
      el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° del T.U.O. de la LEY,
      cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del
      Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso
      de selección.

      En concordancia con lo indicado en los párrafos precedentes, el Comité Especial
      deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de
      la tasa por concepto de remisión de actuados al CONSUCODE.

      En el plazo máximo de diez (10) días, el CONSUCODE resolverá las observaciones y,
      de ser el caso, se pronunciará de oficio sobre cualquier aspecto de las Bases que
      contravenga la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado. Asimismo,
      en dicho plazo, requerirá las acreditaciones que resulten pertinentes, a través de un
      pronunciamiento que se publicará en el SEACE. De no emitir Pronunciamiento dentro
      del plazo establecido, el CONSUCODE devolverá el importe de la tasa al observante
      manteniendo la obligación de emitir el respectivo pronunciamiento.

      Una vez publicado el Pronunciamiento del CONSUCODE deberá ser implementado
      estrictamente por el Comité Especial, aun cuando ello implique que dicho órgano
      acuerde, bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de
      las etapas del mismo, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones
      o acreditaciones que sea necesario realizar. El Comité Especial no puede continuar con
      la tramitación del proceso de selección si no ha cumplido con implementar
      adecuadamente lo dispuesto en el Pronunciamiento del CONSUCODE, bajo sanción de
      nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

      Contra el pronunciamiento del CONSUCODE, no cabe la interposición de recurso
      alguno y constituye precedente administrativo.

8.0   INTEGRACIÓN DE LAS BASES

8.1   Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han
      presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser
      cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna,
      bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad
      Provincial de Lambayeque.




                                            -9-
       En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente respectivo,
       corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo
       dispuesto en los pliegos de absolución de consultas y de absolución de observaciones;
       de lo contrario, el proceso de selección resultará inválido.

8.2    El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del proceso de selección si
       no ha cumplido con publicar las Bases integradas a través del SEACE, bajo sanción de
       nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

9.0    DE LOS POSTORES

9.1    Podrá presentarse como postor cualquier persona natural o jurídica acreditada como
       tal, que actúe conforme a Ley y que tenga la experiencia y condiciones necesarias para
       encargarse de la ejecución de la obra materia del presente proceso.

9.2    Están impedidos de participar en este proceso aquellos que se encuentren incursos en
       los impedimentos contenidos en el artículo 9° del T.U.O. de la LEY, así como los que
       se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado.

9.3    La Municipalidad Provincial de Lambayeque se reserva el derecho de eliminar en
       cualquier etapa del proceso, a los Postores que se encuentren en la situación descrita
       en el párrafo precedente.

9.4    Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni
       conformar más de un consorcio.

9.5    La concurrencia del postor al presente proceso implica el conocimiento pleno de las
       Bases y el tácito sometimiento a ellas y a la legislación que le es aplicable.

9.6    Los postores durante el Acto Público de la Licitación podrán hacer uso de la palabra
       para solicitar la lectura de uno u otro documento del sobre aperturado en el momento.
       Asimismo, podrán hacer uso de la palabra, preferentemente al finalizar el Acto Público
       para formular las observaciones y reclamos que consideren convenientes a sus
       derechos. En ningún caso habrá motivo de debate.

10.0   DE LAS PROPUESTAS

10.1   Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
       contendrá la Propuesta Técnica y el segundo la Propuesta Económica.

       Cada uno de ellos contendrá original y dos (02) copias simple de los documentos
       solicitados, en expedientes separados, debidamente ordenados, utilizándose
       preferentemente separadores adecuados para facilitar la ubicación de los documentos
       presentados.

10.2   Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios
       mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor o su representante
       legal designado para dicho fin.

       Tanto la Propuesta Técnica como la Económica deberán estar foliadas
       correlativamente empezando por el número uno. Asimismo, el monto total de la
       propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta
       con dos decimales, de acuerdo a lo establecido por el SLUMP.

       Los formularios o formatos a ser presentados dentro de las propuestas podrán ser
       llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica
       del postor o su representante legal designado para dicho fin.

10.3   Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes,
       inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación



                                            - 10 -
       vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
       la obra a contratar.

       A continuación se precisan, sin ser limitativo, las prestaciones incluidas en la Propuesta
       Económica del Postor:

       -    La propuesta deberá incluir los costos de los estudios, materiales y equipos,
            transporte de los materiales suministrados suministrados por el Contratista, obras
            civiles, montaje electromecánico, pruebas, puesta en servicio y todos los costos
            por mano de obra, incluyendo beneficios sociales, sobretiempos y otros recargos
            que sean necesarios para la ejecución de las obras.
       -    Asimismo deberá incluir los costos de equipos mecánicos, herramientas y
            movilidad necesarios para la realización de los trabajos.
       -    Costos de suministro de agua, energía eléctrica, teléfonos, combustibles y otros
            insumos necesarios para la realización de los trabajos.
       -    Pago de impuestos y derechos de aduana.
       -    Costos de los Seguros.
       -    Gastos Generales, incluyendo los Gastos Administrativos.
       -    Utilidad.

            Asimismo se deberán incluir en los costos, las siguientes prestaciones que no
            recibirán remuneración separada:
            Mediciones topográficas necesarias para la ejecución de las obras.
            -    Plan de Monitoreo Ambiental, el mismo que deberá ser implementado de
                 acuerdo a lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental.
            -    Personal auxiliar, instrumentos y otros materiales necesarios para la medición
                 y control de las obras.
            -    Muestras de materiales para efectuar las pruebas requeridas por el
                 Supervisor, cuantas veces sean solicitadas.
            -    Pago por ensayos efectuados en laboratorio, para verificar la calidad de los
                 materiales y probetas.
            -    Ejecución de limpieza para la iniciación de obras, durante su ejecución y al
                 finalizar la obra, y todas las obras y trabajos indispensables para el
                 cumplimiento de contrato, y que no serán objeto de pagos directos.
            -    Pruebas de los equipos a ser instalados.
            -    Construcción, equipamiento y mantenimiento de oficinas para la Supervisión
                 y/o Coordinador de la Municipalidad Provincial de Lambayeque según se
                 indica en el numeral 6.10.1 de las Especificaciones Administrativas.
                  Pago a las Empresas Concesionarias, por los cortes de energía
                      necesarios para la construcción de la Obra.


10.4   La documentación suministrada por el postor en su Propuesta, tiene carácter de
       Declaración Jurada. Las propuestas se identificaran de la siguiente manera:

                          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
                                      COMITÉ ESPECIAL
                 LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL (Segunda Convocatoria)
              “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
            CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO, YENCALA
           LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE
           RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA
              SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”
                                 Primer Sobre / Segundo Sobre
                                  Postor: ....................................

10.5   PROPUESTAS IRREGULARES

       Cualesquiera de las siguientes razones pueden ser consideradas como causa
       suficiente para la descalificación de un postor y la anulación de su propuesta:




                                             - 11 -
       a.   Si no cumple con la presentación de los documentos exigidos en las Bases.
       b.   La presentación de más de una propuesta por una misma empresa o Consorcio de
            un mismo o diferente nombre. Queda establecido que los integrantes de un
            Consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un
            Consorcio.
       c.   Inclusión de información económica en el Primer Sobre.
       d.   Omisión de Precios en la Propuesta Económica, como también el no uso de las
            normas SLUMP.
       e.   Cuando se comprueba que la capacidad máxima de contratación del postor, según
            lo indicado en la copia simple del Certificado de Inscripción Vigente del Postor en
            el Registro Nacional de Proveedores del Estado como Ejecutores de Obras
            (Documento E.1 del Primer Sobre), es inferior a la Oferta Económica del Postor
            (Documento A del Segundo Sobre). En caso de Consorcios, esta comprobación se
            realizará considerando los porcentajes de participación que se consignan en la
            Promesa Formal del Consorcio (Documento B del Primer Sobre). Considerando
            que este es un dato fundamental para la evaluación de la Propuesta del
            Consorcio, no se aceptará regularización alguna ni posterior, con relación al
            porcentaje de participación que consignen los postores que se presentan en
            Consorcio, toda vez que en forma libre y solidaria, sus representantes legales han
            decidido con que porcentaje de participación se presentarán a la Licitación.

11.0   PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11.1   Consideraciones Generales

       a.   Las páginas de las propuestas no podrán contener borraduras, enmendaduras o
            correcciones. Asimismo, en caso de solicitarse expresamente en las presentes
            Bases, los Anexos y Formatos deberán estar sellados y firmados por el
            Representante Legal de cada postor.

       b.   La Propuesta incluida en los Sobres presentados estará debidamente foliada, en
            forma correlativa, empezando con el número uno (1).

       c.   No será necesario numerar las páginas que no contengan información (que se
            encuentren en blanco).

       d.   La persona que efectúa la entrega de los documentos en nombre del Postor,
            deberá presentar en el acto de la Licitación Publica una carta poder simple,
            conforme el modelo indicado en el Anexo Nº 01 “Carta de Presentación del
            Representante del Postor al Acto de Entrega y Apertura de Propuestas”.

       e.   Cada Sobre contendrá la información solicitada en original y dos (2) copias simple.

11.2   Sobre Nº 1 (Primer Sobre): Propuesta Técnica

       El Primer Sobre contendrá la Documentación Técnica que permita a los postores
       habilitarse para la apertura del Segundo Sobre conteniendo su Propuesta Económica.
       El postor deberá elaborar el Índice de este Primer Sobre.

       A. Declaración Jurada del Postor – Carta de Presentación del Postor
          (DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA) según modelo del
          Anexo N° 02-A (si se presenta solo) o Anexo N° 02-B (si se trata de un
          Consorcio). (DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA).

       B. Promesa de Consorcio (DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA), de ser el caso, el
          mismo que preferentemente deberá ser presentado de acuerdo al modelo del
          Anexo N° 03, en el cual se consignan la información necesaria de cada uno de los
          consorciados (Nombre o Razón Social, Número de R.U.C., Nombre de cada uno de
          los Representantes Legales que suscriben la Promesa, etc.) así como la designación
          del representante legal común, del domicilio legal común y del porcentaje de



                                            - 12 -
   participación correspondiente. Esta Promesa de Consorcio deberá ser suscrita por
   los Representantes Legales de cada una de las Empresas que se consorcian.

    Es aceptable la presentación de cualquier consorcio siempre y cuando sus
    integrantes cumplan con lo solicitado en las Bases y en la legislación vigente
    sobre la materia. Al respecto, en caso de que participante registrado quiera
    presentarse como integrante de un Consorcio, es conveniente que revise y tenga
    presente, al momento de elaborar su Propuesta, lo establecido en la Directiva N°
    003-2003/CONSUCODE/PRE,           Disposiciones  Complementarias      para     la
    Participación de Postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del
    Estado, emitida en el mes de febrero del 2003.

C. Declaración Jurada (DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA),
   de acuerdo con lo establecido en el artículo 76° del REGLAMENTO (Anexo N° 04)
   (DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA).

D. Pacto de Integridad o Compromiso de no Soborno (DOCUMENTACIÓN DE
   PRESENTACIÓN OBLIGATORIA), de acuerdo a lo señalado en el Artículo 3° de
   la Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG de fecha 23 de junio de 2000,
   utilizando para ello el Anexo N° 05

E. Documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos técnicos
   mínimos (DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA):

    1.  Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores
        del Estado, como Ejecutor de Obras. En caso de Consorcios, este documento
        deberá presentarse para cada uno de sus miembros.
    2. Declaración Jurada de Cumplimiento del Plazo de Ejecución de la Obra
        (Anexo N° 6).
    3. Declaración Jurada de que los materiales y equipos a ser suministrados
        para la ejecución de la obra cumple con lo establecido en las
        Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico (Anexo N°
        07).
      El postor que obtenga la Buena Pro (Contratista) deberá entregar, en el
      plazo de cinco días hábiles desde la notificación del otorgamiento de la
      Buena Pro, la documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad
      de las Especificaciones Técnicas (manuales, catálogos, normas, etc.) de
      cada uno de los equipos y/o materiales que proveerá para la ejecución de
      la Obra. Esta información técnica podrá ser en idioma español o inglés.
      Asimismo, en los correspondientes Cuadros de Datos Técnicos a ser
      presentados, deberá detallarse la marca, tipo, procedencia, año de
      fabricación, métodos y normas de fabricación (incluyendo, de ser el caso,
      las pruebas correspondientes) y demás características técnicas que
      permitan la plena identificación del bien ofertado. Se enfatiza que es
      obligatorio especificar el nombre de los fabricantes, evitando la palabra
      “similar”. Cabe mencionar que el área técnica de la Municipalidad
      Provincial de Lambayeque y/ Supervisión, encargada de la administración
      del contrato que se suscriba, en el plazo de tres días hábiles revisará,
      observará y/o aprobará la relación de materiales y/o equipos a ser
      suministrados por el contratista. El contratista que sea favorecido con la
      Buena Pro, se compromete a realizar las aclaraciones y/o adecuaciones a
      la relación de materiales, a fin de que la lista final cumpla con la totalidad
      de los requerimientos establecidos en las Bases de la Licitación Pública.
      En caso que el postor que resulte favorecido con la Buena Pro, no
      presente la documentación completa, perderá la Buena Pro y se seguirá el
      procedimiento establecido en el artículo 203º del Reglamento de la Ley de
      Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

F. Documentación referida a los factores de evaluación (DOCUMENTACIÓN DE
   PRESENTACIÓN OBLIGATORIA):



                                   - 13 -
 1     Factores referidos al postor:

 1.1   La experiencia del Postor en la ejecución de obras en general
       ejecutadas en los últimos diez (10) años: Se calificará considerando el
       monto de los contratos ejecutados por el postor durante un período no
       mayor a diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas hasta
       por un monto acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial
       Tales experiencias se acreditarán con copia simple del Contrato y su
       respectiva Acta de Recepción y/o Conformidad. Utilizar el Anexo N° 08.

       Para trabajos ejecutados en Consorcio u Asociación, se deberá de adjuntar
       copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y
       Conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u
       Asociación, donde se indique el respectivo porcentaje de participación.

 1.2   La experiencia del Postor en la ejecución de obras similares
       ejecutadas en los últimos quince (15) años: Se calificará considerando
       el monto de los contratos ejecutados por el postor durante un período no
       mayor a quince (15) años a la fecha de la presentación de propuestas hasta
       por un monto acumulado equivalente al valor referencial (S/. 3 297 836,00),
       siendo el valor mínimo de cada obra similar el 20% del valor referencial.
       Tales experiencias se acreditarán con copia simple del Contrato y su
       respectiva Acta de Recepción y/o Conformidad, utilizar el Anexo N° 09.
       Considerándose el valor mínimo antes mencionado (20% del valor
       referencial), el Comité Especial evaluará un máximo de cinco (5)
       experiencias.
       Para trabajos ejecutados en Consorcio u Asociación, se deberá de adjuntar
       copia del Contrato Principal y su respectiva Acta de Recepción y
       Conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u
       Asociación, donde se indique el respectivo porcentaje de participación.


 2.    Factores referidos al personal propuesto:

 2.1   Documento firmado por el Representante Legal del Postor, por el cual se
       compromete a que la ejecución de la Obra, materia de la Licitación Pública,
       será desarrollada por el Ingeniero Residente que figura en la Propuesta. Se
       utilizará el Anexo N° 10, adjuntando ORIGINAL o COPIA SIMPLE del
       correspondiente Certificado de Inscripción y Habilidad del Colegio
       correspondiente, referido a la Ejecución de Obras, vigente a la fecha de
       presentación de las Propuestas. No serán considerados válidos, los
       Certificados que presenten fecha de vigencia vencida, lo que originará
       que la propuesta sea declarada incompleta, dándosela por no
       presentada. Asimismo el Postor presentará el correspondiente Compromiso
       de Participación del profesional propuesto como Ingeniero Residente de Obra,
       según el Anexo N° 11, en la que se indicará también, que no deberá
       presentarse como participante en otra empresa o consorcio, que de
       darse el caso motivará la eliminación de ambas empresas o consorcios.

2.2    Currículum Vitae del Ingeniero Residente propuesto para la Ejecución de
       la Obra utilizando el Anexo N° 12, el que debe estar sellado con el Registro
       C.I.P. y firmado por dicho profesional. Para ser evaluado, deberá adjuntarse
       copia simple de los Contratos, Actas de Recepción de Obras, constancias o
       certificados que acrediten fehacientemente su experiencia como Residente de
       Obras Similares, debiéndose utilizar para ello el Anexo N° 13, que indica el
       mínimo de datos requeridos (Residencia de Obras Similares). los que indican
       el mínimo de datos requeridos, los mismos que deben estar sellados y
       firmados por dichos profesionales. La documentación entregada deberá
       acreditar fehacientemente su Experiencia en la ejecución de obras similares,



                                - 14 -
                     con un máximo de siete (7) servicios en los que haya desempeñado como
                     Ingeniero Residente de Obra.
              Los profesionales propuestos para participar en la ejecución de obras como
              Ingenieros Residentes acreditarán los requisitos mínimos siguientes:

                      a)   Ser Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, Colegiado.
                      b)   Acreditar por lo menos quince (15) años de ejercicio profesional,
                           conforme a lo indicado en el artículo 242° del REGLAMENTO,
                           adjuntando los respectivos certificados de trabajos.
                      c)   Acreditar experiencia como Ingeniero Residente en obras similares,
                           adjuntando copias simples y legibles de:
                           Contrato o Certificado extendido por el Propietario de la Obra; o
                           Acta de Recepción o Certificado equivalente acreditando su
                           desempeño como Ingeniero Residente, suscrito por el propietario de la
                           obra o por el Contratista al cual prestó servicios.
                           Queda establecido, que en alguno de estos documentos deberá
                           constar la descripción y características técnicas principales de la obra
                           similar, sin lo cual no podrán evaluarse.
                           No tener impedimento alguno para realizar las labores requeridas.

           G. Constancia de Visita a la Zona del Proyecto (DOCUMENTACIÓN DE
              PRESENTACIÓN OBLIGATORIA):

           El Postor tendrá la obligación de conocer y visitar la Zona del Proyecto, lo cual una vez
           realizada, se le otorgará una Constancia emitida por la Gerencia de Infraestrucrura y
           Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Dicha Constancia se
           otorgará a los Postores, con fecha límite un día antes de la entrega de los sobres de la
           Propuesta Técnica y Económica.La no presentación de la Constancia de Visita será
           causal de descalificación del Postor.

11.3       Sobre Nº 2 (Segundo Sobre): Propuesta Económica

       A       MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, según Anexo N° 14,
               considerándose solo dos (2) decimales, expresandose las cantidades de acuerdo
               a las normas SLUMP. El monto Propuesto deberá cubrir obligatoriamente el total
               de la obra, de acuerdo al Metrado entregado por la Municipalidad Provincial de
               Lambayeque en las presentes Bases de la Licitación, los mismos que se
               consideran necesarios para la completa y correcta ejecución y puesta en servicio
               de la obra licitada.

       B       Detalle de la Propuesta Económica, el mismo que será presentado a nivel de
               Partidas Específicas, según formatos entregados en las Bases de la Licitación
               (Parte V). Las diferencias adicionales que el postor considere necesario
               presupuestar, deberá consultarlas al COMITÉ de acuerdo al procedimiento, lugar y
               fecha indicados en el numeral 6.0 del presente documento, indicando la partida y
               cantidad del Formato del Metrado entregado.

               El Postor podrá presentar el Detalle de la Propuesta Económica utilizando para
               ello hojas mecanizadas por computadora, debiendo obligatoriamente respetar los
               formatos, unidades y cantidades señalados en el Metrado entregado. Cualquier
               error u omisión dará lugar a la eliminación de su Propuesta.

               Las partidas correspondientes a Suministro, Transporte, Montaje y/o Desman-
               telamiento deberán ser presupuestadas por el Postor sin incluir Gastos Generales,
               Dirección Técnica y Utilidades, los cuales serán incluidos por separado en
               partidas independientes.

               Los documentos del Resumen de la Propuesta Económica y Detalle de la
               Propuesta Económica no deben tener ninguna borradura, enmendadura o co-
               rrección, bajo causal de nulidad de la propuesta. Asimismo, los valores



                                                - 15 -
            consignados en estos documentos, deberán ser expresados según las normas de
            SLUMP, así como en el cuadro de desconsolidado de gastos generales deberán
            tener coincidencia, bajo causal de eliminación de la propuesta.

        De acuerdo a lo establecido en el artículo 33º del T.U.O. de la LEY, no se aceptarán
        propuestas cuyo monto sea superior en 10% al Valor Referencial indicado en el
        numeral 1.6 de las presentes Bases. Asimismo, las propuestas menores al 90% del
        Valor Referencial serán devueltas por el Comité teniéndolas por no presentadas.

        Para el presente proceso de selección, el COMITÉ considera conveniente definir
        los montos máximo y mínimo que pueden ofertar los postores, de acuerdo a lo
        siguiente:

        El Valor Referencial asciende a la suma de S/. 3 297 836,00 motivo por el cual:
        Las propuestas que excedan el 110% del Valor Referencial, equivalente a la suma
              de S/. 3 627 619,60 (Tres Millones Seiscientos Veintisiete Mil Seiscientos
              Diecinueve y 60/100 Nuevos Soles) serán devueltas por el Comité Especial,
              teniéndolas por no presentadas.
        Las propuestas inferiores al 90% del Valor Referencial, equivalente a la suma de
              S/. 2 968 052,40 (Dos Millones Novecientos sesentiocho Mil Cincuentaidos y
              40/100 Nuevos Soles) serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas
              por no presentadas.

12.00   RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DEL PRIMER SOBRE

12. 1 El acto de presentación de propuestas será público y se realiza, cuando menos, en
    presencia del Comité Especial, los postores y con la participación de un Notario Público. Se
    lleva a cabo en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, salvo que éste se postergue,
    de acuerdo con lo establecido en el T.U.O. de la LEY y/o el REGLAMENTO. Asimismo
    participará un Veedor del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de
    Lambayeque.

12.2 Las propuestas serán presentadas por los representantes de los Postores, quienes se
     identificarán con la presentación del original de su Documento Nacional de Identidad y se
     acreditarán mediante carta poder simple, suscrita por el Representante Legal del Postor,
     en la que se indique que han sido designados para participar en el Acto de Entrega de
     Propuestas y Apertura de Sobres, según modelo que consta en el Anexo N° 01. Sin esta
     carta no será recepcionada la Propuesta. En el caso de empresas que se presenten en
     Consorcio, la carta antes mencionada deberá ser firmada por el Representante legal del
     Consorcio. Si al momento de ser llamado el postor no se encontrare, se le tendrá por
     desistido de participar en el proceso.


12.3    Es obligatorio presentar en forma conjunta los Sobres N°s. 1 y 2, conteniendo todos los
        documentos precisados en los numerales 11.2 y 11.3 de las presentes Bases.

12.4    El acto se inicia a la hora señalada y el Comité Especial empieza a llamar a los
        participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que
        entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se
        encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá
        acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

12.5    Terminada la Recepción de las Propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los
        sobres que contienen la Propuesta Técnica de cada postor.

        Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos y el Comité Especial
        comprobará que los mismos sean los solicitados por las Bases, el T.U.O. de la LEY y el
        REGLAMENTO. De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola
        por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se
        anotará tal circunstancia en el acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su



                                             - 16 -
       poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se
       estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

       El hecho de que el representante del postor cuya propuesta ha sido declarada como
       incompleta o no conforme, reciba sus documentos y se retire de la mesa, sin expresar
       su disconformidad, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, será considerado
       como una tácita aceptación a lo decidido por el Comité Especial.

       Verificada la conformidad de la documentación contenida en los Primeros Sobres, el
       Notario Público procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas
       económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y
       firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo
       deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público,
       comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas
       técnicas.

       El Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá ser suscrita por todos sus
       miembros y los postores que lo deseen.

12.6   Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
       documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
       Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la
       notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará
       vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado
       dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

       No se podrá subsanar los errores que presenten las propuestas en los porcentajes de
       participación que indican los postores que se presentan en Consorcio, por las razones
       indicadas en el numeral 10.5 e.

12.7   Si durante el Acto, algún postor formulara reclamo u observación, este se hará constar
       en Acta y no motivará debates.

12.8   La documentación presentada en el Primer Sobre será evaluada y calificada por el
       COMITE, de acuerdo a lo establecido en las Criterios de Evaluación, Numeral 14 de las
       presentes Bases de Licitación Pública. El Comité tiene la facultad de verificar la infor-
       mación declarada por el Postor.

12.9   A los postores que hayan cumplido con lo exigido en los Criterios de Evaluación, y al-
       canzado un puntaje de SESENTA (60,000) PUNTOS se les considerará APTOS para
       participar en la segunda etapa de apertura del Segundo Sobre conteniendo su
       Propuesta Económica.

13.0   APERTURA DEL SEGUNDO SOBRE Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

13.1   El Acto de Apertura del Segundo Sobre y Otorgamiento de la Buena Pro, se realizará
       en la fecha, hora y lugar indicado en la Convocatoria, ante Notario Público, los postores
       presentes y el COMITE. Asimismo participará un Veedor del Órgano de Control
       Institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

13.2   El Acto Público de Apertura del Segundo Sobre se inicia en la fecha y hora señalada.
       El Presidente del COMITE iniciará el Acto informando a los presentes cuales han sido
       las empresas calificadas técnicamente para proceder a la apertura de sus Propuestas
       Económicas. En caso de que alguno de los representantes de los postores fuese
       persona distinta a la acreditada para el Acto de Recepción y Apertura del Primer Sobre,
       ésta deberá a su vez acreditarse mediante la presentación de una Carta Poder Simple,
       suscrita por el Representante Legal del postor.

13.3   A continuación, el Presidente del COMITE recepcionará los sobres del Notario Público,
       verificando el sellado y cerrado de los mismos, iniciándose luego su apertura, solo de



                                            - 17 -
        aquellos postores declarados aptos. Si en el Acto se encontrase presente un
        representante de algún Postor que hubiera sido declarado No Apto, se le devolverá su
        Segundo Sobre sin abrirlo. Una vez efectuada la apertura de un sobre, no podrá
        interrumpirse el Acto de la Licitación Pública.

13.4    El COMITE verificará la correcta y completa presentación de la documentación exigida.
        Los Segundos Sobres encontrados no conformes, serán devueltos al Postor en el
        mismo acto, conjuntamente con su primer sobre, dejándose expresa constancia en el
        Acta del motivo de la no-conformidad. Cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido
        en el artículo 125° del REGLAMENTO, no cabe subsanación alguna por omisiones o
        errores en la propuesta económica.

        El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán
        ser expresados hasta con dos decimales, teniendo en cuenta las normas del SLUMP.

        La propuesta deberá cumplir con lo indicado en el T.U.O. de la LEY así como en el
        REGLAMENTO y será presentada en Moneda Nacional.

13.5    Establecida la conformidad del Segundo Sobre, se procederá a la lectura del Resumen
        de su Propuesta.

13.6    Finalizada la apertura de los Segundos Sobres y realizada la lectura de las propuestas,
        se procederá a otorgar la Buena Pro de la Licitación Pública, sentándose el Acta
        correspondiente, en la que se dejará constancia del Acto realizado, indicándose los
        Postores que han presentado propuestas, los montos de las mismas, las propuestas no
        admitidas señalando la causal que hubiere determinado el rechazo y el nombre del
        postor ganador de la Buena Pro, el monto y plazo de su oferta. También se hará
        constar en ella cualquier observación pertinente presentada por los Postores, las que
        deberán ser suscritas por los postores reclamantes, sin este requisito la observación no
        será tenida en cuenta para determinar su validez.

13.7    El Acta será suscrita por los miembros del COMITE, las personas asistentes al Acto
        que deseen hacerlo y por el Notario Público.

13.8    El Comité Especial otorgará la Buena Pro aún en el caso en el que se declare como
        válida una única oferta.

        El presente proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida
        ninguna oferta. La declaración de desierta obliga a la Municipalidad Provincial de
        Lambayeque a formular un informe que evalúe las causas que motivaron dicha
        declaratoria debiéndose adoptar las medidas correctivas, antes de convocar
        nuevamente, bajo responsabilidad.

        En el supuesto de que la presente Licitación Pública sea declarada desierta por la
        ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se convocará a un proceso de
        Adjudicación de Menor Cuantía.

13.9    En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la
        Buena Pro, la Municipalidad Provincial de Lambayeque puede cancelarlo por razones
        de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o
        contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que
        destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su
        exclusiva responsabilidad. En ese caso, la Municipalidad Provincial de Lambayeque
        deberá reintegrar el costo de las Bases a quienes las hayan adquirido.


14.00   EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA
        BUENA PRO

14.1    CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS



                                             - 18 -
Los Criterios de Evaluación de Propuestas, servirán para evaluar y calificar los
aspectos técnicos y económicos de las Propuestas y determinar lo más conveniente
para la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Previa a la Evaluación Técnica propiamente dicha, se verificará el cumplimiento
de los requerimientos técnicos mínimos:

a.    Presentación de copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el
      Registro Nacional de Proveedores, como Ejecutor de Obras (Documento E.1 del
      Primer Sobre). En caso de Consorcios, este documento deberá presentarse para
      cada uno de sus miembros.

b.    Declaración Jurada del Plazo de Ejecución de la Obra (Documento E.2 del
      Primer Sobre - Anexo N° 6).

      Se verificará que el Plazo de ejecución propuesto por el postor coincida con el
      plazo establecido en el Numeral 1.7 de las presentes Bases.

c.    Declaración Jurada de que los materiales y equipos a ser suministrados para
      la ejecución de la obra cumplen con lo establecido en las Especificaciones
      Técnicas incluidas en el Expediente Técnico (Documento E.3 del Primer
      Sobre - Anexo N° 07).

La no presentación de los documentos que verifiquen cualquiera de los requerimientos
técnicos mínimos descalificará al postor.

Verificado el cumplimiento de las condiciones mínimas, se procederá a realizar la
Evaluación Técnica de las propuestas encontradas conformes.

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100,00 Puntos).- Esta se realizará de
acuerdo a lo siguiente:

A.       FACTORES REFERIDOS AL POSTOR (Puntaje Máximo 65,00 Puntos)

A.1      EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL
         EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS (Puntaje Máximo 20,00
         Puntos)

         La experiencia del Postor en este rubro, se evaluará considerando la información
         presentada en el Documento F.1.1 del Primer Sobre.

         Se calificará considerando el monto de los contratos ejecutados por el postor
         durante un período no mayor a diez (10) años a la fecha de la presentación de
         propuestas hasta por un monto acumulado equivalente a cinco (5) veces el
         valor referencial . Utilizar el Anexo N° 08.

         El puntaje máximo será de VEINTE (20,00) PUNTOS para el postor que acredite
         haber ejecutado obras en general por el monto máximo acumulado arriba
         mencionado. A los postores que no demuestren haber realizado trabajos por
         dicho monto, se les asignará un puntaje directamente proporcional al monto
         acreditado.

         Queda establecido que en caso de Consorcios, el puntaje correspondiente será
         asignado considerando la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada uno de
         los integrantes del consorcio. Asimismo en caso de que el postor presente
         obras ejecutadas en asociación o consorcio, el monto a considerar para efectos
         de evaluación será el que corresponda a su respectivo porcentaje de
         participación.




                                      - 19 -
      Las obras similares, cuya relación se detalla a continuación: Líneas de
      Transmisión, Líneas de Sub-transmisión, Líneas y/o Redes Primarias en 10,0
      kV o mayores, Redes Secundarias, Alumbrado Público y/o Conexiones
      Domiciliarias, NO SERAN CONSIDERADAS COMO OBRAS GENERALES.

A.2   EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES
      EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS (Puntaje Máximo 45,00
      Puntos)

      Se evaluará la ejecución de las obras similares, cuya relación se detalla a
      continuación: Líneas de Transmisión, Líneas de Sub-transmisión, Líneas y/o
      Redes Primarias en 10,0 kV o mayores, Redes Secundarias, Alumbrado
      Público y/o Conexiones Domiciliarias. Se aclara que para que una Obra sea
      considerada como Similar, no necesariamente deberán de concurrir todas las
      modalidades arriba previstas, pudiendo el postor presentar como obras
      similares a aquellas en las cuales se haya ejecutado una o más de las
      modalidades descritas anteriormente.

      La experiencia del Postor en este rubro se evaluará considerando la información
      presentada en el Documento N° F.1.2 del Primer Sobre.

      Se calificará considerando el monto de los contratos ejecutados por el postor
      durante un período no mayor a quince (15) años a la fecha de la presentación
      de propuestas hasta por un monto acumulado equivalente al valor referencial
      (S/. 3 297 836,00), siendo el valor mínimo de cada obra similar el 20% del valor
      referencial. Utilizar el Anexo N° 09.

      Queda establecido que en caso de Consorcios, el puntaje correspondiente será
      asignado considerando la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada uno de
      los integrantes del consorcio. Asimismo en caso de que el postor presente
      obras ejecutadas en asociación o consorcio, el monto a considerar para efectos
      de evaluación será el que corresponda a su respectivo porcentaje de
      participación.

      El puntaje máximo será de CUARENTA Y CINCO (45,00) PUNTOS para el postor
      que acredite haber ejecutado obras similares por el monto máximo acumulado
      arriba indicado. A los postores que no demuestren haber realizado trabajos por
      dicho monto, se les asignará un puntaje directamente proporcional al monto
      acreditado.



B.    FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO POR EL POSTOR
      (Puntaje Máximo 35,00 Puntos)

      Se precisa que solo se evaluará la experiencia realizada por los ingenieros
      propuestos para el cargo de Residente de Obra, desde la fecha de su
      colegiación en el Colegio de Ingenieros del Perú, no validándose los servicios
      realizados en fechas anteriores a esta.

      Así mismo, para la ejecución de la Obra, el Contratista deberá asignar personal
      adicional al listado para los fines de evaluación de la propuesta. El objetivo es
      cumplir cabalmente con la ejecución de la obra.

      El Ingeniero Residente se encargará de la Dirección Técnica de la Obra.

      Para efectos de la evaluación de este rubro, el Postor deberá presentar la
      información solicitada en los Anexos N°s. 10, 11, 12 y 13 de las Bases de la
      Licitación. Esta información deberá ser acreditada según lo indicado en los
      referidos anexos y suscritos por el Postor y el Ingeniero propuesto.



                                   - 20 -
              La evaluación y calificación del Ingeniero Residente se efectuará sobre la base
              de su experiencia en la residencia de obras similares. Cabe mencionar que no
              será aceptable para efectos de calificación, la experiencia del Ingeniero como
              Asistente del Residente de Obra.

              Se evaluará la experiencia del Ingeniero propuesto en la ejecución de obras
              similares, cuya relación se detalla a continuación: Líneas de Transmisión,
              Líneas de Sub-transmisión, Subestaciones, Líneas y/o Redes Primarias en
              10,0 kV o mayores, Redes Secundarias y/o Conexiones Domiciliarias. Se
              aclara que para que una Obra sea considerada como Similar, no
              necesariamente deberán de concurrir todas las modalidades arriba previstas,
              pudiéndose presentar como obras similares a aquellas en las cuales se haya
              ejecutado una o más de las modalidades descritas anteriormente.

              El puntaje máximo será de TREINTA Y CINCO (35,00) PUNTOS para el
              profesional propuesto que acredite haber sido residente de obras similares en
              siete (7) obras similares. A los postores que no demuestren que el Ingeniero
              Propuesto como residente haya realizado ese número de trabajos, se les asignará
              un puntaje directamente proporcional al número de residencias acreditado (5,00
              puntos por cada residencia de obras). En caso de que el postor presentase más
              de siete residencias de obras, solo se realizará la evaluación de las primeras siete
              (7) declaradas.

       EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100,00 Puntos).- Se evaluará la
       Propuesta Económica ofertada:

       La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo (100,00 puntos) a la
       propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje
       inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

           Pi =     Om x PMPE
                        Oi
           Donde:
           i        =   Propuesta
           Pi       =   Puntaje de la propuesta económica i
           Oi       =   Propuesta Económica i
           Om       =   Propuesta Económica de monto o precio más bajo
           PMPE     =   Puntaje Máximo de la Propuesta Económica (100,00 Puntos)



14.2   ELABORACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN

       14.2.1 El puntaje total de la propuesta de cada uno de los postores será igual al
              promedio ponderado de las evaluaciones técnica y económica, obtenido de la
              aplicación de la siguiente fórmula:

              PTPi      =      0,70 Pti + 0,30 Pei

              Donde:
              PTPi =           Puntaje Total del postor i;
              Pti    =         Puntaje por Evaluación Técnica del postor i;
              Pei    =         Puntaje por Evaluación Económica del postor i;

              Para elaborar la lista conteniendo el Orden de Prelación de los postores,
              se seguirá el siguiente procedimiento:

              El Comité Especial elaborará una lista ordenada de menor a mayor puntaje total.




                                            - 21 -
               En caso de que dos (2) o más postores obtengan el mismo puntaje, el orden de
                     prelación correspondiente se otorgará de acuerdo a lo siguiente:
                     A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico; o
                     A través de sorteo en el mismo acto.

               Cabe mencionar que tratándose del Sistema “A Precios Unitarios”, previo al
               Otorgamiento de la Buena Pro el Comité Especial verificará las operaciones
               aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total, como también el
               cumplimiento de las normas del SLUMP y, de existir alguna incorrección, la
               descalificará, procediendo a realizar la misma verificación de la propuesta que
               sigue en el orden de prelación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 130°
               del REGLAMENTO.

               Una vez otorgada la Buena Pro, el Comité Especial está en la obligación de
               permitir el acceso de los postores al expediente de contratación, a más tardar,
               dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

               El acceso a la información contenida en un expediente de contratación se
               regulará por lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la
               Información Pública y su Reglamento, incluidas las excepciones y limitaciones
               al ejercicio del derecho de acceso a la información pública allí establecidas.

               Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la
               buena pro se producirá a los ocho (08) días hábiles de su notificación, sin que
               los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

               En caso de haberse presentado una sola oferta apta, el consentimiento de la
               buena pro se producirá el mismo día de su notificación.

               Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial
               remitirá el expediente de contratación a la dependencia encargada de las
               adquisiciones y contrataciones de la Entidad, la que asumirá competencia
               desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la formalización del
               contrato.

               Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la
               buena pro, éste deberá ser publicado en el SEACE.




15.0   DISPOSICIONES FINALES

-      Una vez otorgada la Buena Pro, se suscribirá el contrato correspondiente.

-      Otorgada la Buena Pro, publicado el otorgamiento en el SEACE y suscrito el contrato
       respectivo, los postores no favorecidos podrán solicitar la devolución del original de su
       propuesta, dentro de los ocho (8) días siguientes.

-      Los aspectos no previstos en las presentes Bases se regirán por el T.U.O. de la LEY y
       su REGLAMENTO.




                                            - 22 -
          II. ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

                            LICITACIÓN PÚBLICA

                                        PARTE II

              ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
1.    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

      En todos los documentos se emplean los términos con las definiciones que a
      continuación se consignan:

1.1   PROPIETARIO

      Municipalidad Provincial de Lambayeque.

1.2   LICITANTE/CONTRATANTE

      Municipalidad Provincial de Lambayeque.

1.3   BASES DE LICITACIÓN

      Son los contenidos en:

      -     PARTE I                  Información para los Postores
      -     PARTE II                 Especificaciones Administrativas
      -     PARTE III                Anexos
      -     PARTE IV                 Condiciones Generales del Contrato y Proforma de
                                     Contrato
      -     PARTE V                  Expediente Técnico

      -     Toda otra documentación sobre la convocatoria y notificaciones que la
            Municipalidad Provincial de Lambayeque haga conocer a los postores antes de la
            fecha de presentación de propuestas.

1.4   INFORMACIÓN PARA LOS POSTORES Y ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

      Conjunto de normas que regulan el procedimiento y forma de presentación de
      propuestas, otorgamiento de la Buena Pro, suscripción del Contrato, precios, pagos y
      recepción de obra, garantías y otros particulares, según se detallan en las PARTES I y II
      de estos documentos.

1.5   CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO




                                          - 23 -
       Son aquellas normas que regulan en general las condiciones de los Contratos de Obras,
       según se detalla en la PARTE IV.

       Nada en estas Bases de Licitación podrá interpretarse como una renuncia implícita o
       explícita por parte de la Municipalidad Provincial de Lambayeque a las Condiciones
       Generales del Contrato.

1.6    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

       Conjunto de precisiones elaboradas por la Municipalidad Provincial de Lambayeque para
       describir las características fundamentales de la OBRA, según se señala en la PARTE V
       de estos documentos.




1.7    METRADOS

       Son los formularios que se incluyen en la PARTE V de estos documentos y donde se
       señala claramente los ítems de trabajo a ser ejecutados y en el cual los postores deben
       realizar su propuesta, consignando las cantidades y sus precios de acuerdo al formato.

1.8    POSTOR

       Persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en este proceso de
       selección para la ejecución de la OBRA, de acuerdo a los presentes Documentos.

1.9    PROPUESTA

       El conjunto de documentos presentados por un postor ofreciendo la ejecución de las
       obras, proporcionando el personal, materiales, equipos y maquinarias de acuerdo a los
       precios indicados en su Propuesta Económica.

1.10   CONTRATO

       Instrumento legal cuya proforma se detalla en la PARTE IV firmado entre el Contratante
       Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Contratista, mediante el cual este último
       se obliga a ejecutar las obras contra una retribución de acuerdo a los precios que figuran
       en su propuesta y que hayan sido aceptados por el Contratante.

       Constituyen parte integrante del Contrato los documentos que se especifican en el
       numeral 2 más adelante, así como cualquier otra comunicación o documento que se
       acuerde entre las partes.

1.11   DIRECTIVA

       Comunicación escrita emitida por el Supervisor, por lo cual se instruye al Contratista a
       fin de que la obra sea ejecutada de acuerdo con las estipulaciones del Contrato,
       incluyendo las modificaciones que no signifiquen alteración en el monto de los pagos.
       Estas directivas comprenderán también instrucciones para iniciar, detener y reanudar los
       trabajos.

1.12   PLAZO DE MOVILIZACIÓN

       El período de movilización será como máximo de siete (7) días calendario a partir de la
       fecha en que se entregue el sitio al Contratista o reciba el adelanto, lo que ocurra en
       fecha más tardía.

1.13   CUADERNO DE OBRA




                                           - 24 -
       Es el medio oficial por el cual se comunican las instrucciones relativas a la buena
       ejecución de la obra por parte del Supervisor al Contratista y por el cual este último
       solicita aclaraciones y/o instrucciones que tienen que ver con los aspectos técnicos del
       desarrollo de la obra.

1.14   INGENIERO RESIDENTE

       Representante Técnico del Contratista, responsable de la ejecución de la obra, con
       residencia permanente en el sitio de la misma. El Ingeniero que se desempeñará
       como Residente ha sido propuesto por el Contratista dentro de su propuesta Técnica,
       habiéndose calificado su experiencia en trabajos similares (residencia de obras).

       En caso de que por causa de fuerza mayor, el CONTRATISTA tenga la necesidad de
       reemplazar al Ingeniero Residente, el CONTRATISTA, deberá contar previamente con
       la aprobación de la Municipalidad Provincial de Lambayeque sin perjuicio de que la
       Municipalidad Provincial de Lambayeque solicite la sustitución del personal que a su
       juicio resulte incompetente.

1.15   REPLANTEO DE OBRA

       Obligación que tiene el CONTRATISTA al inicio de la ejecución de la Obra de ubicar los
       equipos sobre el terreno y adecuar las obras de acuerdo a los planos y al Expediente; en
       caso de observaciones deberá formular las adecuaciones en estrecha coordinación con
       el propietario, incluyendo los trabajos de servidumbre y otros.

2.     FIRMA DEL CONTRATO

2.1    Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto
       la Municipalidad Provincial de Lambayeque como el postor ganador están obligados a
       suscribir el contrato respectivo.

       La Municipalidad Provincial de Lambayeque no puede negarse a suscribir el contrato,
       salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del
       proceso de selección debidamente acreditadas. La negativa a hacerlo basada en
       otros motivos, genera responsabilidad funcional en su Titular o máxima autoridad
       administrativa, así como en el responsable de Administración o de Logística o el que
       haga sus veces.

       En caso que el postor ganador de la buena pro se niegue a suscribir el contrato, será
       pasible de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento
       de la buena pro que no le es atribuible, declarada por el Tribunal de Contrataciones y
       Adquisiciones del Estado.

       El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene.

       El contrato será suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque
       y por el contratista, a través de su representante legal.

       El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradas y
       la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que
       establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados
       en el contrato.

       Son causales de nulidad del contrato las previstas por el Artículo 9º del T.U.O. de la
       LEY. La Municipalidad Provincial de Lambayeque declarará la nulidad de oficio, para lo
       cual se cursará Carta Notarial al contratista adjuntando copia fedateada del
       documento que declara la nulidad del contrato; dentro de los quince (15) días hábiles
       siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la
       controversia a arbitraje.




                                           - 25 -
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
buena pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:

-   Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro,
    la Entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días
    hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la
    documentación requerida;
-   Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá
    automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
    En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden
    de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo
    dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la
    Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción
    administrativa aplicable;
-   Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la buena pro o suscribir el
    contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su
    suscripción, dándole un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. En estos casos,
    la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por
    mil (1‰) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso,
    computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del
    contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles;
-   Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá
    solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. En tal caso, la Entidad
    deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante,
    cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al 10% del
    monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder
    al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario
    competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta
    será resuelta por el Tribunal.

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que
lo contiene y rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista.

Queda expresamente indicado que se prohíbe que el Contratista subcontrate parte de
la obra a su cargo.

El Contratista no podrá ceder sus derechos a favor de terceros. Asimismo, en el
ámbito de las normas sobre adquisiciones y contrataciones del Estado no procede la
cesión de posición contractual, salvo que exista norma legal que lo permita
expresamente. Asimismo, el Contratista no podrá transferir, parcial ni totalmente los
alcances del contrato, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del mismo.

