CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

Document Sample
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD Powered By Docstoc
					       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




Expediente n.º        /20__




                            ÍNDICE DE DOCUMENTOS



DOCUMENTO                                                             PÁGINAS




1    PROPUESTA DEL SERVICIO [EN SU CASO]                                     5
2    PROVIDENCIA DE ALCALDÍA                                                 8
3    INFORME DE INTERVENCIÓN                                                11
4    INFORME DE SECRETARÍA                                                  12
5    RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE INICIO                                       24
6    CUADRO RESUMEN DEL MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS                       27
     ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
7    MODELO      DE   PLIEGO   DE   CLÁUSULAS      ADMINISTRATIVAS          28
     PARTICULARES
8    RETENCIÓN DEL CRÉDITO                                                  54
9    INFORME DE INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN FASE «A»                      55
10   INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA                                        57
11   RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA                                                 62
12   OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA                  66
13   ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL                  67
     PERFIL DE CONTRATANTE
14   CERTIFICADO      DE   SECRETARÍA   DE   LAS   SOLICITUDES   DE         70
     PARTICIPACIÓN PRESENTADAS
15   ACTA DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES                        72
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


16   RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS                           74
     PARTICIPANTES
17   SELECCIÓN E INVITACIÓN A PARTICIPAR                                           76
18   CERTIFICADO DE SECRETARÍA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS                          78
19   ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE LAS                             80
     OFERTAS
20   INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA                                                 82
21   ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA                          84
     FORMULACIÓN          DE     LA    PROPUESTA       DE     ADJUDICACIÓN
     PROVISIONAL
22   RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL                            86
23   NOTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS                                                 89
24   NOTIFICACIÓN AL ADJUDICATARIO PROVISIONAL                                     91
25   OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA                         93
26   ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL                         94
     PERFIL DE CONTRATANTE
27   DILIGENCIA      DE        PRESENTACIÓN      DE    LOS     DOCUMENTOS          96
     JUSTIFICATIVOS       Y     DE    CONSTITUCIÓN      DE    LA   GARANTÍA
     DEFINITIVA
28   INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA                                               97
29   RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA                            104
30   INFORME DE INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN (FASE «D»)                          109
31   NOTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS                                                111
32   NOTIFICACIÓN AL ADJUDICATARIO DEFINITIVO                                     112
33   OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA [EN                    113
     SU CASO]
34   ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL                        114
     PERFIL DE CONTRATANTE [EN SU CASO]
35   OFICIO DE REMISIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR                       116
     PÚBLICO
36   OFICIO     DE   REMISIÓN         AL   [TRIBUNAL   DE    CUENTAS/ÓRGANO       117
     COMPETENTE DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA]
37   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO                                                   118




                                                                       Página 2 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




      CONTRATO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD




Expediente n.º           /20__




                              CALENDARIO DE TRABAJO



DOCUMENTO                                                                   FECHA




 1   Propuesta del Servicio [en su caso]
 2   Providencia de Alcaldía
 3   Informe de Intervención
 4   Informe de Secretaría
 5   Resolución de Alcaldía de Inicio
 6   Cuadro Resumen del Modelo de Pliego de Cláusulas
     Administrativas Particulares
 7   Modelo    de    Pliego      de   Cláusulas   Administrativas
     Particulares
 8   Retención del Crédito
 9   Informe de Fiscalización Fase «A»
10   Informe Propuesta de Secretaría
11   Resolución de Alcaldía
12   Oficio de Remisión al «Boletín Oficial de la Provincia»
13   Anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
     Perfil de Contratante
14   Certificado    de   Secretaría    de   las   Solicitudes   de
     Participación Presentadas
15   Acta de Selección de Contratistas Participantes




                                                                     Página 3 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


16   Resolución de Alcaldía de Selección de Contratistas
     Participantes
17   Selección e Invitación a Participar
18   Certificado de Secretaría de las Ofertas Presentadas
19   Acta de Constitución de la Mesa y Apertura de las
     Ofertas
20   Informe de Valoración Técnica
21   Acta de Sesión de la Mesa de Contratación para la
     Formulación de la Propuesta de Adjudicación Provisional
22   Resolución de Alcaldía de Adjudicación Provisional
23   Notificación a los Candidatos
24   Notificación al Adjudicatario Provisional
25   Oficio de Remisión al «Boletín Oficial de la Provincia»
26   Anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
     Perfil de Contratante
27   Diligencia de Recepción de los Documentos Justificativos
     y de Constitución de la Garantía Definitiva
28   Informe-Propuesta de Secretaría
29   Resolución de Alcaldía de Adjudicación Definitiva
30   Informe de Intervención de Fiscalización (Fase «D»)
31   Notificación a los Candidatos
32   Notificación al Adjudicatario Definitivo
33   Oficio de Remisión al «Boletín Oficial de la Provincia» [En
     su caso]
34   Anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el
     Perfil de Contratante [En Su Caso]
35   Oficio de Remisión al Registro de Contratos del Sector
     Público
36   Oficio     de   remisión   al   [Tribunal   de   Cuentas/Órgano
     Competente de Fiscalización de la Comunidad Autónoma]
37   Formalización del contrato




                                                                       Página 4 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                      PROPUESTA DEL SERVICIO [EN SU CASO]




        Este Ayuntamiento tiene la intención de llevar a cabo las obras 1 consistentes
en ______________________________________________ [se detallarán] por los
motivos siguientes2 ____________________________________________.


        Vista la certificación expedida y firmada por el Secretario acreditativa de que
se trata de obras cuya ejecución no está prevista en el Presupuesto de esta entidad
para el año 2009.


        Vista la Memoria explicativa del Proyecto de Inversión3 de las obras de
___________________________________ redactado por ___________________,
con un presupuesto que asciende a _______________ euros.


        Visto el [Acuerdo del pleno/de la Junta de Gobierno] en el que se aprueba la
realización de la inversión proyectada.


        Vista la solicitud presentada por el [Secretario/Alcalde] en fecha __________
a través de la aplicación informática disponible en la dirección electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas.




1
  De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno
de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley 30/2007 o la realización por cualquier medio de una
obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además
de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente
proyecto.
2
  De conformidad con el artículo 22 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, los entes, organismos y entidades del Sector Público no podrán celebrar otros contratos que
aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto,
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación.
3
  A la solicitud de recursos del Fondo Estatal de Inversión Local se debe acompañar una memoria
explicativa del proyecto de inversión en la que se especifique el contenido de la obra proyectada, que
incluirá la denominación y una breve descripción de dicha obra, así como su localización geográfica en el
municipio; el presupuesto de la inversión proyectada y fecha prevista de adjudicación de la obra; el
importe de la licitación; y la previsión de las personas a ocupar en la ejecución del proyecto.



                                                                                      Página 5 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


          Vista la Resolución del Secretario de Estado de cooperación Territorial de
fecha ________________ autorizadora de la financiación del proyecto de ______
de   _________________            y   publicada     en    la   página       web   del    Ministerio   de
Administraciones Públicas.


          Visto   el   Proyecto    de    Obras4     de    ________________              redactado     por
__________________,               con       un       presupuesto            que     ascendería         a
___________________ euros y efectuado el replanteo de la obra.


          Visto   que    el   precio5     del    contrato      ascendería     a    la    cantidad     de
                                                                        6
______________ euros y ______________ euros de IVA .


          [Se debe tener en cuenta la inversión máxima a realizar con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local en proporción a los habitantes del municipio establecido en la tabla
publicada por el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Página www.map.es.
Además, debemos tener en cuenta que nos encontramos ante un procedimiento negociado y
que, en virtud del artículo 155.d LCSP se podrá acudir a este procedimiento además de en
los supuestos generales del artículo 154 cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros].


          Dadas las características de la obra, se estima que el procedimiento más
adecuado es el procedimiento negociado7 con publicidad y tramitación urgente8.



4
  En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
5
  Con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, todos los presupuestos para la
contratación se presentarán sin IVA, al objeto de que no haya discriminación con las empresas o
sociedades no sujetas a IVA.
6
  Según el artículo 75.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en todo
caso se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
soportar la Administración. Además, la Disposición Adicional Decimosexta de la misma norma, señala
que las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto
General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los
territorios en que rijan estas figuras impositivas.
7
  Los motivos para llevar a cabo este procedimiento negociado con publicidad, son los establecidos en el
artículo 161.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, dichas causas son
las del 154 a) y b) la del 155 a) y la del 158 a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. Además en el supuesto específico del artículo 155 a) de la misma Ley será necesario el
correspondiente proyecto de obras. En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.



                                                                                    Página 6 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




        Por todo lo anterior,




                                           PROPONGO


        Que previos los trámites que se estimen oportunos se realice la contratación
propuesta por este servicio.




       En _________________, a ____________ de _________ de 20______




      El [Jefe del Servicio/Técnico del Área/Concejal Delegado] de ______________




                         Fdo.: _____________________________.




8
  Según el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, la contratación de las obras
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local tendrá la consideración de urgente a los
efectos previstos en el artículo 96 de la LCSP, aplicándose las normas procedimentales especificadas en
dicha norma.



                                                                                   Página 7 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                                   PROVIDENCIA DE ALCALDÍA9




        Dada la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo las obras 10
consistentes en ________________________________ [se detallarán] por los
motivos siguientes11 ____________________________________________.


        Vista la certificación expedida y firmada por el Secretario de que se trata de
obras cuya ejecución no está prevista en el presupuesto de esta entidad para el año
2009.


        Vista la Memoria explicativa del Proyecto de Inversión 12 de las obras de
___________________________________ redactado por ___________________,
con un presupuesto que asciende a _______________ euros.


        Visto el [Acuerdo del Pleno/de la Junta de Gobierno] en el que se aprueba la
realización de la inversión proyectada.




9
   En virtud del artículo 93.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el
expediente de contratación se deberá iniciar por el órgano de contratación, motivando la necesidad del
contrato en los términos previstos del artículo 22 de esta Ley. En el supuesto de que la necesidad se
motivará por un órgano diferente al que emite el documento presente deberá incluirse en el expediente
con carácter previo un informe-propuesta de dicho órgano.
10
   De conformidad con el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno
de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley 30/2007 o la realización por cualquier medio de una
obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además
de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente
proyecto.
11
    De conformidad con el artículo 22 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, los entes, organismos y entidades del Sector Público no podrán celebrar otros contratos que
aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto,
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación.
12
    A la solicitud de recursos del Fondo Estatal de Inversión Local se debe acompañar una memoria
explicativa del proyecto de inversión en la que se especifique el contenido de la obra proyectada, que
incluirá la denominación y una breve descripción de dicha obra, así como su localización geográfica en el
municipio; el presupuesto de la inversión proyectada y fecha prevista de adjudicación de la obra; el
importe de la licitación; y la previsión de las personas a ocupar en la ejecución del proyecto.



                                                                                      Página 8 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        Vista la solicitud presentada por el [Secretario/Alcalde] en fecha __________ a
través de la aplicación informática disponible en la dirección electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas.


        Vista la Resolución del Secretario de Estado de cooperación Territorial de
fecha ________________ autorizadora de la financiación del proyecto de ______
de   _________________            y     publicada   en    la   página    web       del    Ministerio   de
Administraciones Públicas.


        Visto    el   Proyecto     de    Obras13    de    ________________               redactado     por
__________________,               con       un       presupuesto          que        ascendería         a
___________________ euros y efectuado el replanteo de la obra.


        Visto    que     el   precio14     del   contrato      ascendería      a    la    cantidad     de
______________ euros y ______________ euros de IVA15.


        [Se debe tener en cuenta la inversión máxima a realizar con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local en proporción a los habitantes del municipio establecido en la tabla
publicada por el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Página www.map.es].




13
   En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
14
   Con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, todos los presupuestos para la
contratación se presentarán sin IVA, al objeto de que no haya discriminación con las empresas o
sociedades no sujetas a IVA. Se debe tener en cuenta que según el artículo 155.d LCSP, el
procedimiento negociado es aplicable además de en los supuestos recogidos en el artículo 154, cuando
su valor estimado sea inferior a un millón de euros.
15
   Según el artículo 75.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en todo
caso se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
soportar la Administración. Además, la Disposición Adicional Decimosexta de la misma norma, señala
que las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto
General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los
territorios en que rijan estas figuras impositivas.



                                                                                     Página 9 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        [(En su caso) De acuerdo con la propuesta del Servicio de _________] dada la

característica de la obra se estima que el procedimiento más adecuado será el
procedimiento negociado con publicidad16 y tramitación urgente17.


        Por todo ello,


                                            DISPONGO


        PRIMERO. Que por el Interventor se emita informe sobre el porcentaje que
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto
vigente a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.


        SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.




           En ______________, a _______________ de __________ 20__




                                              El Alcalde,




                                   Fdo.:_________________.




16
   Los motivos para llevar a cabo este procedimiento negociado con publicidad, son los establecidos en el
artículo 161.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, dichas causas son
las del 154 a) y b) la del 155 a) y la del 158 a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. Además en el supuesto específico del artículo 155 a) de la misma Ley será necesario el
correspondiente proyecto de obras. En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea
posible.
17
   Según el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, la contratación de las obras
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local tendrá la consideración de urgente a los
efectos previstos en el artículo 96 de la LCSP, aplicándose las normas procedimentales especificadas en
dicha norma.



                                                                                   Página 10 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                               INFORME DE INTERVENCIÓN18




        En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha ___________, en la
que se solicitaba Informe de Intervención en relación con el contrato de obras
consistentes en ___________________ y de conformidad con el artículo 214 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente,


                                              INFORME


         El   importe     de    los   recursos     ordinarios      del   Presupuesto       asciende      a
__________ euros, por lo que el importe de la presente contratación, que es de
__________ euros y ______________ euros de IVA19 supone un _____% sobre
aquellos recursos.



              En _________________, a _____ de _____________ de 20__.




                                            El Interventor,




                                      Fdo.: ______________.




