Get documents about "Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Shared by: cY4YUTd
-
Stats
- views:
- 14
- posted:
- 5/26/2012
- language:
- Spanish
- pages:
- 52
Document Sample
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
SEÑOR/ES
PROVEEDOR/ES
S/D.-
Tengo el agrado de invitarlo/s a cotizar en la:
LICITACION PRIVADA N° 8/11
CUDAP: EXP-UBA: 0061672/2011
Número original: D-61672/2011
REFERENCIA: Provisión de materiales y mano de obra especializada para la remodelación de la Cátedra de Clínica II
de Operatoria y Prótesis de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
FECHA DE APERTURA: 16 de enero de 2012 a las 10.00 horas.
LUGAR: Dirección de Compras y Licitaciones – M.T. de Alvear 2142 –Subsuelo Sector A – Cdad. Autónoma de Buenos
Aires, de Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs.
RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGO: Desde el 02/01/12 hasta el 5/01/12 antes de realizar la visita.
Si retira el pliego por Internet de las páginas web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar
o de la Facultad de Odontología www.odon.uba.ar (Administración), deberá informar el mencionado acto a la Dirección
de Compras y Licitaciones al mail compras@odon.uba.ar, o a los tel/fax 4964-1251 y/o 4964-1200 int.1128, utilizando el
texto de la página 2 del presente.
Con la confirmación de la recepción se le enviarán los archivos de los planos.
VISITA EN EL LUGAR DE REALIZACIÒN DE LOS TRABAJOS:
ÙNICA FECHA: El día 06 de enero de 2012 a las 10.00 horas, acompañados por el Arq. Jorge Segarra a cargo de la
Dirección de Servicios Generales y/o la Arq. Tamara Ivanoff del Departamento Técnico de la Facultad, y/o Arq. Antonio
Di Leva Proyectista de la Obra. Los oferentes confirmarán su asistencia previamente al tel/fax: 4964-1200 interno nº
1155 ó 1160.
Luego de realizada la misma tendrá 1 (uno) día hábil (09/01/12) para efectuar por escrito las consultas técnicas que
considere necesarias. Las mismas serán respondidas en forma mancomunada a todos los oferentes hasta el día
11/01/12.
PARA COTIZAR DEBERÁ:
1) REALIZAR LA VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
Sin otro particular, lo/s saludo atentamente.-
INTERVINO
VLD
DELIA BEATRIZ AYALA
DIRECTORA DE COMPRAS Y
LICITACIONES
En el caso que se obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Internet (página web de la Oficina Nacional
de Contrataciones o de la Facultad de Odontología) deberá enviar a la Dirección de Compras y Licitaciones a la
dirección de mail compras@odon.uba.ar o a los tel/fax 4964-1251 y/o 4964-1200 int.1128 HASTA EL 05/01/12 antes
de realizar la visita al lugar de realización de los trabajos el recibo que se adjunta a continuación. El envío de los planos
correspondientes se adjuntarán a la confirmación de recepción.
Asunto: Obtención de Pliego por Internet
Señores Dirección de Compras y Licitaciones
Me dirijo a ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución SSGP N°
2/2004, comunicándoles que obtuve de ...............................el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del siguiente
procedimiento de selección:
Tipo : Licitación Privada
Clase : Etapa única nacional
Modalidad : Sin modalidad
N°: 8
Ejercicio: 2011
Mis datos son los siguientes:
N° de C.U.I.T. :
Razón Social :
Dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás comunicaciones que deban cursarme
hasta el día de apertura de las ofertas :
Domicilio :
Teléfono/ fax :
2
Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: Licitación Privada N° 8 Ejercicio: 2011
Clase: Etapa única nacional
Modalidad: Sin modalidad
CUDAP: EXP-UBA: 0061672/2011
Número original: D-61672/2011
Rubro comercial: 72 – SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
Objeto de la contratación: Provisión de materiales y mano de obra especializada para la remodelación de la Cátedra de
Clínica II de Operatoria y Prótesis de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS
Lugar / Dirección Plazo y horario
Facultad de Odontología
Dirección de Compras y Licitaciones Desde el 02/01/12 hasta el 05/01/12
M.T. de Alvear 2142 Subsuelo sector “A”- antes de realizar la visita
(C1122AAH) Cdad. de Buenos Aires
PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar / Dirección Plazo y horario
Facultad de Odontología
Dirección de Compras y Licitaciones Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas hasta la fecha
M.T. de Alvear 2142 Subsuelo sector “A”- y hora de apertura
(C1122AAH) Cdad. de Buenos Aires
ACTO DE APERTURA
Lugar / Dirección Día y hora
Facultad de Odontología
Dirección de Compras y Licitaciones 16 de enero de 2012 a las 10.00 horas.
M.T. de Alvear 2142 Subsuelo sector “A”-
(C1122AAH) Cdad. de Buenos Aires
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Renglón Descripción
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Provisión de materiales y mano de obra especializada para la remodelación de la Cátedra de
Clínica II de Operatoria y Prótesis, ubicada en el piso 7º sectores ¨A¨ y “B” de esta Casa de
1 Estudios.
En un todo de acuerdo al ANEXO I “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y seis (6) planos.
Código de Catálogo: 3-4-9-9164
3
ANEXO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: Remodelación Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis
Facultad de Odontología – Universidad de Buenos Aires.
UBICACIÓN: Marcelo T. de Alvear 2142 – Ciudad Autónoma de Bs. As.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
La Obra de Arquitectura objeto de este Pliego de Bases y Condiciones consiste en la remodelación de un
sector del Piso 7º-Sectores “A” y “B” de la Facultad de Odontología.
El sector a remodelar incluye los siguientes locales: CLINICA de GRADO, CLINICA de POSTGRADO, con una
superficie cubierta de 340 m2.
Comprende las obras de demolición necesarias para este fin.
Comprende la ejecución de todos los trabajos, con provisión de materiales y mano de obra especializada para
las construcciones e instalaciones que se detallan en estas especificaciones y planos.
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las
instalaciones que se detallan, y planos correspondientes a todos aquellos trabajos que sin estar
específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin.
Estas especificaciones y planos que los acompañan, son complementarios, y lo exigido
en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.
En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra.
Se deberán verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o
contradicción.
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y sus
decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones, para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y demás elementos de las instalaciones que ejecute,
como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en
ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.
DESARROLLO DE LAS OBRAS
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades
administrativas que se desarrollen en el edificio.
Los trabajos a ejecutarse no deberán entorpecer el normal desarrollo administrativo de la Cátedra de CLINICA
II de OPERATORIA y PROTESIS. A tal efecto el Contratista, previo al inicio de las obras, entregará un plan de
trabajos en el que se contemple el cumplimiento de las pautas antes mencionadas.
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en los horarios
que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina.
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de funcionamiento del
edificio. Para la carga y descarga de materiales se utilizará el montacargas. No se podrán utilizar los
ascensores del edificio para carga y descarga de materiales y movimiento de personal. Todo material o
escombro que deba ser trasladado por el interior del edificio deberá embolsarse previamente, a fin de evitar
suciedad. El Contratista deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego
de terminar el acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de personal. Todo
espacio que requiera el Contratista deberá ser gestionado ante la Inspección de Obra y la Dirección de
Servicios Generales.
En caso de incumplimiento de las medidas a observar por el Contratista y detalladas precedentemente y
4
siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra paralice los trabajos hasta que se
regularice la situación, no obstante continuará el conteo del plazo.
NORMAS Y REGLAMENTOS A CUMPLIR:
Se deberán cumplir las siguientes normas y reglamentaciones:
En general: Normas IRAM y Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En particular:
a) Instalación Eléctrica: Reglamento de la A.E.A.
Para aspectos no contemplados en la misma se podrá exigir el cumplimiento de Normas NEMA – DIM
– VDE y / o IEC, últimas ediciones.
b) Instalación de Aire Comprimido: Normas ASTM – ANSI – DIN y / o ASME, últimas ediciones.
c) Instalación sanitaria: Reglamento de la Ex – O.S.N.
MUESTRAS
Previo a la iniciación de los trabajos correspondientes a este Rubro, y con tiempo suficiente para permitir su
examen, el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de
todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control
y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita ser incluidos
en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra
circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma
tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia.
En los casos que esto no fuera posible y la Inspección de Obra lo crea conveniente, se describirán en
memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos ó de cualquier otro dato que se estime
conveniente para su mejor conocimiento.
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la
Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y planos.
ESPECIFICACIONES DE MARCAS
Si las especificaciones estipulan una marca o equivalente, similar o cualquier palabra que exprese lo mismo, el
contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.
Cualquier decisión que la Dirección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el
Contratista.
PLANOS
Los planos indican en forma esquemática la posición del los elementos componentes de las instalaciones. No
representando exactamente la instalación existente, la que se determinará luego de la remoción de los solados
y contrapisos.
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de
obra ejecutivos que entregará la Empresa a la Inspección de Obra para su aprobación.
La Empresa efectuará previo al desmontaje de los equipos odontológicos un replanteo de la posición de los
mismos .Se determinarán dos ejes ortogonales a partir de los cuales se establecerá la ubicación de los mismos
con progresivas a sus ejes en ambos extremos y ángulos respecto a los ejes principales del ambiente, con los
sillones extendidos en posición horizontal.
El contratista deberá efectuar las aperturas de los solados y contrapisos descubriendo las instalaciones
existentes, efectuando un relevamiento de las mismas, eliminando todos los elementos deteriorados y en mal
estado, con uniones dudosas a la vista y determinando mediante pruebas hidráulicas y neumáticas su estado,
exponiendo las mismas a la inspección de obra para su observación, proceder antes de iniciar los trabajos a la
preparación de los planos de obra ejecutivos en escala apropiada, con las indicaciones que oportunamente
reciba de la Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de las
instalaciones. Se hará también un relevamiento fotográfico de las instalaciones, antes y después de las
intervenciones, con registro de su resolución definitiva identificada por cada número de Sillón
Odontológico y número de Suctor de aspiración.
5
El Contratista entregará Tres juegos de copias de los planos de obra y de las instalaciones, luego de la firma
del contrato, y serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para
evitar retrasos en la entrega de materiales, comienzo y finalización de los trabajos, de manera de no interferir
con retrasos, en el plan de trabajos de la Obra.
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de
apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de memorias descriptivas
parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al contratista de la
obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo
a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas se descubra,
independientemente del recibo, revisión y aprobación de planos por la Inspección de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.
Terminada la obra, el contratista suministrará un juego completo de planos en papel transparente y 3 copias,
exactamente conforme a obra, en los que detallarán la ubicación, las dimensiones y características de las
Obras realizadas.
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de cálculo
detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos y manual de instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo requieran.
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo a las reglas
del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las condiciones señaladas
y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación, sean
necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus características
constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar desconocimiento o
existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un certificado de haber realizado dicha
visita, extendida por la Dirección de Servicios Generales de la Facultad.
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros del edificio parciales, totales de las
construcciones existentes o de elementos muebles, el contratista será el responsable de su reparación o
reposición, utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.
La Facultad de Odontología se reservará el derecho de adjudicar la totalidad de los rubros o de hacerlo en
forma parcial. Pudiendo ajustar las cantidades de los distintos ítems componentes del presupuesto, tanto en
más o como en menos hasta un 20% aplicando los precios unitarios o proporcionalmente los globales, de
acuerdo a la decisión razonable de la Inspección de Obra.
De acuerdo con la Inspección de Obras y las Autoridades de la Facultad, se determinará un lugar para el
“obrador” y acopio de materiales, sobre el cual el contratista asumirá total responsabilidad. Se preverán los
accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros y los horarios que no perturben el
normal desarrollo de las actividades.
Se tomarán los recaudos necesarios para proteger los solados y escalinatas utilizados durante los trabajos.
Se deberá tener en cuenta que los trabajos no afecten el normal desempeño de las actividades de la Facultad.
Por ello la contratista deberá coordinar con las Autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra el día de
inicio de las obras, tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de materiales, uso
exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la Facultad o Cátedras
adyacentes.
Asimismo la contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, considerando todo lo
expuesto.
PLAZO de EJECUCIÓN de la obra: cincuenta (50) días hábiles.
OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista Principal, tomará a su cargo la provisión de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente
resulte necesario para la ejecución de los mismos, con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros
siguientes cuyas ubicaciones están indicadas en el Pliego de Licitación:
6
A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente:
1- TAREAS PRELIMINARES
2- DEMOLICIONES
3- ALBAÑILERIA
4- CONTRAPISOS y CARPETAS
5- SOLADOS Y ZOCALOS
6- CARPINTERIAS de MADERA y METALICAS
7- VIDRIOS y ESPEJOS
8- PINTURA
9- INSTALACION ELECTRICA y DATOS
10- INSTALACION SANITARIA
11- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
12- INSTALACIÓN DE ASPIRACION
13- REPARACIONES GENERALES
14- TRABAJOS FINALES
La Facultad de Odontología se reserva el derecho de adjudicar o no la totalidad de los trabajos, para lo cual
tomará en cuenta la oferta global y completa de cada oferente, decidiendo posteriormente el recorte que
necesite hacer de acuerdo al presupuesto disponible.
Las obras que no se adjudiquen en este llamado pueden quedar postergadas para una segunda etapa y podrán
ser adjudicadas posteriormente, con plazo propio.
ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ PROVISORIA
Toda la instalación para iluminación diurna y nocturna estará a cargo del contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del contratista la
instalación de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios de los subcontratistas.
En todos los casos el contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la Inspección las
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.
ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISORIA
La energía eléctrica, se tomará del Tablero General (Sala de Tableros) ubicado en 7º Piso, Sector “A”, estará a
cargo del contratista la provisión de tableros provisorios de Obra y tendido de líneas provisorias, caja de toma
monofásicos y trifásicos, bocas y artefactos de iluminación
RUBRO 1: TAREAS PRELIMINARES
Item 1 - PLANOS DE “PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA”
Item 1.1 Planos de “proyecto ejecutivo de obra” a presentar a la FACULTAD DE ODONTOLOGIA
La Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos que
7
integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general.
Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas
de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas.
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las construcciones e instalaciones de todos los rubros que
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre
ellas.
Realizará el proyecto ejecutivo de los trabajos que se prevean para la obra: planos de arquitectura, detalles,
instalaciones, carpinterías, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del correspondiente
contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto de realizar la
documentación descripta, lo que no significa la entrega del terreno o lugar de las obras, y/o el arranque
(acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra.
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por la
Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de: ( deberán entregarse, a los 30 días, del comienzo de
obra como máximo) días corridos, del efectivo comienzo de la obra y plazo para la misma.
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes y sus
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no contemplados en los
planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura de la obra, que puedan
representar futuros conflictos, demasías y/o economías en la obra.
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse salvado con la
ejecución de los planos ejecutivos de obra.
Los planos ejecutivos de obra se entregarán en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco, un juego en
color en papel transparente y un ejemplar en soporte magnético reproducible.
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la validez de
estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su coincidencia con lo
realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra.
Ítem 1.2 – Obrador:
Se utilizará como obrador un local existente en el piso, que la Dirección de
Obra determinará, el mismo se utilizará como oficina técnica tanto para la empresa como para la Inspección de
obra, con la incorporación de 2 armarios con cerradura para el guardado de planos y carpetas
(1,20x0,50x1,90m), 2 escritorios 1,20x0,70m y 4 sillas operativas rodantes, una computadora con procesador
core II duo, más impresora color A3. El personal del contratista utilizará los baños públicos existentes. Se le
asignará a la empresa un depósito seguro para elementos y materiales de valor, dentro de los locales de la
Cátedra.
Ítem 1.3 - Provisión y Colocación de Defensas y Protecciones:
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que garanticen la
seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio terceros, en el ámbito de las obras a ejecutar. Se
incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó móviles que fueran necesarios para la adecuada
realización de los trabajos.
Ítem 1.3.1 - Durante los trabajos de reparación de las carpinterías existentes Ve.1 a Ve.14 se deberán cerrar
con bastidor de madera y film de polietileno de 200 micrones.
Ítem 1.3.2 - Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas linderas al
área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo.
RUBRO 2 - DEMOLICIONES
Ítem 2.1- Demoliciones y Extracciones:
Será por cuenta de la contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición y extracción, de todo aquello
que sea necesario por exigencias del proyecto. La contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas
técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con las
Ordenanzas Municipales, de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Odontología y se hará
directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.
Se desmontarán o reformarán todas las instalaciones y elementos que interfieran en el desarrollo del proyecto
y/o de las instalaciones a montar y toda obra que a juicio de la Inspección de Obra sea necesaria.