Si la ejecución del alcance del Contrato, se prolongara más allá de la ejecución
presupuestal del presente año, la validez del contrato y la continuación del servicio
estará sujeta a la autorización de los presupuestos aprobados en el o los siguientes
ejercicios.

El Contratista al ejecutar su contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las
características de su Propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en
las Bases, principalmente en los Términos de Referencia.

Será causal de resolución del Contrato, el incumplimiento de lo establecido en el
Contrato y sus documentos anexos que se suscriba.

Luego de la suscripción y, en el mismo acto, la Entidad entregará un ejemplar del
contrato al contratista.

La elevación a Escritura Pública del Contrato, así como el pago de los impuestos
emergentes, serán cubiertos por la parte que lo solicitase.



                                     - 26 -
2.2   El postor ganador de la Buena Pro deberá entregar los siguientes documentos antes de
      la firma del Contrato:

      -     Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, equivalente al diez por ciento (10%)
            del monto del contrato.
      -     Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
      -     Certificado de Capacidad de Libre Contratación, emitido por el CONSUCODE.
      -     Certificado de Vigencia del Poder del Representante Legal, emitido por la
            Oficina Registral de los Registros Públicos.
      -     Cuando se trate de un Consorcio, Copia Simple de Contrato de Consorcio, con
            firma legalizada ante Notario Público.
      -     Declaración Jurada de que Dispone de las Maquinarias, Equipos, Herramientas
            e Instrumentos a Emplearse en la Obra (Anexo N° 15)
      -     Declaración Jurada Sobre los Suministros a Utilizarse en la ejecución de las
            Obra (Anexo N° 16).
      -     Documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad de las
            Especificaciones Técnicas (manuales, catálogos, normas, etc.). de cada uno
            de los equipos y/o materiales que proveerá para la ejecución de la Obra. Esta
            información técnica podrá ser en idioma español o inglés. Asimismo, En los
            correspondientes Cuadros de Datos Técnicos a ser presentados, deberá
            detallarse la marca, tipo, procedencia, año de fabricación, métodos y normas
            de fabricación (incluyendo, de ser el caso, las pruebas correspondientes) y
            demás características técnicas que permitan la plena identificación del bien
            ofertado. Se enfatiza que es obligatorio especificar el nombre de los
            fabricantes, evitando la palabra “similar”. Cabe mencionar que la Municipalidad
            Provincial de Lambayeque, encargada de la Administración del Contrato que se
            suscriba revisará, observará y/o aprobará la relación de materiales y/o equipos
            a ser suministrados por el Contratista, el mismo que se compromete a realizar
            las aclaraciones y/o adecuaciones a la misma, a fin de que la lista final de los
            materiales y equipos a suministrar cumpla con la totalidad de lo solicitado en
            las Bases de la Licitación Pública.
      -     Calendario Valorizado de Avance de Obra (Anexo N° 17).
      -     Calendario Valorizado de Adquisición de Materiales e Insumos (Anexo N° 18).
      -     Cronograma de Avance de Obra, en formatos Gantt y Pert o CPM, acorde con
            el Plazo de ejecución propuesto en el Sobre N° 01 (Técnico).
      -     Análisis de Precios Unitarios del Postor, para cada una de las partidas
            ofertadas.
      -     Desconsolidado de los Gastos Generales y Utilidad.

3.    ALCANCE DEL CONTRATO

      El alcance del Contrato comprende la ejecución de todos los ítems que forman parte del
      Formulario de Cotización. El costo directo de los Suministros aportados por el
      Contratista, deberá incluir los gastos correspondientes al desaduanamiento de los
      mismos en caso sean importados. La omisión, en los metrados, de cualquier ítem
      necesario para la habilitación completa del sistema por parte del Contratista, no lo
      exime de su responsabilidad, debiendo proveer o subsanar la deficiencia sin derecho a
      pago adicional alguno.

4.    GARANTÍAS Y SEGUROS

4.1   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

      Garantía emitida por Entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de
      Banca y Seguros, a solicitud del Contratista a favor del Contratante, que garantiza el fiel
      cumplimiento del Contrato según el artículo 215° del REGLAMENTO.

      Previo a la suscripción del Contrato, el postor cuya propuesta resulte adjudicada con
      la Buena Pro, deberá proporcionar y otorgar una Garantía de Fiel Cumplimiento de



                                           - 27 -
        Contrato emitida por Entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de
        Banca y Seguros, en las condiciones de solidaria, incondicional, irrevocable y de
        realización automática, a sólo requerimiento, por carta notarial, constituida por un
        monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato y tener vigencia
        hasta la aprobación de la liquidación final. Queda establecido que la Municipalidad
        Provincial de Lambayeque no aceptará garantías con condiciones generales y/o
        particulares.

4.2     GARANTÍA POR ADELANTO

        Garantía emitida por Entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de
        Banca y Seguros, en las condiciones de solidaria, incondicional, irrevocable y de
        realización automática, a sólo requerimiento, por carta notarial, que garantiza la
        correcta inversión de los fondos recibidos en calidad de adelantos directos al Contratista
        o para los materiales, insumos o servicios puestos a disposición de la Obra. Esta
        garantía se emitirá de acuerdo a lo indicado en el artículo 219° del REGLAMENTO.
        Queda establecido que la Municipalidad Provincial de Lambayeque no aceptará
        garantías con condiciones generales y/o particulares.

        Esta Garantía que representa la correcta inversión del adelanto a otorgarse, se
        constituirá y devolverá al Contratista en los términos y condiciones indicados en el
        Modelo de Contrato para Trabajos de Construcción de la PARTE V, Cláusula Décima.

        Con la finalidad de fiscalizar la inversión del adelanto el Contratante deberá alcanzar a la
        supervisión copia de las órdenes de compra respectivas, acompañando factura proforma
        del fabricante o proveedor.

4.3     SEGUROS

        Dentro de los diez (10) días del pago del adelanto, el CONTRATISTA deberá presentar
        las siguientes pólizas de seguros, que deberán tomarse a favor del Contratante
        ( Municipalidad Provincial de Lambayeque ).

4.3.1   Póliza de Seguro para las Obras

        El seguro en mención, consistirá en una póliza contra todo riesgo para contratistas,
        además de una póliza de incendio y líneas aliadas en el cual se deben considerar los
        siguientes riesgos:
        -      Huelga y conmoción civil
        -      Daño malicioso, vandalismo y terrorismo
        -      Desastres naturales

        El Contratista contratará ambas pólizas por el importe total de la obra a ejecutarse
        (incluyendo los materiales aportados por la Municipalidad Provincial de Lambayeque ),
        las mismas que inclusive se contratarán endosadas a favor del Contratante cuyos
        originales deberán ser entregados a esta Entidad para su custodia respectiva. Dichas
        pólizas deben estar permanentemente en vigencia hasta la recepción de la obra.

        El incumplimiento de la entrega de las referidas pólizas dará lugar a la retención de todo
        pago.

4.3.2   Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

        Póliza por un monto no menor de Veinte mil Nuevos Soles (S/. 20 000,00) por daños a
        personas afectadas, incluyendo muerte accidental y un monto no menor de treinta mil
        Nuevos Soles (S/. 30 000,00) por daños materiales.

4.4     Accidentes - Notificaciones




                                             - 28 -
      El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
      necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
      consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
      de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
      resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de
      alguna acción u omisión del Contratista o cualquier empleado de el, durante la
      ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de
      tal accidente o acontecimiento a la Entidad Contratante por medio del Supervisor
      describiendo los hechos en forma precisa y completa.

      Asimismo, el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Entidad Contratante por
      medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro
      documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con
      cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada.

      Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes
      oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la Entidad Contratante.

5.    OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

5.1   SITIO DE LA OBRA

      La Municipalidad Provincial de Lambayeque comunicará dentro de los diez (10) días
      siguientes a la firma del Contrato, el día que tendrá lugar la entrega del sitio de obra.

      El Supervisor designado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque y/o
      representantes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque efectuarán la entrega del
      sitio de obra.

5.2         DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN

      La Municipalidad Provincial de Lambayeque pondrá a disposición del Contratista un
      juego de planos y Bases así como los demás documentos necesarios para la ejecución
      de las obras. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el
      pago respectivo.

5.3          PAGOS

      La DEP/MEM (Dirección Ejecutiva de Proyectos / Ministerio de Energía y Minas) se
      compromete a efectuar los pagos en la forma y plazos señalados en el Numeral 12 de
      estas Especificaciones Administrativas y en la Cláusula Octava del Modelo de Contrato,
      PARTE IV. Esto en cumplimiento al Convenio firmado por la Municipalidad Provincial de
      Lambayeque y el Ministerio de Energía y Minas.

6.    OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

6.1   PERSONAL

      El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los
      responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una
      persona responsable (Ingeniero Residente). El Contratista, designará al Gerente de
      Obra, quién deberá tener las facultades de decisión, por cuenta del Contratista, para
      intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre
      de la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periódicas de
      coordinación.

      El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
      Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su remoción.




                                           - 29 -
      El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
      demás personal necesario para la correcta realización de los trabajos.

      El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no
      satisfactorio, de acuerdo a las ordenes del Supervisor.

      El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más
      adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
      en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR.

      El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
      ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
      para tal efecto.

      El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el
      Contratante, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
      están empleados a la fecha del Informe.

      El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra
      y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito del Supervisor.

6.2   LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

      El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

      a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
         relacionadas con la ejecución de los trabajos.

           En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
           reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
           esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la
           acción a seguir.

      b)   Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
           referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por
           infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser
           reparados por éste sin derecho a pago alguno.

           El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera
           necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción
           sobre el sitio de obra.

      c) Todas las normas legales laborales cuyas aplicaciones están contenidas en la
         “Síntesis de la Legislación Laboral”, aprobada mediante Resolución Ministerial
         Nº 136-2001-TR, y además cumplir con las normas y leyes sobre seguridad e
         higiene ocupacional.

6.3   SEGURIDAD

      El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
      evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
      firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de
      los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos,
      quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

      El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por
      cuenta del Contratista.




                                            - 30 -
      El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente,
      cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso
      contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.

6.4   MATERIALES Y EQUIPOS

      Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las
      características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos
      necesarios para verificar sus características.

      Los materiales y equipos importados deberán sujetarse en su marca y especificaciones
      a las establecidas en la lista presentada por el Contratista antes de la firma del
      Contrato.

      Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
      las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones
      y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
      siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que
      permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
      cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
      este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

      La Municipalidad Provincial de Lambayeque se reserva el derecho de rechazar la lista de
      materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las
      Bases.

      Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
      Supervisor.

      Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
      calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

      La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
      Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

6.5   EQUIPOS Y MAQUINARIAS

      Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los
      trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la
      misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

      Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las
      obras, corren por cuenta del Contratista.

      Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
      son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
      los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,
      por su cuenta y costo.

6.6   CESIÓN DEL CONTRATO Y PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR

      El CONTRATISTA no podrá ceder el total o una parte del Contrato, ni ningún beneficio o
      participación emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la
      Municipalidad Provincial de Lambayeque . El incumplimiento de la presente disposición,
      será causal de resolución contractual. Asimismo, En ningún caso el CONTRATISTA
      podrá subcontratar una parte y/o actividades específicas de la obra.

6.7   ERRORES O CONTRADICCIONES




                                          - 31 -
         El Contratista debe hacer notar al Contratante cualquier error o contradicción en los
         documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

6.8      DIVERSOS

         Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el
         Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago.

         Al Contratista le está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
         documentos, o copias de los mismos, sin autorización del Supervisor.

6.9      DAÑOS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

         Durante el Período de Garantía Inicial, el Contratista se encargará y asumirá, a su
         costo, la reparación de todas las imperfecciones u otros daños en las obras tal como se
         detalla en el numeral 14.4 de estas Especificaciones Administrativas.

6.10     OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

6.10.1   Campamentos
         El Contratista deberá construir, equipar y mantener en el lugar de las obras, las
         instalaciones para oficinas y campamento de la Supervisión (conformada de por lo
         menos tres personas) de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, las mismas que
         deberán quedar habilitadas a los quince (15) días calendario de la fecha de iniciación de
         obras y conservarse en buen estado hasta la recepción provisional de las obras.

         Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislación, ventilación e
         iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
         comunicaciones.

         Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a
         realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

         El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte
         cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante
         aberturas practicables.

         El campamento dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
         obrero empleado.

         Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
         locales sanitarios, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su
         uso, a criterio del Supervisor.

         Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los locales
         para la ejecución de la Obra, incluidos los de la Supervisión, se extenderán hasta la
         recepción provisional de la obra y corren por cuenta del Contratista.

         Todo lo relativo a la provisión de agua, electricidad, radio, instalación de un teléfono - fax
         destinado a las facilidades y oficinas de la Supervisión de Obra deberá ser previsto en la
         propuesta y se ajustará a lo reglamentado en cada caso por los entes competentes en la
         jurisdicción, a cuyo efecto el Contratista efectuará los trámites y gestiones necesarias
         ante los mismos.

         A efectos de la fiscalización a cargo del Supervisor, el Contratista presentará al mismo
         un plano en escala, de la totalidad de las instalaciones del campamento, indicando el
         emplazamiento y medidas de los locales cubiertos, etc. y ubicación de equipos.

         Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
         Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso,



                                               - 32 -
         deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
         llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

         El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento
         en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
         estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos
         que demande su sustitución.

         El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y
         luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias
         y partes del campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrá, con la
         anuencia del Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y
         vehículos, que deberá mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas
         las restantes.



6.10.2   Mantenimiento de la Obra en Ejecución
         El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en
         buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes
         atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a
         propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a
         satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
         obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
         volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente
         realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad
         diaria.

6.10.3   Derecho de Utilización de Materiales en la Obra
         El Contratista podrá utilizar en la obra, la piedra, grava o arena adecuada encontradas
         en el sitio mismo de obra y se le abonarán tales materiales de acuerdo con los precios
         unitarios respectivos establecidos en el Contrato, debiendo el Contratista asumir o
         correr con los gastos y/o pagos que su extracción demande. El Contratista no podrá
         extraer dichos materiales de yacimientos ubicados en las zonas marginales al sitio de
         obra, excepto cuando tal uso estuviese consignado en los planos respectivos o mediante
         autorización escrita por el Supervisor.

         En caso de que el Contratista haya extraído o procesado materiales provenientes de
         terrenos pertenecientes al Gobierno, en cantidades que excedan a las requeridas para el
         cumplimiento del Contrato, el Contratante podrá incautar dicho material excedente,
         incluyendo cualquier residuo del mismo convertido en subproducto, sin obligación alguna
         de reembolsar al Contratista por el costo de su producción, o también puede exigirse al
         Contratista el retiro de tales materiales y restituirlos a su situación original, corriendo
         todos los gastos por cuenta de éste.

6.10.4   Sondeos y Excavaciones Exploratorias
         El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
         requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los
         precios unitarios.

6.10.5   Trabajos Topográficos
         Consisten en la ejecución de todos los servicios topográficos destinados a la ejecución,
         medición y replanteo de los trabajos de montaje de la obra, así como en la preservación,
         conservación y reposición de los hitos monumentales, estacas u otros elementos que
         sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño.

         El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales
         consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones
         transversales, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión, los mismos que
         servirán de base a la elaboración de las órdenes de trabajo.



                                              - 33 -
         A partir de la fecha de recepción de los trabajos topográficos mencionados, el
         Contratista deberá asegurar a sus expensas, la protección, conservación y reposición
         de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

         Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios
         relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de
         estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el
         Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la
         obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y
         ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y
         referencias y reponerlas en caso de destrucción.

         Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje
         localizados dentro de la zona de montaje deberán ser transferidos fuera del área de
         trabajo con suficiente anticipación a los trabajos de montaje, de modo que se permita el
         control por el Supervisor.

         El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el
         Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al
         Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

         La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no
         relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
         mismos.

         El Contratista deberá preparar y guardar las notas de campo y otros registros de
         acuerdo con la práctica corrientemente aceptada en Ingeniería. Tales notas y registros
         deberán estar a disposición del Supervisor en todo momento.

         Este trabajo será considerado como una obligación accesoria a la ejecución del
         Contrato, por lo tanto, su costo deberá estar considerado en los precios unitarios
         contractuales de los ítems de obra que lo utilizan.

6.10.6   Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

         Cuando la obra se haya terminado, todos los campamentos, depósitos y edificios
         construidos deberán ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento serán
         restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
         Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

6.10.7   De ser el caso, el Contratista estará obligado a devolver a su costo, los materiales no
         utilizados (saldo) entregados por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, según
         inventario que se realizará al término de la obra. Estos materiales serán entregados por
         el Contratista en los Almacenes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque
         ubicados en Lambayeque.

6.10.8      Conservación del Medio Ambiente

         La conservación del medio ambiente en su estado natural, deberá ser considerada en
         forma muy especial al procederse a la selección de todos estos lugares para el
         emplazamiento de edificaciones de uso temporal.

         El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los residuos
         de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
         negativo con el medio ambiente.

         El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para
         lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto




                                              - 34 -
       Ambiental así como realizará el respectivo Plan de Monitoreo, de acuerdo a lo
       establecido en dicho Estudio.

       El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
       cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente

6.11   TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

       Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
       normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al
       Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las
       mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

       En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
       Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
       deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

       En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
       situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las
       horas extraordinarias.

       En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa del Contratante,
       correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
       su personal.

6.12   PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO

       Las prórrogas por Causa de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito serán regidas de acuerdo a
       lo previsto en la Cláusula Décimo Quinta del Modelo de Contrato, Parte IV.

6.13   LETREROS INFORMATIVOS

       El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos de por lo menos
       3,60 x 7,20 metros colocados a 1,75 metros del nivel del suelo, pintado según el modelo
       que entregará el Contratante. La cantidad de los letreros a ser colocada será la
       indicada en el presupuesto contratado.

       Los lugares de ubicación serán indicados por el Supervisor y el texto corresponderá al
       que suministre el mismo.

       Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la
       presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
       detallándolos.

       El Contratista deberá tener colocados los letreros de obra, dentro de los quince (15)
       días de la orden de iniciación de los trabajos.

6.14   FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES

       El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de
       la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las
       siguientes cantidades:
       12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15 minutos mínimo).
       12 Vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes valorizado, captadas desde
            los mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y
            un vídeo en CD (30 minutos mínimo).
       24 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos y un video en CD (15 minutos mínimo).




                                           - 35 -
       Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con
       indicación marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener una duración
       mínima de 60 minutos.

       Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas de
       carpeta tamaño 21.5 x 28 cm. con indicación de las fechas respectivas.

       El costo de las fotografías y los videos en CD estará incluido en los gastos generales del
       Contratista.

6.15   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

       El Contratista se obliga realizar la Ingeniería de Detalle con los cálculos y planos
       definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las
       modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta
       su ejecución, teniendo que entregarlos dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días
       de iniciado el plazo de ejecución de las Obras.

       Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
       solución técnica, sin alterar la esencia de la obra.

       Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida,
       previamente aprobada por el Supervisor.

       Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de
       autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días
       hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean
       éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo
       que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

       Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas,
       carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente
       dobladas y encarpetadas.

       Dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación el Supervisor procederá a su
       aprobación y/u observación.

       La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al
       Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos, tanto en su
       faz técnica como legal.

       Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días, después de la recepción provisional
       el contratista deberá editar y entregar al contratante en original y dos (2) copias los
       volúmenes de la Ingeniería de Detalle con la memoria descriptiva, especificaciones de
       suministro y montaje, cálculos justificados y planos conforme a obra de todas las
       instalaciones debidamente firmadas por el Contratista.

6.16   PROGRAMA DE TRABAJOS

       Dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista
       deberá presentar a consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro
       de equipos y materiales y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciación y
       terminación contractual de la obra en el que se muestre el orden en que se ha de
       proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación
       al programa presentado con su propuesta.

       Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico
       (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
       Supervisor. El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir
       el requisito establecido en este numeral.



                                            - 36 -
       Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma
       de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de
       acuerdo a su programa de montaje; e incluirá el cronograma de movilización del
       equipo a ser utilizado en el montaje.

       Al actualizar su programa de montaje, el Contratista deberá tomar en cuenta las
       restricciones originadas por el período normal de lluvias en la zona del proyecto.

       El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez
       que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando
       el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
       cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y
       aprobación del Supervisor.

       La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no
       eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
       del Contrato.

6.17   CALIDAD ESPECIFICADA

       Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista
       alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos
       como de la ejecución de las obras e instalaciones.

       A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás
       actividades de control de calidad.

       El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
       pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
       Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al
       Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

       En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
       Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.

       Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados
       por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
       correctivas que hubiese lugar.

       Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a
       su no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.
       Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del
       Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
       obstante la aceptación previa.

       Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser
       reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la
       aprobación del Supervisor.

       El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
       daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
       el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso
       manipuleo o instalación.

6.18   CORRESPONDENCIA

       Cualquier comunicación entre el Contratista y la MUNICIPALIDAD o su Supervisor se
       deberá hacer por escrito.




                                           - 37 -
       El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del
       Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o
       acontecimiento importante de la Obra. La Municipalidad Provincial de Lambayeque y el
       Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar
       en él sus observaciones.

       El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias
       del Cuaderno de Obra.

       El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
       jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos para
       las diferentes obras.

       El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de
       todos los planos y Bases de especificaciones.




6.19   CORTES DE ENERGÍA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

       Correrán por cuenta del Contratista los costos correspondientes a los cortes del servicio
       de energía eléctrica necesarios para la construcción de las Obras, cuyo pago será
       realizado a la Empresa Concesionaria de Distribución de Energía correspondiente.

6.20   COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ETAPA DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL
       DE LAS OBRAS

       Correrán por cuenta del Contratista los costos ocasionados por el consumo de energía
       eléctrica por el Alumbrado Público en la etapa correspondiente a la Operación
       Experimental de la Obra.

6.21   PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA
       OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

       De acuerdo con lo indicado en el artículo 249° del REGLAMENTO, en caso de atraso
       en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la
       fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que
       dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera
       un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los
       servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación
       de la obra

7.     OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD
       PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

       La Municipalidad Provincial de Lambayeque eventualmente contratará los servicios de
       un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión de la Obra
       en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes
       obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el
       Contrato a suscribir.

8.     MODIFICACIÓN DE PRECIOS

       Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
       Fórmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases de la Licitación Pública.

9.     MEDICIÓN DE LAS OBRAS

9.1    REALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES (METRADOS EJECUTADOS)



                                           - 38 -
       El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con
       tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo
       lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. Los
       gastos que demande la medición correrán por cuenta del Contratista.

9.2    ALCANCE DE LAS MEDICIONES

       Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de
       acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

       Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos
       no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.




10.    VALORIZACIONES

10.1   FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

       La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista
       en coordinación con el Supervisor.

       El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
       acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

10.2   VALORIZACIONES MENSUALES

       Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (5) primeros días del
       mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompañadas según
       el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
       ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

       Las valorizaciones mensuales tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas, por
       el Supervisor y el Contratista, en función de los metrados ejecutados con precios
       unitarios de la oferta presentada, agregando separadamente los montos proporcionales
       de gastos generales y utilidad.