18
    Se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 9.4 del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, el expediente de contratación se tramitará por el Ayuntamiento con cargo a la financiación
que le haya sido atribuida por el Fondo, sirviendo la Resolución de la Autorización de la Financiación del
Proyecto de acreditación a los efectos previstos en el artículo 93, apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos
del Sector público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de las obras.
19
   Según el artículo 75.2 de la Ley de Contratos del Sector Público en todo caso se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.
Además, la Disposición Adicional Decimosexta de la misma norma, las referencias al Impuesto sobre el
Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre
la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas.



                                                                                    Página 11 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                          INFORME DE SECRETARÍA




       De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha
_____________________, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a)
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional emito el siguiente,


                                          INFORME


       PRIMERO. Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la
realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el
Anexo I de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público o la
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades
especificadas por la entidad del sector público contratante.


       Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función
económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.


       Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la
redacción del correspondiente proyecto.


       Este contrato de obras se financiará con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local puesto que cumple los requisitos exigidos en el artículo 3 del Real Decreto-ley
9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión
local y un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el
empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, que
son los siguientes:




                                                                   Página 12 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       1. El     objeto del   contrato son        obras de competencia municipal;
entendiéndose incluidas las siguientes:


       — Las de adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios
públicos urbanos, así como de promoción industrial.
       — Los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes
viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones.
       — Las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y
equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.
       — Las dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención de la
contaminación, las de gestión de residuos urbanos, así como las orientadas a
impulsar el ahorro y la eficiencia energética.
       — Las de supresión de barreras arquitectónicas
       — Las de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación
del patrimonio histórico del municipio.
       — Las de construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la red de
abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales
       —   Las    dirigidas   a   promover   la    movilidad   sostenible   urbana   y   las
encaminadas a mejorar la seguridad vial.
       — Las de prevención de incendios
       — Las destinadas a la promoción del turismo.


       2. Las obras objeto del contrato deben ser de nueva planificación y de
ejecución inmediata entendiéndose por obras de nueva planificación aquellas
cuya ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad para el año 2009 y
por ejecución inmediata que su licitación comience antes de que transcurra un mes
desde la publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas
(www.map.es) de la resolución de la autorización para su financiación por el Fondo.




                                                                        Página 13 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       3. Los contratos deben tener un valor estimado inferior a un millón de
euros, [Se debe tener en cuenta la inversión máxima a realizar con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local en proporción a los habitantes del municipio establecido en la tabla
publicada por el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la página www.map.es,
además debemos destacar que, al estar en un procedimiento negociado, se aplica el límite
del artículo 155.d LCSP, con las salvedades dispuestas en el artículo 154 LCSP].


       SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:


       — Los artículos 93, 122 al 140, 153 a 162 y la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
       — El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
       — El Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para
atender a su financiación.
       — La Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recurso
librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación.
       — La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


       TERCERO. A la vista del precio del contrato descrito, que asciende a
__________ euros y __________ euros de IVA, y del Informe de Intervención, el
órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente
y de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, será [Alcalde/Pleno] puesto que __________________________________
__________________________________________________________________.




                                                                          Página 14 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


          [En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, corresponden a los Alcaldes las competencias como órgano de contratación respecto
de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el
10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni
la cuantía señalada.


          Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad
local.]


          CUARTO. Se deberá acudir al procedimiento negociado con publicidad
cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 154.a y b, 155.a, 158.a de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Además se
deberá acudir a este procedimiento cuando, siendo su cuantía inferior a la indicada
en los artículos 155.d, 156.b, 157.f, 158.e y 159 de la citada Ley, el valor estimado
sea superior a 200.000 euros.


          Según lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, la contratación de las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local tendrá la consideración de urgente a los efectos previstos en el
artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público.


          [(En su caso) De acuerdo con la propuesta del Servicio de _________] dada la

característica y el valor de la obra se considera como procedimiento más adecuado
para su adjudicación el procedimiento negociado con publicidad y tramitación
urgente, puesto que ________________________.


          En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que
ello sea posible.




                                                                            Página 15 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




        QUINTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:


        A. Por ___________________ [Jefe del Servicio de _________/Alcalde/Concejal
Delegado/Técnico del Área/…] se señaló o informó sobre la necesidad de realizar las

obras consistentes en ______________ expresando su justificación.


        [Dictada Resolución por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial con fecha
________ autorizadora de la financiación del proyecto].


        B. Con fecha __________ se aprobó el Proyecto de Obras de __________
redactado por ______________, con un presupuesto que ascendería a _______
euros y efectuado el replanteo de la obra. 20


        C. Por la Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los
efectos de determinar el órgano competente para contratar.


        D. El expediente se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato, determinando la naturaleza y extensión de las necesidades
a cubrir, así como la idoneidad de su objeto y contenido, dejando constancia de
todo ello en el expediente, según dispone el artículo 22 en relación con el artículo
93.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Asimismo, se deberá motivar la elección del procedimiento conforme al artículo
93.4 de la citada Ley 30/2007.


        E. Iniciado el expediente de contratación se ordenará la redacción de los
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.




20
   En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.



                                                                                   Página 16 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        [En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se determinará los aspectos
económicos y técnicos, que en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las
empresas. Se debe atender al pliego tipo de cláusulas administrativas aprobado por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado].


        F. Por la Intervención se realizará la retención de crédito correspondiente así
como el Informe de Fiscalización Previa. Se debe tener en cuenta que según el
artículo 9.4, el expediente de contratación se tramitará por el Ayuntamiento con
cargo a la financiación que le haya sido atribuida por el Fondo. La resolución de la
autorización de la financiación del proyecto servirá de acreditación a los efectos
previstos en el artículo 93 apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos del Sector
público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de las obras.


        G. Una vez incorporados dichos documentos, se dictará resolución motivada
por el órgano de contratación aprobando el expediente, y disponiendo la apertura
del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución autorizará el gasto.


        [Téngase en cuenta que de conformidad con el punto 6 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en los
municipios de población inferior a 5.000 habitantes, la aprobación del gasto será sustituida
por una certificación de existencia de crédito que se expedirá por el Secretario Interventor o,
en su caso por el Interventor de la Corporación].


        H. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la convocatoria de la
licitación, que se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de _____________.


        [Con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber
establecido los criterios objetivos de solvencia, de entre los señalados en los artículos 64 a
68 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


        En caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a
negociar se solicitará ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del
objeto del contrato, siempre que sea posible; en cualquier caso el número de candidatos
invitados debe ser suficiente para garantizar una competencia efectiva. Si así lo estima
procedente, el órgano de contratación podrá igualmente fijar el número máximo de
candidatos a los que invitará a presentar la oferta.]



                                                                           Página 17 de 125
          CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
        PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




           Los criterios o normas, objetivos y no discriminatorios, de solvencia con
arreglo a los cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y,
en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a presentar las
ofertas, se indicarán asimismo, en el anuncio de licitación.


           [En virtud del artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público «Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones
Públicas (…) deberán anunciarse en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, cuando se
trate de contratos de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales u organismos o
entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en
el Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines oficiales
autonómicos o provinciales».


           Si el órgano de contratación lo estima conveniente, los procedimientos para la
adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación
armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».]


           Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de
contratante del órgano de contratación.


           [En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo
161.2 (de cuantía inferior a la indicada en los artículos 155 letra d, cuando su valor estimado
sea superior a 200.000 euros), esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el
Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.]


           I. Las solicitudes de participación se presentarán por los interesados en el
plazo de _________________ [mínimo cinco días21] contados desde la publicación
del anuncio del contrato.


           J. El órgano de contratación podrá estar asistido por una Mesa de
Contratación, compuesta por un Presidente, los Vocales y un Secretario.




21
     Artículo 148.2 en relación con el artículo 96.2 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.



                                                                                       Página 18 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       [Según la Disposición adicional segunda punto décimo de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, la Mesa de contratación estará presidida por un
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio
de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior
a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación].


       La Mesa de Contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia
de los solicitantes, propondrá al órgano de contratación, la selección de los
interesados en participar que deben pasar a la siguiente fase.


       K. El órgano de contratación invitará a los seleccionados, simultáneamente y
por escrito, a presentar sus ofertas en un plazo de _________ días contados desde
la publicación del anuncio del contrato.


       [Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas, y su presentación implica la aceptación incondicionada del
contenido de dichas condiciones Las ofertas serán secretas y cada licitador no podrá
presentar más de una. La presentación de las ofertas se certificará por la Secretaría.]


       El número de candidatos invitados a presentar ofertas, deberá ser igual al
menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente.


       Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea
inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el
procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse
a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que
no posean esas condiciones.




                                                                           Página 19 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


          L.   [En   su   caso]   La   Mesa   de   contratación    calificará   previamente      la
documentación a que se refiere el artículo 130 de la Ley 30/2007 que deberá
presentarse por los candidatos en sobre distinto al que contenga la oferta, y
procederá posteriormente a la apertura y examen de las mismas, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, teniendo en
cuenta los aspectos de negociación con la empresa, previamente definidos en el
pliego.


          [De conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, para la
negociación de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la
calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de
la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el
coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de
exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del
contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que
pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el
valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes
          Además, se tomarán en consideración, como criterios de adjudicación para la
valoración de las ofertas, indicadores relevantes de la medida en que el contrato de obra
contribuirá al fomento del empleo].


          Dado que para la negociación de las ofertas habrán de tenerse en cuenta
criterios distintos al del precio, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.


          [Obligatoriamente, cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática
por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con
un mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente
del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las
ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo
técnico especializado, debidamente identificado en los pliegos.]




                                                                                Página 20 de 125
         CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
       PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de quince
días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas.


        M. El plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de veinte
días    naturales,   contados   desde   que   finalice   el   plazo   de   presentación   de
proposiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9. 1 a) del Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de noviembre,           por el que se crean un Fondo Estatal de
Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía
y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.


        N. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del
candidato propuesto frente a la Administración.


        Ñ. La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos y publicarse en el Perfil
de contratante del órgano de contratación [y en el Boletín Oficial de la Provincia de
___________], y fijará los términos definitivos del contrato. El plazo para elevar a

definitiva la adjudicación provisional será de cinco días hábiles, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9. 1 b) del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre,
por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del
Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación. Durante este plazo, el adjudicatario
deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, así como constituir la garantía procedente.




                                                                           Página 21 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       O. La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser
motivada, se notificará a los candidatos. Según dispone el artículo 138 de la Ley
30/2007 la adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a las
cantidades indicadas en el artículo 122.3 se publicará en el Perfil de contratante del
órgano de contratación. Además cuando la cuantía del contrato sea igual o superior
a 100.000 euros deberá publicarse un anuncio en el que se dé cuenta de la
adjudicación definitiva, en el Boletín Oficial de la Provincia de __________, en un
plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de adjudicación del
contrato.


       P. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente para
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que
el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.


       Q. El Ayuntamiento presentará por vía electrónica y a través de la página
www.map.es, un certificado del Secretario del Ayuntamiento con la conformidad del
Alcalde, en el que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha en que ésta
se produjo, identidad de la empresa adjudicataria, importe por el que se adjudica el
contrato, número de personas a ocupar por las empresas adjudicatarias y la
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.


       La emisión del certificado implica la asunción por parte del Ayuntamiento del
compromiso de efectuar el seguimiento de la creación del empleo que resulta de la
adjudicación del contrato.




                                                                    Página 22 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       R. En el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la adjudicación
definitiva el contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de
Seguridad]   del   Proyecto,   en   el     que   se   analicen,   estudien,   desarrollen   y
complementen las previsiones contenidas en estos. En dicho Plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.


       El Plan será informado por el Órgano de contratación en el plazo de cinco
días naturales sobre la procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo
máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y salud en el trabajo será de un
mes desde la firma del contrato.


       S. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se deberán comunicar los datos
básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público.


       T. Asimismo, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del
contrato para el ejercicio de la función fiscalizadora deberá remitirse al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de
un extracto del expediente en que se derive, siempre que la cuantía del contrato
exceda de 600.000 euros.




       En _______________ a ____________ de ____________ de 20 ___




                                         El Secretario,




                               Fdo. : ______________.




                                                                          Página 23 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                       RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE INICIO




        Visto que por el ____________ [Jefe del Servicio de _________/Alcalde/Concejal
Delegado/Técnico del Área/…] se detectó la necesidad de realizar la contratación de las

obras consistentes en _______________________________________________
por los motivos siguientes __________________________________________.
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo
la disponibilidad de los terrenos22, se incorpora el mismo a este expediente de
contratación.


        Visto que dada la característica de _______________________________
por el ______________________________________________ [Jefe del Servicio de
__________________________/Concejal Delgado/Técnico del Área/…] se considera como

procedimiento más adecuado                el   procedimiento negociado con               publicidad y
tramitación urgente, ya que ______________________.


        Visto que con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente.




22
  En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica. En la tramitación de los expedientes de contratación
referentes a obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del
requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir
precedida de la formalización del acta de ocupación. En los casos de cesión de terrenos o locales por
Entidades públicas, será suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los
acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes (artículo 110.2 y 3 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público).



                                                                                    Página 24 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


         Visto que con fecha ____________ se emitió Informe por Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que de conformidad con el
mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta
Alcaldía23 porque el importe del contrato asciende a _________________ euros y
___________ euros IVA y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de
euros.


         [Se debe tener en cuenta la inversión máxima a realizar con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local, según la distribución proporcional por las cifras de población publicada en
el Ministerio de Administraciones públicas a través de la página www.map.es. Además se
debe tener en cuenta que según el artículo 155.d de la LCSP puesto que se trata de un
contrato negociado su cuantía debe ser inferior a un millón de euros, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 154 de la LCSP]


         Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 93 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,


                                                 RESUELVO


         PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras
consistentes en __________________________________________ debido a24
____________________________________________________________                                        por
procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente.



