Darbu pirkimo dokumentai 1_2 by 90Eo8VzF

VIEWS: 437 PAGES: 312

									Pirkimo dokumentai                                         Turinys
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija




                            PIRKIMO DOKUMENTAI


               SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS




                DARBŲ PIRKIMAS
          SKAUDVILĖS NUOTEKŲ VALYMO
           ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA




                                             2009 Spalis




                                                                     1
Pirkimo dokumentai                                              Turinys
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

  SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS
                           DARBAMS
Pirkimo numeris <79957> .
Projekto pavadinimas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Tauragės rajone



                                                TURINYS
I SKYRIUS                 KONKURSO SĄLYGOS
1 skirsnis                Nurodymai dalyviams
2 skirsnis                Pasiūlymo forma ir priedai

II SKYRIUS                SUTARTIES SĄLYGOS
1 skirsnis                Rangos sutartis
2 skirsnis                Bendrosios sutarties sąlygos
3 skirsnis                Konkrečios sutarties sąlygos
4 skirsnis                Užtikrinimo ir garantijų formos
III SKYRIUS               TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
IV SKYRIUS                DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI
1 skirsnis                Bendrosios kainodaros nuostatos
2 skirsnis                Bendros pasiūlymo kainos sudėtinės dalys
V SKYRIUS                 BRĖŽINIAI IR KITI DOKUMENTAI




                                                                                  2
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                            Pirkimo dokumentai.
                                                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                                       1 Skyrius. Konkurso sąlygos
TURINYS:                                                                                                                                    puslapio nr.

                                       1 SKIRSNIS. NURODYMAI DALYVIAMS
    A. Bendrosios nuostatos ................................................................................................................................ 5
       1. Bendrosios nuostatos ............................................................................................................................... 5
       2. Pirkimo objektas ...................................................................................................................................... 5
       3. Lėšų šaltinis ............................................................................................................................................. 6
       4. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
       (Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse) ......................................................... 6
       5. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
       (Tiekėjų teisė verstis veikla, ekonominė ir finansinė būklė, techninis ir profesinis pajėgumas) ............... 11
       6. Vienas pasiūlymas iš vieno konkurso dalyvio ....................................................................................... 14
       7. Pasiūlymo išlaidos ................................................................................................................................. 14
       8. Aiškinamasis susirinkimas ir statybvietės apžiūra ................................................................................. 14
    B. Pirkimo dokumentai .............................................................................................................................. 15
       9. Pirkimo dokumentų turinys .................................................................................................................... 15
       10. Pirkimo dokumentų išaiškinimas ir patikslinimas ............................................................................... 15
    C. Pasiūlymų rengimas ............................................................................................................................... 16
       11. Pasiūlymo kalba ................................................................................................................................. 166
       13. Pasiūlymo kainos ................................................................................................................................. 17
       14. Pasiūlymų vertinimo ir mokėjimo valiuta ............................................................................................ 18
       15. Pasiūlymo galiojimas ........................................................................................................................... 18
       16. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ....................................................................................................... 18
       17. Alternatyvūs dalyvių pasiūlymai ......................................................................................................... 19
       18. Pasiūlymo parengimas ir pasirašymas ................................................................................................. 19
    D. Pasiūlymų pateikimas ............................................................................................................................ 20
       19. Vokų su pasiūlymais užklijavimas žymėjimas ir pateikimas ............................................................... 20
       20. Pasiūlymų pateikimo laikas ir vieta ..................................................................................................... 20
       21. Pavėlavę pasiūlymai............................................................................................................................. 21
       22. Pasiūlymų atšaukimai, pakeitimai ir papildymai ................................................................................. 21
    E Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas ................................................................... 21
       23. Vokų su pasiūlymais atplėšimas .......................................................................................................... 21
       24. Vertinimo procedūros konfidencialumas ............................................................................................. 22
       25. Pasiūlymų paaiškinimai ....................................................................................................................... 23
       26. Pasiūlymų tikrinimas ir jų atitikimas pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams .................. 23
       27. Pasiūlymų vertinimas ir lyginimas ....................................................................................................... 24
       28. Pasiūlymo klaidos ................................................................................................................................ 26
       29. Pasiūlymų atmetimo priežastys ............................................................................................................ 26
       30. Perkančios organizacijos teisė atmesti visus pasiūlymus ..................................................................... 26
    F. Konkurso laimėtojo nustatymas ........................................................................................................... 27
       31. Konkurso laimėtojo nustatymo kriterijai ir preliminari pasiūlymų eilė ............................................... 27
       32. Sprendimas dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo .................................................................................. 27
       33. Konkurso laimėtojo paskelbimas ir Rangos sutarties pasirašymas ...................................................... 27
       34. Etinės nuostatos ................................................................................................................................... 28
       35. Pretenzijos ir skundų nagrinėjimas, taikinimas ir žalos atlyginimas .................................................... 28
    1 straipsnis. Bendrosios nuostatos .............................................................................................................. 66
    2 straipsnis. Užsakovas ................................................................................................................................ 70
    3 straipsnis. Inžinierius ................................................................................................................................ 71
    4 straipsnis. Rangovas ................................................................................................................................. 71
    5 straipsnis. Projektavimas ......................................................................................................................... 77
    6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai .................................................................................................... 78


                                                                                                                                                                      3
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                      Pirkimo dokumentai.
                                                                                        I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                        1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

    7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė ..................................................................................... 78
    8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas ...................................................................................... 79
    9 straipsnis. Baigiamieji bandymai............................................................................................................. 79
    10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui ......................................................................................................... 80
    11 straipsnis. Atsakomybė už defektus ...................................................................................................... 81
    12 straipsnis. Bandymai po baigimo ........................................................................................................... 81
    13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai ...................................................................................................... 81
    14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas ............................................................................................... 83
    18 straipsnis. Draudimas ............................................................................................................................. 87
    19 straipsnis. Nenugalima jėga ................................................................................................................... 91
    20 straipsnis. Pretenzijos ginčai ir arbitražas............................................................................................ 92
    21 straipsnis. Auditai ir kontrolė ................................................................................................................ 92
    Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Banko garantija) ..................................................................... 94
    Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas ) ........................................ 95
    Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija) ........................................................................................ 96
    Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)................................................. 97
    Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas) ..................... 98
    Sulaikomų pinigų garantijos forma (Banko garantija) .............................................................................. 1
    Sulaikomų pinigų laidavimo rašto forma (Draudimo bendrovės laidavimas) .......................................... 2




                                                                                                                                                            4
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                                     A. Bendrosios nuostatos
1. Bendrosios        1.1    Perkančioji organizacija yra Tauragės rajono savivaldybės administracija
    nuostatos               kuri vykdys pirkimo procedūras. Užsakovo funkcijas atliks UAB ,,Tauragės
                            vandenys“ administruos projekto įgyvendinimą, kaip nustatyta LR Statybos
                            įstatyme bei pirkimo (rangos) sutarties sąlygose.
                     1.2    Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2005m. gruodžio 22 d.
                            Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Nr. X-471(Žin., 1996, Nr.
                            84-2000, 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-5579; 2004, Nr.
                            7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-4321; Žin., 2006, Nr. 4-102 Žin., 2007,
                            Nr.114-4630 Žin., 2008, Nr.81-3179 ). Taip pat sąvokos apibrėžtos rangos
                            sutarties sąlygose (žr. pirkimo dokumentų II skyrių).
                     1.3    Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
                            įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102, 2008, Nr.81-3179)
                            (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Tauragės rajono savivaldybės
                            administracijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
                            sistemoje (toliau – CVPIS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų
                            taisyklėmis (patvirtintomis rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
                            2009 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 5-853) (toliau – Taisyklės), Lietuvos
                            Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis
                            kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei
                            konkurso sąlygomis.
                     1.4    Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.
                     1.5    Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
                            pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo
                            reikalavimų.
                     1.6    Pirkimo dokumentų reikalavimai taikomi visiems fiziniams ar juridiniams
                            asmenims ir asmenų grupei, įmonėms ar ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir
                            veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios
                            teisės nuostatas ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais
                            numatytą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą.
                     1.7    Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo
                            dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šios pirkimo
                            sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje
                            nenumatytas, sąlygas.
                     1.8    Konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo
                            dokumentuose nurodytus pirkimo objekto darbus.
                     1.9    Laimėjęs dalyvis turės užbaigti darbus iki Baigimo laiko datos, nurodytos
                            “Pasiūlymo priede” (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“).
2. Pirkimo           2.1    Perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcines bei techninės
objektas                    savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose. Šie
                            dokumentai pateikti pirkimo dokumentų II-V skyriuose. Pirkimas apima
                            visus darbus, kokius reikia suprojektuoti ir atlikti tam, kad pasiekti
                            nustatytus techninius reikalavimus ir funkcines savybes nepriklausomai nuo
                            to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne.
                     2.2    Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
                                Rekonstruoti Skaudvilės gyvenvietės nuotekų valymo įrenginius
                                (pastatyti naują mechaninio valymo grandį ir rekonstruoti esamus
                                biologinio valymo įrenginius). Rekonstruojamos nuotekų valyklos

                                                     5
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                             1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                                  apkrova teršalais – 1400 EGS, didžiausias hidraulinis našumas – 38
                                  m3/h. Nuotekų valykloje reikia pašalinti organines ir skendinčiąsias
                                  medžiagas,     pagal   galiojančius   įprastinius   aplinkosauginius
                                  reikalavimus. Dumblo apdorojimui numatyti tik dumblo tankinimo
                                  įrenginiai.
                     2.3      Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
3. Lėšų šaltinis     3.1     Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
                             Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias
                             veiksmų programas.

4. Minimalūs         4.1     Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje
kvalifikacijos               registruoti rangovai.
reikalavimai
                     4.2     Kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti perkančiosios organizacijos
dalyviams ir
                             nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo to, ar
dalyvio
                             dalyvis pateikia pasiūlymą kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti
kvalifikaciją
                             subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio
įrodantys
                             subjektas), toliau vadinamas pavieniu dalyviu, ar pasiūlymą teikia ūkio
dokumentai.
                             subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau
(Sąlygos,
                             vadinamas jungtinės veiklos dalyviu. Prie kvalifikacijos reikalavimų
draudžiančios ir
                             nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai
ribojančios
                             kartu ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas atskirai.
tiekėjų
dalyvavimą                   Kvalifikaciniai reikalavimai             Dokumentai, įrodantys konkurso
konkurse)                                                             dalyvio atitikimą reikalavimams
                     4.2.1     Pavienis dalyvis/ jungtinės        Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
                               veiklos dalyvio kiekvienas         dalyvio kiekvienas partneris privalo
                               partneris       privalo     būti   būti įregistruotas įstatymo nustatyta
                               įregistruotas įstatymo nustatyta   tvarka.      Lietuvos      Respublikoje
                               tvarka.                            registruotas dalyvis pateikia: valstybės
                                                                  įmonės Registrų centro išduotą
                                                                  juridinio asmens (įmonės) registravimo
                                                                  pažymėjimo rangovo parašu ir
                                                                  antspaudu patvirtintą kopiją, asmuo,
                                                                  besiverčiantis veikla turint verslo
                                                                  liudijimą, – verslo liudijimo dalyvio
                                                                  parašu ir antspaudu patvirtintą kopiją.
                                                                  (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo
                                                                  forma ir priedai“, 2.1 punktas)
                     4.2.2     Pavienis dalyvis/ jungtinės         Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
                               veiklos dalyvio kiekvienas         dalyvio kiekvienas partneris pateikia
                               partneris privalo turėti Lietuvos  kvalifikacijos dokumentus, kurie pagal
                               Respublikos Statybos įstatymo      Lietuvos      Respublikos      įstatymus
                               ir kitų teisės aktų nustatyta      suteikia teisę Lietuvos Respublikoje
                               tvarka išduotus kvalifikacijos     atlikti     pirkimo      dokumentuose
                               dokumentus, suteikiančius teisę    nurodytus ypatingo statinio statybos
                               Lietuvos Respublikoje atlikti      darbus ir ypatingo statinio techninį
                               pirkimo            dokumentuose    darbo projektą (jei dalyvis nesamdys
                               nurodytus ypatingo statinio        techninio darbo projekto rengėjo pagal
                               statybos darbus ir ypatingo        subrangos sutartį) arba jungtinės
                               statinio techninį darbo projektą   veiklos sutartyje jam priskirtą tokių
                               (jei dalyvis nesamdys techninio    darbų dalį.
                               darbo projekto rengėjo pagal
                                                                 Dalyviai     iš    užsienio    pateikia
                               subrangos sutartį) arba jungtinės
                                                                 kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos
                               veiklos sutartyje jam priskirtą
                                                                 pažymą, patvirtinančią, kad pateikti
                               tokių darbų dalį.

                                                      6
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                   Pirkimo dokumentai.
                                                                     I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                     1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                                                                           kvalifikacijos   dokumentai    pagal
                                                                           šalies, kurioje dalyvis registruotas,
                                                                           įstatymus jiems suteikta teisę atlikti
                                                                           pirkimo dokumentuose nurodytus
                                                                           ypatingo statinio statybos darbus ir
                                                                           ypatingo statinio techninį darbo
                                                                           projektą arba jungtinės veiklos
                                                                           sutartyje jam priskirtą tokių darbų
                                                                           dalį.1




                                                                           (žr. I skyrius, 2 skirsnis „Pasiūlymo
                                                                           forma ir priedai“, 2.1 punktas)
                        4.2.3    Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo,         Pateikiamas       išrašas  iš   teismo
                                 arba dalyvio, kuris yra juridinis         sprendimo arba Informatikos ir ryšių
                                 asmuo, vadovas ar ūkinės                  departamento prie Vidaus reikalų
                                 bendrijos tikrasis narys (nariai),        ministerijos ar valstybės įmonės
                                 turintis (turintys) teisę juridinio       Registrų centro Lietuvos Respublikos
                                 asmens vardu sudaryti sandorį,            Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
                                 ir buhalteris (buhalteriai) ar            dokumentas, patvirtinantis jungtinius
                                 kitas (kiti) asmuo (asmenys),             kompetentingų institucijų tvarkomus
                                 turintis (turintys) teisę surašyti ir     duomenis, arba atitinkamos užsienio
                                 pasirašyti dalyvio apskaitos              šalies      institucijos    dokumentas
                                 dokumentus, neturi neišnykusio            (originalas arba tinkamai patvirtinta
                                 ar nepanaikinto teistumo ir dėl           kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60
                                 dalyvio (juridinio asmens) per            dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
                                 pastaruosius 5 metus nebuvo               pabaigos. Jei dokumentas išduotas
                                 priimtas          ir       įsiteisėjęs    anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
                                 apkaltinamasis                 teismo     ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
                                 nuosprendis už dalyvavimą                 terminas, toks dokumentas yra
                                 nusikalstamame susivienijime,             priimtinas.
                                 jo organizavimą ar vadovavimą
                                 jam,       už        kyšininkavimą,
                                 tarpininko           kyšininkavimą,
                                 papirkimą, sukčiavimą, kredito,
                                 paskolos ar tikslinės paramos
                                 panaudojimą ne pagal paskirtį ar
                                 nustatytą       tvarką,      kreditinį
                                 sukčiavimą,                mokesčių
                                 nesumokėjimą,             neteisingų
                                 duomenų apie pajamas, pelną ar
                                 turtą pateikimą, deklaracijos,
                                 ataskaitos ar kito dokumento
                                 nepateikimą, nusikalstamu būdu
                                 gauto       turto     įgijimą       ar
                                 realizavimą, nusikalstamu būdu
                                 įgytų       pinigų      ar       turto

1
  Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus
darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą
instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. Jeigu
Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis
su juo nebus pasirašyta.

                                                             7
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                              legalizavimą, dėl kitų valstybių
                              tiekėjų     nėra    priimtas     ir
                              įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
                              nuosprendis už 2004 m. kovo 31
                              d. Europos Parlamento ir
                              Tarybos direktyvos 2004/18/EB
                              dėl viešojo darbų, prekių ir
                              paslaugų      pirkimo     sutarčių
                              sudarymo tvarkos derinimo 45
                              straipsnio 1 dalyje išvardytuose
                              Europos Sąjungos teisės aktuose
                              apibrėžtus nusikaltimus.
                     4.2.4    Dalyvis (fizinis asmuo) neturi        Pateikti: išrašą iš teismo sprendimo
                              teistumo (arba teistumas yra          arba       Informatikos      ir    ryšių
                              išnykęs ar panaikintas), dėl          departamento prie Vidaus reikalų
                              dalyvio (juridinio asmens) per        ministerijos ar valstybės įmonės
                              pastaruosius 5 metus nebuvo           Registrų centro Lietuvos Respublikos
                              priimtas        ir      įsiteisėjęs   Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
                              apkaltinamasis              teismo    dokumentą, patvirtinantį jungtinius
                              nuosprendis už nusikalstamas          kompetentingų institucijų tvarkomus
                              veikas nuosavybei, turtinėms          duomenis, arba atitinkamos užsienio
                              teisėms ir turtiniams interesams,     šalies institucijos dokumentą (originalą
                              intelektinei     ar   pramoninei      arba dalyvio parašu ir antspaudu
                              nuosavybei, ekonomikai           ir   patvirtintą kopiją), išduotą ne anksčiau
                              verslo tvarkai, finansų sistemai,     kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
                              valstybės tarnybai ir viešiesiems     termino pabaigos. Jei dokumentas
                              interesams, išskyrus 3 punkte         išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
                              išvardytas veikas.                    terminas ilgesnis nei pasiūlymų
                                                                    pateikimo terminas, toks dokumentas
                                                                    yra priimtinas.




                     4.2.5    Dalyvis       yra       įvykdęs Pateikti      Valstybinės     mokesčių
                              įsipareigojimus, susijusius su inspekcijos išduotą dokumentą arba
                              mokesčių mokėjimu.              valstybės įmonės Registrų centro
                                                              Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                                                              nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
                                                              patvirtinantį jungtinius kompetentingų
                                                              institucijų tvarkomus duomenis, arba
                                                              atitinkamos užsienio šalies institucijos
                                                              išduotą dokumentą (originalą arba
                                                              rangovo parašu ir antspaudu patvirtintą
                                                              kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 30
                                                              dienų iki pasiūlymo pateikimo termino
                                                              pabaigos. Jei dokumentas išduotas
                                                              anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
                                                              ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
                                                              terminas, toks dokumentas yra
                                                              priimtinas.
                     4.2.6    Dalyvis nėra padaręs rimto Pateikiama dalyvio deklaracija( psl. 43)
                              profesinio  pažeidimo,   kurį
                              perkančioji organizacija gali

                                                       8
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                              įrodyti bet kokiomis teisėtomis
                              priemonėmis. Šiame punkte
                              vartojama sąvoka ,,profesinis
                              pažeidimas" suprantama kaip
                              konkurencijos,               darbo,
                              darbuotojų saugos ir sveikatos,
                              apliknkosaugos teisės aktų
                              pažeidimas, už kurį tiekėjui,
                              kuris yra fizinis asmuo, yra
                              paskirta           administracinė
                              nuobauda, o dalyviui, kuris yra
                              juridinis asmuo, - ekonominė
                              sankcija, nustatyta Lietuvos
                              Respublikos įstatymuose, kai
                              nuo sprendimo, kuriuo buvo
                              paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
                              dienos praėjo mažiau kaip vieni
                              metai.        Jeigu        pirkime
                              dalyvaujantis dalyvis, kuris yra
                              juridinis     asmuo,       pažeidė
                              Lietuvos              Respublikos
                              konkurencjos       įstatymo       5
                              straipsnį, toks pažeidimas pagal
                              šį punktą laikomas profesiniu,
                              jeigu nuo sprendimo paskirti
                              Lietuvos              Respublikos
                              konkurencijos             įstatyme
                              nustatytą ekonominę sankciją
                              įsiteisėjimo     dienos      praėjo
                              mažiau kaip 3 metai.
                     4.2.7    Pavienis dalyvis/ jungtinės           Konkurso        dalyvio       pasirašyta
                              veiklos dalyvio kiekvienas            deklaracija, kurioje patvirtinama, kad
                              partneris     apie    nustatytų       dalyvis šiame pasiūlyme nėra pateikęs
                              reikalavimų atitikimą      nėra       melagingos informacijos.
                              pateikęs            melagingos
                              informacijos, kurią perkančioji
                              organizacija gali įrodyti bet
                              kokiomis             teisėtomis
                              priemonėmis.
                     4.2.8 Papunkčiuose 4.2.3 – 4.2.7 reikalaujamos pažymos ir deklaracijos
                     pateikiamos kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu (žr. I skyrius, 2 skirsnis
                     „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.4 punktas).Pažymas ir deklaracijas nuo
                     4.2.3- 4.2.6 tai pat turi pateikti Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio
                     kiekvienas partneris.

                     4.3     Jungtinės veiklos dalyvis, kuris pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos
                             sutarties pagrindu, turi pateikti 4.2 punkte nurodytas pažymas, atestatus ir
                             deklaracijas, išduotas kiekvienam jungtinės veiklos partneriui atskirai.
                     4.4     Visos LR valstybės institucijų ar šalies, kurioje konkurso dalyvis
                             registruotas, kompetentingų valstybės institucijų pažymos privalo būti
                             išduotos ne anksčiau kaip 30 dienų iki galutinio pasiūlymų teikimo termino
                             dienos, nurodytos skelbime apie ši pirkimą (neįskaičiuojant pratęsimo laiko,
                             jeigu toks buvo) arba iki galiojimo termino pabaigos (jei dokumente
                             nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas).


                                                       9
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                     4.5     Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti pažymų originalus arba
                             atsakingo įmonės darbuotojo patvirtintas kopijas.
                     4.6     Jeigu dalyvis negali pateikti 4.2.3-4.2.8 papunkčiuose nurodytų dokumentų,
                             nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje
                             išduodami dokumentai neapima 4.2.3-4.2.6 papunkčiuose keliamų
                             klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji
                             netaikoma, oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs
                             kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba
                             kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba
                             šalyje, iš kurios jis atvyko, o 4.2.4 papunktyje nurodytais atvejais, kai
                             dalyvis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs
                             veiklą.
                     4.6.1 Vietoj dokumentų, patvirtinančių dalyvio atitikimą kvalifikaciniams
                           reikalavimams, įvardintiems 4.2.1., 4.2.2. (jei Viešųjų pirkimų tarnybos
                           išduotoje pažymoje nurodyti ne visi dokumentai ir duomenys, reikalaujami
                           4.2.2 papunktyje, dalyvis turi pateikti papildomus dokumentus, įrodančius
                           jo kvalifikaciją), 4.2.3 - 4.2.6 ir 4.2.6 papunkčiuose, dalyvis gali pateikti
                           Viešųjų pirkimų tarnybos pažymą apie savo buvimą oficialiame patvirtintų
                           tiekėjų sąraše.
                     4.7  Tuo atveju, kai pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, kartu su
                          pasiūlymu turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi tenkinti šiuos
                          reikalavimus:
                     4.7.1 Jungtinės veiklos sutartis privalo Visų jungtinės veiklos partnerių
                            būti sudaryta pagal galiojančius pasirašyta ir notaro patvirtinta
                            teisės aktus ir patvirtinta notaro. jungtinės veiklos sutartis.
                            Jungtinės veiklos sutartis negali
                            būti sudaroma tarp daugiau kaip
                            3 tiekėjų.
                     4.7.2    Jungtinės     veiklos     sutartyje
                              privalo       būti        nurodyta
                              informacija apie visų jungtinės
                              veikos partnerių įgaliojimų,
                              atsakomybės bei numatomų
                              vykdyti darbų pasiskirstymą
                              (įsipareigojimų dalis bendroje
                              pasiūlymo       kainoje).      Visi
                              jungtinės veiklos partneriai turi
                              būti solidariai atsakingi už
                              prievolių             perkančiajai
                              organizacijai vykdymą pagal
                              pirkimo sutarties sąlygas.
                     4.7.3    Šioje sutartyje privalo būti
                              įvardintas pagrindinis partneris,
                              kuris bus juridiškai atsakingas
                              už visos rangos sutarties
                              vykdymą ir bus įgaliotas bet
                              kurio ir visų partnerių vardu
                              priimti            perkančiosios
                              organizacijos    ir    užsakovo
                              nurodymus, įskaitant ir su lėšų
                              mokėjimu susijusius dalykus.




                                                       10
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                     4.7.4    Jungtinės    veiklos    sutartyje
                              privalo būti suteikti įgaliojimai
                              konkrečiam asmeniui (vieno iš
                              partnerių darbuotojui) pasirašyti
                              pasiūlymą ir, laimėjus konkursą,
                              pirkimo sutartį visų jungtinės
                              veikos partnerių vardu.
                     4.7.5    Jungtinės     veiklos   sutartyje
                              privalo būti įrašytas jungtinės
                              veikos partnerių įsipareigojimas
                              nekeisti    jungtinės     veiklos
                              sutarties projekto įgyvendinimo
                                                                (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                              metu.
                                                                forma ir priedai“, 1.3 punktas)


5. Minimalūs         5.1     Dalyviai kartu su pasiūlymu privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie
kvalifikacijos               kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, kaip
reikalavimai                 nurodyta žemiau:
dalyviams ir
dalyvio
kvalifikaciją
įrodantys            Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai          Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys
dokumentai.                                                                    dokumentai
(Tiekėjų teisė
verstis veikla,
ekonominė ir
finansinė būklė,
techninis ir
profesinis
pajėgumas)
                     5.1.1    Pavienio dalyvio/ jungtinės           Pateikti patvirtintas pavienio dalyvio /
                              veiklos dalyvio (visų jungtinės       kiekvieno jungtinės veiklos partnerio
                              veiklos     partnerių   bendrai)      atskirai įmonės 2006-2008 m. pelno
                              vidutinė      metinė    bendroji      (nuostolių) ataskaitų kopijas. (Jeigu
                              apyvarta per pastaruosius 3           įmonė registruota ar veiklą pradėjo
                              finansinius metus (2006, 2007,        vykdyti vėliau nei 2006 m., pateikti
                              2008 m.) arba per laiką nuo           pelno (nuostolių) ataskaitų kopijas nuo
                              dalyvio įregistravimo dienos          registravimo ar veiklos pradžios.) (žr.
                              (jeigu dalyvis vykdė veiklą           I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                              mažiau nei 3 finansinius metus)       forma ir priedai“, 2.2 punktas)
                              turi būti ne mažesnė kaip 3 mln.
                              litų be PVM.
                     5.1.2    Pavienio dalyvio/ jungtinės            Pateikti patvirtintą pavienio dalyvio /
                              veiklos dalyvio (pagrindinio          pagrindinio jungtinės veiklos partnerio
                              jungtinės veiklos partnerio)          2008 m. įmonės balanso kopiją (žr. I
                              2008 m. kritinio likvidumo            skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma
                              rodiklis (trumpalaikio turto ir       ir priedai“, 2.2 punktas)
                              atsargų skirtumo santykis su
                              trumpalaikiais) įsipareigojimais)
                              turi būti ne mažesnis nei 0,8.
                     5.1.3    Pavienis dalyvis / bent vienas        Pateikti pavienio dalyvio / jungtinės
                              jungtinės veiklos partneris privalo   veiklos partnerio įvykdytų svarbiausių
                              turėti generalinio rangovo patirtį
                                                                    statybos objektų sąrašą, sutarties vertę,
                              per pastaruosius 5 metus arba per
                                                                    užsakovo bent vieną pažymą apie tai,

                                                       11
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija             Pirkimo dokumentai.
                                                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                              laiką nuo dalyvio įregistravimo        kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai,
                              dienos (jei dalyvis vykdė veiklą       kartu pridedant Statinių pripažinimo
                              mažiau nei 5 metus), turi būti         tinkamais naudoti aktų kopijas.
                              tinkamai įvykdęs bent vieną
                              statybos darbų objektą, apimantį
                              bendruosius bei specialiuosius
                              statybos darbus, kurios vertė yra ne
                              mažesnė nei 2 mln. Lt be PVM.

                                                                     (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                                                                     forma ir priedai“, 2.3 punktas)
                     5.1.4. Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos
                                                                     Pridėti pavienio dalyvio / kiekvieno
                     dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai
                                                                     jungtinės veiklos partnerio įvykdytų
                     bendrai) per 5 metus (jei įmonė veikia
                                                                     svarbiausių statybos darbų sutarčių
                     trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos
                                                                     sąrašą,         nurodant         sutarties
                     registravimo pradžios) iki pasiūlymų
                                                                     pradžios/pabaigos datas, sutarties vertę
                     pateikimo dienos privalo būti atlikęs
                                                                     , pateikiant trumpą sutarties aprašymą,
                     miestų buitinių nuotekų valymo
                                                                     užsakovo bent viena pažyma apie tai ,
                     įrenginių    statybos     /rekonstrukcijos
                                                                     kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai,
                     rangos darbų sutartį , kuri atitinka bent
                                                                     pateikiant kartu Statinių pripažinimo
                     vieną iš nurodytų sąlygų: a) sėkmingai
                                                                     tinkamais naudoti aktų kopijas arba, jei
                     atlikti ne mažiau kaip vieni miesto
                                                                     toks aktas neišrašomas, užsakovo
                     nuotekų valymo įrenginiai, kurių
                                                                     patvirtinimus,       įrodančius,      kad
                     našumas - ne mažesnis kaip 5000 g.e.; b)
                                                                     svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai,
                     sėkmingai atlikti vieni ar keli miesto
                                                                     nurodant atliktų darbų fizinius
                     nuotekų valymo įrenginiai, kurių
                                                                     parametrus         (paklotų/rekonstruotų
                     sukaupta bendra darbų vertė privalo būti
                                                                     vandentiekio/nuotekų tinklų ilgius) ir
                     ne mažiau kaip 2 mln. Lt.
                                                                     darbų sumą. Pirmiau aprašyti užsakovo
                                                                     patvirtinimai kartu su pasiūlymu turi
                                                                     būti pateikti ir tuo atveju, jei Statinio
                                                                     pripažinimo tinkamu naudoti akte nėra
                                                                     įrašytų atliktų darbų fizinių parametrų.
                     5.1.4    Pavienis dalyvis/ jungtinės            Pridėti pavienio dalyvio pasirašytą
                              veiklos dalyvis (visi jungtinės        priesaikos pažymą/jungtinės veiklos
                              veiklos partneriai bendrai) savo       pagrindinio    partnerio  pasirašytą
                              ištekliais privalo atlikti ne          priesaikos pažymą.
                              mažiau kaip 60% visos sutarties
                                                                     (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                              vertės
                                                                     forma ir priedai“, 1.4 punktas)
                     5.1.5    Pavienis dalyvis/ jungtinės            Pridėti pavieniam dalyviui / jungtinės
                              veiklos dalyvis (visi jungtinės        veiklos partneriams išduotas banko
                              veiklos     partneriai bendrai)        pažymas:
                              privalo turėti bent 1 mln. litų.
                                                                     (a) apie konkurso dalyvio turimą
                              sukauptų apyvartinių lėšų arba
                                                                     pinigų kiekį sąskaitose, arba
                              galimybę gauti paskolą, kurios
                              pakaktų užtikrinti aukščiau            (b) apie konkurso dalyvio turimą
                              paminėtas apyvartines lėšas per        kredito liniją, nurodant jos dydį,
                              visą Sutarties trukmę.                 paskirtį ir likutį, arba
                                                                     (c) deklaraciją, kad bankas suteiks
                                                                     konkurso dalyviui atitinkamo dydžio
                                                                     paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus
                                                                     konkurso laimėtoju


                     5.1.6. Sutarties įgyvendinimui paskirtų Pateikti          informaciją    apie    sutarties


                                                       12
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                     vadovaujančių darbuotojų ( pagrindinio vykdymui numatomą paskirti bendrą
                     personalo) darbo patirtis ir kvalifikacija konkurso dalyvių darbuotojų skaičių.
                     privalo būti ne mažesnė nei nurodyta
                                                                 Pridėti pavienio dalyvio/jungtinės
                     žemiau:
                                                                 veiklos dalyvio:
                     1) Rangovo atstovas ( įgaliotas
                                                                 Pagrindinio personalo, kuris numatytas
                     generalinio rangovo/jungtinės veiklos
                                                                 Sutarties vykdymui, sąrašą, ( pateikti
                     sutarties pagrindinio partnerio); patirtis
                                                                 tik vieną formą tiek pavienio dalyvio,
                     – 5 metai darbo stažo statybos srityje,
                                                                 tiek jungtinės veiklos dalyvio atveju);
                     gebėjimas laisvai bendrauti lietuvių
                                                                 pagrindinio     personalo    gyvenimo
                     kalba arba su nuotolinio vertėjo
                                                                 aprašymus         ir      kvalifikacijos
                     pagalba;patirtis bent viename projekte,
                                                                 dokumentus, kurie pagal Lietuvos
                     vykdytame pagal FIDIC sutarčių
                                                                 Respublikos įstatymus suteikia teisę
                     sąlygas.
                                                                 pagrindiniam personalui Lietuvos
                     2) Atestuotas statinio projekto vadovas: Respublikoje eiti ypatingo statinio
                     patirtis     5    metai   darbo      stažas statybos vadovo ir ypatingo statinio
                     projektavimo srityje bei patirtis bent projekto vadovo pareigas.
                     viename projekte, projektuojant nuotekų
                     valymo įrenginius, gebėjimas laisvai Dalyvio iš užsienio ekspertai pateikia
                     bendrauti lietuvių kalba arba su kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos
                     nuotolinio vertėjo pagalba.                 pažymą, patvirtinančią, kad pateikti
                                                                 kvalifikacijos dokumentai pagal šalies,
                     3) Atestuotas statinio statybos vadovas:
                                                                 kurioje dalyvis registruota, įstatymus
                     patirtis – 5 metai darbo stažo statybos
                                                                 jiems suteikta teisę eiti ypatingo
                     srityje, iš kurių bent 3 metai darbo stažo
                                                                 statinio statybos vadovo ir atitinkamų
                     dirbant statinio statybos vadovu bei
                                                                 statybos specialiųjų darbų vadovų
                     patirtis     bent    viename      projekte,
                                                                 pareigas .
                     statant/rekonstruojant nuotekų valymo
                     įrenginius, gebėjimas laisvai bendrauti Pridėti informaciją kaip prašoma I
                     lietuvių kalba arba su nuotolinio vertėjo skyriaus 2 skirsnio 2.5 punkte
                     pagalba.                                    „Specialistai“




                               5.1.7.Pavienis            dalyvis/   Pridėti informaciją apie tiekėjo turimą
                              jungtinės veiklos dalyvis (visi       įrangą. Jei įranga ne nuosava, pateikti
                              jungtinės veiklos partneriai          nuomos, panaudos ar kt. sutarties
                              bendrai) privalo turėti įrenginius    kopijas
                              ir      technines     priemones,
                              įgalinančias užtikrinti tinkamą
                              sutarties įgyvendinimą. Dalyvis       žr. I skyrius 2 skirsnis 2.7 punktas)
                              turi turėti šiuos įrenginius ir
                              technines             priemones:
                              ekskavatorius - 0,5 m³ talpos
                              kaušu - 1 vnt., vibroplokštė, 300
                              kg - 1 vnt.; autosavivartis, 10 t -
                              1 vnt.


                     5.2    Jei pasiūlyme numatyta subranga, bendra visų subrangovų atliekamų darbų vertė
                            negali viršyti 40 % visos sutarties vertės. Pridėti pavienio dalyvio/jungtinės
                            veiklos pagrindinio partnerio pasirašytą priesaiką bei pateikti informaciją
                            apie darbus numatomus perduoti subrangovams. žr. I skyrius 2 skirsnis


                                                      13
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                            „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.4 ir 2.4 punktus). Rangovas privalo
                            užtikrinti, kad visi jo paskirti subrangovai atitiktų tinkamumo reikalavimus
                            (4.2.1- 4.2.7) ir turėtų teisę verstis jiems priskirta veikla.

                     5.3    Dokumentų (t.y. įmonės registracijos pažymėjimas, sertifikatai, balansų ir
                            pelno (nuostolių) ataskaitos, priėmimo – perdavimo aktai ir kt.), kopijos
                            privalo būti patvirtintos atsakingo įmonės darbuotojo.
                     5.4    Tais atvejais, kai dalyvis savo finansinę būklę privalo patvirtinti banko ar
                            kitos finansinės institucijos išduotu dokumentu, toks dokumentas privalo
                            būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
                            galutinio termino dienos nurodytos skelbime apie ši pirkimą.
                     5.5    Jeigu dalyvis negali pateikti nurodytų kvalifikacijos dokumentų, jis turi
                            teisę pateikti lygiaverčius dokumentus, kurie pateikia informaciją apie visus
                            kvalifikacijos reikalavimuose nustatytus klausimus. Papildoma informacija
                            dėl dalyvio kvalifikacijos, kurią pageidauja pateikti dalyvis, gali būti
                            pateikta dalyviui priimtinoje formoje.
                     5.6    Visos pasiūlymo formoje nurodomos sumos turi būti išreikštos litais (visų
                            kitų valiutų perskaičiavimai į litus privalo būti atlikti pagal Lietuvos Banko
                            nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų
                            pateikimo termino dieną). Tai netaikoma ne Lietuvos Respublikoje esančių
                            kompetentingų institucijų ir bankų išduotiems dokumentams ir ne Lietuvos
                            Respublikoje registruotų dalyvių pateiktoms metinėms finansinėms
                            ataskaitoms.
6. Vienas            6.1    Konkurso dalyvis gali pateikti tiktai vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam
pasiūlymas iš               pirkimui kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris. Joks
vieno konkurso              konkurso dalyvis negali būti kito dalyvio subrangovu, jeigu jau pateikia
dalyvio                     pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam
                            pačiam pirkimui. Jei tas pats konkurso dalyvis pateikia daugiau nei vieną
                            pasiūlymą, visi pasiūlymai dėl Sutarties, kuriuose dalyvauja tas konkurso
                            dalyvis, bus atmesti.
                     6.2    Subrangovų     dalyvavimas     keliuose    pasiūlymuose           neribojamas
                            nepriklausomai nuo atliekamų darbų rūšies.
7. Pasiūlymo         7.1    Konkurso dalyvis padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso
išlaidos                    dokumentų rinkinio įsigijimu, konkurso pasiūlymo parengimu, lankymusi
                            statybvietėje ir pasiūlymo pateikimu. Perkančioji organizacija ir Užsakovas
                            nėra atsakingi už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą.
8. Aiškinamasis      8.1    Perkančioji organizacija numato rengti aiškinamąjį susirinkimą ir
susirinkimas ir             statybvietės apžiūrą, kaip nurodoma skelbime apie pirkimą.
statybvietės
                     8.2    Konkurso dalyviui rekomenduojama dalyvauti aiškinamajame susirinkime,
apžiūra
                            apžiūrėti statybvietę ir jos apylinkes, kad susipažinti su visa pasiūlymui
                            rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas
                            aplinkybes, prieš rengiant ir pateikiant Pasiūlymą.
                     8.3    Perkančioji organizacija parengia ir išsiunčia aiškinamojo susirinkimo ir
                            lankymosi statybvietėje protokolą visiems konkurso dalyviams, kurie
                            įsigijo pirkimo dokumentus. Šie protokolai yra pirkimo dokumentų dalis.
                     8.4    Konkurso dalyviai, gavę aiškinamojo susirinkimo ir lankymosi
                            statybvietėje protokolą, privalo per 1 darbo dieną nuo jo gavimo dienos
                            raštu patvirtinti, jog minėtus dokumentus gavo. Konkurso dalyviui,
                            nedalyvavusiam Aiškinamajame susirinkime ir statybvietės apžiūroje bei
                            pirkimo dokumentus įsigijusiems po aiškinamojo susirinkimo, protokolas
                            bus išsiųstas kartu su pirkimo dokumentais.


                                                     14
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                             1 skirsnis. Nurodymai dalyviams


                                     B. Pirkimo dokumentai
9. Pirkimo         9.1    Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo
dokumentų                 dokumentų turinyje (2 psl.), kurie turi būti skaitomi kartu su aiškinamojo
turinys                   susirinkimo ir lankymosi statybvietėje protokolu (žr. Konkurso sąlygų 1
                          skirsnio 8.3 punktą) ir pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei
                          pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų 1 skirsnio 10
                          straipsnio reikalavimus.
                   9.2    Skelbimas apie pirkimą yra šių pirkimo dokumentų sudėtinė dalis.
                   9.3    Pirkimo dokumentai yra paruošti lietuvių kalba. Jeigu papildomai prie
                          pirkimo dokumentų pateikiamas jų vertimas į anglų kalbą viršenybę turi
                          lietuvių kalba parengti dokumentai.
                   9.4    Konkurso dalyvis yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų
                          rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus,
                          pataisas bei protokolus, ir už visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos
                          surinkimą, kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai arba Sutarties atlikimui. Jei
                          Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti
                          pasiūlymo kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar
                          praleidimais dalyvio pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas.
10. Pirkimo        10.1 Konkurso dalyviai gali raštu prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti
dokumentų               pirkimo dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip
išaiškinimas ir         prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
patikslinimas
                   10.2 Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu
                        jis pateiktas laiku, atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo
                        dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama konkurso dalyviui, kartu siunčia
                        paaiškinimus ir visiems kitiems dalyviams, įsigijusiems pirkimo dokumentus,
                        bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Konkurso dalyviai
                        privalo per 1 darbo dienas nuo tokio atsakymo gavimo dienos raštu
                        patvirtinti, jog jį gavo.
                   10.3 Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija
                        savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie
                        paaiškinimai (patikslinimai) visiems pirkimo dokumentus įsigijusiems
                        konkurso dalyviams išsiunčiami ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki
                        pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Konkurso dalyviai privalo per 1
                        darbo dieną nuo tokio papildymo gavimo dienos raštu patvirtinti, jog jį gavo.
                        Paskelbta informacija tikslinama paskelbiant skelbimą apie pirkimą
                        patikslinimą.
                   10.4 Jeigu Perkančioji organizacija aiškina (tikslina) pirkimo dokumentus ir negali
                        pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar aiškinamojo susirinkimo ir
                        lankymosi statybvietėje protokolo pateikti taip, kad visi konkurso dalyviai
                        juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo
                        termino pabaigos, arba atsiranda kitos aplinkybės, tuomet Perkančioji
                        organizacija priima sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą laikui,
                        per kurį konkurso dalyviai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
                        šiuos paaiškinimus (patikslinimus), aiškinamojo susitikimo ir statybvietės
                        apžiūros protokolus ar naujas aplinkybes. Pasiūlymų pateikimo laikas
                        tikslinamas paskelbiant skelbimo pakeitimą. Papildomi pranešimai apie
                        pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems pirkimo
                        dokumentus įsigijusiems konkurso dalyviams. Konkurso dalyviai privalo per
                        1 darbo dieną nuo tokio pranešimo gavimo dienos raštu patvirtinti, jog jį
                        gavo.