10.3   VALORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL

       Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización de
       Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o
       de la Municipalidad Provincial de Lambayeque en forma escrita

       Este Estado Final de Cuentas debe estar respaldado por:

       -     Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo
             reclamo legal, deudas y prebendas.
       -     Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
             realizadas durante el período de montaje.
       -     Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
       -     Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
       -     Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
       -     Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros
             conceptos, si los hubiera.
       -     Saldo a favor o en contra del Contratista.

11.    ÓRDENES DE PAGO



                                           - 39 -
11.1   ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

       El valor del pago mensual de los ítems de Contrato ejecutados durante el mes en
       cuestión será:

       -     El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha.
       -     Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
       -     Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
             los porcentajes establecidos.
       -     Menos cualquier otra retención que sea necesario aplicar según lo previsto en
             estos términos de referencia o en el Contrato.

       Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.

       Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
       efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las
       estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal
       trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así
       estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto
       acuerdo con las especificaciones.

       Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
       dependencia.

       Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
       mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad del Contratante, pero esta
       disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta
       la conclusión del Contrato.

11.2   ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

       Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de
       Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 10.3 de las presentes
       Especificaciones Administrativas, seguirá el trámite de aprobación final y pago por el
       Contratante.

12.    PAGOS

12.1   PROCEDIMIENTO

       El Contratante dará curso a los pagos al Contratista de acuerdo a lo previsto en la
       cláusula octava del Modelo de Contrato, PARTE IV.

12.2   PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES

       Los trabajos adicionales, serán ordenados y aprobados mediante una Resolución,
       expedida por la Municipalidad Provincial de Lambayeque . Los ítems correspondientes a
       trabajos adicionales, serán incluidos en valorizaciones separadas y estarán sujetos a las
       mismas condiciones indicadas en el numeral 12.1 de estas Especificaciones
       Administrativas.

       La suma del total de los pagos por trabajos adicionales incluyendo las diferencias de
       metrados no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato. Si
       excediera este tope, deberá agotarse los procedimientos previos establecidos por la
       Contraloría General de la República.

12.3   PAGOS POR ADELANTADO (Materiales y Montaje Electromecánico)




                                           - 40 -
       El Contratista podrá requerir el pago de un adelanto directo que en ningún caso deberá
       exceder un monto superior al veinte por ciento (20%) del monto total de la Obra. Este
       pago por adelantado se entiende como un monto de capital de trabajo para la
       movilización de equipo y de personal al lugar de obra, compra y traslado de materiales,
       además de aquellos costos derivados de la instalación de facilidades, etc. Asimismo, el
       Contratista podrá requerir adelantos por materiales, insumos o servicios puestos a
       disposición de la Obra, hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del valor del
       Monto de la Obra. En conclusión, el monto máximo por adelantos, no podrá exceder en
       conjunto el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la Obra”.

13.    PLAZOS

       El Contratista entregará las obras dentro de los plazos establecidos en el cronograma
       detallado de la propuesta, tomando en cuenta las ampliaciones justificadas concedidas
       por escrito de acuerdo a lo previsto en las Bases de la Licitación.

       En caso de incumplimiento del plazo de terminación, el Contratista deberá indemnizar
       al Contratante por daños en el monto que resulte de la aplicación de las multas
       establecidas en el Contrato.

       Después de la firma del Contrato, el Supervisor y/o la Municipalidad Provincial de
       Lambayeque emitirá la orden de dar comienzo a los trabajos, no pudiendo el Contratista
       comenzarlos antes de la fecha indicada.

       A la fecha de comienzo de los trabajos, el Contratante dará al Contratista posesión del
       Sitio de la Obra.

14.    RECEPCIÓN

14.1   NOTIFICACIÓN

       El Contratista notificará al Supervisor por escrito, el haber completado la obra o una
       parte sustancial de la obra contratada solicitando una inspección conjunta para verificar
       que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas
       del Contrato, planos y especificaciones.

14.2   TERMINACIÓN DE LA OBRA

       Una vez que el Supervisor considere que toda la Obra o una parte sustancial de la
       misma se encuentra satisfactoriamente terminada, elevará un informe al Contratante en
       este sentido, recomendando que se proceda a su Recepción.

       La fecha de terminación de la obra quedará determinada por la fecha de notificación del
       Contratista en el caso de que sea aceptada por el Supervisor o en la fecha que el
       Supervisor acepte la obra como concluida y servirá para efectos del cómputo del plazo
       de ejecución de obra.

14.3   RECEPCIÓN DE LA OBRA

       A la terminación y puesta en servicio total o de una parte sustancial de la obra o cuando
       se considere conveniente por el Contratante y luego de una inspección conjunta entre
       representantes del Contratante, del Supervisor y del Contratista, si no surgen
       observaciones serias con relación a la calidad y terminación de la Obra, se procederá a
       la Recepción Provisional, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que se indicará
       claramente el estado final del montaje, haciéndose constar todos los trabajos de
       corrección o complementación que el Contratista debe ejecutar durante el período de
       operación experimental y Garantía. La fecha de esta recepción servirá para efectos del
       cómputo del plazo del Período de Operación Experimental.

14.4   PERÍODO DE GARANTÍA INICIAL



                                           - 41 -
       El Período de Garantía Inicial se computará a partir de la fecha de suscripción del Acta
       de Conformidad de Operación Experimental y tendrá una duración de doce (12) meses.

       Durante el Período de Garantía Inicial el Contratista deberá reemplazar, por su cuenta,
       todos aquellos equipos suministrados por él que hayan evidenciado deterioros o mal
       funcionamiento, y deberá realizar por su cuenta, todos los trabajos de reconstrucción,
       modificación, reparación de imperfecciones y otros que se hubieran hecho constar en el
       Acta de Recepción o que surgieran como consecuencia del uso de materiales
       defectuosos en el período de garantía o del descuido u omisión del Contratista en el
       cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del Contrato.

       Por los equipos y materiales que aporte el Contratante y que estuvieran defectuosos por
       un montaje incorrecto, el Contratista asume la responsabilidad por su correcto
       funcionamiento o reemplazo.

       Si el Contratista no reemplazara los equipos defectuosos o dejara de ejecutar
       cualesquiera de los trabajos mencionados y que fueran requeridos por el Operador, el
       Contratante tendrá la facultad de reemplazar los equipos o de realizar dichos trabajos
       por sus propios medios o con otros Contratistas, pudiendo recuperar el costo de los
       mismos, de cualquier suma adeudada al Contratista o en caso de que aún no hubiera
       sido entregada, de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

       Antes de la conclusión del Período de Garantía Inicial, la empresa concesionaria que ha
       recepcionado las obras para su operación y mantenimiento, o el Operador, efectuará
       una nueva inspección de la Obra para verificar su adecuado mantenimiento, la ejecución
       satisfactoria de todos los trabajos de modificación, reparación y reconstrucción
       señalados en el Acta de Conformidad de Operación Experimental o de defectos que
       hubieran sido detectados durante el Período de Garantía.

14.5   CONFORMIDAD DEL PERÍODO DE GARANTÍA INICIAL DE LA OBRA

       La Conformidad del Período de Garantía Inicial de la Obra tendrá lugar dentro de los
       treinta (30) días calendario adicionales al período de garantía Inicial y estará a cargo de
       una Comisión integrada por el o los representantes del Contratante, del Operador y del
       Contratista.

       La mencionada Comisión realizará una inspección total de la Obra y, si no surgen
       observaciones, procederá a la redacción del Acta de Conformidad y Término del Período
       de Garantía Inicial de la Obra.

       No obstante la emisión del Acta de Conformidad y Término del Período de Garantía
       Inicial de la Obra, el Contratante y el Contratista continuarán manteniendo su
       responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación asumida por las
       estipulaciones del Contrato y por las leyes civiles y que aún no hubiera sido cumplida
       hasta la fecha de suscripción de dicha Acta de Conformidad.

14.6   RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

       La responsabilidad del Contratista será de siete (7) años, según lo establecido en el
       artículo 51° del T.U.O. de la LEY. El contratista es el responsable por la calidad
       ofrecida y por los vicios ocultos de las obras ejecutadas por un plazo no menor de
       siete (7) años contados a partir de la conformidad otorgada por la Municipalidad
       Provincial de Lambayeque .

14.7   DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

       Una vez que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones emergentes del
       Contrato, la Municipalidad Provincial de Lambayeque procederá a la devolución de la
       Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro de los sesenta (60) días calendario



                                            - 42 -
         de firmada el Acta de Recepción de la Obra. La devolución de esta Garantía se
         efectuará después de los sesenta (60) días calendario de firmada el Acta de Recepción
         Provisional de la Obra y luego de que la Liquidación Final se encuentre consentida.

14.8     CESE DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

         El Contratante no será responsable ante el Contratista por ningún asunto o hecho que
         surja de, o esté vinculado con, el Contrato o la ejecución de las obras, a menos que el
         Contratista hubiera incluido una reclamación con respecto a los mismos en su Estado
         de Cuenta Final.

14.9     DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

         La Municipalidad Provincial de Lambayeque no podrá ser privada o impedida, en virtud
         de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la
         terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de
         verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la
         obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que
         tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y
         la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

         La Municipalidad Provincial de Lambayeque no podrá ser privada ni impedida, no
         obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados,
         de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio,
         el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el
         Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

         La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
         aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
         cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los
         derechos legales del Contratante sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte
         del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización.

15.      SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

         La Municipalidad Provincial de Lambayeque se reserva el derecho de acuerdo a lo
         previsto en la Cláusula Vigésimo Segunda de la Proforma de Contrato, PARTE IV, de
         suspender los trabajos en cualquier momento, para lo cual notificará al Contratista por
         escrito, con la anticipación del caso, con el objeto de acordar los términos de dicha
         suspensión.

16.      RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

         Se ajustará a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Tercera de la Proforma de Contrato
         que forma parte de las presentes Bases de Licitación como PARTE IV.

17.      CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS

                El Contratista declara expresamente que renuncia a todo reclamo posterior,
basado en no haber conocido suficientemente el alcance y la clase de los trabajos y las facilidades
o limitaciones de los servicios disponibles en el sitio a tiempo de hacer el cálculo de los precios
para su propuesta o para trabajos adicionales.




                                              - 43 -
                                       III. ANEXOS


                            LICITACIÓN PÚBLICA

                              PARTE III: ANEXOS
                RELACIÓN DE ANEXOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN

ANEXO N°                DOCUMENTO

01         Carta de Presentación del Representante del Postor al Acto de Entrega y Apertura
           de Propuestas

02         Declaración Jurada - Presentación del Postor (Anexos 02 – A y 02 – B).

03         Promesa Formal de Consorcio.

04         Declaración Jurada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento
           de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

05         Pacto de Integridad o Compromiso de No Soborno

06         Declaración Jurada de Cumplimiento del Plazo Máximo de Ejecución de Obra.

07         Declaración Jurada de que los Materiales y Equipos a ser Suministrados para la
           Ejecución de la Obra cumplirán con lo establecido en las Especificaciones
           Técnicas incluidas en el Expediente Técnico de las Bases de Licitación

08         Experiencia del Postor en la Ejecución de Obras en General, ejecutadas en los
           últimos diez (10) años (Página 1 de 2)
           Descripción de las Obras en General Ejecutadas por el Postor en los últimos diez
           (10) años (Página 2 de 2)

09         Experiencia del Postor en la Ejecución de Obras Similares, ejecutadas en los
           últimos quince (15) años (Página 1 de 2)
           Descripción de las Obras Similares Ejecutadas por el Postor en los últimos quince
           (15) años (Página 2 de 2)

10         Declaración Sobre el Profesional Propuesto como Ingeniero Residente de Obra.

11         Compromiso de Participación del Profesional Propuesto como Ingeniero Residente
           de Obra.

12         Currículum del Ingeniero Residente propuesto




                                          - 44 -
13               Experiencia del Ingeniero propuesto como Residente de Obra

14               Resumen de la Propuesta Económica

15               Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos a Emplearse en la Obra
                 (Página 1 de 2)
                 Relación de Maquinaria, Equipo, Herramientas e Instrumentos de Propiedad del
                 Postor o con Compromiso Fijo de Alquiler (Página 2 de 2)

16               Declaración Jurada de los Suministros Ofertados

17               Calendario Valorizado de Avance de Obras.

18               Calendario de Adquisición de los Materiales e Insumos.


                                                    ANEXO N° 01
       CARTA DE PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL POSTOR AL ACTO DE
                     ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS


Lambayeque,

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
               CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
               YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
               PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
               EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
               LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”


De nuestra consideración,

          Por medio del presente, el que suscribe __________________( 1 )
______________________________ identificado con Documento Nacional de Identidad
N° ______ ( 2 ) _________, Representante Legal del postor _______________( 3 )
_________________________________________, presento a ustedes al Sr./Sra./ Srta.
________________( 4 ) ____________________, con Documento Nacional de Identidad
N° ______ ( 5 ) _________, quién está facultado (a) por nosotros para entregarles
nuestra propuesta al Proceso de Selección de la referencia.

           Queda entendido que el solo hecho de presentar este documento lo (la)
facultará, durante la realización del presente acto, a realizar la entrega de la
Propuesta, absolver consultas, formular observaciones y suscribir el Acta
correspondiente, de ser el caso.

               Atentamente,




--------------------------------------------------------


                                                           - 45 -
Nombre y Firma del Representante Legal


Notas: Completar la siguiente Información.
(1) Nombre del Representante Legal del Postor.
(2) Número del documento de identidad del Representante Legal del Postor.
(3) Nombre o Razón Social del Postor. En caso de Consorcio, precisar el nombre de todos
    sus consorciados.
(4) Nombre del Representante al Acto del Postor.
(5) Número del documento de identidad del Representante al Acto del Postor.


                                  ANEXO N° 02-A
 DECLARACIÓN JURADA - DEL POSTOR (SI EL POSTOR SE PRESENTA SOLO)
Lambayeque,

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
          CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
          YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
          PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
          EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
          LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”
Acorde a las exigencias contenidas en las Bases de la Licitación Pública de la
referencia, por medio de la presente declaro lo siguiente:

a    Nombre del Postor

b    Registro como Ejecutor de Obra N°
c    Vigente hasta el
d    Capacidad Máxima de Contratación
e    R.U.C. N°
f    Domicilio Legal:          Dirección

                               Distrito
                             Provincia
                         Departamento
                        Teléfono / Fax
                    Correo Electrónico
g    Representante Legal:     Nombre
                Cargo que desempeña
               Documento de Identidad D.N.I. N°
                                        Otro (Especificar)




                                     ___________________________________
                                     Firma y Sello del Representante Legal del Postor




                                           - 46 -
                                 ANEXO N° 02-B
  DECLARACIÓN JURADA - DEL POSTOR (SI SE TRATA DE UN CONSORCIO)
Lambayeque,

Señores
Ref. :  LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :  “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
         CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
         YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
         PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
         EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
         LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”
Presente.-

Acorde a las exigencias contenidas en las Bases de la Licitación Pública de la
referencia, por medio de la presente declaro lo siguiente:
1   Nombre del Consorcio

2   Conformado por los siguientes consorciados:
A   a  Nombre:

    b   Registro como Ejecutor de Obra N°
    c   Vigente hasta el
    d   Capacidad Máxima de Contratación
    e   R.U.C. N°
    f   Domicilio Legal:          Dirección

                                   Distrito
                                 Provincia
                            Departamento
                            Teléfono / Fax
                        Correo Electrónico
    g   Nombre del Representante Legal

                     Cargo que desempeña
                    Documento de Identidad D.N.I. N°
                                           Otro (Especificar)
B   a   Nombre:

    b   Registro como Ejecutor de Obra N°
    c   Vigente hasta el
    d   Capacidad Máxima de Contratación
    e   R.U.C. N°
    f   Domicilio Legal:          Dirección

                                   Distrito
                                 Provincia
                            Departamento
                            Teléfono / Fax
                        Correo Electrónico
    g   Nombre del Representante Legal

                     Cargo que desempeña
                    Documento de Identidad D.N.I. N°
                                           Otro (Especificar)
                                                                           /....




                                         - 47 -
                                                  (Anexo N° 02-B, continúa en la siguiente página)
                                                      (Anexo N° 02-B, viene de la página anterior)


3     a     Domicilio Procesal:
            Dirección
                                       Distrito
                                     Provincia
                                Departamento
                                Teléfono / Fax
                            Correo Electrónico
      b     Nombre del Representante Legal del
            Consorcio
                       Documento de Identidad D.N.I. N°
                                                Otro (Especificar)


                                                  Atentamente,




                                                  ___________________________________
                                                  Firma y Sello del Representante Legal del Postor

                                                ANEXO N° 03
                                 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
Lambayeque,

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

De nuestra consideración:

Por el            presente documento,               ......................................., con R.U.C. N° ............. y
......................................, con R.U.C. N° ..........., se comprometen a conformar un Consorcio en
caso de obtener la buena pro para la Ejecución de la Obra materia de la Licitación Pública de la
referencia, dentro de las siguientes condiciones:

OBJETO
Participar conjuntamente en la Ejecución de la Obra: “LINEAS PRIMARIAS, REDES



                                                         - 48 -
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS YENCALA BOGGIANO,
RANCHERIA, BODEGONES, HUABO, YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL
TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA
SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
REGION LAMBAYEQUE”

DURACIÓN
El presente Compromiso de Consorcio tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta
la fecha de liquidación de los trabajos se le encarguen, en el caso de obtener la Buena Pro.

CONFORMACIÓN
Este Consorcio está conformado por:
...................................................................., empresa contratista de obra, con inscripción en el
     Registro Nacional de Proveedores del Estado N° ..............
...................................................................., empresa contratista de obra, con inscripción en el
     Registro Nacional de Proveedores del Estado N° ..............

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
     Las participaciones previstas para la ejecución de la obra son las siguientes:
....................................................................: ....%
....................................................................: ....%.

RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de las empresas aquí firmantes es solidaria e indivisible ante !a
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REPRESENTACIÓN LEGAL
El representante legal común de este Consorcio es el Señor ..........................., identificado con
D.N.I. N° ...........................

DOMICILIO PROCESAL EN LA CIUDAD DE ………………, TELÉFONO, FAX Y CORREO
ELECTRÓNICO
El domicilio procesal se ubica en ..........................................................................., distrito de
.............., provincia de ........................., departamento de …………………; Teléfono N°
............................., Fax N° ...................., y correo electrónico ........................................

En señal de la aceptación, se firma el presente documento a los ........................



                                                  (Firmas y Sellos de los Representantes Legales de cada
                                        una de las empresas que suscriben)ANEXO                     N° 04
 DECLARACIÓN JURADA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 76°
  DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



Lambayeque,


Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,



                                                         - 49 -
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR                                   V,    EN      LA     PROVINCIA           DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento, lo siguiente :

      a) Que no tenemos impedimento para participar en la presente Licitación Pública ni para
         contratar con el Estado, conforme al artículo 9° del T.U.O. de la Ley de Contrataciones
         y Adquisiciones del Estado (D.S. N° 083-2004-PCM);

      b) Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y
         procedimientos del proceso de selección:

      c) Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que
         presentamos para efectos de la Licitación;

      d) Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y
         a suscribir el Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

      e) Que conocemos las sanciones contenidas en el T.U.O de la Ley de Contrataciones y
         Adquisiciones del Estado (D.S. N° 083-2004-PCM) y su Reglamento (D.S. N° 084-
         2004-PCM), así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
         General.

En tal sentido, se declara en forma expresa que la validez de la presente oferta será hasta la
suscripción del Contrato.


Atentamente,




------------------------------------------------------------------
               Firma y Sello del Representante Legal del Postor ANEXO                           N° 05

  PACTO DE INTEGRIDAD O COMPROMISO DE NO SOBORNO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lambayeque,

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar bajo juramento, que:

- Confirmamos que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofreceremos u otorgaremos, ya
sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o
cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno o a sus familiares o


                                                            - 50 -
socios comerciales, a fin de obtener o de ser el caso mantener el Contrato materia de
la Licitación Pública mencionada en la referencia.

- Confirmamos que no hemos celebrado ni celebraremos acuerdos formales o
tácitos, entre los postores o terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de
la libre competencia.

Queda establecido que el incumplimiento del presente pacto de integridad o
compromiso de no soborno por nuestra parte generará nuestra inhabilitación para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

                                                                 Atentamente,




------------------------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor

                               (Firma de los miembros del Comité Especial)



                                                  ANEXO N° 06

         DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE
                          EJECUCIÓN DE OBRA

Lambayeque,

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

En mi calidad de Postor, después de haber analizado las Bases de la Licitación
Pública de la referencia así como las disposiciones legales vigentes, declaro
bajo juramento que en caso de ser favorecido con la Buena Pro y suscriba el
contrato correspondiente, el plazo máximo para la ejecución de la obra arriba
indicada, será de CIENTO VEINTE (120) días calendario.



                                                      Atentamente,




                                                            - 51 -
------------------------------------------------------------------
                 Firma y Sello del Representante Legal del Postor ANEXO         N° 07

DECLARACIÓN JURADA DE QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A SER
SUMINISTRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CUMPLIRÁN CON LO
ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS EN EL
          EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN

Lambayeque,

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

En mi calidad de Postor, declaro bajo juramento, en caso de ser favorecido con la
Buena Pro y suscriba el contrato correspondiente, que los materiales y equipos que
suministraremos para la ejecución de la obra cumplirán con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas incluidas en el Expediente Técnico de las Bases de
Licitación.

Asimismo, entregaremos en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del
otorgamiento de la Buena Pro, la documentación que acredite el cumplimiento de la
totalidad de las Especificaciones Técnicas (manuales, catálogos, normas, etc.) de
cada uno de los equipos y/o materiales que proveerá para la ejecución de la Obra.
Asimismo, en los correspondientes Cuadros de Datos Técnicos a ser presentados,
deberá detallarse la marca, tipo, procedencia, año de fabricación, métodos y normas
de fabricación (incluyendo, de ser el caso, las pruebas correspondientes) y demás
características técnicas que permitan la plena identificación del bien ofertado, evitando
indicar la palabra “similar”.
Cabe mencionar que aceptamos que el área técnica de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque encargada de la administración del contrato que se suscriba, observe y/o
apruebe la relación de materiales y/o equipos a ser suministrados por el contratista. El
contratista que sea favorecido con la Buena Pro, se compromete a realizar las
aclaraciones y/o adecuaciones a la relación de materiales, comprometiéndonos a
realizar las aclaraciones y/o adecuaciones a la misma, a fin que la lista final de los
materiales y equipos a suministrar cumpla con la totalidad de lo solicitado en las
Bases.


                                                                     Atentamente,




                                                            - 52 -
------------------------------------------------------------------
  Firma y Sello del Representante Legal del Postor ANEXO             N° 08 (Página 1 de 2)
          EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL,
                    EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS

Lambayeque,


Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”


Por la presente, ponemos a su consideración la Relación de Obras en General, que hemos
ejecutado en los últimos diez (10) años:

                                                                                    PÁGINA
    N°                    NOMBRE DE LA OBRA                           MONTO            N°
                                                                                    (del / al)




 MONTO TOTAL DE LAS OBRAS EN GENERAL
 DECLARADAS POR EL POSTOR


La descripción de estas Obras (Anexo N° 08 - Página 2 de 2) así como la documentación
sustentatoria correspondiente, se incluye en las siguientes páginas. Por lo que se anexa al
presente.