8
Se removerá el solado cerámico existente en su totalidad.
Se removerán las carpetas y contrapisos necesarios para descubrir las instalaciones existentes, realizar las
modificaciones y las instalaciones nuevas.
Los muebles y equipos son propiedad de la Universidad de Buenos Aires –Facultad de Odontología, por lo
tanto los mismos se removerán y se transladarán a depósitos de la misma, ubicados en los subsuelos, salvo
otra indicación expresa.
Sillones Odontológicos a transladar: S.1 a S.45. Cantidad: 45.
Todos los elementos desechados provenientes de las demoliciones y extracciones, quedarán en poder del
contratista y serán retirados de la obra a su exclusivo cargo.
Este ítem incluye la demolición y remoción de pisos y carpetas en los sectores indicados en el plano, poniendo
especial cuidado para no dañar elementos existentes que no van a ser renovados.
Item 2.2 Varios:
Se procederá a identificar todas las cañerías suspendidas, embutidas, etc con la colaboración del personal de
la Facultad y de la Inspección de Obra a fines de saber cuáles están en uso. Aquellas que estuvieren en
desuso deberán retirarse.
Efectuadas las aperturas y al quedar al descubierto las instalaciones (aire comprimido, agua, aire comprimido
,desagues y alimentaciones eléctricas, se procederá con la Dirección de Obras a efectuar las pruebas que
correspondan a los efectos de corroborar la no perdida en las mismas .De existir se procederá a la reparación y
adaptación a la distribución y adaptaciones según proyecto.
Se retirarán las cañerías en desuso, como así también toda la instalación eléctrica a renovar.
RUBRO 3- ALBAÑILERIA
GENERALIDADES
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece este pliego y a las
prescripciones del Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Item 3.1- Morteros y Hormigones No Estructurales
Salvo autorización en contrario de la Dirección, deberán ser preparados por medios mecánicos (mezcladoras u
hormigoneras).-
La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será en general superior al 20% del volumen
de la mezcla, debiendo el Contratista realizar pastones de prueba.
Al agua de la mezcla se adicionara ligante y puente de adherencia (Procem Latex-BASF)
Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición
granulométrica de áridos del Reglamento técnico del G.C.B.A.
El hormigón elaborado se ajustará a la Norma IRAM 1666.-
RUBRO 4 - CONTRAPISOS y CARPETAS
Item 4.1- Reparación y Relleno De Contrapiso Existente:
Se repararán y nivelarán luego de ejecutar las Instalaciones embutidas en el mismo.
Item 4.2- Carpeta de Nivelación
Sobre todos los contrapisos se realizará una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 3cm. de espesor
con hidrófugo* incorporado, se incorporará a la mezcla, fibras sintéticas de POLICEMENTO, largo 13mm
(antifisuración).
.
* El hidrófugo a utilizar será OmicronBASF en una proporción del 1% de peso del cemento ( 0.5kg x bolsa
de 50kg).
RUBRO 5 - SOLADOS y ZOCALOS
GENERALIDADES
9
La Inspección de Obra señalará en cada caso las superficies irregulares de los solados, dispuestos según las
pendientes, alineaciones y niveles.
Los solados se ejecutarán de acuerdo a lo indicado, en los planos respectivos, debiendo la contratista ejecutar
muestras de los mismos para la aprobación de la Inspección de Obra.
Se deberán ejecutar juntas de dilatación de cada 3,60 m, se utilizarán perfiles para junta de dilatación JOINT-
ATRIM códigos 1855 y 1865, se conformará la distribución con la Inspección de Obra.
En las juntas de dilatación existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirará el material de
relleno existente y se las reconstruirá con mortero de cemento con el intercalado de una placa de poliestireno
de 25 mm de soporte, la misma se retirará luego del fragüe del mortero . Las mismas se rellenarán con un
soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con sellador poliuretánico – caucho sintético –
Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. Sobre las mismas se colocarán tapajuntas de aluminio con
ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- código 2382- color
plomo mate.
Los pisos de cerámico se asentarán con adhesivo impermeable especial para grandes piezas y las juntas se
tomarán con pastina al tono del cerámico colocado.
Las juntas de los cerámicos se ejecutarán con el mínimo espesor necesario = 0,5 mm
Item 5.1 – Solado: Porcelanato pulido espejo y rectificado 60x60x1 cm - con tratamiento Super Gloosy: anti
mancha–color gris o beige– calidad primera certificada.
Colocación: según Norma IRAM 12575.
La empresa proveerá 20 m2 de este solado para futuros cambios o reparaciones.
Lo depositará en el local que la Cátedra ó la Facultad designe.
Item 5.1.1 - Base: debe estar totalmente curada (14 días, respetar los tiempos de fragüe), limpia, seca, nivelada
y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre.
Item 5.1.2. - Identificación de los revestimientos cerámicos: las cajas de los revestimientos cerámicos
porcellanato deben contener la información más relevante del producto -calibre, tono, calidad, fecha y hora de
clasificación (partida)-. Le cabe a la empresa verificar los envases para evitar la mezcla indebida de piezas
cerámicas e inspeccionar las cajas para asegurarse su conformidad y si corresponden al calibre, tono y calidad
deseado. Se deberá respetar el mismo tono y calibre. Otro dato importante es tener presente el cálculo del
material necesario, sin olvidarse de eventuales pérdidas, desperdios y recortes en el revestimiento.
Item 5.1.3. - Morteros adherentes: (1) Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a
los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas (2) Para la elección del
mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento. (3) Respetar a su vez los
tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificación de agua recomendada por cada fabricante y la cantidad de
kg/m2. Utilizar llana de 12 mm para placas de 60x60. Para lograr máxima adherencia se recomienda un doble
untado en las placas.
Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación.
Item 5.1.4. - Juntas: Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas ó
separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos.
Juntas entre paños: se generaran paños de 13 m2 (3,60x3,60). Se utilizarán perfiles para juntas de dilatación
JOINT-ATRIM códigos 1855 y 1865, se conformará la distribución con la Inspección de Obra. Se presentará el
plano correspondiente de colocación.
Estas tomarán las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas entre el pavimento-
adhesivo-soporte. y provoquen su desprendimiento.
Respetar juntas de dilatación perimetrales, la unión de solado con el muro y banquinas, ancho no inferior a 8
mm, verificando que queden libres de cemento, pegamento u otro material rígido, rellenar con sellador
poliuretanico – caucho sintético – Sika-flex 221, o equivalente de más calidad . La profundidad de las mismas
deberá alcanzar el soporte del revestimiento.
Las mismas se ocultarán bajo el zócalo que se colocará posteriormente a el rellenado de las juntas.
En las juntas de dilatación existentes estructurales del edificio espesor= 25 mm, Se retirará el material de
relleno existente y se las reconstruirá con mortero de cemento con el intercalado de una placa vertical de
poliestireno de 25 mm de soporte, la misma se retirará luego del fragüe del mortero . Las mismas se rellenarán
con un soporte de compriban embreado y en sus ultimos 15 mm con sellador poliuretánico – caucho sintético –
Sikaflex 221, o equivalente de más calidad. Sobre las mismas se colocarán tapajuntas de aluminio con
10
ranurado antideslizante de ancho: 38 mm, plana y espesor minimo; 0-1,5-0 mm. ATrim- código 2382- color
plomo mate.
Item 5.1.5. - Material para la toma de juntas de colocación: serán de calidad y que obedezcan a los requisitos
de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado klaukol (pastina fluida) o equivalente de
mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y
removible.
Item 5.1.6. - Mano de obra especializada: utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar
asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llana) con taco de madera
o martillo de goma.
Item 5.1.7- Condiciones climáticas: se deberá tener en cuenta la temperatura de trabajo para garantizar una
buena colocación. Temperaturas altas e incidencia de vientos van a influir en la humedad de la base y en el
tiempo abierto de los morteros adherentes industrializados y como consecuencia en el número de piezas
colocadas por tramo de mortero adherente.
Item 5.1.8 - Se deberá pedir a la Inspección de Obra la aprobación de estos materiales por escrito, antes de
proceder a la colocación del solado.
Item 5.2- Zócalos: se colocarán zócalos de 10 cm de altura x 60 cm de largo, del mismo material del solado.
Con cortes perfectos sin saltaduras y con el canto rectificado hacia arriba.
Item 5.3- Solias Y Umbrales:
Se colocarán entre solados de distinto material. Serán de granito Gris Mara, o de color acorde a los solados
lindantes. Espesor 2 cm
El ancho definitivo de las solias será el mismo del muro entre los cuales sean colocadas. El largo será acorde
con el ancho definitivo del vano.
RUBRO 6 - CARPINTERIA METALICA y MADERA
GENERALIDADES:
Las estructuras que constituyan la carpintería metálica serán realizadas según las reglas del arte, de acuerdo a
los planos adjuntos, éstas especificaciones, y las órdenes de servicio, que al respecto se impartan.
Las chapas a emplear serán de Acero de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole.
Todos los marcos contarán con un mínimo de tres grapas en cada jamba lateral la cual estará perfectamente
soldada al marco.
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes de los planos, los que deberán
ser verificados por el contratista, antes de la ejecución de esas estructuras.
El montaje del armazón se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista principal.
Será obligación del contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Dirección de la colocación
exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje.
Será también por cuenta de el contratista, estando incluido en los precios unitarios respectivos, el trabajo de
abrir los agujeros o canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir, las piezas o estructuras de hierro, como
así también, cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de cemento portland y arena de grano grueso
(proporción 1:3). Queda claramente establecido, que constituye una obligación de el contratista controlar las
cantidades y dimensiones de las estructuras contenidas en la documentación oficial (documentación técnica),
verificándolas en obra o sobre los planos, no obstante estar consignadas en las planillas de carpintería
metálica.
MATERIALES:
Se utilizarán materiales que cumplan con las normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
(IRAM).
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exento de sopladuras o impurezas,
tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.
11
INSPECCIONES
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras de hierro
y/o aluminio y desechará aquéllas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas.
HERRAJES
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en las planillas
correspondientes y en estas especificaciones.
En todos los casos el contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la muestra de los herrajes
que debe colocar.
TRATAMIENTO ANTIOXIDO
Previa autorización de la Dirección, se dará en el taller una mano de pintura antióxida, sin mezcla de materiales
colorantes, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.
Las partes que deban quedar ocultas, llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de ésta pintura, se
quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con desoxidante, desfofatizante ”
Sanafer”.
Con las carpinterías existentes se procederá previamente a eliminar las capas de pintura antiguas, aplicar
sobre la chapa desoxidante, luego 2 manos de convertidor de oxido, y finalmente 3 manos -mínimo- de
terminación con esmalte sintético Kem Glo SW, a satisfacción de la Inspección de Obra.
REJILLAS DE VENTILACIÓN
Se ajustarán a las disposiciones municipales.
Item 6.1 – Reciclaje de Ventanas Existentes
Tipo: Ve.1 a Ve.14
Se eliminarán partes corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes.
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las dos hojas
proyectantes superiores.
Se removerán íntegramente todas las capas de pintura antiguas y la masilla de fijación de los vidrios, con
removedor gel (o soda cáustica, kerosén, aguarrás para la masilla), hasta llegar a la chapa/perfiles original, se
les aplicará dos manos de desoxidante hasta eliminar todo vestigio de óxido, pintura, masilla, etc. Se las lavará
con agua, para retirar los restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de óxido sintetico, blanco.
Se terminarán con un mínimo 3 manos de esmalte sintetico KEM GLO SW blanco, a satisfacción de la
Inspección de obra.
VIDRIOS: Se retirarán todos los vidrios y toda la masilla antigua, se cubrirán provisoriamente los vanos con
bastidores montados con polietileno de 200 micrones, para impedir el ingreso de agua de lluvia durante el
reciclaje de las aberturas y hasta que se coloquen y sellen los vidrios en su totalidad.
Los paños de vidrio de todas las carpinterías se reemplazarán por vidrios transparentes Float laminado 3+3,
color gris arquitectura (ambos vidrios) u otro color a elección del comitente.
Sellar rejillas de ventilación superiores con sellador de poliuretano de un componente Sika Flex o equivalente
de superior calidad, se colocará una placa de 15 mm de poliestireno densidad 30 kg/m3, se colocará una tapa
20x140 cm de chapa BWG Nº 18, fijación con tornillos Philips.
Se colocarán burletes en todo el perímetro de las hojas para asegurar una correcta hermeticidad de las mismas
ante las filtraciones de aire exterior. Los mismos serán de neopreno, llenarán todo el espacio necesario para
impedir la infiltración de aire exterior, se vulcanizarán sus uniones e ingletes, se colocarán con adhesivos libres
de tolueno.
Estos tratamientos se aplicarán tanto a las partes exteriores como a las interiores, colocando las protecciones
convenientes para no afectar a terceros.
Se sellará con SIKAFLEX o equivalente de calidad superior, todas las uniones entre muros exteriores y
carpinterías existentes y nuevas.
Item 6.2- Reciclaje Puertas Existentes
Ítem 6.2.1 Tipo Pe5 de una hoja y Pe2-Pe3-Pe4-Pe6 de doble hoja.
Se deberán numerar marcos y hojas, según la numeración indicada en el Plano de Arquitectura.
Las mismas se reacondicionarán según el siguiente detalle:
12
a) Marco: Tapar agujeros de pestillo y pasante con chapa calibre 14 idem existente
soldada, perforar para pestillo cerradura pomo
Se lavarán a fondo con removedor, eliminando todas las capas de pintura existentes
+ aplicación desoxidante + aplicación de convertidor de oxido + pintura de
terminación Kem glo SW, mínimo 3 manos a satisfacción de la Inspección de Obra.
b) Hoja: Se deberá reparar la estructura de la hoja.
Se reemplazarán y ó repararán los parantes partidos.
Se repararán los terciados deteriorados.
Se eliminarán las cerraduras existentes y se rellenarán los huecos
resultantes con maderas encoladas similares a la existente.
Se ajustará la hoja al marco de manera de quede alineada y aplomada, se
eliminará todo defecto de trasforado.
c) Paños fijos de vidrio (50x80cm): Se reemplazará el vidrio existente por vidrio laminado 3+3 transparente o
translucido a determinar por el comitente
d) Terminación: Pintura esmalte sintético satinado Kem glo SW en todas sus caras y cantos, mínimo 3 manos a
satisfacción de la Inspección de Obra.
e) Herrajes:
Se colocará cerradura de Pomo tipo Schlage de Acero Inoxidable, modelo Ply, con llave de ambos pomos.
Altura de colocación cerradura 1,00 m
Cierra puerta PFW 2504-Yale-Trial o equivalente
RUBRO 7 - VIDRIOS y ESPEJOS
7.1 - Vidrios en puertas Pe2-Pe3-Pe4-Pe5-Pe6
Se colocarán vidrios Float laminados de 3+3 mm de espesor, transparentes ó translucidos.
7.2 - Vidrios en ventanas Ve1 a Ve14
Se colocarán vidrios Float laminado de 3+3 mm color gris arquitectura.
RUBRO 8 - PINTURA
Generalidades:
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. lijándolas prolijamente y preparándolas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de enduido y pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El contratista notificará a la Dirección sin excepción cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que se determinarán en
cada caso y por escrito sin cuya nota no tendrá valor al trabajo realizado, se dará la última mano después que
todos los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.
Las pinturas serán de primera calidad de marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades.
El contratista entregará muestras a la Dirección para su elección y su aprobación. Los productos que lleguen a
la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Dirección quien podrá requerir
del contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
En todos los casos la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se deberá respetar las indicaciones del
fabricante.
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su
aplicación.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificación de la
Inspección de Obra referente a la previa aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente de rechazo.
Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies
13
salvando con masilla o enduído toda irregularidad.
Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los
pisos, umbrales, con lonas, arpillera, polietileno, que el contratista proveerá a tal fin.
Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado y/ ó
rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc., luego se
aplicará Imprimación Fijadora al agua.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas manos, de
manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se eliminarán las
ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se ejecutará nuevamente a
satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar 8hs., se lijará en seco entre las distintas manos de enduido y luego se aplicará un mínimo de
tres (3) manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico
impermeable, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
Entre cada mano de pintura se efectuaran los retoques necesarios de las irregularidades que se detecten luego
que la Inspección de Obra realice su revisión.
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es título ilustrativo.
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. La
contratista corregirá los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado
por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Dirección podrá exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio
considere oportuno.
Item 8.1- Pintura De Paredes Interiores Látex acrílico impermeable
En locales Clínica de Grado y Clínica de Post Grado
Sobre paredes con terminación de revoque fino, rasqueteado a fondo, aplicar fijador, aplicar 3 manos enduído,
lijado entre manos, y como terminación tres manos de pintura látex acrílico impermeable, color blanco, tipo
Recuplast -frentes Impermeable o equivalente.