23
   En virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión
de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su
importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local.
24
    El órgano de contratación deberá iniciar el expediente motivando la necesidad del contrato,
asumiendo, en su caso, la motivación inicial realizada por el servicio correspondiente. El órgano de
contratación deberá determinar la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir, así como la
idoneidad de su objeto y contenido (artículo 22 en concordancia con el artículo 93.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).



                                                                                   Página 25 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       SEGUNDO        Que     se    redacte     el   correspondiente   Pliego   de   Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de
adjudicación.


       [Se debe tener en cuenta el pliego tipo de cláusulas administrativas elaborado por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y hecho público a través de la
página www.map.es].


       TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que
acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que
comporta la celebración de este contrato y que emita informe sobre la fiscalización
previa o crítica del gasto.


       CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-
Propuesta de Secretaría al respecto.


       QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo
que proceda.




       Lo   manda     y     firma    el   Sr.    Alcalde,   D.   __________________,       en
______________________, a ______ de ______________ de 20__; de lo que,
como Secretario, doy fe.




         Ante mí,                                                        El Alcalde,
         El Secretario,




     Fdo.: ___________                                                 Fdo.: ___________




                                                                           Página 26 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




              CUADRO RESUMEN MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS
                        ADMINISTRATIVAS PARTICULARES




1. PODER ADJUDICADOR:
     ADMINISTRACIÓN
                                   Órgano de
      CONTRATANTE:
                                 Contratación:          Número de Expediente         _________/_________
     AYUNTAMIENTO DE
                               Alcaldía-Presidencia
      ______________
                                                                                     NEGOCIADO            CON
                                                        Tipo de Procedimiento
                                                                                     PUBLICIDAD
                                                        Publicidad:                  SI
                                                        Tipo de Contrato:            OBRAS
                                                                                     URGENTE           RD-Ley
                                                        Tramitación:                 9/2008,   de     28   de
                                                                                     noviembre
                                                   Criterios Adjudicación:
2. OBJETO DEL CONTRATO: [Descripción del Objeto del Contrato]
CPA:                           DESCRIPCIÓN DE CPA:
3. PRECIO DEL CONTRATO
PRECIO: ________________ EUROS         IVA: ________                         GASTOS PUBLICIDAD
4. FINANCIACIÓN
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL: 100% RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN
TERRITORIAL: ______________ €
5. PLAZO DE EJECUCIÓN
HASTA ___________              PRÓRROGA: [SI/NO]:__________ DURACIÓN MÁXIMA25: _________
6. GARANTÍAS
PROVISIONAL: [SI/NO]          ASCIENDE A26 ___________%
DEFINITIVA27: [SI/NO]               ASCIENDE A28 ___________%
COMPLEMENTARIA: [SI/NO]      ASCIENDE A29 _____________%
7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI/NO
8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
                                    GRUPO:          SUBGRUPO:                        CATEGORÍA:
[En su caso]30




25
   Incluidas las prórrogas.
26
   Cuantía máxima: 3% del presupuesto de licitación del contrato.
27
   Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al
adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos
28
   5% del precio de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
29
   Hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del
precio del contrato.
30
   Según la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, únicamente
será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor igual o superior a 350.000 euros



                                                                                 Página 27 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




             MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
                                         PARTICULARES




        CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato


        El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra [Título del proyecto]:
        CNAE:
        CPV:


        El proyecto reúne los requisitos del artículo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008,
de 28 de Noviembre.


        CLÁUSULA SEGUNDA. Necesidades Administrativas a Satisfacer
Mediante el Contrato


        Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: ______________
________________________________________________________________


        CLÁUSULA TERCERA. Presupuesto Base de Licitación31


        El presupuesto base de licitación tiene un importe de: ____________


        De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido: ___________________




31
  Se debe tener en cuenta la resolución de Autorización para la financiación de los proyectos del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial y la tabla publicada por el Ministerio de Administraciones
Públicas en las que se indica la inversión máxima a realizar con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
por cada Municipio.



                                                                                    Página 28 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL



        CLÁUSULA CUARTA. Anualidades en que se Distribuye.


        El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2009.


        CLÁUSULA QUINTA. Aplicación Presupuestaria


        El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.


        Aprobación del Secretario de Estado de Cooperación Territorial [art. 5.4 del
Real Decreto-Ley 9/200832], por Resolución de Fecha _____________.



        CLÁUSULA SEXTA. Régimen Jurídico del Contrato y Documentos que
Tienen Carácter Contractual.


        Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:


        — Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de
la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su
financiación.
        — Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos
librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación.
        — Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


32
  Esta autorización sirve de acreditación a los efectos previstos en el artículo 93, apartados 3 y 5, de la
Ley de Contratos del Sector Público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de las
obras previstas en el Real Decreto- Ley.



                                                                                    Página 29 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        — Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se
oponga a la ley 30/2007


        Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes
documentos:


        — Los planos.
        — La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo
128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
        — El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
        — Los cuadros de precios.
        — El documento en que se formalice el contrato.


        CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución


        El plazo de ejecución del contrato será de ____ meses a contar desde ___ y
concluir antes del día 1 de enero de 2010. (En todo caso deberá cumplirse lo
dispuesto en el artículo 7.1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre).33


        CLÁUSULA OCTAVA. Procedimiento de Adjudicación.


        El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado con publicidad
puesto que el contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo
_______ [mencionar en cuál de los supuestos previstos en los artículos 154 a) y b), 155 a)
y 161.2 de la Ley de Contratos del Sector Público se encuentra el contrato]. Se aplicará el

trámite de urgencia a que se refieren los artículos 96 y 128 de la Ley a efectos de
reducción de plazos y el artículo 9.1 del Real Decreto Ley 9/2008.




33
   El ayuntamiento debe acreditar la realización de las inversiones y la financiación de las obras durante
el primer trimestre del 2010, sin perjuicio de que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud
razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, pueda otorgar una prórroga que no podrá exceder
de seis meses.



                                                                                    Página 30 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL



        CLÁUSULA NOVENA. Importe Máximo de los Gastos de Publicidad de
Licitación del Contrato que Debe Abonar el Adjudicatario.


        El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la
licitación hasta un importe de: _________€


         CLÁUSULA DÉCIMA. Gastos a Abonar en caso de Renuncia o
Desistimiento.


        En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los
licitadores por los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta
indemnización no superará en ningún caso el límite de ______€.


         CLÁUSULA UNDÉCIMA. Clasificación Exigible. (Sólo en el caso de
que el valor estimado sin IVA supere los 350.000 €)34


        Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos,
subgrupos y categorías:


        Grupo: ________ Subgrupo: _______ Categoría: __________


         CLÁUSULA DUODÉCIMA. Garantías Exigibles.


        Provisional: [Sólo cuando se decida exigirla] Los licitadores deberán presentar
una garantía provisional por importe del 3% del presupuesto base de licitación
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.


        Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato
deberá prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin
incluir el IVA.




34
  Disposición Adicional Sexta del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el
empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.



                                                                                  Página 31 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        Complementaria: [Sólo en los casos en que se decida exigirla]. Además de la
garantía definitiva indicada en el párrafo anterior deberá constituirse una garantía
complementaria del _______% [máximo, sumada a la definitiva, de un 10%], del
importe de adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.


         CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Presentación de Solicitudes de

Participación


        Los empresarios que deseen participar en la licitación deberán solicitarlo
dentro del plazo de ___ días35 a partir de la publicación del anuncio, mediante
escrito al que acompañarán la siguiente documentación que deberá reunir los
requisitos de autenticidad previstos en las leyes


        1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:                                Los
empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas
jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad
y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en
el que corresponda.


        La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.


        Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.




35
  De acuerdo con lo establecido en el artículo 96.2.b en concordancia con el artículo 148.2 de la ley
30/2007, de Contratos del Sector Público el plazo será, como mínimo de 5 días



                                                                                Página 32 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud
y, en su caso, la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse
el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una
copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.


        3º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de
contratar que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de
las   obligaciones   tributarias   y   con   la   Seguridad   Social   impuestas    por   las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a
cuyo favor se vaya a efectuar ésta.


        Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están
incursas en prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o
documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión
Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las
normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del
Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos
deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en
la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.


        4º) Documentos acreditativos de la clasificación. Cuando sea exigible
la clasificación del contratista se incluirá el certificado que acredite que la empresa
licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego.


        Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación,
deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el
plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.


        La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la
integración de la solvencia con medios externos.




                                                                         Página 33 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       5º) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la
clasificación.
       La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del
empresario deberá acreditarse, a criterio del órgano de contratación, en función del
objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o varios de los
medios siguientes:


       — Solvencia financiera:
       Elegir uno o varios de los medios siguientes:


       a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante   de   la   existencia   de   un   seguro   de   indemnización    por   riesgos
profesionales.


       [Indicar si se opta por este medio, el ámbito y contenido del informe o el importe de
la cuantía que debe quedar cubierta por el seguro de riesgos profesionales].


       b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.


       [Determinar el importe mínimos de fondos propios y la precisión de que tales fondos
no han de tener un importe negativo. En su caso, determinar el importe del fondo de
maniobra que debe alcanzarse (Activo circulante menos pasivo exigible a corto plazo)]


       c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades de la empresa.


       [Indicar, si se opta por este medio, el importe de la facturación que las empresas
han gestionado durante los tres últimos años]




                                                                          Página 34 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        — Solvencia técnica y profesional:
        La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.
        [Elegir uno o varios de los medios siguientes y especificar los requisitos mínimos a
que se refiere el artículo 51.2 de la Ley]


        a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.


        b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.
        c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.


        d)   En   los   casos   adecuados,   indicación   de   las   medidas   de   gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.


        e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.


        f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.




                                                                         Página 35 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        6º)    Documentación        adicional     exigida   a   todas      las   empresas
extranjeras. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.


        7º) Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la
práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando
una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.


        Las solicitudes de participación se presentarán en la forma y con los
requisitos establecidos en las cláusulas 14, 15 y 16 de este pliego.


        CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Invitación para Presentar Ofertas


        El    órgano   de   contratación,   una   vez   examinadas   las    solicitudes   de
participación y verificado el cumplimiento de las condiciones de solvencia, invitará
mediante comunicación escrita a las empresas candidatas que no hayan sido
rechazadas para presentar sus ofertas, indicando el lugar de presentación y el plazo
para hacerlo conforme a lo establecido en el artículo 151.2 en relación con el
artículo 96.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. A la comunicación escrita
acompañará el proyecto y aquellos documentos que en su caso describan la obra a
ejecutar y que sean necesarios para la presentación de tal oferta.


        CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Forma en que deben Presentarse las
Ofertas


        Los empresarios invitados a la licitación presentarán sus ofertas en tres
sobres numerados correlativamente:




                                                                        Página 36 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el
artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que
deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:


       1º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de
Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión
temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para
el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento
deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se
expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación
que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.


       2º) Documento constitutivo de la Garantía provisional o resguardo
acreditativo de su constitución, cuando se haya exigido.


       3º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad
o en situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la
adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP,
deberán los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición,
tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e
inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el
compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional sexta
de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.


       B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la oferta económica en la que se expresará
el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará
conforme al modelo que se incorpora como anexo I.


       En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de
valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una
fórmula. En particular deberán incluirse los siguientes:



                                                                    Página 37 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




        [Se enumerarán los documentos exigidos según las características del contrato a
celebrar].



       Asimismo se incluirá declaración de las empresas sobre el número
de personas a ocupar con ocasión de la ejecución del contrato.


       C) EL SOBRE Nº 3. Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la
valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberán
incluirse los siguientes:


       [Se hará referencia a todos los documentos cuya presentación sea precisa al objeto
de valorar los criterios de adjudicación que no sean susceptibles de evaluación mediante la
aplicación de una fórmula que se hayan incluido en la cláusula relativa a la fórmula de
valoración].


       La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar
en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.


       Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas designadas en el
anuncio del contrato, dando al presentador como acreditación recibo en el que
constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y
hora de la presentación.


       De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día.


       Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.



                                                                        Página 38 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




       Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.


       CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requisitos de las Ofertas.


       Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o
condiciones, así como del proyecto, sin salvedad o reserva alguna.


       Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las
mismas.


       Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se autorice.


       Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.


        CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Cuestiones que pueden ser Objeto de
Negociación. Criterios para la Adjudicación del Contrato


       La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo
162 versará sobre los aspectos de carácter económico y técnico del contrato
siguientes:


       [— Medida en la que el contrato de obra contribuirá al Fomento del Empleo
       — Precio
       — Calidad
       — Plazo de entrega




                                                                       Página 39 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       — Costes de utilización
       — Características medioambientales
       — Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales
       — Rentabilidad
       — Valor técnico
       — Características estéticas o funcionales
       — Disponibilidad y coste de los repuestos
       — Mantenimiento.
       — Asistencia técnica
       — Servicio Postventa
       — Otras mejoras adicionales
       — Otros]


       Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la
negociación, la adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los
siguientes criterios: [deberá enumerarse cada uno de los criterios que deban tomarse en
consideración para la adjudicación expresando en todo caso la ponderación que deba
asignarse a cada uno en la valoración global de la oferta, o, cuando, por razones
debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán
por orden decreciente de importancia].


       En todo caso, se tomará en consideración, como criterio de adjudicación
para la valoración de las ofertas, el volumen de la mano de obra que se
utilizará en la ejecución del contrato, atribuyéndose hasta un total de______
puntos en función de la mano de obra contratada y a contratar36.


       [Podrán igualmente utilizarse otros indicadores relevantes de la medida en que el
contrato de obra contribuirá al fomento del empleo].



        CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Variantes




36
  A modo de ejemplo de criterio de valoración:
A. Número de trabajadores empleados: ______________
B Número de semanas trabajadas por cada trabajador: _____________
C Resultado de multiplicar A por B (A X B): ___________
Escala:         — Entre 1 y 20; se le asignarán ______ puntos
                — Entre 21 y 40 se le asignarán ______ puntos
                — Entre 41 y 60 se le asignarán ______ puntos



                                                                           Página 40 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       — Los licitadores no podrán proponer variantes o mejoras al proyecto.
       — Los licitadores podrán presentar variantes o mejoras sobre los siguientes
aspectos del proyecto: ________________________ [deben expresarse los requisitos,
límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas], en número de

______


       [Cuando se admitan variantes. Sólo podrán admitirse cuando se tengan en
consideración otros criterios, además del precio, para adjudicar el contrato]



        CLÁUSULA DECIMONOVENA. Criterios para la Consideración de que
la Oferta Contiene Valores Anormales o Desproporcionados.


       Se     considerará     que     la   oferta     contiene     valores      anormales   o
desproporcionados en los siguientes casos:


       a) Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta un único criterio de
valoración, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


       b) Cuando la adjudicación deba hacerse teniendo en cuenta más de un
criterio de adjudicación, siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la
media del total de los ofertados [Se puede establecer cualquier otro criterio de
estimación del valor a normal o desproporcionado. Con independencia del precio pueden
tenerse en cuenta otros criterios objetivos para determinar el carácter de anormal o
desproporcionado de la oferta].



         CLÁUSULA VIGÉSIMA Confidencialidad


       Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los
candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la
información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a
los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas.
Los   órganos de      contratación    no podrán      divulgar esta     información    sin   su
consentimiento.


                                                                             Página 41 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




       De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato
a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.


       CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Revisión de Precios


       Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la
cláusula 7 no existe revisión de precios.


       CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Apertura de la Documentación y
de las Ofertas


       a) Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las
ofertas se designarán las personas que compondrán la Mesa de contratación de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de
la Ley de contratos del sector público.


       La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo
130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público se
efectuará por la Mesa de contratación constituida al efecto. El Presidente ordenará
la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos.


       b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables
en la documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través
de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres
días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de
contratación.




                                                                    Página 42 de 125
          CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
        PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


           De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá
extenderse.


           c) Una vez calificada la documentación diferente de la que se acompañó a la
solicitud de participación, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados
en el artículo 130 de la Ley haciendo declaración expresa de los rechazados y de las
causas de su rechazo.


           d) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las
ofertas se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado
observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


           Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios
de valoración de las ofertas, antes de comenzar el acto público en que se
abran las ofertas económicas sedará lectura a la valoración de los aspectos
técnicos de las ofertas a que se refiere la documentación contenida en el
sobre núm. 3.


           CLÁUSULA          VIGÉSIMO         TERCERA.         Adjudicación   Provisional   y
Definitiva


           La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del
contrato y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y 135.3 de la
Ley de Contratos del Sector Público.


           En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales37, contados desde
que finalice el plazo de presentación de ofertas.



37
     Artículo 9.1.a del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre



                                                                              Página 43 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario
deberá presentar la siguiente documentación:


       — Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar,
que incluirá además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
       — Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía
complementaria exigida. Cuando así se admita en dicho Cuadro de características,
la constitución de estas garantías podrá acreditarse por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
       — Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo
53.2 de la Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los
medios materiales y personales que específicamente deba adscribir a la ejecución
del contrato.


       De conformidad con el artículo 9.1.b del Real Decreto- Ley 9/2008, de 20 de
noviembre, el plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional será de
cinco días hábiles.


       Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.


       Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de
seguro, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza
correspondiente.


       CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Responsable del Contrato, Director
de la Obra y Delegado de la Obra


       El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del
contrato conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector
público.




                                                                    Página 44 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las
funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la
correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar
auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe.


       El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con
experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este
contrato.


       CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Comprobación del Replanteo y
Programa de Trabajos


       En el plazo de quince días como máximo, contados a partir de la fecha de
formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta
relativa al mismo.


       El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea
aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en
plazo no superior a quince días desde la formalización del contrato y desarrollará
el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá
sobre su aplicación, incorporándose al contrato


       CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo


       En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la
adjudicación definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan
de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días
naturales sobre la procedencia de su aprobación.


       En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y
salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el
contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las



                                                                   Página 45 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar
ampliación alguna de plazo por este motivo.


       CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Plazos


El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado
para la realización del contrato, así como de los plazos parciales que,
en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar para el
adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de
comprobación del replanteo.

       CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Régimen de Pagos


       El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200
y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


       De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de Noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a
los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del
contrato.


       El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo
que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera
que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así
expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el
artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.




                                                                   Página 46 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL



El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en
los términos establecidos en los artículos 200.3 de la Ley de
Contratos del Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra
admitida por la Ley.

        CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. Condiciones Especiales de Ejecución


       Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear
para la ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo.


       [Podrán añadirse otras condiciones de ejecución tales como:
       — Adscripción de medios personales y materiales a la ejecución de las obras,
       — Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores discapacitados
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción
lo permita, ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de
riesgos laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda
incurrir por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial el
contrato cuando con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan
impuesto por la Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos
sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos
laborales, obligación de subcontratar una parte de la obra].


        CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Penalidades


       Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las
causas previstas a continuación:


       a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este
pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:




                                                                         Página 47 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       — Como regla general, su cuantía será           un   1% del importe de
adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán
alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
       — Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía,
conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.


       El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento
durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la
recepción de las obras.


       Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en
los términos indicados en la cláusula anterior, será considerada como infracción
muy grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva
mano de obra que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del
total de la contratada como nueva.


       b)   Por   cumplimiento     defectuoso.    Se   impondrán   penalidades   por
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:


       — Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.
       — Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
       — En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de
la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.




                                                                   Página 48 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:


       — Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o
algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al
volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del contrato.
       — Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación
será preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no
habría sido la mejor valorada.
       — Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.


d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el
plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo
dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público
en cuanto a la imposición de estas penalidades

        CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. Subcontratación


       El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta
un límite del ____ por 100. [Puede no establecerse límite o excluir la posibilidad de
subcontratar].


       La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción.




                                                                   Página 49 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les
hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales,
computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura
emitida por el subcontratista o suministrador.


       Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el
límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:


       — Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía,
conforme al artículo 196.8 de la LCSP.

— Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación
estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso
podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

       CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. Cumplimiento del Contrato


       La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la
Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


       Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:


       — El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su
situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.
       — El cumplimiento no defectuoso del contrato
       — El cumplimiento de los criterios de adjudicación.



                                                                    Página 50 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       — El cumplimiento de las condiciones de ejecución.


       Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al
órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración
acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos
trabajadores y de las bajas que se produzcan.


       CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. Resolución del Contrato


       La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general
en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y
específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley,
así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.


       En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su
primer párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con
lo establecido en la cláusula 29.1 en su último párrafo.


En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable
al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley.

       CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. Plazo de Garantía


       El plazo de garantía será de ___ y comenzará a partir de la fecha de la
recepción.


       Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en
cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la
Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservación de la obra.




                                                                    Página 51 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante
el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a
ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en
la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta
tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación.


       CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA. Liquidación


       Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se
procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


       CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA. Jurisdicción


       Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato
serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su
resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa.




         En ________________ a _____________ de ______________ de 20___




                                           El Alcalde,




                                 Fdo. : ________________.




                                                                     Página 52 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




           ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA



      «D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________,
en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento
negociado del contrato de obras consistentes en ______________, hago constar
que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
_________ euros y ________ Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido




                En ____________, a ___ de ________ de 20__.




                              Firma del licitador,




                         Fdo.: _________________».




                                                              Página 53 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                                 RETENCIÓN DE CRÉDITO




     AYUNTAMIENTO DE
                             RETENCIÓN DE CRÉDITO           Ejercicio Económico        2009
      ______________
                                                             Número de Expediente
 El Interventor, formula la siguiente Retención de Crédito, con cargo al que a continuación se indica, del vigente
 Presupuesto
 Crédito38:
                                         NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN
                     (Detállese el objeto con base a los antecedentes del Expediente. Deberá cumplimentarse
 Registro de         obligatoriamente)
 entrada:



                                                                              TOTAL EUROS:_______________
 RETENCIÓN DE CRÉDITO                                       TOMA DE RAZÓN
                                                            CERTIFICO39: Que existe crédito suficiente en la
                                                            aplicación presupuestaria arriba expresada para el
                                                            expediente que se propone.


               En ___, a __ de __ de 20__                              En _____, a __ de ___ de 20__


                      El Interventor,                                          El Interventor,


              Fdo.: ___________________.                             Fdo.: ______________________.




38
   Se indicara el presupuesto otorgado a través de la resolución de autorización del Secretario de Estado
de Cooperación Territorial en relación con la tabla hecha pública por el Ministerio de Administraciones
Públicas de inversión máxima a realizar con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
39
   Se ha de tener en cuenta que la resolución de autorización de la financiación del proyecto sirve de
acreditación a los efectos previstos en el artículo 93, apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos del Sector
Público, de existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de las obras.



                                                                                    Página 54 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                     INFORME DE FISCALIZACIÓN FASE «A»40




      AYUNTAMIENTO DE                  PRESUPUESTO DE GASTOS                      TIPO DE INFORME
        ____________
           Fiscalización                      Ejercicio 2009                         CONTRATOS/A


                                  INFORME                                           Nº Referencia:
                                                                                    Fecha:
                            EXPEDIENTE DE GASTO                                     CARACTERÍSTICAS
U. GESTORA                     PROGRAMA     Nº Referencia           Fecha         Órgano:
                                                                                  Fase del Gasto: A
                                                                                  Importe:
                                                                                  Partida:
                                                                                  Cód. Proy.:
                                                                                  NIF/CIF:

TIPO DE GASTO:
DESCRIPCIÓN:


                                FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE
Extremos a Comprobar
1. Con carácter General:
      Existencia y adecuación del Crédito
      Propuesta formulada por la Unidad Gestora responsable del Programa
      Competencia del Órgano
      Ejecutividad de los recursos que financian la propuesta
2. Fase A:
      Documento Contable Fase A
      Propuesta de Gasto

Resultado de la Fiscalización
    SIN FISCALIZAR
    FISCALIZADO DE CONFORMIDAD
    FISCALIZADO CON REPAROS
CONCLUSIÓN
    Se devuelve el Expediente para subsanación de errores o, en su caso, aportación de los
      documentos preceptivos
    Procede la tramitación del Expediente
    Sin efectos suspensivos, pero la Unidad Gestora debe subsanar los reparos antes de someter el
      Expediente a su aprobación
    Se suspende la tramitación del Expediente hasta que los reparos sean solventados o se resuelva
      la discrepancia planteada




40
   Se debe tener en cuenta que según el artículo 9.4 del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre,
la resolución de la autorización de la financiación del proyecto servirá de acreditación a los efectos
previstos en el artículo 93, apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la existencia y
disponibilidad de crédito para la ejecución de las obras previstas en dicho Real Decreto- Ley.



                                                                                    Página 55 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


                   En ___________, a ____ de ___________ de 20__.




                                         El Interventor41




                                    Fdo.: ____________________.




41
  En el supuesto de que exista en la Corporación la figura del Interventor de forma independiente de la
del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de acuerdo de resolución.



                                                                                 Página 56 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                   INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA




       De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Resolución de fecha
________________, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, con base a los siguientes,


                            ANTECEDENTES DE HECHO


       PRIMERO. Con fecha ___________ por el ___________________ [Jefe del
Servicio de _______________________/Alcalde/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se

detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en
_____________________________________________________                      debido      a
________________________________________________________.


       Dada la característica de la obra por el ____________________ [Jefe del
Servicio de ____________/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se considera como

procedimiento más adecuado         el   procedimiento negociado con       publicidad y
tramitación urgente.


       SEGUNDO. Con fecha __________ el [Secretario/Alcalde] presentó solicitud a
través de la aplicación informática disponible en la dirección electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas acompañando a la misma los documentos
exigidos en el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre en concordancia con
la Resolución de 9 de diciembre de 2008.


       TERCERO. Con fecha __________ el Secretario de Estado de Cooperación
Territorial dictó la resolución de autorización para la financiación de los proyectos y
ordenó su publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas.
[Se debe tener en cuenta que no es preciso notificación de la resolución al Ayuntamiento
solicitante y que como máximo transcurrirán 20 días desde la presentación de la solicitud




                                                                      Página 57 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


hasta la resolución]


        CUARTO. Con fecha __________ se aprobó el Proyecto de Obras de
__________ redactado por ______________, con un presupuesto que ascendería a
_______ euros y efectuado el replanteo de la obra.42


        QUINTO. Con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para
contratar.


        SEXTO. Con fecha ____________ se emitió Informe por Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato.


        SÉPTIMO. Por Resolución de Alcaldía de fecha _____________ se aprobó
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e
idoneidad de la contratación propuesta.


        OCTAVO. Con fecha ____________, se redactó e incorporó al expediente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del
contrato.


        NOVENO. Con fecha ___________, por el Interventor 43 se realizó la
retención de crédito oportuna y con fecha __________ emitió informe de
fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes: __________________.




42
   En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
43
   En el supuesto de que exista en la Corporación la figura del Interventor de forma independiente de la
del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de acuerdo de resolución.



                                                                                   Página 58 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       Se debe tener en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real
Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, el expediente de contratación se tramita
por el Ayuntamiento con cargo a la financiación que le haya sido atribuida por el
Fondo. La resolución de la autorización de la financiación del proyecto servirá de
acreditación a los efectos previstos en el artículo 93 apartados 3 y 5, de la Ley de
Contratos del Sector público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la
ejecución de las obras.


                             LEGISLACIÓN APLICABLE


       La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:


       — Los artículos 93,del 122 al 140 y del 153 a 162 y la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público.
       — El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
       — El Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para
atender a su financiación.
       — La Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recurso
librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación.
       — La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


      Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el




                                                                  Página 59 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


Alcalde44, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público y en la Disposición Adicional Segunda.




        Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que
suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:


                        INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN


        PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento
negociado con publicidad y tramitación urgente, de la obra consistente en
________________.


        SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de ____________ euros, el gasto que para
este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la
financiación que le ha sido atribuida por el Fondo Estatal de Inversión Local.


        TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
regirá el contrato de obras de ___________________ por procedimiento negociado
con publicidad y tramitación urgente.




        CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de _______________
y en el Perfil de Contratante45 anuncio de licitación46, para que durante el plazo de



44
  En virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras cuando su importe no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Corresponde al Pleno las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado
anterior que celebre la Entidad local.



                                                                                   Página 60 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


_______________ [mínimo cinco días47] los interesados puedan presentar las
solicitudes de participación.




        No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.




                En ______________, a _____ de ___________ de 20__.




                                             El Secretario,




                                      Fdo.: ______________




45
    En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2 (de cuantía
inferior a la indicada en los artículos 155, letra d, cuando su valor estimado sea superior a 200.000
euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros,), esta publicidad podrá sustituir a la que debe
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.
46
   De conformidad con el artículo 147 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido
los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán
invitados a presentar proposiciones.
   Asimismo, el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a
participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a tres. Ambos requisitos se han señalado con
anterioridad en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
47
   Ver el artículo 148.2 en relación con el artículo 96.2.b de la Ley 30/2007



                                                                                    Página 61 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                               RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA




        Visto que con fecha ___________ por el ___________________ [Jefe del
Servicio de _______________________/Alcalde/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se

detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en
_____________________________________________________                                    debido        a
________________________________________________________,
        Visto que dada la característica de la obra por el ____________________
[Jefe del Servicio de ____________/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se considera

como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado con publicidad y
tramitación urgente.


        Visto que con fecha __________ el [Secretario/Alcalde] presentó solicitud a
través de la aplicación informática disponible en la dirección electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas acompañando a la misma los documentos
exigidos en el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre en concordancia con
la Resolución de 9 de diciembre de 2008.


        Visto que con fecha __________ el Secretario de Estado de Cooperación
Territorial dictó la resolución de autorización para la financiación de los proyectos y
ordenó su publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas.
[Se debe tener en cuenta que no es preciso notificación de la resolución al Ayuntamiento
solicitante y que como máximo transcurrirán 20 días desde la presentación de la solicitud
hasta la resolución]


        Visto que con fecha __________ se aprobó el Proyecto de Obras de
__________ redactado por ______________, con un presupuesto que ascendería a
_______ euros y efectuado el replanteo de la obra.48



48
   En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.



                                                                                   Página 62 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        Visto que con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para
contratar.


        Visto que con fecha ____________ se emitió Informe por Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato.


        Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha _____________ se aprobó
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e
idoneidad de la contratación propuesta.


        Visto que con fecha ____________, se redactó e incorporó al expediente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del
contrato.


        Visto que con fecha __________, se realizó por el Interventor la retención
de crédito oportuna y con fecha __________, emitió Informe de Intervención49 de
fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes: __________________.


        Se debe tener en cuenta que el expediente de contratación se tramita por el
Ayuntamiento con cargo a la financiación que le haya sido atribuida por el Fondo;
además, la resolución de la autorización de la financiación del proyecto servirá de
acreditación a los efectos previstos en el artículo 93 apartados 3 y 5, de la Ley de
Contratos del Sector público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la
ejecución de las obras.


        Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector




49
  En el supuesto de que exista en la Corporación la figura del Interventor de forma independiente de la
del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de acuerdo de resolución.



                                                                                 Página 63 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


Público50,


                                                 RESUELVO


        PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de la obra consistente en
____________, mediante procedimiento negociado con publicidad y tramitación
urgente, convocando su licitación.


        SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de ____________ euros, el gasto que para
este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la
financiación que le ha sido atribuida por el Fondo Estatal de Inversión Local.


        TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
regirá el contrato de obras de ___________________ por procedimiento negociado
con publicidad por tramitación urgente.


        CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de ________________
y en el Perfil de Contratante51 anuncio de licitación52, para que durante el plazo de
_______________ [mínimo cinco días53] puedan presentar las solicitudes de
participación que estimen pertinentes.




                En ______________ a _______________ de __________ 20__

50
    Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe
no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
   Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local.
51
    En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2 (de cuantía
inferior a la indicada en los artículos 155, letra d, cuando su valor estimado sea superior a 200.000
euros, si se trata de contratos de obras) esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el
Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.
52
   De conformidad con el artículo 147 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, con carácter previo al anuncio de licitación, el órgano de contratación deberá haber establecido
los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos que serán
invitados a presentar proposiciones. Asimismo, el órgano de contratación señalará el número mínimo de
empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a tres. Ambos
requisitos se han señalado con anterioridad en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
53
   Ver el artículo 148.2 en relación con el 96.2.b de la Ley 30/2007



                                                                                   Página 64 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                          El Alcalde,




                   Fdo.:__________________.




                                              Página 65 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA54




                 Excma. [Diputación Provincial/Comunidad Autónoma] de ______________
                       [Boletín Oficial de la Provincia/Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma]
                                                                                                [Dirección]




         Adjunto le remito anuncio55 relativo a la licitación para la contratación de las
obras consistentes en _________________________ por procedimiento negociado
con    publicidad      y   tramitación       urgente,     que     se    está    tramitando       en    este
Ayuntamiento, con el ruego de que ordene su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de _________________.




                En _____________, a ______ de ____________ de 20__.




                                               El Alcalde,


                                       Fdo.: _____________.




54
   En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2 (de cuantía
inferior a la indicada en los artículos 155, letra d, cuando su valor estimado sea superior a 200.000
euros, si se trata de contratos de obras), la publicidad en el Perfil de Contratante podrá sustituir a la que
debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.
55
   De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a
excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2
del artículo 161, deberán anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de
contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho
público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el «Boletín Oficial del Estado»
por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales.
Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la adjudicación de
contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados,
además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea».



                                                                                      Página 66 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL
                               PERFIL DE CONTRATANTE56




        De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha ___________, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado
con publicidad y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras
consistentes en ________________________, conforme a los siguientes datos:


        [A modo de ejemplo:


        1. Entidad adjudicadora.
                         a) Organismo:
                         b) Dependencia que tramita el expediente:
                         c) Número de expediente:


        2. Objeto del contrato.
                         a) Descripción del objeto:
                         b) Lugar:
                         c) Plazo:


        3. Tramitación y procedimiento:
                         a) Tramitación:
                         b) Procedimiento:


        4. Presupuesto base de licitación. Importe total: ___________ euros, y _________
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.


        5. Garantía provisional.


        6. Obtención de documentación e información.
        a) Entidad:


56
   En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2 (de cuantía
inferior a la indicada en los artículos 155, letra d, cuando su valor estimado sea superior a 200.000
euros), la publicidad en el Perfil de Contratante podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín
Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.



                                                                                  Página 67 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        b) Domicilio:
        c) Localidad y código postal:
        d) Teléfono:
        e) Telefax:
        f) Fecha límite de obtención de documentos e información:


        7. Criterios de valoración de las solicitudes a participar (requisitos de solvencia
económica y financiera, técnica o profesional, además, se deben incluir los criterios que
dependan de un juicio de valor recogidos en el sobre nº.3 de la Cláusula decimoquinta del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)57:


        [Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se
deberán indicar los criterios o normas, objetivos y no discriminatorios, con arreglo a los
cuales se seleccionará a los candidatos más adecuados al fin del contrato
        En virtud de artículo 9.3 del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, en
relación con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como criterio para la
valoración de la oferta se tomarán en consideración indicadores relevantes de la medida en
que el contrato de obra contribuirá al fomento del empleo].


        8. Presentación de las solicitudes de participación.
        a) Fecha límite de presentación:
        b) Documentación a presentar:
        c) Lugar de presentación:
        1. ª Entidad:
        2. ª Domicilio:
        3. ª Localidad y código postal:


        9. Apertura de las solicitudes de participación.
        a) Entidad:
        b) Domicilio:
        c) Localidad:
        d) Fecha:
        e) Hora:


        10. Otras informaciones.



57
  Tal y como establece el artículo 147.3 en relación con el 134.5 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.



                                                                                Página 68 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


      11. Gastos de anuncios.


      12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los Pliegos: ______________________.]




        En __________________, a __________ de _________ de 20___.




                                       El Alcalde,




                           Fdo. : ____________________.




                                                                         Página 69 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




         CERTIFICADO DE SECRETARÍA DE LAS SOLICITUDES DE
                             PARTICIPACIÓN PRESENTADAS




         D. ____________________________, Secretario del Ayuntamiento de
_________________.


        «Que durante el plazo de ________ [mínimo cinco días] a contar desde el
_______ de ______ de 20__, fecha en la cual se procedió a dar anuncio de
licitación del contrato de obras de ________________________, por procedimiento
negociado con publicidad y tramitación urgente, en el Boletín Oficial de la Provincia
de ___________ n.º ____ de ________ y en el Perfil de Contratante58, [si/no] se
han presentado en tiempo y forma las siguientes ofertas:


             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — […]


         Resultando fuera de plazo las que a continuación se reseñan:


             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
             — […]».




58
   En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2 (de cuantía
inferior a la indicada en los artículos 155, letra d, 156, letra b, 157, letra f, 158, letra e y 159 cuando su
valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros,
cuando se trate de otros contratos), la publicidad en el Perfil de Contratante podrá sustituir a la que
debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.



                                                                                       Página 70 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


      Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el
presente certificado con el V.º B.º del Sr. Alcalde, en _____________, a _____ de
__________ de 20__.




             V.º B.º                                  El Secretario,
           El Alcalde,




      Fdo.: ___________                           Fdo.: ___________




                                                                Página 71 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




ACTA DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARTICIPANTES



       Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día _______ a las
____ horas, se constituye la Mesa de Contratación para la selección de los
contratistas a participar en la adjudicación del contrato de ___________________,
formada por D. ____________________________, que actuará como Presidente,
D. ______________________________________ (Secretario de la Corporación),
D. ___________________________________, (Interventor de la Corporación) y
D. _____________________________, que actuarán como Vocales, y por último
D. ______________, que actuará como Secretario de la Mesa.


       Tras la constitución de la Mesa, el Presidente acuerda proceder a examinar
formalmente las solicitudes de participación y la documentación administrativa
presentada.


       El Presidente procede a la lectura de la documentación presentada dando fe
el Secretario de la relación de documentos que figuran.


       La Mesa de Contratación a la vista de los aspectos de negociación fijados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acuerda proponer al órgano de
contratación la siguiente propuesta:


       PRIMERO. Seleccionar a los siguientes candidatos:
       1. ____________________________.
       2. ____________________________.
       3. ____________________________.
       [4._____________________________].


       SEGUNDO. Excluir a los siguientes solicitantes:
       1. ____________________________.
       2. ____________________________.


       Por las causas siguientes: _______________________________.


                                                                 Página 72 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




       TERCERO.     Invitar   a   los   candidatos   seleccionados   a   presentar   sus
proposiciones en el plazo de ___________ Transcurrido este plazo se convocará de
nuevo a la Mesa de Contratación, a las _____________ horas del día___________,
para la apertura de proposiciones.


       El Presidente da por terminada la reunión a las _____________ horas. Y
para que quede constancia de lo tratado, yo el Secretario, redacto Acta que someto
a la firma del Presidente, Vocales y los solicitantes presentes; doy fe.


               En ___________, a ___ de _____________ de 20__.




                              La Mesa de Contratación,




            Fdo.: _________________              Fdo.: _______________




            Fdo.: _________________              Fdo.: _______________




            Fdo.: _________________              Fdo.: _______________




                                                                     Página 73 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS



       Visto y analizado el expediente de contratación por procedimiento negociado
con publicidad y tramitación urgente, del contrato de obras de _______________,
así como el Acta de la Mesa de Contratación de selección de contratistas
participantes, de conformidad con el artículo 149.1 y Disposición Adicional Segunda
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,


                                             RESUELVO


       PRIMERO. Seleccionar a los siguientes candidatos:
       1. ____________________________.
       2. ____________________________.
       3. ____________________________.
       [4._____________________________].


       SEGUNDO. Excluir a los siguientes solicitantes:
       1. ____________________________.
       2. ____________________________.


       Por las causas siguientes: _______________________________.


       TERCERO. Invitar a los candidatos seleccionados a presentar sus ofertas en
el plazo de ___________. Transcurrido este plazo se convocará de nuevo a la Mesa
de Contratación, a las _____________ horas del día___________, para la apertura
de ofertas.




       Lo     manda   y   firma   el   Sr.    Alcalde,   D.   __________________,   en
______________________, a ______ de ______________ de 20__; de lo que,
como Secretario, doy fe.




                                                                      Página 74 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




   Ante mí,                                 El Alcalde,
   El Secretario,




      Fdo.: ___________                   Fdo.: ___________




                                             Página 75 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                     SELECCIÓN E INVITACIÓN A PARTICIPAR



                                                    D. ______________________________,
                                                    _________________________________
                                                      [Nombre de la empresa invitada a participar]




        Por la presente notificación y en nombre de su empresa, se le invita a
participar     en     el    procedimiento        de     contratación       de     las     obras      de
___________________, por procedimiento negociado con publicidad y tramitación
urgente, cuyo anuncio de licitación se publicó el día _______ de ________ de 20
___ en el Boletín Oficial de la Provincia de __________ y Perfil de contratante
____________________________59.


        Para participar, deberá presentar su oferta junto con los documentos que se
referencian     en    el   Pliego   de    Cláusulas     Administrativas       Particulares,     en   el
Ayuntamiento en la C/ _________________, dentro del plazo de ____________, a
contar desde el envío de la presente invitación. La proposición deberá presentarse
redactada en _________ [lengua en que deban estar redactadas, si se admite alguna otra
además del castellano].