Atentamente,




------------------------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor
NOTA:          Utilizar formatos similares si fuera necesario.


                                                            - 53 -
                                    ANEXO N° 08 (Página 2 de 2)
    DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL EJECUTADAS POR EL POSTOR EN LOS
                            ÚLTIMOS DIEZ (10) AÑOS

Ref. :         LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :         “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
               CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
               YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
               PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
               EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
               LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”


1          Nombre o Denominación de la Obra en General:




2          Descripción y Características Técnicas principales:




3          Propietario de la Obra:


4          Forma de              Como Contratista               (    ) En Consorcio o Asociación   (       )
           Ejecución :
                                 Como Sub Contratista (              ) Porcentaje     de   Participación       :
                                                                       .......... %
5          Monto del Contrato y Fecha:


6          Fecha de Recepción de la Obra:


7          Monto Valorizado / Facturado:



NOTA :
La información incluida en él presenta anexo deberá ser debidamente acreditada mediante la
presentación de copia simple de los documentos mencionados en el literal F, numeral 1.1 de la
Parte I de las Bases de Licitación.

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de las obras que
declare.

Fecha: .......................




------------------------------------------------------------------
    Firma y Sello del Representante Legal del Postor ANEXO                     N° 09 (Página 1 de 2)
    EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS
                        EN LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) AÑOS


                                                            - 54 -
Lambayeque,


Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
             CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
             YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
             PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
             EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
             LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”



Por la presente, ponemos a su consideración la Relación de Obras Similares que hemos
ejecutado en los últimos quince (15) años:

                                                                                 PÁGINA
   N°            NOMBRE DE LA OBRA SIMILAR                           MONTO          N°
                                                                                 (del / al)




 MONTO TOTAL DE LAS OBRAS SIMILARES
 DECLARADAS POR EL POSTOR


La descripción de estas Obras (Anexo N° 09 - Página 2 de 2) así como la documentación
sustentatoria correspondiente, se incluye en las siguientes páginas. Por lo que se anexa al
presente.

Atentamente,




------------------------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor
NOTA:          Utilizar formatos similares si fuera necesario.
                              ANEXO N° 09 (Página 2 de 2)
   DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR EN LOS
                         ÚLTIMO QUINCE (15) AÑOS


                                                    - 55 -
Ref. :         LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :         “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
               CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
               YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
               PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
               EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
               LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”


1          Nombre o Denominación de la Obra Similar:




2          Descripción y Características Técnicas principales:




3          Propietario de la Obra Similar:


4          Forma de              Como Contratista               (    ) En Consorcio o Asociación   (       )
           Ejecución :
                                 Como Sub Contratista (              ) Porcentaje     de   Participación       :
                                                                       .......... %
5          Monto del Contrato y Fecha:


6          Fecha de Recepción de la Obra:


7          Monto Valorizado / Facturado:



NOTA :
La información incluida en él presenta anexo deberá ser debidamente acreditada mediante la
presentación de copia simple de los documentos mencionados en el literal F, numeral 1.2 de la
Parte I de las Bases de Licitación.

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato, para cada una de las obras que
declare.

Fecha: .......................




------------------------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor

                                                  ANEXO N° 10
Lambayeque,

Señores



                                                            - 56 -
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
           CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
           YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
           PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
           EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
           LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

     DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL PROFESIONAL PROPUESTO COMO
                       INGENIERO RESIDENTE


Por la presente declaramos que en el caso de obtener la Buena Pro en la Licitación Pública de
la referencia, la ejecución de la Obra materia de la misma estará a cargo de:

                                                                       REGISTRO C.I.P.
                                                                       N°      Fecha de
 PROFESIONAL REQUERIDO                     NOMBRE                             Colegiación
Ingeniero Residente de Obra




Se adjunta, el respectivo compromiso de participación del profesional propuesto (Anexo N° 11)
así como su Currículum Vitae (Anexo N° 12), incluyendo la documentación allí solicitada.

Declaramos igualmente que el profesional propuesto no tiene impedimento alguno para
participar en la ejecución de las obras.

                                       Atentamente,




                        _________________________________
                              Firma y Sello del Representante Legal




                                    ANEXO N° 11

       COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL INGENIERO
          PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRAS


                                           - 57 -
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
                CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
                YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
                PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
                EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
                LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”


El abajo firmante comprometo mi participación profesional durante la ejecución de la obra, en el
caso que el CONTRATISTA .............................................. obtenga la Buena Pro en la Licitación
Pública de la referencia:

               PROFESIONAL PROPUESTO                                                           FIRMA Y SELLO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS:
Nombre: ...............................................................
.....................................................................…….
D.N.I. N° ……………………………….


Asimismo, declaro que no tengo impedimento alguno para realizar las labores a las
cuales he sido propuesto, así como que me encontraré disponible para asumir este
servicio, como también de no participar en otra empresa o consorcio del mismo
concurso o licitación.
En caso de suceder la duplicidad de participación, serán eliminadas las empresas o
consorcios correspondientes.



Atentamente,


                          --------------------------------------------------------------------------------------
                         FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR


                                                        ANEXO N° 12
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
                CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
                YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
                PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
                EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
                LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

                         CURRÍCULUM DEL INGENIERO RESIDENTE PROPUESTO


NOMBRE Y APELLIDOS:                             ..........................................................................................




                                                                   - 58 -
DATOS PERSONALES:
Fecha y Lugar de Nacimiento:                      ..............................................................................
                                                          .......................................................................
Documento de Identidad: .......................................................................................
Dirección:      ...............................................................................................................
                ...............................................................................................................
Código Postal:            .....................................................................................................
Teléfono / Fax:           .....................................................................................................
Correo Electrónico: ...................................................................................................


ESTUDIOS REALIZADOS:
Primaria:            ....................................................................................................;
    Período:         ...............................
Secundaria:           ....................................................................................................;
    Período:         ...............................
Universidad:          ....................................................................................................;
    Período:                                 ................................
Perfeccionamiento y Segunda Especialidad: ....................................................;
    Período:         ...........................................
Estudios de Maestría y Doctorado: ................................................................; Período:
                     ...........................................




________________________________                                   _____________________________
     Firma y Sello del Profesional                                 Firma y Sello del Representante Legal

Nota: Se adjunta:
-    Copia de Diploma de Titulación o Certificado emitido por la Universidad en donde se curso los Estudios
     Superiores, en donde se mencione su fecha de titulación.
-    Original del Certificado de Habilidad Vigente emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio
     Profesional Afín, REFERIDO A EJECUCION DE OBRAS.
    En caso de que en este Certificado no se consigne la fecha de incorporación como miembro ordinario del
 profesional propuesto, se deberá adjuntar obligatoriamente Copia de Diploma de Colegiación o del Certificado
  o Constancia emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio Profesional Afín, en donde conste dicha

      fecha, caso contrario no se realizará la evaluación del Ingeniero propuesto.              ANEXO Nº 13
                                                  (Página 1 de 2)
      EXPERIENCIA DEL INGENIERO PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
               CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
               YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
               PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
               EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
               LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”
NOMBRE Y APELLIDOS:                         ..........................................................................................

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de los servicios en
la especialidad (trabajos similares) realizados por el Ingeniero propuesto:
               NOMBRE DE LA OBRA SIMILAR EN LA                                   FECHA DE INICIO /                       PÁGINA


                                                              - 59 -
        N°                QUE FUÉ RESIDENTE                               TÉRMINO DEL                           N°
                                                                       TRABAJO REALIZADO                     (del / al)
    1



    2



    3



    4



    5




    6



    7



La descripción detallada de cada uno de los servicios aquí mencionados se incluye en el
Anexo N° 13 (Página 2 de 2). Asimismo se adjunta copia simple de la correspondiente
documentación sustentatoria.


-----------------------------------------------------------            ------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor                       Firma       y     Sello      del      Profesional
PropuestoANEXO              N° 13 (Página N° 2 de 2)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
               CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
               YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
               PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
               EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
               LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

                              EXPERIENCIA COMO INGENIERO RESIDENTE

Nombre del Ingeniero : _______________________________________________


1            Nombre o Denominación de la Obra :




                                                              - 60 -
          Ubicación :

2         Propietario de la Obra (*) :



3         Contratista o Sub Contratista que ejecutó la Obra:


4         Fecha de Recepción de la Obra (**) :


5         Principales Características de la Obra (*) :




Fecha,




-----------------------------------------------------------               -----------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor                          Firma y Sello del Profesional Propuesto

(*)       Adjuntar copia simple del Contrato o de Constancia o Certificado expedido por el
          Propietario.
(**)      Adjuntar copia simple del Acta de Recepción de la Obra, Constancia o Certificado,
          acreditando su desempeño como Ingeniero Residente, suscrito por el Propietario.


       NOTA : UTILIZAR FORMATOS SIMILARES SI FUERA NECESARIO ANEXO                                             Nº 14
                   RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA
       Lambayeque,
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Ref. :    LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :   “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

Por la presente nos dirigimos a ustedes, para alcanzarle el Resumen de nuestra propuesta a la
Licitación Pública de la referencia, cuyos precios unitarios de acuerdo al "Detalle de la
Propuesta Económica", se indican en el Documento "B" del Segundo Sobre.

Monto Total de la Propuesta (*):                      S/. ..................................................., incluyendo los
impuestos de Ley.

Cabe mencionar que el detalle del Desconsolidado de los Gastos Generales y Utilidad,
será entregado dentro de la documentación previa a la firma del Contrato, en caso


                                                              - 61 -
seamos favorecidos con la Buena Pro.

Asimismo, por medio del presente documento, declaro tener pleno conocimiento de que
en caso de que los servicios incluidos en mis gastos generales no sean ejecutados o
prestados (por ejemplo: Presencia del Ingeniero Residente en obra, entrega de Pólizas
de Seguros, etc.), en cada valorización o en su defecto en la Liquidación del contrato, se
efectuarán los descuentos pertinentes, en base al desagregado que adjunto se presenta,
lo que se computará por día calendario dejado de prestar el servicio particular.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta mientras dure el proceso de selección así
como a suscribir el respectivo Contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. En tal
sentido, declaramos en forma expresa que la validez de la presente oferta será hasta la
suscripción del Contrato.

Atentamente,



                         -----------------------------------------------------------------
                         Firma y Sello del Representante Legal del Postor

 Nota:       (*)     Consignar la cifra en números, con solo dos (2) decimales, EXPRESADOS
                   CON NORMAS SLUMP.. ANEXO                   N° 15 (Hoja 1 de 2)
         DECLARACIÓN JURADA DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS,
       HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS A EMPLEARSE EN LA OBRA

(DOCUMENTO A SER PRESENTADO POR EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO,
                   EN FORMA PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO)

Ref. :     LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :     “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
           CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
           YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
           PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
           EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
           LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

Por la presente, declaramos bajo juramento que durante la ejecución de la Obra materia de la
Licitación Pública de la referencia, cuya Buena Pro ha sido adjudicada a nosotros,
dispondremos de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos que la Municipalidad
Provincial de Lambayeque ha establecido y que se indican a continuación:

 N°      CANTIDAD
             N°       DESCRIPCIÓN
  1         1         TEODOLITO T1 WILD Y NIVEL (INCLUYE ACCESORIOS) Ó ESTACIÓN TOTAL
  2         2         CAMIÓN D 300 O SIMILAR
  3         1         CAMIÓN GRÚA DE 5 T MÍNIMO DE CAPACIDAD DE CARGA, EQUIPADO CON
                      BRAZO HIDRÁULICO SIMILAR AL TIPO H1AB 550, PARA EL TRANSPORTE Y
                      MONTAJE DE POSTERÍA.
  4         1         COMPRESORA NEUMÁTICA 225 – 350 PCM, CON MARTILLO NEUMÁTICO DE
                      24 KG.
  5         3         MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 – 11 P3
  6         3         VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,5”
  7         2         PORTA BOBINAS DE 3 T DE CAPACIDAD MÍNIMA, TIPO MÓVIL FIJO, PARA EL
                      TENDIDO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
  8         12        TILFORS DE CAPACIDAD MÍNIMA DE 2 t
  9         20        RANAS METÁLICAS CON AUTO AJUSTE
  10       Lote       POLEAS METÁLICAS DE DIVERSA MEDIDA (LOTE = 30)
  11        1         PRENSA PARA EMPALMES DE CABLES
  12        1         MEGOMETRO DE HASTA 5 000 V
  13        1         DINAMOMETRO DE 3 t DE CAPACIDAD



                                                    - 62 -
   14               1             TELURÓMETRO (Medidor de Resistividad y Resistencia Eléctrica del Terreno)
   15               1             FRENO DE 3 T
   16               1             WINCHE DE 3 T
   17               1             CABLE GUÍA DE ACERO (MÍNIMO 5 km)

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de
la Obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa,
comprometiéndonos por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el
avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

En hoja anexa,(Anexo N° 15 - hoja 2 de 2), se adjunta detalle de la maquinaria, equipo,
herramientas e Instrumentos ofertados.

Se adjunta asimismo, copia simple de la documentación que acredita la propiedad o promesa
fija de alquiler de la maquinaria, herramientas e instrumentos declarados.

Lambayeque, ............................



------------------------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor




                                                                     - 63 -
                                          ANEXO N° 15 (Página 2 de 2)
  RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE PROPIEDAD DEL POSTOR O CON COMPROMISO
                                             FIJO DE ALQUILER
    (DOCUMENTO A SER PRESENTADO POR EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO, EN FORMA PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO)
Lambayeque,
Ref. :  LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :  “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA,
         BODEGONES, HUABO, YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE,
         LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION
         LAMBAYEQUE”

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de la maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos de nuestra
propiedad o con compromiso fijo de alquiler, que pondremos a disposición de la Obra en óptimas condiciones de operación, en caso de
obtener la Buena Pro del Licitación Pública:
  N°                   DESCRIPCIÓN                              MODELO,        PROPIO /                     DOCUMENTO                             UBICACIÓN   ESTADO
                                                             TAMAÑO, SERIE,   ALQUILADO                    SUSTENTATORIO                           ACTUAL
                                                                  AÑO,
                                                               CAPACIDAD,
                                                              RENDIMIENTO




Se adjunta copia simple de la documentación que acredita la propiedad o compromiso fijo de alquiler o venta de la maquinaria, equipos,
herramientas e instrumentos declarados. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Lambayeque podrá inspeccionarlos y/o verificar su
inmediata disponibilidad.
Atentamente,
                                                                              -----------------------------------------------------------------
                                                                              Firma y Sello del Representante Legal del Postor
NOTA :   Utilizar formatos similares si fuese necesario.




                                                    - 64 -
                                                  ANEXO N° 16
            DECLARACIÓN JURADA SOBRE SUMINISTROS OFERTADOS
 (DOCUMENTO A SER PRESENTADO POR EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO,
                    EN FORMA PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO)

Ref. :         LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :        “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

Por la presente nos dirigimos a ustedes para declarar, que:

a.    Estamos de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el documento V
      de las presentes Bases de la Licitación Pública de la referencia.

b.    Todos los suministros que hemos considerado en nuestra propuesta cumplen
      estrictamente con las especificaciones Técnicas, normas de fabricación y pruebas
      establecidas en las Bases de la Licitación y que asimismo, tenemos compromiso
      específico de provisión con los diversos suministradores.

c.    Aceptamos que la partida del presupuesto correspondiente a un suministro podrá ser
      rechazada por el Supervisor de la Obra, si es que las pruebas de control de calidad no
      demuestran resultados satisfactorios hasta dos (2) veces consecutivas, luego de lo cual,
      en caso de no reponer el suministro, incurriremos en causal de Resolución de Contrato.


Atentamente,




------------------------------------------------------------------
Firma y Sello del Representante Legal del Postor
                                                  ANEXO N° 17
                   CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
 (DOCUMENTO A SER PRESENTADO POR EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO,
                    EN FORMA PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO)

Ref. :         LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :        “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

               (MONTO VALORIZADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA EN S/.)

     MES               F.POLIN. ..                F.POLIN. ..        F.POLIN. ..   TOTAL

        1


                                                           - 65 -
        2

        3

        4

   TOTAL

NOTA : DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
  - El Postor adjudicatario de la Buena Pro presentará, dentro de la Documentación Previa a
    la suscripción del respectivo Contrato, un Cronograma Valorizado por sección de obra,
    utilizando para ello una columna del presente Anexo. De ser necesario el Postor podrá
    utilizar hojas adicionales similares.
  - Asimismo, El Contratista deberá presentar a la Inspección de la Obra, dentro de los
    quince (15) días calendario de establecida la fecha de inicio del plazo de ejecución de la
    Obra, los Calendarios Valorizados de Avance de Obra, detallados por Partidas,
    concordantes con lo ofertado en el presente anexo, acompañado obligatoriamente de
    diagramas CPM, PERT o similar a fin de ejercer un control eficaz de la obra.
  - Los montos a consignarse deberán contemplar todos los rubros del presupuesto, incluido
    impuestos y gravámenes (I.G.V.), debiendo totalizarse, de manera que el monto total
    resultante debe ser igual a Presupuesto Ofertado.




                    -------------------------------------------------------
                    Firma y Sello del Representante Legal ANEXO                   N° 18
            CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS
(DOCUMENTO A SER PRESENTADO POR EL POSTOR QUE OBTENGA LA BUENA PRO,
                   EN FORMA PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO)

Ref. :        LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL
Obra :        “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS
              CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO,
              YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
              PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I,
              EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE
              LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

                   (MONTO VALORIZADO MENSUAL DE ADQUISICIÓN EN S/.)

   MES          F.POLIN. ..             F.POLIN. ..                 F.POLIN. ..           TOTAL

    1

    2

    3

    4

 TOTAL

NOTA : DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
1. El Postor adjudicatario de la Buena Pro presentará, dentro de la Documentación Previa a la



                                                      - 66 -
suscripción del respectivo Contrato, un Cronograma Valorizado por cada sección de obra,
utilizando para ello una columna del presente Anexo. De ser necesario el Postor podrá utilizar
hojas adicionales similares.
2. Asimismo, El Contratista deberá presentar a la Inspección de la Obra, dentro de los quince
(15) días calendario de establecida la fecha de inicio del plazo de ejecución de la Obra, los
Calendarios Valorizados de Avance de Obra, detallados por Partidas, concordantes con lo
ofertado en el presente anexo, acompañado obligatoriamente de diagramas CPM, PERT o
similar a fin de ejercer un control eficaz de la obra.
3. Los montos a consignarse deberán contemplar todos los rubros del presupuesto, incluido
impuestos y gravámenes (I.G.V.), debiendo totalizarse, de manera que el monto total resultante
debe ser igual a Presupuesto Ofertado.



             ---------------------------------------------------
             Firma y Sello del Representante Legal




              IV. CONDICIONES GENERALES DEL
            CONTRATO Y PROFORMA DE CONTRATO


                                     LICITACIÓN PÚBLICA

                                                  PARTE IV

             CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.     ALCANCE DEL CONTRATO




                                                      - 67 -
     El Contrato comprende el suministro de equipos, materiales (principales y
     complementarios), transporte de equipos y materiales (principales y complementarios),
     montaje, pruebas y puesta en servicio de la OBRA.

     El CONTRATISTA deberá suministrar todo los equipos, maquinarias, materiales y demás
     elementos de trabajo que sean necesarios para la realización de la OBRA. Asimismo,
     están incluidos en el Contrato los sueldos, salarios, bonos, beneficios sociales,
     alimentación y todo otro gasto emergente del empleo de la mano de obra, instalaciones
     provisionales, daños a terceros, reconstrucciones por trabajo defectuoso, seguros,
     movilización, desmovilización, mantenimiento y todo costo directo e indirecto que tenga
     incidencia en el valor total de la Obra hasta su satisfactoria terminación y entrega
     definitiva.

2.   CESIÓN DEL CONTRATO

     El CONTRATISTA no podrá ceder el total o una parte del Contrato, ni ningún beneficio o
     participación emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la
     Municipalidad Provincial de Lambayeque. El incumplimiento de la presente disposición,
     será causal de resolución contractual.

3.   SUB-CONTRATOS

     En ningún caso el CONTRATISTA podrá subcontratar una parte y/o actividades
     específicas de la obra.

4.   ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO

     El presente documento, las Bases de la Licitación, planos y toda otra documentación
     referente a la Obra, constituyen partes esenciales de los Documentos de Contrato y tienen
     por finalidad complementarse mutuamente.

     En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se
     aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

     1.   Contrato
     2.   Condiciones Generales del Contrato
     3.   Bases de la Licitación
     4.   Propuesta del CONTRATISTA




     5. Garantías:
        - De Fiel Cumplimiento de Contrato,
        - De Adelantos (Directos y/o por materiales, insumos o servicios puestos a
             disposición del objeto del Contrato).
     6. Otros documentos que forman parte del Contrato.
     En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el
     Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
     necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la Municipalidad
     Provincial de Lambayeque .


                                          - 68 -
5.   RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

     El CONTRATISTA deberá ejecutar, terminar y garantizar la Obra contratada en estricta
     conformidad con los Documentos de Contrato y a entera satisfacción de la Municipalidad
     Provincial de Lambayeque y del Supervisor de la OBRA.

     El CONTRATISTA recibirá instrucciones y directivas por escrito, impartidas solamente a
     través del SUPERVISOR y/o la Municipalidad Provincial de Lambayeque, referente a
     cualquier asunto relacionado con la Obra, que esté o no mencionado en el Contrato, y
     estará obligado a su estricto cumplimiento.

6.   MODIFICACIONES DEL CONTRATO

     Las modificaciones del Contrato tendrán que ser obligadamente anotadas en el Cuaderno
     de Obras y aprobadas por Resolución de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y
     formalizadas mediante Cláusula Adicional al presente Contrato. El Supervisor deberá
     presentar previamente el informe sustentatorio correspondiente, el mismo que será
     aprobado por la Dirección encargada de la ejecución de la Obra.

     El monto total de las modificaciones al Monto de Contrato que surjan por variaciones de
     obra, no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto total de la propuesta.

     Cuando la modificación del Monto de Contrato se origine por incremento o disminuciones
     de cantidades de trabajo que cuenten con bases de pago y que surjan de una Cláusula
     Adicional originada por modificación del Proyecto, el Supervisor determinará el
     correspondiente costo parcial que debe ser añadido o deducido del monto del Contrato.
     Obtenida la aprobación de la Municipalidad Provincial de Lambayeque a la modificación
     del proyecto y su costo correspondiente, se procesará la correspondiente Cláusula
     Adicional firmada en orden sucesivo por el CONTRATISTA y por la Municipalidad
     Provincial de Lambayeque .

     Si la modificación del Monto de Contrato se origina en la ejecución de trabajos adicionales
     para los cuales el Contrato no prevé una base de pago, los nuevos precios unitarios o
     globales serán negociados en primera instancia entre el SUPERVISOR y el
     CONTRATISTA y sometidos a la aprobación de la Municipalidad Provincial de
     Lambayeque .