Para la aplicación de los procedimientos, se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, luego se
aplicará Imprimación Fijadora al agua.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas manos, de
manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se eliminaran las
ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a
satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar mínimo 8hs entre capas de enduído, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico impermeable,
hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
Item 8.2 – Pintura De Cielorrasos Látex acrílico impermeable:
En locales Clínica de Grado y Clínica de Post Grado
Sobre paredes con terminación de revoque fino, rasqueteado a fondo, aplicar fijador, aplicar 3 manos enduído,
lijado entre manos, y como terminación tres manos de pintura látex acrílico impermeable, color blanco, tipo
Recuplast -frentes Impermeable o equivalente.
Para la aplicación de los procedimientos, se deberá limpiar a fondo el paramento por medio de cepillado, lijado
y/ ó rasqueteado, eliminando toda la pintura antigua resquebrajada, desprendida, en mal estado, etc, luego se
aplicará Imprimación Fijadora al agua.
Se dejará secar 8hs. mínimo y se ejecutará el enduído, mínimo 3 manos, se tonalizarán las distintas manos, de
manera de poder detectar las distintas manos aplicadas. Mediante este procedimiento se eliminaran las
ondulaciones originadas en el enlucido, de no ser posible se removerá el enlucido y se ejecutara nuevamente a
satisfacción de la Inspección de obra.
Se dejará secar mínimo 8hs entre capas de enduído, se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de tres (3)
manos o la cantidad de manos suficiente a satisfacción de la Inspección de obra, de látex acrílico impermeable
“ Recuplas Impermeable Frentes”, hasta que la superficie quede perfectamente terminada.
14
Item 8.3 – Pintura de la Carpintería Metálica:
Para la pintura de la carpintería metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o exterior.
En el caso de carpinterías existentes se retirarán los herrajes, los mismos se limpiarán y se reacondicionarán
para su perfecto funcionamiento, si son irreparables se deberán reemplazar por nuevos herrajes.
Se eliminarán parte corroídas y se reemplazarán por materiales similares a los existentes.
Se repararán ó cambiarán mecanismos de accionamiento para la correcta apertura de las mismas.
Se las lavará íntegramente hasta retirar todas las capas de pintura viejas, con removedor gel, hasta llegar a la
chapa original, se les aplicará dos manos de desoxidante “Sanafer”. Se las lavará con agua, para retirar los
restos de desoxidante. Se aplicará 2 manos de convertidor de oxido, blanco. Terminación mínimo 3 manos de
esmalte sintético Kem Glo SW color blanco, a satisfacción de la Inspección de Obra.
Item 8.4 – Pintura De Carpintería De Madera:
Se lijarán las superficies perfectamente, previamente se lavarán a fondo eliminando todo resto de pintura,
eliminando especialmente la porosidad y defectos de todas sus caras y tapacantos. Se aplicará una mano de
fondo para madera, luego se masillarán todos los defectos y marcas, lijado, se aplicarán 3 manos de enduído
como mínimo, con lijado entre manos.
Terminación mínimo 3 manos de esmalte sintético Kem Glo SW color blanco, a satisfacción de la Inspección de
Obra.
RUBRO 9 - INSTALACION ELECTRICA y DATOS
CONDICIONES GENERALES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:
Comprenden los trabajos necesarios para la instalación de 45 Equipos Odontológicos, se ubicaran en la
posición que actualmente ocupan los Equipos Odontológicos existentes, se deberán reubicar las conexiones de
las cajas de piso existentes a las cajas de piso de los equipos nuevos.
Efectuadas las aperturas y al quedar al descubierto las instalaciones (, alimentaciones eléctricas), se
procederá con la Dirección de Obras a efectuar las pruebas que correspondan a los efectos de
corroborar la no perdida en las mismas .De existir se procederá a la reparación y adaptación a la
distribución y adaptaciones según proyecto.
1) Alimentaciones Sillones Odontológicos: Se deberán reemplazar el cableado de alimentación
de los equipos desde la caja de piso hasta los tableros TS.5 a TS.18 exsistentes de
alimentación correspondiente (2x2,5 mm2+ tierra) caño pvc 19 mm, a una distancia que varia
de 2 a 6 metros. Implicará la extensión y reubicación de la cañería. Cantidad= 45 sillones
odont°. Consumo por equipo= 1500 w – factor de simultaneidad 30%- Tableros existentes: no
se modifican
2) Alimentaciones Suctores:
a= Tablero general existente TG.2
a.1- agregar línea de alimentación desde tablero principal Sector B - 4x6mm2
a.2- agregar en TG.2 => 2 térmicas 4x25A para alimentación.>TS.20 y TS.21
b= TS.3 existente: agregar 2 diferenciales de 2x16A
c= TS.4 existente: agregar 2 diferenciales de 2x16A
d= TS.20 nuevo=
d.1- térmica 4x25A + 2 diferenciales de 2x16A+ reserva
d.2- Línea de alimentación desde TG.2= 4x4mm2
e= TS.21 nuevo=
e.1- térmica 4x25A + 2 diferenciales de 2x16A+ reserva
e.2- Línea de alimentación desde TG.2= 4x4mm2
f- Las alimentaciones desde los diferenciales hasta los Suctores de ejecutará
con caño de acero rígido 25 mm, hasta una caja de pase hermética externa, y el
enlace con el Suctor con cañerías flexibles de corrugado pesado 19mm, cables
de alimentación 2x2,5 mm2 + T – consumo por Suctor= 1384 w- simultaneidad=
100% - cantidad suctores= 8.-
15
3) Retornos de Succión: Se ejecutará en caños de pvc rígido curvable de diámetro interior 19
mm, con retornos de cables 3x1,5 mm2, desde cada uno de los Sillones Odontológicos
(cant=45), hasta los Suctores (cant=8).
4) DATOS - Bandeja Portacables de Electricidad y de Datos -suspendida de 300x50mm.
5) DATOS - Canalizaciones para cableado de monitores: Se ejecutará una cañería de pvc rígido
curvable diámetro interior 25 mm, desde cada uno de los Sillones Odontologicos
(cantidad=45), hasta las cajas de los NODOS de DATOS (cant=7)
6) DATOS - Canalizaciones Conexión entre NODOS y BANDEJA: Se ejecutarán dos (2) bajadas
en caños de Acero semipesado rígido diámetro interior 32 mm,
desde la BANDEJA suspendida hasta las cajas de pase de los NODOS de DATOS.
Cantidad= 7 bajadas x 2 caños cada una.
El contratista, proveerá todas las instalaciones necesarias para la colocación de los equipos provistos
por el comitente. No pudiendo alegar desconocimiento sobre los requerimientos necesarios para
instalar los mismos.
Este Rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra
especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos
aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones
y/o planos, sean necesarios para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan
librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional.
Deberán considerarse incluídos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones
proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuación:
- La apertura de canaletas en muros, contrapisos, losas, etc. ejecución de nichos para alojamiento de
accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos
trabajos.
- La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros, cajas de
conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y características.
- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, cajas de
distribución, dispositivos de protección y seguridad,
etc., en general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación
eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminación y el perfecto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines.
- Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos.
- Se tendrán en cuenta las reglamentaciones de la Compañía proveedora de energía, con respecto al factor de
potencia a cumplir por la instalación, debiendo considerarse incluída la provisión e instalación de todo elemento
necesario para el cumplimiento de tales fines.
- Deberá el contratista verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y
Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención a la Inspección de Obra, sobre
cualquier error, omisión o contradicción.
La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección de Obra y sus
decisiones son terminantes y obligatorias para el contratista.
- Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios
en la obra, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.
16
REGLAMENTOS A CUMPLIR
Se respetarán todas las reglamentaciones expuestas en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires, Normas IRAM, Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, disposiciones del ENRE y
Empresa proveedora de Energía.
Donde no alcancen las citadas normas regirán las V.D.E., D.I.N., I.E.C., N.E.M.A. y/o C.E.I.
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las
Especificaciones y planos, el contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las
dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitación de las instalaciones.
INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES
La posición de las instalaciones nuevas indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta se
determinará con la apertura de solados y contrapisos existentes, el Contratista consultará a la Inspección de
Obra, procediendo conforme a las instrucciones que ésta última imparta.
En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar, impidan cumplir
con las ubicaciones indicadas en los planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección de Obra
determinará las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, los que no significarán costo
adicional alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser éstas
necesarias, el contratista las habrá tenido en cuenta previamente en la formulación de su presupuesto.
Efectuadas las aperturas y al quedar al descubierto las instalaciones (aire comprimido, agua, aire
comprimido ,desagues y alimentaciones eléctricas, se procederá con la Dirección de Obras a efectuar
las pruebas que correspondan a los efectos de corroborar la no perdida en las mismas .De existir se
procederá a la reparación y adaptación a la distribución y adaptaciones según proyecto.
AYUDA DE GREMIOS
Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, como ser:
perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o instalaciones, etc.,
quedan a exclusivo cargo del contratista. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar
en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y
materiales de igual o superior calidad a los existentes.
Asimismo, el contratista será responsable por los daños causados a otros gremios mientras ejecuta sus
trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el contratista,
a su cargo y en la forma que indique la Inspección de Obra
MUESTRAS
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como máximo a los quince
(15) días corridos a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite), el contratista someterá a la
aprobación de la Inspección de Obra: tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluídos en el muestrario, deberán ser
remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su Dirección
y sirvan como punto de referencia.
En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas detalladas.
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la
Inspección de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos
técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.
17
GARANTÍA DE LA INSTALACIÓN
El contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderá sin cargo a todo
trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un año (12
meses) de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalación antes
de la recepción total, el período de garantía para esa parte comenzará a contar desde la fecha de puesta en
servicio.
Item 9.1 - Memoria Técnica Y Planos
Memoria técnica:
El contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, para su aprobación
por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a ejecutar, la que deberá incluir:
- Cálculo de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, de alimentación de tableros
general y seccionales. Este cálculo incluye la verificación dimensional de todo el cableado a realizar y verificar
los circuitos existentes que tengan agregados o modificaciones.
- Todos los cálculos específicos solicitados en los ítems correspondientes.
- El contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria técnica, la que deberá
incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen de los datos utilizados para la
realización de los mismos. Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de
maniobra y protección dados en estas Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el
contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la
Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de la instalación.
Planos:
Los planos que acompañan estas Especificaciones indican en forma esquemática la posición de los elementos
componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente
establecida en los planos de obra/ejecutivos. En particular, la instalación de centros de cajas de piso de
equipos odontológicos.
El contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala apropiada para su óptima
visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la
ubicación exacta de todos los tableros, cañerías, cajas de empalme o derivación y demás elementos de la
instalación
Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el contratista, para ser sometidos a la
aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la
entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra.
Además la Inspección de obra podrá en cualquier momento solicitar al contratista la ejecución de planos
parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a
instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o
dibujos explicativos.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de Obra, no releva al
contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se
haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista
apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la
Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u
ordenadas por la Inspección de Obra.
Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en computadora.
En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar convertible
a la misma. Para los planos, se deberá utilizar AutoCAD R14 como mínimo. Junto con los planos se
entregarán los Cd correspondientes.
18
Ítem 9.2 - Tableros Principales, Generales y Seccionales -
Ítem 9.2.1- Tablero Principal Existente Sector “B”
Se incorporará al mismo una llave Termomagnética tetrapolar por la incorporación de mayor carga incorporada.
Ítem 9.2.2- Tablero General 2 existente – agregar 2 térmicas de 4x25A (para: TS20 y TS21)
Ítem 9.2.3- Tablero Seccional existente TS.3 – agregar 2 diferenciales de 2x16A
Tablero Seccional existente TS.4 – agregar 2 diferenciales de 2x16A
Tablero Seccional nuevo TS.20 = 1 térmica de 4x25A + 2 diferenciales de 2x16A
Tablero Seccional nuevo TS.21 = 1 térmica de 4x25A + 2 diferenciales de 2x16A
,serán de gabinetes exteriores de PVC ídem existentes scame-rocker o
equivalente de mayor calidad.
Los gabinetes de los tableros TS.20 y TS.21 serán construidos PVC Auto extinguible. IP65- Idem existentes.
El gabinete será provisto de los elementos de soporte y fijación de los accesorios que van en su interior. Se
colocará salvo indicación en contrario, con su borde superior a 1,80 sobre nivel de piso terminado, verificar e igualar
altura con los existentes.
Poseerá contratapa calada que oculte los cables de conexionado y deje visibles solamente las palancas de
accionamiento de los interruptores. Con puerta final transparente.
Llevará borneras adecuadas para la conexión de los conductores de salida de los circuitos. Los cables de conexión
interna se identificarán mediante anillos numerados y tendrán colores convencionales.
Junto a cada interruptor se colocará un indicador numerado y sobre el interior de la puerta un una cédula de
dimensiones adecuadas en el que se colocará un plano, con indicación de los circuitos alimentados con la
numeración correspondiente.
El contratista presentará juntamente con los planos de detalles constructivos del tablero, las planillas de circuitos
con todos los datos de interruptores, ramales y cargas completos para la
correspondiente aprobación por la Inspección de Obra, debiendo prever además una reserva no instalada en cada
uno de ellos, no inferior al 20%.
Los interruptores termo magnéticos y diferenciales serán línea DIN, Merling-Gerin/Siemens/ o calidad superior.
El tablero llevará bornes para puesta a tierra de todos los circuitos.
Item 9.3 - Canalizaciones
Item 9.3.1- Canalización De Circuitos Eléctricos
Todo el cableado de distribución de circuitos de alimentación y retornos de los Sillones Odontológicos, se
canalizará dentro de cañería tipo semipesado, de PVC, rígido curvable SICA. Se emplearán en trozos
originales de fábrica de tres mts. de largo cada uno, provistos de cuplas de unión. Los diámetros a utilizarse
serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud máxima de cañería sin caja de pase será
de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de
Obra.
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora ó resorte especifico acorde al diámetro del caño en frío,
siendo los radios de curvatura como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias
cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de
mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala
ejecución de las mismas.
El diámetro interior mínimo de la cañería será de 19 mm. (R19) y con respecto a la cantidad de conductores por
cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente.
Las cajas a utilizar serán de PVC inyectado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm. Responderán
a norma IRAM 2005. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que
aseguren el cierre hermetico y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su
colocación.
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica
mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las
canalizaciones a ambos lados del enchufe. En cada caso el contratista someterá a la aprobación de la
Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se propone utilizar.
19
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante conectores de pvc ó caucho sintético herméticos.
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas pegadas con adhesivos específicos,
en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.
Ítem 9.3.2- Canalización De Circuitos de Datos
a) El cableado de Datos entre los sillones odontológicos y los Nodos de Datos, se canalizará dentro de cañería
tipo semipesado, de PVC, rígido curvable SICA- Idem item 9.2.1
b) El cableado de Datos entre la Bandeja de Datos y los Nodos de Datos, se canalizará dentro de cañería de
acero tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearán en trozos originales de
fábrica de tres mts. de largo cada uno. Serán esmaltados interior y exteriormente, roscados en ambos extremos
y provistos de cuplas de unión. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM
2005. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud máxima
de cañería sin caja de pase será de 9 mts. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos
autorizados por la Inspección de Obra. Para el uso de curvas en Obra, con autorización se deberá emplear la
misma calidad especificada para los caños.
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura como mínimo
(10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se
realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda
cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.
El diámetro mínimo de la cañería será de 32 mm. (R32) y con respecto a la cantidad de conductores por cada
sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente.
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán ser pintadas
con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación.
Este tratamiento también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte
primitivo.
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm.
Esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. Las tapas cerrarán
perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma
simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación.
Se emplearán cajas rectangulares grandes profundas de 400x150x100 mm para los Nodos de Datos y
cuadradas de 100x100x100 mm con tapa lisa para cambios de dirección de cañería.
Para tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares de 55x100 mm.
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para fijación de artefactos del tipo especificado u otro tipo
de suspensión que se indique. A tal efecto, el contratista deberá requerir ante la Inspección de Obra las
directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación.
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica
mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las
canalizaciones a ambos lados del enchufe. En
cada caso el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que
se propone utilizar.
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y boquilla
roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones,
conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo
material y con tornillo prisionero para ajuste del caño.
Las cañerías y cajas se colocarán a la vista, salvo indicación en contrario en plano. Antes de su colocación, el
contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de detalle de la ubicación de cañerías y
cajas.