        Los aspectos60 de negociación del contrato que se tendrán en cuenta serán
los siguientes:


        [La enumeración siguiente es a modo de ejemplo; podrán indicarse aquellos puntos
que se estimen pertinentes; los aspectos se enumerarán por orden decreciente de
importancia:




59
    En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2 (de cuantía
inferior a la indicada en los artículos 155, letra d, cuando su valor estimado sea superior a 200.000
euros), la publicidad en el Perfil de Contratante podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín
Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.
60
   Las invitaciones contendrán los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en cuenta y su
ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de importancia atribuido a los mismos, si no
figurasen en el anuncio de licitación.



                                                                                  Página 76 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       — Medida en que el contrato contribuirá al fomento del empleo
       — Precio
       — Calidad
       — Plazo de entrega
       — Costes de utilización
       — Características medioambientales
       — Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales
       — Rentabilidad
       — Valor técnico
       — Características estéticas o funcionales
       — Disponibilidad y coste de los repuestos
       — Mantenimiento.
       — Asistencia técnica
       — Servicio Postventa
       — Otras mejoras adicionales
       — Otros
       [...].



La apertura de las ofertas tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de
___________, el día __________ a las ______horas.

Se adjunta a la presente invitación un ejemplar del Pliego y copia de la documentación
complementaria.




                En ________________, a _________ de ____________ de 20___.




                                           El Secretario,




                                     Fdo. : _____________




                                                                           Página 77 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




   CERTIFICADO DE SECRETARÍA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS




      D. ____________________________, Secretario del Ayuntamiento de
_________________.


                                       CERTIFICO


      «Que durante el plazo de ________ días a contar desde el _______ de
______ de 20__, fecha en la cual se procedió a enviar la invitación para la
presentación     de   las   ofertas   relativas   al   contrato   de   obras   de
________________________, por procedimiento negociado con publicidad y
tramitación urgente, [si/no] se han presentado en tiempo y forma las siguientes
proposiciones:


          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — […]


      Resultando fuera de plazo las que a continuación se reseñan:


          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — N.º de registro de entrada: ____. Empresa: _____________.
          — […]».




      Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el
presente certificado con el V.º B.º del Sr. Alcalde, en _____________, a _____ de
__________ de 20__.



                                                                  Página 78 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




        V.º B.º                       El Secretario,
     El Alcalde,




 Fdo.: ___________                 Fdo.: ___________




                                                Página 79 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN61 DE APERTURA DE LAS
                                             OFERTAS




        Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día _______ a las
____ horas, se constituye la Mesa de Contratación para la apertura de las ofertas
del contrato de ____________________________________________________,
formada por D. ______________________________________, que actuará como
Presidente, D. ______________________________________ (Secretario de la
Corporación), D. ______________________________________, (Interventor de la
Corporación) y D. ____________________________________, que actuarán
como Vocales, y D. ____________________________________, que actuará
como Secretario de la Mesa.


        El Secretario procede al recuento de las ofertas presentadas y a su
confrontación con los asientos del libro registro, comunicando al público el número
de ofertas recibidas en forma y plazo, fuera de plazo y nombre de los candidatos.
Se invita a los interesados para que puedan comprobar los sobres presentados.


        Antes de proceder a la apertura de las ofertas (Sobres «1» Garantías,
Sobres «2» Proposiciones Económicas y Documentación Técnica y Sobres «3»
Criterios que dependan de un juicio de Valor), el Presidente invita a los asistentes a
que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mesa. No habiéndose
formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de las ofertas62, con el
siguiente resultado:




61
   La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a
tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
62
   Cuando en la adjudicación se tengan en cuenta varios criterios de valoración de las ofertas, antes de
comenzar el acto público en que se abran las ofertas económicas se dará lectura de los aspectos técnicos
de las ofertas a que se refiere la documentación contenida en el sobre núm. 3



                                                                                  Página 80 de 125
          CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
        PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


           1. ___________________________________________
           2. ___________________________________________.
           3. ___________________________________________
           4. [...].


           Tras la lectura de las ofertas se inicia la negociación en base a los aspectos
establecidos en el pliego que da el siguiente resultado_______________


           En el expediente queda constancia de las invitaciones cursadas, de las
ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo 63.


           La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación provisional a
favor de la empresa _______________________________


           El Presidente da por terminada la reunión a las __________ horas. Y para
que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la
firma del Presidente y Vocales; doy fe.


                   En ________________, a _____ de _________ de 20__.




                                       La Mesa de Contratación,




                  Fdo.: _________________                    Fdo.: _______________




                  Fdo.: _________________                    Fdo.: _______________




                  Fdo.: _________________                    Fdo.: _______________




63
     Tener en cuenta el artículo 162 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.



                                                                                      Página 81 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                    INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA




       En relación con el procedimiento para la adjudicación de la contratación, por
el Ayuntamiento de _________________, del contrato de obras consistentes en
___________________ [descripción] por procedimiento negociado con publicidad y
tramitación urgente, a petición de la Mesa de Contratación constituida en fecha
___________ y en relación con la valoración de las ofertas presentadas por los
invitados, el Técnico que suscribe


                                        INFORMA


       PRIMERO. Relación de proponentes:


       1. ___________________________________________
       2. ___________________________________________.
       3. ___________________________________________
       4. [...].


       SEGUNDO. Valoración de los aspectos de negociación:


       — Valoración Aspecto 1:
              Proponente 1: _____________ puntos.
              Proponente 2: _____________ puntos.
              Proponente 3: _____________ puntos.
              Proponente 4: _____________ puntos.


       — Valoración Aspecto 2:
              Proponente 1: _____________ puntos.
              Proponente 2: _____________ puntos.
              Proponente 3: _____________ puntos.
              Proponente 4: _____________ puntos.




                                                                  Página 82 de 125
     CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
   PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


      — Valoración Aspecto 3:
             Proponente 1: _____________ puntos.
             Proponente 2: _____________ puntos.
             Proponente 3: _____________ puntos.
             Proponente 4: _____________ puntos.


      — […]


      TERCERO. Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas por los candidatos.


Proponentes    Aspecto 1      Aspecto 2     Aspecto 3      Aspecto 4     TOTAL
     1         ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos
     2         ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos
     3         ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos
     4         ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos     ___ puntos    ___ puntos




          En _______________, a ____ de _____________ de 20___.




                                    El Técnico,




                            Fdo.: ________________.




                                                                   Página 83 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA
           FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
                                       PROVISIONAL64




        Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las ______ horas,
los miembros de la Mesa de Contratación relativa a la adjudicación del contrato de
obras      de____________________________________________                               [descripción],

formada por D. ________________________________________, que actúa como
Presidente, D. ______________________________________ (Secretario de la
Corporación), D. ____________________________________, (Interventor de la
Corporación),      D.   __________________,             que    actúan     como     Vocales,     y   D.
______________, que actuará como Secretario de la Mesa.


        A la vista del informe de valoración técnica que arroja el siguiente resultado:


        ______________.


        La Mesa lo hace suyo y propone al órgano de contratación la adjudicación
provisional a la oferta presentada por __________________________________ 65.




                  En ___________, a ___ de _____________ de 20__.




64
   La Adjudicación provisional debe efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales, contados
desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones (Artículo 9.1.a del Real Decreto- Ley
9/2008, de 28 de noviembre).
65
   De conformidad con el artículo 144.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
público, la propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada deberá motivar su decisión.



                                                                                  Página 84 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


                   La Mesa de Contratación,




     Fdo.: _________________       Fdo.: _______________




     Fdo.: _________________       Fdo.: _______________




     Fdo.: _________________       Fdo.: _______________




                                                   Página 85 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL66




        Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha __________ se aprobó
el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación del
contrato de obras de _________, por procedimiento negociado con publicidad y
tramitación urgente, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la
adjudicación del mismo67, convocando su licitación.


        Visto que con fecha ________ se publicó anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de ___________ y en el Perfil de contratante del órgano de
contratación, a fin de que los interesados pudieran presentar las solicitudes de
participación durante el plazo de _________ [mínimo cinco días] contados desde la
publicación del anuncio del contrato.


        Visto que durante la licitación se presentaron las solicitudes de participación
que constan en el expediente.


        Visto que con fecha ____________ se constituyó la Mesa de contratación, y
una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes y aplicados los
criterios objetivos de solvencia, propuso la selección de los que pasaron a la
siguiente fase, a los que se invitó a participar y a presentar sus ofertas.


        Visto que durante el plazo de ___________ desde la fecha de envío de la
invitación, se presentaron las ofertas que constan en el expediente.


        Visto que la Mesa de Contratación a la vista de las ofertas presentadas y una
vez negociados los aspectos y tras la recepción del informe de valoración técnica,
realizó propuesta de adjudicación a favor de ____________________ examinada la

66
   La Adjudicación provisional del contrato debe efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales,
contados desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
67
    Se debe tener en cuenta que la resolución de la autorización de la financiación del Proyecto por el
Fondo Estatal de Inversión Local sirve de acreditación a los efectos previstos en el artículo 93 apartados
3 y 5 de la Ley de Contratos del Sector Público, de la existencia y disponibilidad de crédito para la
ejecución de las obras.



                                                                                    Página 86 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con
lo establecido en el artículo 135.3 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,


        [En el procedimiento negociado, la adjudicación provisional concretará y fijará los
términos definitivos del contrato]


                                           RESUELVO


        PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el
contrato de obras de ______________ a la empresa _________________motivado
en68 ______________________________________, por el precio de ___________
euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido.


        SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que
no han resultado adjudicatarios.


        TERCERO. Notificar y requerir a D. ___________________, adjudicatario
provisional del contrato, para que presente, la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para
contratar, así como constituir la garantía definitiva, siendo el plazo para elevar a
definitiva la adjudicación provisional de cinco días hábiles.


        CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de _________________ y en el Perfil de
Contratante69.


        QUINTO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita
Informe-propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto.




68
   De conformidad con el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, la adjudicación provisional deberá ser motivada.
69
   De conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, en todo caso deberá de
publicarse en el Perfil de contratante la adjudicación provisional de los contratos.



                                                                               Página 87 de 125
     CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
   PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




      Lo   manda    y    firma   el   Sr.   Alcalde,   D.   __________________,   en
______________________, a ______ de ______________ de 20__; de lo que,
como Secretario, doy fe.


        Ante mí,                                                   El Alcalde,
        El Secretario,




    Fdo.: ___________                                            Fdo.: ___________




                                                                    Página 88 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                        NOTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS




                                                   D. ___________________________
                                             [Nombre y dirección del candidato o licitador]




       Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcaldía de fecha
_________, aprobatoria de la adjudicación provisional del contrato de obras de
____________________________, del tenor literal siguiente:


       «_______________» [Se transcribirá íntegramente el contenido de la Resolución].


        Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de
_________, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,   de   Régimen    Jurídico   de   las    Administraciones    Públicas    y   del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de ______________, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio.




        Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.




                                                                        Página 89 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        [A este respecto se debe tener en cuenta el Informe 18/2008, de 21 de julio, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón la
adjudicación provisional es susceptible de impugnación potestativamente a través del
recurso administrativo de reposición o de alzada, y en todo caso, directamente a través del
correspondiente recurso contencioso administrativo. Ambos recursos quedarán sometidos al
régimen previsto para cada uno de ellos respectivamente en la ley 30/1992 y en la LJCA]




                   En ____________, a ___ de ________ de 20__.




                                      El Secretario,




                             Fdo.: __________________.




                                                                        Página 90 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




               NOTIFICACIÓN AL ADJUDICATARIO PROVISIONAL




                                                    D. ___________________________
                                                     [Nombre y dirección del adjudicatario]


       Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcaldía de fecha
_________, aprobatoria de la adjudicación provisional del contrato de obras de
____________________________, del tenor literal siguiente:


       «____________________» [Se transcribirá íntegramente el contenido de la
Resolución].


       Al mismo tiempo se le requiere para que presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos
de su aptitud para contratar, así como constituir la garantía definitiva, siendo el
plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional de cinco días hábiles.


       Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de
_________, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,     de   Régimen   Jurídico   de   las    Administraciones    Públicas   y   del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de ______________, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. Cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.



                                                                        Página 91 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




       [A este respecto se debe tener en cuenta el Informe 18/2008, de 21 de julio, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón la
adjudicación provisional es susceptible de impugnación potestativamente a través del
recurso administrativo de reposición o de alzada, y en todo caso, directamente a través del
correspondiente recurso contencioso administrativo. Ambos recursos quedarán sometidos al
régimen previsto para cada uno de ellos respectivamente en la ley 30/1992 y en la LJCA]




                   En ____________, a ___ de ________ de 20__.




                                      El Secretario,




                                Fdo.: ______________.




                                                                        Página 92 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




       OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA




             Excma. [Diputación Provincial/Comunidad Autónoma] de ______________
                 [Boletín Oficial de la Provincia/Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma]
                               _______________________________________________
                                                                                [Dirección]


      Adjunto le remito anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato
de obras de _________________________ por procedimiento negociado con
publicidad y tramitación urgente, que se está tramitando en este Ayuntamiento,
con el ruego de que ordene su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
_________________.




            En _____________, a ______ de ____________ de 20__.




                                      El Alcalde,




                             Fdo.: _______________.




                                                                       Página 93 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




    ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL
                          PERFIL DE CONTRATANTE




      Por Resolución de Alcaldía de fecha _________, se aprobó la adjudicación
provisional del contrato de obras de _______________________________ lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público:


      1. Entidad adjudicadora.
             a) Organismo:
             b) Dependencia que tramita el expediente:
             c) Número de expediente:


      2. Objeto del contrato.
             a) Tipo de contrato:
             b) Descripción del objeto:
             c) Lote:
             d) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante, fecha de publicación
             del anuncio de licitación:


      3. Tramitación, procedimiento.
             a) Tramitación:
             b) Procedimiento:


      4. Precio del Contrato.
             Precio ________________ euros y _______________ euros de IVA.


      5. Adjudicación Provisional.
             a) Fecha:
             b) Contratista:
             c) Nacionalidad:
             d) Importe de adjudicación:



                                                                   Página 94 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     En _________________, a _____ de _________ de 20__.