                                                     15
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams


                                     C. Pasiūlymų rengimas
11. Pasiūlymo      11.1. Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus konkurso dalyvis privalo
kalba                    pateikti lietuvių kalba.
                   11.2. Ne Lietuvos Respublikoje registruotų konkurso dalyvių ne lietuvių kalba
                         pateiktų originalių dokumentų ir pažymų arba jų kopijų vertimai į lietuvių
                         kalbą privalo būti atlikti ir patvirtinti vertimų biuro, turinčio teisę verstis tokia
                         veikla.
                   11.3. Visa konkurso dalyvių korespondencija su perkančiąja organizacija turi vykti
                         lietuvių kalba.
12. Dokumentai 12.1. Konkurso dalyvis privalo pasiūlymą pateikti pagal pirkimo dokumentuose
sudarantys           pateiktą formą (žr. Konkurso sąlygų, 2 skirsnį „Pasiūlymo forma ir priedai“),
pasiūlymą            įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus.
                     Konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro šie dokumentai:
                           (a) “Pasiūlymo raštas” ir “Pasiūlymo priedas” (žr. I skyrius 2 skirsnis
                               pasiūlymo forma ir „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.1 punktas);
                           (b) pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pagal konkurso sąlygų, 1 skirsnio 16
                               straipsnio nuostatas (žr. 2 skyrius 4 skirsnis „Užtikrinimo ir garantijų
                               formos“);
                           (c) įgaliojimas, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
                               priedai“, 1.2 punktas);
                           (d) jungtinės veiklos sutartis (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
                               priedai“, 1.3 punktas);
                           (e) pažymos ir sąžiningumo deklaracija (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                               forma ir priedai“, 1.4 forma);
                           (f) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (žr. I skyrius 2 skirsnis
                               „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.1 punktas);
                           (g) finansinė ataskaita (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir
                               priedai“, 2.2 punktas);
                           (h) svarbiausių statybos objektų sąrašas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo
                               forma ir priedai“, 2.3 punktas);
                           (i) kokybės užtikrinimo sistema (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma
                               ir priedai“, 2.5 punktas;( jei reikalaujama pirkimo dokumentuose tuomet
                               pateikiama)
                           (j) subrangovai (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 2.4
                               punktas);
                           (k) darbo planas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.1
                               punktas);
                           (l) siūlomų įrengimų techninės charakteristikos (žr. I skyrius 2 skirsnis
                               „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.2 punktas);
                           (m) siūlomų medžiagų techninės charakteristikos (žr. I skyrius 2 skirsnis
                               „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.3 punktas)
                           (n) rangovo techninis pasiūlymas (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma
                               ir priedai“, 3.4 punktas)
                           (o) sutarčiai vykdyti numatomos įrangos ir mechanizmų sąrašas (žr. I
                               skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.5 punktas);
                           (p) įkainuoti Darbų kainų žiniaraščiai (žr. IV skyrius „Darbų kainų

                                                      16
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                               žiniaraščiai“; I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4
                               punktas);

                   12.2. Konkurso dalyvio pateiktą pasiūlymą sudaro dvi dalys: 1) Techninis
                         pasiūlymas ir 2) Finansinis pasiūlymas.
                         12.2.1 Techninį pasiūlymą sudaro: pasiūlymo raštas (techninis pasiūlymas),
                                 pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bei kvalifikacijos ir techninio
                                 pasiūlymo dokumentai (t.y. Pasiūlymo formos 1.1 – 3.9 punktuose
                                 nurodyti dokumentai (Techniniame pasiūlyme neturi būti nurodyta
                                 pasiūlymo kaina);
                           12.2.2 Finansinį pasiūlymą sudaro: pasiūlymo raštas (finansinis
                                  pasiūlymas), įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (žr. Pasiūlymo
                                  formos 4.2 punktas);
                   12.3. Konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų
                         reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar
                         išlygų, galinčių bet kokiu būdu:
                               (a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų
                                   apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei;
                                (b) riboti Perkančiosios organizacijos ir/ar Užsakovo teises arba
                                    konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties
                                    sąlygose;
                                (c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių
                                    pasiūlymus.

                   12.4 Pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus
                   pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti.
13. Pasiūlymo      13.1. Konkurso dalyvio pasiūlymas ir pasiūlymo kaina turi apimti visus pirkimo
kainos                   objekto darbus, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 1.8 punkte. Į
                         pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
                          a)     visų pirkimo objekto darbų nurodytų ar kitaip paminėtų bent viename
                                 iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso dalyvis įsipareigoja
                                 perkančiajai organizacijai suprojektuoti, įvykdyti ir pabaigti, atlikimo
                                 išlaidos;
                          b)     defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos;
                          c)     pastatytų objektų eksploatavimo išlaidos              derinimo-paleidimo
                                 laikotarpiu iki Perėmimo pažymos išdavimo.
                   13.2. Konkurso dalyvis įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose, pozicijų
                         kainas be PVM, remdamasis naujausiais SISTELA sustambintais statybos
                         darbų kainų apskaičiavimo dydžiais. Pozicijos, kurių įkainis daugiau kaip
                         25% neatitiks sustambintų statybos darbų kainų, privalės būti pagrįstos
                         dokumentais (sutartimis su tiekėjais, subrangovais ir t.t.). Pozicijos, kurių
                         kaina nenurodyta, nebus apmokėtos, laikant, kad jos įtrauktos į kitas Darbų
                         kainų žiniaraščio nurodytas pozicijas.
                   13.3. Į konkurso dalyvio nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai,
                         mokesčiai ir rinkliavos, kurios dalyvio yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl
                         bet kurios kitos nors priežasties.
                   13.4. Pridėtinės vertės mokestis pasiūlymo kainoje ir pasiūlymo rašte nurodomas
                         atskirai.
                   13.5. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme
                         nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos

                                                     17
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                           nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas,
                           nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
                           Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės
                           atsisakyti Pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis
                           dalimis.
                   13.6. Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir pozicijų kainos darbų kainų žiniaraščiuose
                         privalo būti nurodomos dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant
                         skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina
                         nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis
                         po kablelio.
14. Pasiūlymų      14.1. Pasiūlymai bus vertinami Lietuvos Respublikos litais (Lt), todėl konkurso
vertinimo ir             dalyvis nurodo pozicijų kainas ir Pasiūlymo kainą litais. Jeigu pasiūlyme
mokėjimo                 kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal
valiuta                  Lietuvos Banko nustatytą lito ir tos valiutos kursą paskutinę pasiūlymų
                         pateikimo termino dieną.
                   14.2. Mokėjimai pagal sutartį bus atliekami valiutomis, nurodytomis konkrečiose
                         sutarties sąlygose (žr. Sutarties sąlygų 3 skirsnio 14 straipsnį).
15. Pasiūlymo      15.1. Konkurso dalyviai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo
galiojimas               terminą. Pasiūlymai turi galioti 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino
                         dienos imtinai. Pasiūlymai, kurių galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus
                         atmetami. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
                         pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
                   15.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija gali
                         prašyti, kad konkurso dalyviai pratęstų Pasiūlymų galiojimo terminą iki
                         konkrečiai nurodytos datos. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas
                         teisės į savo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
                   15.3. Konkurso dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir
                         apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, privalo pratęsti pasiūlymo
                         galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo
                         užtikrinimą. Jeigu Dalyvis neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą
                         pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba
                         nepateikia naujo pasiūlymo užtikrinimo, laikoma, jog jis atmetė prašymą
                         pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.
                   15.4. Perkančiajai organizacijai paprašius ir laimėjusiam konkurso dalyviui
                         sutikus, Pasiūlymo galiojimas pratęsiamas dar 60 dienų nuo konkurso
                         laimėtojo paskelbimo dienos.
16. Pasiūlymo      16.1. Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai
galiojimo                organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tokios formos, kokia nurodyta
užtikrinimas             Sutarties sąlygų, II skyriaus 4 skirsnio „Užtikrinimo ir garantijų formos“,
                         arba kitokios formos atitinkančios čia išdėstytus pagrindinius reikalavimus,
                         tačiau iš anksto suderintos su Perkančiąja organizacija.
                   16.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 50 000
                         (penkiasdešimt tūkstančių litų) LTL ir turi būti išduotas Perkančiajai
                         organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai
                         reikalaujamai sumai.
                   16.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - tai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
                         registruoto banko išduota banko garantija ar draudimo bendrovės išduotas
                         laidavimo raštas.
                   16.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad, Konkurso sąlygų 1
                         skirsnio 16.10 punkte nurodytais atvejais perkančiajai organizacijai
                         pareikalavus, pasiūlymą užtikrinanti institucija iškart išmokės pasiūlymo

                                                     18
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                           galiojimo užtikrinime nurodytą sumą;
                   16.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas banko ar draudimo
                         bendrovės, esančios bet kurioje šalyje dalyvio pasirinkimu. Jei pasiūlymą
                         užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, dalyvis turi įsitikinti,
                         kad ji priimtina perkančiajai organizacijai. Prieš pateikdamas pasiūlymo
                         galiojimo užtikrinimą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos
                         patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
                         Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne
                         vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas
                         iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo
                         užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio
                         subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai
                         arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė;
                   16.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė tokia pat kaip ir pasiūlymo
                         galiojimo trukmė, t.y. 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos
                         imtinai. Prieš baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui Perkančioji
                         organizacija gali prašyti konkurso dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo
                         užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
                   16.7. Visi pasiūlymai, pateikti be pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ar pateikti su
                         netinkamos formos užtikrinimu bus atmetami.
                   16.8. Perkančiajai organizacijai paprašius ir laimėjusiam konkurso dalyviui sutikus,
                         pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pratęsiamas 60 dienų po pranešimo
                         laimėjusiam dalyviui išsiuntimo. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bus
                         grąžintas po to, kai dalyvis pateiks reikiamą Atlikimo užtikrinimą ir pasirašys
                         Sutartį.
                   16.9. Konkurso nelaimėjusių dalyvių pasiūlymų galiojimo užtikrinimai bus
                         grąžinami laimėjusiam dalyviui pateikus Atlikimo užtikrinimą.
                   16.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas gali būti taikomas, jeigu:
                          16.10.1 dalyvis atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nustatytu
                                   Pasiūlymo rašte, išskyrus kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio
                                   15.2 punkte; arba
                           16.10.2 konkurso laimėtojas per nustatytą laiką:
                              a)     nepasirašo Rangos sutarties, ar
                              b)     nepateikia reikalaujamo Atlikimo užtikrinimo.
                    16.11. Jungtinės veiklos pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų
                           jungtinės veiklos pagrindu veikiančių partnerių, kurie teikia pasiūlymą,
                           vardu.
17.                17.1. Alternatyvūs dalyvių pasiūlymai nepriimami ir nebus nagrinėjami.
Alternatyvūs
dalyvių
pasiūlymai


18. Pasiūlymo      18.1. Konkurso dalyvis parengia vieną pasiūlymo dokumentų originalą, įdėdamas
parengimas ir            dokumentus kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skirsnio 12 punkte, ir aiškiai
pasirašymas              pažymi užrašu “ORIGINALAS”. Taip pat dalyvis pateikia dvi pasiūlymo
                         kopijas, aiškiai pažymėtą užrašu “KOPIJA”. Pasiūlymo kopija reiškia
                         autentišką originalo kopiją. Tačiau esant kokiam nors neatitikimui ar
                         trūkumui pasiūlymų kopijose, vadovaujamasi pasiūlymo originalu.
                    18.2. Pasiūlymo originalas turi būti atspausdintas arba įskaitomai parašytas

                                                     19
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                           neištrinamu rašalu ir privalo būti pasirašytas asmens ar asmenų, tinkamai
                           įgaliotų pasirašyti konkurso dalyvio vardu. Visi puslapiai turi būti
                           sunumeruoti eilės tvarka ranka, mašinėle ar spausdintina forma..
                   18.3. Pasiūlymo originalo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir
                         paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti dalyvio ar jo įgalioto asmens
                         parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą
                         sudarančių lapų skaičius, išskyrus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą,
                         kuris privalo būti pridėtas prie pasiūlymo atskirai, jo neįsiuvant ir
                         nenumeruojant. Į pasiūlymą turi būti įdėta, susiūta ir sunumeruota pasiūlymo
                         galiojimo užtikrinimo kopija.
                    18.4. Pasiūlymo dokumentuose pateiktas tekstas negali būti taisomas ranka. Esant
                          reikalui, iki pasiūlymo pateikimo, konkurso dalyvis gali atlikti savo
                          pasiūlyme pastebėtų klaidų atitaisymą, atsižvelgiant į 22.2 punkto nuostatas.


                                    D. Pasiūlymų pateikimas
19. Vokų su        19.1. Konkurso pasiūlymas turi būti pateiktas užklijuotame voke ar pakete.
pasiūlymais
                   19.2. Konkurso dalyvis privalo pateikti pasiūlymą naudojant „dviejų vokų“
užklijavimas
                         sistemą, t.y. į vieną bendrą išorinį voką/paketą turi būti sudedami du atskiri,
žymėjimas ir
                         užklijuoti vidiniai vokai/paketai, ant vieno iš kurių turi būti užrašyta
pateikimas
                         “Techninis pasiūlymas”, o ant kito – “Finansinis pasiūlymas”. Ant kiekvieno
                         iš jų turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas ir adresas.
                         Pasiūlymų kopijos ir originalai gali būti sudėti į atskirus vokus/ paketus.
                   19.3. Ant išorinio voko ar bendro paketo turi būti nurodyta:
                         (a) Perkančiosios organizacijos pavadinimas, kaip nurodyta skelbime apie
                               pirkimą;
                          (b)    Pirkimo pavadinimas ir pirkimo numeris, kaip nurodyta pirkimo
                                 dokumentuose ir skelbime apie pirkimą;
                          (c)    Užrašas „Negalima atplėšti iki <nurodykite vokų atplėšimo datą>“;
                          (d)    Dalyvio pavadinimas ir adresas;
                          (e)    Voko ar paketo numeris ir bendras vokų/paketų skaičius, kai konkurso
                                 pasiūlymas sudėtas į kelis vokus ar paketus.
                   19.4. Šiam pirkimui konkurso dalyviai negali pateikti pasiūlymą elektroninėmis
                         priemonėmis.
20. Pasiūlymų      20.1. Pasiūlymai turi būti įteikti perkančiajai organizacijai žemiau nurodytu adresu:
pateikimo                Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė 12, 202 kabinetas.
laikas ir vieta
                   20.2. Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas nurodytas skelbime apie pirkimą.
                   20.3. Visi konkurso pasiūlymai privalo būti pristatyti Perkančiosios organizacijos
                         adresu iki skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino
                         registruotu arba kurjerių paštu, arba įteikti dalyvio įgalioto asmens
                         perkančiosios organizacijos atstovui. Visais atvejais Perkančiosios
                         organizacijos atstovas pasiūlymo įteikimo metu surašo rašytinį patvirtinimą,
                         kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo datą ir valandą bei
                         minutę. Šio patvirtinimo vienas egzempliorius įteikiamas pasiūlymą
                         įteikusiam asmeniui, kitas saugomas perkančiojoje organizacijoje.
                   20.4. Perkančioji organizacija registruoja gautus pasiūlymus ir užtikrina jų
                         saugojimą iki vokų atplėšimo posėdžio.
                   20.5. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti galutinį pasiūlymų pateikimo

                                                     20
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                           terminą pagal konkurso sąlygų 1 skirsnio 10.4 punkto nuostatas.
21. Pavėlavę       21.1. Perkančioji organizacija informuos konkurso dalyvius, jeigu jų pasiūlymai
pasiūlymai               bus gauti po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto skelbime apie
                         pirkimą.
                   21.2. Vokai su pavėlavusiais konkurso pasiūlymais nebus atplėšiami ir pasiūlymai
                         nebus vertinami. Pavėlavusius pasiūlymus Perkančioji organizacija grąžins
                         juos pateikusiems Tiekėjams.
                   21.3. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas
                         neužklijuotame voke.
                   21.4. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus
                         atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
22. Pasiūlymų      22.1. Konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą, gali jį pakeisti ar atsiimti, raštu
atšaukimai,              pranešęs apie tai iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto
pakeitimai ir            skelbime apie pirkimą. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pasiūlymų
papildymai               keisti ar atsiimti neleidžiama.
                   22.2. Kiekvieno dalyvio pranešimas apie atšaukimą ar pakeitimą parengiamas,
                         užklijuojamas, antspauduojamas, pažymimas ir pateikiamas pagal šio
                         skirsnio 20 ir 21 punktų reikalavimus, papildomai pažymint voką atitinkamai
                         “ATŠAUKIMAS” arba “PAKEITIMAS”.
                   22.3. Pasiūlymų atšaukimai ir pakeitimai neleidžiami pasibaigus pasiūlymų
                         pateikimo terminui. Pavėlavę, atšaukti arba kitais pasiūlymais pakeisti
                         pasiūlymai bus grąžinti konkurso dalyviams neatplėšti.
                   22.4. Jei dalyvis atšaukia savo pasiūlymą laikotarpyje tarp pasiūlymų pateikimo
                         termino ir šiose konkurso sąlygose nurodyto pasiūlymo galiojimo termino
                         pabaigos, jis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, kaip numatyta šio
                         skirsnio 16 punkte.


            E Vokų su pasiūlymais atplėšimas ir pasiūlymų vertinimas
23. Vokų su        23.1. Perkančioji organizacija direktoriaus įsakymu sudaro Viešojo pirkimo
pasiūlymais              komisiją (toliau – Komisija), kuri vykdo jai nustatytas užduotis ir veikia
atplėšimas               pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija dirba pagal ją sudariusios
                         organizacijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik
                         raštiškas perkančiosios organizacijos užduotis bei įpareigojimus. Už
                         komisijos veiksmus atsako ją sudariusi organizacija.
                   23.2. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks
                         Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, mažoji posėdžių salė 305 kab. Posėdis
                         prasidės skelbime apie pirkimą nurodytą dieną, valandą ir minutę.
                   23.3. Komisija atplėšia visus vokus su pasiūlymais, taip pat vokus su atšaukimais ir
                         pakeitimais, minėtais šio skirsnio 22 punkte, kurie gauti nepasibaigus jų
                         pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi
                         pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai (toliau
                         dalyviai) bei viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos.
                   23.4. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir
                         dalyvaujančių Komisijos posėdyje dalyvių akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir
                         tuo atveju, jei į šį posėdį dalyvis neatvyksta. Vokai su pasiūlymais atplėšiami
                         eilės tvarka pagal jų pateikimo laiką.
                   23.5. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo posėdyje
                         dalyvaujantys Komisijos nariai.


                                                     21
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                   23.6. Komisija patikrina ar pasiūlymo originalas patvirtintas dalyvio parašu, ar
                         pasiūlymo lapai susiūti ir sunumeruoti. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu
                         Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems dalyviams
                         viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo
                         trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
                   23.7. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją
                         raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems
                         pasiūlymus pateikusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų
                         atplėšimo procedūroje dalyvaujantis dalyvis turi teisę asmeniškai susipažinti
                         su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija
                         perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios
                         konfidencialios informacijos.
                   23.8. Kadangi perkančioji organizacija vertins pasiūlymus pagal jų ekonominį
                         naudingumą, vokai su pasiūlymais busi atplėšiami dviejuose Komisijos
                         posėdžiuose ir surašomi du atskiri protokolai. Laikomasi procedūrų aprašytų
                         šio skirsnio 23.2 – 23.7 punktuose.
                   23.9. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai pažymėti „Techninis pasiūlymas“,
                         kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei
                         dokumentai. Pirmojo Komisijos posėdžio metu surašomas Viešojo pirkimo
                         komisijos vokų su techniniais pasiūlymo duomenimis atplėšimo procedūros
                         protokolas.
                   23.10. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai komisija patikrina, ar pateiktų
                          pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo
                          dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose
                          nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio
                          patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu
                          pranešti visiems dalyviams, kartu nurodydama antro vokų su pasiūlymais
                          atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu komisija, patikrinusi ir įvertinusi
                          pirmame voke dalyvio pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas
                          vokas pažymėtas „Finansinis pasiūlymas“ su pasiūlyta kaina saugomas kartu
                          su kitais dalyvio pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
                          tvarka. Antrojo Komisijos posėdžio metu surašomas Viešojo pirkimo
                          komisijos vokų pažymėtų „Finansinis pasiūlymas“ su nurodytomis kainomis
                          atplėšimo procedūros protokolas.
                   23.11. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo
                          procedūroje dalyvaujantiems dalyviams skelbiamas pasiūlymą pateikusio
                          dalyvio pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos
                          (betranšėjiniu būdu planuojamų patiesti tinklų ilgis) ir ar yra pateiktas
                          pasiūlymo galiojimo užtikrinimas..
                   23.12. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje
                          dalyvaujantiems dalyviams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio
                          pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai sutarties kaina,
                          išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma
                          kaina, nurodyta žodžiais.

24. Vertinimo      24.1. Susipažinti su informacija, susijusia su konkurso pasiūlymų nagrinėjimu,
procedūros               aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai pirkimo komisijos nariai bei
konfidencialu            jos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios
mas                      organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, pagal
                         Lietuvos Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija.
                   24.2. Tais atvejais, kai konkurso dalyviai prašo paaiškinti pasiūlymo atmetimo arba
                         laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, Perkančioji
                         organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė

                                                     22
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                          perkančioji organizacija ar laimėjęs konkurso dalyvis, taip pat jei jos
                          atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams,
                          teisėtiems konkurso dalyvių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti
                          sąžiningą konkurenciją.
                   24.3. Jei dalyvis po vokų su pasiūlymais atplėšimo ir iki siūlomo konkurso
                         laimėtojo paskelbimo (preliminarios eilės patvirtinimo) nori susisiekti su
                         perkančiąja organizacija bet kokiu su pirkimo procesu susijusiu klausimu, jis
                         turi tai daryti raštu.
25. Pasiūlymų      25.1. Komisija, norėdama palengvinti pasiūlymų nagrinėjimą, vertinimą ir
paaiškinimai             lyginimą, gali bet kurio konkurso dalyvio paprašyti paaiškinti savo
                         pasiūlymus, įskaitant pateiktą informaciją apie dalyvio kvalifikaciją, dalyvio
                         techninį pasiūlymą ir pasiūlymo kainos detalų išaiškinimą.
                   25.2. Komisijos prašymas paaiškinti pasiūlymą ir konkurso dalyvio atsakymas į jį
                         privalo būti pateikiami raštu. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamius ir
                         vienareikšmiškus paaiškinimus per komisijos nustatytą terminą. Jeigu
                         reikalinga pateikti papildomus dokumentus, kuriuos išduoda kitos
                         institucijos, konkurso dalyvis turi teisę paprašyti nukelti tokių dokumentų
                         pateikimo terminą, tačiau ne ilgiau nei praktiškai yra reikalinga dokumentui
                         gauti. Visi paaiškinimai siunčiami (8 446) 70 801 faksu arba pristatomi
                         kurjerio perkančiajai organizacijai (adresas kaip nurodyta šio skirsnio 20.1
                         punkte).
                   25.3. Nagrinėjant konkurso dalyvio pasiūlyme pateiktą techninę ir finansinę
                         informaciją, komisija negali siekti, siūlyti ar leisti konkurso dalyviui pakeisti
                         pasiūlymo esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių
                         pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu
                         pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tikrinant dalyvių
                         kvalifikaciją. Konkurso dalyviai, komisijai paprašius, gali pateikti
                         papildomus duomenis ir dokumentus apie jų kvalifikaciją.
                   25.4. Komisija neatsižvelgs į jokius techninio ar finansinio pasiūlymo papildymus
                         arba pagerinimus, jeigu tokie būtų pateikti kartu su konkurso dalyvio
                         paaiškinimu, atsakant į komisijos užduotus klausimus. Tokiu atveju bus
                         vertinama tik informacija nurodyta konkurso dalyvio pasiūlyme.
                   25.5. Komisija nenagrinėja konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymo patikslinimų ar
                         paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos,
                         kurių komisija nebuvo prašiusi, kad juos pateiktų konkurso dalyvis. Į tokius
                         paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama tikrinant pasiūlymą.
26. Pasiūlymų      26.1. Komisija tikrindama visų konkurso dalyvių pasiūlymus nustato, ar
tikrinimas ir jų         konkretaus dalyvio pasiūlymas:
atitikimas
                          (a) ar konkurso dalyvis savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis
pirkimo
                              apie savo kvalifikaciją;
dokumentuose
keliamiems                (b) ar konkurso dalyvis atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
reikalavimams             (c) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
                              (t.y. tinkamai pasirašytas, sukomplektuotas ir susiūtas; pateiktas
                              priimtinas galiojimo užtikrinimas ir t.t.).
                   26.2. Konkurso dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis Pirkimo
                         dokumentuose nustatytais kriterijais (žr. šio skirsnio 4 ir 5 punktus) ir
                         procedūromis. Pirkimo dokumentų I skyriuje 3 skirsnyje pateiktos vertinimo
                         lenteles nr.1-4 yra komisijos instrumentas nustatyti konkurso pasiūlymų
                         atitikimą pasiūlymo pateikimo ir kvalifikacijos reikalavimams.
                   26.3. Komisija turi teisę atlikti bet kurios konkurso dalyvio pasiūlyme esančios
                         informacijos patikrinimą, jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir

                                                     23
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                          vertinimo tikslais.
                   26.4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio konkurso
                         dalyvio pasiūlymo kvalifikacinių duomenų atitikimo minimaliems
                         kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentuose.
27. Pasiūlymų      27.1. Komisija vertina ir lygina tik tuos techninius pasiūlymus, kurie pripažinti
vertinimas ir            atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus
lyginimas                pagal šio skirsnio 26 punktą. Šie pasiūlymai bus vertinami pagal
                         „ekonominio naudingumo“ kriterijų, kurį sudaro dvi dalys: Betranšėjiniu
                         būdu planuojamų nutiesti tinklų ilgis metrais ir kaina.
                   27.2. Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – betranšėjiniu būdu planuojamų
                         nutiesti tinklų ilgis metrais (vandentiekio ir nuotekų tinklų kartu). Reikšmė
                         apskaičiuojama įvertinant Rangovo planuojamų darbų apimtis, atliekamas
                         betranšėjiniu būdu.
                   27.3. Ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – pasiūlymo kaina. Pasiūlymo
                         kaina apskaičiuojama įkainuojant pirkimo dokumentų IV skyriaus „Darbų
                         kainų žiniaraščius“ laikantis konkurso sąlygų 1 skirsnio 13 straipsnio (I
                         skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4.2 punktas) nuostatų.
                         Skaičiavimuose taikomos pasiūlymo kainos, paskelbtos per vokų su
                         finansiniais pasiūlymais atplėšimą.
                   27.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
                              Vertinimo kriterijai                   Lyginamasis svoris ekonominio
                                                                        naudingumo įvertinime
                     (C) Pasiūlymo kaina                                 X=90
                     (T) Eksploatavimo išlaidos                          Y=10
                   27.5. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo
                         kainos C ir kriterijaus (T) balus:
                                                          S = C+T;
                   27.6. Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami kriterijaus reikšmę (T p) palyginant su
                         geriausia to kriterijaus reikšme šiuo atveju (T max). Todėl didžiausio pasiūlyto
                         betranšėjiniu būdu planuojamų nutiesti tinklų ilgio (Tmax) ir vertinamo
                         pasiūlymo betranšėjiniu būdu planuojamų nutiesti tinklų ilgio (Tp) santykis
                         padauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y).
                                                                Tp
                                                           T=          Y ;
                                                                Tmax

                   27.7. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos
                         (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos
                         lyginamojo svorio (X):
                                                           C min
                                                      C         X;
                                                           Cp
                   27.8. Vertindama techninius pasiūlymus, komisija patikrina kiekvieną pasiūlymą,
                         nustatydama:
                          (a) ar atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (vienas
                              pasiūlymas iš vieno dalyvio, pasiūlymo kalba, du atskiri vokai, nėra
                              išlygų ir pakeitimų);
                          (b) ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
                              (t.y. atitinka technines specifikacijas, tinkamas darbo planas ir laiko

                                                     24
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                              grafikas, pasiūlyme nėra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties
                              sąlygų);

                   27.9. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymo atitikimo pirkimo
                         dokumentų      techniniams     reikalavimams.      Techninius   reikalavimus
                         atitinkantiems pasiūlymams komisija paskaičiuoja kriterijaus (T) balus pagal
                         27.6 punkte nurodytą formulę. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus
                         bei apie kvalifikacijos duomenų patikrinimo rezultatus (žr. šio skirsnio 26.4
                         punktą) praneša perkančioji organizacija kaip nurodyta konkurso sąlygų 1
                         skirsnio 23.10 punkte. Laikantis konkurso sąlygų 23 straipsnio nuostatų
                         nustatytu laiku atplėšiami vokai su finansiniais pasiūlymais.

                   27.10. Vertindama finansinius pasiūlymus, komisija patikrina kiekvieną pasiūlymą,
                          nustatydama:
                          (a) ar apima visus pirkimo objekto darbus;
                          (b) ar pasiūlyme teisingai apskaičiuota pasiūlymo kaina (ar kainos
                              apskaičiavimas atitinka Pirkimo dokumentų sąlygas);
                          (c) ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos,
                              kainos, viršijančios turimą biudžetą;
                          (d) ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir nepagrįstos kainos.
                   27.11. Konkurso dalyvių pasiūlymai vertinami vadovaujantis konkurso sąlygose
                         nustatytais kriterijais ir procedūromis.
                   27.12. Komisija, vertindama pasiūlymą, neatsižvelgs į jokius nukrypimus ir
                         papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Tai
                         reiškia, kad toks pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu minimalius techninius
                         ir/arba finansinius reikalavimus, tačiau jokie konkurso dalyvio pasiūlytos
                         kainos koregavimai dėl darbų kokybės pagerinimo arba siūlomų atlikti
                         papildomų darbų, palyginus su pirkimo dokumentų reikalavimais, nebus
                         atliekami, jį vertinant ir lyginant su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais.
                   27.13. Komisija palygina vertinamų pasiūlymų                kainas    su     perkančiosios
                         organizacijos šiam pirkimui turimu biudžetu.
                   27.14. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu
                         kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu,
                         reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu
                         dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, komisija pasiūlymą
                         privalo atmesti.
                   27.15. Komisija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:
                          (a) gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;
                          (b) pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas
                              tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
                          (c) dalyvio siūlomų darbų originalumą;
                          (d) norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių darbų
                              atlikimo vietoje, laikymąsi;
                          (e) dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.

                   27.16.Neįprastai maža kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų
                   tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį
                   vidurkį. Jei pasiūlymą yra pateikęs tik vienas tiekėjas, komisija turi teisę spręsti, ar
                   pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža
                   kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti

                                                      25
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija             Pirkimo dokumentai.
                                                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                               1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                   per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą,
                   įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti
                   riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai
                   įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos
                   iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta
                   kaina yra neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis
                   analogiško pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis
                   kainomis. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo
                   priežastis perkančioji organizacija informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo
                   procedūros ataskaitoje.
                   27.16.
                   27.17. Jei pasiūlymą yra pateikęs tik vienas tiekėjas, komisija turi teisę spręsti, ar
                         pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža.
                   27.18. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno atplėšto finansinio pasiūlymo
                         atitikimo pirkimo dokumentų finansiniams reikalavimams. Finansinius
                         reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams komisija paskaičiuoja kriterijaus
                         (C) balus pagal šio skirsnio 27.7 punkte nurodytą formulę bei ekonominį
                         naudingumą (S) pagal šio skirsnio 27.5 punkte nurodytą formulę.
28. Pasiūlymo      28.1. Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytos kainos, išreikštos skaičiais ir
klaidos                  žodžiais, teisinga laikoma pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais.
                   28.2. Komisija, vertindama dalyvio             techninį    pasiūlymą,    netaiso    dalyvio
                         skaičiavimų ir padarytų prielaidų.
29. Pasiūlymų      29.1. Komisija atmeta konkurso dalyvio pasiūlymą, jeigu:
atmetimo                   29.1.1 dalyvis neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų;
priežastys
                             29.1.2 dalyvis savo pasiūlyme nepateikė arba pateikė netikslius ar
                                    neišsamius duomenis apie savo atitikimą minimaliems
                                    kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems šio skirsnio 4 ir 5
                                    punktuose, ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;
                             29.1.3 visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių buvo
                                    pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos
                                    kainos;
                             29.1.4 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Komisijos
                                    prašymu nepateikė tinkamo kainos pagrįstumo įrodymo;
                             29.1.5 pasiūlymas       neatitiko    pirkimo     dokumentuose     nustatytų
                                     reikalavimų. Tame tarpe, bet neapsiribojant:
                                    o pasiūlymas netinkamai susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio
                                         lapo antrojoje pusėje nepatvirtintas dalyvio ar jo įgalioto
                                         asmens parašu, ar nenurodytas įgalioto asmens vardas,
                                         pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius;
                                    o nepateiktas ar pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimo
                                         užtikrinimas;
                                    o nepateikta tiekėjo sąžiningumo deklaracija;tiekėjo deklracija.
                                    o pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų;
                                    o siūlomi darbai, įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas
                                         neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų;
                                    o pateiktas klaidingas (neatitinkantis LR teisės aktų reikalavimų)
                                         techninis pasiūlymas;
                                    o pasiūlyme yra išlygų ir nukrypimų nuo pirkimo sutarties
                                         sąlygų;
                                    o pasiūlymo kaina ar jos sudedamosios dalys yra nurodytos
                                         techniniame pasiūlyme.
                             29.1.6 dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė

                                                       26
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                                      aritmetinių klaidų ar ištaisė nesivadovaudamas 13.5 punkto
                                      reikalavimų.
30. Perkančios     30.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet
organizacijos            kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras,
teisė atmesti            jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
visus
                   30.2. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdama,
pasiūlymus
                         ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo, apie jį
                         praneša konkurso dalyviams. Jeigu konkursas buvo nutrauktas prieš
                         pasiūlymų atplėšimą, visi pasiūlymai grąžinami juos pateikusiems konkurso
                         dalyviams jų neatplėšus.
                   30.3. Jeigu visi gauti pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba
                         nevisiškai juos atitinka, perkančioji organizacija gali, LR viešųjų pirkimų
                         įstatymo (VPĮ) nustatyta tvarka atmetus visus pasiūlymus ir iš esmės
                         nekeisdama pirkimo sąlygų, pradėti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų
                         derybų būdu. Į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai,
                         atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos
                         ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus.
                   30.4. Perkančioji organizacija neatsako už konkurso dalyvių patirtus nuostolius dėl
                          aukščiau minėtų aplinkybių ar aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų
                          nutraukimu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.
                             F. Konkurso laimėtojo nustatymas
31. Konkurso       31.1 Komisija neatmestus pasiūlymus vertina pagal ekonominio naudingumo (S)
laimėtojo               balus (žr. šio skirsnio 27.17 punktą) ir sudaro preliminarią pasiūlymų eilę.
nustatymo               Preliminari pasiūlymų eilė nustatoma pasiūlymų ekonominio naudingumo
kriterijai ir           mažėjimo tvarka. Pirmasis yra įrašomas pasiūlymas, kurio įvertintas
preliminari             ekonominis naudingumas yra didžiausias.
pasiūlymų eilė
                   31.2 Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas – preliminari pasiūlymų eilė
                        nesudaroma.
                   31.3 Perkančioji organizacija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
                        nuo sprendimo priėmimo praneša pasiūlymus pateikusiems konkurso
                        dalyviams apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, o dalyviui, kurio
                        pasiūlymas neįrašytas į šią eilę, – ir jo pasiūlymo atmetimo priežastis.
32.                32.1 Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl
Sprendimas              laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių
dėl konkursą            konkurso dalyvių pretenzijos ir skundai (jeigu tokių bus gauta), bet ne
laimėjusio              anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę
pasiūlymo               išsiuntimo konkurso dalyviams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą
                        pateikia tik vienas konkurso dalyvis.
                   32.2 Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų
                        įstatymo nustatyti Tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai.
                   32.3 Perkančioji organizacija, gavusi konkurso dalyvio raštu pateiktą prašymą
                        nurodyti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl
                        kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, atsako nedelsdama, ne vėliau
                        kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
                   32.4 Perkančioji organizacija, patvirtinusi pasiūlymų eilę ir priėmusi sprendimą dėl
                        laimėjusio pasiūlymo, nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tokio
                        sprendimo priėmimo, apie jį praneša visiems konkurso dalyviams.
33. Konkurso       33.1 Konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas priimamas ir pripažįstamas laimėjusiu,
laimėtojo               perkančioji organizacija praneša raštu iki pasiūlymo galiojimo termino

                                                     27
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                             1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

paskelbimas ir            pabaigos. Pranešimas reiškia sutikimą sudaryti pirkimo sutartį. Pranešime
Rangos                    Perkančioji organizacija nurodo terminą (ne trumpiau kaip 7 dienas ir ne
sutarties                 ilgiau kaip 23 dienas), iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį (toliau -
pasirašymas               sutartis) ir kada pateikti Atlikimo užtikrinimą.
                   33.2 Pranešimas gali būti parengtas kvietimo atvykti išsiaiškinti sutarties nuostatas
                        forma, nurodant klausimus, kuriems konkurso dalyvis turėtų pasirengti.
                        Apsiribojama tik tomis sutarties nuostatomis, kurios atsiranda iš dalyvio
                        pasiūlymo ir pirkimo dokumentų, bei neturėjo esminės įtakos išrenkant
                        konkurso laimėtoją, laikantis pagrindinių VPĮ principų. Susitikimo rezultatai
                        išdėstomi raštu susitikimo protokole, kurį pasirašo abi šalys, po to jis
                        įtraukiamas į sutarties dokumentų paketą.
                   33.3 Iki numatytos sutarties pasirašymo dienos laimėjęs konkursą dalyvis privalo
                        paskirtį statinio statybos vadovą. Neįvykdžius šio reikalavimo sutartis nebus
                        pasirašyta.
                   33.4 Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako
                        ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties
                        atlikimo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta sąžiningumo deklaracija yra
                        melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta
                        sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo
                        dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
                        pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo
                        sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas
                        po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį bei sulaiko jo pasiūlymo
                        galiojimo užtikrinimą.
                   33.5 Visų draudimų ir taikytinų baudų dydžiai skaičiuojami nuo sutarties kainos
                        (be PVM).
34. Etinės         34.1 Jei konkurso dalyvis bando paveikti viešojo pirkimo komisiją pasiūlymų
nuostatos               nagrinėjimo, aiškinimo ir vertinimo metu, ar pateikė melagingą sąžiningumo
                        deklaraciją, jo pasiūlymas yra atmetamas.
                   34.2   Teikdamas pasiūlymą, dalyvis turi pareikšti, kad nėra susijęs su jokiu galimu
                          interesų konfliktu ir, kad jis nėra finansiškai susijęs arba kitaip konkrečiai
                          susijęs su jokiu kitu dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis, įskaitant
                          konsultantą, kuris ruošė šiuos pirkimo dokumentus . Jei tokia situacija kiltų
                          dalyvis privalo įrodyti, kad neįgavo pranašumo lyginant su kitais konkurso
                          dalyviais. Konkurso dalyviui neįrodžius, kad neįgavo pranašumo, jo
                          pasiūlymas bus atmestas.

35. Pretenzijos    35.1 Pretenzijos pateikiamos perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo
ir skundų               dienos, kurią konkurso dalyvis sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo
nagrinėjimas,           teisėtų interesų pažeidimą.
taikinimas ir
                   35.2 Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas dalyvių pretenzijas, kurios gautos
žalos
                        iki pirkimo sutarties sudarymo.
atlyginimas
                   35.3 Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo
                        procedūras, kol šios pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
                        Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nestabdomos,
                        jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių
                        nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas.
                   35.4 Perkančioji organizacija turi pratęsti pirkimo procedūrų terminus pirkimo
                        procedūrų sustabdymo laikui. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo
                        procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau
                        tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji
                        organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus, nurodydama terminų pratęsimo

                                                      28
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              1 skirsnis. Nurodymai dalyviams

                          priežastis ir, jei reikia, paskelbia apie tai patikslinant skelbimą.
                   35.5 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą
                        sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie
                        priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją
                        pateikusiam tiekėjui.




                                                       29
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma


                            1 Skyrius. Konkurso sąlygos

                           2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai




                                                     30
                                                      Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                                                                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                                      PASIŪLYMO RAŠTAS. Techninis pasiūlymas
                                                      Pirkimo numeris:      ...................
                                                      Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
                                                                                  Tauragės rajone

                                                                                                                               <vieta ir data>
                                                      Perkančioji organizacija/
                                                      Tauragės rajono savivaldybės administracija,
                                                      Respublikos g.2
                                                      LT-72255 Tauragė
                                                      Lietuva
                                                      Tel. 8 (446) 62813
                                                      Faks.8 (446) 70801
                                                      Užsakovas:
                                                      UAB „Tauragės vandenys“
                                                      Šlaito 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva
                                                      Tel. 8 (446) 611 74
Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti




                                                      Faks.8 (446) 611 91
                                                          1. PATEIKĖ
                                                                                     Konkurso dalyvio pavadinimas              Dalyvio adresas
                                                          Konkurso dalyvis /
                                                          jungtinės veiklos
                                                          pagrindinis partneris

                                                          Partneris 1*
                                                          * Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi
                                                          partneriais.
                                                          2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ
                                                          Vardas, pavardė
                                                          Adresas
                                                          Telefonas
                                                          Faksas
                                                          El. paštas
                                                          3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
                                                      Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

                                                          1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 200… m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie
                                                             pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų
                                                             sutinkame su visomis jų nuostatomis.
                                                          2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių
                                                             išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių
                                                             rekonstrukcija“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti
                                                             defektus.
                                                          3. Mūsų pasiūlymo kaina yra nurodyta atskirai, mūsų finansiniame pasiūlyme,
                                                             pateikiamame voke su užrašu “Finansinis pasiūlymas”.