Todos los tramos se colocarán paralelos a paredes y/o muros, perfectamente alineados, en forma prolija. Se
cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los tirones rectos y desviaciones, en forma de
presentar una vez terminadas un aspecto de simetría.
Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con
bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje.
20
Los caños se sujetarán a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado del tipo portante y en
fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño.
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los “racks” de acometida, se preverá muy
particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado
sin necesidad de desmontar el conjunto.
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz
tanto mecánica como eléctricamente.
Item 9.4 Cableado De Circuitos alimentación y retornos
Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cable Pirelli VN 2211 o
equivalente, con conductores de cobre y vaina en PVC anti-llama, unipolares, debiendo al respecto cumplir con
normas IRAM 2289 e IEEE 383. El cumplimiento de estas normas deberá constar explícitamente en las vainas
de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar certificación del
fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor
como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada para exigir la remoción de los cables una
vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.
Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor
individualización y permitir una rápida Dirección o contralor de la instalación, de acuerdo al siguiente código:
a) Circuitos de corriente alterna monofásica:
Polo con tensión contra tierra - color rojo - fase (+).
Polo de neutro - color celeste - (-).
b) Circuitos de corriente alterna trifásica: Norma IRAM 2183
Fase "R" – castaño/marron.
Fase "S" - negro.
Fase "T" - rojo.
Neutro - celeste.
Conductor de tierra: vaina verde - amarilla
No se usarán en iluminación secciones menores de 2,5 mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la sección
mínima será de 2,5 mm2, incluyendo el cable de tierra con vaina verde-amarilla. Este conductor deberá recorrer
todas las cañerías y bandejas para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo
tensión.
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o derivación.
Las uniones se efectuarán mediante trenzado reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5 mm2 y
soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con cinta aisladora de PVC antillama, debiéndose
obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. Los empalmes solo podrán
realizarse dentro de las cajas: de derivación, de pase, de tomas o de iluminación, nunca en el interior de los
caños.
De toda forma especial de empalmes, el contratista deberá presentar muestras para la aprobación de la
Inspección de Obra.
Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos de consumo,
borneras, etc. se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, irán dotados de
terminales de cobre o bronce estañado, soldados a los mismos o fijados por compresión con herramientas
adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.
Item 9.5- Interruptores de Encendido de Artefactos y Tomacorrientes
Las llaves de encendido serán de accionamiento a tecla, de 10 Amps. de capacidad mínima, marca CLIPSAL,
modelo SLIM.
Los tomacorrientes dobles (dos tomas por boca) serán del mismo tipo y tendrán polo de tierra reglamentario.
Los tomacorrientes para los suctores serán de 20 A (verificar previamente con proveedor)
Ítem 9.6- Bandeja Portacables de Electricidad y de Datos
Comprende el suministro de una bandeja portacables de chapa lisa (sin perforaciones) BWG Nº
21
18 de chapa galvanizada, incluidos fijaciones, soportes, y tapa tambien lisa) medidas 300x50 mm
con una división ubicada a 200mm de uno de sus bordes, la misma será destinada a la instalación
futura de cableado Estructurado de Datos . La bandeja de 100x50 restante se utilizará para el
tendido de la red eléctrica nueva a instalar, o quedará disponible para futuras instalaciones.
Item 9.7- Puesta A Tierra De La Instalación
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del
circuito eléctrico como ser caños, bandejas, armazones, cajas, gabinetes, tableros, artefactos de iluminación,
etc. de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las
partes metálicas y mediante la colocación de conductores de cobre a los que deben conectarse cada elemento
metálico de toda la instalación.
Se conectará a la tierra de la montante general del sector correspondiente al 7° Piso, Sector B, estos trabajos
se coordinarán con la Dirección de Servicios Generales ya que es un área de acceso restrigido.
Todas las puertas frontales del tablero llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete mediante
acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, estañados.
Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, Suctores, Equipos
Odontólogicos, etc., serán de cobre con vaina en PVC antillama verde-amarilla Pirelli VN2211 o equivalente, de
2,5 mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; en este caso será de 4 mm2 o mayor
de acuerdo a las reglamentaciones y exigencias técnicas.
Item 9.8 Ensayos de Las Instalaciones
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. dichos
ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado,
debiendo el contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de
Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el contratista,
sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe.
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuará las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias.
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que
deberá proveer el contratista. La comprobación del estado de aislación, debe
efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts,
un megómetro con generación de tensión constante de 500 Volts como mínimo.
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, no será inferior a 1000 ohms. por cada volt. de la tensión de servicio, para cada una de las
líneas, ya sean primarias o secundarias.
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no
reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados
en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas
con las mismas formalidades.
En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción
definitiva hasta la fecha que sean subsanados, con la conformidad de la Inspección de Obra.
RUBRO 10 - INSTALACION SANITARIA
Generalidades
El contratista, proveerá todas las instalaciones necesarias para la colocación de los equipos provistos por el
comitente. No pudiendo alegar desconocimiento sobre los requerimientos necesarios para instalar los mismos.
22
Este Rubro comprende provisión de materiales y mano de obra idónea para la ejecución de los siguientes
trabajos, correspondientes a la instalación Sanitaria:
Provisión, reubicación e instalación de Desagües Cloacales
Provisión, reubicación e instalación Agua Fría
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos generales que se indican
en el presente Rubro. El oferente incluirá en su propuesta todos los elementos y trabajos necesarios para la
completa satisfacción de los objetivos propuestos, incluso todos aquellos no indicados explícitamente en esta
documentación como en los planos que la acompañan. Se deberán incluir todos aquellos trabajos y materiales
que, a su juicio, considere necesarios para la consecución de las instalaciones de forma tal que las mismas
queden en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio
inmediatamente de efectuada la recepción provisional.
Las presentes especificaciones tienen carácter descriptivo y no taxativo, excepto en todo cuanto se refiere al
tipo y esquema general de las instalaciones. La aceptación de la calidad "equivalente" queda a exclusiva
decisión de la Inspección de Obra.
Se deja establecido que las capacidades, esquemas de distribución de cañerías y parámetros indicados en
planos y especificaciones deberán ser verificados por el contratista, siendo éste el único responsable por el
correcto y eficiente funcionamiento de las instalaciones.
Todos los trabajos correspondientes a la instalación sanitaria se realizarán respetando en un todo el
Reglamento de la Ex - O.S.N. Todos los materiales cumplirán con las normas exigidas en los ítems respectivos.
Item 10.1– Instalación Desagües Cloacales:
Conexiones Sillones Odontológicos: Dado que las instalaciones son existentes y se
reubicarán de acuerdo a las cajas de piso de los sillones odontológicos a instalar, se
deberán utilizar materiales similares a los existentes, eliminando los empalmes con
distintos materiales.
Efectuadas las aperturas y al quedar al descubierto las instalaciones (,desagues), se procederá con la
Dirección de Obras a efectuar las pruebas que correspondan a los efectos de corroborar la no perdida en las
mismas .De existir se procederá a la reparación y adaptación a la distribución y adaptaciones según proyecto.
Conexiones Suctores: se vincularán a las instalaciones existentes, con los materiales
descriptos en las especificaciones generales.
Las cañerías de desagües primarios y secundarios se ejecutarán en PVC 3,2 mm ó Polipropileno AWADUCT o
DURATOP, o equivalente de mejor calidad, con todos los accesorios, herramientas del sistema y adaptadores
necesarios para la conexión con los caños, accesorios y materiales existentes, con distribución indicativa según
plano que suministrará la contratista.
Se ejecutarán los trabajos de acople o modificaciones que fuesen necesarios y verificaciones de ubicación
respectivas, debiendo asegurar la contratista su correcto funcionamiento, realizando todos los trabajos y
pruebas de estanqueidad que la Inspección de Obra considere necesarios.
Item 10.2- Instalación Agua fría de los sillones odontológicos:
Item 10.2.1- Cañerías y accesorios
Cañería de conexión a cajas de piso de los Equipos Odontológicos
Efectuadas las aperturas y al quedar al descubierto las instalaciones (agua), se procederá con la
Dirección de Obras a efectuar las pruebas que correspondan a los efectos de corroborar la no perdida
en las mismas .De existir se procederá a la reparación y adaptación a la distribución y adaptaciones
según proyecto.
Dado que las instalaciones son existentes y se reubicarán de acuerdo a las cajas de pi_
so de los Sillones Odontológicos a Instalar, se deberán utilizar materiales similares a los
existentes, eliminando todos los materiales empalmados distintos de anteriores reformas hasta la cañería de
hidrobronce original, calcular que los tramos a retirar y reemplazar serán de aproximadamente de 1 a 1,50
metros de longitud. Se colocarán llaves esféricas individuales para cada sillón (termofusión), en nicho dentro
del contrapiso con su correspondiente marco y tapa en acero inoxidable calidad 304, espesor 1,5mm
23
Se empalmarán desde la cañería de hidrobronce existente, con caños y accesorios nuevos de termofusión.
El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13 ó 9 mm. Acqua System Mágnum 25 ó equivalente de mayor
calidad.
La unión de las piezas será realizadas por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se fusionen
entre si molecularmente, formando una sola pieza.
La cañería cumplirá con condiciones optimas para: alta conductibilidad de fluidos, inerte, atoxica, alta
resistencia a la corrosión, debe soportar agua hirviendo 110°C, apta para conducir agua sanitaria, aire
comprimido, álcalis y ácidos. Superficie libre de porosidades, con mínimo coeficiente de incrustración de sarro,
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el fabricante del
producto.
Las cañerías de Agua embutidas en paredes y contrapisos se aislarán con funda aislante de Espuma de
Polietileno espesor 5 mm
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas en el contrapiso que las cubra totalmente, se deberán
prever los dispositivos de dilatación correspondientes.
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar aplastamientos,
debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de Polipropileno+Aluminio en cualquiera de sus
puntos.
Será probada a una presión de 10 Kg/cm2 durante un lapso de 48 horas, no debiendo acusar descenso de la
misma en dicho período.
Item 10.2.2 Ensayo de la instalación
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las siguiente pruebas:
Resistencia: se realizará un prueba de resistencia neumática 1,5 veces
12 Kg/cm2 , la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas
como mínimo.
Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizará prolongando el
período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida será reparada una vez detectada, a exclusivo
cargo del contratista, quedando toda la instalación en correcto estado de funcionamiento.
Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías.
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el fabricante del
producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos productos “Cañerías y
accesorios”. Ofrecen esta garantía gratuitamente a los constructores que ejecutan las instalaciones siguiendo
los consejos constructivos recomendados para sus productos.
RUBRO 11 - INSTALACIÓN AIRE COMPRIMIDO
Generalidades: El contratista, proveerá todas las instalaciones necesarias para la colocación de los equipos
provistos por el comitente. No pudiendo alegar desconocimiento sobre los requerimientos necesarios para
instalar los mismos.
Efectuadas las aperturas y al quedar al descubierto las instalaciones (aire comprimido), se procederá
con la Dirección de Obras a efectuar las pruebas que correspondan a los efectos de corroborar la no
perdida en las mismas .De existir se procederá a la reparación y adaptación a la distribución y
adaptaciones según proyecto.
Item 11.1 - Cañerías y accesorios
Cañería de conexión a cajas de piso de los Equipos Odontológicos
Dado que las instalaciones son existentes y se reubicarán de acuerdo a las cajas de pi_
so de los Sillones Odontológicos a Instalar, se deberán utilizar materiales similares a los
existentes, eliminando todos los materiales empalmados distintos de anteriores reformas hasta la cañería de
hidrobronce original, calcular que los tramos a retirar y reemplazar serán de aproximadamente de 1 a 1,50
metros de longitud. Se colocarán llaves esféricas individuales para cada sillón (termofusión), en nicho dentro
del contrapiso con su correspondiente marco y tapa de acero inoxidable calidad 304, espesor 1,5mm
Se empalmarán desde la cañería de hidrobronce existente, con caños y accesorios nuevos de termofusión.
El diámetro interior mínimo a utilizar será de 13 ó 9 mm. Acqua System Mágnum 25 ó equivalente de mayor
24
calidad.
La unión de las piezas será realizadas por termofusión, de manera que los caños y los accesorios se fusionen
entre si molecularmente, formando una sola pieza.
La cañería cumplirá con condiciones optimas para: alta conductibilidad de fluidos, inerte, atoxica, alta
resistencia a la corrosión, debe soportar agua hirviendo 110°C, apta para conducir agua sanitaria, aire
comprimido, álcalis y ácidos. Superficie libre de porosidades, con mínimo coeficiente de incrustración de sarro,
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el fabricante del
producto.
Las cañerías de Aire comprimido embutidas en paredes y contrapisos se aislarán con funda aislante de
Espuma de Polietileno espesor 5 mm.
Las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas en el contrapiso que las cubra totalmente, se deberán
prever los dispositivos de dilatación correspondientes.
Todo curvado de estas cañerías se realizará con herramientas especiales, sin provocar aplastamientos,
debilitamientos o deformaciones en las paredes de los tubos de Polipropileno en cualquiera de sus puntos.
Será probada a una presión de 10 Kg/cm2 durante un lapso de 48 horas, no debiendo acusar descenso de la
misma en dicho período.
Item 11.2.2 Ensayo de la instalación
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista las siguiente pruebas:
Resistencia: se realizará un prueba de resistencia neumática 1,5 veces
12 Kg/cm2 , la máxima presión admisible de operación durante seis (6) horas
como mínimo.
Hermeticidad: se efectuará al final con objeto de localizar y eliminar toda pérdida. Se realizará prolongando el
período de prueba anterior no menos de 24 horas. Toda pérdida será reparada una vez detectada, a exclusivo
cargo del contratista, quedando toda la instalación en correcto estado de funcionamiento.
Estas pruebas deberán realizarse antes del tapado de las cañerías.
GARANTIA de 50 años a máximo caudal y presión, deberá realizarse prueba de presión por el fabricante del
producto. Es importante aclarar sobre este punto que los fabricantes de estos productos “Cañerías y
accesorios”. Ofrecen esta garantía gratuitamente a los constructores que ejecutan las instalaciones siguiendo
los consejos constructivos recomendados para sus productos.
RUBRO 12 - INSTALACION de ASPIRACION
Item 12.1- Cañería de Succión
Dado que las instalaciones son existentes y se reubicarán/extenderán de acuerdo a las
cajas de piso de los sillones odontológicos a instalar, se deberán utilizar materiales
similares a los existentes o de mayor calidad.
La materia prima básica constituyente de las cañerías y accesorios a utilizar para la Instalación de Aspiración
PVC K10 Tigre o de calidad superior. Para la unión de las piezas se utilizará adhesivo de la misma marca o de
calidad superior, de manera que los caños y los accesorios se adhieran entre si molecularmente, formando una
sola pieza.
Será probada a una presión de 10 Kg/cm2 durante un lapso de 48 horas, no debiendo acusar descenso de la
misma en dicho período.
Los ramales y cambios de dirección, se realizarán con ramales y curvas a 45º.
La cañería tendrá pendientes mínimas hacia los equipos de aspiración, en lo posible.
Item 12.1.2 - Ensayo de la instalación
Una vez finalizado el montaje, se realizarán a exclusivo cargo del contratista la siguiente prueba:
Resistencia: se realizará un prueba de resistencia neumática La cañería Será probada a una presión de 10
Kg/cm2 durante un lapso de 48 horas, no debiendo acusar descenso de la presión en dicho período. Se
colocará un manómetro de testigo durante la prueba.
Se reiterará dicha prueba previo y durante al tapado con contrapiso y carpetas sobre las cañerías, incluso se
verificará periódicamente la estanqueidad mediante el mismo procedimiento, en lo posible mantener
permanentemente la cañería con presión, incluso se efectuarán pruebas antes durante y después de la
colocación del solado. Se conectará la cañería con el sistema de compresores de la facultad, para verificar
funcionamiento operativo.
25
Item 12.2 – Equipamiento:
Item 12.2.1- Suctores DÜRR VS 1200-S – o similar de calidad equivalente– Potencia 1383 VA – en Local:
CLINICA de GRADO Y POSTGRADO – cantidad=7
con ventilación a conducto de ventilación - NO PROVEER SUCTORES.
Item 12.2.2 - Suctores DÜRR VS 600.S.S-o similar de calidad equivalente - Potencia 1100 VA– en Local:
CLINICA DE GRADO
cantidad=1 – con ventilación al exterior - NO PROVEER SUCTOR.
Item 12.2.3 – Los Suctores se alojarán en la posición indicada en los planos, el comitente entregará gabinetes
acústicos para los mismos.
El contratista proveerá una ventilación conectada a los conductos de ventilación existentes, se colocará una
cañería ( diámetro 50 mm) de soplado de los Suctores.