7.   PERÍODO DE MOVILIZACIÓN

     El período de movilización será como máximo de siete (7) días calendario a partir de la
     fecha en que se entregue el sitio al CONTRATISTA o reciba el adelanto, lo que ocurra en
     fecha más tardía.

8.   ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS




                                           - 69 -
     El CONTRATISTA deberá entregar previa a la suscripción del Contrato, los Análisis de
     Precios Unitarios del total de las partidas presentadas en su propuesta.




                    PROFORMA DE CONTRATO
  CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE Y
                  ........................................................

                   LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-0001-2007-MPL

Obra : “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS



                                        - 70 -
CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES, HUABO, YENCALA
LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE
RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA
SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE”

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Llave en Mano a
Precios Unitarios, correspondiente a la ejecución de la obra“LINEAS PRIMARIAS, REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS YENCALA BOGGIANO,
RANCHERIA, BODEGONES, HUABO, YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL
TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA
SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
REGION LAMBAYEQUE”, que se ejecutará en el distrito y provincia de Lambayeque, en la
Región Lambayeque, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE, en adelante denominada "MUNICIPALIDAD", con domicilio en Avenida Bolívar
Nº 400 - Distrito de Lambayeque, Perú, con R.U.C. No. 20175975234, debidamente
representada por su Alcalde, Sr. PERCY ALBERTO RAMOS PUELLES, con D.N.I. Nº
17632576, y de la otra parte el “............................”, inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores como Ejecutor de Obras con el N° ....., con R.U.C. N° ..........., constituida mediante
Escritura Pública celebrada con fecha . de ....... de ...., ante el Notario Público de Lima Dr.
....................................., inscrita en la Ficha N° ........., Partida Electrónica N° ................ de la Oficina
Registral de Lima y Callao; con domicilio legal en ................... ................., distrito de ........,
Provincia de ......., departamento de ............ - Perú; debidamente representado por su
............................., Sr. ...................................., identificado con D.N.I. N° ........., según poder
inscrito en la Ficha N° ........., Partida Electrónica N° ................ de la Oficina Registral de Lima y
Callao; que en adelante se denominará el “CONTRATISTA”. El presente Contrato se celebra en
los términos y condiciones que se especifican en las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES

Mediante Resolución Gerencial N° ....-07-MPL-GM-AL de fecha .. de ............. del 2007, se
aprobó las Bases de la Licitación Pública requerida por la MUNICIPALIDAD para la ejecución
de la OBRA denominada “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA, BODEGONES,
HUABO, YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL TUMI, CADAPE, MUY FINCA,
PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA, HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y
HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION
LAMBAYEQUE”, que se ejecutará en el distrito y provincia de Lambayeque, en la Región
Lambayeque.

Cabe señalar que este proceso se encuentra incluido con el número 001 en el Plan Anual de
Contrataciones y Adquisiciones de la MUNICIPALIDAD para el Año 2007, el mismo que ha sido
aprobado mediante Resolución Gerencial N° 006-2007-MPL-GM-AL de fecha 03 de Enero del
2007.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LA LICITACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO

2.1           DE LA LICITACIÓN

              Con fecha ..... de Abril del 2007, el Comité Especial de la MUNICIPALIDAD convocó,
              a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
              (SEACE), la Licitación Pública N° LP-0001-2007-MPL (Primera Convocatoria) para la
              ejecución de la OBRA mencionada en la Cláusula Primera del presente Contrato.

2.2.          FINANCIAMIENTO

              La ejecución de la Obra, materia del presente proceso, será financiada de acuerdo a
              lo siguiente:

              UNIDAD EJECUTORA :                           Municipalidad Provincial de Lambayeque
              SUBPROGRAMA      :                           Electrificación rural


                                                           - 71 -
           CODIGO CIU          :       4500
           FUENTE              :       Donaciones y Transferencias del Ministerio de
           Energía y Minas, según Convenio firmado con la Municipalidad Provincial de
           Lambayeque.

CLÁUSULA TERCERA.- DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El día .. de .............. del 2007 se realizó el acto de Recepción de Propuestas y Apertura de los
Primeros Sobres. El día .. de ............. del 2007 se llevó a cabo el Acto de Apertura de los
Segundos Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro. La correspondiente notificación de la
Buena Pro fue publicada en el SEACE” el día .. de ............ del 2007.

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

4.1        OBJETO DEL CONTRATO

           Por medio del presente la MUNICIPALIDAD contrata con “....................................” la
           ejecución de la obra “LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES
           SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS YENCALA BOGGIANO, RANCHERIA,
           BODEGONES, HUABO, YENCALA LEON, SAN CARLOS, EL CARRIZO, EL
           TUMI, CADAPE, MUY FINCA, PUNTO NUEVE RAMA ADOBE, LA PIEDRA,
           HUAMANTANGA SECTOR I, EUREKA Y HUAMANTANGA SECTOR V, EN LA
           PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE” , de acuerdo con lo
           estipulado en las Bases de la Licitación, Planos, Especificaciones Técnicas,
           Presupuesto y demás documentos motivo de la Licitación, que debidamente suscritos
           por el CONTRATISTA forman parte integrante del presente Contrato, así como de
           acuerdo a la Propuesta y sus Anexos presentada por el CONTRATISTA en la
           Licitación Pública N° LP-0001-2007-MPL, documentos que se adjuntan como Anexos
           Nºs. 1 y 2 del presente Contrato (Cláusula Trigésima).

4.2        ALCANCE DEL CONTRATO

4.2.1      El Contrato comprende:

           -    Suministro de equipos y materiales.
           -    Transporte de equipos y materiales proporcionados por EL CONTRATISTA.
           -    Ejecución y construcción integral de la OBRA materia del presente Contrato.

4.2.2      Extensión de las Prestaciones a ser Ejecutadas por el CONTRATISTA

           Las prestaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA, de manera enunciativa mas
           no limitativa, son las siguientes:

           a)     De estar requerido dentro de los alcances de la Licitación, el CONTRATISTA
                  elaborará la Ingeniería de Detalle, incluyendo los planos de fabricación,
                  construcción así como los planos y esquemas de principio y funcionales.
           b)     Fabricación y/o adquisición del equipo y material que debe suministrar el
                  CONTRATISTA, de acuerdo a las Bases de la Licitación y a la propuesta del
                  CONTRATISTA. Asimismo, se precisa que es responsabilidad del
                  CONTRATISTA, a su costo, el suministro de los insumos menores (materiales
                  consumibles, ferretería menor, etc.) sin partidas específicas en el metrado, pero
                  que son necesarios para completar el montaje.
           c)     Montaje en los talleres del equipo y materiales que así lo requiera.
           d)     Bajo su responsabilidad, verificará las características de los equipos y materiales
                  que suministre, sin perjuicio de las verificaciones que realice la
                  MUNICIPALIDAD. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar los folletos
                  técnicos de los equipos que suministra, especificando su tipo y sus
                  características mecánicas y eléctricas.
           e)     Entrega de los protocolos de pruebas de tipo y pruebas individuales para los
                  equipos y materiales que suministre.



                                                - 72 -
           f)    Embalaje, embarque, trámites de importación, transporte, desaduanaje,
                 desembarque y descarga del equipo y material importado que suministre el
                 CONTRATISTA.
           g)    Transporte, incluyendo los seguros correspondientes así como las actividades
                 de selección, manipuleo, carga y descarga de equipos y materiales desde los
                 Almacenes de los proveedores hasta la zona del Proyecto.
           h)    Formación del personal de explotación durante el período de operación
                 experimental.
           i)    Redacción de las notas explicativas, cálculos justificatorios con planos y
                 esquemas de construcción revisados (en español).
           j)    Realizar el reemplazo de piezas defectuosas, así como las reparaciones que
                 fueran necesarias en el período de garantía, lo cual comprenderá trabajos y
                 gastos.
           k)    Ejecutará las Obras civiles, el montaje y pruebas del equipo y materiales, la
                 operación experimental y la puesta en servicio hasta entregar el conjunto de
                 instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento.
           l)    Realizar la gestión para la imposición de la Servidumbre, asumiendo los pagos a
                 los titulares de los predios, con cargo a ser reembolsados por la
                 MUNICIPALIDAD .
           m)    Correrán por cuenta del CONTRATISTA los costos correspondientes a los
                 cortes del servicio de energía eléctrica necesarios para la construcción de las
                 Obras, cuyo pago será realizado a la Empresa Concesionaria de Distribución de
                 Energía correspondiente.
           n)    Correrán por cuenta del CONTRATISTA los costos correspondientes a la etapa
                 de operación experimental de las Obras.
           o)    Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de las
                 obras materia del presente Contrato.

4.2.3      Equipo y Materiales a suministrar

           El CONTRATISTA deberá suministrar el equipo y material detallado en las Bases de
           Licitación Pública y en su Propuesta (Anexos N°s. 1 y 2), así como cualquier otro
           material o equipo necesario para la correcta operación de las obras materia del
           presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: BASE LEGAL

La presente Licitación Pública Nacional se rige por lo siguiente:

-   D.S. N° 083-2004-PCM, TUO de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones
    del Estado (en adelante “T.U.O. de la LEY”).
-   D.S. N° 084-2004-PCM, Nuevo Reglamento de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y
    Adquisiciones del Estado (en adelante “el REGLAMENTO”) y sus modificatorias realizadas
    hasta la fecha de la convocatoria de la presente Licitación Pública.
-   Ley N° 27633 – Ley que modifica a la Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal del
    Desarrollo Productivo Nacional.
-   Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
-   Ley N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007.
-   Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE de fecha 27 de febrero del 2003.
-   Resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, que aprueba la Directiva N° 001-2003-
    CONSUCODE/PRE: Intervención Económica de la Obra.

- Resolución Gerencial N° ………-2007-MPL-GM-AL de fecha ….. de Marzo del 2007 -
Designación Comité Especial.
- Resolución Gerencial N° ……..-MPL-GM-AL de fecha ……de Marzo 2006 - Aprobación de
Bases.
- Resolución Gerencial N° 006-07-MPL-GM-AL de fecha 03 de Enero del 2007- Plan Anual de
Contrataciones y Adquisiciones de la MPL año 2007.
- Convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Ministerio de Energía
y Minas de fecha 12 de Octubre del 2,006.



                                               - 73 -
- Adenda al Convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Ministerio
de Energía y Minas de fecha 15 de Diciembre del 2,006.


CLÁUSULA SEXTA - DEL MONTO DEL CONTRATO Y DE LA OBRA

MONTO DEL CONTRATO (MONTO DE LA OBRA)

          El Monto del Contrato (Monto de la Obra), con precios al ... de ......... del 2006,
          asciende a la suma de ............................................................................... y ../100
          NUEVOS SOLES (S/. ........................), incluido impuestos, de acuerdo al siguiente
          detalle:

            ITEM                       DESCRIPCIÓN                                                    MONTO
              A      SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES                              S/.
              B      MONTAJE ELECTROMECANICO                                         S/.
              C      TRANSPORTE DE MATERIALES                                        S/.
              D      COSTO DIRECTO                                                   S/.
              E      GASTOS GENERALES                                                S/.
              F      UTILIDAD                                                        S/.
                                                                       SUB TOTAL S/.
                                                                        I.G.V. (19%) S/.
                                                           MONTO TOTAL DE LA OBRA S/.

6.2       CONCEPTOS QUE INCLUYE EL MONTO DEL CONTRATO

          El CONTRATISTA acepta y declara ex - profesamente que los precios ofertados
          incluyen todo concepto necesario para la completa ejecución de la OBRA, que se
          enumeran sin carácter limitativo como sigue:

          a) Estudios e Informes específicos que sustenten el Replanteo de Obra y la
             Ingeniería de Detalle para la construcción y la operatividad del Sistema Eléctrico.
             Esto incluye los cálculos justificativos, los diseños para la construcción de los
             distintos componentes (estructuras de soporte de los equipos), plan de tendido y
             tablas de flechado, flujo de carga y cortocircuito, así como esquemas funcionales
             de los equipos; incluyendo un Informe de evaluación del estado de situación del
             suministro de energía eléctrica a las obras objeto de este Contrato, proponiendo
             las obras complementarias que sean necesarias.

          b) Todas las actividades requeridas para cumplir con los requerimientos del EA y
             del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo informes trimestrales de cumplimiento
             del Plan de Monitoreo Ambiental.

          c) Las actividades de coordinación y seguimiento para la fabricación y/o adquisición
             de los equipos y materiales, incluyendo los planos de fabricación y construcción.

          d) Embalaje, embarque, trámites de importación, transporte, desaduanaje,
             desembarque y descarga del equipo y material importado que suministre.

          e) En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de selección, manipuleo,
             carga y descarga de los equipos y materiales suministrados por EL
             CONTRATISTA como por la MUNICIPALIDAD ; incluyendo los correspondientes
             seguros.

          f) Entrega de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los
             equipos y materiales que suministre.

          g) Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de
             obra.

          h) Insumos para construcción (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y


                                                      - 74 -
               materiales menudos no listados en los metrados pero necesarios para completar
               la ejecución de los trabajos. Así mismo el empleo de maquinarias y equipos
               necesarios para la correcta ejecución de la Obra.

           i) Dirección técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados
              por las leyes sociales a sus trabajadores y seguros.

           j) Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje,
              hasta el término del período de garantía.

           k) El Informe del monitoreo de restos arqueológicos mandado por el Certificado de
              Inexistencia de Restos Arqueológicos, requisito indispensable para ejecutar las
              actividades de izado y cimentación de postes.

           l) Los costos correspondientes a los cortes de energía eléctrica necesarios para
              efectuar las conexiones al sistema existente y los costos del consumo de energía
              eléctrica durante las pruebas y puesta en servicio, incluyendo la etapa de
              operación experimental.

           m) Habilitación de campamentos (alojamiento y oficinas equipadas) para El
              SUPERVISOR, durante el plazo de vigencia del Contrato hasta la conclusión
              satisfactoria de la Obra.

           n) Pruebas en fábrica, pruebas en blanco y operativas durante el montaje y las
              pruebas de energización y operativas para la puesta en servicio de las
              instalaciones.

           o) Formación del personal de operación y mantenimiento del propietario, durante la
              operación experimental; incluyendo la redacción de notas explicativas en idioma
              Castellano.

           p) Las demás actividades necesarias para la puesta en funcionamiento de las obras
              y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de las
              obras objeto del Contrato.

6.3        DECLARACIÓN DE HABER INSPECCIONADO EL LUGAR DE LA OBRA

           El CONTRATISTA declara conocer el lugar de la OBRA así como haber revisado el
           Expediente Técnico del Proyecto (planos, metrados, especificaciones, etc.), por lo que
           renuncia expresamente a cualquier reclamación por los defectos o imprecisiones que
           contenga dicho documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA - DEL PLAZO

El plazo de ejecución de la OBRA materia del presente Contrato, se fija en CIENTO VEINTE (120)
días calendarios, contados a partir del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo
240° del REGLAMENTO.

Se precisa que el plazo para que el CONTRATISTA solicite el Adelanto Directo, incluyendo la
entrega de la documentación sustentatoria así como de la garantía correspondiente, no podrá
exceder de los quince (15) días calendarios contados desde la fecha de suscripción del presente
Contrato, caso contrario, la entrega del adelanto directo al CONTRATISTA no será considerado
como condición válida para el inicio del cómputo del plazo de ejecución. Asimismo, se precisa que
la demora por parte del CONTRATISTA en la entrega de la factura correspondiente al adelanto
directo, será deducida del plazo que tiene la MUNICIPALIDAD para realizar su pago, a efectos del
cómputo del inicio del plazo de ejecución de la obra.

Cuando los alcances de los trabajos requieran intervención en instalaciones de terceros
(concesionarios del servicio público de electricidad) o la intervención de terceros (COES), el plazo
requerido para cumplir las exigencias que estos, están comprendidos en el Plazo de Obra; por lo



                                              - 75 -
que la MUNICIPALIDAD no reconocerá plazos adicionales para la satisfacción de estas
exigencias. El CONTRATISTA hará los mejores esfuerzos y utilizará los medios idóneos para su
cumplimiento.



CLÁUSULA OCTAVA.- DE LOS PAGOS

8.1       DE LA FORMA DE PAGO

          El monto establecido para la ejecución de la OBRA será pagado por el Ministerio de
          Energía y Minas, según Convenio firmado con la MUNICIPALIDAD,                    al
          CONTRATISTA, de la siguiente forma:

          a) Plazo para el pago

             Las valorizaciones serán pagadas por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo
             a lo establecido en el numeral 8.3 del presente Contrato, previa presentación de la
             factura correspondiente.

          b) Moneda de pago
             El pago se hará en Nuevos Soles.

          c) Reajuste de Precios

             Los precios del CONTRATISTA estarán sujetos a reajuste de precios mediante
             Fórmulas de Reajuste, las mismas que se han incluido en el DOCUMENTO V de
             las Bases.

             Dicho reajuste se realizará de conformidad con lo establecido en el Decreto
             Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

8.2       REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA

          Para efectos del cobro de cheques, el CONTRATISTA designará por escrito, mediante
          Carta Notarial, suscrita por los Representantes Legales que suscriben el presente
          Contrato, a la persona que realizará dicha gestión.

8.3       PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO

          Las valorizaciones, cuyos pagos tienen carácter de pagos a cuenta, se efectuarán
          proporcionalmente al desarrollo de la obra, en los plazos establecidos en el
          Contrato. Primero se efectuará el cómputo métrico de las partes de la obra
          ejecutada con estricta sujeción a las Especificaciones Técnicas y seguidamente se
          procederá al cálculo de la valorización en función de los metrados ejecutados con
          los precios unitarios del Contratista, agregando separadamente los montos
          proporcionales de gastos generales y utilidad. Al valor así obtenido se multiplicará
          por el factor de relación y se le añadirá el Impuesto General a las Ventas.




8.3.1     Presentación de la Valorización Mensual de Avance de Obra

          Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas dentro
          de los últimos cinco (5) días de cada mes, por el SUPERVISOR y el
          CONTRATISTA, en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios
          del Contratista, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos
          generales y utilidad, caso contrario, el Ministerio de Energía y Minas no estará en la
          obligación de efectuar el pago correspondiente en el plazo establecido en el



                                            - 76 -
        numeral 8.3.3.

        El sub total así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la
        quinta cifra decimal. A este monto se agregará el porcentaje correspondiente al
        Impuesto General a las Ventas.

        Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente
        por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, y presentados a la MUNICIPALIDAD y al
        Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 8.3.2. del
        presente Contrato. Si el SUPERVISOR no se presenta para la valorización conjunta
        con el CONTRATISTA, éste la efectuará.

        EL CONTRATISTA presentará a la MUNICIPALIDAD , junto con cada requerimiento
        de pago, el Formato AID 1440-3 (Ver Modelo incluido en el Anexo N° 6 del presente
        Contrato), llenado de acuerdo a las instrucciones contenidas en el mismo.

8.3.2   Aprobación de la Valorización Mensual de Avance de Obra

        El plazo máximo de aprobación por el SUPERVISOR de las valorizaciones y su
        remisión a la MUNICIPALIDAD es de cinco (5) días, contados a partir del primer día
        hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

        De no cumplir el SUPERVISOR con remitir a la MUNICIPALIDAD la valorización
        aprobada u observada en dicho plazo, se le aplicará la penalidad establecida en el
        Contrato de Supervisión.

        Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de
        los metrados entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR o la MUNICIPALIDAD ,
        según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del
        cobro de la parte no controvertida. Sólo será posible iniciar un procedimiento arbitral
        inmediatamente después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en
        discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato
        actualizado.

        La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el
        incumplimiento de las obligaciones de las partes.

8.3.3   Pago de la Valorización Mensual de Avance de Obra

        El pago de cada Valorización Mensual de Avance de Obra, será cancelado con
        recursos provistos por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al Convenio
        suscrito con la MUNICIPALIDAD , en fecha no posterior al último día del mes siguiente
        al que corresponde la valorización, luego de su aprobación por parte del
        SUPERVISOR.

8.3.4   Deducciones y otros Descuentos

        El CONTRATISTA recibirá el pago del monto mencionado en la Valorización Mensual
        de Avance de Obra, menos las deducciones por concepto de adelantos y otros que
        correspondan.

        Queda establecido de que en caso de que los servicios incluidos en los gastos
        generales del CONTRATISTA no sean ejecutados o prestados (por ejemplo
        presencia del Ingeniero Residente en obra, entrega de Pólizas de Seguros, etc.); en
        cada valorización o en su defecto en la Liquidación del contrato, se efectuarán los
        descuentos pertinentes, en base al desagregado que ha presentado el
        CONTRATISTA dentro de su propuesta, lo que se computará por día calendario
        dejado de prestar el servicio particular.

8.3.5   Valorización de Trabajos Adicionales



                                           - 77 -
           Las Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra incluirán por separado, los montos
           a ser pagados al CONTRATISTA por trabajos adicionales realizados, los mismos que
           deberán previamente haber sido aprobados mediante Resolución de la
           MUNICIPALIDAD , así como haber sido incorporados al Contrato por medio de la
           suscripción de una Cláusula Adicional.

8.4        GARANTIAS Y PÓLIZAS DE SEGURO

           Para efectuar cualquier pago se deberá verificar que el CONTRATISTA haya cumplido
           con entregar a la MUNICIPALIDAD , así como que se encuentren vigentes, las
           garantías que se señalan en la Cláusula Décima y Décima Séptima del presente
           Contrato, así como haya cumplido con contratar y entregar a la MUNICIPALIDAD las
           pólizas de seguro que se señalan en la Cláusula Décima Octava. Para el pago de los
           adelantos no será necesario que se haya contratado y entregado a la
           MUNICIPALIDAD las pólizas de seguro antes mencionadas.

8.5        REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO DEL AVANCE DE LA OBRA

           El CONTRATISTA se obliga a llevar un registro fotográfico digital (mínimo 24 fotos por
           mes) y de vídeo en CD (mínimo 30 minutos por mes), del proceso de construcción de
           la obra, materia del presente Contrato, el mismo que deberá ser entregado a la
           MUNICIPALIDAD dentro de los primeros cinco (5) días útiles del mes siguiente a la
           valorización en curso. Cabe precisar que estos registros deberán ser tomados en
           forma continua durante la ejecución de la obra y no al término de cada mes, con
           registro de fechas. Los registros fotográficos y fílmicos deberán ser debidamente
           etiquetadas y el contenido intitulado, editado secuencialmente y descrito con subtítulos.

8.6        CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE

           Conforme a lo estipulado en el artículo 263° del REGLAMENTO, durante la ejecución
           de la Obra el Contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en
           el Calendario Valorizado de Avance. Cuando el monto de la valorización acumulada
           resulte menor que el 80 % del monto de la valorización acumulada, dentro de los siete
           (7) días siguientes a la fecha de presentación de la valorización, el CONTRATISTA
           presentará un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo
           que se garantice la culminación de la Obra dentro del plazo previsto. En tal contexto,
           sin perjuicio de otras medidas que la MUNICIPALIDAD tome conforme al citado
           artículo 263° del REGLAMENTO, si este nuevo calendario no es presentado por el
           CONTRATISTA, no se procederá al pago de la Valorización Mensual de Avance de
           Obra.