                                                                                                           31
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija              Pirkimo dokumentai.
                                                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

    4. Betranšėjiniu būdu planuojamų nutiesti vamzdynų ilgis (kriterijus T) yra
       ...........................m.[skaitmenimis] (.......................................[žodžiais]).
    5. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
       Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį,
       dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.
    6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime darbų Atlikimo užtikrinimą,
       sudarantį 10% (dešimt procentų) priimtos bendros sutarties sumos, kaip to reikalauja
       Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2 straipsnis, pradėsime darbus kuo greičiau po Darbo
       pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką ir ištaisysime visus defektus.
    7. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai,
       vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam
       konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam
       konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos
       partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas
       atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra
       įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu
       vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis parneris yra atsakingas už šios
       sutarties vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai
       privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].
    8. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti
       Sutartį.
    9. Mes patvirtiname, kad šio pasiūlymo pateikimo metu neturime potencialaus interesų
       konflikto ar kokių nors santykių su kitais konkurso dalyviais ir kitomis šalimis,
       dalyvaujančiomis konkurso procedūrose, kaip nurodyta Nurodymų konkurso
       dalyviams 34.2 punkte. Mes nedelsdami pranešime Užsakovui apie bet kokius
       aukščiau nurodytų aplinkybių pasikeitimus, įvykusius bet kuriame Sutarties vykdymo
       etape.
    10. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija
        nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus
        nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija
        nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti,
        ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
    11. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti
        pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau
        teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo
        darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu
        būdu atsakinga.

   _______________________________        ___________________      ____________________________________
   (įgalioto asmens pareigos)             (parašas)                        (vardas, pavardė)


Bendrovės antspaudas:

A.V.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr           Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas                          Dokumento
   .                                                                                   puslapių skaičius

                                                     32
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.       1.1 Pasiūlymo priedas
2.       1.2 Įgaliojimas
3.       1.3 Jungtinės veiklos sutartis
         ………………..




                                                     33
                                                      Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                  Pirkimo dokumentai.
                                                                                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                                      PASIŪLYMO RAŠTAS. Finansinis pasiūlymas
                                                      (Dėmesio. Ši informacija pateikiama atskirame voke)

                                                      Pirkimo numeris:      ....................
                                                      Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės
                                                                                    rajone
                                                                                                                                          <vieta ir data>
                                                      Perkančioji organizacija:
                                                      Tauragės rajono savivaldybės administracija,
                                                      Respublikos g.2
                                                      LT-72255 Tauragė
                                                      Lietuva
                                                      Tel. 8 (446) 62813
                                                      Faks.8 (446) 70801
                                                      Užsakovas:
                                                      UAB „Tauragės vandenys“
                                                      Šlaito 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva
                                                      Tel. 8 (446) 611 74
                                                      Faks.8 (446) 611 91
Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti




                                                          1. PATEIKĖ
                                                                                       Konkurso dalyvio pavadinimas                       Dalyvio adresas
                                                          Konkurso dalyvis /
                                                          jungtinės veiklos
                                                          pagrindinis partneris

                                                          Partneris 1*
                                                          * Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi
                                                          partneriais.
                                                          2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ
                                                          Vardas, pavardė
                                                          Adresas
                                                          Telefonas
                                                          Faksas
                                                          El. paštas
                                                          3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
                                                      Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:
                                                          1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 200… m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie
                                                             pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų
                                                             sutinkame su visomis jų nuostatomis.
                                                          2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių
                                                             išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „ Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių
                                                             rekonstrukcija“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti
                                                             defektus.
                                                          3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: ................................................ Lt [skaitmenimis]
                                                             ,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais]
                                                             ,....ct[skaitmenimis]).


                                                                                                              34
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                  Pirkimo dokumentai.
                                                                    I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                    2 skirsnis. Pasiūlymo forma

        PVM (19% pasiūlymo kainos) sudaro .............................................. Lt [skaitmenimis]
        ,....ct[skaitmenimis] (...................................................................... litų [žodžiais]
        ,....ct[skaitmenimis]).
        Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra :                                                    Lt [skaitmeninis]
        ,....ct[skaitmenimis]
        (                                               litų     {žodžiais] ,....ct[skaitmenimis]).
    4. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
    5. Mes pateikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir [kaip jungtinės veiklos partneriai,
       vadovaujami <pagrindinio partnerio pavadinimas>] šiam konkursui. Mes
       patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui,
       nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes
       patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra
       atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas
       duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu vardu.
       Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis parneris yra atsakingas už šios sutarties
       vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti
       jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].
    6. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti
       sutartį.
    7. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti
       pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau
       teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo
       darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu
       būdu atsakinga


   _______________________________          ___________________         ____________________________________
   (įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                           (vardas, pavardė)


Bendrovės antspaudas:

A.V.

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil.Nr       Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas                                  Dokumento puslapių
   .                                                                                             skaičius
1.     4.1 Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai
2.




                                                        35
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                 Pirkimo dokumentai.
                                                                   I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                   2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.1 PASIŪLYMO PRIEDAS
Pirkimo numeris:       ......................
Sutarties pavadinimas: SKAUDVILĖS             NUOTEKŲ                         VALYMO             ĮRENGINIŲ
                       REKONSTRUKCIJA
(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

                                           Bendrųjų arba                            Patvirtinimas
        Skirsnių aprašymas               specialiųjų sutarties
                                           sąlygų skirsniai
Sutarties Nr.                                                      XXXXX
                                                                   UAB „Tauragės vandenys“
Užsakovas
                                                                   Šlaito 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva
(Galutinis paramos gavėjas)
                                             1.1.2.2 ir 1.3        Tel. 8 (446) 611 74
pavadinimas, adresas telefonas,
faksas                                                             Faks.8 (446) 611 91
                                                                   Tauragės rajono savivaldybės
                                                                   administracija,
Perkančioji organizacija                                           Respublikos g.2
pavadinimas, adresas telefonas,             1.1.2.11 ir 1.3        LT-72255 Tauragė
faksas                                                             Lietuva
                                                                   Tel. 8 (446) 62813
                                                                   Faks.8 (446) 70801
                                                                   Lietuvos Respublikos Aplinkos
Įgyvendinančioji institucija                                       ministerijos Aplinkos projektų valdymo
pavadinimas, adresas telefonas,             1.1.2.13 ir 1.3        agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9-610, LT-
faksas                                                             09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas
                                                                   (8 5) 272 25 63
Rangovas
pavadinimas, adresas, telefonas,             1.1.2.3 ir 1.3
faksas
Rangovo atstovas
vardas, pavardė, adresas,                    1.1.2.5 ir 4.3
telefonas, faksas
Inžinierius
(Užsakovo atstovas)
                                             1.1.2.4 ir 1.3        Įrašyti turi Užsakovas
vardas, pavardė, adresas,
telefonas, faksas
Baigimo laikas                               1.1.3.3 ir 8.2        18 mėnesių nuo darbų pradžios datos

                                                                   12 mėnesių laikotarpis po statinio
Pranešimo apie defektus laikas                  1.1.3.7            pripažinimo tinkamu naudoti akto
                                                                   pasirašymo datos
Informacijos perdavimo                                             Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas
                                                  1.3
priemonės                                                          paštu
Taikoma teisė                                     1.4              Lietuvos Respublikos teisė

Pagrindinė kalba                                  1.4              Lietuvių kalba

Bendravimo kalba                                  1.4              Lietuvių



                                                        36
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                        Bendrųjų arba                         Patvirtinimas
       Skirsnių aprašymas             specialiųjų sutarties
                                        sąlygų skirsniai
                                                              Nuo Darbo pradžios iki Statinio
Teisė naudotis statybviete                      2.1
                                                              pripažinimo tinkamu naudoti

Atlikimo užtikrinimo suma                       4.2           10% priimtos sutarties sumos be PVM

Terminas per kurį Rangovas turi
pranešti Inžinieriui apie
Užsakovo reikalavimuose                         5.1           Per 28 dienas nuo Darbo pradžios datos
nustatytas klaidas, neatitikimus ar
trūkumus

Įprastinės darbo valandos                       6.5           Nuo 8 val. iki 17 val..

                                                              Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie
                                                              darbų pradžią turi pateikti konkurso
                                                              pasiūlyme pateiktos programos pataisymą.
                                                              Vadovaujantis šia pataisyta programa bus
                                                              nustatyta kokia apimtis darbų turi būti
                                                              atlikta iki kalendorinių metų paskutinės
                                                              dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai
                                                              numatytų darbų apimčių iki kalendorinių
                                                              metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo
                                                              datos bus taikomos kompensacijos dėl
Kompensacija dėl Darbų
uždelsimo                             8.7 ir 14.4 ir 14.15(b) darbų uždelsimo.

                                                              Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių
                                                              metų pabaigos:      0,01% nuo neatliktų
                                                              darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
                                                              (suma nustatoma pagal suderintą
                                                              mokėjimų grafiką)

                                                              Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo
                                                              datos: 0,05% nuo priimtos sutarties
                                                              sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

Sutarta didžiausia kompensacijos
                                                8.7           15 % nuo priimtos sutarties sumos
dėl uždelsimo suma

                                                              10 % (iš Suvestinio darbų kiekių
Užsakovo rezervas                              13.5
                                                              žiniaraščio)

                                                              5 % nuo faktinės sumos, kurią turi
Rangovo pridėtinių išlaidų ir
                                             13.5 (b)         sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas
pelno procentas
                                                              arba paslaugas iš Užsakovo rezervo

Išankstinis mokėjimas                          14.2           Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos




                                                      37
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija              Pirkimo dokumentai.
                                                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                          Bendrųjų arba                         Patvirtinimas
       Skirsnių aprašymas               specialiųjų sutarties
                                          sąlygų skirsniai
Mokėjimo dalių skaičius            ir           14.2            Pateikus     Atlikimo     užtikrinimą    ir
pasirinktas mokėjimo laikas                                     Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas
                                                                mokėjimas per :
                                                                1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų
                                                                kompensavimo            būdas:          28
                                                                dienas;
                                                                2) jei projekto išlaidoms taikomas
                                                                sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo
                                                                dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės
                                                                paramos ir LR Valstybės biudžeto
                                                                lėšų     gavimo      iš   Įgyvendinančios
                                                                institucijos į Perkančiosios organizacijos
                                                                (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą
                                                                (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios
                                                                institucijos ir nuosavos (jei tokios
                                                                numatytos) lėšos).


Išankstinio mokėjimo grąžinimo
                                               14.2(a)          Pirmas tarpinis mokėjimas
pradžia
Išankstinio mokėjimo grąžinimo
                                               14.2(b)          40% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
norma

Sulaikymo procentas                            14.3 (c)         5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos

Sulaikomų pinigų riba                          14.3 (c)         5% priimtos sutarties sumos

Mažiausia tarpinio mokėjimo
                                                14.6            500.000,00 Lt
pažymos suma

Mokėjimo valiuta                                14.15           Sutarties valiuta yra litai

Draudimo vietos sutvarkymo                                      Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne
išlaidų po draudiminio įvykio                  18.2(i)          mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba
draudimo suma                                                   ekvivalentiškai sumai Eurais
Nenumatytų papildomų išlaidų                                    Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne
projektuotojams, ekspertams ir                 18.2(ii)         mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba
Inžinieriui draudimo suma                                       ekvivalentiškai sumai Eurais
                                                                Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma
Maksimali išskaitos (franšizės)
                                                18.2            arba ekvivalentiška suma Eurais
suma
                                                                kiekvienai apdraustai pozicijai
                                                                Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų
Rangovo civilinės atsakomybės
                                                18.3            suma arba ekvivalentiška suma Eurais
privalomojo draudimo suma
                                                                vienam draudiminiam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės)                                 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma
                                                18.3
suma                                                            arba ekvivalentiška suma Eurais
Statinio projektuotojo civilinės                                Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų
atsakomybės privalomojo                         18.5            suma arba ekvivalentiška suma Eurais
draudimo suma                                                   vienam draudiminiam įvykiui

                                                        38
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija              Pirkimo dokumentai.
                                                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                        Bendrųjų arba                           Patvirtinimas
        Skirsnių aprašymas            specialiųjų sutarties
                                        sąlygų skirsniai
Maksimali išskaitos (franšizės)                                 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma
                                               18.5
suma                                                            arba ekvivalentiška suma Eurais
                                                                Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma
                                                                arba ekvivalentiška suma Eurais
                                                                vienam draudiminiam įvykiui, jeigu
Profesinės civilinės atsakomybės
                                               18.6             statinio projektavimui reikalingų
draudimo suma
                                                                inžinerinių tyrinėjimų darbai bus
                                                                atliekami iki projektavimo sąlygų
                                                                sąvado išdavimo datos
Maksimali išskaitos (franšizės)                                 Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma
                                               18.6
suma                                                            arba ekvivalentiška suma Eurais

Ginčų nagrinėjimo komisijos
                                               20.2             Vienas (1)
narių skaičius

                                                                Vieną – tarpusavio susitarimu, o
Ginčo nagrinėjimo komisijos
                                               20.3             nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių
narius skirs (jei nebus susitarta)
                                                                sąjunga
                                                                Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis
Arbitražo taisyklės                            20.6             komercinis arbitražo procedūros
                                                                reglamentas
Arbitražo kalba                                20.6             Lietuvių

Arbitražo vieta                                20.6             Vilnius


   _______________________________        ___________________      ____________________________________
   (įgalioto asmens pareigos)             (parašas)                        (vardas, pavardė)




                                                      39
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.2 ĮGALIOJIMAS
1.2.1 Pridedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją),
      suteikiantį pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus
      su šiuo pirkimu susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo
      atveju).

Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo
suteiktą teisę nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo
susijusius dokumentus. Jei pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės
įstatus turi teisę tai daryti, pateikti įmonės įstatų kopiją.

Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta teisingai, pagal
4.7 punkte išvardintus reikalavimus, pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.]




                                                     40
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                     Pirkimo dokumentai.
                                                                                       I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                       2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.3 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis)
1.3.1 Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį:
           1        Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas
                    .................................................................................................................................
           2        Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas
           .......................……........................…………………………...........................................
           3        Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai:
              i) ............................................................................................…
              ii) ............................................................................................…
              kiti1 ............................................................................................…
           4        Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%),
                    nurodant kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą:
                    Pagrindinis jungtinės veiklos partneris
                    Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
                    ................................................................................................…….........................
                    ...........................................................................................................................
                    Atliekamų darbų procentas: ........... %
                    Kiti jungtinės veiklos partneriai
                    Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
                    ..............................................................................................……….......................
                    .............................................................................................................................
                    Atliekamų darbų procentas: ........... %

1.3.2 Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Žiūrėkite Nurodymai dalyviams, 4.7 punktas.




1
    turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.

                                                                        41
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma

1.4 PAŽYMOS IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
1.4.1 Pateikiame dokumentus ir pažymas
Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2.3 –
4.7 punktus bei 5.1.5 ir 5.2. papunkčius.

        1       Išrašas iš Teismo sprendimo arba Valstybės įmonės Registrų centro bei
                Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
                ministerijos arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos
                valstybės institucijos pažyma.

        2       LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių pažyma
                arba šalies, kurioje konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės
                institucijos pažyma.

        3       Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos
                teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma arba šalies, kurioje
                konkurso dalyvis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažyma.

        4       Pavienio dalyvio/kiekvieno jungtinės veiklos dalyvio deklaracijos pagal
                Nurodymai dalyviams 4.2.6 ir 4.2.7 papunkčių reikalavimus;

        5       Pavienio dalyvio pasirašyta priesaikos pažyma/jungtinės veiklos pagrindinio
                partnerio ir atitinkamų partnerių pasirašytos priesaikos pažymos, kad atliks
                darbų savo jėgomis nemažiau nei nurodyta 5.1.4 papunktyje.

        6    Pavienio dalyvio/pagrindinio jungtinės veiklos partnerio priesaikos pažyma,
             kad subrangovų atliekamų darbų vertė neviršys 40 % visos sutarties vertės.
1.4.2 Pridedame konkurso dalyvio [visų jungtinės veiklos partnerių atskirai] pasirašytą
      konkurso dalyvio sąžiningumo deklaraciją pagal pirkimo dokumentuose nurodytą
      formą.




                                                     42
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                 Pirkimo dokumentai.
                                                                                   I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                   2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                                                                                            Forma patvirtinta
                                                                                            Lietuvos Respublikos ūkio ministro
                                                                                            2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4- 41
                                                                                            Lietuvos Respublikos ūkio ministro
                                                                                            2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 4-373 (nuo
                                                                                            2008 m. rugsėjo 15 d.)
                                                                                            (Žin., 2008, Nr. 98-3817) redakcija)


                                                        (Herbas arba prekių ženklas)

    __________________________________________________________________________________________________________
                                                     (tiekėjo pavadinimas)
    __________________________________________________________________________________________________________
                                                (tiekėjo kodas ir kiti duomenys)
______________________________________________
         (adresatas (perkančioji organizacija))

                                               TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

                                               20XX m. ________________________ d. Nr.
                                                     ________________________
                                                     (deklaracijos sudarymo vieta)

      1. Aš, ________________________________________________________________________________________________ ,
                                         (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))________________________________________________ ,
                                                                                                    ( tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________________________
                                                  (perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame ____________________________________________________________________________________________
                                       (pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
_________________________________________________________________________________________________________ ,

skelbtame _______________________________________________________________________________________________
                                       (leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
_________________________________________________________________________________________________________
                               data ir numeris arba kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose išsiuntimo
_________________________________________________________________________________________________________ ,
                                                                  data ir numeris)
nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės
tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už
sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą.
     2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,
1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu
__________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (tiekėjo pavadinimas)
pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                 (tiekėjo pavadinimas)
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo sutartis nebus sudaroma,
taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.
     3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
     4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.


    ____________________                               __________________                          ______________________________
    (deklaraciją sudariusio asmens pareigos)                    (parašas)                                   (vardas, pavardė)

    A.    V.______________




                                                                     43
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                 Pirkimo dokumentai.
                                                                                   I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                                   2 skirsnis. Pasiūlymo forma


                                                         Herbas arba prekių ženklas

                                                           (Tiekėjo pavadinimas)

 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,
       juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
                                              TIEKĖJO DEKLARACIJA
                                                    _____________ Nr.______
                                                          (Data)
                                                         _____________
                                                        (Sudarymo vieta)
           1. Aš, ______________________________________________________________ ,
             (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
                                                                   (Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
                               (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
                     (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
____________________________________________________________________________
                   (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
____________________________________________________________________________ ,
                               data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta
administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, - ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo,
pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą
laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme
nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
        2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas
pasiūlymas bus atmestas.
        3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
        4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas
ūkio subjektas.


(Deklaraciją sudariusio asmens                                     (Parašas)                               (Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)




                                                                   44
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                  Pirkimo dokumentai.
                                                                    I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                    2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.1 KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)
Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2.1 –
4.2.2 punktus.
2.1.1    Pridedame registravimo pažymėjimo kopiją.
2.1.2    Pateikiame kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus t.y. pavienio dalyvio/ jungtinės
         veiklos dalyvio kvalifikacijos atestatus, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus suteikia
         teisę atlikti Lietuvos respublikoje jam priskirtus darbus.

                             ARBA (Dalyviams, registruotiems užsienio šalyse)

2.1.3    Pateikiame kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti
         kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus suteikia teisę
         atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus ir ypatingo statinio
         techninį darbo projektą arba jungtinės veiklos sutartyje priskirtą tokių darbų dalį.1




1
  Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti
jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į
LR      teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų
kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. (Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo
sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta.
.

                                                         45
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                    Pirkimo dokumentai.
                                                                      I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                      2 skirsnis. Pasiūlymo forma



2.2 FINANSINĖ ATASKAITA
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)


Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.1, –
5.1.2 punktus.
2.2.1 Pateikiame informaciją apie metinę pastarųjų trejų (3) metų apyvartą:
                                          METAI            2006               2007             2008
          PAVADINIMAS                                       Lt                 Lt               Lt
          Apyvarta


Paskutinių metų trumpalaikiai įsipareigojimai, trumpalaikio turto ir atsargų skirtumas ir
kritinio likvidumo rodiklis:

                                                              METAI
                                                                             2008
                             PAVADINIMAS
                                                                              Lt

                             Trumpalaikiai įsipareigojimai

                             Trumpalaikio turto ir atsargų
                             skirtumas

                             Kritinio likvidumo rodiklis

2.2.2 Pridedame paskutinių trejų (3) finansinių metų įmonės pelno (nuostolio) ataskaitų ir
      paskutinių metų balanso kopijas.




                                                         46
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                  Pirkimo dokumentai.
                                                                    I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                    2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.3 SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)
2.3.1 Pateikiame per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo
      pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai savo jėgomis užbaigtų svarbiausių
      statybos rangos sutarčių sąrašą:
Išvardinkite visą žemiau prašomą informaciją. Taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio
5.1.3 – 5.1.4 punktus.

                                                                                                      Ar išduota
                                      Bendra                                                           galutinė
                                     darbų, už                                                        Perėmimo
                                                   Darbų                            Pagrindinis
                                      kuriuos                                                          pažyma
                     Bendra                       pradžios                         rangovas (R),
                                     rangovas                       Perkančioji                      (Priėmimo-
                  projekto vertė,                  data /  Atlikta                   jungtinės
      Projekto                         buvo                        organizacija /                perdavimo aktas)?
                   aprašymas ir                    Darbų   darbų,                     veiklos
    pavadinimas                     atsakingas,                     Užsakovas /                    - Taip (pridėkite
                      fiziniai                    pabaigos   %                    partneris (KP)
                                      vertė ir                         Vieta                           kopiją1)
                    parametrai                      data                          ar subrangovas
                                      fiziniai                                                    - Dar ne (sutartis
                                                                                        (S)
                                    parametrai                                                        vykdoma)
                                                                                                  - Ne (nurodykite
                                                                                                      priežastis)




2.3.2 Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas ir/arba užsakovų
      patvirtinimus, kad darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai (nurodant atliktų darbų sudėtį).




1
  Jei konkurso dalyvio patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj aukščiau nurodytų dokumentų
dalyvis gali pridėti raštą, pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to
subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti, taip pat rašte turi būti aprašyti subrangovo atliktų darbų
fiziniai parametrai.

                                                         47
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija          Pirkimo dokumentai.
                                                            I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                            2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.4 SUBRANGOVAI

2.4.1 Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir
      pateikiame šią informaciją apie subrangovus:
                   Darbai, numatyti      Subrangovo pavadinimas ir       Procentinė
                  vykdyti subrangos              adresas              subrangos vertė
                     pagrindais                                        nuo pasiūlymo
                                                                         kainos, %
                  1.
                  2.
                  3.




Pastaba:         Bendra subrangos dalis neturi viršyti, dalies nurodytos Konkurso sąlygų 1
                 skirsnio 5.2 papunktyje.




                                                     48
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                Pirkimo dokumentai.
                                                                  I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                  2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.5      SPECIALISTAI
(jungtinės veiklos atveju pildyti visiems partneriams kartu)


      2.5.1   Pateikiame informaciją apie numatomus specialistus, numatytus sutarties įgyvendinimui.

Nr Vardas, pavardė               Numatomos pareigos            Kvalifikacija       Patirtis vandentvarkos
                                 projekte                      (atestato nr.)      srityje
1.                               Rangovo atstovas
2.                               Projekto vadovas
3.                               Statinio statybos vadovas
4.                               Specialiųjų statybos
                                 darbų vadovas
                                 (mechanikos d.)
5.                               Specialiųjų statybos
                                 darbų vadovas
                                 (elektrotechnikos d.)

Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.6 punkte.




                                                        49
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija              Pirkimo dokumentai.
                                                                I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2.7     TURIMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS
(jungtinės veiklos atveju pildyti visiems partneriams kartu. Būtina nurodyti VISUS sutarties darbams numatomus
naudoti mechanizmus ir įrangą)


        2.7.1 Pridedame planuojamos darbams vykdyti turimos nuosavos ir/ar nuomojamos
              įrangos sąrašą (nuomos ar panaudos atveju- pridėti nuomos ir/ar panaudos
              sutartis).

Nr                Įrangos pavadinimas                             Nuosava (N)/nuomojama (M)
1.
2.
3.
4.
5.
..




Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.9 punkte.




                                                      50
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.1 DARBO PLANAS
3.1.1 Pridedame darbų vykdymo planą (laiko grafiką):
Pridėkite pagrindinių darbų etapų vykdymo stulpelinį grafiką, nurodantį pagrindines veiklas:
Inžinerinių tyrinėjimų, Techninio projekto, Darbo projekto rengimą, Projekto derinimo ir
statybos leidimo gavimo terminus, sklypo paruošimo/griovimo-ardymo darbus, atskirų
statinių/ statybos objekto dalių bendrastatybinius, mechanikos ir elektrotechnikos darbus,
derinimą ir išbandymą.]




                                                     51
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.2 SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
        3.2.1 Pridedame informaciją apie įrengimus.


Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius (t.y. siurblius, sukomplektuotas siurblines,
ir t.t.)
     Įrenginio tipas ir paskirtis                               (pvz. gamykloje sukomplektuota
                                                                nuotekų siurblinė)
     Gamintojas ir kilmes šalis
     Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
     Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m                        [pavadinimai konkrečiam įrengimui
                                                                pagal technines specifikacijas]
     Instaliuotas galingumas (kW)
     Našumas (pvz. m3/h, m3/d arba vnt./h)
     Slėgio aukštis (m.v.st.)
     Matavimo ribos (kg)
     Kiti parametrai:




                                                      52
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.3 SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
        3.3.1 Pridedame informaciją apie medžiagas.


Pateikite informaciją apie svarbiausias (t.y. vamzdynų, šulinių (vandens ir nuotekų)
medžiagas, betoną, metalo konstrukcijas, filtravimo medžiagos (jei naudojama) (turi būti
nurodytas baigtinis medžiagų sąrašas)
     Medžiagos tipas ir paskirtis                               (pvz. PE vamzdžiai))
     Gamintojas ir kilmės šalis
     Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)
     Medžiagos techninės charakteristikos:
     Storis mm                                                  [pavadinimai konkrečiai medžiagai
                                                                pagal technines specifikacijas]
     Rulono matmenys (plotis ilgis) m
     Tankis kg/m3 arba svoris g/m2
     Pralaidumo koeficientas
     Atsparumas pradūrimui, N
     Įtempimo stiprumas, kN/m Išilginis/skersinis
     Suvirinimo, sujungimo tipas
     Kitos savybės:




                                                      53
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.4 RANGOVO TECHNINIS PASIŪLYMAS
        3.4.1 Pridedame Rangovo techninį pasiūlymą:

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus
techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas,
projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto
formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką
informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

1       Įrenginių pajėgumas ir našumas
1.1     Vandens kiekiai ir savybės
        Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo
        reikalavimus.
1.2     Paruošto vandens kokybės standartai
        Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus,
        o taip pat kita aktuali informacija apie tai.
1.3     Technologinio proceso sąranga
        1.3.1 Įžanga – Biologinio valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose
        sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms
        sąlygoms (nebūtinai turi būti šio konkurso dalyvio pastatyti įrenginiai).
        1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai,
        kuriais yra grindžiami technologiniai skaičiavimai, pateikiant informacijos šaltinius,
        pagrindžiančius pasirinktąsias vertes (tokiems technologinių procesų parametrams yra
        būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis artimų ribinėms
        verčių).
        1.3.3 Technologinio proceso skaičiavimai – nurodykite skaičiavimų metodiką įskaitant ir
        kompiuterių programinėje įrangoje naudojamas formules (atitinkamais atvejais), pateikite
        pradinius duomenis ir skaičiavimų rezultatus kiekvienam svarbiausiam įrenginiui arba
        ruošimo etapui esant vidutiniam ir didžiausiam srautui.
        1.3.4 Plovimo vandens kiekiai – pateikite plovimo vandens ir nuosėdų kiekio skaičiavimus,
        kuriuose būtų aiškiai parodyta, kuriose vandens ruošimo stadijose susidaro plovimo vanduo
        m3/d (m3/h) ir nuosėdos kg/dieną (kg/metus).
1.5     Suvartojimo skaičiavimai
        1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi esantieji ir siūlomieji
        technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia, numatomas energijos suvartojimas, veikimo
        trukmė esant vidutinio ir didžiausio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos
        suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai esant projektinėms sąlygoms.
        Suskaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis technologijai bei visoms kitoms
        reikmėms, įskaitant plovimo vandenį, rezervuarų tuštinimą ir objekto drenažo siurblių darbą,
        apšildymą, apšvietimą, ventiliaciją ir smulkias energijos sąnaudas pastatuose, objekto lauko
        apšvietimą ir pan.
        1.4.2 Chemikalai – pateikiami pagrindinių technologinių procesų ir masių balanso
        skaičiavimai, pagal kuriuos gaunami metinio chemikalų suvartojimo vidurkiai esant
        projektinėms srauto ir apkrovimo sąlygomis. Siūlomasis chemikalų dozavimas pagrindžiamas
        pagalbine informacija – pagrindinėmis cheminėmis lygtimis ir pan.
2       Siūlomųjų darbų aprašymas
2.1     Įrenginiai ir statiniai
        Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:
        2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio, grindų ploto ir
        kiti duomenys.
        2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos,
        montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos ir apdaila.
        2.1.3 Numatoma patiekti mechaninė ir elektrotechninė įranga, įskaitant pagrindinius
        konstrukcinius ypatumus, našumo duomenis ir pan.
        2.1.4 Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.).

                                                     54
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija           Pirkimo dokumentai.
                                                             I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                             2 skirsnis. Pasiūlymo forma

        2.1.5 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą,
        apvedimai ir pan.
        2.1.6 Numatoma patiekti keliamoji įranga.
        2.1.7 Prieigos į visas vietas ir skyrius, kuriose yra įrenginiai, priemonės bei saugos
        priemonės, įskaitant avarinių situacijų pavojingose vietose nuostatus (chemikalų saugyklos ir
        pan.).
        2.1.9 Kvapų kontrolės priemonės (atitinkamais atvejais).
        2.1.10 Šildymas, apšvietimas ir ventiliacija, kurią numatoma užtikrinti pastatuose.
        Turi būti aprašomos ir esamų įrenginių dalys, kurias numatoma panaudoti naujuose
        įrenginiuose, tačiau jų aprašymus galima apriboti, pateikiant tik modifikacijas ir numatomas
        papildomas priemones.
2.2     Vamzdynai ir sklendės
        2.2.1 Vamzdynų sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos.
        2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas,
        nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis arba mechanizuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.
2.3     Elektros darbai
        2.3.1 Aukštos ir vidutinės įtampos elektros grandinių, bei numatomos pateikti aparatūros
        aprašymas.
        2.3.2 Variklių valdymo centrų ir pavarų kiekviename tokiame centre sąrašas.
2.4     Instrumentuotės ir valdymo sistemos darbai
        2.4.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui
        bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo
        vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.
        2.4.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos,
        pagrindinių procesų valdymo algoritmai.
        2.4.3 Nešiojamųjų prietaisų, mėginių ėmimo prietaisų ir laboratorinės įrangos sąrašas.
2.5     Pagalbiniai darbai ir patarnavimai statybvietėje
        Pagalbinių darbų, kurie nėra pagrindinių technologinių procesų dalis, aprašymas, įskaitant:
                plovimo vandens panaudojimas arba nuvedimas
                bendrosios paskirties drenažo sistema – rezervuarų, talpų ištuštinimui ir pan.
                objekto teritorijos apšvietimas
                keliai, takai ir teritorijos landšafto sutvarkymas
                lietaus vandens nuotekų surinkimas ir pašalinimas (nuo pastatų ir grindinių)
                aptvėrimai ir vartai
2.6     Architektūriniai aspektai
        Naujųjų įrenginių išdėstymo teritorijoje metmenys, preliminarūs pasiūlymai dėl statybinių
        projektų.
3       Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra
3.1     Įrenginių veikimas ir valdymas
        3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos aprašymas.
        3.1.2 Įrenginių darbo ir valdymo nustatymų koregavimo, atsižvelgiant į kintantį vandens
        suvartojimą (srautą).
3.2     Įrenginių priežiūra
        3.2.1 Įrenginių pagrindinių dalių priežiūros poreikių glaustas aprašymas.
        3.2.2 Rekomenduojamų atsarginių dalių, tepalų ir kitų vartojamųjų reikmenų pagrindinėms
        įrenginių dalims penkerių metų trukmės eksploatacijai preliminarus sąrašas.
        3.2.3 Rekomenduojamų specializuotų įrankių preliminarus sąrašas.
4       Brėžiniai
        Pateikiami mažu mažiausiai šie brėžiniai ir schemos:
                Technologinių proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų
                 pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines
                 srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių
                 diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).
                Hidraulinis profilis (tik pasiūlymams su gravitaciniai filtrais ) – “išilginis” pjūvis,
                 besidriekiantis pro visus įrenginius, nuo „žalio“ vandens padavimo iki švaraus



                                                     55
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija             Pirkimo dokumentai.
                                                               I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                               2 skirsnis. Pasiūlymo forma

                vandens rezervuaro. Hidraulinis lygis pateikiamas tik didžiausio srauto sąlygomis ir
                nulinio srauto sąlygomis.
               Bendrojo išdėstymo planai, ne mažiau kaip 1:500 mastelio:
                o         pagrindinis išdėstymo planas, kuriame parodyta visų technologinių įrenginių
                          dalių vieta, taip pat – pagalbiniai statiniai ir pastatai, įskaitant pagrindinius
                          tinklus;
                o         atskiras išdėstymo planas, kuriame parodomi kiti tinklai.
               Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai ir pjūviai, ne mažesnio kaip
                1:200 mastelio, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys, konstrukcijų lygio
                duomenys ir įrenginių pagrindinių dalių išdėstymas.
5       Gamintojo techninė literatūra
Šiame skyriuje pateikiama įrenginių gamintojų literatūra, o taip pat kita literatūra, kurioje nurodomos
techninės specifikacijos, pateikiami aprašymai, nominalai, našumo duomenys, projektiniai kriterijai,
nuorodos ir pan. Pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę
technologinę įranga (t.y. vandens aeravimo įrenginiams, siurbliams, orapūtėms, proceso valdymo
įrangai). Bendrojo pobūdžio katalogai ir reklaminė medžiaga neteiktina.




                                                     56
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija        Pirkimo dokumentai.
                                                          I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                          2 skirsnis. Pasiūlymo forma




                                                     57
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija            Pirkimo dokumentai.
                                                              I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                              2 skirsnis. Pasiūlymo forma

3.5 SIŪLOMŲ DARBŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI
        3.5.1    Pridedame pagrindinių parametrų lentelę:

Dalyviai turi pateikti pagrindinius siūlomų darbų parametrus iš techninio Rangovo pasiūlymo.
Jeigu dalyvio pasiūlyme nenurodomi parametrai įrašyti „netaikoma“, jeigu lentelėje nėra
nurodyta reikiamo parametro dalyvis gali papildyti lentelę.

Visi duomenys turi būti pateikti didžiausiems debitams ir apkrovoms, esant projektinei
apkrovai ir srautui. Visur, kur nenurodyta kitaip, visi medžiagų kietų dalelių kiekiai skystyje
turi būti nurodyti kaip sausų medžiagų kiekiai.
Pavadinimas                                               Vienetai     Reikšmė(s)     Pastabos
Debitai ir apkrovos:
Projektinis vandens ruošimo įrenginių našumas              m3/d
Didžiausias valandos našumas                               m3/h
[pagal technines specifikacijas ir užsakovo
reikalavimus surašyti svarbiausius technologinius
parametrus]

Vandens aeravimo įrenginiai:




Vandens filtravimo įrenginiai (filtrai):




Plovimo sistema:




Reagentų ūkis




Nuosėdų sukaupimas ir atskirimas:




                                                     58
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                        2 skirsnis. Pasiūlymo forma

      3.5.2 Pridedame užpildytas pasirašytas garantijas.
1. ĮRENGIMŲ HIDRAULINIO NAŠUMO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo užtikriname, kad maksimalus įrenginių
hidraulinis našumas bus ne mažesnis nei <Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo
reikalavimų> m³/d, kas sudaro 100% planuojamo našumo.

Įrenginiai bus bandomi prieš priimant juos eksploatacijai (prieš pasirašant darbų priėmimo-
perdavimo aktą).

Rangovas garantuoja, kad įrenginiai gali pasiekti šį našumą nesunaudodami per didelio
vandens kiekio, neprarasdami hidrostatinio slėgio ir neperkraudami nei vieno elemento
procese.

Jei garantiniu bandymo laikotarpiu hidraulinis įrenginių našumas negali būti pasiektas, tuomet
įrenginius reikės išbandyti iš naujo siekiant nustatyti maksimalų hidraulinį našumą, kurį
įrenginiai gali pasiekti. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu hidrauliniu
našumu įrenginiams.

Jeigu garantuojamas maksimalus hidraulinis našumas bandymų metu nepasiekiamas,
Rangovas sumoka baudą, kuri apskaičiuojama taip: iš maksimalaus garantuojamo hidraulinio
našumo (<Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo reikalavimų> m³/d) atimamas
realus maksimalus hidraulinis našumas ir šis skirtumas padauginamas iš 1000 Lt.

Bandymų metu Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad bus laikomasi visų reikalavimų nurodytų
Techninėse specifikacijose/Užsakovo reikalavimuose. Tuo atveju jei vandens kokybė
neatitinka garantuotų vandens kokybės parametrų, Rangovas įsipareigoja ištirti priežastis ir,
kur įmanoma, atlikti įrenginių veikimo pakeitimus, kad būtų pasiekti garantuoti vandens
kokybės parametrai.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus defektų šalinimo laikotarpiui, t.y. po
vienų metų nuo darbų perdavimo.


Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)
Data: .................................




                                                            59
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                                        2 skirsnis. Pasiūlymo forma

2. VANDENS KOKYBĖS GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo užtikriname, kad vandens kokybės
reikalavimai nurodyti Techninėse specifikacijose / Užsakovo reikalavimuose <nurodyti
dokumentą ir punktą> bus pasiekti, kai maksimalus planuojamas įrenginių našumas yra
<Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo reikalavimų> m³/d esant visoms
galimoms eksploatacijos sąlygoms.

Tyrimai bus atliekami prieš priimant įrenginius eksploatacijai (prieš pasirašant darbų
priėmimo-perdavimo aktą) ir vienus metus po darbų užbaigimo ir priėmimo t.y. defektų
šalinimo laikotarpio metu.

Jei garantinio bandymo laikotarpiu vandens kokybė neatitiks vandens kokybės garantijos
esant reikalaujamam našumui <Įrašyti skaičių iš Techninių specifikacijų/Užsakovo
reikalavimų> m³/d, įrenginiai bus išbandomi dar kartą, esant žemesniam našumui, tol kol bus
pasiekta garantuota vandens kokybė. Žemesnysis našumas tuomet taps realiu maksimaliu
įrenginių našumu.

Jeigu nepasiekiami vandens kokybės reikalavimai, kurie nurodyti Techninėse specifikacijose /
Užsakovo reikalavimuose <nurodyti dokumentą ir punktą>, Rangovas sumoka baudą, kuri
apskaičiuojama taip: iš planuojamo maksimalaus našumo (<Įrašyti skaičių iš Techninių
specifikacijų/Užsakovo reikalavimų> m³/d) atimamas įrenginių našumas, kuriam esant
pasiekiami vandens kokybės reikalavimai ir šis skirtumas padauginamas iš 1500 Lt.

Baudos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikotarpiui, t.y. po vienų metų nuo darbų
perdavimo.



Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........
(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)
Data: .................................




                                                            60
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija         Pirkimo dokumentai.
                                                           I skyrius. Konkurso sąlygos
                                                           2 skirsnis. Pasiūlymo forma


    4. ĮKAINUOTI DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI
(Dėmesio. Ši informacija pateikiama atskirame voke)

4.1 Pridedame įkainuotą suvestinį darbų kainų žiniarašti, kurie parengti pagal IV skyriaus
    „Darbų kainų žiniaraščiai“ formas.

4.2 Pridedame bendros pasiūlymo kainos sudėtines dalis, kurios parengtos pagal IV skyriaus
    „Darbų kainų žiniaraščiai“ formas:
Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai / Pasiūlymo kainos bendrosios sumos išskirstymo lentelės turi būti
pateiktos ir elektroninėje versijoje (diskelyje arba CD).
Įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių
suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.




                                                      61
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos




                                       II skyrius. Sutarties sąlygos
                                        1 skirsnis. Rangos sutartis
                             Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
                                         Rangos Sutartis Nr. ............
tarp:
Tauragės rajono savivaldybės administracija, adresas: Respublikos g. 2, LT-72255,
Tauragė, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“
UAB ,,Tauragės vandenys“, įmonės kodas 179249836, adresas:Šlaito g. 2, LT-5900, Lietuva
(toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),


Atstovaujančios vieną sutarties šalį,
ir
                                                     , įmonės kodas:                   , adresas:

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“),
atstovaujantis kitą sutarties šalį
atsižvelgdami į tai, kad
        (a)    Šis projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
               Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias
               veiksmų programas;
        (b)    Perkančioji organizacija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
               2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 “Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp
               institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės
               paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino
               Rangovą viešo konkurso Nr. <įrašykite pirkimo numerį> nugalėtoju vykdyti šį
               projektą, ir
        (c)    Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti
               projekto "VP3-3.1-AM-01-V,, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
               Tauragės rajone“sutarties Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
               inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius
               defektus,
šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:
1.       Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios
         jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2.        Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra
          suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
        (a)     Ši Rangos Sutartis,
        (b)     Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
                dokumentų paaiškinimai, jei taikoma,
                                                        62
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos


       (c)      Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu
       (d)      Konkrečios sutarties sąlygos,
       (e)      Bendrosios sutarties sąlygos,
       (f)      Užsakovo reikalavimai,
       (g)      Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),
       (h)      Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
       (i)      Kiti dokumentai ir priedai.
3.       Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas
         sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per
         nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų.