El equipo de aspiración desaguará a la red cloacal mediante un caño ppl (diámetro 40 mm).
Item 12.2.4 - Aceleradores De flujo- DÜRR – en Local 1 CLINICA – cantidad = 35 – NO PROVEER
En la cañería de aspiración dentro de una distancia de 1,50 m de la conexión ó caja de piso del equipo
odontológico se colocará un acelerador de flujo-durr que forma parte del sistema de aspiración que proveerá el
comitente.
Item 12.2.5 - Tablero alimentación: Se dispondrán diferenciales del amperaje necesario en el tablero seccional
correspondiente para alimentación de los suctores.
Generalidades:
Se tratará en lo posible de evitar accesorios y reemplazarlos con amplias curvas, siempre que resulte inevitable
usar accesorios.
El contratista, proveerá todas las instalaciones necesarias para la colocación de los equipos provistos por el
comitente. No pudiendo alegar desconocimiento sobre los requerimientos necesarios para instalar los mismos.
RUBRO 13 - REPARACIONES GENERALES
Item 13.1 – Reparaciones Y Trabajos Varios:
Correrán por cuenta de la contratista todos los retoques ó remiendos indispensables a que diesen lugar las
demoliciones, construcciones nuevas, instalaciones de electricidad, obras sanitarias, aire acondicionado,
carpintería y demás trabajos a ejecutar.
Todas las instalaciones complementarias de las obras, que queden embutidas deberán realizarse antes de la
aplicación del revoque fino y ejecutadas por el contratista de forma de no interrumpir los trabajos generales, por
tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias con debida anticipación.
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos ó pisos que se encuentren con la aislación hidrófuga realizada,
al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no menos de 5 cm. hacia cada lado dejando
al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se empalmará la misma, buscando la continuidad hidráulica
y se la protegerá con el material correspondiente ,según el local.
Todos los deterioros que se produzcan en los locales anexos a las obras a ejecutar, o en cualquier área donde
la Empresa Contratista desarrolle trabajos, deberán ser reparados con materiales y terminaciones iguales a los
existentes en calidad, forma de uso y terminaciones, no admitiéndose ningún tipo de imperfección que denote
la reparación. Igual criterio se tomará para cualquier otro elemento: vidrios, instalaciones, etc., reemplazándolos
con materiales iguales características incluyendo su forma de colocación.
Item 13.2 – Reparaciones Revestimiento de azulejos 15x15 cm San Lorenzo:
Se repararán los revestimientos verticales que resulten afectados por las instalaciones con materiales idénticos
a los existentes.
RUBRO 14 - TRABAJOS FINALES
Item 14.1- Planos “conforme a obra” a presentar a la Facultad de Odontología
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: a) que los planos que
26
integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, b) que los planos de
“proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, c) la Contratista está
obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de
lo realmente ejecutado en todas y cada una de las partes de la obra, de arquitectura, de estructura, de
instalaciones, etc.
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas de
partes existentes y/o obras o partes nuevas.
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan en la
obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, la estructura y
la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas.
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores (matriculados habilitados en las distintas
especialidades) de cada parte de la obra, y por el Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula
de los mismos será suministrada por la Inspección de Obra, y su escala será como mínimo 1:50 y 1:20 para los
detalles.
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en papel blanco opaco) y dos
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD).
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc.
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita.
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por la
Contratista, se entregarán cuando se efectúe la Recepción Provisoria de la Obra)
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus interferencias,
corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el mantenimiento de la misma o
modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con documentación fehaciente que permita conocer lo
realmente ejecutado y existente.
Se presentarán los siguientes planos:
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.
Planos conforme a obra de carpintería y detalles.
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad y datos,
sanitaria, termomecánica, aire comprimido, aspiración, etc.)
Esta documentación se complementará con los registros fotográficos (en papel fotográfico y registros digitales)
de la ejecución definitiva de los trabajos identificadas por número de sillón odontológico y número de suctor,
previo a la ejecución de los contrapisos y carpetas y todas las partes relevantes de la instalaciones que la
Inspección de Obra considere necesario
Y todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.-
Se deja establecido que estos planos se ejecutarán en computadora bajo el programa AUTOCAD versión 2000.
extención DWG, de acuerdo a lo especificado en el presente Item; por lo que no se aceptarán planos
ejecutados con otros procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo
solicitado en este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.
Item 14.2 – Limpieza de Obra
a) Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y
exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás
desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente
ejecutado.
La limpieza final estará a cargo del contratista y será realizada por personal especializado. Esta comprende la
limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá
desmontar las instalaciones provisorias construidas.
La empresa contratista deberá ejecutar un vitrificado de las superficies de solados de mosaicos
correspondientes a los locales utilizados como: circulaciones, palieres, escaleras, depósitos, obradores, baños,
vestuarios, durante el transcurso de las tareas comprendidas en este pliego, el mismo consistirá en la
aplicación de productos y ceras especificas para esa reparación (2 manos) y el lustrado con maquina de
vitrificado con discos de virulana de acero (2 pasadas) y como terminación final pastinado al tono de las juntas
de los mosaicos.
Deberá asimismo efectuar la reparación de daños ocacionados a las paredes, revestimientos, carpinterías,
vidrios, herrajes, etc, que se dañen durante la ejecución de los trabajos.
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el contratista a su cargo, en forma
27
periódica.
Item 14.3 – Provisión e Instalación De Carteles De Seguridad
Se colocarán carteles indicadores luminosos cantidad 2, indicando los medios de salida, los que tendrán
características, materiales, y leyendas reglamentarias vigentes.
Item 14.4 – Planos conforme a obra
El contratista presentará, una vez finalizada la totalidad de los trabajos correspondientes a esta Obra, los
planos definitivos de la misma, de acuerdo a lo siguiente:
1) Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2004 como mínimo, y grabados en un CD en dos archivos
para cada uno de los planos, con formatos “.DWG“ y “.DXF” respectivamente, para su correcta apertura tanto
en AutoCAD como en otros programas de diseño asistido por computadora.
2) Además del CD, se entregará a la Inspección de Obra un juego completo de los planos ploteados en papel
blanco.
3) Se presentarán los siguientes planos:
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.
Planos conforme a obra de carpintería y detalles.
Planos conforme a obra de todas las instalaciones que se ejecuten en la presente obra (electricidad, sanitaria,
etc.)
Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.-
El modelo de rótulo de los planos será solicitado oportunamente a la Inspección de Obra. Las escalas de los
planos serán consultadas con la Inspección.-
Se deja establecido que estos planos deberán ser realizados en computadora de acuerdo a lo
especificado en el presente Ítem; por lo que no se certificarán planos ejecutados con otros
procedimientos que los indicados. Asimismo se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en
este Item, no se procederá a la recepción provisoria de los trabajos.
28
Obra: Remodelación Parcial Cátedra de Clínica II y Prótesis - Piso 7 – Sectores “A” y “B”
Facultad de Odontología
PLANILLA DE COSTOS Y PRESUPUESTO
Precio
Unitario SUB PRECIO
RUBRO LISTA DE ITEMS Cant.
con IVA TOTAL TOTAL
incluido
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Obrador Gl
1.2 Provisión,colocación de defensas y protecciones Gl
1.3
Documentacion Ejecutiva Gl
2 DEMOLICIONES
2.1 Demoliciones y extracciones
a Remoción sillones odontológicos exist. 45 u
b Demolición Paredes para p/°Insp°-ventilación suctores 10 m2
c Remoción de solados ceramicos existentes 330m2
d Apertura de canaletas instalaciones 90 m2
e Movimiento de sillones a depósitos subsuelos 45 u
f Limpieza, retiro de escombros 40 m3
g Volquetes 10 u
3 ALBAÑILERÍA
3.1 Completamiento muros existentes 10 m2
3.2 Reparación roturas p/demolición+reposición azulejos Gl
4 CONTRAPISOS y CARPETAS
4.1 Reparación y relleno de contrapiso existente 88 m2
4.2 Carpeta de nivelación 330m2
4.3 Movimiento de materiales 18 m3
5 SOLADOS y ZOCALOS
Cerámico Porcelanato pulido brillante 60x60 cm - anti-
5.1 mancha 330m2
5.2 Zocalo ceramico porcelanato idem 5.1- 10x60 cm 96 ml
5.3 Solias y Umbrales 9 ml
5.4 Movimiento de materiales 10 m3
6 CARPINTERIA de MADERA y METALICA
6.1 Reciclaje de Ventanas Existentes
6.1.1 Ve1 a Ve14 14 u
6.2 Reciclaje de Puertas Existentes
6.2.1 Pe5 una hoja 1u
6.2.2 Pe2-3-4-6 dos hojas 4u
7 VIDRIOS
7.1 Vidrio laminado 3+3 - incoloro - paño 50x80 cm - cant=9 5 m2
7.2 Vidrio laminado 3+3 - Color ambas caras 37 m2
8 PINTURA
29
8.1 Paredes interiores látex acrílico imp. 170m2
8.2 Cielorrasos y laterales vigas - Látex acrílico imper. 519m2
8.3 Carpintería metál. esmalte sint.- Ventanas ext° ambas caras 90m2
Carpintería de madera esmal.sint.- Puertas inter. ambas
8.4 caras 38m2
8.5 Cañerías Instalaciones sintetico Gl
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 Memoria técnica y planos Gl
9.2 Tableros Ppal ,Grales y Seccionales
9.2.1 Agregar Termica tetrapolar: Tabº. Ppal. Existente Sector B 1u
9.2.2 Agregar Termica tetrapolar: Tabº. TG2. Existente Sector B 2u
9.2.3 Diferenciales 2x16A Agregar a - TS3 a TS4 - existentes 4u
9.2.4 Tableros seccionales TS.20 y TS.21 nuevos 2u
9.3 Canalizaciones y cableados
Canaliz. y Cableado Linea ref° aliment° TP B a TG2
9.3.1 4x6mm2 20 ml
9.3.2 Canaliz. y Cableado aliment° TS.20 y TS.21 4x4mm2 20 ml
Canaliz. y Cableado Circuitos aliment° equipos
9.3.3 odontologicos 45 u
9.3.4 Canaliz. y Cableado Circuitos retornos suctores. 3x1,5 mm2 45 u
9.3.5 Canaliz. y Cableado Circuitos electricos suctores 8u
9.3.6 Bandeja portacables 36 ml
9.3.6.1 soportes p/Bandeja portacables Gl
9.3.7 Canalización Circuitos de sistemas Datos- monitores-datos 60 u
10 INSTALACION SANITARIA
10.1.1 Desagues cloacales - reforma conexiones d° 40mm 68 ml
10.1.2 Desagues cloacales - Descargas Suctores d° 40mm 16 ml
10.2.1 Agua fría - reforma conexiones d° 16 mm (9 mm int°) 68 ml
10.2.2 Agua fría - Llaves esf°. termofusión c/tapa insp° 45 u
10.2.3 tapas de inspeccion 50x50 cm acceso a ventilaciones 4u
10.3 Prueba de Instalación sanitaria Gl
11 INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
11.1 Cañerías reforma conexiones- termofusión 50 ml
11.2 Aire comp° - Llaves esf° termofusion 20 mm c/tapa insp° 45 ml
11.3 Ensayo de la instalación Gl
12 INSTALACION SUCCION
12.1 Cañerías de Succión K10 - diametro 60 mm 26 ml
12.2 Cañerías de Succión K10 - diametro 50 mm 15 ml
12.3 Cañerías de Succión K10 - diametro 40 mm 75 ml
12.4 Accesorios y piezas especiales K10 Gl
12.5 Ensayo de la instalación Gl
13 REPARACIONES GENERALES
13.1 Reparaciones y trabajos varios Gl
13.2 Cerámico SL 15x15 sobre mampostería 10m2
14 TRABAJOS FINALES
14.1 Limpieza de obra Gl
30
14.2 Provisión de carteles de seguridad Gl
14.3 Planos conforme a Obra Gl
TOTAL OBRA
31
CLAUSULAS GENERALES
1. DEFINICIONES CONTRACTUALES
Adjudicador: Facultad de Odontología de la UBA
Dirección de Obra: Equipo técnico de la Facultad de Odontología de la UBA y Castro \ Di Leva arquitectura
1.1. Disposiciones preliminares
La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, a fin de establecer los derechos y
obligaciones que se derivan de la licitación y contratación de todas las obras que se ejecutan bajo su
dirección y contralor, tiene en vigencia las presentes Bases Generales de Licitación y Contratación, las que
están formuladas por: Cláusulas Generales, Cláusulas Complementarias, Especificaciones Técnicas y
Planos
1.1.2. Terminología
A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento contractual de las obras, se emplearán las
siguientes denominaciones: donde dice “Facultad de Odontología - U.B.A.” debe entenderse: Unidad
Académica perteneciente a la Universidad de Buenos Aires repartición oficial, licitante y contratante; donde
dice “D. O.” debe entenderse Dirección de Obra; donde dice “Inspección de Obra” debe entenderse: será el
funcionario designado por Facultad de Odontología. Este funcionario será el encargado del contralor,
fiscalización y vigilancia de los trabajos en ejecución.
Donde dice “oferente” por la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación; “oferta”
por la propuesta presentada por el Oferente en una licitación; “adjudicatario” por el oferente al que se le ha
notificado la adjudicación de la obra a su favor, hasta la recepción de la Orden de Compra; “Contratista” por
el adjudicatario de la Orden de Compra; “Bases” por las presentes Bases Generales de Licitación y
Contratación.
Todo otro término empleado en la documentación y en órdenes de servicios no mencionado en este artículo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
2. SEGUROS
Sin perjuicio de los seguros previstos en las Cláusulas Generales del presente Pliego, estos serán de
aplicación particular para los trabajos licitados.
2.1 Seguros:
El Adjudicatario deberá asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las obras ejecutadas
más los materiales acopiados por el régimen de planillas incrementando el seguro oportunamente
por las variantes que se produzcan.
El seguro lo efectuará una compañía a satisfacción de la Facultad debiendo exhibir las pólizas,
tanto las propias como las de las subcontratistas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se
exija. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro o sea el seguro hecho por la propia empresa
Contratista.
Además el Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, y/o durante
cualquier momento que así se dispusiera, la póliza de seguros por accidentes de trabajos para
todo el personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra, extendido por una
compañía de seguros aceptada por la Universidad.
a) Seguros obligatorios
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes
seguros:
Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24557) o comprobantes autenticados de la
inclusión en el régimen de autoseguro.
32
Seguro de Responsabilidad Civil de Automotores para sus vehículos y/o maquinarias con
licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía pública. Su presentación será
condicional en la medida que sean de utilización durante la obra.
Seguro técnico de maquinarias y equipos, que cubra a los mismos por daños, incluyendo
Responsabilidad Civil emergente. Su presentación será condicional en la medida que
sean de utilización durante la obra.
Seguro de Responsabilidad Civil general que surja de los arts. 1109 a 1136 del Código
Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea a cosas y/o personas, que otorguen
cobertura para la totalidad de las operaciones desarrolladas y dentro del territorio
nacional.
Seguro contra incendios.
Seguro de Vida Obligatorio, según Decreto nº 1567/94 de todo el personal: Accidente de
su personal
Accidentes del personal del Comitente.
Accidentes de los equipos asignados a la obra.
Todo riesgo de la construcción hasta el plazo de vencimiento de la garantía.
Estos seguros deberán estar obligatoriamente al día y podrán ser inspeccionados por la Dirección de Obra en
cualquier momento. Si la Empresa Adjudicataria estuviera en falta respecto de los seguros o alguna de las
condiciones de seguridad exigibles, la Dirección de Obra podrá suspender los trabajos parcial o totalmente
así como los pagos pendientes hasta tanto se subsane la situación.
Las retenciones de cada facturación podrá ser reemplazada por un seguro de caución de Empresas
Aseguradoras de Primer Nivel.
2.2 Seguridad e higiene en el lugar de realización de los trabajos:
En materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las
disposiciones sobre legislación laboral, Higiene y Seguridad de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina del
personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula:
“ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires, sus funcionarios, empleados, u obreros, bien sea con
fundamento en el art. 39 inc. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex
dependiente de (Empresa Contratista), alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en
trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversa.
....... ART se obliga a comunicar a la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires en forma
fehaciente los incumplimientos a la póliza en que incurriera el asegurado y especialmente, la falta de pago en
término de la misma, dentro de los diez días de verificada”.
Deberá cumplirse con la legislación nacional y municipal vigente.
3. DE LOS OFERENTES
3.1 Falta de responsabilidad por la no adjudicación
En ningún caso, los Oferentes en general, y en particular los no favorecidos con la adjudicación que se haga
de los trabajos, o los afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamar indemnización alguna o
reembolsos por gastos efectuados por concurrir a la Licitación.