CLÁUSULA NOVENA - DE LA MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Las Obras deberán medirse por partidas completas, tomando en consideración los metrados
vigentes. Los metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de Obra y de la Ingeniería
de Detalle, cuyos presupuestos adicionales y deductivos son aprobados por la MUNICIPALIDAD
de conformidad con los artículos 231°, 265° y 266° de Reglamento.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea aprobado el Expediente de Replanteo por
parte del SUPERVISOR ni sean aprobadas por la MUNICIPALIDAD los correspondientes
presupuestos adicionales y deductivos, no procederá la valorización y pago de obras físicas. La
valorización y pago de equipos y materiales estará limitado al 80 % de metrado referencial.




CLÁUSULA DÉCIMA – DE LOS ADELANTOS




                                              - 78 -
10.1    MONTO DE LOS ADELANTOS

        La MUNICIPALIDAD y/o el Ministerio de Energía y Minas, a solicitud del
        CONTRATISTA podrá otorgar adelantos supervisados, en efectivo, hasta el Cincuenta
        por ciento (50%) del Monto de la Obra (numeral 6.1 del presente Contrato). Los
        adelantos estarán sujetos a la disponibilidad de caja de la MUNICIPALIDAD y/o
        Ministerio de Energía y Minas . Se considerará como máximo lo siguiente:

        a) Un adelanto directo de hasta el VEINTE por ciento (20%) del valor del Monto de la
           Obra (numeral 6.1) a ser ejecutado por el CONTRATISTA.

        b) Adelantos por materiales, insumos o servicios puestos a disposición de la Obra,
           hasta un máximo del TREINTA por ciento (30%) del valor del Monto de la Obra
           (numeral 6.1) a ser ejecutado por el CONTRATISTA.



10.2    GARANTÍA POR LOS ADELANTOS

        Los Adelantos serán otorgados previa presentación de una Garantía, en cada caso, a
        favor de la MUNICIPALIDAD y/o Ministerio de Energía y Minas, emitida por Entidad
        debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en las
        condiciones de solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática a sólo
        requerimiento por Carta Notarial, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o
        ejecución, por el monto total del Adelanto. No se aceptará garantía en la condición de
        mancomunada. Queda establecido que la MUNICIPALIDAD y/o Ministerio de
        Energía y Minas, no aceptará garantías con condiciones generales y/o particulares.
        Asimismo, esta garantía deberá ser ejecutable en la ciudad de Lambayeque.

        Esta Garantía deberá estar vigente por un plazo mínimo de noventa (90) días
        calendario así como deberá ser renovada trimestralmente por el monto pendiente de
        amortizar, hasta la amortización total del adelanto.

        Tratándose de los adelantos señalados en el inciso b) del numeral 10.1, la garantía
        se mantendrá vigente hasta la entrega de los materiales o insumos, o la utilización
        de los servicios, en ambos casos a satisfacción de la MUNICIPALIDAD , pudiendo
        reducirse proporcionalmente conforme a lo señalado en el numeral 10.3.

        En caso de incumplimiento de la renovación, la MUNICIPALIDAD procederá a la
        ejecución de la garantía correspondiente, en proporción al monto pendiente de
        amortizar del adelanto otorgado.

10.3    DESCUENTOS PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ADELANTOS

        Los descuentos para la amortización de los adelantos se ejecutarán proporcionalmente
        en cada una de las Valorizaciones por Avance de Obra, pudiendo la Garantía ser
        reducida, cuando, en igual proporción se haya amortizado el adelanto al efectivizarse el
        pago de la Valorización de Avance. Los saldos de los adelantos por amortizar, se
        tomarán en cuenta en la Liquidación del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA - DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA

11.1    CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADOS

        De conformidad con la Cláusula Cuarta - Objeto del Contrato, numeral 4.1 de este
        Contrato, la obra debe ser ejecutada cumpliendo entre otros aspectos las
        Especificaciones Técnicas y Metrados del Expediente Técnico. Así mismo, de
        acuerdo a lo estipulado en el artículo 250° del REGLAMENTO, el SUPERVISOR no
        se encuentra facultado para modificar el presente Contrato, el mismo que abarca el
        Expediente Técnico.



                                           - 79 -
        No obstante lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 42° del T.U.O. de
        la LEY, en el supuesto que resultara indispensable la ejecución de obras adicionales
        por errores en el Expediente Técnico o situaciones impredecibles posteriores a la
        suscripción del Contrato, la MUNICIPALIDAD , sin perjuicio de la responsabilidad
        que pudiera corresponder al Consultor que elaboró dicho Expediente, podrá decidir
        autorizarlas. En tal sentido, es posible modificar el metrado referencial; lo que
        deberá ser evaluado por el CONTRATISTA en la etapa de Replanteo de Obra.

11.2    OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES

        Las obras adicionales y reducciones, se originan por la diferencia entre el metrado
        referencial y el metrado resultante del Replanteo y los ajustes que sobre estos sean
        necesarios efectuar durante el proceso de ejecución de la Obra.

        De acuerdo a lo indicado en la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411, Ley
        General del Sistema Nacional de Presupuesto, solo procederá la ejecución de obras
        adicionales cuando se cuente previamente con disponibilidad presupuestal y con la
        autorización escrita de la MUNICIPALIDAD a través de una Resolución Directoral,
        en los casos en que el valor de aquéllas, restándole los presupuestos deductivos
        vinculados a tales adicionales, no superen el diez por ciento (10%) del monto total
        del contrato original.

        Para el caso de las obras adicionales que superen el diez por ciento (10%) del
        contrato original, luego de ser aprobadas por la MUNICIPALIDAD, se requiere contar
        previamente, para su ejecución y pago, con la disponibilidad presupuestaria y la
        autorización expresa de la Contraloría General de la República, independientemente
        de la fecha del Contrato. Para estos efectos, la Contraloría General de la República
        deberá observar los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 266° del
        REGLAMENTO.

11.3    CLÁUSULA ADICIONAL

        Toda modificación en el valor del Contrato como consecuencia de trabajos adicionales
        o disminuciones o incrementos de obra como consecuencia de diferencia de metrados,
        ampliaciones de plazo, etc., deberá ser aprobada mediante Resolución Directoral
        emitida por el Director Ejecutivo de la MUNICIPALIDAD, debiendo formalizarse
        mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - DEL CUADERNO DE OBRA

12.1    CARACTERÍSTICAS DEL CUADERNO DE OBRA

        a) El CONTRATISTA adquirirá por su cuenta el Cuaderno de Obras, el que será
           aperturado con el Acta de Entrega del Sitio de la Obra. Este Cuaderno deberá
           estar debidamente legalizado y será visado y sellado en todas sus páginas por el
           SUPERVISOR designado por la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA.
        b) Este Cuaderno de Obras tendrá páginas numeradas correlativamente, en original y
           tres (3) copias. En este cuaderno el SUPERVISOR y el CONTRATISTA anotarán
           claramente las ocurrencias, órdenes, consultas, etc., referentes a los trabajos que
           se realizan.
        c) Cada anotación llevará fecha y firma del SUPERVISOR o el CONTRATISTA y la
           Constancia de la otra parte, de haber tomado nota.



12.2    RECUSACIÓN DE UNA ORDEN INSCRITA EN EL CUADERNO DE OBRA

        Si el CONTRATISTA desea recusar una orden inscrita en el Cuaderno de Obra,
        deberá hacerla conocer a la MUNICIPALIDAD, por intermedio del SUPERVISOR, en



                                          - 80 -
         forma escrita en el Cuaderno de Obra, dentro de los tres (3) días laborables
         subsiguientes a la fecha de la orden recusada.     Caso contrario, quedará
         sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden, sin derecho a
         reclamación posterior.

12.2.3   Original del Cuaderno de Obra

         El original del Cuaderno de Obra será entregado a la MUNICIPALIDAD conjuntamente
         con el original del Acta de Recepción de la Obra, quedando una copia en poder del
         SUPERVISOR y otra en poder del CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - DE LA SUPERVISIÓN

13.1     El control de la ejecución de las obras estará a cargo de un SUPERVISOR, quien será
         designado por la MUNICIPALIDAD, sin perjuicio del control e inspección que pueda
         ejercer directamente la MUNICIPALIDAD .

13.2     El CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la
         Inspección y Supervisión de la OBRA, permitiendo que, en cualquier momento, puedan
         hacerse las visitas, constataciones y controles.

13.3     El CONTRATISTA deberá someterse al control del SUPERVISOR en todo lo
         concerniente al aspecto técnico, económico y administrativo de la ejecución de la
         OBRA. En tal virtud, el CONTRATISTA aceptará las instrucciones, órdenes e
         indicaciones dadas por el SUPERVISOR con relación a la buena ejecución de los
         trabajos, calidad de los materiales utilizados y la suficiencia y eficiencia del personal y
         equipo para el desarrollo de la OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA - DE LA MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

14.1     DE LA MOROSIDAD DEL CONTRATISTA

         El CONTRATISTA se constituirá en mora, sin necesidad de notificación previa por
         parte de la MUNICIPALIDAD, cuando no haya concluido en la fecha establecida, los
         trabajos contemplados en el cronograma contractual o reajustado presentado y
         aprobado por el SUPERVISOR.

         En caso de retraso injustificado en la fecha de término de la ejecución de la Obra, la
         MUNICIPALIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de
         atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
         contractual.

         La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la
         siguiente fórmula:

              Penalidad diaria =       0.10 x Monto del Contrato Vigente
                                            0,15 x Plazo en días



14.2     COBRO DE LAS MULTAS AL CONTRATISTA

         Esta penalidad será deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o
         en la liquidación final; o si fuera insuficiente se cobrará con cargo a la ejecución de
         la Garantía de Fiel Cumplimiento, a que se refiere la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA
         del presente Contrato; sin perjuicio de que la MUNICIPALIDAD exija el resarcimiento
         de los daños y perjuicios mediante la acción legal correspondiente.

         Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora, la
         MUNICIPALIDAD podrá resolver el presente Contrato. Para tal efecto, en un plazo



                                             - 81 -
        de quince (15) días antes de la fecha prevista de acumulación máxima de la
        penalidad, deberá requerir al CONTRATISTA mediante Carta Notarial para que
        cumpla con sus obligaciones, bajo apercibimiento de que el Contrato quede resuelto
        de pleno derecho. Si transcurridos los 15 días el incumplimiento continúa, la
        MUNICIPALIDAD mediante carta notarial, resolverá el contrato en forma total o
        parcial. Asimismo, la MUNICIPALIDAD comunicará lo sucedido al CONSUCODE a
        efectos de que se imponga al CONTRATISTA la sanción correspondiente de
        acuerdo al inciso b) del artículo 294º del REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA – AMPLIACIÓN DE PLAZO

15.1    De acuerdo al Sub Capítulo VI del Capítulo III del REGLAMENTO, para que proceda
        una ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 42° del
        T.U.O. de la LEY, el CONTRATISTA deberá anotar en el Cuaderno de Obra las
        circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15)
        días calendario de concluido el hecho invocado, el CONTRATISTA solicitará,
        cuantificará (número de días) y sustentará su petición de prórroga ante el
        SUPERVISOR, siempre que la demora haya afectado realmente el calendario general,
        caso contrario, de ninguna manera y por ningún motivo habrá lugar a la ampliación del
        plazo contractual y/o excepción del pago de penalidades.

        Dentro de los siete (7) días calendario siguientes, el SUPERVISOR emitirá un
        informe sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la MUNICIPALIDAD.
        La MUNICIPALIDAD resolverá sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez
        (10) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no
        emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará
        ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la MUNICIPALIDAD.

        La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas
        conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra.

        La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al SUPERVISOR un
        Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM
        correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas
        y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá
        de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al
        CONTRATISTA de la resolución que aprueba la ampliación de plazo. El
        SUPERVISOR deberá elevarlos a la MUNICIPALIDAD, con los reajustes
        concordados con el residente de obra, en un plazo máximo de siete (7) días,
        contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el
        CONTRATISTA. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día
        siguiente de la recepción del informe del SUPERVISOR, la MUNICIPALIDAD deberá
        pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará
        en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la MUNICIPALIDAD en el plazo
        señalado, se tendrá por aprobado el calendario presentado por el CONTRATISTA,
        bajo responsabilidad de la MUNICIPALIDAD.

        Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la
        entidad podrá ser sometida a arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles
        posteriores a la comunicación de esta decisión.

        Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores
        gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación
        multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales
        que cuenten con presupuestos específicos.

        En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra por
        causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos
        generales debidamente acreditados.




                                           - 82 -
         El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente
         relacionados con el tiempo de ejecución de obra ofertado entre el número de días
         del plazo contractual.

         En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los
         gastos generales se recalcularán conforme a lo establecido en los párrafos
         precedentes.

         Para el pago de los mayores gastos generales se formulará una Valorización de
         Mayores Gastos Generales, la cual deberá ser presentada por el Residente al
         SUPERVISOR; dicho profesional en un plazo máximo de cinco (5) días contados a
         partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización la elevará a la
         MUNICIPALIDAD con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y
         aprobación. La MUNICIPALIDAD deberá cancelar dicha valorización en un plazo
         máximo de 30 días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización por
         parte del SUPERVISOR.

         A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,
         el CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales, de
         conformidad con los artículos 1244º, 1245º y 1246º del Código Civil. Para el pago de
         intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las
         valorizaciones siguientes.

         En virtud de la ampliación otorgada, la MUNICIPALIDAD prorrogará el plazo de los
         otros contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato
         principal.

         Se deja establecido que el CONTRATISTA solo podrá expresar su disconformidad
         respecto a la Resolución que aprueba la Ampliación de Plazo, dentro de los diez
         (10) días de emitida; vencido dicho término no podrá invocarse con posterioridad
         controversia alguna, ni ser materia arbitral.

15.2     CASOS QUE NO SE CONSIDERAN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

         No se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo que sea común en el
         área donde se realiza la OBRA, salvo para el caso de trabajos en superficie, cuando
         las precipitaciones pluviales registradas por el SENAHMI o entidad similar en la zona
         de la OBRA superen los 20 mm diarios o en caso de que a criterio del SUPERVISOR
         perjudique el avance de la Obra, retrasando la ruta crítica. Tampoco se considerarán
         como causas de fuerza mayor las demoras en la entrega de los equipos y materiales
         suministrados por el CONTRATISTA, así como de los implementos necesarios para la
         construcción y ejecución de la OBRA, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y
         adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras y/o considerarlas
         dentro del plazo de su oferta.



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA Y DE L A MUNICIPALIDAD

16.1     OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

         El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades específicas:

16.1.1   No podrá Ceder, Transferir o Subrogar el Contrato

         El CONTRATISTA, bajo ningún título, podrá ceder, transferir o subrogar, total o
         parcialmente el presente Contrato, los trabajos ni los pagos relativos a la ejecución de
         la OBRA, sin el previo consentimiento y autorización escrita de la MUNICIPALIDAD .
         En caso de autorizarse la subcontratación de una parte de los trabajos, el



                                            - 83 -
         CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por la calidad y perfección
         de ellos, así como también por todos los actos y omisiones de los subcontratistas y de
         todas las personas empleadas en la OBRA.

         En ningún caso el CONTRATISTA podrá subcontratar partes o secciones integrales de
         la Obra.

         Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA de
         sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

16.1.2   Conocimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas de la Obra

         El CONTRATISTA y sus representantes en la OBRA, están obligados a conocer
         minuciosamente los planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si
         existiesen dudas, harán inmediatamente una consulta al SUPERVISOR, quien les
         responderá dentro de los tres (3) días laborables siguientes a la recepción de la
         solicitud. Esta consulta, en caso de duda, se hará antes de proceder a la ejecución de
         cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán
         por cuenta de El CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los
         inconvenientes ocasionados.

16.1.3   Suministro de Equipos, Materiales y Mano de Obra

         El CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales así como la mano de
         obra exigibles, de acuerdo a los documentos de Licitación y a su Propuesta, así como
         todo lo necesario para la conclusión satisfactoria de la OBRA.

16.1.4   Compromiso de Emplear Personal de Reconocida Capacidad Técnica y Experiencia

         Para los efectos de la ejecución de la OBRA materia del presente Contrato, el
         CONTRATISTA se compromete a emplear personal de reconocida capacidad técnica y
         experiencia.

16.1.5   Ingeniero Residente

         El Ingeniero .............. ........................................, con Registro C.I.P. N° ..... será el
         Residente de Obra. Este profesional ha sido propuesto por el CONTRATISTA en su
         Propuesta Técnica, siendo responsable de la dirección técnica de la ejecución de la
         OBRA y como tal deberá estar permanentemente en OBRA.

         Las decisiones aceptadas por el referido profesional tendrán validez, no pudiendo ser
         enervadas por otra persona o autoridad propia del CONTRATISTA.

16.1.6   Reemplazo de Personal

         Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectúe el
         CONTRATISTA deberá contar previamente con la aprobación de la
         MUNICIPALIDAD y del SUPERVISOR, sin perjuicio del derecho de la
         MUNICIPALIDAD de solicitar la sustitución del personal que a su juicio resulte
         incompetente.

16.1.7   Custodia de los Materiales, Equipos y Trabajos Terminados

         El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo terminado o
         no terminado hasta la Recepción de la OBRA por la MUNICIPALIDAD .

16.1.8   Instalación de Letreros

         El CONTRATISTA Instalará letreros en el sitio de construcción, cuya cantidad se
         encuentra determinada dentro del Presupuesto de la Obra. El letrero tendrá las



                                                   - 84 -
          dimensiones de por lo menos 3.6 x 7.2 metros, de acuerdo al modelo proporcionado
          por el SUPERVISOR.

16.1.9    Fallas o Defectos percibidos por el CONTRATISTA y Subsanación de Deficiencias

          De observar el CONTRATISTA, después de la suscripción del contrato, fallas o
          defectos en cualquier especificación que la MUNICIPALIDAD le hubiere
          proporcionado, deberá comunicárselo a ésta de inmediato.

          La MUNICIPALIDAD evaluará las observaciones formuladas por el CONTRATISTA
          y se pronunciará sobre ellas dentro del plazo de siete (7) días.

          Si la MUNICIPALIDAD acoge las observaciones y si estas se refieren a obras y el
          plazo de ejecución ha comenzado a regir, éste será prorrogado por el tiempo en
          que resulte afectado el calendario de ejecución de la obra, con reconocimiento de
          los gastos generales.

          En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, la MUNICIPALIDAD hará la
          correspondiente comunicación para que el CONTRATISTA continúe la prestación
          del objeto del contrato, bajo responsabilidad de la primera respecto a las
          mencionadas observaciones.

          Por lo antes indicado, el CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal
          ejecutada aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones
          técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su
          exclusiva cuenta. Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la
          ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día
          laborable de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a
          hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA,
          deduciendo su costo de las Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra o de la
          liquidación final, según corresponda, haciendo pasible al CONTRATISTA al pago de
          las penalidades por demora en la proporción establecida en la CLÁUSULA DÉCIMO
          CUARTA de este Contrato.

16.1.10   Retenciones por Trabajos Defectuosos

          Queda también establecido que la MUNICIPALIDAD podrá retener el total o parte del
          importe de las Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra, para protegerse contra
          posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las
          instrucciones del SUPERVISOR.

          Desaparecida la causal anterior, se procederá al pago de las sumas retenidas.

16.1.11   Medios de Seguridad

          El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y
          señalización adecuadas y en general todo medio de seguridad para el acceso de
          peatones y vehículos a los lugares de la OBRA, para prevenir a terceros del riesgo de
          accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA a la terminación
          de la OBRA.

16.1.12   Protección de las Propiedades Adyacentes

          El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la
          OBRA, si las hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberán ser resarcidos bajo
          su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados
          por daños causados por las obras del CONTRATISTA y por toda lesión causada a
          terceras personas como resultado de sus trabajos.




                                             - 85 -
16.1.13   Reparación de Daños

          El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, cables de
          instalación eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier daño
          o defecto por su propia cuenta y riesgo.

16.1.14   Cumplimiento de la Legislación Laboral, Municipal y Social Vigente

          El CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral, municipal y social
          vigente en la República del Perú y será también responsable de dicho cumplimiento
          por parte de los subcontratistas que pudiera contratar.

          Asimismo, el CONTRATISTA deberá acreditar contar con el Seguro Complementario
          de Trabajo de Riesgo de sus trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se
          dará pase al trámite del pago de sus valorizaciones.

          El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la MUNICIPALIDAD liberado
          contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta
          por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral, municipal o
          social.

16.1.15   Trámite de Constitución de Derecho de Servidumbre

          El CONTRATISTA realizará la gestión para la constitución del derecho de servidumbre,
          de acuerdo a la formalidad prevista en el inciso g) del artículo 222º del Reglamento
          aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM y normas modificatorias. La gestión
          para la constitución de derecho de servidumbre incluirá la valorización, trámite y pago
          de la compensación e indemnización, en caso de que corresponda, de las áreas
          involucradas en el Proyecto. La gestión y los costos financieros que demande este
          trámite, están considerados convenientemente dentro de la propuesta del
          CONTRATISTA.

16.1.16   El CONTRATISTA deberá, asimismo, cumplir las demás                     obligaciones   y
          responsabilidades que se establecen en el presente Contrato.

16.2      OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

16.2.1    Pago por Constitución de Derecho de Servidumbre

          La MUNICIPALIDAD deberá rembolsar al CONTRATISTA el dinero que éste canceló
          para el pago por constitución de derecho de servidumbre de las áreas involucradas en
          el Proyecto.

16.2.2    La MUNICIPALIDAD deberá cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades
          que se establecen en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA - DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

17.1      CARACTERÍSTICAS DE LA GARANTÍA

          El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento del presente Contrato en todas
          sus partes con la entrega de una Garantía emitida por entidad autorizada y sujeta al
          ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, en las condiciones de solidaria,
          incondicional, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento por carta
          notarial, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución, a la orden de la
          MUNICIPALIDAD. No se aceptará garantía en la condición de mancomunada. Queda
          establecido que la MUNICIPALIDAD no aceptará garantías con condiciones
          generales y/o particulares. Asimismo, esta Garantía deberá ser ejecutable en la
          ciudad de Lambayeque.



                                             - 86 -
17.2    ENTREGA DE LA GARANTIA

        La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada por el CONTRATISTA a
        la MUNICIPALIDAD, al momento de suscribir el presente Contrato.

17.3    MONTO DE LA GARANTÍA

        La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será por el diez por ciento (10%) del
        monto             del          Contrato,              lo         que         equivale   a      la        suma          de
        ...................................................................... y ../100 Nuevos Soles (S/. ...............,..).

17.4    PLAZO DE VALIDEZ

        La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá una vigencia por todo el plazo de
        duración del contrato, incluyendo el tiempo que demande su liquidación, después de la
        cual a requerimiento del CONTRATISTA será devuelta, siempre y cuando quede
        consentido el acto administrativo de la Liquidación.

17.5    ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA

        El CONTRATISTA tendrá la obligación de mantener vigente la Garantía de Fiel
        Cumplimiento del Contrato hasta el plazo indicado en el numeral 17.4, por lo que
        deberá ser renovada por el CONTRATISTA, a su costo, cuantas veces sea necesario.
        En caso de incumplimiento de la renovación, la MUNICIPALIDAD procederá a la
        ejecución de esta Garantía.