4.       Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, už tinkamai atliktus ir
         laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.

5.       PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei
         tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.

6.       Priimta sutarties suma (be PVM) sudaro:
         _______________ Lt, (suma žodžiais __________________________________litų),
         Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
         _______________ Lt, (suma žodžiais __________________________________litų),
         Priimta sutarties suma, įskaitant PVM yra:
         _______________ Lt, (suma žodžiais _________________________________litų).
7.       Užsakovas mokėjimus darys litais.
8.       Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
         tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų
         įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų
         pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
9.       Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 sutarties vienodą teisinę galią
         turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai
         Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją..
10.      Sutarties galiojimo terminas 30 mėn. (18 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn.
         pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui).
11.      Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.




                                                     63
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos


UŽSAKOVAS (GALUTINIS PARAMOS                                                       RANGOVAS:
GAVĖJAS)/ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:
Pasirašyta ir patvirtinta                                                          Pasirašyta ir patvirtinta
...................................................................…….....         ...................................................................…….....
................................................................… ...........      ................................................................… ...........
Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)                                  Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)
........................................................................…...       ........................................................................…...
Pareigos                                                                           Pareigos
...............................................................................    ...............................................................................
Pilnai tinkamai įgaliotas                                                          Pilnai tinkamai įgaliotas
pasirašyti................................................................         pasirašyti................................................................
………..........................................................vardu                 ………......................................................... vardu

Data.........................................                                      Data.........................................




                                                                              64
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Pirkimodokumentai. Sutarties sąlygos


                               2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos

Projekto Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone
Bendrosios sutarties sąlygos yra:

                    RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ
                       DARBŲ ELEKTROS IR MECHANIKOS ĮRENGINIŲ
                       Projektavimo ir Statybos bei Įrangos sutarties sąlygos
                                     FIDIC „Geltonoji“ knyga,
                                 Pirmasis lietuviškas leidimas 2003

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
    1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias
       sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties
       sąlygos (žr. Sutarties sąlygų 3 skirsnį).
    2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002
       „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
    3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius
       pasiūlymo Priede arba (techniniais klausimais) į technines specifikacijas.
    4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų
       sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios
       sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose,
       galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
    5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties
       dokumentų. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų1.
    6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties
       sąlygų leidimą.




1
  Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Lietuvos statybų projektavimo institutas“
(Jeruzalės g. 45, LT - 08420 Vilnius) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-
1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901.
                                                     65
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos


                               3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

Bendrosios nuostatos
1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus.
Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų
dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

                                  1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1 punktas         Sąvokos
1.1.1               Sutartis
                    Papildyti papunktį 1.1.1.2 “Rangos sutartis”
                    Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai įforminti raštu ir pasirašyti
                    nustatyta tvarka, pagal kurį Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti
                    Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas,
                    priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutarties kainą.
                    Pakeisti papunktį 1.1.1.7 “Rangovo siūlymas”
                    „Rangovo siūlymas“ – į sutartį įtrauktas dokumentas, įvardytas kaip Techninis
                    pasiūlymas, kurį Rangovas įteikė kartu su Pasiūlymo raštu. Šiame dokumente yra
                    įtraukta techninė informacija.,
1.1.2               Šalys ir asmenys
                    Papildyti papunktį 1.1.2.2 “Užsakovas”
                    Užsakovas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovas taip pat yra paramos gavėjas,
                    kuris investuoja ES ir LR ir nuosavas lėšas į statybą, atlieka užsakovo funkcijas ir
                    reiškia galutinį atliktų darbų gavėją.
                    Papildyti papunktį 1.1.2.4 “Inžinierius”
                    Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo
                    paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą (žr.1.1.2.12).
                    Papildyti papunktį 1.1.2.5 “Rangovo atstovas“
                    Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 “Perkančioji organizacija”
                    Perkančioji organizacija nurodyta pasiūlymo rašto priede.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.12 „Statinio statybos techninė priežiūra“
                    Užsakovas organizuoja statinio statybos techninė priežiūrą (nuo statinio statybos
                    pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar
                    statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų,
                    LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio
                    saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.13 “Įgyvendinančioji institucija”
                    Įgyvendinančioji institucija nurodyta pasiūlymo rašto priede.
1.1.3               Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
                    Papildyti papunktį 1.1.3.5 „Perėmimo pažyma”
                    Ši sąvoka sutarties sąlygose apima ir statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka
                    išduodamą Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą (1.1.6.11).
                                                      66
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas“
                    Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame
                    kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (12 str. 5 dalis) nustatyto garantinio
                    laiko statiniams.
                    Garantinis laikas – laikas per kurį rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka
                    normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas
                    naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktas
                    Statybos perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, pasirašomas prieš išduodant
                    Perėmimo pažymą vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis.
1.1.4               Pinigai ir mokėjimai
                    Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“
                    Sutarties kaina – kaina, suma (be PVM), apibrėžta 14.1 punkte [Sutarties kaina], kartu
                    su Sutartyje numatytais patikslinimais, už kurią Rangovas įsipareigoja tinkamai ir laiku
                    atlikti darbus bei ištaisyti defektus.
                    Papildyti papunktį 1.1.4.7 “Tarpinio mokėjimo pažyma“
                    Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo
                    pažymas ar Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė
                    patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
                    Papildyti papunktį 1.1.4.10 „Rezervinė suma“
                    Rezervinė suma taip pat apima ir Užsakovo rezervą , kuris yra nurodytas suvestiniame
                    Darbų kainų žiniaraštyje arba Bendros pasiūlymo kainos išskirstyme.
                    Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“
                    Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Suvestinis atliktų darbų aktas,
                    Detalus atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie
                    pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.4.13 „Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui
                    gauti“
                    Rangovo pateikiami dokumentai mokėjimui gauti tai:
                    (a) Suvestinis atliktų darbų aktas;
                    (b) Detalus atliktų darbų aktas;
                    (c) PVM sąskaita faktūra,
                    kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].




                                                       67
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

1.1.6               Kitos sąvokos
                    Papildyti papunktį 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai“
                    Ši sąvoka taip pat apima Statinio projektą, kuris yra Normatyviniais statybos
                    techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami Užsakovo
                    sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai,
                    brėžiniai), skirti statybai įteisinti ir vykdyti. Normatyviniai dokumentai nustato
                    techninio ir darbo projekto etapus.
                    Techninis projektas - laikantis Užsakovo reikalavimų, projektavimo sąlygų ir teritorijų
                    planavimo dokumentų reikalavimų parengtas projektas, atitinkantis STR 1.05.06:2005
                    reikalavimus, pagal kurį išduodamas leidimas statybai.
                    Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai
                    statybos montavimo darbams atlikti.
                    Statinio techninis darbo projektas – projektas, apjungiantis Techninį projektą ir Darbo
                    projektą.
                    Papildyti papunktį 1.1.6.5 “Įstatymai”
                    Ši sąvoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos
                    Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos
                    techninius reglamentus, statybos ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles,
                    standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus
                    statybą reglamentuojančius teisės aktus.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.7 „Statybvietė“
                    Statybvietės ribos nustatomos Statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios
                    gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.
                    Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas
                    (teritorijos dalis), kuriame atliekami darbai.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas“
                    Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi
                    atlikti Darbus ar užbaigti jų teikimą pagal Sutartį ar šalių suderintus Darbų atlikimo
                    terminus.
                    Tai darbų programos sudėtinės dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar
                    terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir užbaigti sutartyje numatytus
                    darbus. Pagal situaciją atnaujintas Darbų atlikimo grafikas neatleidžia rangovo nuo
                    atsakomybės už vėlavimus pagal Pasiūlymo priede nurodytus Darbų ar Darbų grupių
                    Baigimo terminus.
                    Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.11 „Statinio pripažinimas tinkamu naudoti“
                    Statinio pripažinimas tinkamu naudoti – STR 1.11.01:2002 “Statinių pripažinimo
                    tinkamais naudoti tvarka” nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas
                    ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo
                    dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus
                    esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus.
1.5 punktas         Dokumentų pirmumas
                    Pakeisti punktą:
                    Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo
                    tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:
                    (a) Rangos Sutartis,
                    (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo
                    dokumentų paaiškinimai, jei taikoma,
                    (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
                                                     68
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
                    (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
                    (f) Užsakovo reikalavimai,
                    (g) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),
                    (h) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
                    (i) Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atliktų darbų aktų ir tarpinio/galutinio mokėjimo
                    pažymos formos, darbų atlikimo grafikas).

                    Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo
                    išleisti būtinus paaiškinimus arba nurodymus.
1.10 punktas        Užsakovo naudojimasis rangovo dokumentais
                    Papildyti punktą:
                    Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai
                    naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas        Konfidenciali informacija
                    Papildyti punktą:
                    Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina
                    jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be
                    išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet
                    kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.
                    Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos
                    Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis
                    bei duomenų apsaugą.
                    Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas
                    netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie
                    pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos
                    institucijos.
1.13 punktas        Įstatymų laikymasis
                    Pakeisti punktą:
                    Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
                    galiojančių įstatymų.
                    Užsakovas turi būti atlikęs visas privalomas Nuolatinių darbų teritorijų planavimo bei
                    Poveikio aplinkai vertinimo procedūras tam, kad Rangovas galėtų pradėti rengti
                    Techninį darbo projektą bei vykdyti statybos darbus. Užsakovas privalo pateikti
                    rangovui minėtų patvirtintų bei suderintų dokumentų kopijas. Užsakovas taip pat
                    privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kaip kitaip
                    atstovauti statytoją Darbų projektavimo, vykdymo bei Statinio pripažinimo tinkamu
                    naudoti metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų
                    nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų
                    nevykdymo.


                    Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, paraiškas valstybinėse įmonėse,
                    mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei
                    pažymas statybos Darbams projektuoti, vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus kaip
                    nurodyta Užsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad
                    Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų nevykdymo.
1.15 punktas        Perkančiosios organizacijos funkcijos
                    Perkančioji organizacija vykdo pirkimo procedūras pagal šią sutartį numatytiems
                    darbams atlikti.
                                                      69
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos



1.16 punktas        Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
                    Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos
                    projektų valdymo agentūra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-17
                    nutarimą Nr. 1139 “Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų,
                    įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metu Europos Sąjungos struktūrinės paramos
                    panaudojimo strategiją ir veiksmų programas” ir šiuo nutarimu patvirtintas
                    “Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013
                    metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
                    programas, taisykles”.

                                           2 straipsnis. Užsakovas
2.1 punktas         Teisė naudotis Statybviete
                    Pakeisti pirmą pastraipą
                    Užsakovas pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui
                    Statybvietės valdymo teisę. Inžinerinių tyrinėjimų darbams Rangovui suteikiamos
                    statybvietės valdymo teisė Užsakovo reikalavimuose nurodytais būdais, tačiau
                    Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.
                    Rangovas gali vykdyti statybos darbus tik gavęs statybos leidimą.


2.2 punktas         Leidimai, licencijos arba suderinimai
                    Papildyti punktą:
                    Jei Rangovas prašo Užsakovo pagalbos gaunant Lietuvos teisės aktų, jų pataisų
                    kopijas, informaciją apie vietinius papročius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba
                    suderinimus, Užsakovas ar Įgyvendinančioji institucija gali reikalauti kompensuoti
                    tokios pagalbos išlaidas.
                    Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių Institucijų savo lėšomis.
                    Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo
                    ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar
                    inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
                    Konsultuojantis su kitomis vietinėmis įstaigomis ar inžinerinius tinklus
                    eksploatuojančiomis organizacijomis, Inžinierius ir Užsakovas sudaro Rangovui grafiką,
                    aukščiau nurodytiems leidimams gauti.
2.6 punktas         Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
                    Papildyti nauju punktu:
                    Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų
                    grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų
                    medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo
                    ūkinę komercinę veiklą.
                    Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų
                    kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui.
                    Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie
                    nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir
                    normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę komercinę
                    veiklą.
2.7 punktas         Kitų institucijų dalyvavimas užsakovui vykdant savo pareigas ir įgyvendinant
                    teises

                                                      70
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Papildyti nauju punktu:
                    Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais, priimant
                    projektavimo ir statybos darbų rezultatą kartu su Užsakovu dalyvauja ir atitinkamų
                    valstybės ir savivaldybės institucijų atstovai.

                                          3 straipsnis. Inžinierius
3.1 punktas         Inžinieriaus pareigos ir teisės
                    Papildyti punktą:
                    Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra
                    ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su
                    statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų)
                    sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.
                    Inžinierius kartu yra Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir vykdo
                    pastarojo funkcijas kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose
                    reglamentuose. Jis yra Užsakovo atstovas vykdantis statinio statybos priežiūrą (žr.
                    1.1.2.12 papunktį).
                    Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų
                    pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:
                     (a)      4.4 (b) poskyris, duodantis leidimą patvirtinti „kitus siūlomus
                     Subrangovus“. Išankstinis rašytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybėms,
                     aprašytoms 7.6 (c) poskyryje.
                     (b)      13.3 poskyris Pakeitimų patvirtinimai.
                     (c)      13.5 poskyris Rezervinės sumos;
                     (d)      8.8 poskyris Darbo sustabdymas.

3.6 punktas         Vadybiniai susirinkimai
                    Papildyti nauju punktu:
                    Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis
                    dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti
                    Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą busimam darbui, pristatyti
                    siūlomus pakeitimus ir rezervinių sumų panaudojimus, spręsti kitus sutarties vykdymo
                    klausimus.
                    Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems
                    dalyviams ir Užsakovui. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi būti
                    įrašoma į protokolą, ir, jei nėra susitarimo pagal šią Sutartį, Inžinierius turi priimti
                    sprendimą.
                                           4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas         Bendrosios Rangovo prievolės
                    Pakeisti pirmą pastraipą:
                    Rangovas privalo atlikti reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių
                    reglamentų nustatytos apimties projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti defektus,
                    kaip numatyta pagal Sutartį. Baigti Darbai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį,
                    nurodytą Sutartyje.
                    Papildyti punktą:
                    Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą
                    Statinio techninį darbo projektą ir vadovautis LR teisės aktais (žr. 1.1.6.5 papunktį).
                    Rangovas privalo vykdyti darbų atlikimo metu gautus Inžinieriaus ir Užsakovo
                                                      71
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms,
                    normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę
                    veiklą.
                    Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus
                    statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui.
                    Rangovas (jeigu reikia) atlieka konstrukcijų tyrimus bei atidengia paslėptas
                    konstrukcijas ir paslėptus darbus bei atlieka bandymus.
                    Pagal STR 1.05.06: 2005 Rangovas turi paruošti Statinio techninį darbo projektą.
                    Rangovas yra atsakingas už savalaikį Statinio techninio darbo projekto brėžinių
                    pateikimą Inžinieriui patvirtinti
                    Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos
                    darbų vykdymo žurnalą (LR aplinkos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.571
                    “Dėl statybos darbų žurnalo formos patvirtinimo”). Žurnalas turi būti pildomas kasdien,
                    puslapiai numeruojami ir kasdien žurnale turi pasirašyti Rangovas ir Inžinierius. Žurnale
                    Rangovas turi pasirašyti kasdien, o Inžinierius – už dienos darbus, juos priimdamas.
                    Rangovas privalo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis ir
                    jėgomis, jeigu Užsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip. Rangovas, atliekantis darbą
                    iš savo medžiagos, atsako už blogą medžiagos kokybę.
                    Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų
                    reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų
                    statybos darbų rodiklių.


4.2 punktas         Atlikimo užtikrinimas
                    Panaikinti antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
                    Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti
                    pateiktas banko garantijos forma.
                    Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki
                    avanso išmokėjimo Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo
                    patvirtintą kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas
                    Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl
                    Užsienio šalyje garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.
                    Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir
                    išduotas Užsakovo vardu.
                    Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavusi informaciją, kad Sutarties
                    atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems
                    ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.
                    Panaikinti trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
                    Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto
                    pasirašymo dienos. Jeigu atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau
                    negu pasirašomas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, tai Rangovas įsipareigoja
                    pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki šiame paragrafe nurodytos datos
                    bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinantčius dokumentus.
                    Panaikinti šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:
                    Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą, per 21 dieną po Statybos
                    techninių reglamentų nustatyta tvarka Statinio pripažinimo tinkamų naudoti.
4.3 punktas         Rangovo atstovas
                    Papildyti punktą:

                                                     72
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.
                    Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai,
                    Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
                    Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki
                    darbų pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir
                    jo kvalifikaciją.
                    Inžinieriui / Užsakovui turi būti pranešta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo
                    pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos būtinos statybos rangos sutarčiai įvykdyti,
                    nenustojo galioti.
4.4 punktas         Subrangovai
                    Papildyti punktą:
                    Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų,
                    susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.
                    Bendra visų Subrangovų atliekamų Darbų vertė negali viršyti 40 % Priimtos sutarties
                    sumos.
                    Kartu su prašymu pakeisti sutartyje nurodytą Subrangovą arba paskirti naują
                    Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas
                    Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus:
                     1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR
                        Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę
                        vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio projektavimo ir/ar
                        statybos darbų dalį, kuriai subrangovas numatomas samdyti.
                     2. Kiekvienas subrangovas privalo atitikti konkurso sąlygų 1 skirsnio 4.2 punkte
                        nurodytus tinkamumo reikalavimus
                    Papildyti pastraipą (b):
                    (b) punkto pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos tiekėjų“.
                    Išankstinio pritarimo neturi būti reikalaujama, jeigu subrangos vertė yra mažesnė nei
                    0,1% Priimtos sutarties sumos.
4.6 punktas         Bendradarbiavimas
                    Papildyti pastraipą (c):
                    … tokių kaip Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos
                    centras, policija, elektros, dujų, šilumos, vandens, gatvių apšvietimo ir kitas inžinerines
                    komunikacijas eksploatuojančios įmonės, kelių priežiūros tarnybos bei savivaldybė.
                    Papildyti punktą:
                    Sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
                    pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties
                    šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims
                    pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl
                    atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.
4.8 punktas         Sauga darbe
                    Papildyti punktą:
                    f) Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje
                       galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į
                       visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti
                       aplinkosauginius reikalavimus.
                    g) Rangovas bus atsakingas už tinkamą nuotekų ir atliekų tvarkymą visose savo
                                                      73
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                        Pirkimo dokumentai.
                                                                          II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                          3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                         darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.
                    Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo
                    naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos
                    eksploatuojant esamus įrenginius. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu.
                    Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus
                    įrenginius. Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų,
                    turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.
                    Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio
                    Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir
                    Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip
                    to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
4.9 punktas         Kokybės užtikrinimas
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.1 „Kokybės sistema“
                    a) Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą per 28 dienas
                       nuo darbų pradžios datos.
                    b) Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti
                       jį Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus
                       komentarus, reikalavimus ar įtrauktinus pakeitimus.
                    c) Per 14 dienų Inžinierius gali pakartotinai grąžinti Kokybės užtikrinimo sistemos
                       aprašymą Rangovui, iki jį galutinai patvirtins parašu.
                    d) Rangovo vėlavimas gauti Inžinieriaus patvirtinimą Kokybės užtikrinimo sistemos
                       aprašymui yra Rangovo atsakomybėje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas
                       dėl tokio vėlavimo, išskyrus atvejį, kai Inžinieriaus atsakymas į Rangovo pateiktą
                       aprašymą trunka ilgiau nei 14 dienų.
                    e) Rangovo tarpinio mokėjimo pažymos ir sąskaitos turi būti sulaikytos tol, kol
                       Inžinierius raštu nepatvirtina Rangovo Kokybės užtikrinimo sistemos.
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.2 „Reikalavimai kokybės sistemai“
                    a) Rangovo Kokybės užtikrinimo sistema turi apimti:
                       i)        Kiekvieno produkto ar atliekamų darbų kokybės sekimui būtinas priemones
                                 per visą sutarties galiojimo laikotarpį,
                       ii)       Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės procedūras apimančias visų
                                 medžiagų tiekimą, gamybą, statybą ir Rangovo bei visų jo subrangovų
                                 teikiamas paslaugas.
                    b) Rangovo Kokybės kontrolės bandymai ir inspekcijos turi apimti, tačiau tuo
                       neapsiribojant:
                       i)        Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal šias ir bendrąsias sutarties
                                 sąlygas;
                       ii)       Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medžiagos ir įranga
                                 atitinka šios Užsakovo reikalavimus.
                    c) Rangovas turi atlikti praktinius medžiagų ir įrangos bandymus taip, kad jų rezultatus
                       Inžinierius galėtų išnagrinėti iki medžiagos/įranga bus panaudota Darbams.
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.3 „Kokybės sistemos turinys“
                    Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti įtraukta, neapsiribojant:
                     Inspekcijų ir bandymų planai visoms medžiagoms ir statybos darbams;
                     Veiksmų, kuriems reikalingas Inžinieriaus patvirtinimas, tvarkaraštis;
                     Neatitikimo identifikavimas ir veiksmų procedūros;
                     Duomenys apie Kokybės priežiūros personalą ir jų ryšį su Rangovo kompanija;
                                                       74
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                     Numatomų inspektavimų ir bandymų sąrašas;
                     Šiems inspektavimams ir bandymams parengtų patikros lapų pavyzdžiai.
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.4 „Profesinės sveikatos ir darbo saugos
                    užtikrinimas“
                    Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti apibūdintos šios profesinės sveikatos ir darbo
                    saugos sąlygos:
                     Pilnas kiekvieno statybos proceso aprašymas;
                     Pavojų apžvalga kiekvienai zonai;
                     Saugos užtikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimui;
                     Profesinės sveikatos ir saugos patikrinimų sąrašas kiekvienam statybos procesui;
                     Aplinkosaugos kontrolės planas.
                    Profesinės sveikatos ir saugos sąlygos Kokybės užtikrinimo sistemoje turi užtikrinti,
                    kad žmonės darbo vietoje ar šalia (net pašaliniai) būtų saugūs nuo bet kurių pavojų.
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.5 „Stebėjimas ir testavimas“
                    Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamų darbų priežiūrą pagal
                    Inžinieriaus patvirtintą dokumentą (Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą).
                    Neatitikimo šios sistemos reikalavimams atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti
                    Inžinierių apie tokio neatitikimo pobūdį, nurodant visas detales ir siūlomus ištaisymo
                    veiksmus.
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.7 „Dokumentavimas“
                    Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad
                    reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų
                    kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia
                    medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inžinieriui visus
                    Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus
                    pareikalauta.
                    Papildyti nauju papunkčiu 4.9.8 „Patikrinimų ir bandymų planai“
                    Patikrinimų ir bandymų planai įrangos/medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti
                    Inžinieriui tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų
                    patikrinimų ir bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui per 14 dienų po
                    šių bandymų užbaigimo.
4.16 punktas        Prekių pervežimas
                    Papildyti (a) punkto pabaigoje:
                    “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją
                    apie atvežamų prekių kokybės atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją ir
                    informaciją apie muitinės terminalą, į kurį prekės ketinamos pristatyti”.
4.19 punktas        Elektra, vanduo ir dujos
                    Papildyti punktą:
                    Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos
                    tiekimu reikalingu statybos poreikiams.
                    Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros
                    energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.
                    Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir
                    kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas        Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos


                                                      75
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų
                    nepateikia.
4.21 punktas        Darbų eigos ataskaitos
                    Pakeisti punktą sekančiai
                    Rangovas kas antrą mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti
                    Inžinieriui du egzempliorius.
                    Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
                    (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą,
                    gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
                    (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;
                    (c) saugos darbe statistika;
                    (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie
                    visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
                    Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo.
4.23 punktas        Rangovo veiksmai Statybvietėje
                    Papildyti punktą:
                    Jokios svarbios operacijos, ypač esamų kelių arba inžinerinių tinklų kirtimas arba
                    uždarymas, neturi būti vykdomos be raštiško atitinkamų tarnybų sutikimo ir
                    Inžinieriaus informavimo. Rangovas turi raštu kreiptis į Inžinierių mažiausiai prieš 7
                    dienas prieš numatomą operaciją. Į pareiškimą jis turi įtraukti visas operacijos detales,
                    programą, pagrindines samdomas įmones ir visų būtinų leidimų kopijas pagal punktą
                    1.13.
                    Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių,
                    visuomeninio transporto uždarymu.
                    Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir memorialinių
                    lentų pastatymu.
                    Informaciniai stendai ir memorialinės lentos turi būti įrengti projekto statybvietėse
                    atitinkamai pagal ES ir Sanglaudos fondo reikalavimus. Tokie stendai ir
                    memorialinės lentos turi talpinti informaciją apie Europos Sąjungos dalyvavimą
                    projekte.
                    Stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami ne vėliau
                    kaip 6 mėnesiai po statinio pripažinimu tinkamu naudoti patvirtinimo, pakeitus juos
                    memorialinėmis lentomis.
4.25 punktas        Esamos inžinerinės komunikacijos
                    Papildyti nauju punktu:
                    Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti
                    esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip
                    elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu.
                    Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms,
                    vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus
                    darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.
                    Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinierinių
                    tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas
                    padengia tokių darbų sąnaudas.




                                                         76
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos


                                       5 straipsnis. Projektavimas
5.1 punktas         Bendri projektavimo įsipareigojimai
                    Pakeisti pirmą pastraipą:
                    Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio techninį darbo projektą
                    vadovaudamasis STR 1.05.06:2005 “Statinio projektavimas” nuostatomis. Projektą turi
                    rengti įmonė (Rangovas arba jo pasamdytas Subrangovas), turinti teisę (galiojantį
                    kvalifikacijos atestatą) projektuoti ypatingus statinius (STR 1.01.06:2002 „Ypatingi
                    statiniai“). Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo įmonės ir
                    projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2005 “Statinio
                    projektavimas”, pavadinimą, pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos
                    atestatų kopijas.
                    Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už
                    projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų
                    sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.


                    Pakeisti trečią ir ketvirtą pastraipas:
                    Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti
                    Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo
                    sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete,
                    patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų ir t.t. kokybinius ir
                    kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus
                    aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo priede
                    nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie visas
                    Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus
                    trūkumus.
                    Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis
                    [Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs
                    Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas
                    Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo
                    dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo
                    laikas neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma.


                    Papildyti:
                    Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio darbo projekto rengimo
                    dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
                    Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų
                    poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
                    parengti privalomuosius techninio darbo projekto rengimo dokumentus.
                    Statinio techninis darbo projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo
                    sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų
                    bei atitikti STR 1.05.06:2005 reikalavimus.


5.6 punktas         Darbų įvykdymo dokumentai
                    Papildyti nauju punktu:
                    Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei
                    reikalinga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos
                    pateikimą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis
                    (3) egzemplioriais.

                                                      77
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos


                              6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.5 punktas         Darbo valandos
                    Papildyti punktą:
                    Rangovo darbo valandos bus nuo 8.00 iki 17.00 val. penkios (5) dienos į savaitę.
                    Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo.
6.6 punktas         Tarnautojų ir darbininkų patalpos
                    Papildyti punktą:
                    Rangovas turi aprūpinti savo personalą tinkamomis buities patalpomis laikantis LR
                    Higienos normų.


6.9 punktas         Rangovo personalas
                    Papildyti punktą:
                    Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu
                    Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo
                    kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
6.12 punktas        Užsienio personalas ir darbo jėga
                    Papildyti nauju punktu:
                    Rangovas gali atsivežti personalą iš užsienio, jei tai reikalinga Darbų užbaigimui.
                    Rangovas turi užtikrinti, kad personalas yra aprūpintas gyvenamąja vieta, vizomis ir
                    darbo leidimais. Rangovas turi būti atsakingas už personalo sugrąžinimą atgal arba į
                    personalo nuolatinę gyvenamąją vietą. Personalo narių arba jų šeimos narių mirties
                    atveju Šalyje, Rangovas turi pasirūpinti jų grįžimu į savo šalį arba laidotuvėmis.
6.13 punktas        Iškilmės ir religinės šventės
                    Papildyti nauju punktu:
                    Visuose sandėriuose su personalu ir darbo jėga, Rangovas turi gerbti šalyje pripažintas
                    poilsio dienas ir religines ar kitas šventes.
6.14 punktas        Priemonės nuo vabzdžių ir kitų parazitų
                    Papildyti nauju punktu:
                    Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemonių, kad apsaugoti aikštelėje samdytą
                    personalą ir darbo jėgą nuo vabzdžių įkandimo, žiurkių ir kitų parazitų ir sumažinti
                    pavojų sveikatai ir tuo pačiu bendriems nepatogumams.
6.15 punktas        Epidemija
                    Papildyti nauju punktu:
                    Įvykus ligų ar epidemijos protrūkiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti Užsakovo šalies
                    vyriausybės arba vietinių medicininių ir sanitarinių valdžios organų nurodymų,
                    įsakymų ir reikalavimų, kad tikslingai susitvarkyti ir įveikti susidariusią situaciją.

                       7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė
7.1 punktas         Vykdymo būdas
                    Papildyti punktą (a):
                    (a) ...... bei galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.
                    Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių
                    savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius
                                                     78
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas
                    tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų
                    gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti
                    pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio
                    saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
7.6 punktas         Ištaisymo darbas
                    Papildyti punktą:
                    c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

                       8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas
8.2 punktas         Baigimo laikas
                    Papildyti punktu (c):
                    c) kai LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduodamas Statinio pripažinimo tinkamu
                       naudoti aktas.
8.3 punktas         Programa
                    Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:
                    Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo
                    pateikti Inžinieriui išsamią programą su patikslintu Darbų atlikimo grafiku (lyginant su
                    Rangovo pasiūlyme pateiktu Darbų atlikimo laiko grafiku). Rangovas taip pat privalo
                    pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų
                    eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:
                           i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų,
                                projektavimo, projektų derinimo ir ištaisymo pagal gautas Užsakovo
                                pastabas terminai, LR valstybinių ir savivaldybinių valdžios institucijų
                                nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų ir suderinimų gavimo, statybos
                                darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo
                                terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko
                                terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų
                                atlikimo eiliškumą.
                           ii. susipažinimo laikotarpius pagal 5.2 punktą [Rangovo dokumentai] ir visus
                                  kitus laikotarpius dokumentams pateikti, patvirtinimus bei pritarimus,
                                  kurie nurodyti Užsakovo reikalavimus;
                           iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir
                           iv. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR
                                  1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuotatomis. Statybos darbų technologijos
                                  projektas turi būti parengtas iki Statybos leidimo gavimo.
                    Rangovo Programa turi būti parengta techninio pasiūlymo pagrindu, turi būti aiški ir
                    apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią
                    pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų
                    eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Programa turi būti pateikta lietuvių
                    kalba.
                    Jeigu pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagristi
                    pirminiai įsipareigojimai, Rangovas Darbų atlikimo grafiką ir programą turi būti
                    nedelsiant pataisyti. Šalys susitaria dėl tokių pataisymų geranoriškai
                    bendradarbiaudamos, siekiant atlikti darbus maksimaliai gerai ir ekonomiškai.

                                 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
9.1 punktas         Rangovo prievolės

                                                     79
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Papildyti punktą:
                    Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2002
                    „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Baigiamieji bandymai taip pat apima
                    valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės
                    apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus,
                    tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
                    procedūrų metu.
9.4 punktas         Nepavykę Baigiamieji bandymai
                    Papildyti punktą:
                    Minimalūs priimtini atlikimo kriterijai yra tokie, kaip nurodyta Užsakovo
                    reikalavimuose. Jei kokie nors kriterijai nėra paminėti, tai jie turi būti atlikti pagal
                    Lietuvos standartus, statybos taisykles ir gerą inžinerinę praktiką.

                                10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui
10.1 punktas        Darbų ir Grupių perėmimas


                    Darbų ir Grupių perėmimas
                    Pakeisti punktą sekančiai:
                    Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai]. Darbus
                    Užsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo
                    laikas] aprašytus atvejus, bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai
                    Darbams buvo išduotas tinkamai pasirašytas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
                    aktas.
                    Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus Statinio
                    pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl
                    Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne
                    anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statinio
                    pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai pradėti.
                    Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 21 dieną privalo:
                                  a. kartu su Užsakovu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos
                                     inspekciją dėl Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tam, kad būtų
                                     pradėta Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūra. Rangovui
                                     atlikus Statinio pripažinimo tinkamu naudoti proceso metu privalomus
                                     Baigiamuosius bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo
                                     prievolės], Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų
                                     perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo
                                     baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių
                                     nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant
                                     numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir
                                     priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su
                                     kitais privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas
                                     Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai prieš išduodant
                                     Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
                                  b. atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį
                                     Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu
                                     atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį
                                     punktą kreiptis su kitu prašymu.
                    Jeigu Inžinierius neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę
                    teritorijų planavimo ir statybos inspekciją arba neatmeta Rangovo prašymo per 21

                                                      80
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    dieną ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę
                    reikalauti laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko
                    pratęsimas].
                    Rangovas privalo sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai tinkamas
                    darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią
                    aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus
                    bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.


                               11 straipsnis. Atsakomybė už defektus
11.1 punktas        Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas
                    Pridėti paragrafą (c):
                    c) dalyvauti visuose būtinuose patikrinimuose ir bandymuose per Pranešimo apie
                    Defektus laiką, atlyginti visus Užsakovo nuostolius, dėl atsiradusių defektų, užfiksuotų
                    per Pranešimo apie defektus laiką.
                    Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo
                    nustatyti per pranešimo apie defektus laiką, kaip nurodyta pasiūlymo rašto priede.
                    Pranešimo apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo
                    tinkamu naudoti.
11.12               Garantinis terminas
punktas
                    Įterpti naują punktą:
                    Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas
                    sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.
                    Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies
                    reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis
                    terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas
                    10.1).
                    Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo
                    reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus
                    rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.
                    Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus
                    per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus
                    susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.
                    Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl
                    nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.
                    Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą
                    nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

                                           12 straipsnis. Bandymai po baigimo
12.1 punktas        Bandymų po baigimo procedūra
                    Papildyti punktą:
                    Įgyvendinančioji institucija, Užsakovas arba Perkančioji organizacija turi teisę
                    inicijuoti bet kokius bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo
                    lėšomis.
                                         13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
                                                      81
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                        Pirkimo dokumentai.
                                                                          II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                          3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

13.1 punktas        Teisė daryti pakeitimus
                    Pakeisti pirmą pastraipą:
                    Inžinierius, prieš išduodamas Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą, turi teisę
                    inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams
                    pasiekti.
13.5 punktas        Rezervinės sumos

                    Pakeisti visą punktą:

                    Kiekviena visa arba dalinė Rezervinė suma yra taikoma tuo atveju, jeigu yra nurodyta
                    atitinkamame Žiniaraštyje. Tokia suma turi būti naudojama tik Žiniaraštyje
                    numatytiems Darbams, Įrangai ar Medžiagoms pirkti laikantis Inžinieriaus nurodymų ir
                    pagal tai atitinkamai turi būti pataisyta Sutarties kaina.

                    Užsakovo rezervas turi būti naudojamos tik laikantis Inžinieriaus nurodymų ir pagal tai
                    atitinkamai turi būti pataisyta Sutarties kaina. Užsakovo rezervas gali būti naudojamas
                    Darbams, Įrangai, Medžiagoms ar paslaugoms pirkti, kurios tiesiogiai susijusios su,
                               (i) nenumatytomis fizinėmis sąlygomis pagal 4.12 punktas [Nenumatomos
                                   fizinės sąlygos],
                               (ii) atvejais numatytais 13.7 punkte [Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo],
                               (iii) atvejais numatytais 13.8 punkte [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] (jei
                                   taikoma) arba,
                               (iv) aiškiai įrodomais praleidimais, netikslumais ar klaidomis Užsakovo
                                   reikalavimuose, dėl kurių Rangovas negali įvykdyti savo sutartinių
                                   įsipareigojimų.

                    Užsakovo rezervas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovo rezervo naudojimo
                    atžvilgiu Inžinierius gali nurodyti:
                              (a) darbą, kurį privalo atlikti Rangovas (įskaitant Įrangą, Medžiagas arba
                                  reikiamas suteikti paslaugas), įvertinamą pagal 13.3 punktą [Pakeitimų
                                  tvarka]; ir (arba)
                              (b) Įrangą, Medžiagas arba paslaugas, kurias turi nupirkti Rangovas ir už kurias į
                                  Sutarties kaina turi būti įtraukta:
                                       (i) faktinės sumos, kurias sumoka (arba privalo sumokėti) Rangovas. ir
                                       (ii) suma už pridėtines išlaidas ir pelnas, kurie apskaičiuojami kaip
                                       faktinių sumų sumokėtų Rangovo pagal šio punkto (i) papunktį
                                       procentas taikant Pasiūlymo priede įrašytą procentų dydžio normą.

                                       Rangovas, Inžinieriaus reikalavimu, privalo kaip įrodymus pateikti
                                       sąmatines kainas, sąskaitas faktūras, čekius ir sąskaitas arba kvitus.
                    Jeigu, apmokėjimui už Darbus šiame punkte nurodytais atvejais, Užsakovo rezervas
                    bus viršijamas, papildomas mokėjimas Rangovui turi būti atliekamas iš Užsakovo lėšų.
13.7 punktas        Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo

                    Papildyti punktą

                    Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių,
                    apmokamas iš Užsakovo rezervo. Jei sutartyje nenumatytas Užsakovo rezervas ar jis
                    nepadengia padidėjusios kainos, tuomet kainos padidėjimą apmoka Užsakovas

                                                       82
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    nuosavomis lėšomis.

                    Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių,
                    apskaitomas įtraukiant jį į Užsakovo rezervą.

                    Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.

                    Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties
                    pusės.

                                     14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas
14.1 punktas        Sutarties kaina
                    Papildyti punktą:
                    Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio ir atskirai
                    pridėtinės vertės mokestis.
                    Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartį reikalingus atlikti darbus. Kainų
                    žiniaraščiuose turi būti nurodytos kainos bendromis sumomis.
                    Jeigu sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), Rangovas turi įvertinti sutarties
                    vykdymo išlaidas bei prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. Rangovas neturi teisės
                    reikalauti ją padidinti, o Užsakovas – sumažinti.
                    Sutarties vykdymo metu, Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus darbus,
                    priklausomai nuo turimo finansavimo apimčių, o negavus finansavimo atsisakyti tam
                    tikrų darbų grupių arba darbų dalių.
                    Jeigu Užsakovas atsisako darbų grupes arba darbų dalies numatytos Sutartyje, sutarties
                    kaina atitinkamai sumažinama.
                    Jeigu siekiant atlikti visus pagal sutartį reikalingus darbus reikia atlikti papildomus
                    darbus, kurie atsirado dėl nenumatytų fizinių sąlygų (žr. 4.12 punktas), arba kitais
                    sutartyje numatytais atvejais (13.1), rangovui turi būti atlyginama sutarties dokumentuose
                    nurodytomis fiksuoto įkainio kainomis, sutartyje nurodytais padieniais įkainiais, o jeigu
                    įkainių nėra – vadovaujantis LR Aplinkos ministro patvirtinta statybos skaičiuojamų
                    kainų metodika.
                                                             
                    Rangovas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas ir įrašus ir kvitus, susijusius su visomis
                    išlaidomis ir su kitais Užsakovo vykdomais mokėjimais, susijusiais su darbais.
                    Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų
                    mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus už Lietuvos teritorijos ribų.
                    Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal šią Sutartį,
                    Rangovui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio
                    įstatymą.
                    Jei Rangovas yra Užsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik įsiregistravus
                    Lietuvoje PVM mokėtoju pagal galiojančius LR įstatymus ir pateikus registracijos
                    kopiją Užsakovui.
14.2 punktas        Išankstinis mokėjimas
                    Pakeisti trečia pastraipą:
                    Išankstiniam mokėjimui gauti Rangovas turi pateikti Užsakovui nustatytos formos
                    garantiją ar laidavimo raštą, ir išankstinio mokėjimo sąskaitą.
                    Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos ar draudimo
                    bendrovės laidavimo forma. Užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo arba Rangovo
                                                      83
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje garantiją
                    išduodančio banko ar laidavimą išduodančios draudimo bendrovės pasirinkimo.
                    Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose
                    pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi
                    galioti iki tol, kol pateikiama paskutinė sąskaita, kurioje pilnai padengiamas išankstinis
                    mokėjimas.
                    Bendra išankstinio mokėjimo suma turi būti tokia, kokia nustatyta Pasiūlymo priede.
                    Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip
                    1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
                    2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
                    ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
                    Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
                    projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
                    tokios numatytos) lėšos).


14.3 punktas        Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo
                    Pakeisti punktą:
                    Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo
                    Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius
                    Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir
                    PVM sąskaitą faktūrą.
                    Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, prieš sąskaitos mokėjimui
                    pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo
                    patvirtinti pakeitimų orderis(iai) (arba inžinieriaus nurodymas rangovui).


14.4 punktas        Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)
                    Pakeisti 14.4 punktą nauju:
                    Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti mokėjimų
                    grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais
                    mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį
                    privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką.
                    Tarpinių mokėjimų sumos bus apskaičiuotos atitinkamai pagal faktiškai atliktų darbų
                    kiekį. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta
                    tarpinio mokėjimo pažyma, tai Inžinierius turi siekti Užsakovo patvirtinimo didesniam
                    mokėjimui, pagal Rangovo pateiktą pažymą, pagal 14.3 papunktį. Jei toks patvirtinimas
                    negautas, Inžinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokėjimo
                    pažymą ir kuri neviršija mokėjimų grafike nustatytos sumos.
                    Rangovas yra atsakingas už numatytų darbų atlikimą laiku ir už mokėjimų grafike
                    numatytų sumų įsisavinimą.
                    Iki kalendorinių metų pabaigos neatlikus darbų suderintame mokėjimų grafike
                    numatytai sumai, rangovui bus skaičiuojami delspinigiai po 0,01% už kiekvieną
                    uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu
                    mokėjimų grafiku.
14.6 punktas        Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas
                    Pakeisti antrą sakinį:
                    Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t.y. Suvestinį
                    atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir
                    patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.
                                                      84
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Antrą pastraipą išbraukti
                    Papildyti punktą:
                    Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
                    klaidas ir netikslumus, pateikti statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius
                    dokumentus.
                    Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi
                    būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų
                    aktus.