3.2 Competencia Técnica y Financiera de los Oferentes.
La competencia técnica se establecerá mediante los antecedentes que las empresas registren en la
Universidad y certificados presentados por la empresa que acrediten que han ejecutado trabajos análogos a
los licitados, en forma satisfactoria.
33
La solvencia financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder de la Universidad por
información suministrada por establecimientos comerciales o bancarios de notoria seriedad, los que serán
tramitados y presentados por los oferentes.
El oferente deberá demostrar su capacidad operativa mediante la descripción detallada y pormenorizada del
equipamiento técnico - administrativo del que dispone para la realización de las obras, particularmente
equipos, máquinas, vehículos, herramientas y enseres de trabajo, etc. que justifiquen la posibilidad del
inmediato comienzo de los trabajos.
3.3 Conocimiento del lugar de los trabajos, documentación y proyecto.
La presentación de una propuesta significará que quien la hace, conoce el lugar en que se ejecutarán los
trabajos, las condiciones y características propias de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado del
exacto alcance de las disposiciones contenidas en las presentes Bases Generales de Licitación y
Contratación, que ha estudiado los planos y demás documentos del proyecto y que se ha basado en todo
aquello para hacer su oferta.
El oferente explicitará el cumplimiento de este presentando en su oferta la "Declaración" de Aceptación de
este pliego, debidamente firmada.
4. FOTOGRAFIAS DEL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
No se aplica.
5. CARTEL DEL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de letrero cuyo texto no haya sido autorizado por la Dirección
de Obra.
6. GARANTIA
Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 1646 y 1647 bis del Código Civil, se establece el plazo de
garantía por el término de un (1) año, a partir de la Recepción Definitiva. Respecto de Vicios Ocultos será de
aplicación el plazo que a tal fin fija el Código Civil al respecto.
7. RESPONSABILIDAD COMO CONSTRUCTOR Y EJECUTOR ESTRUCTURAL
El Adjudicatario es responsable de la dirección constructiva de los trabajos y deberá contar en la
misma con la presencia de un Representante Técnico con título profesional universitario legalmente
habilitado – Ver Además Punto 17.
El Contratista tendrá en la obra en forma permanente un Ingeniero Civil, Arquitecto o persona técnicamente
capacitada, debidamente autorizada y aceptada por la D.O. que lo represente cuando deba ausentarse de
aquélla y con quien la Inspección de la obra pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que
se realizan y con debidas facultades para notificarse en su nombre y representación de las órdenes de
servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones a que ellas dieren lugar.
En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda la responsabilidad que deriva
de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.
8. LOCAL PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
Dentro de los trabajos se habilitará un sector destinado a la Dirección de Obra de la Facultad de Odontología.
Dicho espacio debe encontrarse en perfectas condiciones de limpieza y orden. Como así también con los
elementos necesarios para guardar la Documentación de obra en uso por parte de la Dirección de Obra de la
Facultad.
El Adjudicatario deberá tener además en obra en forma permanente una carpeta conteniendo los pliegos y
planos de contrato en perfecto estado de uso y legibilidad para su consulta durante el desarrollo de los
trabajos
34
9. LIMPIEZA DE OBRA
Deberá de efectuarse la limpieza diaria, parcial y final de obra. Todo el retiro de materiales producto de
demoliciones y/o desmontajes estará a cargo de la Empresa Adjudicataria y deberá efectuarse embolsado y
transportado en carretas o carretillas con ruedas de goma hasta su lugar de retiro. Los volquetes se
estacionarán en la vereda de la Facultad de Odontología, ubicada en la calle M. T. de Alvear esquina Uriburu,
(baldosas rojas), y se delimitará el paso con cinta de peligro. Se deberá sellar los accesos a lugares de
trabajo con film de polietileno encintado a los marcos, restringiendo la salida de polvo a otras áreas de la
Facultad. La limpieza final deberá incluir la totalidad de locales a intervenir, incluidos pasillos y circulaciones.
Todo material producto de desmontaje, antes de ser retirado, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.
Limpieza diaria
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de tierra,
escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su cargo y en
forma periódica.
Limpieza final
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado.
Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso inmediato.
Asimismo, deberá realizar un vitrificado del mosaico granítico del hall de ascensores y escalera afectado por
el tránsito de materiales durante la obra u otros afectados por los trabajos, deberá desmontar las
instalaciones provisorias.
10. DAÑOS
Todo daño o deterioro producido como consecuencia de los trabajos a cargo de la empresa adjudicataria,
deberá ser reparado en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte de las construcciones y utilizando
materiales equivalentes a los existentes a las zonas afectadas.
11. IMPREVISTOS
Se considerarán como trabajos imprevistos todos aquellos que no se encuentren dentro del presupuesto de
orden de compra de los trabajos y que por razones de encontrarse ocultos, o imposibles de determinar previo
a la iniciación de los trabajos, o que surjan por necesidad comprobada deberán ser ejecutados por la
empresa adjudicataria previo control de la Dirección de Obra. La adjudicataria presentará el importe
correspondiente a la aprobación de la Dirección de Obra antes de ser elevado a los efectos que
correspondan para su aprobación y no podrá ejecutarlos hasta obtener la misma, de ejecutarlos por su
cuenta y riesgo sin la aprobación pertinente no le dará derecho a reclamo de ninguna índole.
En todos los casos en que se indique un material, elemento, etc., “o equivalente” el grado de equivalencia
será determinado por la Dirección de Obra.
La Facultad podrá contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo
trabajo que no figure en el contrato.
Asimismo, podrá ordenar por escrito al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las
obras contratadas, siempre que no se alteren las bases del contrato. Todo trabajo ejecutado sin orden
escrita, aunque necesario y no previsto en el contrato, no será pagado al Contratista
Los trabajos adicionales o complementarios autorizados por la D.O. y Resolución de la Decana de la
Facultad, serán tratados independientemente con su presupuesto detallado, Plan de Trabajos, plazo propio e
incidencia en el plazo total, pero bajo el mismo régimen y condiciones del contrato original.
12. INICIO DE TAREAS, INSPECCIONES Y APROBACIONES DURANTE LAS OBRAS
A los efectos de la facturación parcial y/o total de los trabajos, la adjudicataria previo a la presentación de las
mencionadas facturas debe contar con la aprobación y/o recepción por parte de la Dirección de Obra
mediante una orden de servicio.
Las liquidaciones parciales y/o totales, se efectuarán en los plazos a determinar por la Dirección de Obra en
función del avance de la misma. De cada liquidación se efectuará una retención equivalente al 10% del
35
importe de cada factura. La mencionada retención no afecta la correspondiente garantía total de los trabajos.
La devolución de este 10% se efectuará a los 30 días con posterioridad a la recepción definitiva parcial de los
trabajos.
El comienzo del plazo para la ejecución de los trabajos se contará a partir del día en que se firme el acta de
iniciación de los trabajos, pudiéndose reemplazar ésta por una orden de servicio. El acta de iniciación de los
trabajos se hará efectiva dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la Orden de Compra, previa
presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Todos los trabajos deberán contar con la
aprobación fehaciente de la Dirección de Obra, a partir de dicha aprobación se darán por aceptados los
mismos, procediéndose a presentar la facturación que corresponda.
12.1. Personal Técnico y Administrativo que actúe en la obra.
El personal técnico o administrativo superior de la empresa Contratista que por sus funciones actúen en la
obra contratada, y perjudiquen por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tengan la debida
competencia o no sean todo lo diligente que sea de desear, deberán ser retirados de la obra, si así lo
resolviera la D.O.
El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a la
D.O. la reconsideración de la medida
13. INGRESO DE PERSONAL Y MATERIALES
El ingreso y egreso de personal y materiales se realizará por la rampa de acceso a la cochera, ubicada en la
calle Pte. Uriburu 997 esquina M. T. de Alvear. El personal podrá ser registrado y requisado por personal de
seguridad. El ingreso o egreso del material se realizará con camioneta o camión playo a cochera, luego se
trasladará hasta el lugar de trabajo, saliendo del edificio por la misma rampa. Se colocarán protecciones a los
pisos y revestimientos del montacargas. Se permite el ingreso y egreso de materiales a granel únicamente
embolsados. Los vehículos se estacionarán solo durante la carga y descarga de materiales no pudiendo
permanecer estacionados durante el horario de trabajo. Únicamente se podrá hacer uso del montacargas
para el ingreso y retiro de materiales en horarios previamente autorizados con la jefatura de Servicios
Generales de esta Facultad.
14. HORARIO DE TRABAJO
El horario de trabajo en obra será de 7 a 17 hs de lunes a viernes.
Eventualmente cuando la Dirección de Obra considere necesario, previa autorización y de común acuerdo
con la adjudicataria se habilitará un horario a acordar.
Teniendo en cuenta que en la Facultad el dictado de clases y la actividad académica tienen prioridad, en
caso de ordenarse detener los trabajos por ruidos o cualquier otro motivo que perturbe el normal desarrollo
de las mencionadas actividades se otorgará a la Empresa Contratista una ampliación de plazo a determinar
por la Dirección de Obra en cada caso en particular no dando éste hecho motivo a la Empresa Contratista a
reclamo alguno de ningún tipo como ser jornales caídos, etc.-
15. VISITA AL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los oferentes deberán obligatoriamente visitar los lugares donde se llevarán a cabo los trabajos. Deberán
solicitar a la Dirección de Servicios Generales la certificación escrita de su concurrencia que deberá ser
presentada con su oferta. La no realización de la visita será causal de rechazo de la propuesta.
VISITA EN EL LUGAR DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS: UNICA FECHA: El día -- de ----- de 2011 a
las --- horas acompañados por el Arq. Jorge Segarra a cargo de la Dirección de Servicios Generales
y/o la Arq. Tamara Ivanoff del Departamento Técnico de la Facultad, y/o Arq. Antonio Di Leva
Proyectista de la Obra.
El oferente deberá confirmar su asistencia a la visita de obra. Luego de realizada la visita la misma tendrá 2
días hábiles para efectuar, por escrito, las consultas técnicas que considere necesarias. Las mismas serán
contestadas en forma mancomunada a todos los oferentes dentro de los 3 días hábiles siguientes.
15.1 ACLARACIONES
36
Todos los plazos de ejecución de los trabajos referidos en las presentes Bases de Licitación y Contratación
deben entenderse por días hábiles del año calendario, salvo expresa mención en contrario.
Las aclaraciones a las presentes Bases que juzguen necesarias los interesados, así como las consultas que se
formulen, tanto de carácter técnico como administrativo, deberán ser presentadas en todos los casos por escrito, en la
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES – M.T. de Alvear 2142 –Subsuelo Sector A – Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs, dentro de los plazos indicados en el Punto 15.
Las respuestas a las consultas serán realizadas por escrito para conocimiento de todos los interesados (por
fax o vía mail) y formarán parte de la documentación contractual.
16. BIENES
El oferente deberá indicar la marca de cada bien ofrecido y el fabricante o productor de los mismos
17. REPRESENTANTE TECNICO
El adjudicatario deberá designar un representante técnico, el que deberá concurrir diariamente a obra, en
horario a convenir con la Dirección de Obra. El profesional designado debe ser con título universitario del
área de la construcción y poseer matrícula de Constructor de Primera Categoría.
18. RETENCIONES
La Facultad de Odontología deberá ser considerada consumidor final (Ley 20.631 Decreto 499/74). Además
se recuerda a las empresas adjudicatarias, que la Facultad es Agente de Retención: a) I.V.A.: el total se
realizará en el primer pago efectuado; b) Impuesto a las Ganancias y S.U.S.S.: será proporcional por cada
pago efectuado.
19. OTROS CONCEPTOS
No se reconocerá importe alguno en concepto de acopio de materiales, jornales caídos, etc.
Los planos, Pliego de Especificaciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Generales se complementan entre sí,
determinando la Dirección de Obra cuál es de aplicación.
Deberá evitarse la imprevisibilidad teniendo en cuenta que todos los trabajos deben responder a un fin aún
cuando no se encuentren específicamente detallados. Los mismos deben responder a las reglas del arte y
del buen construir.
19.1 Documentos contractuales
Serán considerados documentos del contrato y formarán parte del mismo:
a) Las presentes Cláusulas Generales de Licitación y Contratación; Especificaciones Técnicas y las
Cláusulas Particulares.
b) Los planos de conjunto y de detalle de la obra, planilla de locales y demás elementos ilustrativos que el
proponente tuvo a la vista con motivo del concurso.
c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de Licitación que la
Universidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de los mismos o por espontánea decisión.
d) La oferta aprobada.
e) Orden de Compra (Recepcionada).
f) El acta de iniciación de los trabajos.
g) El plan y diagramas de ejecución de la obra aprobado por el departamento técnico de la Facultad de
Odontología, oportunamente presentado con la oferta.
h) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección de Obra en el Libro de Órdenes y Servicios
foliado, por triplicado.
i) Los planos de detalles que la D.O. entregue al Contratista durante la ejecución de las obras.
j) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual.
20. LIBRO DE ÓRDENES Y SERVICIOS
El adjudicatario deberá entregar en forma obligatoria un LIBRO DE ORDENES Y SERVICIOS
37
- CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL LIBRO DE ÓRDENES Y SERVICIOS:
La empresa adjudicataria deberá aportar para el comienzo de los trabajos, un Libro de Órdenes y Servicios.
Este libro deberá ser foliado por triplicado.
Para dar comienzo a los trabajos se realizará una primera nota en la cual la empresa autorizará a un
Representante Técnico en Obra, el cual rubricará las órdenes junto a la Dirección de Obra; en esta misma
nota se darán por comenzados los trabajos.
La primera hoja será para la Dirección de Obra, la segunda para la empresa adjudicataria y la tercera
quedará en el libro.
El libro siempre permanecerá en custodia de la Dirección de Obra. Cuando la Dirección de Obra considere
necesario dará instrucciones a la empresa adjudicataria en forma de órdenes de servicio las cuales deberán
ser cumplidas por ésta.
Las órdenes de servicio que la inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán cronológicamente
asentadas sin enmiendas, ni raspaduras, en un libro foliado, sellado y rubricado por la D.O. que la Inspección
guardará en la obra y que proveerá el Contratista. El libro de órdenes de servicio constituye documentación
de propiedad exclusiva de la Facultad una vez finalizada la obra.
Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o su representante, dentro de las veinticuatro
horas del requerimiento de la Inspección.
Las órdenes de servicio se considerarán comprendidas dentro de las estipulaciones del contrato, sin que
importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en
ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario.
Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se excedan los términos del contrato,
deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la D.O. por intermedio de la Inspección de la obra y en
el término de diez días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asisten
para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará "ipso facto" obligado a
cumplir la orden sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.
Las observaciones del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de
cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de 70 (setenta)
jornales, pudiendo además la Universidad mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquél, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y en caso necesario,
del fondo de reparos.
21. PRESENTACION DE OFERTA O COTIZACION.
El oferente presentará su cotización en forma discriminada, indicando los distintos ítems para cada rubro con
la cantidad, unidad de medida, precio unitario (cada precio unitario deberá descomponerse en: materiales,
mano de obra y equipos), total por ítems, gastos generales, beneficio e impuestos.
Además, el oferente presentará su oferta detallando los artefactos y materiales a proveer e instalar
especificando proveedor, marca, tipo, modelo y calidad. No se aceptará la expresión "o similar" u otras que
no identifiquen sin lugar a dudas la marca, tipo, modelo y calidad a proveer. Se aceptarán hasta tres (3)
marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la
Dirección de Obra podrá determinar cuál de las marcas propuestas será instalada.
Queda estrictamente aclarado, que el oferente deberá también detallar la composición de los ítems y/o
subítems consignados como globales en la propuesta, demostrando como llega - en tales casos - al precio
global indicado.
De presentar su cotización en forma global la Dirección de Compras y Licitaciones solicitará la planilla de
cotización según lo indicado en este punto la cual será parte de la oferta original, no pudiendo en
consecuencia modificar el precio global expresado en su presupuesto al momento de la apertura.
Si luego de ser intimado, el oferente, no cumpliere con la presentación de: i) detallar los artefactos y/o
materiales a proveer e instalar en la presente contratación, ii) presentación de la planilla de cotización
desagregada según lo indicado anteriormente y iii) antecedentes de trabajos equivalentes a los solicitados en
el presente Pliego, el o los renglones ofertados, según corresponda, serán causal de desestimación.
38
22. MULTAS
Es aplicable lo establecido en el Decreto 436/00
23. Del Cumplimiento de la Provisión
23.1. Plan de trabajo
A solicitud de la D. O. el Contratista presentará el plan de trabajo a que se ajustará la ejecución de la obra.
