umowa o dzielo wzor by b2coNs

VIEWS: 2,377 PAGES: 5

									   WZÓR - umowa o dzieło

                                         UMOWA O DZIEŁO
                                         dalej zwana „Umową”,


   zawarta w dniu ……………….. roku w ………… pomiędzy:
   [ ], z siedzibą w [ ], [ ], NIP [ ], REGON [ ], wpisaną do Rejestru [ ] Krajowego Rejestru
   Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
   Sądowego pod numerem KRS [ ], reprezentowaną przez [ ] – [ ],
   zwaną dalej Zamawiającym.
                                                   albo
   Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym
   seria [ ] numer [ ], dla którego właściwy jest Urząd Skarbowy(…),
   zwanym(-ą) dalej Zamawiającym.
                                                   albo
   Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą
   [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ], REGON [ ], w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności
   Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem [ ],
   zwanym(-ą) dalej Zamawiającym.
                                                   albo
1) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ] numer [ ]
   wydanym przez[ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ],
   REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem
   [ ],
2) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ]
   numer [ ],wydanym przez [ ] prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ],
   NIP [ ], REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod
   numerem [ ],
   – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [ ], z siedzibą w [
   ], REGON [ ], NIP [ ],
    zwanymi dalej łącznie Zamawiającymi.


   a


   [ ], z siedzibą w [ ], [ ], NIP [ ], REGON [ ], wpisaną do Rejestru [ ] Krajowego Rejestru
   Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
   Sądowego pod numerem KRS [ ], reprezentowaną przez [ ] – [ ],
   zwaną dalej Wykonawcą.
                                                   albo
   Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym
   seria [ ] numer [ ], dla którego właściwy jest Urząd Skarbowy(…),
   zwanym(-ą) dalej Wykonawcą.
                                                   albo
   Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod nazwą
   [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ], REGON [ ], w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności
   Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem [ ],
   zwanym(-ą) dalej Wykonawcą.
                                                   albo
3) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ] numer [ ]
   wydanym przez[ ], prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ], NIP [ ],
   REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod numerem
   [ ],
4) Panem/Panią [ ], zamieszkałym(-ą) w [ ], NIP [ ], legitymującym(-ą) się dowodem osobistym seria [ ]
   numer [ ],wydanym przez [ ] prowadzącym(-ą) działalność gospodarczą pod firmą [ ], z siedzibą w [ ],
   NIP [ ], REGON [ ], wpisanym(-ą) do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez [ ], pod
   numerem [ ],
   – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [ ], z siedzibą w [
   ], REGON [ ], NIP [ ],
    zwanymi dalej łącznie Wykonawcą.


   W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca łącznie nazywani będą Stronami.



                                                    §1
                                           Przedmiot Umowy
   1. Na podstawie Umowy Zamawiający powierza do wykonania zamówienie,
      a Wykonawca/Wykonawcy przyjmuje/przyjmują zamówienie na rzecz Zamawiającego, na
      warunkach określonych w Umowie.
   2. Przedmiotem zamówienia jest ………………… (należy określić dokładnie przedmiot
      zamówienia, np. pomalowanie ścian, montaż parapetów, ułożenie paneli).

                                                    §2
                                      Termin wykonania Umowy
   Wykonawca/Wykonawcy jest zobowiązany/są zobowiązani do wykonania zamówienia, o
   którym mowa w § 1 ust. 2 do dnia ….. . ….. roku/w okresie od dnia……do dnia, itp.
                                            §3
                               Sposób wykonywania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z najwyższą starannością, według swojej
   najlepszej wiedzy i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości
   i doświadczenie oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z Umowy osobom
   trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzy
   wykonywanie zamówienia lub z których pomocą wykonuje zamówienie, jak za swoje własne
   działania lub zaniechania.
4. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu zamówienia będzie wykorzystywać jedynie
   materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z
   obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych,
   majątkowych, osobistych praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów
   użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób
   trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem tych
   osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.



                                            §4
                                      Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Strony ustalają w wysokości………..brutto
(słownie:………zł.), w tym podatek VAT w wysokości …..… .

                                            §5
                              Sposób zapłaty wynagrodzenia
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi, po wykonaniu zamówienia na podstawie rachunku /faktury
   VAT wystawionego przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego,
   że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w terminie….. dni od dnia złożenia do
   siedziby Zamawiającego rachunku/faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
   Wykonawcy nr…………………………………..
3. Rachunek/fakturę VAT należy wystawić na: dane podmiotu, adres itd.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
   Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o żadne inne wynagrodzenie nieprzewidziane
   w Umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.


ALBO (gdy płatność gotówką)


                                             § 51
                               Sposób zapłaty wynagrodzenia
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi, po wykonaniu zamówienia na podstawie rachunku /faktury
   VAT wystawionego przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego,
   że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w gotówce w siedzibie Zleceniobiorcy w terminie ........ dni
   od daty złożenia do siedziby Zleceniodawcy rachunku/faktury VAT.
3. Rachunek/fakturę VAT należy wystawić na: dane podmiotu, adres itd.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
   Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o żadne inne wynagrodzenie nieprzewidziane
   w Umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

                                             §6
                            Odstąpienie od Umowy, kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
   Zamawiający może od niej odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego
   wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie
   dłuższego niż ……. dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku
   bezskutecznego upływu tego terminu lub żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia
   brutto określonego w § 4 Umowy, wedle wyboru Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu
   przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
   określonego w § 4 Umowy.
3.    W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może –
     zamiast odstąpienia od Umowy i żądania zapłaty kary umownej, określonej w ust. 2 – żądać
     zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 Umowy za
     każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający będzie mógł potrącić kwotę przysługującej
     mu kary umownej z kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie
     zamówienia.
4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia
   odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie
   cywilnym.
                                             §7
                                 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, odstąpienie od niej albo jej rozwiązanie za zgodą
   obu Stron wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
   oraz inne mające zastosowanie w realizacji Umowy.
3. Integralną częścią Umowy jest załącznik będący aktualnym zaświadczeniem z ewidencji
   działalności gospodarczej Wykonawcy/odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
   dotyczącego Wykonawcy.
4. Spory mogące wyniknąć z Umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo
   dla siedziby Zamawiającego albo Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
   Stron.


                                      Zamawiający
                                      Wykonawca

								
To top