14.7 punktas        Mokėjimas
                    Pastraipas (a) ir (b) pakeisti taip:
                    a) Išankstinį mokėjimą Užsakovas perveda Rangovui ne vėliau kaip:
                    1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
                    2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
                    ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
                    Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
                    projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
                    tokios numatytos) lėšos).
                    b) sumą, patvirtintą kiekvienoje sąskaitoje, ne vėliau kaip:
                    1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
                    2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
                    ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
                    Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
                    projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
                    tokios numatytos) lėšos).
                    Papildyti 14.7:
                    Rangovui bus mokama įvertinus minimalią tarpinio mokėjimo sumą, nurodytą
                    Pasiūlymo priede.
                    Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas padaro mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas        Pavėluotas mokėjimas
                    Išbraukti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
                    Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m.
                    struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą
                    Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų
                    programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą
                    Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos
                    lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami.
14.9 punktas        Sulaikomų pinigų mokėjimas
                    Pakeisti punktą:
                    Kai išduodamas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, ištaisyti defektai bei
                    pabaigti smulkūs darbai nurodyti pagal 10.1 punkto [Darbų ir Grupių perėmimas] (a)
                    papunktį ir Rangovui pateikus Sulaikytų pinigų sumai garantiją arba laidavimo raštą,
                    Inžinierius ir Užsakovas privalo patvirtinti pasiūlymo priede nurodytos sulaikomų pinigų
                    sumos mokėjimą Rangovui. Jeigu Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
                    išduodamas Grupei, tai atitinkamas Sulaikomų pinigų mokėjimo procentas turi būti
                    patvirtintas pagal Pasiūlymo priede įrašytą tos Grupės skaitinę išraišką procentais
                    Rangovui pateikus atitinkamo dydžio Sulaikomų pinigų garantiją arba laidavimo raštą.
                    Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas banko garantijos arba
                                                      85
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                       Pirkimo dokumentai.
                                                                         II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                         3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    draudimo bendrovės laidavimo rašto forma. Garantija arba laidavimo raštas turi būti
                    išduota Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl
                    Rangovo šalyje garantiją išduodančio banko arba laidavimo raštą išduodančios draudimo
                    bendrovės pasirinkimo.
                    Sulaikomų pinigų garantija arba laidavimo raštas turi būti pateiktas pagal pirkimo
                    dokumentuose pateiktas formas ir galioti visą Pranešimo apie defektus laiką.
                    Jei tokia garantija arba laidavimo raštas nepateikiama, sulaikomų pinigų mokėjimas
                    sumokamas tik Inžinieriui išdavus Atlikimo pažymą pagal Sutarties sąlygų 11.9
                    punktą.
                    Sulaikomiems pinigams gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui sulaikomų pinigų
                    sąskaitą.
                    Užsakovas Rangovui sulaikytus pinigus perveda ne vėliau kaip
                    1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas;
                    2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo
                    ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš
                    Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą
                    projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei
                    tokios numatytos) lėšos)
                    Atitinkamas kiekvienos Grupės procentas turi būti Grupės skaitinė išraiška procentais,
                    įrašyta Pasiūlymo priede. Jeigu Pasiūlymo priede Grupės skaitinė išraiška procentais
                    neįrašyta, tai pagal šį punktą tokios Grupės atžvilgiu nei vienos Sulaikomų pinigų dalies
                    procentas neturi būti išmokamas.
14.10               Pakeisti punktą
punktas             Darbų baigimo ataskaita ir galutinis atsiskaitymas
                    Rangovas, po Statinio pripažinimo tinkamu naudoti bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra)
                    smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28
                    dienas privalo Inžinieriui pateikti Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą
                    ir PVM sąskaitą faktūrą keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl
                    Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:
                    (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti;
                    (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas
                    sumas.
                    Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinių mokėjimo pažymų
                    patvirtinimas].
                    Jeigu, pagal šio punkto papunktį (b) jokių mokėtinų sumų nėra, tai Užsakovo
                    mokėjimas pagal šiuos pateiktus Rangovo mokėjimo dokumentus turi būti laikomas
                    Galutinis, o sutarties punktai 14.11 [Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos] ir
                    14.13 [Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas] neturi būti taikomi.
14.12               Prievolių įvykdymas
punktas
                    Pakeisti antrą sakinį:
                    Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas
                    atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu
                    atveju atleidimas privalo įsigalioti tą pačią dieną.
14.15               Mokėjimo valiutos
punktas
                    Panaikinti ir pakeisti punktą:
                    Sutarties valiuta yra litas (LTL).
                    Atsiskaitymo valiuta yra litas (LTL).
                                                         86
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                     Pirkimo dokumentai.
                                                                       II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                       3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

14.16               Permokėtų sumų grąžinimas
punktas
                    Įterpti naują punktą:
                    Rangovas privalo gražinti Užsakovui 45 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo
                    viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo
                    dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio
                    gražinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.
                    Sumos, kurias reikia gražinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi
                    gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis.
                    Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl gražinamų sumų, turi būti padengti išimtinai
                    Rangovo sąskaita.

                                         18 straipsnis. Draudimas
18.1 punktas        Bendrieji draudimo reikalavimai
                    Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:
                    Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis" yra Rangovas,
                    atsakingas už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame
                    punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis
                    privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir
                    jam priimtinoje draudimo bendrovėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje
                    numatytas sąlygas.

                    Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad
                    apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi
                    subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo
                    liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems,
                    nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti
                    visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti
                    Užsakovo personalo vardu, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus
                    Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo
                    bendrovė arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (iii) Rangovas
                    privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudimo
                    bendrovės nurodytų sąlygų.
                    Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos,
                    turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
                    nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo išmokos turi
                    būti naudojamos nuostoliams padengti arba žalai ištaisyti.
     Rangovas š Rangovas šiame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

                    (a)     įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
                    (b)     draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo
                    apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas], 18.3
                    [Rangovo civilinės atsakomybės draudimas], 18.5 [Projektuotojo civilinės
                    atsakomybės draudimas] ir 18.6 [Profesinės civilinės atsakomybės draudimas, jeigu
                    šis punktas taikomas] punktuose.
                    Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise),
                    Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį
                    dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo
                    įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.
                    Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų.
                    Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus
                    Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų
                                                     87
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    pagal šio straipsnio reikalavimus.
                    Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų
                    be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina
                    padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė
                    draudimo bendrovė, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.
                    Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo
                    sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba
                    nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto
                    reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos
                    teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame straipsnyje
                    nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę
                    sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas
                    įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas
                    pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai
                    Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui
                    arba Užsakovas turi teisę vienašališkai, neteismine tvarka, sumažinti Sutarties kainą
                    sumokėtų draudimo įmokų suma.

                    Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių
                    prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus
                    nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės,
                    privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos
                    įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas
                    nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina
                    draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie
                    nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo
                    bendrovė, privalo atlyginti Rangovas.
                    Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [Užsakovo
                    pretenzijos] punkto nuostatas.


18.2 punktas        Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimas
                    Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:
                    Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki
                    Darbų pradžios datos sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir
                    apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ne mažesne draudimo
                    suma kaip Priimta sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai
                    draudimo liudijime (polise) numatant:
                    (i)     Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudimo vietos sutvarkymo
                    išlaidoms po draudiminio įvykio padengti;
                    (ii)    Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenumatytoms papildomoms
                    išlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui atlyginti;

                    Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti
                    pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
                    pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
                    akto pasirašymo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos
                    laikotarpis pasibaigia praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams po Statinio
                    pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė)
                    pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas
                    savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo
                    sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.
                    Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų
                    laikymasi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų
                    nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių,
                                                      88
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                        Pirkimo dokumentai.
                                                                          II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                          3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    atsiradusių dar iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos, sukeltų
                    Rangovo ir/arba Subrangovų, atliekant Darbus.
18.3 punktas        Rangovo civilinės atsakomybės draudimas
                    Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:
                    Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki
                    Darbų pradžios datos sudaryti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
                    sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos
                    Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo
                    draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti
                    pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
                    pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
                    akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali
                    viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti
                    (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs
                    anksčiau negu nurodyta šiame punkte.
18.4 punktas        Rangovo personalo draudimas
                    Šis punktas laikomas negaliojančiu
18.5 punktas        Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas
                    Įterpti naują punktą:
                    a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo veikla,
                    tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinės
                    atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
                    techninio ir/arba darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal
                    Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus
                    reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo statinio projektavimo
                    sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1
                    punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio
                    pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė)
                    pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas
                    savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši
                    draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba
                     jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja
                    teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytas subrangos sutartis su turinčiais teisę
                    verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus techninio
                    ir/arba darbo projekto projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų
                    laikotarpyje po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų statinio
                    projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų)
                    patvirtintas kopijas Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai visam pasirašytose
                    sutartyse su subrangovais nurodyto techninio ir/arba darbo projekto atlikimo
                    laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38
                    straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną
                    draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos;
                    b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis
                    projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki statinio
                    projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos privalo sudaryti vieną atskirą statinio
                    projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai
                    atlikto Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai
                    draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38
                    straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo
                    statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas
                    įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
                    turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali

                                                       89
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos
                    sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo
                    draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame
                    punkte, arba
                    kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis
                    projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto
                    ar jo dalies projektavimo darbus atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę
                    statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi
                    Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos
                    įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinės
                    veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo
                    statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo dienos, iki kurios turi būti pateiktas
                    įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
                    turi galioti iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos. Maksimali
                    išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo
                    priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo
                    sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši
                    draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.6 punktas        Profesinės civilinės atsakomybės draudimas
                    Įterpti naują punktą:
                    Šis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas (-
                    ai) vykdo statinio projektavimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus iki savivaldybės,
                    kurios teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos įgaliotos institucijos statinio projektavimo
                    sąlygų sąvado išdavimo dienos. Tokiu atveju per 20 (dvidešimt) dienų po Sutarties
                    pasirašymo:
                    a) jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytas (-i)
                    Subrangovas (-ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio
                    projektavimui reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, privalo iki Darbo pradžios
                    datos sudaryti šią profesinės civilinės atsakomybės savanoriško draudimo sutartį
                    Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis draudimo
                    sąlygomis. Ši draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi
                    būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
                    pastraipas, ir turi galioti Perėmimo pažymos išdavimo datos. Maksimali išskaita
                    (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos.
                    Rangovas arba jo pasamdytas subrangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti
                    (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta
                    šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą)
                    patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, arba

                    b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai, visi jungtinės veiklos
                    sutarties dalyviai (partneriai), atliekantys Sutartyje numatytam statinio projektavimui
                    reikalingų inžinerinių tyrinėjimų darbus, bendrai iki Darbo pradžios datos privalo
                    sudaryti vieną atskirą profesinės civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo sutartį
                    Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai su Užsakovu raštu suderintomis draudimo
                    sąlygomis. Ši draudimo sutartis turi apimti ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių
                    (partnerių) pasamdytų Subrangovų galimas klaidas vykdant inžinerinių tyrinėjimų
                    darbus. Draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti
                    pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
                    pastraipas, ir turi galioti iki Perėmimo pažymos išdavimo datos. Maksimali išskaita
                    (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos.
                    Jungtinės veklos sutarties dalyviai (partneliai) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti
                    (atnaujinti) šią bendrą profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ši
                    sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte bei pateikti Užsakovui šios
                    draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.
18.7 punktas        Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės
                                                     90
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                     Pirkimo dokumentai.
                                                                       II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                       3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu
                    Įterpti naują punktą:
                    Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo
                    visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus, Medžiagas ir
                    Įrangą. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudiminiai įvykiai ir
                    numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui
                    draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Inžinierius ir Rangovo atstovas
                    privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų
                    draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:
     (a) laikytis (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
                  (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių
                  naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų
                  techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
                  (c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs spendimą pakeisti
                  techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš
                  pradedant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos
                  keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto
                  dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo
                  paskirtu Inžinieriumi;
                  (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis
                  bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais
                  aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
                  (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų
                  Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio,
                  narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
                  (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengmais dirbtų ir
                  juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi
                  pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
                  (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę
                  tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
                  (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos
                  sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje
                  esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar
                  rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei
                  Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri
                  prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
                  (i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir
                  Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius
                  nuostolius;
                  (j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima
                  pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė
                  arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius
                  nuostolius.

                                     19 straipsnis. Nenugalima jėga
19.1 punktas        Nenugalimos jėgos sąvoką
                    Pakeisti punktą:
                    Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos.
                    Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos
                    civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
                    Šalis negalinti vykdyti pagal šią sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos
                    aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo
                    tokių aplinkybių atsiradimo dienos.
                                                     91
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                      Pirkimo dokumentai.
                                                                        II skyrius. Sutarties sąlygos
                                                                        3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos

                    Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR
                    Vyriausybės nutarimu Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos
                    jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”.
                    Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti
                    darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks,
                    pridedant pakankamą bet ne didesnį kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.
                         20 straipsnis. Pretenzijos ginčai ir arbitražas
20.2 punktas        Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
                    Pakeisti antrą pastraipą tokiu tekstu:
                    Ginčų nagrinėjimo komisiją (GNK) sudaro vienas asmuo.
20.6 punktas        Arbitražas
                    Papildyti punktą:
                    Arbitražo vieta turi būti Vilnius, Lietuva.

                                   21 straipsnis. Auditai ir kontrolė
21.1 punktas        Visuomeninių organizacijų kontrolė ir auditai
                    Įterpti naują punktą:
                    Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos
                    auditorių teismui patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto
                    įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų,
                    sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie
                    patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.
                    Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus
                    vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti
                    Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.
                    Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
                    biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta
                    Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa
                    dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu,
                    ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos,
                    Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis
                    konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos
                    įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
                    būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą.
                    Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.
                    Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
                    Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet
                    kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias
                    sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.




                                                       92
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                         Pirkimo dokumentai.
                                                                       4 skirsnis. Užtikrinimo formos


                                   II Skyrius. Sutarties sąlygos

                              4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų formos




                                                     93
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                          Pirkimo dokumentai.
                                                                                        4 skirsnis. Užtikrinimo formos


                 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Banko garantija)
            [Bankas/dalyvis turi užpildyti Banko garantijos formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]
__________________________________________________________
[įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą]

Gavėjas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Perkančioji
organizacija“),
Data: [įrašykite datą]
PASIŪLYMO GARANTIJA Nr.: [įrašykite numerį]

Mus informavo, kad [įrašykite dalyvio pavadinimą] (toliau vadinamas „Dalyviu“) pateikė jums
savo pasiūlymą, pasirašytą [įrašykite datą] (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) Skaudvilės nuotekų
valymo įrenginių rekonstrukcija” pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].

Be to, mes suprantame, kad pagal jūsų sąlygas Pasiūlymai turi būti užtikrinti Pasiūlymų garantija.

Dalyvio prašymu mes [įrašykite banko pavadinimą] šiuo raštu neatšaukiamai įsipareigojame
sumokėti jums bet kokią sumą ar sumas, neviršijančias bendros sumos <nurodykite sumą> (suma
žodžiais) gavę iš jūsų pirmą pareikalavimą raštu, lydimą raštiško pareiškimo, tvirtinančio, kad
Dalyvis pažeidė savo įsipareigojimus pagal pasiūlymo sąlygas, kadangi Dalyvis:

         (1)    atsiėmė savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte;
                arba
         (2)    pranešus jam apie jo Pasiūlymo priėmimą iš perkančiosios organizacijos pusės,
                pasiūlymo galiojimo laikotarpiu
                (a) nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį, jei reikalaujama arba
                (b) nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą, sutinkamai su konkurso
                sąlygomis.
Ši garantija pasibaigs: (a) jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, mums gavus Dalyvio
pasirašytos Sutarties bei Dalyvio pristatyto jums darbų atlikimo užtikrinimo kopijas, arba (b) jei
Dalyvis nelaimi, tai (i) mums gavus jūsų pranešimo Dalyviui, kad jis nelaimėjo, kopiją; arba (ii) po
Dalyvio Pasiūlymo galiojimo pabaigos.
Todėl bet kokį pareikalavimą apmokėjimui pagal šią garantiją mūsų įstaiga turi gauti iki aukščiau
nurodytos datos.
Šiai garantijai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos
Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.
[įgalioto atstovo parašas]




                                                          94
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                          Pirkimo dokumentai.
                                                                                        4 skirsnis. Užtikrinimo formos


      Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės laidavimas )
        [Laiduotojas/dalyvis turi užpildyti pasiūlymo laidavimo formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]

LAIDAVIMO SUTARTIES NR. [įrašykite laidavimo numerį]
ŠIUO LAIDAVIMU Skolininkas [įrašykite dalyvio pavadinimą] (toliau vadinamas „ Skolininku “)
ir Draudimo bendrovė [įrašykite laiduotojo vardą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas
„Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Tauragės rajono savivaldybės administracijai, adresu
Respublikos g. 12, LT-72255, Tauragė , Lietuva (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“)
<nurodykite suma> (suma žodžiais) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo draudimo
sutartį.
KADANGI Skolininkas pateikė raštišką pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, išduotą [numeris]
dieną [mėnuo], [metai], Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (toliau vadinamą
„Pasiūlymu“) pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite].
TODĖL ŠIO ĮSIPAREIGOJIMO SĄLYGA yra tokia, kad jei Skolininkas:
(1)      atsiima Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlymo rašte; arba
(2)      jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Perkančiosios organizacijos pusės Pasiūlymo
         galiojimo laikotarpiu;
         (a)      nepasirašo ar atsisako pasirašyti Sutartį sutinkamai su konkurso sąlygomis, jei
                  reikalaujama; arba
         (b)      nepristato ar atsisako pristatyti darbų atlikimo užtikrinimą sutinkamai su konkurso
                  sąlygomis;
tada Laiduotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų sumokėti Perkančiajai
organizacijai iki aukščiau nurodytos sumos gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką
pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, su sąlyga, kad savo
reikalavime Perkančioji organizacija nurodys, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš aukščiau
nurodytų įvykių, pažymint kuris įvykis (įvykiai) įvyko.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki Pasiūlymo galiojimo termino pabaigos, t.y. iki
[metai], [mėnuo], [diena]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti Pasiūlymų galiojimo
laikotarpį, Skolininkas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto
galiojimas Perkančiosios organizacijos prašymu turi būti Laiduotojo pratęstas.
Perkančiosios organizacijos reikalavimas sumokėti jai priklausančią sumą turi būti pateiktas
Laiduotojui ne vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.
Šis laidavimo raštas išduotas laiduotojo 200_ m. _____ mėn. ____ d. _____________ patvirtintų
______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau vadinama
„Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams taro šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių
nuostatų, pirmumo teisė bus teikama šio laidavimo rašto tekstui.
Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto
reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
TAI LIUDYDAMI, Skolininkas ir Laiduotojas įformino šį dokumentą savo atitinkamais vardais šią
[įrašykite datą] dieną.

SKOLININKAS: __________________
________________________________                      _______________________________
[įgalioto atstovo parašas]                           [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
LAIDUOTOJAS: _________________
Bendras spaudas (kur tinkama)
________________________________                      _______________________________
[įgalioto atstovo parašas]                           [vardas, pavardė ir pareigos spausdintinėmis raidėmis]
                                                          95
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                                Pirkimo dokumentai.
                                                                              4 skirsnis. Užtikrinimo formos


                           Atlikimo užtikrinimo forma (Banko garantija)


Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                                       (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
rangovas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą.

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) _____________________
, Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Užsakovui), Rangovo vardu
besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________
(„garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų
reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote
nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia
joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas
ir jūs.

Šis atlikimo užtikrinimas įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jis bus pagrįstas, pilnai galiojantis ir
efektyvus tol, kol mes gausime pasirašyto Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtintą
kopiją.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta
aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos
Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.




Data ____________________ Parašas(ai) __________________________________________




                                                     96
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                              Pirkimo dokumentai.
                                                                            4 skirsnis. Užtikrinimo formos


                Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)


Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginiųrekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                                      (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama
gauti garantiją.

Mes, (banko/draudimo bendrovės pavadinimas) __________            ,    Rangovo       prašomi,    čia
neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą
arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais:
__________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus
išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo
ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos. Garantuota suma gali būti sumažinama jums
grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami Mokėjimo pažymų, išduotų pagal
Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašais. Gavę iš Rangovo kiekvieną tokį nuorašą, mes nedelsdami
jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotą sumą.

Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuota
suma sumažinama iki nulio.
Užtikrinimo galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina
ankščiau-garantija/ laidavimo raštas bus grąžinti Rangovui.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto reikalavimo
bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.




Data ___________________                Parašas(ai) _________________________________________




                                                       97
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                            Pirkimo dokumentai.
                                                                          4 skirsnis. Užtikrinimo formos




     Išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Draudimo bendrovės
                                  laidavimas)

Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                              (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
Rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį
reikalaujama gauti laidavimo raštą.

Mes, (draudimo bendrovės pavadinimas) _______________           neatšaukiamai        laiduojame
Užsakovui, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų Rangovo vardu besąlygiškai sumokėsime
Jums bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ laiduojama suma,
(įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmą Jūsų reikalavimą, kuriame turi
būti nurodyta, kad Rangovas negrąžino Užsakovui visos arba dalies išankstinio mokėjimo sumos
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir išmokama suma teisėtai priklauso Jums pagal pasirašytos
Sutarties sąlygų 14.2 punktą.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Rangovas
draudimo įmoką už šį laidavimo raštą draudimo bendrovei yra sumokėjęs ar dar ne. Laiduojama
suma bus mažinama Jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie nurodomi Mokėjimo
pažymose, išduotose pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą.

Šis laidavimo raštas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir
laiduojama suma sumažinama iki nulio, bet ne vėliau kaip iki [metai], [mėnuo], [diena]. Užsakovui
paprašius pratęsti laidavimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti draudimo
bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Užsakovo prašymu turi būti
draudimo bendrovės pratęstas.

Laidavimo rašto galiojimo terminas – darbų atlikimo terminas. Jeigu Rangovas avansą grąžina
ankščiau - laidavimo raštas bus grąžintas draudimo bendrovei anksčiau, negu baigsis šio laidavimo
rašto galiojimo laikotarpis.

Užsakovo reikalavimas sumokėti jam priklausančią sumą turi būti pateiktas draudimo bendrovei ne
vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.

Šis laidavimo raštas išduotas laiduotojo 200_ m. _____ mėn. ____ d. _____________ patvirtintų
______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau vadinama
„Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams taro šio laidavimo rašto teksto ir Taisyklių
nuostatų, pirmumo teisė bus teikama šio laidavimo rašto tekstui.

                                                     98
Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija                    Pirkimo dokumentai.
                                                                  4 skirsnis. Užtikrinimo formos

Šiam laidavimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto
reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

Data ________________________           Parašas(ai




                                                     99
                                                       Pirkimo dokumentai.
                                                       IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


Sulaikomų pinigų garantijos forma (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                                   (toliau vadinamas „Rangovu“) yra jūsų
rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti anksčiau mokėjimą sulaikomų pinigų, kuriems pagal
Sutartį reikalaujama gauti užtikrinimą.

Mes, (sulaikomų pinigų garantiją išduodančios institucijos pavadinimas)                    ,
Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai
sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota
suma“, įrašyti žodžiais: __________________________), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši
garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto
reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai
neturi būti didesni už visą Rangovui jūsų pagal Sutarties sąlygų 14.9 punkto reikalavimus
atiduodamą sulaikomų pinigų sumą, kurios dydį liudija mums Rangovo perduodami Mokėjimo
pažymų, išduotų pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą, nuorašai.

Ši garantija nustos galioti, kai mes gausime Atlikimo pažymos, išduotos pagal Sutarties sąlygų 11.9
punktą, nuorašą.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta
aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos
Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.


Data ____________________ Parašas(ai) __________________________________________




                                                                                                  1
                                                       Pirkimo dokumentai.
                                                       IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

Sulaikomų pinigų laidavimo rašto forma (Draudimo bendrovės laidavimas)

Sutarties pavadinimas: Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Sutarties numeris:

Gavėjo pavadinimas ir adresas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Šlaito g. 2, LT-5900, Tauragė , Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)

Mums buvo pranešta, kad                                 (toliau vadinamas „Rangovu“) yra
sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti anksčiau mokėjimą sulaikomų pinigų, kuriems pagal Sutartį
reikalaujama pateikti sulaikytų pinigų laidavimo raštą.

Mes, (draudimo bendrovės pavadinimas) _________________          neatšaukiamai        laiduojame
Užsakovui, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, Rangovo vardu, besąlygiškai sumokėsime
Jums bet kokią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ laiduojama suma,
(įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę Jūsų pirmą pareikalavimą, kuriame
turi būti nurodyta, kad Rangovas neįvykdė arba netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus Sutartyje
numatyto pranešimo apie defektus laikotarpio metu ir išmokama suma teisėtai priklauso Užsakovui
pagal pasirašytos Sutarties sąlygų 11. skirsnį.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos, nepriklausomai nuo to ar Rangovas
draudimo įmoką už šį laidavimo raštą draudimo bendrovei yra sumokėjęs ar dar ne. Bet kuriuo metu
mūsų įsipareigojimai pagal šį laidavimo raštą nebus didesni už visą Rangovui Jūsų pagal Sutarties
sąlygų 14.9 punkto reikalavimus sumokėtą sulaikomų pinigų sumą.

Šis laidavimo raštas nustos galioti pasibaigus Sutartyje numatytam defektų ištaisymo laikotarpiui,
bet ne vėliau kaip iki [metai], [mėnuo], [diena].

Užsakovo reikalavimas sumokėti jam priklausančią sumą turi būti pateiktas draudimo bendrovei ne
vėliau kaip paskutinę laidavimo rašto galiojimo dieną.

Šis laidavimo raštas išduotas draudimo bendrovės 200_ m. _____ mėn. ____ d. _____________
patvirtintų ______________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau
vadinama „Taisyklėmis“) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo rašto teksto ir
Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikama šio laidavimo rašto tekstui.

Šiam laidavimo raštui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o ginčai kilę dėl pareikšto
reikalavimo bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.


Data ____________________ Parašas(ai) __________________________________________




                       III Skyrius. Užsakovo reikalavimai
                                                                                                 2
                                                                                                    Pirkimo dokumentai.
                                                                                                    IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija



                                                            Bendrieji Užsakovo reikalavimai
                                                                         I DALIS

TURINYS
1      BENDROSIOS TECHNINĖS SĄLYGOS ................................................................................................. 9
    1.1      Apžvalga ................................................................................................................................................ 9
       1.1.1      Dokumentai, sudarantys Užsakovo reikalavimus .................................................................... 9
    1.2      Įžanga .................................................................................................................................................... 9
       1.2.1      Projektas ...................................................................................................................................... 9
       1.2.2            Pagrindiniai tikslai .....................................................................................................................10
       1.2.3            Kontraktinis suderinimas ..........................................................................................................10
       1.2.4     Įrenginių patikimumas ir atsarga .............................................................................................10
    1.3      Darbų turinys ........................................................................................................................................10
    1.4      Darbų apimtis .......................................................................................................................................10
       1.4.1     Bendrieji dalykai ........................................................................................................................10
       1.4.2     Klimatinės sąlygos......................................................................................................................11
    1.5      Bendrieji dalykai ..................................................................................................................................11
       1.5.1     Numatomas tarnavimo laikas ...................................................................................................11
       1.5.2            Garantijos ...................................................................................................................................11
       1.5.3            Pagrindiniai projektavimo kriterijai ........................................................................................12
       1.5.4            Pakeičiamumas...........................................................................................................................12
       1.5.5            Metalų suderinamumas .............................................................................................................12
       1.5.6            Korpusai .....................................................................................................................................13
       1.5.7            Gedimai .......................................................................................................................................13
       1.5.8            Prieiga .........................................................................................................................................13
       1.5.9            Energijos naudingumo koeficientas .........................................................................................13
       1.5.10           Turto apsauga ............................................................................................................................13
       1.5.11           Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai ................................................................................14
       1.5.12           Santykis su aplinka ....................................................................................................................15
       1.5.13           Įrangos ir medžiagų laikymas bei apsauga ..............................................................................15
       1.5.14           Standartai ...................................................................................................................................15
       1.5.15           Matavimo vienetai......................................................................................................................16
       1.5.16           Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai .....................................................................16
       1.5.17           Išpildymo dokumentai ...............................................................................................................17
       1.5.18           Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas ...........................................................18
       1.5.19           Perdavimas .................................................................................................................................19
       1.5.20           Patalpos Rangovo darbuotojams ..............................................................................................20
       1.5.21           Patalpos Inžinieriui, Užsakovo atstovui ir jo darbuotojams ..................................................21
       1.5.22           Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga ..........................................................21
       1.5.23           Elektros tiekimas........................................................................................................................21
       1.5.24           Pavyzdžiai ...................................................................................................................................21
       1.5.25 Mokymas ....................................................................................................................................22
2      ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SPECIFIKACIJOS .............................................................................23

                                                                                                                                                                              3
                                                                                                   Pirkimo dokumentai.
                                                                                                   IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   2.1         Bendri reikalavimai statybos aikštelei ..................................................................................................23
   2.2         Pamatai .................................................................................................................................................23
   2.3         Bandymų įranga ....................................................................................................................................23
   2.4         Statybvietės paruošimas .......................................................................................................................23
      2.4.1         Riboženklių pastatymas.............................................................................................................23
      2.4.2            Požeminės komunikacijos .........................................................................................................23
      2.4.3            Statybvietės išvalymas ...............................................................................................................23
      2.4.4      Ardymas......................................................................................................................................24
   2.5      Architektūriniai darbai ..........................................................................................................................24
      2.5.1      Pateikiami dokumentai ir medžiagų tvirtinimas .....................................................................24
      2.5.2            Durys ir langai ............................................................................................................................24
      2.5.3            Apdailos sąrašas .........................................................................................................................27
      2.5.4            Aplinkos tvarkymas ...................................................................................................................30
      2.5.5     Keliai ir aikštelės ........................................................................................................................31
   2.6      Konstrukcijos ........................................................................................................................................32
      2.6.1     Bendrieji konstrukciniai ir architektūriniai reikalavimai......................................................32
      2.6.2            Projektavimas.............................................................................................................................33
      2.6.3            Betono darbai .............................................................................................................................33
      2.6.5            Kokybės kontrolė .......................................................................................................................35
      2.6.6            Armavimas .................................................................................................................................36
      2.6.7            Darbų vykdymas ........................................................................................................................36
      2.6.8            Betonavimas ...............................................................................................................................38
      2.6.9            Konstrukcinis plienas ................................................................................................................42
      2.6.10           Kėlimo įranga .............................................................................................................................43
      2.6.11           Patikrinimas ...............................................................................................................................44
      2.6.12           Montavimas ................................................................................................................................44
      2.6.13           Įvairios metalo konstrukcijos....................................................................................................44
      2.6.14           Turėklai, laiptai ir aikštelės ......................................................................................................44
      2.6.15           Mūro darbai ...............................................................................................................................45
      2.6.16    Kasimas, užpylimas ir sutankinimas užstatomose teritorijose ..............................................46
   2.7      Žemės darbai ........................................................................................................................................46
      2.7.1     Bendrieji reikalavimai ...............................................................................................................46
     2.7.2      Nusausinimas..............................................................................................................................48
3    MECHANINĖS ĮRANGOS IR VAMZDŽIŲ SPECIFIKACIJOS .........................................................49
  3.1      Šildymas, vėdinimas ir kiti sanitarinės technikos darbai ......................................................................49
     3.1.1      Santechnikos darbai ..................................................................................................................49
      3.1.2     Šildymas, ventiliacija ir kondicionavimas ...............................................................................52
   3.2      Vamzdynai ............................................................................................................................................80
      3.2.1     Kokybės užtikrinimas ................................................................................................................80
      3.2.1.1          Gamykliniai bandymai ..............................................................................................................80
      3.2.2            Medžiagos ...................................................................................................................................81
      3.2.3            Sklendės ir vožtuvai ...................................................................................................................85
      3.2.4            Slėgio matuokliai ........................................................................................................................88
      3.2.5            Įvairios fasoninės dalys ir priedai .............................................................................................88
      3.2.6            Montavimas ................................................................................................................................88

                                                                                                                                                                             4
                                                                                                    Pirkimo dokumentai.
                                                                                                    IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        3.2.7     Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas ..........................................................89
     3.3.     Vamzdynų renovacija ...........................................................................................................................91
        3.3.1     Išvalymas ....................................................................................................................................91
        3.3.2            Vamzdyno renovacija ................................................................................................................91
        3.3.3            Praplovimo vandens išleidimas .................................................................................................93
        3.3.4            Aprūpinimas CCTV sistemomis ...............................................................................................93
        3.3.5            Patikra po renovacijos ...............................................................................................................93
        3.3.6            Renovuotų vamzdžių priėmimas ..............................................................................................94
        3.3.7            Išbandymas .................................................................................................................................94
        3.3.8      Nuotakyno kolektorių ir vandens tiekimo vamzdynų patikrinimas CCTV įranga ..............96
     3.4 Kieto kuro katilinės techninės specifikacijos ...............................................................................................98
        3.4.1 Bendri reikalavimai ............................................................................................................................98
        3.4.2 Kokybė .................................................................................................................................................99
        3.4.3 Garantijos ............................................................................................................................................99
        3.4.4 Paviršiaus apsauga ..............................................................................................................................99
        3.4.5 .Šilumos izoliacija ................................................................................................................................99
        3.4.6 Kontrolė ir bandymai .........................................................................................................................99
        3.4.7 Eksploatacijos ir techninės priežiūros .............................................................................................100
        3.4.8 Įranga ................................................................................................................................................100
4.      BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI ............................................104
     4.1      Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos ...........................................................................................104
     4.2      Apsauga nuo kondensacijos ................................................................................................................104
     4.3      Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros ..........................................................................104
     4.4      Grandinės projektavimas ....................................................................................................................104
     4.5      Elektros tiekimas ................................................................................................................................105
     4.6      Elektriniai varikliai .............................................................................................................................105
     4.7      Elektros magistralių sistemos .............................................................................................................106
     4.8      Skirstomasis skydas ir pultai ..............................................................................................................106
     4.9      Laidai ..................................................................................................................................................107
     4.10     Laidų perėjimai ...................................................................................................................................107
     4.11     Laidų padėklas ir kopėčios .................................................................................................................107
     4.12     Įžeminimas .........................................................................................................................................108
     4.13     Valdymo pultas ...................................................................................................................................108
     4.14     Papildoma baterija ..............................................................................................................................109
     4.15     Apšvietimas ........................................................................................................................................110
     4.16     Gaisro gesinimas ................................................................................................................................111
     4.17     Standartai, taisyklės ir normos ............................................................................................................111
     4.18     Leidimai..............................................................................................................................................112
     4.19     Brėžiniai .............................................................................................................................................112
     4.20     Derinimas su vietine elektros tinklų įmone ........................................................................................112
     4.21     Ryšių sistema ......................................................................................................................................112
     4.22     Zonų klasifikacija ir korpusai .............................................................................................................112
     4.23     Įranga ir įrengimai ..............................................................................................................................112
        4.23.1      Bendroji dalis ...........................................................................................................................112
        4.23.2           Įrangos patikrinimas ir išbandymas gamykloje ....................................................................113
        4.23.3           Dažnio keitikliai .......................................................................................................................113
        4.23.4           “Minkšti” starteriai .................................................................................................................113
        4.23.5           Rozetės ......................................................................................................................................113
        4.23.6           Apšvietimo jungikliai ...............................................................................................................114
        4.23.7           Variklių apsaugos jungikliai ...................................................................................................114


                                                                                                                                                                             5
                                                                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      4.23.8          Sujungimų dėžutės ...................................................................................................................114
      4.23.9          Šviestuvai ir lempos .................................................................................................................114
      4.23.10             Avariniai šviestuvai .............................................................................................................114
      4.23.11             Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai................................................................................114
      4.23.12      Kabelių montavimas ............................................................................................................115
   4.24     Darbų kokybė .....................................................................................................................................118
      4.24.1    Saugos reikalavimai .................................................................................................................118
      4.24.2          Saugos priemonės montuojant ................................................................................................118
      4.24.3          Valymas ....................................................................................................................................118
      4.24.4          Jungikliai, rozetės ir plokštės ..................................................................................................118
      4.24.5          Nenaudojamos angos ...............................................................................................................118
      4.24.6     Žymėjimas ................................................................................................................................118
   4.25     Statybvietės išbandymas .....................................................................................................................119
      4.25.1     Bendroji dalis ...........................................................................................................................119
      4.25.2          Bandymai montavimo metu ....................................................................................................119
      4.25.3     Bandymų įranga .......................................................................................................................119
   4.26     Elektros darbų patikrinimas ................................................................................................................120
      4.26.1     Bendroji dalis ...........................................................................................................................120
      4.26.2          Patikrinimo pažymėjimas .......................................................................................................120
      4.26.3          Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys ...............................................................120
      4.26.4     Paskirstymo skydai ..................................................................................................................120
   4.27     Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai .............................................................................................120
      4.27.1     Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A -o 630 A). ......................................................121
      4.27.2          Miniatiūriniai grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A - 80 A) .....................................121
      4.27.3          Kontaktoriai .............................................................................................................................121
      4.27.4          Termorelės ................................................................................................................................121
      4.27.5          Relės ..........................................................................................................................................121
      4.27.6          Relės ..........................................................................................................................................122
      4.27.7          Darbo laiko skaitikliai .............................................................................................................122
      4.27.8          Sumatoriai ................................................................................................................................122
      4.27.9          Režimų išrinkimo/valdymo perjungikliai ..............................................................................122
      4.27.10             Mygtukai ..............................................................................................................................122
      4.27.11             Srovės transformatoriai ......................................................................................................123
      4.27.12             Srovės keitikliai ....................................................................................................................123
      4.27.13             Indikacinės lemputės ...........................................................................................................123
      4.27.14             Indikaciniai displėjai ...........................................................................................................123
      4.27.15       Užraktai ................................................................................................................................123
   4.28     Elektros matavimo indikatoriai...........................................................................................................123
      4.28.1     Bendroji dalis ...........................................................................................................................123
      4.28.2          Ampermetrai ............................................................................................................................123
      4.28.3          Voltmetrai .................................................................................................................................124
     4.28.4    kWh ir kVAr skaitikliai...........................................................................................................124
  4.29     Matavimo grandinės ...........................................................................................................................124
5    VALDYMO PRIEMONĖS IR MATAVIMO PRIETAISAI .................................................................125

                                                                                                                                                                            6
                                                                                                    Pirkimo dokumentai.
                                                                                                    IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    5.1      Bendras ...............................................................................................................................................125
    5.2      Matavimo prietaisai ............................................................................................................................125
       5.2.1     Bendra dalis ..............................................................................................................................125
       5.2.2            Elektromagnetiniai debitomačiai............................................................................................126
       5.2.3            Ultragarsiniai debitomačiai .....................................................................................................126
       5.2.4            Slėgio keitikliai .........................................................................................................................126
       5.2.5            Lygio matuokliai ......................................................................................................................126
       5.2.6            Taikymas ..................................................................................................................................127
       5.2.7            Kabeliai .....................................................................................................................................127
       5.2.8            Signalų centras .........................................................................................................................127
       5.2.9      Dokumentacija ir brėžiniai .....................................................................................................127
6      PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SISTEMA ...................................128
    6.1      Įžanga .................................................................................................................................................128
    6.2      Rangovo atsakomybė ..........................................................................................................................129
    6.3      Tiekimo apimtys .................................................................................................................................129
    6.4      Sistemos konfigūracija .......................................................................................................................129
    6.5      Kompiuterinės įrangos aprašymas ......................................................................................................129
       6.5.1      Tinklo struktūra .......................................................................................................................129
       6.5.2            Kompiuterinė įranga dispečerinėje ........................................................................................130
       6.5.3            PLC sistema ..............................................................................................................................131
       6.5.4            Programuojami loginiai valdikliai (PLV) ..............................................................................131
       6.5.5            Bendroji programų įranga ......................................................................................................132
       6.6.1            Kompiuterinio tinklo programinė įranga ..............................................................................133
       6.6.2            Dispečerinės programinė įranga .............................................................................................133
       6.6.3            Grafikų sudarymas ..................................................................................................................134
       6.6.4            Grafinių funkcijų vykdymas ...................................................................................................134
       6.6.5            Aliarmo signalų valdymas .......................................................................................................134
       6.6.6            Komandinių punktų programos .............................................................................................135
       6.6.7            Ataskaitos .................................................................................................................................135
       6.6.8            Nukrypimų kreivės ..................................................................................................................136
       6.6.9            Veikimo laikas ..........................................................................................................................136
       6.6.10           PLC sistemos programa ..........................................................................................................136
       6.6.11           Valdikliai ..................................................................................................................................136
       6.6.12           Analogiškų ribų dydžiai ..........................................................................................................136
       6.6.13           Programinės įrangos veikimas ................................................................................................136
       6.6.14           Dokumentai – valdymas ir priežiūra ......................................................................................136
       6.6.15    Apmokymai – valdymas ir priežiūra ......................................................................................137
    6.7      Valdymo įrenginių spintos (CUB) ......................................................................................................137
       6.7.1     Bendroji dalis ...........................................................................................................................137
       6.7.2            Mechaninė struktūra ...............................................................................................................137
       6.7.3            Instaliacija ................................................................................................................................138
       6.7.4            PLC sistema ..............................................................................................................................138
       6.7.5            Relės ..........................................................................................................................................138
       6.7.6            Galvanizuoti keitikliai .............................................................................................................138


                                                                                                                                                                              7
                                                                                               Pirkimo dokumentai.
                                                                                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

     6.7.7           Saugikliai ..................................................................................................................................138
     6.7.8           Terminalų blokai......................................................................................................................138
     6.7.9           Apšvietimas ..............................................................................................................................138
     6.7.10          Kabelių tipai .............................................................................................................................138
     6.7.11          Išdėstymas ................................................................................................................................139
     6.7.12          Kabelių žymėjimas ...................................................................................................................139
     6.7.13          Specifikacijos ............................................................................................................................139
     6.7.14          Valdymo lygiai..........................................................................................................................141
     6.7.15          Apsauga nuo viršįtampio .........................................................................................................141
     6.7.16          Diagnostika ...............................................................................................................................141
     6.7.17   Gamyklinis patikrinimas ir išbandymas ................................................................................141
  6.8      SCADA sistema ..................................................................................................................................142
     6.8.1    Valdymo lygiai..........................................................................................................................142
     6.8.2           Sistemos veikimo principai......................................................................................................142
     6.8.3           Vietinės kontrolės sistemos ......................................................................................................142
     6.8.4           Duomenų perdavimas ..............................................................................................................143
     6.8.5           Išplėtimo galimybės .................................................................................................................143
     6.8.6           Reikalavimai SCADA sistemai ...............................................................................................143




                                                                                                                                                                        8
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija



1      BENDROSIOS TECHNINĖS SĄLYGOS
1.1         Apžvalga
       Užsakovo reikalavimų (techninių sąlygų) tikslas - nustatyti pagrindinius techninius
reikalavimus, keliamus sutarčiai Skaudvilės nuotekų valymo įrenginių projektui, jo apimčiai,
naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Techninėse sąlygose yra
detaliai nurodyti reikalaujami atlikti darbai bei nustatyti pirkimo konkurso pasiūlymų vertinimo
kriterijai.
       Pirkimo konkurso nugalėtojas, Rangovas turės parengti techninį (detaliųjį) projektą. Todėl
pirkimo dokumentacijoje pateikti brėžiniai yra tik eskiziniai, nurodantys kokio technologinio
proceso reikalaujama. Brėžiniai detalizuoti tik tiek, kiek reikalinga projekto ribų ir pagrindinio
darbo turinio nustatymui, bei tam, kad konkurso dalyviai ir būsimasis Rangovas galėtų suprasti, ko
yra ir bus reikalaujama. Šie Užsakovo reikalavimai tuo pačiu yra Darbų sutarties sudarymo
pagrindas. Brėžinių ir techninių reikalavimų paskirtis - nurodyti kokie gali būti naudojami
pagrindiniai technologiniai įrenginiai, įtaisai ir prietaisai.
       Rangovas atsako už projektavimą, statybos leidimo gavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą,
kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, Užsakovo darbuotojų apmokymą, patikrinimą
vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių bei visos valyklos paleidimą.
       Rangovas privalo atkreipti dėmesį į šių techninių sąlygų punktus, kuriuose keliami konkretūs
reikalavimai jam ir jo tiekėjams, kadangi nukrypimai nuo eksploatavimui keliamų reikalavimų
nebus leidžiami nei konkurso metu, nei įrenginių paleidimo bei eksploatacijos metu.
29.1.7 1.1.1   Dokumentai, sudarantys Užsakovo reikalavimus
      Pirkimo konkurso dokumentų trečiasis tomas yra pavadintas Užsakovo reikalavimai.
Užsakovo reikalavimai surašyti dvejose dalyse; Bendrosios techninės sąlygos sudaro Užsakovo
reikalavimų pirmąją dalį (III tomas, I dalis) ir Specialieji reikalavimai, sudaro antrąją dalį (III
tomas, II dalis).
1.2         Įžanga
       Šios Techninės sąlygos suskirstytos į atskiras dalis, ir kiekviena iš jų turi būti priimama, kaip
abipusiškai paaiškinanti ir papildanti sutarties bei kitas su tuo susijusias sąlygas.
       Nuotekų valymo įrenginių apimtį lemia technologinio proceso mastai ir reikalavimai, pateikti
specialiose bei bendrosiose techninėse sąlygose, nustatančiose standartus, kuriuos valymo
įrenginiai, procesai ir įranga turi atitikti.
       Elektros ir mechaninė įranga turi būti laikomos svarbiausiais šio projekto elementais,
lemiančiais sėkmingą įrenginių darbą ir eksploatavimą, įranga privalo nepriekaištingai veikti, kiek
tai yra reikalinga duotose sąlygose, ir privalo būti tinkama netgi esant pačioms sudėtingiausioms
numatomoms eksploatavimo sąlygoms.
       Nors įranga yra standartiniai gaminiai įsigyjami iš gamintojų, Rangovas turi įvertinti, kaip
kiekvienas įrenginys tinka aplinkos sąlygoms, kuriose jie bus eksploatuojami, ir užtikrinti, kad
standartiniuose įrenginiuose butų atliktos modifikacijos, kurios atrodys reikalingos tam, kad
įrenginiai būtų sumontuoti patikimai, paprastai, tvirtai ir saugiai, bei atitiktų visus šių techninių
sąlygų reikalavimus.
       Pateikti techniniai reikalavimai, bei kiti su šia technologija susiję, atitinkamuose skyriuose
apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią
technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.
29.1.8 1.2.1   Projektas
      Kitose specifikacijų dalyse aprašomi projekto tikslai, nurodomi pagrindiniai projekto
komponentai, pateikiami išsamūs jiems keliami reikalavimai ir aprašymai, padėsiantys Rangovu
susidaryti bendrą vaizdą. Pateikiama bendra darbų apžvalga, kur nurodomas darbų turinys ir
apimtys, kurios pateikiamos visiems pirkimo konkurso dalyviams.