17.6    DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA AL CONTRATISTA

        La devolución de esta garantía se realizará dentro de los sesenta (60) días
        calendarios luego de suscrita el Acta de Recepción de la Obra y de aprobada y
        consentida la Liquidación Final del Contrato. Queda establecido que previamente se
        debe de haber realizado exitosamente la operación experimental de las Obras.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DE LOS SEGUROS

18.1    Dentro de los diez (10) días útiles contados desde el pago del Adelanto, el
        CONTRATISTA deberá contratar por su cuenta y riesgo y entregar a la
        MUNICIPALIDAD las siguientes Pólizas de Seguros:

        -    Seguro de Responsabilidad Civil.- Póliza por un monto no menor de VEINTE MIL
             NUEVOS SOLES (S/. 20 000.00) por daños incluyendo muerte accidental, por
             persona afectada y daños materiales por un monto no menor de TREINTA MIL
             NUEVOS SOLES (S/. 30 000.00).

        -    Seguro con Respecto a la OBRA.- El CONTRATISTA tomará una Póliza de
             Seguro por el importe total de la Obra a ejecutarse incluyendo el I.G.V., a nombre
             de la MUNICIPALIDAD . El seguro en mención será contra todo riesgo.

        -    Póliza de Incendio y Líneas Aliadas, en la cual se deben Considerar los Siguientes
             Riesgos: huelga, motín y conmoción civil; daño malicioso, vandalismo y terrorismo;
             desastres naturales. El beneficiario de este seguro deberá ser la MUNICIPALIDAD.
             Este seguro será por el importe total de la Obra a ejecutarse incluyendo el I.G.V.

18.2    El pago de las primas y franquicias correspondientes será por cuenta del
        CONTRATISTA.




                                                        - 87 -
18.3    Las pólizas antes mencionadas deberán mantenerse vigentes hasta la fecha de
        Recepción de la Obra descrita en la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA, salvo el Seguro
        de Responsabilidad Civil (literal a del numeral 18.1 de la presente Cláusula), el mismo
        que deberá mantener su vigencia en los casos en que el personal del CONTRATISTA
        se encuentre laborando en OBRA durante el período de prueba, garantía y/o
        levantamiento de observaciones. Asimismo, a partir de la suscripción del Acta de
        Recepción, queda establecido que la Empresa que recepcionará las Obras para su
        operación y mantenimiento asumirá el riesgo así como el Seguro con respecto a la
        OBRA (literales b y c del numeral 18.1 de la presente Cláusula).

18.4    El incumplimiento en la entrega de las referidas Pólizas dará lugar a la retención de
        todo pago.

18.5    En caso de siniestro de los suministros, el CONTRATISTA será el responsable de
        reponer el equipo o material siniestrado, el que deberá ser de la misma calidad,
        características técnicas y funcionales, a través del seguro, para lo cual deberá tomar
        las pólizas de seguro que corresponden.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
19.1    SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE LA OBRA Y DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE
        RECEPCIÓN

        En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el
        Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El SUPERVISOR, en un
        plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a
        la MUNICIPALIDAD, ratificando o no lo indicado por el residente.

        En caso que el SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, la
        MUNICIPALIDAD procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete
        (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del SUPERVISOR. Dicho
        Comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la
        MUNICIPALIDAD, necesariamente ingeniero y por el SUPERVISOR.

19.2    REALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

        En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el
        Comité de Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel
        cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará
        las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
        instalaciones y equipos.

        Para cumplir con su cometido, en el día en que el Comité se constituya en obra o
        antes, el CONTRATISTA deberá presentar el Informe de Revisión Final (verificación de
        la correcta terminación de la obra, incluida la ejecución de pruebas) efectuada
        conjuntamente con la SUPERVISIÓN. De no presentarse este, el Comité de Recepción
        efectuará sus labores en base al Informe de Fin de Obra de la SUPERVISIÓN.

        Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción
        de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el
        CONTRATISTA. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del
        Comité, el CONTRATISTA y su Residente.

19.3    SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

        Si la OBRA, a juicio del SUPERVISOR y del Comité de Recepción se halla
        correctamente ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas así como de
        las anotaciones en el Cuaderno de Obras, y después de las pruebas que sean
        necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos,
        al no encontrarse observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose
        por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El Acta de



                                          - 88 -
       Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el CONTRATISTA y su
       Residente.

       Asimismo, en el Acta de Recepción de la Obra se fijará la fecha de inicio del periodo de
       operación experimental.

19.4   DEFICIENCIAS Y/U OBSERVACIONES

       De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá
       la obra. A partir del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10)
       del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se
       computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten
       como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún
       concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

       Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la
       recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el
       SUPERVISOR e informado a la MUNICIPALIDAD, en el plazo de tres (3) días
       siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro
       de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del SUPERVISOR. La
       comprobación que realizará se sujetara a verificar la subsanación de las
       observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

       De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción,
       se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

       Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios
       o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
       el Acta de Recepción de Obra, informará a la MUNICIPALIDAD para que ésta,
       solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que
       constituyan vicios ocultos.

       En caso que el CONTRATISTA o su residente no estuviese conforme con las
       observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará
       al Director Ejecutivo de la MUNICIPALIDAD, todo lo actuado con un informe
       sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La
       MUNICIPALIDAD deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.
       De persistir la discrepancia, ésta se someterá a arbitraje, dentro de los quince (15)
       días siguientes al pronunciamiento de la MUNICIPALIDAD.

       Si vencido el cincuenta por cien (50%) del plazo establecido para la subsanación, la
       MUNICIPALIDAD comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos
       correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el
       CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la
       intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las
       valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el
       tercer párrafo del artículo 247° del REGLAMENTO.

       Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo
       otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que
       correspondan y podrá dar lugar a que la MUNICIPALIDAD resuelva el contrato por
       incumplimiento.

       Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara,
       superando los plazos establecidos en el presente numeral para tal acto, el lapso de
       la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al
       CONTRATISTA los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese
       incurrido durante la demora.

19.5   PERÍODO DE OPERACIÓN EXPERIMENTAL



                                          - 89 -
        Comprende un período de treinta (30) días calendarios, cuya fecha de inicio será fijada
        en el Acta de Recepción de la Obra.

        Durante este período el CONTRATISTA mantendrá personal técnico en las
        subestaciones para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y corregir los
        defectos y/u observaciones que se hubieran presentado en la fecha de recepción de la
        obra o presentado durante este período. El CONTRATISTA será el responsable de la
        totalidad de los costos que demande la operación experimental (incluido el de la
        energía que se consume en Alumbrado Público), los mismos que deberá considerar
        dentro de sus gastos generales.

        Al término de este período y de la entrega del Expediente “Conforme a Obra” y luego
        de su aprobación por parte del SUPERVISOR así como de la conformidad de la
        MUNICIPALIDAD, se suscribirá un Acta de Conformidad de Operación Experimental y
        automáticamente se iniciará el Período de Garantía Inicial de la Obra señalado en el
        Numeral 19.6.

19.6    PERÍODO DE GARANTÍA INICIAL

        Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 26.1, después de la Recepción de la
        Obra y cumplido el período de operación experimental, la obra quedará sometida a
        un período de garantía inicial de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en
        que se suscriba el Acta de Conformidad de Operación Experimental.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DE LA CONFORMIDAD DEL PERÍODO DE GARANTÍA INICIAL DE
LA OBRA

20.1    SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD Y TÉRMINO DEL PERÍODO DE
        GARANTÍA INICIAL DE LA OBRA

        Al finalizar el Período de Garantía Inicial de la Obra, se suscribirá el Acta de
        Conformidad y Término, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al
        vencimiento del período de garantía inicial a que se refiere el numeral 19.6 del
        presente Contrato, y estará a cargo del Comité de Recepción que se señala en el
        numeral 19.1 del presente Contrato u otra que designe la MUNICIPALIDAD.

        El Comité de Recepción designado realizará una inspección total de la obra y, si no
        surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de
        Conformidad y Término del Período de Garantía Inicial de la Obra.

20.2    RESPONSABILIDAD DESPUÉS DE LA SUCRIPCIÓN DEL ACTA DE
        CONFORMIDAD Y TÉRMINO DEL PERÍODO DE GARANTÍA INICIAL DE LA OBRA

        No obstante la suscripción del Acta de Conformidad y Término del Período de Garantía
        Inicial de la Obra, la MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA continuarán manteniendo
        su responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación asumida por las
        estipulaciones del Contrato y por las leyes civiles y que aún no hubiera sido cumplida
        hasta la fecha de firma de dicha Acta, considerándose que los alcances del Contrato
        permanecerán vigentes hasta que ambas partes cumplan con todas las obligaciones
        pendientes.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA - DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

21.1    PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL

         El CONTRATISTA presentará la Liquidación debidamente sustentada, con la
         documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el
         equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte
         mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Con la liquidación



                                          - 90 -
       se entregará a la MUNICIPALIDAD los documentos de Declaratoria de Fabrica o la
       Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso. Dentro del plazo de treinta (30)
       días de recibida, la MUNICIPALIDAD deberá pronunciarse, ya sea observando la
       Liquidación presentada por el CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente,
       elaborando otra, y notificar al CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de
       los quince (15) días siguientes.

       Si el CONTRATISTA no presenta la Liquidación en el plazo previsto, su elaboración
       será responsabilidad exclusiva de la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo, siendo los
       gastos de cargo del CONTRATISTA. La MUNICIPALIDAD notificará la Liquidación al
       CONTRATISTA para que esté se pronuncie dentro de los quince (15) días
       siguientes.

       La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
       observada por la otra dentro del plazo establecido.

       Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, ésta
       deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la
       observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las
       observaciones formuladas.

       En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la
       otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo
       anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días siguientes, cualquiera de las
       partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a un arbitraje, de
       acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Vigésimo Séptima.

       La liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y
       utilidad ofertados. Asimismo, No se procederá a la liquidación mientras existan
       controversias pendientes de resolver.

       Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará
       concluido debiendo cerrarse el expediente de la contratación.

21.2   DECLARATORIA DE FÁBRICA

       Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará a la MUNICIPALIDAD la minuta de
       Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso. Si
       no se cumple con esta obligación, la MUNICIPALIDAD la elaborará por cuenta y
       costo del CONTRATISTA. La declaratoria de fábrica se otorgará conforme a lo
       dispuesto en la ley de la materia. A estos documentos se acompañará, cuando
       corresponda, la declaración jurada del SUPERVISOR de haber observado las
       disposiciones legales y municipales para la construcción de la obra así como las
       licencias, autorizaciones y permisos.



21.3   DESCUENTOS PREVIOS AL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

       Previo al pago de la Valorización de Liquidación Final, se descontarán del importe
       del mismo, los siguientes conceptos:

       -     Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de
             Avance de Obra.
       -     Reposición por daños atribuidos al CONTRATISTA, si hubiera.
       -     El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, si hubiera
             saldos pendientes.
       -     Las multas y penalidades, si hubieran.




                                        - 91 -
           El pago del saldo a favor del CONTRATISTA resultante de la Liquidación Final se
           efectuará una vez aprobada dicha liquidación mediante la Resolución Directoral
           correspondiente.




21.4       APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

           La Liquidación Final del Contrato se aprobará por Resolución de la MUNICIPALIDAD.
           El procesamiento de la liquidación seguirá el procedimiento establecido en el Art. 269°
           del REGLAMENTO.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA - DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

22.1         La MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de suspender los trabajos de la OBRA en
cualquier momento, por razones que fuesen de importancia e interés para el Estado, para lo cual
notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de
cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable.

22.2       La MUNICIPALIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA, los gastos reales de
           salarios, alimentación y otros que se justifiquen para mantenimiento de la OBRA e
           incurridos durante la suspensión temporal de trabajos ordenados por el SUPERVISOR
           por períodos mayores a los diez (10) días e inferiores a treinta (30) días calendario, por
           causas no atribuibles al CONTRATISTA.

22.3       Durante el período de suspensión temporal no se reconocerán al CONTRATISTA
           gastos generales ni utilidades.

22.4       El SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones
           metereológicas excepcionalmente desfavorables o por salvaguardar la seguridad de la
           OBRA, o si se presentasen causas de caso fortuito o fuerza mayor.

22.5       Cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de tres (3) días calendario, por
           orden del SUPERVISOR o de la MUNICIPALIDAD, el número de días en que los
           trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del contrato, siempre que
           dicha suspensión no sea motivada por negligencia u omisión del CONTRATISTA. No
           se reconocerán pagos adicionales de ningún tipo, excepto los señalados en el numeral
           22.2.

22.6       Si los trabajos se suspenden por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
           correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por
           incumplimiento de las órdenes dadas por el SUPERVISOR, o por inobservancia de las
           prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no
           será añadido al plazo de entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el
           mantenimiento de la misma.



CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA - DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

23.1       RESOLUCIÓN POR LA DEP/MEM

           La MUNICIPALIDAD podrá resolver el Contrato, total o parcialmente, por alguna de las
           causales siguientes:

           a. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales esenciales, legales o
              reglamentarias a cargo del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para ello.
              En el caso de obligaciones no esenciales, podrá resolver el Contrato sólo si,




                                              - 92 -
            habiéndolo requerido dos (2) veces, el CONTRATISTA             no ha verificado su
            cumplimiento.
            Cabe precisar que se consideran obligaciones esenciales aquellos aspectos que
            fueron factores de calificación y selección así como aquellas condiciones que
            resulten indispensables para el normal cumplimiento del Contrato.
       b.   Cuando el CONTRATISTA no cuente con capacidad económica o técnica para
            continuar con la ejecución de la OBRA a su cargo, pese a haber sido requerido para
            corregir tal situación.
       c.   Cuando el CONTRATISTA haya llegado a acumular el monto máximo de la
            penalidad por mora en la ejecución de la OBRA a su cargo.
       d.   Cuando el CONTRATISTA haga abandono injustificado de la OBRA.
       e.   Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos por más de veinte (20) días
            calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.
       f.   Cuando el CONTRATISTA incumpla injustificadamente el programa de trabajos, sin
            adoptar las medidas oportunas y necesarias para asegurar la conclusión de la
            OBRA dentro del plazo.
       g.   Negligencia reiterada de parte del CONTRATISTA, en el cumplimiento de las
            especificaciones, planos, instrucciones del SUPERVISOR, pago de salarios a su
            personal y otras obligaciones contractuales.
       h.   Cuando el CONTRATISTA subcontrate una parte de la OBRA.
       i.   Cuando el CONTRATISTA incumpla con comunicar a la DEP/MEM cualquier
            accidente o subcontratación.
       j.   Cuando queden consentidas las Resoluciones Directorales y el CONTRATISTA se
            niegue a suscribir las Cláusulas Adicionales correspondientes.
       k.   Por mutuo acuerdo.

23.2   RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA

       El CONTRATISTA podrá resolver el Contrato por las siguientes causales:

       a. Incumplimiento en el pago de una Valorización Mensual de Avance de Obra por
          más de noventa (90) días calendario.
       b. Por mutuo acuerdo.

23.3   REGLAS APLICABLES A LA RESOLUCIÓN

a.     Cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA, se ejecutará a
       favor de la MUNICIPALIDAD la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato,
       manteniéndose pendiente la Carta Fianza de los Adelantos hasta que se efectúe la
       conciliación de saldos.

b.     Cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas, la MUNICIPALIDAD
       cursará una Carta Notarial al CONTRATISTA para que subsane el incumplimiento
       en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de
       resolución del Contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, mediante
       Carta Notarial se resolverá el Contrato. En tal supuesto, la MUNICIPALIDAD
       ejecutará la garantía que el CONTRATISTA hubiera otorgado, de conformidad con
       el artículo 124º del REGLAMENTO, sin perjuicio de la indemnización por los daños y
       perjuicios ulteriores que pueda exigir.

       El CONTRATISTA seguirá el mismo procedimiento de resolución con relación a la
       MUNICIPALIDAD .

c.     Una vez resuelto el Contrato, la obra se paralizará en forma inmediata, salvo los
       casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones
       reglamentarias de construcción, ello no sea posible. La parte que resuelve deberá
       indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física
       e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de (2) días. En
       esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de paz,
       según corresponda, y levantarán un acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra



                                          - 93 -
           levantará el acta con el Notario Público o el Juez de Paz. Culminado este acto, la
           obra queda bajo responsabilidad de la MUNICIPALIDAD y se procede a la
           Liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 269º del REGLAMENTO.

d.         Sólo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del
           CONTRATISTA, éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales
           que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la
           OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA, para su equipamiento
           contra presentación de documentos probatorios y certificados.

e.         El proceso de resolución se ceñirá a lo dispuesto en el literal c del artículo 45° del
           T.U.O. de la LEY.

23.4       RESOLUCIÓN POR CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

23.4.1     Las partes podrán resolver el Contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles
           a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, estableciendo los términos de la
           resolución.

23.4.2     El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán a efectuar la
           medición del trabajo ejecutado, el avalúo de los materiales en OBRA que pudieran ser
           empleados en su prosecución, la evaluación de los compromisos que el
           CONTRATISTA tuviera pendientes por compras y otros compromisos debidamente
           documentados, los costos proporcionales que demandase el levantamiento de la
           instalación y algunos otros gastos que a juicio de la MUNICIPALIDAD fueran
           considerados sujetos a reembolso. En este supuesto de caso fortuito o fuerza mayor,
           se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente ejecutada

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA - DEL SUMINISTRO DE AGUA Y FLUIDO ELÉCTRICO

El suministro de electricidad en baja tensión y el agua necesaria para los trabajos así como todas
las pruebas que requiera efectuar la MUNICIPALIDAD, para verificar el material empleado y la
correcta ejecución de la obra, están incluidos en el valor del Contrato y son de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA - DE LAS FACILIDADES DADAS POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a brindar las facilidades necesarias a terceras personas que
realicen obras o trabajos relacionados con la OBRA, siempre que dichos trabajos no alteren el
cronograma o desarrollo normal de las obras bajo su responsabilidad. la MUNICIPALIDAD
comunicará en forma oportuna al CONTRATISTA la necesidad de efectuar dichos trabajos.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y AUTORIZACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS APROBADOS

26.1       RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

           Según lo establecido en el artículo 51° del T.U.O. de la LEY, el CONTRATISTA es
           responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de las obras ejecutadas
           por un plazo no menor de siete (7) años contados a partir de la conformidad
           otorgada por la MUNICIPALIDAD .

26.2       EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

           Si la ejecución de las obras materia del Contrato, se prolongara más allá de la
           presente ejecución presupuestal, la ejecución de las mismas estará sujeta a la
           disponibilidad presupuestaria y financiera de la MUNICIPALIDAD, en el marco de los
           créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos correspondientes, según
           lo establecido en el artículo 27°, numeral 27.3 de la Ley N° 28411, Ley General del
           Sistema Nacional de Presupuesto.



                                              - 94 -
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA - ARBITRAJE

Por la presente Cláusula, las partes acuerdan que en caso de surgir cualquier controversia
técnico, legal o reclamo relacionada con la ejecución y/o interpretación del presente contrato,
recurrirán a un arbitraje de derecho a fin de resolver de manera definitiva la controversia o
reclamo presentado, conforme a las disposiciones establecidas en el T.U.O. de la LEY y su
REGLAMENTO y la Ley General de Arbitraje.

La solicitud de arbitraje podrá ser presentada por escrito, dentro de los quince (15) días hábiles
de conocido el hecho materia de controversia.

El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral con sede en la ciudad de Lima, conformado
por tres (3) árbitros. Cada parte designará a un árbitro y éstos dos (2) designarán al tercero,
quien presidirá el Tribunal Arbitral. Para estos efectos, la parte que solicita el arbitraje debe
incluir en la solicitud el nombre de su árbitro. La otra parte tendrá un plazo de cinco (5) días
hábiles para comunicar la designación de su árbitro a la parte que solicitó el arbitraje.

Vencido el término antes referido, sin que la parte emplazada hubiese designado al árbitro, la
parte emplazante solicitará al CONSUCODE, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, la
respectiva designación que se debe producir en un plazo que no podrá exceder de tres (3) días
hábiles. Esta designación es inimpugnable.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA – ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La MUNICIPALIDAD designa al Supervisor como la responsable de la Administración del
presente Contrato, el mismo que estará a cargo de su control y supervisión, y con quién el
CONTRATISTA coordinará en todo lo relacionado a la ejecución de las obras, absolviendo las
dudas e interpretaciones del presente Contrato, durante todo el plazo de su vigencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA - DE LA ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública por cualquiera de las partes, corriendo
los gastos por cuenta de quien lo solicite, comprometiéndose a entregar un testimonio de la misma
a su contraparte sin costo alguno.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ANEXOS DEL CONTRATO

30.1       Forman parte del presente Contrato los Anexos que a continuación se indican:

           Anexo Nº 1: Bases de la Licitación
           Anexo Nº 2: Propuesta del CONTRATISTA, incluyendo su Propuesta de Precio,
           Análisis de Precios Unitarios, Equipo y Personal asignado a la OBRA, Programa,
           Método y Cronograma del Montaje.
           Anexo Nº 3: Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
           Anexo Nº 4: Testimonio de las Escrituras de Constitución Social de cada uno de los
           miembros del Consorcio y Poderes otorgados al Representante Legal del
           CONTRATISTA que suscribe el presente Contrato.
           Anexo Nº 5: Otros documentos que forman parte del Contrato y que se señalan
           expresamente dentro del mismo.

30.2       INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS

           En caso de existir alguna dificultad en la interpretación de los documentos arriba
           mencionados, la MUNICIPALIDAD tendrá la facultad de dar la interpretación final.



                                              - 95 -
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - PACTO DE INTEGRIDAD O COMPROMISO DE NO
SOBORNO

El CONTRATISTA confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea
directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra
ventaja inadecuada, a funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin
de mantener el presente Contrato.

El CONTRATISTA confirma que no ha celebrado ni celebrará acuerdos formales o tácitos, con
el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

Queda establecido que el incumplimiento de lo expresado por el CONTRATISTA generará su
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La MUNICIPALIDAD podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la Obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio
no permitan la terminación de los trabajos en el plazo programado. Esta intervención económica
se realizará y sujetará a lo indicado en el artículo 264° del REGLAMENTO así como a lo dispuesto
en la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada mediante Resolución N° 010-2003-
CONSUCODE/PRE de fecha 15 de enero del 2003, publicada en las Normas Legales del Diario
Oficial “El Peruano” con fecha 15 de enero del 2003.


CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - CONFORMIDAD

La MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA, cada uno actuando a través de sus representantes
debidamente autorizados, aceptan el contenido íntegro del presente Contrato comprometiéndose a
su cumplimiento en lo que les corresponde, suscribiéndolo en TRES (3) ejemplares de un mismo
tenor y validez, en Lambayeque, a los …………………………………




        Por la MUNICIPALIDAD                              Por LA CONTRATISTA




                                              - 96 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:169
posted:6/6/2011
language:Spanish
pages:96