La aprobación del plan por la D.O. no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.
23.2. Orden de comienzo de los trabajos
Firmado el contrato, la D.O. impartirá de inmediato la orden de comienzo de los trabajos estando el
Contratista obligado a iniciarlos dentro de los ocho días corridos contados a partir de la fecha de esa orden.
23.3. Acta de iniciación de los trabajos
En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos, se labrará el acta correspondiente desde cuya fecha
comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.
23.4. Retraso en la iniciación de los trabajos
Si el Contratista no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo que se fija en la respectiva orden, ítem 12,
perderá el depósito de garantía que fija el apartado c) de las Cláusulas Particulares y la Universidad podrá
declarar rescindido el contrato sin admitir reclamación alguna.
23.5. Prórroga en la iniciación de los trabajos
En el caso de demostrarse que el retraso en la iniciación de las obras fue producido por causas inevitables y
el Contratista ofreciera cumplir su compromiso dándole prórroga, la D.O. podrá concederle la que considere
prudente. Si a los treinta (30) días de firmado el contrato el Contratista no hubiera sido notificado de la orden
de comienzo oficial de los trabajos que especifica el ítem 12, el Contratista podrá pedir en el término de diez
(10) días se ordene la ejecución de las obras, teniendo derecho en caso contrario a la rescisión del contrato.
En tal circunstancia tendrá derecho a la indemnización de los gastos improductivos que demostrare haber
tenido, pero no al pago del beneficio que le hubiere correspondido.
23.6. Replanteo de la Obra
El Contratista efectuará el replanteo de la obra sometiéndolo a la aprobación de la Inspección. Esta
aprobación no exime al Contratista de la responsabilidad por errores en que pudiera incurrir.
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres asegurados correctamente, tendidos con
torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspección, los que no serán
retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadra de los locales será prolijamente
verificada.
23.7. Alineación y niveles
Los niveles determinados en los planos son aproximados, el Contratista estará obligado a solicitar de la
autoridad local competente la alineación y nivel definitivos.
23.8. Limpieza del obrador y obra
39
El Contratista deberá mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza de
acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplirá de inmediato las órdenes que en ese sentido le
imparta la Inspección de Obra.
23.9. Instrumental
Es obligación del Contratista, el facilitar a la Inspección en buenas condiciones de uso los instrumentos
indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo y medición de los trabajos
contratados.
23.10. Daños a personas o propiedades
El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las
obras que ejecuta, a las personas que dependan de él, a las de la Facultad de Odontología. destacadas en la
obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así pudieren provenir esos daños de
maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los
perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. Estas
responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega de la obra a la Universidad.
La Facultad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de aquellos
conceptos hayan sido definitivamente descartadas, y aquél haya satisfecho las indemnizaciones a que
hubiere lugar en derecho.
23.11. Abastecimiento de Materiales
El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesite
para la buena marcha de la misma y prevea treinta (30) días de labor.
No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y
enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a la Inspección, ésta podrá
ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.
23.12. Aprobación de los materiales.
Los materiales y las materias de toda clase a emplear serán de la mejor calidad y tendrán las formas y
dimensiones prescritas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.
Además, serán sometidos antes de emplearse, al examen correspondiente de ésta.
Cuando se prescriba que algún material o artefacto debe ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la D.O.
El Contratista en todos los casos comprobará satisfactoriamente la procedencia de dichos materiales y
materias, entregando a la Inspección duplicado de las respectivas boletas de envío.
El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes que entregará el Contratista a la Inspección.
Los materiales y las materias de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva señale. Los materiales y las
materias defectuosas o rechazadas que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de buena
calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieren lugar.
23.13. Ensayos y Pruebas.
40
La D.O. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los
elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medida, balanza, combustible, etc., serán
facilitados y costeados por el Contratista. Este, además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o
mecánico, que deba encomendarse a efecto de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de
transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos solamente cuando se comprobare
que el material es el especificado.
23.14. Vicios Ocultos.
El Contratista se obliga a pedir inspección de todas las partes de la obra que quedaren ocultas antes de su
terminación. Si así no lo hiciere, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción por cuenta
exclusiva del Contratista cualquiera fuera el resultado de la inspección.
Cuando fuesen sospechados vicios en trabajo no visible, la Inspección podrá ordenar las demoliciones,
desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonará la Facultad de Odontología.
Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo de diez (10) días a contar de la fecha de su notificación por medio de Carta
Documento; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Facultad a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos y/o de las facturas a cobrar a que tenga derecho el
Contratista, en caso de ser necesario.
La recepción final de los trabajos no inhibirá a la Facultad de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o
intereses que le produjere la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren
ulteriormente fraudes o empleo de materiales impropios. Tampoco libran al Contratista de las
responsabilidades que determina el artículo 1646, del Código Civil.
23.15. Errores de Obra por Trabajos Defectuosos.
El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución de los
trabajos o por las transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales, fundándose en
incumplimiento por parte de subcontratistas, personal o proveedores o excusándose en el retardo por parte
de la Inspección de obra de entregarles detalles y planos o en la comprobación de errores o faltas.
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la
establecida en los pliegos de condiciones, o de una mano de obra deficiente, o por descuido o por
improvisación, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados, será deshecho y
reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta, a la primera intimación en ese sentido que le haga la
Inspección de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena de multa equivalente al valor de 30 (treinta)
jornales.
El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspección de la obra las observaciones
pertinentes por trabajo defectuoso o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de
los mismos y la Inspección de obra en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepción
definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se
originen por su cuenta.
En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos
rechazados, la Facultad podrá hacerlos por sí o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervención
judicial.
Si a juicio exclusivo de la Facultad no resultara conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se
deducirá el menor valor que resulte por esos trabajos.
23.16. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa.
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados en el contrato y su
documentación, ya sea por su calidad, eficacia, naturaleza o procedencia, serán considerados como si se
hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la Facultad el mayor costo resultante.
41
Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad con las órdenes impartidas por la
Inspección de la obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones
aunque fuesen de un mayor valor que los estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente podrán
ser rechazados si así lo dispusiera la D.O. En este caso el Contratista los demolerá y los reconstruirá de
acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos los gastos de reparo y otros
accesorios motivados por esta causa.
En caso de aceptación de estos trabajos siempre que la D.O. estimara que no compromete la solidez,
estética y duración de la obra, se los considerará como si hubieran sido ejecutados conforme al contrato aun
cuando fueren de mayor valor que los estipulados en el mismo.
23.17. Responsabilidad por Infracciones Administrativas.
El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el
pago de multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.
23.18. Garantía de los Materiales y Trabajos.
El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y responderá
por las degradaciones y averías que experimenten los trabajos realizados por causa que le sea imputable. En
consecuencia, hasta la recepción definitiva de los trabajos, estará a su cargo la reparación de los
desperfectos de esa naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los daños resultaran del uso de la obra
23.19. Extracciones y Demoliciones.
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo
indiquen los planos o la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del
Contratista, incluyendo levantamiento de escombros y entrega de obra en perfectas condiciones de limpieza.
Todos los elementos existentes que se retiren, desarmen o aparezcan durante la ejecución de los trabajos
contratados, son y quedan de propiedad de la Facultad de Odontología de la U.B.A., debiendo el Contratista
entregarlos en el lugar de la Ciudad de Buenos Aires que se indique o dar a esos materiales el destino que
se determina en las Especificaciones Técnicas. Si no hubiera previsión en tal sentido, la Inspección
dispondrá el destino del mismo.
24. DE LA INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA
24.1. Interpretación de Planos y Especificaciones.
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y la
ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que comprobara
en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlos a la D. O, antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento
de aplicársele una multa equivalente al valor de cincuenta (50) jornales, en cada caso.
24.2 Orden de Aplicación de los Documentos Técnicos.
En caso de discrepancia al interpretar la documentación técnica del Contrato, prevalecerá lo dispuesto en el
orden siguiente:
1º) Planos de Licitación:
a) de detalles.
b) de conjunto.
2º) Bases Generales de Licitación y Contratación con sus Cláusulas Generales, Especificaciones
Técnicas, Cláusulas Particulares y los respectivos apéndices si los hubiera.
42
25. PLANOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y PROYECTOS.
Los planos indican en forma esquemática la posición del los elementos componentes de las instalaciones. No
representando exactamente la instalación existente, la que se determinará luego de la remoción de los
solados y contrapisos.
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de
obra ejecutivos que entregará la Empresa a la Inspección de Obra para su aprobación.
La Empresa efectuará previo al desmontaje de los equipos odontológicos un replanteo de la posición
de los mismos .Se determinarán dos ejes ortogonales a partir de los cuales se establecerá la
ubicación de los mismos con progresivas a sus ejes en ambos extremos y ángulos respecto a los
ejes principales del ambiente, con los sillones extendidos en posición horizontal.
El contratista deberá efectuar las aperturas de los solados y contrapisos descubriendo las instalaciones
existentes, efectuando un relevamiento de las mismas, eliminando todos los elementos deteriorados y en mal
estado, con uniones dudosas a la vista y determinando mediante pruebas hidráulicas y neumáticas su
estado, exponiendo las mismas a la inspección de obra para su observación, proceder antes de iniciar los
trabajos a la preparación de los planos de obra ejecutivos en escala apropiada, con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todos los elementos
de las instalaciones. Se hará también un relevamiento fotográfico de las instalaciones, antes y
después, con registro de su resolución definitiva identificada por cada número de sillón odontológico
y número de suctor de aspiración.
El Contratista entregará Tres juegos de copias de los planos de obra y de las instalaciones, luego de la firma
del contrato, y serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para
evitar retrasos en la entrega de materiales, comienzo y finalización de los trabajos, de manera de no interferir
con retrasos, en el plan de trabajos de la Obra.
Además la Inspección de Obra podrá exigir al contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de
apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o presentación de memorias descriptivas
parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al contratista de la
obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de
acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el contratista apenas se descubra,
independientemente del recibo, revisión y aprobación de planos por la Inspección de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.
También se entregará a la Inspección de Obras, previo al comienzo de los trabajos, una memoria de cálculo
detallada en todas las instalaciones, con todas las magnitudes debidamente verificadas.
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos y manual de instrucciones de uso y
mantenimiento de cada una de las instalaciones y elementos especiales instalados que así lo requieran.
Los trabajos a realizar serán del mayor nivel técnico, probada ejecución y se realizarán de acuerdo a las
reglas del arte. En consecuencia, el oferente, al formular sus propuestas, tendrá en cuenta las condiciones
señaladas y deberá incluir todos aquellos trabajos que, sin estar expresamente indicados en la
documentación, sean necesarios ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo previsto.
Antes de formular su propuesta los oferentes deberán tomar conocimiento “in situ” de sus características
constructivas, y el tipo de trabajos a realizar, no pudiendo por ninguna razón invocar desconocimiento o
existencia de factores imprevistos. Deberá presentar, con la oferta, un certificado de haber realizado dicha
visita, extendida por la Dirección de Servicios Generales de la Facultad.
Si como consecuencia de los trabajos se produjeran deterioros del edificio parciales, totales de las
construcciones existentes o de elementos muebles, el contratista será el responsable de su reparación o
reposición, utilizando elementos, materiales y terminaciones iguales a las existentes.
De acuerdo con la Inspección de Obras y las Autoridades de la Facultad, se determinará un lugar para el
“obrador” y acopio de materiales, sobre el cual el contratista asumirá total responsabilidad. Se preverán los
accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros y los horarios que no perturben
el normal desarrollo de las actividades. (uso del montacargas horario preferencial de 7 a 9 hs – horario
alternativo 15 a 17 hs- Se deberá coordinar previamente con la Intendencia, la disponibilidad del ascensorista
a cargo del mismo.)
Se tomarán los recaudos necesarios para proteger los solados y escalinatas utilizados durante los trabajos.
Se deberá tener en cuenta que los trabajos no afecten el normal desempeño de las actividades de la
Facultad. Por ello la contratista deberá coordinar con las Autoridades de la Facultad y la Inspección de Obra
43
el día de inicio de las obras, tareas críticas que requieran corte de suministros parciales, traslado de
materiales, uso exclusivo de montacargas o ascensores y todo otro trabajo que pudiera incomodar a la
Facultad o Cátedras adyacentes.
Asimismo la contratista deberá presentar diagramas de tiempos de obras: Gantt y Pert, considerando todo lo
expuesto.
Las medidas y dimensiones en los Planos que forman parte de la documentación Técnica del presente
pliego son indicativas debiendo la Empresa Contratista efectuar las verificaciones en obra. Cualquier
modificación producto de esta verificación deberá de ser aprobada por la D.O.
Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la tramitación y obtención de los permisos
municipales que fueran necesarios para la realización de los trabajos, como la aprobación de los planos si los
hubiera.
Cuando la D.O. crea conveniente introducir variantes en los planos, y siempre que ello no implique una
modificación fundamental del proyecto, no tendrá derecho el Contratista a reclamar una modificación en los
precios unitarios convenidos.
El Contratista presentará antes de la Recepción Provisoria, un juego completo de planos de toda la obra
(Arquitectura, Equipamiento e Instalaciones) tal como haya sido realizada más archivo magnético BWG
(Autocad), firmados por el Representante Técnico a cargo de los trabajos, requisito sin el cual no se labrará
la misma.
.
26. LIQUIDACION Y PAGOS
La Facultad de Odontología abonará al Contratista el 40% del monto de obra en concepto de anticipo para
la compra de materiales, pagándose estos contra presentación de factura y detalle del acopio (Ver Punto 18).
El 60% restante se abonará en dos pagos, el primero contra recepción provisoria de la primera etapa de la
obra, y el segundo con la recepción provisoria de la totalidad de los trabajos. Se efectuará una retención del
10% en concepto de garantía de obra, el cual será liberado pasados los 30 días corridos, a contar a partir de
la recepción definitiva de la obra.
27. RECEPCION DE LOS TRABAJOS
27.1 Recepción Provisional
La obra será recibida provisionalmente por la D.O. "ad referéndum" de la Facultad cuando se encuentre
terminada con arreglo a la Orden de Compra y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las
instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones Técnicas, labrándose un acta en presencia del
Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a
este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación.
En caso de que el Contratista se negare a presenciarla o que no conteste a la invitación que deberá hacerse
por notificación fehaciente, la Facultad efectuará por sí y ante sí esa diligencia, dejando constancia de la
invitación y ausencia del Contratista.
Previo a la realización de la recepción provisoria y de la definitiva, se efectuará ante la D.O. un informe
circunstanciado sobre el desempeño de las tareas por parte del Contratista, el que será elevado a las
Autoridades de la Facultad para su conocimiento que se expedirá al respecto.
27.2 Plazo de Garantía
Entre la Recepción Provisional y Definitiva correrá el plazo de garantía que se determina en las Cláusulas
Generales y durante el cual, el Contratista será responsable por la conservación de las obras y las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los
trabajos.
Se exceptúa de la precedente obligación a los efectos resultantes del uso indebido de las construcciones.
27.3 Recepción Definitiva
44
Transcurrido el plazo de garantía que se establezca en las Cláusulas Generales, de acuerdo con el artículo
anterior, a solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas
formalidades que la Provisional, a cuyo efecto se efectuará una nueva comprobación del buen estado de las
obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales. Se realizarán las pruebas
que la D.O. estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la Recepción
Provisional.
De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autorizada.
28. FORMA DE PROPUESTA
Lugar y fecha................... Señor....................... de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires................ El (o los) que suscribe(n) con domicilio en....................... se compromete(n) a ejecutar las
obras de .......................... si le(s) fuera(n) adjudicada(s), proveyendo todos los materiales y mano de obra, a
la vez que realizando los trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta, dentro del
plazo de .......... con arreglo a los documentos que integran el contrato por un monto total de $ ...................
Como garantía de esta oferta se adjunta la constancia de garantía por $........... equivalente al 5% del
presupuesto que es de ........................($...............).
Saluda(n) al señor.................... muy atentamente.
1) Toda la documentación solicitada en el Pliego de Cláusulas Particulares.
2) Declaración de conocimiento de la documentación según el modelo que a continuación se detalla,
debidamente firmada:
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA DOCUMENTACION
OBRA:
Provisión de materiales y mano de obra necesarios para efectuar las siguientes remodelaciones edilicias:
Remodelación integral de la Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis– piso 7º ¨A y B¨.
EXPEDIENTE Nro.: ............................................................................................