                                                                                                       9
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.9 1.2.2    Pagrindiniai tikslai
      Šio projekto pagrindiniai tikslai:
      Busimas Rangovas turės rekonstruoti esamus Skaudvilės gyvenvietės nuotekų valymo
įrenginius. Pastatyti naują mechaninio valymo grandį ir rekonstruoti esamus biologinio valymo
įrenginius. Jokių inžinerinių tinklų, įrengimų ir konstrukcijų statyti ar rekonstruoti už esamos
Skaudvilės nuotekų valyklos teritorijos nenumatoma. Rekonstruojamos nuotekų valyklos apkrova
teršalais – 1400 EGS, didžiausias hidraulinis našumas – 38 m3/h. Rangovas turės nugriauti kelis
esamus pastatus valyklos teritorijoje.
      Instaliuoti elektros instaliaciją ir mechaninę įrangą, kuri naudingai tarnautų ne trumpiau kaip
15 metų ir per tą laiką nebūtų reikalingas pagrindinės įrangos keitimas ir renovacijos.
      Atlikti civilinės statybos ir komunikacijų tiesimo darbus, kurių tarnavimo laikas būtų ne
trumpesnis kaip 30 metų, t.y. per tą laiką galėtų būti reikalingas tik pagrindinės įrangos keitimas ir
renovacija.
      Detalios techninės specifikacijos, nuotekų valyklų ir vandens ruošyklų našumai ir apkrovos,
bei technologiniai reikalavimai yra pateikti atitinkamose III tomo dalyse – Specialieji reikalavimai.
29.1.10 1.2.3   Kontraktinis suderinimas
      Darbų ribos ir/arba apimamos arba neapimamos zonos kontraktiniam suderinimui yra
nustatomos pagal brėžiniuose smulkiai apibrėžtas ir/arba nurodytas darbų ribas, ir pagal aukščiau
esančiame skirsnyje „Pagrindiniai tikslai" nurodytas darbo apimtis visų darbų kontekste, ir/arba
kaip kitaip raštu susitarus.
      Darbai apsiriboja Skaudvilės nuotekų valymo įrenginiais, privažiavimo keliu iki Skaudviles
nuotekų valyklos. Jeigu yra reikalingi prijungimai prie įrangos, esančios už statybvietės ribų, jie turi
būti atlikti laikantis nurodytų instrukcijų ir galimų nurodymų brėžiniuose.
29.1.11 1.2.4   Įrenginių patikimumas ir atsarga
      Nuotekų valyklos projektas turi užtikrinti atskirų sekcijų veikimo patikimumą ir lankstumą.
Procesus valdantys elementai (pagrindinė įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos,
valdymo paneliai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t.t.) turi būti suprojektuoti numatant
pakankamą atsargą.
      Nuotekų valyklos veikimo patikimumas turi būti užtikrintas numatant atsarginės įrangos,
rezervinių pajėgumų, apylankų ir panašių įrenginių panaudojimą taip, kad valyklos galėtų
patenkinamai dirbti tuomet, kai dėl būtinų priežiūros procedūrų pagrindinė elektros ir mechaninė
įranga, civiliniai statiniai tam tikrą laiką negalės gerai funkcionuoti arba funkcionuos blogiau negu
paprastai.
1.3         Darbų turinys
      Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir
įrengimą ar instaliavimą, kuris visiškai atitinktų nurodytus standartus.
      Rangovas, atlikdamas reikalaujamus įvertinimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės
įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.
      Jeigu darbų eigoje Rangovas norėtų nukrypti nuo šiose techninėse sąlygose išdėstytų
reikalavimų, jis turėtų aiškiai šį faktą konstatuoti, aiškiai nurodydamas savo motyvus ir kainų
skirtumą, kuris susidarys, jeigu Užsakovas sutiks su šiais nukrypimais. Priešingu atveju bus
laikoma, kad Rangovas darbus atliks tiksliai laikydamasis visų reikalavimų, nesvarbu, ar tai bus, ar
nebus tiesiogiai suformuluota.
      Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų
informuoti apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus, ir tik jis atsako už garantiją, kad
visų šių reikalavimų bus laikomasi.
1.4         Darbų apimtis
29.1.12 1.4.1   Bendrieji dalykai
     Darbų apimtį sudaro visų nuotekų valyklai ir įrenginiams reikalingų priemonių tiekimas ir
montavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, preliminarinį įrengimų paleidimą

                                                                                                        10
                                                        Pirkimo dokumentai.
                                                        IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

ir perdavimą eksploatuoti, kaip tai numatyta sutarties dokumentuose, kuriuose reikalaujama,
pastatyti nuotekų valymo įrenginius, kurie visiškai atitinka jiems keliamus reikalavimus. Rangovas
atsako už detaliojo projekto (techninio projekto) parengimą ir jo patvirtinimą pagal Lietuvoje
galiojančius teisės aktus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo
būklės brėžinių parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą (anglų ir lietuvių
kalbomis), darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą.
       Kaip nurodyta šio tomo 1.1 dalyje, brėžiniai, pateikti pirkimo dokumentuose, yra eskiziniai ir
skirti tik bendram supratimui ir informacijai, kadangi Rangovas, vykdydamas sutartinius
įsipareigojimus ir statybos planą, yra atsakingas už visą projektavimą, o taip pat už visų valymo
įrenginių darbą ir ekonomišką eksploatavimą (žiūr. Priedas prie skyriaus Konkurso dalyvis,
Bausmės už nevykdymą).
       Konkurso dalyviai, ruošdami savo konkursinį pasiūlymą, gali naudotis visais pirkimo
konkurso dokumentacijoje pateiktais brėžiniais.
       Rangovas yra/bus pilnai atsakingas už techninio (detaliojo) projekto rengimą, jo patvirtinimą,
leidimo statybai gavimą, projekto įgyvendinimą, statybos planavimą, visų valymo įrenginių darbą ir
ekonomišką eksploatavimą. Tik Rangovas yra atsakingas už nuotekų išvalymo rezultatus ir
konkurso metu deklaruotų eksploatacinių išlaidų patvirtinimą.
29.1.13 1.4.2   Klimatinės sąlygos
      Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančius
Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui bei valymo įrenginių, jų įrangos ir
sudedamųjų dalių darbui. Žemiau pateikiama bendra informacija Rangovui, kuri neatleidžia jo nuo
sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.
      Žemiau yra pateiktos Tauragės miesto klimatinės sąlygos.
      Tauragėje ir jos apylinkėse klimatą formuoja netoli esanti Baltijos jūrą, Žemaičių aukštumos.
Lietuvos klimatas yra jūrinis pereinantis į žemyninį. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie
850mm. Didžiąja dalimi krituliai iškrenta lietaus pavidalu vasaros ir rudens mėnesiais, nors nemažai
liūčių pasitaiko ir žiemos mėnesiais.
      Vidutinė mėnesio temperatūra kinta nuo –4 iki +17ºC. Vidutinė metinė temperatūra yra 6,4-
6,8ºC. Žiemą ji nukrinta iki –20 ºC. Storas ledo sluoksnis vandens telkiniuose išsilaiko iki 3-4
žiemos periodo mėnesių.

1.5         Bendrieji dalykai
29.1.14 1.5.1   Numatomas tarnavimo laikas
      III tomo 1.2.2 skirsnyje yra nurodytas komponentų ir įrengimų minimalus tarnavimo laikas.
Šių reikalavimų patenkinimui, Rangovas turi numatyti kapitalinius įrangos patikrinimus kas
penkerius metus, o laikotarpiuose tarp jų - techninę pagrindinių įrenginių priežiūrą, kad einamųjų
remontų metu būtų apsiribojama tik nedidelių gedimų pašalinimu.
29.1.15 1.5.2   Garantijos
      Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai,
įranga ir valymo įrenginiai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo
nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.
      Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo kaltės, jis, ir niekas kitas, turi
prisiimti visą atsakomybę už tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmų pasekmes.
      Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, jog jo produktas, tinkamai
naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas)
neturės defektų dviejų metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši
garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Užsakovo pirkimų agento) vardu, kai jis nėra
gamintojas, tiek ir Užsakovo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Užsakovo
techninėse sąlygose nurodytas sąlygas.
      Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti
gamintojo garantija, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio

                                                                                                     11
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

atgabenimo, gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, o taip pat bet kokias aptarnaujančio personalo
dėl to patirtas išlaidas, per 48 valandas skaičiuojant nuo to momento, kai jam raštu bus apie tai
pranešta, sutinkamai su tuo, kas išdėstyta skirsnyje „Pagrindiniai tikslai".
      Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Užsakovą apie atsiradusio
defekto priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti atsargesni.
Gamintojo nesugebėjimas informuoti Užsakovą ir Rangovą apie defekto priežastis turi būti
traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo poelgis ir nepateisinamas aplaidumas.
      Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios
Užsakovas ir Rangovas galėtų susižeisti ar mirti.
      Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs
dokumentai tiekiamai įrangai, yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir
suprantamai, o darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar
nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją
eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka šių reikalavimų,
turi būti traktuojami, kaip tiekėjo arba gamintojo didelio aplaidumo įrodymas.
      Visos kitos sąlygos yra tokios, kokių galima tikėtis iš atsakingo gamintojo.
29.1.16 1.5.3    Pagrindiniai projektavimo kriterijai
      Įvairūs darbų projektai, ir darbai, kaip visuma, turi ne tik užtikrinti paprastą eksploatavimą ir
priežiūrą, bei patikimą įrangos veikimą, bet ir būti visiškai priimtini pagal šiuos kriterijus:
               užtikrintas įrangą eksploatuojančių ir prižiūrinčių darbuotojų saugumas;
               saugios darbo sąlygos;
               sumažintas triukšmas ten, kur nuolatos dirba žmonės;
               nereikia naudoti laikinų atramų tikrinant arba eksploatuojant įrangą;
               iki minimumo sumažinta gaisro rizika;
               nėra vandens sukeliamų pažeidimų grėsmės;
               nėra parazitų ir gyvūnų keliamos grėsmės;
               nedaug tiekėjų arba tik vienas tiekėjas;
               vartojimo reikmenys gaunami vietoje;
               geras energijos naudingumo koeficientas;
               nebrangios atsarginės detalės;
               mažas dėvėjimosi greitis;
               atitinka nustatytus eksploatavimo kriterijus.
29.1.17 1.5.4    Pakeičiamumas
      Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo,
Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir
/arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų
kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau
kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis
smulkus remontas ir detalių užsakymas.
      Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas
atsakingu už tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba
tiekėjų.
29.1.18 1.5.5    Metalų suderinamumas
     Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad nevyktų galvaninė korozija. Rangovo
sprendimas pasirinkti atitinkamus metalus, turi būti pagrįstas tarptautiniu mastu žinomais faktais ir

                                                                                                          12
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

praktika, kurioje metalų suderinamumas vaidina svarbią rolę. Jei dėl to tiekėjui arba gamintojui kyla
sunkumų, apie tai būtina pranešti Inžinieriui. Be raštiško Inžinieriaus sutikimo negalima naudoti
korozijos slopinimo priemonių.
29.1.19 1.5.6   Korpusai
       Visa nauja elektros ir mechaninė įranga, skirta montavimui technologinio proceso zonoje, turi
turėti IP-54 tipo korpusus, kad atitiktų bent IEC 144 standartus. Visose kitose vietose tinka IP 44
tipo korpusai, Be raštiško Inžinieriaus pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini.
       Korpuso stiprumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius ar
įtaisant mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba distancinio
valdymo mechanizmus.
29.1.20 1.5.7   Gedimai
       Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti
darbų, tuo atveju, jei gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Inžinieriaus
sutikimą, o tuo atveju, jei gedimas įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminys turi būti grąžintas į
gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, o Rangovui turi būti pratęstas laikas, nepaisant to, kad
Užsakovas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo vežėju. Rangovas turi būti užsitikrinęs, kad
jo vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas gedimo atvejis turi būti įvertintas
atskirai, su Inžinieriumi susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu atliekamas remontas yra
reikalingas, kad būtų tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su gedimu susijusių
faktų nuslėpimas nuo Inžinieriaus laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio
nusižengimo laipsnio, pagal Inžinieriaus priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį
ir po to pateikti ieškinį Rangovui.
29.1.21 1.5.8   Prieiga
      Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba valymo
įrenginiuose, turi būti išdėstyti taip, kad būtų lengvai prieinami, bei esant būtinybei, išimti remontui
arba priežiūros procedūroms atlikti.
      Jautrūs įrengimai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių.
      Šios techninės sąlygos nurodo, kad bet kuri įrengimo dalis galėtų būti nesunkiai išimta,
nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies.
29.1.22 1.5.9   Energijos naudingumo koeficientas
      Visa elektros įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota, pastatyta
ir/arba valdoma tokiu būdu, kad praktiškai iki minimumo būtų sumažintas eksploatacijai reikalingas
energijos kiekis.
      Visa mechaninė įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota ir pastatyta
tokiu būdu, kuris įgalintų optimalią eksploataciją. Negalima siekti ribinio mechaninių sistemų
efektyvumo jų tvirtumo sąskaita.
      Inžinierius turi patikrinti visą įrangą ir sistemas, bei įvertinti energijos naudingumo
koeficientą. Jei Inžinierius padaro išvadą, kad nėra pasiektas pakankamas energijos naudingumo
koeficientas, Rangovas privalo ištaisyti susidariusią padėtį.
      Jeigu Rangovas nepašalina šio trūkumo, Inžinierius įvertina koks yra energijos skirtumas tarp
esamo ir pageidaujamo energijos sunaudojimo, ir kokia susidarys šios perteklinės energijos kaina
per 10 metų, ir šią sumą atima iš sumos, kuri turi būti sumokėta Rangovui.
29.1.23 1.5.10 Turto apsauga
       Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per
visą darbų laikotarpį, nuo pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio
turto, esančio statybvietėje ar teritorijoje greta jos vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo
sugadinimo jam vykdant darbus pagal šią Sutartį.
       Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kokio Rangovo veiksmo, klaidos ar
nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir
sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė.

                                                                                                      13
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir
visiškai atsako, už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių,
žymių, purvo ir kt., pradedant jų statyba ar montavimu ir baigiant perdavimu.
      Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio
atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų
sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės,
Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei
nustatyti.
29.1.24 1.5.11 Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai
     Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant
darbus pagal šią sutartį. Plane turi būti numatyta:
             saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja
              naudotis;
             tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su
              konkrečiais mechanizmais;
             tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;
             procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už
              jas;
             priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.

       Rangovas privalo laikytis visų valstybės ir vietos lygmenyje galiojančių potvarkių ir
praktikoje naudojamų taisyklių.
       Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Inžinieriui prieš
pradedant darbus vietoje.
       Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, tam kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose
tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos
žmonėms, turi būti gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu
po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti
toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.
       Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras,
perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto
sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei tenkinti reikalavimus, išdėstytus
atitinkamuose dokumentuose.
       Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kurios užkirstų kelią gaisrams darbo vietoje,
pastatuose ar greta jų, ir pasirūpinti visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis.
Statybvietėje draudžiama deginti šiukšles ir kitokias atliekas.
       Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar panašių įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo
pavojus, Rangovas turi nedelsdamas atkreipti į tai kompetetingų institucijų ir Inžinieriaus dėmesį.
Rangovas turi imtis visų saugos priemonių ir laikytis visų kompetetingų institucijų bei Inžinieriaus
nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.
       Medžius ir augalus galima iškasti ir pašalinti tik tuo atveju, kai gaunamas raštiškas
Inžinieriaus sutikimas. Jeigu Rangovas netyčia pažeidžia viešose vietose augančius medžius ir
augalus, jis privalo ištaisyti padėtį savo sąskaita.
       Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi
pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta kompetetingų institucijų, o taip pat laikinu
apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje.




                                                                                                    14
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.25 1.5.12 Santykis su aplinka
      Vykstant statybos darbams, žmonės gali patirti tam tikrų nepatogumų. Tai turi pripažinti abi
projekte dalyvaujančios pusės. Dėl to, Rangovas privalo iki minimumo sumažinti nepatogumus,
kuriuos žmonės gali patirti dėl vykdomų statybos darbų.
      Rangovas turi parengti, įgyvendinti ir nuolatos – nuo pradžios iki projekto užbaigimo -
tobulinti neigiamo poveikio sumažinimo priemonių planą. Šį planą turi patvirtinti Inžinierius.
29.1.26 1.5.13 Įrangos ir medžiagų laikymas bei apsauga
       Rangovas privalo kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje
laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal esamus statybos poreikius.
       Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų instrukcijomis. Visos
išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir
papildomai neapmokamos. Medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos
žemiau išvardintos sąlygos:
             Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje; ir
             Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.

      Tais atvejais, kai mechanizmus ir/arba įrangą ruošiamasi sumontuoti ir/ar padėti galutinėje jų
laikymo vietoje, prieš juos atgabenant, turi būti galutinai paruošta, taip kaip nurodo Inžinierius,
viskas, kas būtina tinkamam mechanizmų ir/arba įrangos laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir
apdengimo priemonės, priėjimas.
29.1.27 1.5.14 Standartai
       Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms naudojami LR, EN ir tarptautiniai standartai
ir kodai. Tačiau vietoj tarptautinių standartų taikomi lietuviški standartai, jei pastarieji yra griežtesni
už atitinkamą tarptautinį standartą, nurodytą specifikacijose. Iš panašios medžiagos pagaminti
gaminiai turi būti suderinami, kad būtų galima juos sukeisti be specialių adapterių.
       Projekte naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte
naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo
pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą.
Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės
standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.
       Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį
sistemoje. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.

     Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti nerūdijančio plieno etiketės, kuriose
nurodoma: detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir kiti
duomenys.

     Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų.
Perspėjamuosius ženklus ir spalvas tvirtina Inžinierius. Juose turi būti įspėjama apie:
             sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje;
             triukšmą, viršijantį saugų dydį;
             nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įskaitant pirmosios pagalbos
              priemones;
             automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus;
             prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė;
             statinių, blokuojančius praėjimus;
             paslydimo ar nukritimo pavojų.

                                                                                                         15
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


29.1.28 1.5.15 Matavimo vienetai
      Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir
matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą.
Reikalavimas metriniam (SI) žymėjimui taikomas visiems objektams ir daigtams ir visiems
matavimo dydžiams.
      Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI
matavimo vienetų sistemą. Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką
Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą.
      Tarptautiniai standartai ir jų žymėjimai (tokie kaip ISO, EN ir kt.) gali būti naudojami
projekte, kartu su lietuviškais standartais.
      Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip
minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti.
29.1.29 1.5.16 Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai
     Visų medžiagų, komponentų ir įrengimų, kurie sudarys ilgai tarnaujančių užbaigtų darbų dalį,
naudojimas turi būti Inžinieriaus aprobuotas prieš juos perkant arba montuojant. Medžiagų,
komponentų ir įrangos dokumentaciją Rangovas turi pateikti Registracijos lape. Inžinierius
paprastai stengiasi užtikrinti medžiagų, komponentų ir įrengimų tinkamumą ir atitikimą
konkretiems reikalavimams.
     Visos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, išskyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti
Techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus.
         Jeigu konkursinėje dokumentacijoje yra nurodyti kokie nors įrangos gamintojai ar konkretūs
tipai, tai turi būti traktuojama tiktai kaip nuoroda į įrangos/medžiagos kokybės standartą, kurio
reikia laikytis. Lygiavertiškos medžiagos/įranga gali būti naudojamos, jeigu tiekiamos
medžiagos/įranga atitinka technines specifikacijas ir tenkina kilmės reikalavimus nustatytus
konkursinėje medžiagoje.
         Gamintojų produktai turi būti lygiavertiški specifikuotiems. Faktas, jog kuriam nors
gaminiui yra patvirtinti ar nurodyti gamintojų pavadinimai, nereiškia, kad gaminys neprivalo atitikti
šiam gaminiui keliamų eksploatacinių, konstrukcinių ar kitokių reikalavimų. Visais atvejais
“Techninių specifikacijų” reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus. Darbui gali būti
naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo prašymu buvo
patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra
suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų
ir šių sąlygų:
        Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, išimtinai
Inžinieriaus nuomone turi būti lygiavertė specifikacijose nurodytai medžiagai ar detalei. Kad nebūtų
uždelsti darbai, bandymai ar patikrinimai, turi būti turimas pakankamas reikiamos kokybės tokių
medžiagų ar detalių kiekis; turi būti turimas pakankamas kiekis pagal specifikacijose nurodytą
spalvų, struktūros, matmenų, matavimo prietaisų, tipų ir gamybos būdų asortimentą; jos turi atitikti
specifikacijose nurodytas medžiagas ir detales pagal stiprumą, patvarumą, efektyvumą, tarnavimo
laiką, suderinamumą su esamomis sistemomis, aptarnavimo lengvumą ir sąnaudas; jos turi atitikti
konstrukciją; jų naudojimui neturi būti reikalingas papildomas darbas ar kito rangovo darbo
pakeitimai be to rangovo raštiško sutikimo;
       Prie prašymo dėl pakeitimo turi būti pridėti visi duomenys, reikalingi Inžinieriui, tam kad jis
galėtų atlikti gamintojo prekių įvertinimą, t.y. firmos ženklai, modelių numeriai, detalės techniniai
duomenys, pagaminimo data, išbandymų aktai, pavyzdžiai, duomenys apie ankstesnį naudojimą ir
kt.;
        Be to, Rangovas turi peržiūrėti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos
reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo;

                                                                                                    16
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi
būti pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas
pakeitimas ar koregavimas. Priešingu atveju Inžinierius turi teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir
nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa
tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas,
susijusias su tokiu pakeitimu.
       Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti,
naudojami, valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;
        Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad
Inžinieriui prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad
Inžinierius nepatvirtino tokio pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo
prašantis Rangovas ir jis organizuoja savo darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas;
     Siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties
dokumentų reikalavimų vykdymą.
29.1.30 1.5.17 Išpildymo dokumentai
29.1.30.1 1.5.17.1     Išpildymo brėžiniai
      Rangovas pateikia Užsakovui diskelių su brėžiniais (parengtais Auto-CAD® formate)
komplektą. Rangovas turi turėti atspausdintų statybos brėžinių komplektą, kuriame kasdien raudona
spalva pažymimi atlikti darbai ir visi pakeitimai. Šių brėžinių komplektas, bet kuriuo metu turi būti
pateiktas patikrinimui.
      Greta naujų pastatytų objektų, Rangovas turi žymėti visus duomenis, gautus kasinėjimo darbų
metu. Vykdydamas darbus Rangovas, kartą per mėnesį, visus duomenis iš minėto brėžinių
komplekto turi perkelti į negatyvus arba Auto-CAD failus ir pateikti Inžinieriui dvi atspausdintas
kopijas, rodančias atliktą darbą ir pakeitimus.
      Visi papildomi darbai išpildymo brėžiniuose turi būti pažymėti masteliu, bent jau lygiu
Užsakovo brėžinių masteliui. Šie papildomi brėžiniai turi būti negatyvai, juose turi būti nuorodos į
kitus brėžinius. Papildomų lapų dydis turi būti ne didesnis nei A1 formato.
      Baigęs visus darbus Rangovas pateikia negatyvus ir juos pasirašo, patvirtindamas, kad darbai
buvo atlikti taip, kaip parodyta. Du šių negatyvų atspaudų ant popieriaus komplektai turi būti
pateikti Inžinieriui patvirtinti. Gavęs Inžinieriaus patvirtinimą, Rangovas turi pateikti negatyvus, du
komplektus CD-ROM’ų ir Auto-CAD skaitmeniniais failais su išpildymo brėžiniais ir 4 atspaudų
popieriuje komplektus, pažymėtus “Išpildymo brėžiniai”.
      Išpildymo brėžiniuose turi būti visa informacija, esanti aukščiau minėtuose atspaudų
komplektuose, bei kai kurios kitos modifikacijos, atsiradusios Sutarties vykdymo metu. Išpildymo
brėžiniai turi būti ne didesni nei A1 formato, patvirtintos kokybės 75 mikronų braižybinė plėvelė.
Darbai bus baigti ir patvirtinti, kai Inžinieriui bus pateikti išpildymo brėžiniai ir jis juos raštu
patvirtins.

29.1.30.2 1.5.17.2     Kiti dokumentai
     Kartu su išpildomaisiais brėžiniais, kuriuos Rangovas turės pateikti pagal sutarties sąlygas
Užsakovui, Rangovas taip pat turės pateikti Užsakovui po dvi kopijas žemiau išvardintos
dokumentacijos:
             geotechninių tyrinėjimų ataskaitą;
             technologinių talpų sienų ir dugno stabilumo bandymų rezultatus;
             visų bendrųjų bandymų rezultatus ir sertifikatus;
             statybinių konstrukcijų skaičiavimus ir brėžinius;
             technologinio proceso aprašymą;

                                                                                                      17
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

             kiekvienos registracijos lapo kopiją su priedais.

29.1.30.3 1.5.17.3     Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos
      Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius, pagal IEC 37 rekomendacijose
nurodytus reikalavimus, kuriuose yra pateikiami minimalūs priimtini reikalavimai. Taip pat turi būti
pateikta įrangos dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektros schemomis, dalių
specifikacijomis ir pan. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Inžinieriaus keliamus
reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Užsakovui iki įrenginių priėmimo.
      Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos
ar pan., ištepti, suplėšyti ar kitaip pažeisti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo
rekomenduojami priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išmontuoti periodiniams
patikrinimams ir priežiūrai.
      Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip:
eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan. Visos
instrukcijos turi būti anglų ir lietuvių kalbomis.
      Instrukcijose turi būti:
             kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės
              priežiūros nurodymai;
             darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis
              priėmimo dienai;
             ryšio tinklų diagramos, visų Rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys
              instaliacijos darbų išpildymą;
             visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;
             atsarginių dalių sąrašas.

      Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis turi būti
pateiktas Inžinieriaus patvirtinimui. Gavęs Inžinieriaus raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris
komplektus įrištų instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis Inžinieriui. Darbai laikomi neužbaigti,
norint atlikti perdavimą iki tol, kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Inžinieriui.
29.1.31 1.5.18 Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas
29.1.31.1 1.5.18.1     Bendroji dalis
      Projekto įgyvendinimui Rangovas, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų
prižiūrėtojų, mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, bei tinkamą įrangą, įrankius ir
prietaisus.
      Rangovas atsako už statybos ir montavimo darbų tikslumą, todėl privalo pasamdyti patyrusį
matininką, kad šis nužymėtų visas linijas ir lygius.
      Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateikti visi gamintojo nurodymai su leidžiamomis
tolerancijomis.
      Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, ir pagal gamintojo specifikacijas,
brėžinius ir tolerancijas.
      Iki bandymų pradžios, bandymų procedūros ir metodai turi būti pateikti Inžinieriaus
patvirtinimui.
29.1.31.2 1.5.18.2     Bandymų ir mokymo metu padaryta žala
     Įranga ir visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį.
Rangovas atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms, įrankiams ir prietaisams.




                                                                                                       18
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.31.3 1.5.18.3     Gamintojų specialistų paslaugos
      Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos Rangovo
sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, sutarties įgyvendinimui, neatleidžia Rangovo
nuo jo atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų sutartyje.
29.1.31.4 1.5.18.4     Bendrieji bandymų nurodymai
       Prieš kviesdamas į atliktų darbų apžiūrą, Rangovas sutvarkyti ir išvalyti kiekvieną tikrinamą
komponentą, tam kad būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, įrangą, kuri pilnai turi atitikti
visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.
       Įvairiose “Techninių specifikacijų” sąlygose yra nurodomi bandymai ir jų dažnis, kuriuos
Rangovas privalo atlikti tikrindamas darbų kokybę. Rangovo dėmesys atkreipiamas į tai, kad
nurodytas dažnis yra tik apytikris. Laikydamasis “Specialiųjų Sutarties sąlygų” ir “Bendrųjų
Sutarties sąlygų”, Inžinierius turi teisę keisti bandymų dažnį, jei mano, kad tai reikalinga.
       Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą,
charakterizuojantį tas prekes, ir keturias tokio sertifikato kopijas pateikti Inžinieriui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus, o sertifikatuose
turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad būtų
nustatytas į statybvietę atvežtų medžiagų ar kitų prekių atitikimas sertifikatams.
29.1.32 1.5.19 Perdavimas
29.1.32.1 1.5.19.1     Bendroji dalis
      Perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Statybos techninius reglamentus
(STR), Lietuvos techninius standartus (LST), Statybos taisykles (ST) ir techninius reikalavimus (TR)
ir FIDIC teisinius reikalavimus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą,
privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis.
      Specialiųjų techninių specifikacijų 8 skirsnyje (III skyriuje, II dalis) yra aprašytos
technologinio proceso įvykdymo garantijų patikros procedūros, o baudos už technologinio proceso
garantijų nevykdymą yra nurodytos I skyriuje.

29.1.32.2 1.5.19.2     Užbaigimo patikrinimo testai
      Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus, kurie vadovaujantis FIDIC sutarties
sąlygomis vadinami “Baigiamieji bandymai”. Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių
pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Jų metu Rangovas turi įrodyti,
kad pastatyta nuotekų valykla pasiekia deklaruotą išvalymo efektyvumą.
29.1.32.3 1.5.19.3     Perėmimo procedūra
       Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminius nukrypimus,
neturinčius įtakos naudojantis darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai
teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau
nurodytus straipsnius.
       Jei Rangovo darbai padalinti į dalis, jis turi teisę kreiptis dėl atskirų perdavimo raštų
atskiroms dalims.
       Užsakovas negali naudotis nė viena darbų dalimi, nebent perėmimo raštas buvo išduotas
atsižvelgiant į tokias aplinkybes.
       Tačiau jei Užsakovas vis tiek naudojasi darbais, ta darbų dalis, kuriai išduotas perdavimo
raštas laikoma perduota, pradedant naudojimosi darbais diena. Pagal Rangovo pareikalavimą
atitinkamai Užsakovas turi išduoti perėmimo raštą. Jei Užsakovas naudojasi dalimis darbų iki
perėmimo, Rangovas turi suteikti galimybę anksčiau palaipsniui perimti, dėl galimybės atlikti
užbaigimo patikrinimo testus.
       Darbai laikomi neperimtais, jei neatitinka Sutarties reikalavimų.
       Jei darbai perimami pagal šį skirsnį, Rangovas vis tiek turi atlikti Testus per įsipareigojimų už
defektų ištaisymo laikotarpį. Inžinierius turi pareikalauti vykdyti testus 14 dienų pranešimu ir
vadovaujantis FIDIC 11.6 skirsnio reikalavimus.

                                                                                                      19
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Visos Rangovo išlaidos, patirtos atliekant Testus įsipareigojimų už defektų ištaisymą
laikotarpiu, turi būti įskaitytos į Sutarties kainą.
29.1.32.4 1.5.19.4       Bandymai po perėmimo
      Rangovas turi atlikti nuotekų valyklų išvalymo efektyvumo ir deklaruotų eksploatacijos
išlaidų lygį patvirtinančius bandymus, šie bandymai vadovaujantis FIDIC vadinami “Bandymai po
baigimo”.
      Bandymai po baigimo atliekami po Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto
pasirašymo dienos.
29.1.32.5 1.5.19.5       Defektai po perėmimo laikotarpio
         Kai dalis darbų perimta atskirai, atsakomybės už defektus laikotarpis įsigalioja nuo perėmimo
datos.
     Rangovas privalo, pagal FIDIC 10.3 skirsnį, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar
nuostolius, galimus atsakomybės už defektus laikotarpiu, kurie kyla dėl:
         (a) medžiagų broko, apdailos ar projekto, arba
           (b)   Rangovo veiksmų ar praleidimų atsakomybės už defektus laikotarpiu.

       Rangovas kuo įmanoma greičiau savo lėšomis turi ištaisyti defektus ar nuostolius ir
informuoti Užsakovą kada defektai bus ištaisyti.
       Aptikę tokius defektus ar nuostolius, Užsakovas ar Inžinierius turi nedelsiant apie tai
informuoti Rangovą.
       Atsakomybės už darbų defektus laikotarpis pratęsiamas atitinkamu laikotarpiu, per kurį
darbais negali būti pasinaudota dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini,
atsakomybės už defektus laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai. Kitu atveju šis laikotarpis
pratęsiamas daugiau nei vienerius metus. Kai įranga pristatyta ar įrengta, Rangovui įsipareigojimai
pagal šį skirsnį netaikomi dėl defektų daugiau nei tris metus, nuo pristatymo sulaikymui arba
tokiam laikotarpiui, kaip gali būti nurodyta kituose skirsniuose.
       Jei defektai ar trūkumai negali skubiai būti ištaisyti, Rangovas pritariant Inžinieriui arba
Užsakovui, gali pašalinti iš statybvietės remontui bet kurią dalį su defektu ar trūkumais.
       Jei pakeitimas ar atnaujinimas gali turėti įtakos darbų užbaigimui, Užsakovas gali pareikalauti
kad užbaigimo patikrinimo testai būtų pakartoti kiek tai yra būtina. Reikalavimas privalo būti
įteiktas raštu per 28 dienas, atlikus pakeitimus ar atnaujinimus. Testai turi būti vykdomi pagal
FIDIC 11.6 skirsnį.
       Iki galutinio apmokėjimo išdavimo, Rangovui yra prieinamos visos darbų dalys ir darbiniai
bei darbų vykdymo užrašai. Ši teisė suteikiama Užsakovo darbo valandomis Rangovo sąskaita ir
atsakomybe. Tokia teisė gali būti suteikta ir įgaliotiems Rangovo atstovams, bendraujant raštiškai
įvardintiems Inžinieriaus.
       Inžinierius tvirtina visus testus, kuriuos Rangovas mano esant reikalingus. Šių testų išlaidos ir
atsakomybė už rezultatus tenka Rangovui.
       Rangovas neatsako už defektus dėl Užsakovo ar Inžinieriaus pateikto ar nurodyto projekto.
       Jei atsakomybės už darbų ar jų dalies defektus laikotarpis pasibaigė ir Rangovas įvykdė savo
įsipareigojimus pagal Sutarties sąlygas nustatytiems darbams ar jų daliai, Inžinierius per 28 dienas
turi išduoti Užsakovui ir Rangovui atsakomybės už darbų defektus įvykdymo aktą kaip
patvirtinimą.
       Išskyrus ypatingai sudėtingus atvejus, Užsakovo nuostolių atlyginimas pagal šį skirsnį turi
būti taikomas nuostolių atlyginimui dėl bet kokių defektų.
29.1.33 1.5.20 Patalpos Rangovo darbuotojams
      Rangovas turi aprūpinti biuru, visuomeninėmis patalpomis, būstais ir kitomis reikalingomis
patalpomis tiek savo paties darbuotojus tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami,
sutinkamai su Lietuvos darbo įstatymais ir sutarties sąlygomis (6.6 pastraipa).



                                                                                                      20
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.34 1.5.21 Patalpos Inžinieriui, Užsakovo atstovui ir jo darbuotojams
      Rangovas turi suteikti patalpas, kurioje dirbs tik Inžinierius ir jo darbuotojai. Patalpas
Rangovas turės suteikti per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo. Jos turi būti tinkamai įrengtos,
užrakinamos, bent 20 m² ploto, su tinkamu (daugiau negu 300 liuksų) apšvietimu ir elektrine
šildymo įranga, užtikrinančia ne mažesnę negu 20C temperatūrą. Rangovas privalo šias patalpas
išlaikyti ir apmokėti visas išlaidas už elektrą ir sunaudotą vandenį. Rangovas turi prižiūrėti ir
reikalui esant remontuoti šias patalpas ir jose esantį inventorių bei atlikti šių patalpų valymo ir
tvarkymo darbus. Rangovas turi apmokėti šių patalpų elektros ir kitas eksploatacines išlaidas. Šios
patalpos ir įranga Inžinieriui ir jo darbuotojams suteikiamos visu statybos ir garantiniu darbų
laikotarpiu.
29.1.35 1.5.22 Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga
29.1.35.1 1.5.22.1      Bendroji dalis
      Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir
įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių
reikalavimus, taip pat pagal visus teisės aktus ir taisykles.
      Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant. (tačiau neapsiribojant) jų
montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi padengti Rangovas.
29.1.35.2 1.5.22.2      Laikinas vandens tiekimas
     Rangovas turi įrengti laikino vandens tiekimo įrenginius, kaip nurodyta sutarties sąlygose ir
Rangovas turi padengti visas su tuo susijusias išlaidas.
29.1.35.3 1.5.22.3      Laikina nuotekų šalinimo sistema
      Rangovas turi įrengti ir apmokėti visą laikiną vamzdyną, įskautant siurblius, jei jie reikalingi,
laikinam nuotekų padavimui į esamą pagrindinę siurblinę statybos metu taip, kaip reikalauja
Inžinierius. Numatomų darbų planas pateikiamas Inžinieriui patvirtinti.
29.1.35.4 1.5.22.4      Laikinas elektros tiekimas
      Rangovas savo sąskaita turi sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visą reikiamą elektros
energijos tiekimo sistemą, skirtą statybos tikslams, lauko administracinėms patalpoms ir
išbandymams. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su AB “VST” (elektros tiekimo
kompanija). Rangovas turi sumokėti vietinei Elektros tiekimo kompanijai visus mokesčius už
prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos energijos tiekimo
sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos
tiekimo sistemą, suderindamas tai su vietine Elektros tiekimo kompanija. Jei bus naudojamos
variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose
apsaugant nuo gretimų gyvenamųjų rajonų.
29.1.36 1.5.23 Elektros tiekimas
      Normali darbinė įtampa yra 380/220 V AC ir 50 Hz dažnumas. Laikinas įtampos svyravimas
elektros tinkluose tiekiančiuose elektrą į įrenginius galimas iki +/- 15%. Elektros tiekimo
nutraukimas galimas neilgesniam kaip 2,5 valandų laikotarpiui.
Pagal IEC 364, galimas tiekimas bus sukonfigūruotas TNS tipui.
29.1.36.1 1.5.23.1      Sanitarinės paslaugos
      Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikina tualeto ir prausyklų
įranga pakankamam savo darbuotojų skaičiui. Patalpose turi būti palaikoma švara ir užtikrinamas
nuotekų šalinimas.
29.1.37 1.5.24 Pavyzdžiai
      Inžinierius turi galimybę reikalauti, kad Rangovas pateiktų bet kokių įrenginiuose eančių
medžiagų ar įrangos pavzdžius. Tokius pavyzdžius Rangovas turi pateikti prieš darbų pabaigimo
aktavimą tam, kad Inžinierius galėtų atlikti bandymus su pavyzdžiu. Po darbų užbaigimo šie
pavyzdžiai liks Užsakovo nuosavybė.