                          El Alcalde,




                   Fdo.: _______________.




                                                   Página 95 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




          DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
       JUSTIFICATIVOS Y DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA
                           DEFINITIVA




DILIGENCIA:


      P
ar
a
h
ac
er
co
ns
ta
r
q
u
e,
co
n
fe
ch
a
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
se
re
ci
bi
er
o
n,
d
e
p



                                                  Página 96 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


ar
te
d
el
a
dj
u
di
ca
ta
ri
o
pr
o
vi
si
o
n
al
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_,
lo
s
d
oc
u
m
e
nt
os
ju
sti
fic
at
iv
os


                                                   Página 97 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


d
e
h
all
ar
se
al
co
rri
e
nt
e
e
n
el
cu
m
pli
m
ie
nt
o
d
e
su
s
o
bli
g
ac
io
n
es
tri
b
ut
ar
ia
s
y
co
n
la
S
e
g
ur
id
a
d
S


                                                   Página 98 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


oc
ial
,
as
í
co
m
o
ju
sti
fic
ac
ió
n
d
e
la
co
ns
tit
uc
ió
n
d
e
la
g
ar
a
nt
ía
d
ef
ini
ti
va
.


       D
e
lo
q
u
e
d
o
y
fe
.




                                                   Página 99 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




         En ____________ a ___ de ________ de 20__.



                   El Secretario,


           Fdo.: ___________________




                                                  Página 100 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                    INFORME-PROPUESTA DE SECRETARIA




       En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento
negociado     con   publicidad   y     tramitación   urgente    de    las     obras   de
_____________________________, en cumplimiento de la Resolución de Alcaldía
de fecha ____________ emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los
siguientes,


                           ANTECEDENTES DE HECHO


       PRIMERO. Con fecha ___________ por el ___________________ [Jefe del
Servicio de _______________________/Alcalde/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se

detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en
_____________________________________________________                       debido     a
________________________________________________________.


       Dada la característica de la obra por el ____________________ [Jefe del
Servicio de ____________/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se considera como

procedimiento más adecuado        el   procedimiento negociado con          publicidad y
tramitación urgente.


       SEGUNDO. Con fecha __________ el [Secretario/Alcalde] presentó solicitud a
través de la aplicación informática disponible en la dirección electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas acompañando a la misma los documentos
exigidos en el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre en concordancia con
la Resolución de 9 de diciembre de 2008.


       TERCERO Con fecha __________ el Secretario de Estado de Cooperación
Territorial dictó la resolución de autorización para la financiación de los proyectos y



                                                                     Página 101 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


ordenó su publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas.
[Se debe tener en cuenta que no es preciso notificación de la resolución al Ayuntamiento
solicitante y que como máximo transcurrirán 20 días desde la presentación de la solicitud
hasta la resolución]


        CUARTO. Con fecha __________ se aprobó el Proyecto de Obras de
__________ redactado por ______________, con un presupuesto que ascendería a
_______ euros y efectuado el replanteo de la obra.70


        QUINTO. Con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para
contratar.


        SEXTO Con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para
contratar.


        SÉPTIMO. Con fecha ____________ se emitió Informe por Secretaría sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato.


        OCTAVO. Por Resolución de Alcaldía de fecha _____________ se aprobó
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e
idoneidad de la contratación propuesta.


        NOVENO. Con fecha ____________, se redactó e incorporó al expediente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del
contrato.



70
   En virtud del artículo 105.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente
atribuida a otro órgano por una norma jurídica.



                                                                                 Página 102 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        DÉCIMO Con fecha ______________, se realizó por la Intervención la
retención de crédito oportuna y con fecha ____________ emitió Informe de
Intervención71 de fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes:
________________________________.                   Se    debe     tener    en    cuenta     que    el
expediente de contratación se tramita por el Ayuntamiento con cargo a la
financiación que le haya sido atribuida por el Fondo. La resolución de la autorización
de la financiación del proyecto servirá de acreditación a los efectos previstos en el
artículo 93 apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos del Sector público, de la
existencia y disponibilidad de crédito para la ejecución de las obras.


        UNDÉCIMO. Mediante Resolución de Alcaldía de fecha __________ se
aprobó el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación
de las obras consistentes en__________________________, por procedimiento
negociado con publicidad y tramitación de urgencia, asimismo se procedió a
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, convocando su licitación.


        DÉCIMOSEGUNDO. Con fecha __________ se publicó anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de ___________ y en el Perfil de contratante del
órgano de contratación, a fin de que los interesados pudieran presentar las
solicitudes de participación durante el plazo de _________ [ mínimo cinco días]
contados desde la publicación del anuncio del contrato.


        DÉCIMOTERCERO. Durante la licitación se presentaron las solicitudes de
participación que constan en el expediente.


        DECIMOCUARTO. [en su caso] Con fecha ___________ se constituyó la
Mesa de contratación, y una vez comprobada la personalidad y solvencia de los
solicitantes y aplicados los criterios objetivos de solvencia, propuso la selección de
los que pasaron a la siguiente fase, a los que se invitó a participar y a presentar
sus ofertas.


        DECIMOQUINTO. Con fecha __________, el órgano de contratación
adjudicó provisionalmente a favor de la empresa __________________________,

71
  En el supuesto de que exista en la Corporación la figura del Interventor de forma independiente de la
del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de acuerdo de resolución.



                                                                                 Página 103 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


el contrato de _____________________________ por el precio de ___________
euros y de acuerdo con las siguientes consideraciones: _____________________.


       DECIMOSEXTO. Con fecha __________, la adjudicación provisional se
notificó a todos los candidatos y se publicó en el Perfil del Contratante del órgano
de contratación [y en el Boletín Oficial de la Provincia de __________________ nº
_______ de fecha _________].


       DECIMOSÉPTIMO. Asimismo, la adjudicación provisional se notificó al
adjudicatario _____________, requiriéndole para que presentara la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva,
teniéndose en cuenta que el plazo para elevar a definitiva la adjudicación
provisional es de cinco días hábiles.


       DECIMOOCTAVO.           Con      fecha   _____________,   el    adjudicatario
__________, constituyó garantía definitiva por importe de ___________ euros y
presentó los documentos justificativos exigidos.


                             LEGISLACIÓN APLICABLE


       La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:


       — Los artículos 93,del 122 al 140 y del 153 a 162 y la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público.
       — El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
       — El Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para
atender a su financiación.
       — La Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de
solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recurso




                                                                 Página 104 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-
ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión
Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación.
        — La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


        Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el
Alcalde72 de conformidad el artículo 135.4 y con la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


        Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que
suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:


                        INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN


        PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional73 del contrato de
_____________________________________________ aprobada por Resolución
de Alcaldía de fecha _____________ y publicada en el en el Perfil del Contratante
del órgano de contratación [y en el Boletín Oficial de la Provincia de _________________
nº _______ de fecha _________].


        SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la financiación atribuida por el
Fondo Estatal de Inversión Local



72
   Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe
no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Corresponde al
Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el
apartado anterior que celebre la Entidad local.
73
   El plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional será de 5 días hábiles según el artículo
9.1.b del Real Decreto- ley 9/2008, de 28 de noviembre



                                                                                 Página 105 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        TERCERO. Notificar la adjudicación definitiva a los candidatos que no han
resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos
prestada.


        CUARTO. Notificar a _____________________, adjudicatario del contrato,
la presente Resolución y citarle para la firma del contrato 74 que tendrá lugar en
_______________________ a las __________.


        QUINTO. Publicar75 la adjudicación definitiva del contrato de ____________
en el perfil del contratante, y [en su caso publicar anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de __________ en plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de de la
presente Resolución].


        SEXTO. Presentar por vía electrónica y a través de la página www.map.es,
un certificado del Secretario del Ayuntamiento con la conformidad del Alcalde, en el
que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha en que ésta se produjo,
identidad de la empresa adjudicataria, importe por el que se adjudica el contrato,
número de personas a ocupar por las empresas adjudicatarias y la acreditación de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.


        SÉPTIMO. En el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la
adjudicación definitiva el contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio
Básico de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y

complementen las previsiones contenidas en estos. En dicho Plan se incluirán, en su


74
   De conformidad con el artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos que
celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier Registro público.
75
   De conformidad con el artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas
en el artículo 122.3 para los contratos menores, deberá publicarse en el perfil del contratante del órgano
de contratación. De acuerdo con el artículo 138.2, cuando la cuantía del contrato sea la cuantía del
contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de contratos de gestión de servicios públicos,
cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su
plazo de duración exceda de cinco años, la adjudicación definitiva deberá publicarse, además, en el
Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicación, en un plazo no
superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato.



                                                                                    Página 106 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.


       El Plan será informado por el Órgano de contratación en el plazo de cinco
días naturales sobre la procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo
máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y salud en el trabajo será de un
mes desde la firma del contrato.


       OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


       NOVENO. Remitir al [Tribunal de Cuentas/u órgano externo de fiscalización de la
Comunidad Autónoma] una copia certificada del documento en el que se hubiere

formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se
derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello,
dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.


       No obstante, el Alcalde acordará lo que estime pertinente.




             En ______________, a _____ de ___________ de 20__.




                                    El Secretario,




                             Fdo.: _______________.




                                                                    Página 107 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




      RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA




        Visto que con fecha ___________ por el ___________________ [Jefe del
Servicio de _______________________/Alcalde/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se

detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en
_____________________________________________________                      debido      a
________________________________________________________,                     Aprobado
el Proyecto y redactada la Memoria explicativa del Proyecto de Inversión de las
obras con un presupuesto que asciende a __________ euros.


       Visto que dada la característica de la obra por el ____________________
[Jefe del Servicio de ____________/Concejal Delegado/Técnico del Área/…] se considera

como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado con publicidad.


       Visto que con fecha __________ el [Secretario/Alcalde] presentó solicitud a
través de la aplicación informática disponible en la dirección electrónica del
Ministerio de Administraciones Públicas acompañando a la misma los documentos
exigidos en el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre en concordancia con
la Resolución de 9 de diciembre de 2008.


       Visto que con fecha __________ el Secretario de Estado de Cooperación
Territorial dictó la resolución de autorización para la financiación de los proyectos y
ordenó su publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas.
[Se debe tener en cuenta que no es preciso notificación de la resolución al Ayuntamiento
solicitante y que como máximo transcurrirán 20 días desde la presentación de la solicitud
hasta la resolución]


       Visto que con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para
contratar.




                                                                     Página 108 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


        Visto que con fecha ____________ se emitió Informe por Secretaría sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato.


        Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha _____________ se aprobó
iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e
idoneidad de la contratación propuesta.


        Visto que con fecha ____________, se redactó e incorporó al expediente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del
contrato.


        Visto que con fecha      __________, se realizó por el Interventor la retención de
crédito oportuna y con fecha __________ emitió Informe de Intervención76 de
fiscalización del expediente con las conclusiones siguientes: __________________.


        Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha __________ se aprobó
el expediente y los Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación de las
obras     consistentes       en__________________________,                   por     procedimiento
negociado con publicidad y tramitación de urgencia, asimismo se procedió a
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, convocando su licitación.


        Visto que con fecha __________ se publicó anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia de ___________ y en el Perfil de contratante del
órgano de contratación, a fin de que los interesados pudieran presentar las
solicitudes de participación durante el plazo de _________ [mínimo cinco días]
contados desde la publicación del anuncio del contrato.


        Visto que durante la licitación se presentaron las solicitudes de participación
que constan en el expediente.




76
  En el supuesto de que exista en la Corporación la figura del Interventor de forma independiente de la
del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de acuerdo de resolución.



                                                                                Página 109 de 125
          CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
        PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


           Visto que con fecha ___________ se constituyó la Mesa de contratación, y
una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes y aplicados los
criterios objetivos de solvencia, propuso la selección de los que pasaron a la
siguiente fase, a los que se invitó a participar y a presentar sus ofertas.


           Visto que con fecha __________, el órgano de contratación adjudicó
provisionalmente a favor de la empresa __________________________, el
contrato de _____________________________ por el precio de ___________
euros y de acuerdo con las siguientes consideraciones: _____________________.


           Visto que con fecha __________, la adjudicación provisional se notificó a
todos los candidatos y se publicó en el Perfil del Contratante del órgano de
contratación [y en el Boletín Oficial de la Provincia de __________________ nº _______
de fecha _________].


           Visto que asimismo, la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario
_____________, requiriéndole para que presentara la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, teniéndose en cuenta que el
plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional es de cinco días.


           Visto    que     con    fecha     _____________,           el   adjudicatario    __________,
constituyó garantía definitiva por importe de ___________ euros y presentó los
documentos justificativos exigidos.


           Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,


                                                 RESUELVO


           PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional77 del contrato de
_____________________________________________ aprobada por Resolución


77
     El plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional será de 5 días hábiles



                                                                                       Página 110 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


de Alcaldía de fecha _____________ y publicada en el en el Perfil del Contratante
del órgano de contratación [y en el Boletín Oficial de la Provincia de _________________
nº _______ de fecha _________].


        SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la financiación atribuida por el
Fondo Estatal de Inversión Local


        TERCERO. Notificar la adjudicación definitiva a los candidatos que no han
resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos
prestada.


        CUARTO. Notificar a _____________________, adjudicatario del contrato,
la presente Resolución y citarle para la firma del contrato 78 que tendrá lugar en
_______________________ a las __________.


        QUINTO. Publicar79 la adjudicación definitiva del contrato de ____________
en el perfil del contratante, y [en su caso publicar anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de __________ en plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de de la
presente Resolución].


        SEXTO. Presentar por vía electrónica y a través de la página www.map.es,
un certificado del Secretario del Ayuntamiento con la conformidad del Alcalde, en el
que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha en que ésta se produjo,
identidad de la empresa adjudicataria, importe por el que se adjudica el contrato,
número de personas a ocupar por las empresas adjudicatarias y la acreditación de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.