El que suscribe...................................., constituyendo domicilio legal en la calle................Nro...........de la
Ciudad de Buenos Aires, declara que ratifica su conocimiento y aceptación de las Bases Generales de
Licitación y Contratación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Especificaciones
Técnicas, Croquis, Cláusulas Generales y Complementarias para los trabajos mencionados a realizarse en
los Pisos: ……….de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires como asimismo, haber
verificado en el lugar las medidas y los datos necesarios comprometiéndose a realizar las obras de acuerdo a
la documentación citada.
3) Declaración jurada con nómina de obras realizadas en los últimos dos (2) años o en ejecución, similares a
las licitadas, indicando monto, fecha básica del mismo, plazos, fechas de iniciación y de terminación,
comitente y toda otra información que permita formar idea de la obra.
En caso de oferentes que hayan ejecutado trabajos u obras para la Universidad, deberán acompañar informe
de antecedentes de obras y constancia de cumplimiento expedida por la D.E.O.M (o por la Unidad
Académica correspondiente).
4) Antecedentes del personal superior, profesional y técnico que integra el plantel del oferente y que se
destinará a esta obra. Este plantel deberá consignar los especialistas necesarios acorde con el tipo de
trabajo, objeto de la presente licitación.
5) Lista de equipamiento y maquinaria del oferente, con indicación de sus características, estado de
conservación y vida útil remanente.
6) Designación de un profesional responsable y conformidad firmada, consignando número de matrículas y
registros de primera categoría.
45
7) El Oferente deberá acompañar su propuesta con un presupuesto detallado siguiendo los lineamientos de
la planilla de cotización. Se deberá consignar en él cantidades y precios unitarios (con I.V.A. incluido), así
como subtotales por rubro, etc., de que se componga la obra. Cuando la Facultad de Odontología lo crea
necesario, solicitará a los oferentes análisis de precios detallados de cualquier ítem.
8) Constancia de visita de obra, certificada por el Arq. Segarra y/o Arq. Ivanoff
9) Plan de Trabajos e Inversiones:
El oferente deberá presentar el plan de trabajos ejecutado en forma semanal, mediante un diagrama de
barras (GANTT) acorde a los rubros e ítems que componen la totalidad de la obra; se deberán incluir los
tiempos necesarios para la confección de planos, presentación de muestras y correspondientes
aprobaciones.
En el mismo se indicarán porcentajes por etapas de la obra.
10) Certificados de Inscripción en el registro de O.P. y Capacidad si correspondiere.
CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS A LA OFERTA
Para el renglón 1:
Oferta económica, presupuestada por rubros e items, indicando el porcentaje sobre el total en
concepto de Materiales y Mano de Obra.
Plan de trabajo mediante un diagrama de Pert que contemple las etapas 1 (Anticipo) – 2 – 3.
o ETAPA 1 (Anticipo) : Especificación de los elementos que compondrán el 40 % del
monto de la oferta (Anticipo) en concepto de Materiales a entregar.
o ETAPA 2: Porcentaje del monto de la oferta que comprende los siguientes rubros:
1- Tareas preliminares, replanteos
2- Demoliciones.
3- Albañilería.
4- Contrapisos y carpetas.
9- Instalación Eléctrica.
10- Instalación Sanitaria.
11- Instalación Aire Comprimido.
12- Instalación Succión.
o ETAPA 3: Porcentaje del monto de la oferta que comprende los siguientes rubros
5- Solados y Zócalos
6- Carpintería de Madera y Metálica.
7- Vidrios.
8- Pinturas.
13- Reparaciones Generales.
14- Trabajos Finales.
Se contemplará un pago del 40% en concepto de anticipo para compra de materiales cuyo detalle y
facturas deberán presentarse contra entrega del dinero. En las etapas de la obra se deberá indicar el
porcentaje de materiales acopiados y utilizados.
El 60% restante se efectuará en dos pagos. El primero, contra recepción provisoria de la primera etapa
de obra que comprende a los rubros de la Etapa 1. El segundo, contra recepción provisoria de lo
presupuestado en la Etapa 2.
La Facultad de Odontología retendrá el 10% del monto de obra en carácter de garantía de obra, el cual
será abonado a los 30 días corridos a contar desde la recepción definitiva de obra.
46
Observaciones:
Todos los materiales deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad, originales de fábrica, y su fabricación
no deberá encontrarse discontinuada. Nuevos y sin uso significa que la Facultad de Odontología será el
primer usuario del material o elemento desde que éstos salieron de la fábrica.
El oferente deberá indicar la marca de cada bien ofrecido.
A los efectos de la recepción de ofertas y la Apertura de Sobres se tomará en cuenta la hora oficial que
se escuche en el teléfono ubicado en la Dirección de Compras y Licitaciones.
MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de cincuenta
(50) días hábiles, contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar su oferta con una antelación mínima de diez días hábiles al vencimiento de dicho
plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente –
cfr Art.70 Decreto 436/00.
Presupuesto:
Se requiere que la oferta sea clara, precisa y completa, indicando si se ajusta a la totalidad de
las especificaciones solicitadas en el Pliego. Asimismo, de poseer, se deberá adjuntar folleto
completo a fin de evaluar los detalles técnicos –inclusive las marcas y modelos sugeridos-. El
presente pedido evitará las consultas posteriores al momento de preadjudicar.
En caso de ofrecer, además de la oferta básica, alguna alternativa se deberá detallar las
diferencias que correspondieren.
Si la oferta no aclara en qué se diferencia, se asumirá que se ajusta en un todo al PBCP,
debiendo cumplirse al momento de la entrega, caso contrario se aplicarán las penalidades y/o
multas correspondientes
47
CLÁUSULAS PARTICULARES
1. La Contratación se rige por el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública
aprobado por el Decreto 1023/01, por el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y
Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto 436/00 y
sus modificaciones y por la Resolución del Ministerio de Economía nº 834/00. La
presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será
necesario la presentación de los pliegos con la oferta.
2. Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y presentadas por duplicado. El sobre o
paquete único contendrá en su cubierta la identificación de la contratación a que
corresponde, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente.
3. Documentación general a presentar por todas las empresas:
A. Copia de la Constancia de Inscripción en la A.F.I.P vigente ( en caso de no poseerla podrán
tramitarla por internet a través de la página www.afip.gov.ar )
B. Certificado Fiscal p/contratar con el Estado, vigente, para ofertas cuyo monto total sea
igual o superior a $ 50.000.
C. Garantía de Mantenimiento de Oferta: por el 5% del valor total cotizado.
En el caso de presentarse como garantía de oferta un pagaré, este deberá ser a la vista, con
fecha de emisión, pero sin fecha de vencimiento; debiendo estar a nombre de la Facultad de
Odontología.
El pagaré incluirá la siguiente expresión: “pagadero en concepto de Garantía de Oferta de
la Licitación Privada nº 8/11”. Dicho documento deberá estar firmado correctamente,
incluyendo el cargo y la aclaración del firmante; asimismo, es necesario detallar la razón
social, el domicilio y teléfono de la firma que presenta el documento.
En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor
propuesto.
Cuando el importe correspondiente al 5% mencionado supere los Pesos Cinco Mil ($
5.000), no podrá presentarse un pagaré, sino se deberá constituir la garantía en alguna de
las formas establecidas en el art.53° del Decreto 436/00 y sus modificatorios.
Si lo hace por medio de una póliza de seguro, deberá ajustarse a las normativas vigentes de
conocimiento de las Compañías Aseguradoras.
No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:
a. En la adquisición de publicaciones periódicas
b. En las Contrataciones Directas-Trámites Simplificados.
D. Balances Generales de cierre de ejercicio, firmadas por Contador Público Nacional y
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los
DOS (2) ejercicios anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Además planilla
Balance de cierre de ejercicio.
Excepción: aquéllos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha
documentación de acuerdo a la fecha de inicio de sus actividades que consten en el Estatuto
Social o Contrato. En estos casos, sólo deberán presentar los antecedentes que registren.
E. En todos los casos los oferentes deberán acompañar una declaración jurada donde conste
que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el
Estado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Adquisición,
Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.
F. Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, sí mantienen o no juicios con el
ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, autónomas y autárquicas,
individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero,
juzgado, secretaría y entidad demandada.
Dicha información podrá ser verificada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIA
dependiente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
G. Formulario de inscripción en Ingresos Brutos o Exención si corresponde
48
H. Las empresas deberán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los efectos que pudieran emerger de la licitación.
I. Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de
facturación en los últimos TRES (3) años.
J. Formularios de datos básicos: Anexo I, II y III según corresponda.
K. SOLO EN LOS CASOS QUE SE PIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES: Antecedentes comerciales y/o de obras y/o servicios y/o locaciones u
otros similares ejecutadas en los últimos DOS (2) años. Referencias comerciales de los
principales clientes con los que opera. En el caso de Obras Públicas será necesaria la
presentación de la Certificación del Comitente
4.- Otra documentación a presentar por:
PERSONAS JURÍDICAS:
SOCIEDADES ANÓNIMAS
Formulario de inscripción en Ingresos Brutos o Exención si corresponde.
Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
Copia certificada por Escribano Público del Contrato Social debidamente inscripto en el
Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país.
Copia certificada por Escribano Público del acta de Asamblea designando al Directorio
vigente a la fecha de apertura de la licitación.
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Copia certificada por Escribano Público del Contrato Social debidamente inscripto en el
Registro Público de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en el país.
Si el Contrato Social no designa a los miembros integrantes de la gerencia y/o no establece
las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá presentar copia certificada por
Escribano Publico acta de Asamblea designando al/los miembros del órgano de
administración y representación antes citado y/o fijando a cual de ellos le compete la
presentación de la Oferta en representación de la sociedad salvo que el Contrato Social
estableciera otra forma de deliberación de los socios.
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
COOPERATIVAS
Copia certificada por Escribano Público del Contrato Social debidamente inscripto en el
Instituto Nacional de Acción Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337.
Copia del Acta de Asamblea designado al Consejo de Administración certificada por
Escribano Público, vigente a la fecha de apertura de la licitación.
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
EMPRESAS UNIPERSONALES
En caso de no presentar Balance anual se deberá adjuntar una Declaración Jurada
Patrimonial (ingresos anuales, gastos, en el mismo periodo, bienes, créditos a su favor y
deudas), certificada por Contador Público y firma legalizada por Consejo Profesional de
Ciencias Económicas y acreditación patrimonial de los bienes inmuebles ante el Registro
49
de Propiedad Inmueble con los respectivos informes de dominio expedido por el citado
registro.
Una declaración jurada sobre el carácter de la empresa e identidad de sus titulares.
El certificado de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o Inspección General de
Justicia
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
SOCIEDADES EN FORMACIÓN
Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en
el registro correspondiente.
Nómina de los directivos según el tipo de sociedad.
Copia del Contrato Social certificada por Escribano Público
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
SOCIEDADES DE HECHO
En caso de no presentar Balance anual se deberá adjuntar una Declaración Jurada
Patrimonial (ingresos anuales, gastos, en el mismo periodo, bienes, créditos a su favor y
deudas), certificada por Contador Público y firma legalizada por Consejo Profesional de
Ciencias Económicas y acreditación patrimonial de los bienes inmuebles ante el Registro
de Propiedad Inmueble con los respectivos informes de dominio expedido por el citado
registro.
Declaración Jurada manifestando el carácter de la empresa e indicando identidad, N°de
doc. y domicilio de sus titulares.
Copia certificada por Escribano Público del DNI (2 primeras hojas y cambio de domicilio
si correspondiere) de cada integrante de la Sociedad o Instrumento que faculte a los
representantes a presentarse a la Licitación.
En caso de existencia de Contrato suscripto entre las partes adjuntar copia del mismo
certificada por Escribano Público
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
OTRAS SOCIEDADES
Copia certificada del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público
instrumentado a tal fin en el país.
Nómina de los directivos según el tipo de sociedad.
Copia certificada por Escribano Público del acta deliberativa por la cual se los designa,
vigente a la fecha de apertura de la licitación.
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado de la sociedad con facultades suficientes para firmar la oferta.
5.- Otra documentación a presentar por:
PERSONAS FISICAS:
50
Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y
constituido, estado civil y número de documento de identidad.
En caso de no presentar Balance anual se deberá adjuntar Una Declaración Jurada
Patrimonial (ingresos anuales, gastos, en el mismo periodo, bienes, créditos a su favor y
deudas), certificada por Contador Público y firma legalizada por Consejo Profesional de
Ciencias Económicas y acreditación patrimonial de los bienes inmuebles ante el Registro
de Propiedad Inmueble con los respectivos informes de dominio expedido por el citado
registro.
Copia Certificada por Escribano Público de las dos primeras hojas del DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD y cambios de domicilio si correspondiera.
Copia certificada por Escribano Público del acta que designe al Representante Legal y/o en
su caso apoderado con facultades suficientes para firmar la oferta.
ACLARACIONES:
Si su empresa a la fecha de apertura, está inscripta en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA
U.B.A. sólo deberá presentar la constancia que lo acredite como tal, vigente y la documentación
solicitada en los puntos: A, B, C, E y H.
Si su empresa a la fecha de apertura, está incorporada al SIPRO (Sistema de Proveedores de la
Oficina Nacional de Contrataciones) sólo deberá presentar la constancia que lo acredite como tal,
vigente y la documentación solicitada en los puntos: A, B, C, E y H.
Para el caso que el firmante de la oferta figure con mandato vencido o no figure en la página web
de la ONC, deberá presentar copia certificada por Escribano Público de la documentación que lo
designe como Representante Legal y/o en su caso apoderado con facultades suficientes para
firmar la oferta.
6.- Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado y el original deberá
estar firmado en todas sus hojas y al pie de las mismas (anverso y reverso, de estar
escritas), por el oferente o su representante legal. Este deberá salvar las enmiendas y
raspaduras, si las hubiere. A cada oferta deberá acompañarse las constancias relativas al
retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares extendida por la Facultad de
Odontología y la de constitución de la garantía.
7.- SE INVITA A TODAS LAS EMPRESAS A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA U.B.A. Podrán obtener información en la página web
www.rec.uba.ar/hacienda/presentacion. y/o realizar consultas al teléfono exclusivo para
proveedores: 4510-1194 de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
8.- La oferta especificará como requisitos mínimos el precio unitario en números, el precio
total del renglón en números, y el precio total general de la oferta, expresado en letras y
números, determinados en PESOS. En ningún caso se aceptarán cotizaciones en
dólares u otra moneda ni plantear la modificación de presupuestos motivados por la
eventual fluctuación de la moneda. El proponente podrá formular oferta por todos los
renglones o por algunos de ellos.
9.- Después de haber cotizado por renglón, podrá ofertar por el total de los efectos ya
propuesto o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.
10.-En caso de cotizar productos a importar, sólo se aceptará precio final, no se aceptarán
productos en condiciones FOB, CIP ni CIF
11.-Se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su
cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Se entenderá en
consecuencia que se encuentran incluidas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y
experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque
las mismas no estén explicitadas en la oferta.
12.-Todos los documentos de la oferta deberán ser redactados en forma clara y legible sin dar
lugar a confusiones o a interpretaciones ambiguas.
51
13.-Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de cincuenta (50) días hábiles
contando a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al
vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso
igual al inicial, y así sucesivamente –cfr Art.70 Decreto 436/00.
14.-Los adjudicatarios deberán constituir la garantía de cumplimiento del contrato por el 10%
del valor total de la adjudicación dentro del término de ocho (8) días de recibida la orden
de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de la
oferta.
15.-Todas las garantías que se deban presentar serán sin término de validez y garantizarán el
fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.
16.-Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida la
notificación del art.84° del Decreto 436/00 y sus modificatorios, o no constituyera la
garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para ello, el organismo podrá
adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin
perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.
17.-La Facultad de Odontología deberá ser considerada consumidor final (Ley 20.631 Decreto
499/74). Además se recuerda a las empresas adjudicatarias, que la Facultad es Agente de
Retención: a) I.V.A.: el total se realizará en el primer pago efectuado; b) Impuesto a las
Ganancias y S.U.S.S.: será proporcional por cada pago efectuado.
18.-Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás
condiciones establecidas a partir de la fecha de recepción de la orden de compra. Es por
cuenta del adjudicatario el flete, acarreo y descarga de la mercadería.
19.-Se establece que el lugar de entrega de los bienes y/o servicio, y sus correspondientes
remitos, es en la Facultad de Odontología de la UBA - M.T. de Alvear 2142 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dpto. Abastecimiento – 1er.Subsuelo, Sector “B” – Lunes a
Viernes de 8.00 a 13.00 hs
20.-Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción;
las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la A.F.I.P. La
presentación de las facturas se realizará en el Departamento de Abastecimiento – Subsuelo
sector “B”, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 13.00 horas.
21.- El pago se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la
presentación de la factura correspondiente, en la Dirección de Tesorería - Subsuelo –
Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs.
52