                                                                                                         21
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.38 1.5.25 Mokymas
29.1.38.1 1.5.25.1     Bendroji dalis
      Rangovas turi apmokyti Užsakovo personalą dirbti su sumontuotais įrengimais. Mokymas
dalinamas į dvi skirtingų lygių grupes, bei į praktinį bei teorinį laikotarpius. Mokymo programos
bei individualaus mokymo programos turi būti pateiktos Inžinieriaus patvirtinimui.
      Mokymų tikslas yra toks, jog, dirbdami kartu su Rangovo darbuotojais, Užsakovo atstovai
(darbuotojai) įgytų pagrindines žinias ir įgūdžius, reikalingus eksploatacijai ir priežiūrai.
29.1.38.2 1.5.25.2     Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas
      NVĮ eksploatacinis personalas turi būt apmokomas statybos, montavimo ir paleidimo-
derinimo laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą, kurio darbą prižiūrės Rangovas.
Apmokomų NVĮ darbuotojų skaičius – 4 (keturi). Išsilavinimo lygį ir mokymo poreikius nurodys
Inžinierius.
      Rangovas nebus atsakingas už jo mokomų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi
Užsakovą ir Inžinierių informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kurių jo nuomone negalima
tinkamai apmokyti.
      Užsakovo darbuotojai taip pat bus teoriškai mokomi apie pagrindinius objekto komponentus,
jų veikimą ir priežiūrą. Mokymas vyks lietuvių kalba, kurį ves profesionalus Rangovo pasamdytas
instruktorius. Teorinio mokymo trukmė - trys (3) darbo dienos.
      Paleidžiant įrenginius turi būti trys (3) apmokymų darbo dienos Užsakovo technologinių
procesų specialistams, o po mėnesio dar trys (3) darbo dienos papildomų apmokymų.
      Atlyginimus mokomam Užsakovo personalui už visą mokymo laiką mokės Užsakovas.
Rangovas informuos Inžinierių apie lankomumą.




                                                                                                    22
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija



2      ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SPECIFIKACIJOS
2.1         Bendri reikalavimai statybos aikštelei
      Rangovas turi atlikti visus reikalingus topografinius, geologinius ir kitus techninius
tyrinėjimus aikštelėje, jei jis laiko juos būtinais, norint parengti techninį projektą kuris yra
reikalingi sutarties įgyvendinimui.

      Savivaldybė padės Rangovui gauti visus esamus brėžinius, ataskaitas ir kitą reikalingą
techninę informaciją susijusią su aikštele.
2.2         Pamatai
     Darbų apimtyje pastatų pamatai nenumatyti, tačiau yra kolektorių, vamzdynų ir kamerų
pamatai.
2.3         Bandymų įranga
      Bandymus turi atlikti sertifkuota laboratorija, kuri bus suderinta su Inžinieriumi.
2.4         Statybvietės paruošimas
29.1.39 2.4.1   Riboženklių pastatymas
       Inžinierius pateikia Rangovui viso sklypo ribas, nustatytas projektuojant objektą ir duomenis
apie sklypo riboženklius ir geodezinį tinklą. Rangovas atsako už visų žymėjimo taškų ir
riboženklių, reikalingų darbo zonoje pradedant darbą, pastatymą.
       Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų
pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas
turi pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklius prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi
pateikti Inžinieriaus patvirtinimui naujų žymėjimo taškų ir riboženklių skaičiavimus ir išmatavimus,
o jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti panaikinti be Inžienieriaus žinios.
       Naujų taškų tikslumas turi būti toks pats, kaip ir pirminių.
29.1.40 2.4.2   Požeminės komunikacijos
      Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į
objektą ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar
pažymėtų vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu.
      Laikinas požeminių komunikacijų išramstymas ir apsauga bei jų remontas Rangovui jas
pažeidus įeina į sutarties kainą.
29.1.41 2.4.3   Statybvietės išvalymas
      Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą.
Šie darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Tai turi būti atliekama nesutrikdant esamų
įrenginių eksploatacijos.
      Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų ir kitų
trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės.
      Medžiai turi būti išrauti arba nupjauti kiek įmanoma arčiau žemės tik tada, kai tai nurodo
Inžinierius. Šakos ir lapai turi būti pašalinti ir sudeginti iki pelenų arba išgabenti už statybvietės
ribų. Naudinga mediena tampa Užsakovo nuosavybe ir turi būti supjaustyta reikiamais ilgiais bei
sukrauta statybvietėje.
      Kelmai ir šaknys - tiek esantys, tiek likę nupjovus medžius, turi būt išrauti ir išvežti už
statybvietės ribų. Susidariusios duobelės turi būti užpiltos patvirtinta medžiaga ir suplūktos iki tokio
grunto tankio, kaip ir aplinkinis gruntas.
      Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas
Rangovas turi pašalinti pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias
su medžiagų pašalinimu (maksimalus transportavimo atstumas 10 km) .



                                                                                                      23
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.42 2.4.4    Ardymas
      Visi esami pastatai ir statiniai turi būti nugriauti ir jų stovėjimo vieta sutvarkyta. Rangovas
padengia visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu (maksimalus transportavimo atstumas 10
km) .
2.5           Architektūriniai darbai
29.1.43 2.5.1    Pateikiami dokumentai ir medžiagų tvirtinimas
      Prieš užsakydamas ar gamindamas medžiagas bei gaminius, Rangovas pateikia Inžinieriaus
patvirtinimui:
               visus Rangovo parengtus montavimo ir išdėstymo brėžinius, rodančius konstrukcines
                detales, medžiagas, duris ir langus kt.;
               medžiagų bandymų pažymėjimus, pasirašytus gamintojo; ir
          Inžinieriaus reikalaujamus bandinius ir reikiamus medžiagų aprašymus.
     Medžiagos, prekės ir atlikimas turi būti geriausios kokybės ir atitikti standartą, kuris yra jiems
taikomas.
29.1.44 2.5.2    Durys ir langai
29.1.44.1 2.5.2.1        Bendroji dalis
      Durys ir langai surinkti gamykloje, standartiniai.
      Medžiagos ir tipai atitinka - šią specifikaciją.
      Leistinos durų matmenų paklaidos pateiktos 5.1 lentelėje.
      Langų ir durų furnitūra turi atitikti gamintojo brėžinius ir yra tvirtinama Inžinieriaus. Užraktai
pagal Užsakovo nurodymus.
      Langai ir durys turi atitikti vietinius atsparumo ugniai reikalavimus. Lauko durys turi atlaikyti
75 kg/m2 vėjo jėgą.

      Sujungimai tarp durų ir langų staktų/rėmų ir pastatų turi būti atlikti “pistoletu” tepama
nestingstančia mastika.
Durų tolerancijos
                          Funkcija                                       Tolerancija (mm)
Pagrindinė                                  Antrinė
Matmenys                                        ---                              ±2
Persimetimas                                 į plotį                              2
“                                             į ilgį                              4
“                                           įstrižai                              5
Kampų persisukimas                iš vertikalios plokštumos                       4
                                       500 mm atstumu                             1
29.1.44.2 2.5.2.2        Plieninės durys
      Lauko durys ir vidaus durys valymo įrenginių teritorijoje turi būti plieninės. Durų
konstrukcija - plieninių tuščiavidurių sekcijų karkasas ir besiūliai plieno lakštai iš abiejų pusių.
Stakta iš plieno profilių ir įtaisoma į sieną ar tvirtinama ankeriniais varžtais.
29.1.44.3 2.5.2.3        Įstiklinimas
     Visas pristatytas stiklas turi būti tokios pačios kokybės. Min. stiklo storis 4 mm, stiklas.
     Metalinės durys ir langai stiklinami užlenkiant kraštelį arba naudojant mastiką, pagal
gamintojo rekomendacijas.
29.1.44.4 2.5.2.4        Užraktai
      Visos durys, išskyrus vidaus duris persirengimo kambaryje, turi būti su užraktais. Visi
siurblinės apžiūros šuliniai ir sklendžių kameros turi turėti pakabinamas spynas. Spynų raktų
sistemą turi patvirtinti Inžinierius.

                                                                                                       24
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.44.5 2.5.2.5       Apdaila
                    2.5.2.5.1      BENDROJI DALIS
      Visa vidaus apdaila ir paviršiaus medžiagos yra nurodytos “Patalpų apdailos lentelėje”.
      Lauko sienos dažomos kaip nurodyta “Dažymo” skyriuje.
      Apdailos darbus atlieka kvalifikuoti patyrę apdailininkai.
      Rangovas pateikia Inžinieriui po 2 kiekvienos apdailos medžiagos ir spalvos pavyzdžius ir
Inžinierius patikrina išsirinktą variantą.
      Visi apdailinami paviršiai turi būti tvirti, stabilūs, nuriebalinti, visiškai inertiški, kad būtų
galima atlikti jų apdailą pagal gamintojo nurodymus.
      Būtina laikytis gamintojo nurodytų darbo sąlygų temperatūros ir drėgmės požiūriu.
                    2.5.2.5.2      TINKAS
      Tinkui naudojamą medžiagą turi sudaryti smėlis, cementas ir švarus gėlas vanduo.
      Tinkas dengimui ruošiamas iš 1 dalies cemento ir 2 smėlio. Konsistencija parenkama pagal
pagrindą. Tinko storis ne mažiau 3 mm ir ne daugiau 6 mm. Ši medžiaga stingdoma nemažiau 3
dienų nuolat drėkinant, prieš dedant tinko sluoksnį.
      Mišinys paruošiamajam sluoksniui daromas pagal lentelę.

 Mišinys paruošiamajam tinko sluoksniui                         Mišinio proporcijos
                                                           Cementas    Kalkės       Smėlis
 Vidinis tinkas                 Lygios sienos                 1           2           9
 Ant tinko bus dedama           Keraminės plytelės            1           0          3-4
                                Išorinis tinkas               1           1           6

     Prieš tinkuojant sienos tinkamai sudrėkinamos.
     Nominalus paruošiamojo sluoksnio storis yra 10 mm ir niekur negali būti mažiau už 8 mm ar
daugiau už 12 mm. Jei sienos nelygumams išlyginti reikalingas storesnis sluoksnis, dedami keli
paruošiamieji sluoksniai.
     Užbaigtas tinko sluoksnis stingdomas ne mažiau 24 val. uždengus nuo saulės ir vėjo.
     Iki kito sluoksnio dengimo turi praeiti ne mažiau 7 dienos.
     Apdailinio sluoksnio mišinys ruošiamas pagal lentelę.

 Apdailinio tinko sluoksnio mišiniai                             Mišinio proporcijos
                                                           Cementas    Kalkės      Smėlis
 Vidinis tinkas                                               1           2          9
 Išorinis tinkas                                              1           1          6

       Jei ant sienos bus klijuojamos plytelės, apdailinis tinko sluoksnis nededamas, tačiau
dengiamos sienos, kurios bus užstatytos baldais, įranga ir pan.
       Prieš tinkuojant apdailiniu sluoksniu siena gerai sudrėkinama.
       Nominalus apdailinio tinko sluoksnio storis yra 8 mm, niekur negali būti mažesnis nei 6 mm
ar storesnis nei 10 mm.
       Nutinkuotas paviršius galutinai apdorojamas apdailinimo lenta. Tinkas stingdomas ne
trumpiau nei 24 val. nuo užbaigimo, uždengus nuo saulės ir vėjo.
       Užbaigtame lygiame paviršiuje 2500 mm atkarpoje svyravimai negali viršyti +/- 6 mm. Tai
taikoma ir sienoms, kurios bus apklijuojamos plytelėmis.
                    2.5.2.5.3      KERAMINĖS PLYTELĖS
Plytelių klijavimas ant sienų
      Naudojamos standartinės glazūruotos plytelės 150 x 150 mm arba 300 x 300 mm.



                                                                                                          25
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Plytelės cemento ir smėlio skiediniu tvirtinamos prie užbaigto vertikalaus paviršiaus.
Statmenos ir gulsčios siūlės turi būti ištisinės. Visos siūlės apdailinamos baltu cementu, baigtoje
sienoje neturi būti įskilusių, įdužusių ar kitaip sugadintų plytelių.
      Lipniąja medžiaga plytelės tvirtinamos pagal tokios medžiagos gamintojo nurodymus.
      Užbaigtas paviršius nuo plokštumos 3 m atkarpoje gali nukrypti ne daugiau  5 mm.
Plytelių klijavimas ant grindų
      Grindims sausose patalpose naudojamos standartinės 300 x 300 mm plytelės. Drėgnose
patalpose naudojamos neslidžios keraminės plytelės. Laboratorijose klijuojamos rūgštims atsparios
keraminės plytelės. Vandens absorpcija neturi viršyti 4 %.
      Plytelės tvirtinamos 20 - 40 mm storio cemento tinku ar gamykline lipniąja medžiaga pagal
gamintojo nurodymus. Visose patalpose, išskyrus tas, kur sienos išklijuotos plytelėmis,
plintusinėmis plytelėmis išklijuojama 100 mm aukščio plintusinė juosta.
      Plytelės tvirtai prispaudžiamos, siūlės tiesios ir statmenos sienų sujungimams, ne mažiau nei 6
mm pločio, apdailintos skiediniu, atitinkančiu plytelių spalvą.
      Užbaigtas paviršius nuo plokštumos 2 m atkarpoje gali nukrypti ne daugiau  2 mm.
                   2.5.2.5.4       LAKŠTINIO METALO GAMINIAI
     Palangės, sienų parapetai ir ventiliatorių pamatai apskardinami plonalakščiu plienu. Stogo
parapeto apskardinimas užleidžiamas nuo parapeto viršaus iki 20 mm virš plytelių paviršiaus.
Sandariklio medžiaga yra PVF2 padengtas galvanizuotas plonalakštis plienas, ne plonesnis nei 0.6
mm.
     Stogo nuolydžiai turi būti min. 1 : 60. Hidroizoliaciją turi sudaryti 2 sluoksniai ruberoido.
Sluoksnių tempiamasis stiprumas >8 kN/m silpnąja kryptimi ir galutinis įtempis 30 % (-20C).
                   2.5.2.5.5       DAŽYMAS
      Turi būti laikomasi šios dažymo specifikacijos, dažų gamintojo nurodymo, dažų džiūvimo
sąlygų ir darbų saugos reikalavimų.
      Apdailos specifikacijoje nenurodyti paviršiai - vamzdžiai, kolonos ir pan. dažomi aplinkos
spalva, išskyrus paviršius, kurie apdorojami pagal mechanikos, elektros įrangos ar prietaisų
specifikacijas.
      Darbas pradedamas tik po to, kai Inžinierius patikrina ir priima ne mažiau kaip 2 m2
kiekvienos rūšies dažomo paviršiaus.
29.1.44.6 Dažymo medžiagos
     Gamykliniai dažai į objektą pristatomi uždaruose gamykliniuose induose. Laikomasi dažų
gamintojo nurodymų dėl dažų laikymo ir darbo saugos.
1)     Paviršiaus paruošimas
     Paviršius turi būti nepažeistas, vientisas, lygus, kad dažai reikiamai kibtų ir būtų laikomasi
gamintojo nurodymų.
2)     Valymas ir pirminis paruošimas
     Paviršiai, kurie bus dažomi, nuriebalinami pagal dažų gamintojo nurodymus.
     Palaidos dulkės, smėlis ir kt. medžiagos nuo akmens ir betono paviršių pašalinamos,
kruopščiai nuvalant šepetėliu ar nupučiant suspaustu oru.
     Skylės, plyšiai, nelygumai ir pan. užlyginami skiediniu pagal Inžinieriaus nurodymus.

3)     Dažymas
      Dažant laikomasi Inžinieriaus nurodyto dažų derinio, kodo ir dažymo darbų sekos.
4)     Dažymo ir džiūvimo sąlygos
      Dažymo metu oro, dažomo paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti bent + 12 oC, bet ne
daugiau + 35 oC. Reikia laikytis gamintojo nurodyto minimalaus sluoksnių džiūvimo laikotarpio.
      Jei dažų gamintojo duomenų lapuose nėra detalių instrukcijų, aplinkos sąlygos dažymo darbų
metu turi būti tokios: oro, dažomo paviršiaus ir dažų minimali temperatūra turi būti +12oC, bet
neviršyti +35oC.


                                                                                                      26
                                                              Pirkimo dokumentai.
                                                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.44.7 Tinkuotų paviršių dažymas
      Vidaus ir išoriniam dažymui naudojami grybeliui ir šarmams atsparūs emulsiniai latekso
dažai, nurodyti “Patalpų apdailos lentelėje”.
29.1.44.8 Akmens ir betono paviršių dažymas
      Paviršius dažomas grybeliui ir šarmams atspariais emulsiniais latekso dažais.
29.1.44.9 Lentų ir medžio paviršių dažymas
      Dažoma alkidiniais dažais.
29.1.44.10                Dažų plėvelės storis
      Lauko paviršiai dažomi ne mažiau trijų kartų. Vidaus dažymui reikalingi du sluoksniai.
      Turi būti laikomasi gamintojo nurodymų.
29.1.44.11                Užbaigimo spalvos
      Naudojamas spalvas turi peržiūrėti Inžinierius.
29.1.44.12                Laikinas saugojimas, pakavimas, perkėlimas ir gabenimas
      Nudažyti objektai neliečiami tol, kol dažai pakankamai neišdžiūsta.
29.1.45 2.5.3   Apdailos sąrašas
29.1.45.1 Santrumpos
                    Santrumpos        Santrumpų reikšmės
Grindys             CON               Betonas, užgeležintas
                    CER               Keraminės grindų plytelės, 100 x 100 mm arba 150 x 150 mm
                    TIL               Tipinės grindų plytelės 300x300
                    EPO               Epoksidiniai dažai
                    DOU               Dvigubos grindys su antistatine sistema
Pakraščių           CER               Keraminės plytelės
apdaila
                    TIL               Tipinės grindų plytelės 300x300
                    EPO               Epoksidiniai dažai, aukštis 300 mm
Vidaus              CON               Betonas, klojinių apdaila
sienos
                    LAT               Emulsiniai Latekso dažai
                    CER               Keraminės plytelės, 150 x 150 arba 300x 300mm
                    GLA               Glazūruotos plytelės
                    ACI               Rūgštims atsparūs kokliai ir gruntavimas
Lubos               CON               Betonas, klojinių apdaila
                    LAT               Emulsiniai Latekso dažai
                    SUS               Pakabinamos lubos, akustinės panelės
29.1.45.2
29.1.45.3 2.5.3.1                 Patalpų apdailos sąrašas
Patalpos pavadinimas              Grindys Sienos       Lubos Pakraščių                       Pastabos
                                                              apdaila
Siurblių patalpa                   EPO           EPO    LAT    EPO                   Įrangos pamatai EPO
Rezervuarai, aerotankai            CON           CON   CON
nusėsdintuvai ir kt..
Grotų kanalas                      CON           CON    CON
Grotų salė                         EPO           CON    CON           EPO            Įrangos pamatai EPO
Dumblo sausinimo patalpa           EPO           EPO    LAT           EPO
ir chemikalų laikymo
vietos
Aukštos ir žemos įtampos           DOU           LAT    LAT
                                                                                                           27
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

skydų patalpos
Prieangis ir koridorius           CER        LAT   LAT           CER
(administraciniame
pastate)
Dirbtuvės ir garažas              EPO        LAT   LAT           EPO
Persirengimo                      CER        GLA   LAT            ---              Sienų padengimo
kambarys/nešv.                                                                       aukštis 2.0 m
Persirengimo                      CER        GLA   LAT            ---              Sienų padengimo
kambarys/šv.                                                                         aukštis 2.0 m
Dušas                             CER        GLA   LAT            ---
WC                                CER        GLA   LAT            ---              Sienų padengimo
                                                                                     aukštis 2.0 m
Vandens kokybės                   CER        GLA   LAT            ---              Sienų padengimo
kontrolės patalpa                                                                    aukštis 2.0 m
Biurai ir darbo kambariai         CER        LAT   LAT           CER




                                                                                                     28
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.45.4 2.5.3.2      Dažų ir dangų pritaikymo ir medžiagų lentelė
                         N       Ap                             Prit                              Med
                         r       raš                            aiky                              žiag
                         .       ym                             mas                               a
                                 as
                         1       Da
                         .       žai
                                 vid
                                 ini
                                 am
                                 s
                                 pa
                                 vir
                                 šia
                                 ms
                         1       LA                             Val                               ---
                         .       T                              yma
                         1       (sie                           s ir
                                 nos                            šveit
                                 ir                             imas
                                 lub
                                 os)
                                                                2                                 Emu
                                                                pade                              lsini
                                                                ngi                               ai
                                                                mas                               latek
                                                                                                  so
                                                                                                  daža
                                                                                                  i
                         2       Da                             Val                               ---
                         .       žai                            yma
                                 išo                            s ir
                                 rin                            šveit
                                 ia                             imas
                                 ms
                                 pa
                                 vir
                                 šia
                                 ms
                                                                3                                 Emu
                                                                pade                              lsini
                                                                ngi                               ai
                                                                mas                               latek
                                                                                                  so
                                                                                                  daža
                                                                                                  i
                         3       Vi                             Val                               ---
                         .       din                            yma
                                 ės                             s ir
                                 epo                            šveit
                                 ksi                            imas
                                 din

                                                                                                          29
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                                 ės
                                 da
                                 ng
                                 os
                                                                   paru                              2
                                                                   oši                               kom
                                                                   mas                               pone
                                                                                                     ntini
                                                                                                     s
                                                                                                     epok
                                                                                                     sidin
                                                                                                     is
                                                                                                     pade
                                                                                                     ngi
                                                                                                     mas
                                                                   Pad                               2
                                                                   engi                              kom
                                                                   mas                               pone
                                                                                                     ntini
                                                                                                     s
                                                                                                     epok
                                                                                                     sidin
                                                                                                     is
                                                                                                     pade
                                                                                                     ngi
                                                                                                     mas
                                                                   Bendras dažų storis 0.5 mm
29.1.46 2.5.4    Aplinkos tvarkymas
29.1.46.1 2.5.4.1       Geotekstilė arba filtrinis audinys
     Geotekstilė klojama tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smėlis,
dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines
medžiagas. Geotekstilė turi būti klojama pagal gamintojo specifikacijas.
     Geotekstilė turi būti pagaminta iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes:
               maks. porų skersmuo Ø95 = 0,05 mm
               svorio kategorija >200 g/m2
               pralaidumas, k-dydžio diapazonas: 10-3 - 10-4 m/s
               tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m
29.1.46.2 2.5.4.2       Nedengtų plotų išlyginimas
     Baigus objekto statybos darbus plotai turi būti išlyginti iki lygaus paviršiaus. Tam turi būti
naudojama tinkama iškasta medžiaga (dirvožemis arba durpžemis).
29.1.46.3 2.5.4.3       Aplinkos tvarkymas
      Nedengtų plotų apželdinimo rūšį ir laiką turi nurodyti Inžinierius. Rangovas turi suplanuoti
augalų ir reikalingų trąšų pristatymą ir apželdinimo darbų pradžią. Trąšos pristatomos
standartiniuose maišuose, ant kurių turi būti pažymėtas svoris, turinio aprašymas ir gamintojo
pavadinimas. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų
pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir panašių medžiagų, kenkiančių augalams.
      Visi augalai turi būti sveiki, be defektų, nepažeisti saulės, sveika žieve, be nulūžusių ir
negyvų šakelių, ūgliai mažiausiai 1 metų. Augalai turi būti su normaliais, gerai išsivysčiusiais šakų


                                                                                                             30
                                                              Pirkimo dokumentai.
                                                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

vainikais ir stipriomis šaknimis. Rangovas turi pasirūpinti lentelėmis ir aptverti visus medžių ir
augalų plotus, kaip nurodo Inžinierius.

       Rangovas iškasa duobes medžiams, kurių gylis turi būti lygus medžio gumbui plius 500 mm.
Kiekvienos duobės skersmuo turi būti mažiausiai du kartus didesnis už medžio gumbą. Augalai
sodinami tiksliai vertikaliai. Prieš užpilant duobes, iš jų turi būti pašalintos visos atliekos, akmenys
ir pan. Duobės turi būti užpilamos žemėmis, prisodrintomis trąšomis.
       Rangovas atsako už želdinių apsaugą ir laistymą po jų pasodinimo iki tol, kol baigia vykdyti
darbus. Rangovas pagal pirmines specifikacijas pakeičia visus želdinius, kurie žūna, suserga ar
tikėtinai žus iki garantinio laikotarpio pabaigos.
       Želdinius, paveiktus aukštos įtampos kabelių klojimo, Rangovas atstato į pirminę padėtį,
buvusią iki kabelių klojimo.
29.1.46.4 2.5.4.4      Tvora
      Nuotekų valymo įrenginių vieta turi būti aptverta gamykloje pagaminta, suderinto tipo, 1,8 m
aukščio saugia vieline tvora su galvanizuotais ir epoksidine derva nudažytais plieniniais stulpeliais.
      Turi būti įrengti nauji užrakinami pagrindiniai vartai transportui ir dveji užrakinami vartai
pėstiesiems.

                      2.5.5     Keliai ir aikštelės

Įrengdamas naujas ar atstatybamas esamų kelių ir aištelių dangas, Rangovas turi vadovautis šių
reglamentų reikalavimais: STR 2.06.03:2001 “Automobilių keliai”; R33-01 “Automobilių kelių
žemių sankasa”; R 34-01 “Automobilių kelių žemių pagrindai”; R 35-01 “Automobilių
asfaltbetonio ir žvyro dangos”, ST 9306149.03:2003 “Miestų gatvių asfaltbetonio dangų tiesimo
darbai”; ST 2235248.01:1999 “Bendrieji kelių tiesimo taisymo darbai”.
29.1.46.5 2.5.5.1      Sudėtinis pasluoksnis ir kelių danga
       Sudėtinis kelių pagrindas ir pasluoksnis turi būti sukloti ir sutankinti pagal šias Specifikacijas
ir pagal brėžiniuose nurodytas linijas, lygius, nuolydžius, matmenis ir pjūvius. Jei gruntas yra
smulkus (smulkus smėlis, dumblas ar molis), pasluoksnio medžiaga turi būti atskirta nuo natūralaus
podirvio filtrine medžiaga (geotekstile).
       Visa pasluoksniui naudojama medžiaga turi būti be organinių medžiagų ir molio grumstų.
Smėlis pasluoksniui paskleidžiamas ir sutankinamas ne storesniais nei 200 mm sluoksniais.
Išlaikymo modulio E2 dydis turi būti 90 MPa ar daugiau.
       Antrosios ir pirmosios apkrovos stadijų santykis E2 / E1 turi būti iki 2,2 tiek pasluoksniui,
tiek kelio pagrindui, o pavieniai dydžiai neturi skirtis nuo nurodytų dydžių daugiau nei 30%.
       Be to, pasluoksnio medžiaga turi atitikti lentelės reikalavimus.
       Užpylimo medžiaga turi būti supresuota iki tankio, ne mažesnio nei 90% modifikuoto
Proctor’o tankio.
       Pasluoksnio sutankinimas turi būti atliktas iš karto po to, kai medžiaga paskleidžiama.
       Medžiaga turi būti maišoma stacionarioje maišymo įrangoje, elektrinės maišyklės ar kaušo
tipo, veikimo režimas ištisinis arba partijomis. Inžinierius gali savo nuožiūra leisti Rangovui
naudotis kitomis Rangovo siūlomomis kelio dangos sudėtinių dalių maišymo priemonėmis.
       Tankinant drėgmės kiekis turi būti diapazone nuo 1.0 % virš/iki 0.5% žemiau optimalaus
kiekio.
       Skaldos danga pilama ir paskirstoma tolygiai.
       Skaldos dangos sutankinimas turi būti pradėtas iš karto po paskleidimo, kad būtų pasiektas
santykinis tankis, lygus bent 95 % maksimalaus sauso tankio. Kiekvienos dienos paklota atkarpa
turi būti tikrinama mažiausiai trimis testais, kad būtų užtikrintas minėto reikalavimo laikymasis, o
jei Inžinierius mano esant reikalinga, tokie testai atliekami ir dažniau. Bandomosios skylės
užpildomos reikiamai sutankintomis medžiagomis.
29.1.46.6 2.5.5.2      Bituminio kelio pagrindas
      Prieš pradedant kloti bituminę kelio dangą, Inžinierius patikrina ir patvirtina kelio pagrindą.
                                                                                                        31
                                                                    Pirkimo dokumentai.
                                                                    IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Apatinį asfaltbetonio sluoksnį sudaro karštu būdu padengtas sumaišytas asfaltbetonis,
mechaniškai paskirstomas ir voluojamas, laikantis normų.
      Sudėtinės medžiagos turi būti be augalinių ar organinių priemaišų, molio, kalkių ar kitų
medžiagų, kurios trukdytų gerai pakloti pagrindą ar neigiamai veiktų paviršiaus tvirtumą ar
patvarumą. Sudėtinės medžiagos, be to, turi būti be sulfatų, chloridų ir kt. medžiagų (taip pat ir be
irstančių), kurios galėtų skaidytis džiūnant ar maišant arba vėliau, veikiant oro sąlygoms.
      Smulkiosios sudėtinės medžiagos turi būti skalda, jose negali būti jokių pašalinių medžiagų.
      Skaldos dangos medžiaga turi atitikti lentelės reikalavimus.
29.1.46.7 2.5.5.3         Viršutinis kelių ir aikštelių sluoksnis
                      2.5.5.3.1       BENDROJI DALIS
       Keliai ir aikštelės turi būti nulyginti ir padengti granuline ar bitumo medžiaga, kaip nurodyta
brėžiniuose arba kaip nurodo Inžinierius. Prieš dengiant viršutinį sluoksnį, pasluoksnį turi patikrinti
ir patvirtinti Inžinierius.
       Viršutinis sluoksnis turi būti klojamas pagal brėžiniuose nurodytas formas bei lygius ir atitikti
jam keliamus laikomosios galios reikalavimus.
                      2.5.5.3.2       GRANULIUOTAS PAVIRŠIUS
     Granuliuoti paviršiai turi būti žvyro ar skaldyto žvyro, dalelių dydis nuo 0 iki 20 mm.
Granuliuoto sluoksnio storis turi būti 100 mm, jis sulyginamas į vieną sluoksnį ir gerai
sutankinamas iki 95 % santykinio tankio.

                      2.5.5.3.3       BITUMINIS PAVIRŠIUS
      Asfaltbetonio danga turi būti sudaryta iš karštai klojamo asfaltbetonio, mechaniškai
paskirstyto ir suvoluoto min. 50 mm storiu pagal vietines normas.
29.1.46.8 2.5.5.3.4       Tolerancijos
      Paviršiaus medžiaga turi būti klojama tokiu tikslumu, kad maksimalus leidžiamas skirtumas
tarp paviršiaus ir apatinio šono trijų (3) metrų tiesiklių, padėtų lygiagrečiai tinkamu kampu
centrinės kelio linijos atžvilgiu tose vietose, kur nurodo Inžinierius, atitiktų lentelėje nurodytus
nukrypimus.

Paviršiaus medžiagos tolerancijos

      Paviršiaus medžiaga             Maks. atstumas po 3 m ilgio bandomaisiais tiesikliais (mm)
                                             išilgai kelio                skersai kelio
 Viršutinis sluoksnis                              3                             5
 Pagrindas                                         5                             8
 Bituminis kelio sluoksnis                         8                            10

      Rangovas pateikia reikiamą kiekį 3 m ilgio tiesikliu.
      Jei viršijami nurodyti nukrypimai arba ribos, visas plotas turi būti išardytas ir padengtas iš
naujo, laikantis nurodytų reikalavimų.
      Viršutinio sluoksnio bandymai turi būti atliekami iš karto po to, kai bus baigti paviršiaus
klojimo darbai, o visi pataisymai atlikti prieš kelio atidarymą transportui. Bandymai pataisyti dangą
apdailinant neleidžiami. Nepriimtus plotus Rangovas tvarko savo sąskaita.
                      2.5.5.3.5       BORDIŪRAI IR NUTEKAMIEJI GRIOVELIAI
      Bordiūrai ir nutekamieji grioveliai turi būti iš akmens ar betono ir klojami ant betono. Jei
klojimo spindulys mažesnis už 12 m, naudojami lenkti bordiūrai ir nutekamieji grioveliai
2.6         Konstrukcijos
29.1.47 2.6.1   Bendrieji konstrukciniai ir architektūriniai reikalavimai
      Pagrindinės konstrukcijos projektuojamos pagal šiuos reikalavimus:


                                                                                                            32
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

               Betoninės konstrukcijos žemiau žemės paviršiaus: technologiniai rezervuarai ir pan. -
                gelžbetonis liejamas statybvietėje, vandenį laikantys rezervuarai - iš vandenims
                nepralaidaus betono, išorinė izoliacija požeminėms dalims.
               Betono plokštė žemės lygyje: gelžbetonio konstrukcijos, tiems paviršiams, ant kurių
                nėra antstato, numatoma termoizoliacija ir vandens izoliacija;
               Antžeminė dalis: išorinės sienos: iš surenkamų gelžbetonio elementų arba tinkuoto ir
                dažyto silikatinių plytų mūro su termoizoliacija;
               Antžeminė dalis: gelžbetonis, liejamas statybvietėje, arba surenkamos gelžbetonio
                konstrukcijos;
               Laiptai ir platformos: karštai galvanizuotas plienas;
               Antžeminė dalis: vidinės sienos: iš surenkamų gelžbetonio elementų arba tinkuoto
                silikatinių plytų mūro; apdaila pagal “Patalpų apdailos lentelę”;
               Antžeminė dalis: stogas: iš surenkamų gelžbetonio elementų su termoizoliacija ir
                rulonine stogo danga
29.1.48 2.6.2    Projektavimas
      Rangovas pateikia Inžinieriui patvirtinti:
               Visus brėžinius ir skaičiuojamuosius brėžinius, parengtus Rangovo;
               Medžiagų išbandymų sertifikatus darbuose naudojamam cementui, agregatams ir
                plienui;
               Visų medžiagų ir įrengimų, kurie bus panaudoti išliekamiesiems darbams, kilmės
                sertifikatus.
29.1.49 2.6.3    Betono darbai
29.1.49.1 2.6.3.1                Bendroji dalis
       Betono darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio LST EN 206-1:2002 ”Betonas. 1
dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis” reikalavimus.
       Inžinieriui arba Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prieš pradėdamas
darbus pateikti jam kalendorinį darbų grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame
išdėstomas betonavimo darbų vykdymas. Rangovas privalo pranešti Inžinieriui apie visus tokius
darbus likus ne mažiau kaip 48 val. iki jų pradžios. Betonas pradedamas lieti tik gavus raštišką
Inžinieriaus leidimą.
29.1.49.2 2.6.3.2                Medžiagos
                    2.6.3.2.1       CEMENTAS
      Rangovas pateikia Inžinieriui, patvirtinti siūlomų cemento gamintojų pavadinimus. Cementas
turi būti paprastas portlando cementas ir atitikti Lietuvos standarto LST EN 197-1:2001/A1:2004
“Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai”
reikalavimus.
      Sulfatams atsparus cementas turi atitikti BS 4027 ar analogiškus reikalavimus.
      Į statybvietę galima pristatyti tik šviežią cementą ir jo partijos naudojamos pristatymo eilės
tvarka. Jei cementas pristatomas maišuose, jie laikomi vandens nepraleidžiančioje pašiūrėje ar
pastate esant ne mažiau kaip 8C, sudedant maišus ant sausų lentų virš grindų, kad maišai nebūtų
pažeisti.
                    2.6.3.2.2       UŽPILDAI
      Smulkūs ir rupūs užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003/AC:2005 reikalavimus betonui ir
LST EN 13055-1:2004 lengvajam betonui. Be to, jie turi būti chemiškai inertiški šarminės reakcijos
atžvilgiu, nebent jei betono mišinys būtų pakeistas taip, kad tokia reakcija neįvyktų. Išskyrus
atvejus, kai yra nurodyta kitaip, užpildų granuliometrinė sudėtis turi būti tokia:

                                                                                                   33
                                                        Pirkimo dokumentai.
                                                        IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

             10 mm max. dydis, rūšiuotas - “smulkiam” betonui.
            20 mm max. dydis, rūšiuotas - armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokštėms, ne
             storesnėms kaip 400 mm.
      Užpildų, skirtų vandenį sulaikančiam betonui, vandens absorpcija neturi viršyti 3 %.
Jei Užsakovo atstovas reikalauja, Rangovas turi pateikti šių bandymų rezultatus:

             Sijojimo analizė
             Molio, dumblo ir dulkių kiekio analizė
             Organinio užterštumo analizė
             Druskos kiekio analizė
             Forma ir poringumas
           Stiprumas
    1) ir 2) testai kartu su drėgmės matavimu atliekami visiems bandomiesiems mišiniams.
    Užpildo sudėtis
      Nominali granuliometrinė           % sauso užpildo pagal svorį, pvz. kalcio karbonato
                 sudėtis
                  (mm)                 įprastinis gelžbetonis    skysčius sulaikantis betonas
                    20                           10                             5
                    10                           15                            15
           Smulkus užpildas                      45                            30

                      2.6.3.2.3     VANDUO
      Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi būti iš geriamo vandens vandentiekio arba
Inžinieriaus patvirtinto šaltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi būti toks, kad nekenktų
užbaigto betono stiprumui ir išvaizdai.
29.1.49.3 2.6.3.2.4       Priedai
      Priedus galima naudoti tik tada ir ten, kur nurodo Inžinierius. Leidžiama naudoti tik tokius
priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu dozatoriumi, ir tie, kurie
dedami tiesiai į maišomą vandenį. Jei tam pačiam betono mišiniui leidžiama naudoti kelių rūšių
priedus, juos reikia dozuoti atskirai.

             Plastifikavimas. Rangovas turi pridėti patvirtintą plastifikatorių, kai, Inžinieriaus
              nuomone, antraip nebus gautas reikiamas mišinys arba kai betono paviršiuje perdaug
              išsiskiria cemento pieno.
             Stingdymą sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama karštyje,
              Rangovas gali pridėti patvirtintą priedą hidratacijos karščiui sumažinti.
             Stingdymą greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti šiuos priedus tik betonavimui
              šaltame ore ir tik Inžinieriui leidus. Šie priedai nenaudojami PVC ar PE vamzdžių
              masyviesiems ramsčiams.
     Kad būtų užtikrintas maksimalus betono nepralaidumas ir tankis, Inžinieriui leidus, galima
naudoti atitinkamus priedus..
29.1.49.4 2.6.3.2.5       Betono stiprumas
     Betono stiprumo vertinimas grindžiamas charakteringuoju stiprumu, kuris apibrėžiamas kaip
betono stiprumas po 28 dienų, nustatytas standartiniu būdu.
29.1.49.5 2.6.3.2.6       Betono maišymas
      Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2000 7 ir 8 lentelėse pateiktus reikalavimus.
                                                                                                    34
                                                        Pirkimo dokumentai.
                                                        IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Gniuždomojo stiprumo klasės:
1)     Betono mišinys C15 - Liesasis betonas.
               gniuždomasis stiprumas C15 klasės
               max. užpildo dydis 10 mm
               apie užpildą ir cementą žr. aukščiau
               min.cemento kiekis 180 kg/m3
          max. laisvo vandens/ cemento santykis 0.8
2)      Betono mišinys C35A - Vandenį sulaikančios konstrukcijos.
               gniuždomasis stiprumas C35 klasės
               max. užpildo dydis 20 mm
               apie užpildą ir cementą žr. aukščiau
               min.cemento kiekis 325 kg/m3
               max.cemento kiekis 400 kg/m3
          max. laisvo vandens/ cemento santykis 0.55
3)      Betono mišinys C25 - Kitos betono konstrukcijos.
               gniuždomasis stiprumas C25 klasės
               max. užpildo dydis 20 mm
               apie užpildą ir cementą žr. aukščiau
               min.cemento kiekis 275 kg/m3
               max. laisvo vandens/ cemento santykis 0.65
29.1.50 2.6.5    Kokybės kontrolė
       Pagrindinis kokybės kontrolės būdas turi būti kubelio gniuždymo testas 28 dieną, išskyrus
konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mažas ir kurių tvirtumą galima nustatyti kitu Inžinieriaus
leistu būdu. 5 pirmas betonavimo dienas turi būti imama po 8 mėginius ir padaroma 40 kubelių,
pagal kuriuos nustatomas mišinio tinkamumas.
       Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupių), nustatant kiekvienos grupės vidutinį tvirtumą. Betono
mišinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei įvykdomi visi LST EN 206-1:2002 standartų
reikalavimai. Jei analizės rezultatai neatitinka šių reikalavimų, mišinio proporcijos turi būti
koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus įvykdyti.
       Jei 28 dieną reikalavimai neįvykdyti, Rangovas turi pateikti įrodymus, kad konstrukcijos
elementas yra patenkinamos būklės. Tai galima padaryti paėmus Inžinieriaus patvirtintos rūšies
mėginius iš patvirtintos vietos ir ištyrus juos Inžinieriaus patvirtintoje laboratorijoje.
       Jei ir laboratorinė analizė parodo, kad betonas neatitinka reikalavimų, Rangovo sąskaita visi
susiję konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.
       Tam, kad būtų nustatytas ir visą laiką išlaikytas tinkamas betono mišinys tam tikrai
konstrukcijai, Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal LST EN 206-
1:2002 visais šiais intervalais:
        1)       kiekvienam į statybvietę atvykstančios betono maišyklės kroviniui,
       2)        kiekvieniems 6 m3 statybvietėje bet kuria maišykle sumaišyto betono,
       3)        Inžinieriui pareikalavus.