78
   De conformidad con el artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos que
celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier Registro público.
79
   De conformidad con el artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas
en el artículo 122.3 para los contratos menores, deberá publicarse en el perfil del contratante del órgano
de contratación. De acuerdo con el artículo 138.2, cuando la cuantía del contrato sea la cuantía del
contrato sea igual o superior a 100.000 euros, la adjudicación definitiva deberá publicarse, además, en
el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicación, en un plazo no
superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato.



                                                                                    Página 111 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       SÉPTIMO. En el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la
adjudicación definitiva el contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio
Básico de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y

complementen las previsiones contenidas en estos. En dicho Plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.


       El Plan será informado por el Órgano de contratación en el plazo de cinco
días naturales sobre la procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo
máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y salud en el trabajo será de un
mes desde la firma del contrato.


       OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


       NOVENO. Remitir al [Tribunal de Cuentas/u órgano externo de fiscalización de la
Comunidad Autónoma] una copia certificada del documento en el que se hubiere

formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se
derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello,
dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.


       Lo   manda    y    firma   el   Sr.   Alcalde,   D.   __________________,   en
______________________, a ______ de ______________ de 20__; de lo que,
como Secretario, doy fe.




        Ante mí,                                                    El Alcalde,
         El Secretario,




     Fdo.: ___________                                            Fdo.: ___________



                                                                    Página 112 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     INFORME DE INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN (FASE «D»)80




      AYUNTAMIENTO DE
        ____________                 PRESUPUESTO DE GASTOS                   TIPO DE INFORME
          Fiscalización                      Ejercicio 2009                     CONTRATOS/D

                                                                                   Nº Referencia:
                                                                                   Fecha:
                                  INFORME
                            EXPEDIENTE DE GASTO                                    CARACTERÍSTICAS
U. GESTORA                      PROGRAMA     Nº Referencia         Fecha           Órgano:
                                                                                   Fase del Gasto: D
TIPO DE GASTO:                                                                     Importe:
DESCRIPCIÓN:                                                                       Partida:
                                                                                   Cód. Proy.:
                                                                                   NIF/CIF:


                                 FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

Extremos a Comprobar
1. Con carácter General:
      Existencia y adecuación del Crédito
      Propuesta formulada por la Unidad Gestora responsable del Programa
      Competencia del Órgano
      Ejecutividad de los recursos que financian la propuesta
2. Fase D:

        Resolución del Órgano competente.
        Documento Contable Fase A
        Propuesta de Gasto

Resultado de la Fiscalización
        SIN FISCALIZAR
        FISCALIZADO DE CONFORMIDAD
        FISCALIZADO CON REPAROS

CONCLUSIÓN
        Se devuelve el Expediente para subsanación de errores o, en su caso, aportación de los
         documentos preceptivos
        Procede la tramitación del Expediente
        Sin efectos suspensivos, pero la Unidad Gestora debe subsanar los reparos antes de someter el
         Expediente a su aprobación
        Se suspende la tramitación del Expediente hasta que los reparos sean solventados o se resuelva
         la discrepancia planteada


                    En ___________, a ____ de ___________ de 20__.


80
   Se debe tener en cuenta que según el artículo 9.3 del Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre,
La resolución de la autorización de la financiación del proyecto, sirve de acreditación a los efectos
previsto en el artículo 93 apartados 3 y 5, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la existencia y
disponibilidad de crédito para la ejecución de las obras previstas en este Real Decreto- Ley.



                                                                                 Página 113 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                      El Interventor,




               Fdo.: ____________________.




                                             Página 114 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




                      NOTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS




                                                    D. ___________________________
                                                          [Nombre y dirección del candidato]




       Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcaldía de fecha
_________, aprobatoria de la adjudicación definitiva del contrato de obras de
____________________________, del tenor literal siguiente:


       «_________________»          [Se   transcribirá   íntegramente   el   contenido   de   la
Resolución].


       [Según el Informe 18/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, contra el acto de adjudicación
definitiva confirmatorio de la provisional, ponga o no fin a la vía administrativa no cabe
recurso alguno, siendo únicamente susceptible de revisión de conformidad con lo previsto en
los artículos 31 a 34 LCSP]




                   En ____________, a ___ de ________ de 20__.




                                      El Secretario,




                                 Fdo.: _____________.




                                                                         Página 115 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




             NOTIFICACIÓN AL ADJUDICATARIO DEFINITIVO




                                                  D. ___________________________
                                                       [Nombre y dirección del adjudicatario]




       Mediante la presente se le notifica la Resolución de Alcaldía de fecha
_________, aprobatoria de la adjudicación definitiva del contrato de obras de
____________________________, del tenor literal siguiente:


       «_______________» [Se transcribirá íntegramente el contenido de la Resolución].


       Al mismo tiempo se le cita para la firma del contrato en documento
administrativo en _______________________, el día _____________, a las
_________. No obstante podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos.


       [Según el Informe 18/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, contra el acto de adjudicación
definitiva confirmatorio de la provisional, ponga o no fin a la vía administrativa no cabe
recurso alguno, siendo únicamente susceptible de revisión de conformidad con lo previsto en
los artículos 31 a 34 LCSP]


                   En ____________, a ___ de ________ de 20__.




                                      El Secretario,


                                Fdo.: ______________




                                                                         Página 116 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




        OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
                                     [En su caso]




              Excma. [Diputación Provincial/Comunidad Autónoma] de ______________
                   [Boletín Oficial de la Provincia/Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma]
                                                                                  [Dirección]




        Adjunto le remito anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de
obras   de   _________________________            por   procedimiento      negociado     con
publicidad y tramitación urgente, con el ruego de que ordene su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de _________________.




             En _____________, a ______ de ____________ de 20__.




                                        El Alcalde,




                                 Fdo.: _____________.




                                                                        Página 117 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y EN EL
                     PERFIL DE CONTRATANTE [EN SU CASO]81




        Por     Resolución      de     Alcaldía     de    fecha     __________,         se     adjudicó
definitivamente el contrato de obras de ______________________ lo que se
publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.


        1. Entidad adjudicadora.
        a) Organismo:
        b) Dependencia que tramita el expediente:
        c) Número de expediente:


        2. Objeto del contrato.
        a) Descripción del objeto:
        b) Fecha de publicación:
        c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante; fecha de publicación del
anuncio de licitación:


        3. Tramitación y procedimiento.
        a) Tramitación:
        b) Procedimiento:


        4. Precio del Contrato.
        Precio ___________________ Euros, y _____________ euros IVA.


81
   De conformidad con el artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a las cantidades indicadas
en el artículo 122.3 para los contratos menores, deberá publicarse en el perfil del contratante del órgano
de contratación.
De acuerdo con el artículo 138.2, cuando la cuantía del contrato sea la cuantía del contrato sea igual o
superior a 100.000 euros o, en el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el
presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de
duración exceda de cinco años, la adjudicación definitiva deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial
del Estado o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las
Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicación, en un plazo no superior a cuarenta
y ocho días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato.



                                                                                  Página 118 de 125
  CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




 5. Adjudicación Definitiva:
 a) Fecha:
 b) Contratista:
 c) Nacionalidad:
 d) Importe o canon de adjudicación:
 e) Plazo de adjudicación:




      En _________________, a _____ de _________ de 20__.




                               El Alcalde,




                      Fdo.: __________________




                                                   Página 119 de 125
        CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
      PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




     OFICIO DE REMISIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR
                                             PÚBLICO82




                                                              Ministerio de Economía y Hacienda
                                                        Registro de Contratos del Sector Público
                                                                                              [Dirección]




        Con motivo de la contratación por este Ayuntamiento de las obras de
______________________________ por procedimiento negociado con publicidad y
tramitación urgente, y a fin de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 308.3
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se comunican
los datos básicos del Referenciado contrato, a los efectos oportunos.




                En _________________, a _____ de _________ de 20__.




                                              El Alcalde,




                                   Fdo.: __________________




82
  El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la
contratación pública en España y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de
la contratación pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las
obligaciones internacionales de España en materia de información sobre la contratación pública, para las
comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que estén legalmente
previstas y, en general, para la difusión pública de dicha información, de conformidad con el principio de
transparencia. Téngase en cuenta al respecto el Anexo IX del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.



                                                                                   Página 120 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




      OFICIO DE REMISIÓN AL [TRIBUNAL DE CUENTAS/ÓRGANO DE
                                                                                       83
                 FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA]




                      [Tribunal de Cuentas/Órgano de Fiscalización de la Comunidad Autónoma]
                                                                ___________________________
                                                                                               [Dirección]


        A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y como consecuencia
de     la     contratación         por      este      Ayuntamiento          de      las      obras      de
_____________________________, se le remite copia certificada del documento
en el que se ha formalizado el contrato y asimismo, se adjunta un extracto del
expediente administrativo.




                En _________________, a _____ de _________ de 20__.




                                               El Alcalde,




                                   Fdo.: __________________




83
   Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función
fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad
Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de
un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000
euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado; de 450.000 euros, tratándose de suministros, y
de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales.
   En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior se remitirá por el órgano de contratación a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado la información sobre los contratos que
reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional. Asimismo
se informará a la mencionada Junta de los casos de modificación, prórroga o variación del plazo, las
variaciones de precio y el importe final de los contratos, la nulidad y la extinción normal o anormal de los
mismos.
Las Comunidades Autónomas que cuenten con Registros de Contratos podrán dar cumplimiento a estas
previsiones a través de la comunicación entre Registros.



                                                                                    Página 121 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL




           DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS
                         POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO84




         Reunidos en _____________, a las ______ horas del día ____ de _______
                                               de 20__.


        De     una       parte,    D.    ___________________               Alcalde-Presidente         del
Ayuntamiento        de    ______________          con    D.N.I.    núm.     __________________,
asistido del Secretario de la Corporación D. _____________________ con D.N.I.
________________, que da fe del acto.


        De otra parte D. _____________________ con D.N.I. ________________ y
C.I.F. núm. _________________, vecino de _____________ con domicilio a
efectos de notificaciones en ___________________, C.P. __________________.


        La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del
contrato de obras por procedimiento negociado con publicidad y tramitación
urgente.


        Dicha adjudicación fue aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha _____
de _________ de 20___, según se desprende de los siguientes


                                         ANTECEDENTES




84
   De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, dentro de los tres
meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá
remitirse al Tribunal de Cuentas y órgano competente externo de fiscalización de la Comunidad
Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de
un extracto del expediente del que derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros,
tratándose de obras. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las
variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos
indicados.



                                                                                  Página 122 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


       PRIMERO. Con fecha __________ se redactó el proyecto de las obras de
__________ por el __________, y el estudio de seguridad y salud y fue aprobado
por Resolución de la Alcaldía de fecha ___________ y el Pliego de cláusulas
administrativas particulares, aprobado por resolución de ___________.


       [Dictada Resolución por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial con fecha
________ autorizadora de la financiación del proyecto].


       SEGUNDO. Con fecha _____________, y mediante Resolución de la
Alcaldía, se justificó la realización de las obras y se aprobó el expediente ordinario
de contratación por procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente,
de la obra _____________, se autorizó el gasto con cargo a la financiación que le
fue atribuida por el Fondo Estatal de Inversión Local y se dispuso la apertura del
procedimiento de adjudicación con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas
administrativas particulares que se consideran parte integrante del contrato.


       TERCERO. Con fecha _____________, el Alcalde adjudicó definitivamente
las obras a __________ conforme a la resolución de fecha _______________ que
transcrita literalmente dice lo siguiente:


       «_______________ [Se transcribirá íntegramente el contenido de la Resolución]».


       CUARTO.      Con    fecha   __________     y   conforme   a   la   carta   de   pago
__________, el adjudicatario ha constituido la garantía definitiva de __________
euros equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación, que no será devuelta
o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.


       Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el
presente contrato de obras, lo formalizan en este documento administrativo, con
arreglo a las siguientes


                                      CLÁUSULAS




                                                                      Página 123 de 125
       CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
     PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


          PRIMERA. D. ___________________ se compromete a la ejecución de las
obras de _____________, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas
administrativas      particulares,     que     figuran    en    el    expediente,      documentos
contractuales que adopta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja
constancia firmando en este acto su conformidad en él.


          SEGUNDA. El precio del contrato, se fija en ________ euros y ______
euros de IVA, que serán abonados al contratista dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del
contrato.


          Durante el plazo de vigencia del contrato no tendrá lugar la revisión del
precio.


          TERCERA. El plazo de ejecución es de ___________ [inferior a un año],
contados desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo que se realizará el día ___________.


          En ningún las obras podrán tener una duración superior a un año, ni ser
objeto de prórroga85.


          La fecha límite de ejecución de las obras será el 31 de diciembre de 2008.


          [Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por al que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las
condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local].




85
   Cabe la posibilidad de que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y
debidamente motivada del Ayuntamiento, otorgue una prórroga, que no podrá exceder de seis meses
cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato
hayan retrasado ésta.



                                                                               Página 124 de 125
      CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
    PUBLICIDAD CONFORME AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL


      CUARTO. D. ___________________ [en su nombre/en representación de la
empresa ___________________] presta su conformidad al proyecto técnico y al Pliego

de Condiciones que es documento contractual, firmándolo en este acto y se
somete, para cuando no se encuentre en él establecido a los preceptos de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la
Ley 30/2007; al Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se
Crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el empleo y se aprueban Créditos Extraordinarios
para atender a su financiación; y a la Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la
Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo
para la presentación de solicitudes, las condiciones para la Tramitación y la
Justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
creado por el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de noviembre; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.


         El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto,
  en el lugar y fecha al principio mencionados.




        El Alcalde,                    En representación de la empresa ________,
                               D. _________________.




Fdo.: __________________.                             Fdo.: __________________.




                                   El Secretario,




                               Fdo.: ____________.




                                                                 Página 125 de 125

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:5/27/2012
language:
pages:125