                                                                                                  35
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.51 2.6.6   Armavimas
29.1.51.1 2.6.6.1      Plienas
      Armatūriniam plienui, kurs bus naudojamas statybos aikštelėje liejamoms gelžbetonio
konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2002.
29.1.51.2 2.6.6.2      Pateikiama medžiaga
      Greta iš anksto pateikiamų tvirtinimui gamyklinių bandymų sertrifikatų Rangovas pateikia
pažymėjimą, patvirtinantį, kad bandiniai, paimti iš strypų, pristatytų į statybvietę, išlaikė
tempiamojo stiprumo testą. Bandinių ėmimo dažnis ir kokybės kontrolės metodas turi būti nurodyti
Inžinieriaus pagal kitur Sutartyje numatytas sąlygas.
29.1.51.3 2.6.6.3      Gaminimas ir laikymas
       Visa armatūra pjaustoma ir lankstoma šaltuoju būdu, tiksliai laikantis matmenų. Jei plieno
armatūra pristatoma jau pagaminta, ji turi būti reikiamai surišta ir sužymėta, kad vėliau ją būtų
galima tvarkyti nepadarant žalos ir iš karto pagal išdėstymo schemą.
       Armatūros negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti.
       Plieno armatūra laikoma ant padėklų ar kitaip, su sąlyga, kad ji bus virš žemės, ir visą laiką
reikiamai uždengta. Armatūra laikoma tvarkingai, aiškiai sužymėta, kad ją lengvai būtų galima
atsirinkti.
29.1.51.4 2.6.6.4.     Valymas ir dėjimas
        Prieš pradedant naudoti armatūrą, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rūdys, dangos likučiai
ir kiti nešvarumai, galintys susilpninti sukibimą su betonu.
        Visa armatūra dedama tiesiai į vietą, paliekant brėžiniuose nurodytus tarpus arba
vadovaujantis kitais nurodymais. Ji tvirtinama surišant susikirtimo taškuose išdeginta viela arba
tinkamais gnybtais, taip kad ji visiškai nejudėtų. Jei leidžiamas užleidžiamasis jungimas, strypai
užleidžiami vienas ant kito per mažiausiai 45 skersmenis, jei nenurodyta kitaip. Inžinieriui
patvirtinus, surenkami betono blokeliai ar metalinės fiksavimo “kėdės”, naudojamos horizontalios
armatūros fiksavimui plokštėse, sijose ar pamatuose. Negalima armatūros dėti taip, kad tarp jos ir
baigto liejinio paviršiaus būtų mažesnis betono sluoksnis, nei minimumas, nurodytas brėžiniuose.
29.1.51.5 2.6.6.5      Armatūros suvirinimas
     Armatūra statybvietėje nevirinama, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.Visas virinimo
procedūras turi iš anksto raštu patvirtinti Inžinierius.
29.1.51.6 2.6.6.6      Įmontuojamos dalys
      Jei į betoną įmontuojami vamzdžiai, alkūnės ar kt., jie turi būti gerai įtvirtinti, kad negalėtų
judėti, ir turi būti be jokios dangos. Rangovas imasi priemonių, kad betonuojant nesusidarytų oro
kišenės, ertmės ar kt. defektai.
29.1.52 2.6.7   Darbų vykdymas
29.1.52.1 2.6.7.1      Bendroji dalis
       Betono liejinių formos gali būti iš medžio, faneros, plieno ar kitos patvirtintos medžiagos.
Tokių medžiagų rūšį, kokybę, tvirtumą ir matmenis tvirtina Inžinierius. Rangovas projektuoja,
konstruoja ir išardo formas. Netinkamos ir nešvarios formos nenaudojamos. Deformuotos arr kitaip
pažeistos formos iš statybvietės pašalinamos.
       Betono liejinių formos gaminamos tiksliai pagal išmatavimus ir betono rūšį, sandarios ir
pakankamai tvirtos, kad neleistų pasislinkti ar nusėsti atramoms. Formų paviršius turi būti lygus.
Vidaus sujungimams naudojami varžtai ir armatūra išdėstomi taip, kad visur, kur betono paviršius
liesis su vandeniu ar oru, metalo nebūtų. Formos gaminamos taip, kad jas būtų galima demontuoti
liejinių nedaužant ir neiškeliant svertu. Visiems atsikišusiems sijų, kolonų ir kitų elementų
kampams nusklembti dedamos reikiamos įformės.
       Visos formos turi būti pakankamai lengvos, sandarios, kad vibruojant betoną nebūtų skiedinio
skysčio nuostolių. Inžinieriui nurodžius į formą atgręžtos lentos sandrinamos putgumės juostomis ar
kita patvirtinta izoliacine medžiaga.

                                                                                                         36
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Formos, kurios dėl ilgo naudojimo susidėvėjo arba, Inžinieriaus nuomone, neatitinka tam
tikrų reikalavimų, nenaudojamos. Dėžės skylių formavimui konstruojamos taip, kad jas būtų galima
lengvai pašalinti nepažeidžiant betono. Užtikrinimas jų vėdinimas, tam kad išeitų oras. Po to jos
sandarinamos taip, kad nebūtų skiedinio skysčio nuostolių. Polistirolo plokštes skylių formavimui
galima naudoti tik leidus Inžinieriui.
       Prieš liejant betoną, visi paviršiai, ant kurio jis bus pilamas, nuvalomi suspaustu oru,
pašalinamas vanduo ir visos pašalinės medžiagos.
       Formų suveržimo trauklės nenaudojamos, jei jos sudaro tiesioginį nuotėkio kelią ar palieka
atvirą skylę konstrukciniame vandenį sulaikančiame elemente arba po bet kurio statiniu baigtu
žemės lygiu.
29.1.52.2 2.6.7.2      Formos
1)     Pjautinės formos (A tipas)
       Tai formos, pagamintos iš glaudžiai sujungtų pjautų lentų ar kitos patvirtintos medžiagos.
       Smulkūs paviršiaus defektai dėl patekusio oro ar vandens leistini, tačiau paviršius turi būti
       be įdubų, dėmių, korėtumo ir pan.

2)     Apdailinės formos (“Fair Face Finish”) (B tipas )
       Betono paviršius turi būti lygus, tolygios faktūros ir išvaizdos. Tai aukštos kokybės kietas
       lygus betono užbaigimas, kurį galima pasiekti esant aukštai betono kokybei ir kieto lygaus
       paviršiaus formoms.
       Betono paviršius turi būti lygus, leidžiamos tik labai mažos paviršiaus ydos, be jokių dėmių
       ar spalvos pakeitimo. Betonui dar nesustingus, visi defektai, Inžinieriui leidus, ištaisomi
       specialiai paruoštu cementu ir smulkia pasta.

3)     Tolerancijos
       Baigti betono paviršiai neturi turėti akimi pastebimų nukrypimų. Atsižvelgiant į
       reikalaujamą armatūros uždengimą betonu, kiti paviršių nukrypimai neturi viršyti lentelėje
       nurodyto leistino lygio:
Leistini betono paviršių nukrypimai
    Apdailos tipas                     Nukrypimas nuo linijos,      Staigus nukrypimas (mm)
                                       horizontaliai, vertikaliai,
                                     skerspjūvio arba ilgio (mm)
    Pjautinės formos                               10                           5
    Visos kitos                                     5                           3

4)     Smūgiavimas ir formų pašalinimas
       Formos turi būti nuimamos be smūgio, nesutrikdant betono.

       Vertikalių paviršių formos arba nuolydžio formos, į kurias betonas nesiremia išlinkiuose,
       demontuojamos tada, kai betonas sutvirtėja tiek, kad gali atlaikyti vėjo jėgą, galinčią atsirasti
       demontuojant ir
       betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekė 5 N/mm2; arba
       jei betone yra tik portlandcementis ir jei kubų analizė neatliekama, turi būti praėjęs
       minimalus laikotarpis nuo betono užpylimo: nesandarintoms faneros formoms - 11 valandų
       esant 15 0C ir nelaidžioms formoms - 8 val. esant 15 0C.

       Formos, į kurias išlinkiuose betonas remiasi, demontuojamos, kai:
       betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekė 10 N/mm2; arba
       dvigubai viršija jį veiksiančią jėgą, žiūrint, kuris dydis didesnis; arba


                                                                                                       37
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       jei betone yra tik portlandcementas ir jei kubų analizė neatliekama bei nėra jokios su
       Inžinieriumi suderintos procedūros - iki smūgiavimo turi praeiti laikotarpis, apskaičiuotas
       pagal lentelėje pateiktą formulę.

Laikotarpis iki formos smūgiavimo
 Formos rūšis                                        Laikotarpis, apskaičiuotai vidutinei aplinkos
                                                             temperatūrai tarp 5 ir 25°C
 Perdengimų ir sijų apatinių paviršių formos                     100 ÷ (t + 10) dienų
 Plokščių ir sijų atramos                                        250 ÷ (t + 10) dienų

29.1.53 2.6.8    Betonavimas
29.1.53.1 2.6.8.1       Bendrosios sąlygos
      Prieš pradedant stambų betonavimo darbą, Rangovas parengia ir suderina su Inžinieriumi
numatomų darbų grafiką. Tai, kad Inžinierius šį grafiką patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo
atsakomybės už aukščiausią betonavimo darbų kokybę. Betonas liejamas tik Inžinieriui susipažinus
su gruntu, esančiu po liejiniu, ir jo charakteristikomis bei jas patvirtinus.
      Prieš liejant betoną vanduo iš tranšėjų nešalinamas. Iš formų išpučiamos arba išplaunamos
šiukšlės ir nešvarumai, betono maišymo ir liejimo įrangos vidiniai paviršiai nupučiami suspaustu
oru.
      Betoną galima pradėti lieti tik tada, kai Inžinierius apžiūri visą armatūrą, ankerinius varžtus,
vamzdžius, movas ir kitas dalis, montuojamas į liejinį, bei jas patvirtina.
      Visi betono liejimo darbai atliekami šviesiu paros metu, išskyrus atvejus, kai Inžinierius
leidžia juos atlikti kitu metu. Jei nėra galimybės baigti betono liejimo darbus šviesiu metu, jie
nepradedami. Gavus specialų leidimą vykdyti darbus, būtina įrengti pakankamą apšvietimą
užtikrinančius prožektorius.
      Jei Rangovas nuspręstų maišyti betoną statybvietėje, Inžinierius turi patvirtinti komponentų
dozavimo įrenginį. Užpildas ir cementas dozuojami pagal svorį, vanduo pagal tūrį. Skiedinio
maišymo mašinos, jos kiekio ir galios turi pakakti nenutrūkstamam šviežio betono tiekimui.
Inžinieriui pareikalavus, Rangovas patikrina visus skiedinio dozavimo (maišymo) įrangos matavimo
prietaisus ir sukalibruoja juos. Patikrinimai atliekami taip dažnai, kaip reikalauja Inžinierius.
Patikrinimų išlaidas apmoka Rangovas.
29.1.53.2 2.6.8.2       Liejimas
      Sumaišius betoną, jis kuo greičiau liejamas į formas. Jokiu būdu nenaudojamas betonas, kuris
į paskirties vietą nepateks per 30 min. nuo išleidimo iš maišyklės, išskyrus tada, kai yra pervežamas
specialioje automaišyklėje. Šiuo atveju gabenimo laikas yra 2 val. nuo cemento patekimo į maišyklę
arba 30 min. nuo skiedinio išleidimo iš jos.
      Betonas liejamas tokiu būdu, kuris užtikrina komponentų neatsiskyrimą ir armatūros
nepajudėjimą iš vietos.
      1)       Neleistina mesti betoną iš didesnio nei 1 m atstumo arba versti didelį jo kiekį į vieną
               vietą, o paskui išsklaidyti po formą ir išlyginti.
      2)        Betonas liejamas taip, kad jėga, kuria šlapias betonas veiks formą, neviršytų jos
                projektinio atsparumo.
      3)        Betonas liejamas horizontaliais sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis formoje liejamas
                betoną pilant kuo arčiau jo galutinės vietos formoje. Rupus užpildas atitraukiamas nuo
                paviršiaus ir betonas įspaudžiamas po vamzdžiais ir armatūra bei aplink juos,
                nepajudinant jų iš vietos.
      4)        Betonas sutankinamas nepertraukiamai veikiant jį reikiamais įrankiais ir naudojant
                mechaninius vibratorius.


                                                                                                     38
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      5)      Mechaniniai vibratoriai turi būti patvirtinto tipo, tiesiai į betoną skleidžiantys
              virpesius, kurių intensyvumo turi pakakti betono judėjimui ir nusėdimui. Vibratorių
              darbas yra kruopščiai kontroliuojamas. Trukmė turi būti tokia, kad betonas būtų
              visiškai sutankintas, tačiau pernelyg nesujudintas, kad neatsiskirtų jo sudedamosios
              dalys. Būtina užtikrinti, kad liejiniai būtų tvirti, sutankinti, nelaidūs vandeniui ir lygūs,
              kad nesusidarytų cemento pienelis.
      6)      Dėl kokios nors priežasties nutraukus betonavimą pakankamai ilgam laikui (30 min.),
              sustabdymo vietoje panaudojamas betonavimo siūlės tarpiklis, kad būtų gautas gerai
              sutankintas, lygus, reikiamos formos sujungimas, kurį turi patvirtinti Inžinierius. Jei
              pakraščiuose sustingęs betonas yra prastos kokybės ir nesutankintas, jis nudaužomas
              iki tvirto betono ir tada liejama toliau.
29.1.53.3 2.6.8.3      Betonavimas karštoje aplinkoje (virš +20 oC temperatūroje)
     Betonuoti neleidžiama, jei jo dėjimo vietos temperatūra viršija +38 oC. Kad temepratūra būtų
žemesnė, nei minėta, reikia imtis šių priemonių:
     1)      Visos užpildo krūvos, vandens vamzdžiai, bakai ir maišyklės saugomos nuo
             tiesioginių saulės spindulių.
      2)      Rupiam užpildui neleidžiama įkaisti, nuolatos jį liejant vandeniu, jei tai įmanoma.
      3)      Maišymo vandeniui neleidžiama įkaisti, į vandens bakus nuolat dedant ledą.
      4)      Greitai kietėjantis cementas nenaudotinas.
      5)      Jei minėtų priemonių nepakanka, betonuojama vėsesniu dienos metu ar naktį, kaip
              nusprendžia Inžinierius.
      6)      Jei oro temepratūra yra virš +20oC, reikia atsižvelgti į maišymo vandens išgaravimą.
              Kad būtų išlaikytas reikiamas cemento ir vandens santykis, į skiedinį dedama
              patvirtinto plastifikatoriaus.
      7)      Siekiant sumažinti betono džiūvimą jo gabenimo ir liejimo metu, formos ir armatūra,
              kai įmanoma, vėsinama vandeniu ir saugoma nuo tiesioginių saulės spindulių.
29.1.53.4 2.6.8.4      Betonavimas drėgnomis sąlygomis
     Betonavimas ištisinio lietaus laikotarpiais neleidžiamas, nebent jei užpildo atsargos,
maišyklės, pervežimo priemonės ir betonuojamos vietos yra reikiamai uždengtos.
     Lietingu oru Rangovas užtikrina, kad darbą būtų galima greitai užbaigti naudojant
betonavimo siūlės tarpiklį. Naujai užbetonuotą vietą reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus.
29.1.53.5 2.6.8.5      Betonavimas šaltu oru
     Kai aplinkos temepratūra yra žemesnė, nei +2 C, betonuoti galima tik įvykdžius šias sąlygas:
    1)     visi mišiniui naudojami komponentai turi būti be sniego, ledo ir šerkšno;
    2)      prieš pilant betoną, klojiniai, armatūra ir kiti paviršiai, su kuriais liesis naujas betonas,
            neturi būti padengti sniegu, ledu ar šerkšnu, o jų temperatūra turi būti virš 0 C;
    3)      pradinė betono temperatūra liejimo metu turi būti bent +10C;
    4)      temperatūra betono paviršiuje turi būti palaikoma ne žemesnė nei +10C visuose
            taškuose, kol betonas pasieks 5 N/mm² stiprumą, patvirtintą kubelių, laikytų panašiose
            sąlygose, testais; ir
    5)     temperatūros betono paviršiuje turi būti matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi būti
           žemiausia temperatūra.
      Rangovas imasi priemonių, kad betono temperatūra per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristų
iki 0C.


                                                                                                         39
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.53.6 2.6.8.6      Apsauga ir kietėjimas
       Būtina atkreipti dėmesį į tinkamą viso betono kietėjimą ir apsaugą. Darbas turi būti
apsaugotas nuo daiktų, tekančio vandens, ar kitokių paviršiaus pažeidimų.
       Išlieti ir apdailinti betono liejiniai turi būti saugomi ir kietinami.
       Baigti paviršiai ir sienų kraštai, esantys ten, kur turi vykti judėjimas ir statybos darbai, turi
būti reikiamai apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangčiais ar kitaip, kaip nurodo Inžinierius.
       Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi įrodyti tinkamą jo paskleidimą betone.
Junginį turi patvirtinti Inžinierius.
29.1.53.7 2.6.8.7      Konstrukcinės jungtys
      Išskyrus atvejus, kai konstrukcinės jungtys yra parodytos patvirtintuose brėžiniuose,
Rangovas turi gauti iš Inžinieriaus tokių jungčių vietų ir detalių patvirtinimą, prieš pradėdamas bet
kokius darbus.
      Iki pat konstrukcinių sujungimų betonavipas privalo vykti nenutrūkstamai.
      Betono liejinio, prie kurio gretinamas naujas liejinys, paviršius turi būti be cemento pienelio ir
pašiurkštintas tiek, kad užpildo dalelės būtų matomos, bet neišjudintos. Jungties paviršius
nuvalomas prieš pat liejant naują liejinį.
      Kai įmanoma, jungiami paviršiai turi būti ruošiami, kai betonas jau susigulėjęs, bet dar
nesukietėjęs.
29.1.53.8 2.6.8.8      Siūlių sandarikliai ir jungimo medžiagos
1)      Sandarikliai
       Vandenį sulaikančiose konstrukcijose kiekviename sujungime įbetonuojamas nerūdijančio
plieno (AISI 304 ar lygiavertis) juostelė, 2 mm storio, h = 200 mm arba jai analogiški sandarikliai.
       Sandariklis dedamas ir išlaikomas tiksliai nustatytoje vietoje. Jis jokiu būdu negali būti
tvirtinamas smaigais ar kitomis priemonėmis, kurios galėtų prakiurdinti sandariklį, išskyrus atvejį,
kai sandariklio konstrukcijoje yra numatyti smaiginiai flanšai.
       Visi sandarikliai suvirinami.

2)       Siūlių tarpiklių ir hermetikų naudojimas.
       Tarpikliai ir hermetikai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Nuėmus formą,
atsiveriantis siūlės tarpiklis tvarkingai apipjaunamas. Jis turi visiškai užpildyti siūlę, išskyrus
hermetikui paliekamą vietą. Tarpiklis gerai įtvirtinamas, į siūlę ir hermetikui paliktą vietą
neleidžiama patekti betonui bei pakenkti siūlei.
       Tarp tarpiklio ir hermetiko dedama polietileno plėvelė, neleidžianti jiems sukibti. Prieš
naudojant tarpiklį ir hermetiką, siūlė išvaloma. Jei užbaigta siūlė yra matoma, gretimi paviršiai
maskuojami, kad nepakeistų spalvos. Hermetiku tvarkingai užpildoma jam skirta vieta, jo paviršius
turi atrodyti švarus ir tvarkingas.
29.1.53.9 2.6.8.9      Betono apdaila be formų
1)      Bendroji dalis
      Visi atviri betono paviršiai turi būti kieti, lygūs, neporėti, be vandens ar oro ertmių ir panašiai.
      Visi išsikišimai nušlifuojami silicio karbido akmeniu ar kitokiomis patvirtintomis
priemonėmis, dulkės ir nešvarumai gerai nuplaunami švariu vandeniu.
2)      Paviršiaus apdaila
      Apdaila medine trintuve: gerai išlygintas paviršius glotniai nutrinamas. Reikia stengtis
neapdoroti betono daugiau, negu reikia lygiam paviršiui gauti.
      Apdaila plienine mentele: naudojama, kai drėgmės plėvelė dingusi ir betonas yra pakankamai
sukietėjęs, kad į paviršių neprasisunktų cemento pienelis. Sukietėjęs paviršius apdorojamas
paspaudžiant, tam kad būtų gautas tankus, lygus, vienodas paviršius be mentelės žymių.
      Jei apdailos rūšis nenurodyta, naudojama apdaila medine trintuve.
3)      Taisymas

                                                                                                           40
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Korėti ar pažeisti betono paviršiai, kurie, Inžinieriaus nuomone, nėra tokie, kad juos reikėtų
nuimti ir pakeisti naujais, taisomi kiek galima greičiau po formos nuėmimo tokiu būdu: 1:1½
portlandcemento ir smėlio mišinio, naudojant silicio karbido akmenį, užpildomos visos paviršiaus
poros, tokiu būdu, kad paviršiuje neliktų daugiau medžiagos, nei būtina visiškam porų užpildymui,
ir galiausia būtų gautas vienodas, lygus, tankus ir vienos spalvos paviršius.
29.1.53.10             2.6.8.10        Netinkamo betono ardymas ir pakeitimas
      Inžinieriui nurodžius Rangovas išardo ir pakeičia betoną bet kurioje, bet kurios konstrukcijos
dalyje, jei, Inžinieriaus nuomone:
             betonas neatitinka specifikacijų;
             betone yra kenksmingos medžiagos, galinčios pakenkti betonui;
             korėti ar pažeisti plotai yra per dideli;
             baigtų liejinių matmenys neatitinka brėžinių ir leistinų tolerancijų;
             armatūros betono apsauginis sluoksnis neišlaikytas;
             betono apsauga ir kietėjimas statybos laikotarpiu buvo netinkama ir jis buvo pažeistas;
             Inžinieriaus nurodyti taisymo darbai buvo atlikti nepatenkinamai;
             dėl netinkamų formų, per ankstyvo sujudinimo ar per didelės apkrovos betonas buvo
              deformuotas ar pažeistas;
             dėl bet kokio iš išvardintų aplinkybių derinio betono kokybė tapo nepatenkinama.
29.1.53.11             2.6.8.11        Baigtų konstrukcijų nelaidumo vandeniui išbandymas
      Geras betono sutankinimas turi užtikrinti visų vandenį sulaikančių konstrukcijų nelaidumą
vandeniui. Rangovas atsako už tai, kad betonas būtų nelaidus vandeniui. Liejiniams susitingus iki
projektinio betono tvirtumo, išbandomas konstrukcijų nelaidumas. Rangovas parūpina darbo jėgą,
vandenį, energiją ir kitas priemones, būtinas bandymų atlikimui. Vandenį sulaikančios
konstrukcijos turi būti išbandytos prieš atliekant užpylimą, darant pylimus ir pan.
      Laikoma, kad atviri paviršiai yra nelaidūs vandeniui, jei per bandomąjį 7 dienų laikotarpį
nesimato jokių vandens tekėjimo požymių ir jie yra sausi.
      Konstrukcijose, kurių paviršiai paslėpti ir jų negalima apžiūrėti, vanduo laikomas 21 dieną.
Tada išmatuojamas vandens lygis ir toliau matuojama 7 dienas kas 24 val. Atsižvelgiama į vandens
nuostolį dėl išgaravimo ir susigėrimo. Laikoma, kad konstrukcija nelaidi vandeniui, jei vandens
lygis nenukrinta daugiau nei 1/500 vidutinio vandens gylio pilname bake arba daugiau kaip 10 mm
(žiūrint, kuris dydis mažesnis), atsižvelgus į išgaravimą ir įsigėrimą.
      Kai rezervuarai atviri, būtina deramai atsižvelgti į atmosferos sąlygas per visą bandymų
laikotarpį.
      Visi vandenį sulaikančių konstrukcijų nesandarumai, atsiradę dėl įtrūkimų, porų ir pan.,
pašalinami epoksidinės dervos injekcija, vandeniui nelaidžiu epoksidiniu tinku ar kitu patvirtintu
būdu. Šie taisymo darbai ir papildomi nelaidumo testai atliekami Rangovo sąskaita.
29.1.53.12             2.6.8.12        Betoną apsaugantis sluoksnis
      Apsauginis sluoksnis paslėptiems betono paviršiams turi būti tvirta bituminė danga.
      Bituminę dangą turi sudaryti skvarbus bituminis gruntas ir trisluoksnė danga bituminiu
pagrindu, kurią galima uždėti teptuku, mentele ar purkštuvu, gaunat visiškai sausą 1 mm plėvelę.
Uždėjus ant vertikalaus paviršiaus, danga neturi nutekėti.
29.1.53.13             2.6.8.13        Surenkamo betono konstrukcijų tolerancijos
      Surenkamo betono konstrukcijų tolerancijos:
       kolonos
       ilgis        ±10 mm ar L/1000, kuris didesnis
       skerspjūvis ±10 mm

                                                                                                    41
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       kreivumas:       ±10 mm ar L/750, kuris didesnis
       sijos
       ilgis:           ±15 mm ar L/1000, kuris didesnis
       skerspjūvis:     ±10 mm
       kreivumas:       ±10 mm ar L/500, kuris didesnis
       sienos
       ilgis,aukštis:   ±10 mm
       storis:          ±5 mm
29.1.54 2.6.9   Konstrukcinis plienas
29.1.54.1 2.6.9.1       Bendroji dalis
      Inžinieriui pareikalavus, Rangovas parengia ir prieš pradėdamas darbus pateikia jam
kalendorinį grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame detaliai išdėstomas visų plieno
konstrukcijų darbų vykdymas.
      Bandymų pažymėjimai Inžinieriui pateikiami kuo greičiau, prieš pradedant darbus.
29.1.54.2 2.6.9.2       Medžiagos
      Konstrukcinis plienas turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Varžtai turi atitikti
galiojančių Lietuvos standartų reikalavimus.
29.1.54.3 2.6.9.3       Gaminimas
                    2.6.9.3.1       GAMINIMAS GAMYKLOJE
      Rangovas pateikia gamyklinius brėžinius su visomis statybai reikalingomis detalėmis.
      Plieno konstrukcijos išardomos tokio ilgio dalimis, kad būtų patogu gabenti ir sandėliuoti.
      Komponentai, kuriuose yra suvirinamų jungčių, laikinai sumontuojami gamykloje, nustatant,
ar komponentai statybvietėje reikiamai jungsis.
      Visi montavimo darbai ir sujungimai gamykloje atliekami suvirinant. Visi konstrukciniai
sujungimai suvirinami. Mišrus sujungimas neleidžiamas.
      Rangovas pateikia Inžinieriui visus jo reikalaujamus įrodymus, kad Rangovo suvirintojai yra
reikiamos kvalifikacijos ir gali suvirinti objekte siūles pagal visas mechanines specifikacijas.
      Prieš virinimo darbus Rangovas suderina su Inžinieriumi suvirinimo būdą ir procedūras,
kurie, juos patvirtinus, taikomi visiems suvirinimo darbams.
                    2.6.9.3.2       MECHANINĖS ĮRANGOS PAVIRŠIŲ APSAUGA
      Parenkant dažymo sistemas reikia atsižvelgti į klimatines ir korozines aikštelės sąlygas.
      Paviršių padengimo reikalaivmai grindžiami dažų gamintojo reikalavimais ir Inžinieriaus
nurodymais.
      Nedažomi: nerūdijančio plieno bakai, indai, vamzdžiai ir pan. bei tie vamzdžiai, kurie bus su
izoliacija.
      Visi objektai, kuriems reikalinga paviršiaus apsauga, turi būti pristatomi į statybvietę su
gamyklos, cecho, gamintojo ar pan. uždėtu grunto ir pagrindiniu dažų sluoksniu. Statybvietėje
padengiama tik paskutiniuoju spalvotu sluoksniu.
      Parinktas dažymo medžiagas galima pakeisti tik gavus raštišką Užsakovo leidimą.
      Visi matuokliai, guolių paviršiai, siurbliai, elektros varikliai ir pan., kurių paviršius
nedengiamas, dažymo metu turi būti uždengti.
      Turi būti nudažyta 50 mm į betoną įleidžiamų plieninių konstrukcijų ilgio.
      Kad būtų galima išmatuoti dažų sluoksnius, kiekvienas dažų sluoksnis turi būti skirtingų
spalvų. Viršutinio sluoksnio spalva turi būti parinkta vadovaujantis Lietuvos normomis.
      Į statybvietę pristatomų objektų viršutinio sluoksnio spalva yra standartinė gamintojo spalva,
išskyrus statybvietėje gaminamus objektus, kurių spalva - pagal rekomendacijas.
      Neizoliuoti plieniniai ir ketaus vamzdžiai turi būti dengiami korozijai atspariais dažais,
derinat spalvas pagal transportuojamą terpę vadovaujantis ISO standartais.
        I.      Dažymo medžiagos ir jų saugojimas
        Medžiagos dažymui pristatomos į aikštelę gamintojo įpakavime.


                                                                                                   42
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Dažymo medžiagos saugomos gerai vėdinamoje patalpoje vadovaujantis gamintojo
        reikalavimais.
        II.     Plieno paviršiai
        Prieš nuimant rūdis ir dažymą, paviršius turi būti nuvalytas. Po to paviršius turi būti
        nupūstas.
        III.    Dažymas
        Negalima naudoti purškiamo dažymo būdo. Dažyti galima tik tokiomis oro sąlygomis,
        kurios atitinka gamintojo rekomendacijas.
        Gruntai ir plovikliai turi būti naudojami tik vadovaujantis gamintojo reikalavimais.
                   2.6.9.3.3       DAŽYMO SISTEMOS
Kodas         Objektų vieta ir oro sąlygos          Dažymo sistema
EP 1          Į vandenį panardinta įranga ir        2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
              konstrukcijos                         sluoksnio storis 250 (m)
EP 2          Įranga ir konstrukcijos               2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
              vyraujančiomis oro sąlygomis          sluoksnio storis 150 (m)
EP 3          Į vandenį panardinti karštai cinkuoti 2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
              objektai                              sluoksnio storis 150 (m)
EP 4          Karštai cinkuoti objektai             2 dalių epoksidiniai dažai, bendras sauso
              vyraujančiomis sąlygomis              sluoksnio storis 120 (m)
ZN                                                  Karštas cinkavimas
        IV.     Dažytų konstrukcijų/įrangos gabenimas ir tvarkymas
        Prieš gabenant dažytas konstrukcijas jos turi būti gerai išdžiuvusios. Konstrukcijų kėlimui
        naudojami tekstiliniai diržai, guma ar plastmase dengti lynai ar juostos. Naudojant
        nepadengtus lynus ar juostas tarp jų ir konstrukcijos turi būti įterpiami apsauginiai
        sluoksniai.
        Sandėliuojant dažytas konstrukcijas tarp jų turi būti įterpiami apsauginiai sluoksniai.

        Pažeisti plotai turi būti atstatomi naudojant tą pačią dažymo sistemą.

      Visa tai, kas aukščiau išvadrinta, turi būti atlikta vadovaujantia mechaninės dalies
specifikacijomis.
29.1.55 2.6.10 Kėlimo įranga
       Į Rangovo tiekimų apimtis įeina visa kėlimo įranga ir mechanizmai, reikalingi visų
technologinių įrengimų, kurių svoris virš 50 kg aptarnavimui ir iškėlimui/nuleidimui montavimo ar
remonto metu.
       Keltuvai ir kranai turi būti rankinio valdymo skirti perkėlimui, perstūmimui ir kėlimui uždara
plieno grandine.
       Visos grandinės turi būti iš elektriniu būdu suvirinto plieno, grūdintos, poliruotos, žingsnis
tikslus.
       Grandininis keltuvas turi būti sudarytas iš rėmo, korpuso, reduktoriaus ir flanšinės apkrovos
movos su preciziškais ritininiais guoliais, kėlimo ir valdymo grandinių, apsaugos nuo perkrovos
įtaisu, mechaniniais stabdžiais ir kablio užraktu.
       Pakabinamas tiltinis kranas turi būti sudarytas iš rankinio valdymo keltuvo, perkėlimo ir
perstūmimo bėgių, užkirtiklių ir kitų papildomų sudėtinių dalių, tokių, kaip tvirtinimo varžtai ir
pan., būtinų normaliam ir efektyviam krano eksploatavimui.
       Visos krano sudėtinės dalys turi būti mažiausiai 5 saugumo klasės, medžiagų atsparumas -
maksimalus. Maksimalus tilto išlinkimas, esant norminei apkrovai, turi būti 1/800 tarpatramio.
Rangovas privalo užtikrinti linijų ir lygių tolerancijų išlaikymą krano gamintojo nurodytose ribose.
       Visa kėlimo įranga turi būti pagaminta pagal reikalavimus, nustatytus įrangai jos pagaminimo
šalyje, ir Rangovas privalo pateikti pažymėjimą ir leidimą, įrodančius tokį atitikimą.
                                                                                                      43
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.56 2.6.11 Patikrinimas
      Visos medžiagos ir darbų kokybė tikrinami gamykloje ir pristačius į statybvietę. Inžinieriui
visada turi būti prieinamos visos gamintojo patalpos patikrinimui. Tačiau toks patikrinimas
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už čia nurodytų reikalavimų laikymąsi.
29.1.57 2.6.12 Montavimas
      Prieš montavimą Rangovas pateikia Inžinieriui naudojamų metodų, montavimo sekos
aprašymą, konstrukcinio plieno darbams siūlomos įrangos sąrašą. Toks pateikimas ar patvirtinimas
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti reikiamus metodus, įrangą, darbo kokybę bei
saugą.
      Laikinos pakylos ir pastoliai, reikalingi plieno konstrukcijų montavimui, yra montavimo
darbų dalis.
      Visos metalo konstrukcijų dalys tiksliai sugretinamos ir gerai įtvirtinamos, taip išlaikant jas
per visą darbų eigą.
      Dujinį pjovimo fakelą galima naudoti gamykloje padarytoms konstrukcinių elementų
klaidoms ištaisyti tik kiekvienam konkrečiam atvejui .
      Karkasai statomi įrengiant laikinus ramsčius, kurie užtikrina, kad konstrukcija atlaikys visas
apkrovas, tarp jų ir montavimo įrangos bei jos darbo. Ramsčiai paliekami tol, kol reikalinga
saugumui užtikrinti. Baigęs darbą Rangovas išveža ramsčius kartu su kita savo įranga.
29.1.58 2.6.13 Įvairios metalo konstrukcijos
29.1.58.1 2.6.13.1       Bendroji dalis
      Galutinė sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose tiesiamų vamzdžių, techninio
aptarnavimo durelių, dangčių ar kitų fiksuotų metalo konstrukcijų, įrangos ir įrenginių vieta
nustatoma, koordinuojant ją su mechaniniais ir elektros darbais.
      Įvairios metalo konstrukcijos apima, bet neapsiriboja:
              Ventiliacijos vamzdžius;
              Vamzdžius ir alkūnes sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose;
              Nerūdijančio plieno laiptus ir kopėčias;
              Techninio aptarnavimo dureles, karkasus, dangčius.
29.1.58.2 2.6.13.2       Medžiagos
      Varžtai, veržlės, įvorės turi būti pagamintos iš galvanizuoto anglinio plieno, išskyrus
požeminius varžtinius sujungimus, kur naudojami nerūdijančio plieno varžtai, veržlės ir poveržlės.
Varžtai turi turėti šešiakampes veržles. Visi varžtai ir veržlės turi būti standartinių dydžių.
      Konstrukcinio plienio profiliai turi būti standartinių dydžių ir formų.
      Bet kokios panardintos plieno konstrukcijos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno, AISI
304 ar lygiavertis.
29.1.58.3 2.6.13.3       Vamzdžiai ir alkūnės sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose
      Visos alkūnės ir sienų vamzdžiai turi būti montuojami prieš liejant betoną, atvirose betono
sienose arba angose vėlesnis vamzdžių ir alkūnių montavimas neleidžiamas.
29.1.58.4 2.6.13.4       Techninės priežiūros durelės, karkasai ir dangčiai
     Techninio aptarnavimo durelės, karkasai ir dangčiai turi būti skirti vienodai dinaminei 500
kg/m2 apkrovai. Jie turi būti su rėmais, inkarais, kėlimo rankenomis ir sraigtiniais tvirtinimais.
     Atraminiai paviršiai ir tvirtinimo apkabos turi būti bent 6 mm storio.
29.1.59 2.6.14 Turėklai, laiptai ir aikštelės
29.1.59.1 2.6.14.1       Turėklai
      Turėklai ir statramsčiai gaminami iš min. 40 mm anodinio aliuminio vamzdelio. Visi objekte
atliekami turėklų sujungimai veržiami varžtais arba kniedijami. Lenkimo vietose vamzdelis
sulenkiamas iki reikiamo kampo jo nedeformuojant. Prireikus turėklai jungiami kompensaciniais

                                                                                                     44
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

sujungiamais. Viršutinio turėklo vidurio ašis turi būti 1 m virš montavimo plokštės ir turi atlaikyti
horizontalią 800 N/m jėgą. Vidurinysis turėklas turi būti 0,5 m virš plokštės. Tarpai tap statramsčių
neturi viršyti 1,5 m.
      Inžinieriui pateikiami darbiniai brėžiniai, nurodant matmenis ir tvirtinimo metodus.
                     2.6.14.1.1      SIENINIAI KRONŠTEINAI
      Sieniniai turėklai tvirtinami prie sienos kronšteinais. Visi tuėklų galai pasukami 90o į sieną ir
paliekami 10 mm atstumu nuo sienos.
29.1.59.2 2.6.14.2       Metaliniai laiptai ir aikštelės
                     2.6.14.2.1      BENDROJI DALIS
       Apie pagrindines plieno kolonas ir sijas žr. “Konstrukcinis plienas”.
       Plieniniai laiptai ir aikštelės gaminami iš karštai galvanizuoto plieno konstrukcijų, atviro tipo
grotelių grindims.
       Atvira plieno grindų konstrukcija sudaryta iš lygiagrečių atraminių strypų ir skersinių
stačiakampio skerspjūvio skersinių, kurie slėgimo būdu privirinami prie viršutinės nešančiųjų
strypų briaunos. Atraminių išilginių atstumas nuo centro iki centro - ne daugiau 33 mm, skersinių -
57 mm. Grindų danga iš 800 - 1000 mm pločio plokščių. Visa sistema konstruojama taip, kad
išlaikytų min. dinaminę 250 kg/m2 apkrovą.
       Suvirinimas jungimams nenaudojamas. Taikomas tik jungimas varžtais. Atskiros dalys
gaminamos taip, kad varžtų išoriniuose paviršiuose nebūtų matyti. Visi sujungimai turi būti labai
tvirtai suveržti, dalių jungtys tvirtos. Siūlės turi būti ištisinės ir ten, kur matosi, labai lygiai
nušlifuotos.
       Visų jungčių varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti galvanizuoto plieno.
       Laiptelių pakopos gaminamos su 30 mm pločio abrazyvine iškiša.
                     2.6.14.2.2      GAMINIMAS
     Rangovas pateikia Inžinieriui patikrinti konstrukcinius skaičiavimus ir detalius brėžinius,
kuriuose nurodomi matmenys ir statybai reikalingi duomenys.
     Visos plieninės dalys pagaminus yra galvanizuojamos karštu būdu. Dalys nuvalomos,
kruopščiai nuėsdinamos ir galvanizuojamos, užkertant kelią rūdims.
29.1.60 2.6.15 Mūro darbai
29.1.60.1 2.6.15.1       Medžiagos
                     2.6.15.1.1      PLYTOS
      Darbams naudojamos vietinės silikatinės plytos.
                     2.6.15.1.2      SKIEDINYS
     Skiedinys turi būti tiksliai išmatuotas pagal tūrį ir gerai sumaišomas, kol mechaniniu
maišytuvu lygiai paskirstoma maišomoje partijoje. Faktinis maišymo laikas - ne trumpiau 2 min.
                     2.6.15.1.3      BETONINĖS MŪRO SĄRAMOS
     Mūro darbams naudojamos armuotos surenkamo gelžbetonio sąramos.
     Paviršiuje esančių sąramų faktūra ir apdaila turi kuo labiau atitikti betono faktūrą ir apdailą.
Kiekviename sąramos gale turi būti ne mažesnė nei 200 mm atraminė dalis.
                     2.6.15.1.4      MŪRIJIMAS
      Po plytų pagrindu įrengiamas vienas lieso betono sluoksnis, ne plonesnis nei 100 mm.
      Ne mažesnio nei 100 mm aukščio padai įrengiami visose sienose baigtiniame grindų lygyje
ankeriniu būdu įtvirtinant vertikalius armatūros strypus.
      Visos plytos klojamos ant lygaus cemento sluoksnio, visiškai uždengiant skiediniu jų galus.
Visi sujungimai visiškai užpildomi skiediniu. Plytų eilės turi būti lygios, sienos tiesios, ertmės
aplink karkasines dalis visiškai užpildytos skiediniu.
      Mūras darbo eigoje visą laiką saugomas. Kai darbai nevyksta, sienos uždengiamos mediena ar
brezentu.
      Pagreitintas mūro džiovinimas draudžiamas. Mūro drėgmė palaikoma visomis reikiamomis
priemonėmis, kol skiedinys gerai sugula.

                                                                                                        45
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Įvairios detalės įmūrijamos vykdant mūro darbus. Kitų sričių atstovai iš anksto informuoja
apie tai, ką jie pateiks įmūrijimui. Mūrijant specialiai paliekamos vietos, kad vėliau nereikėtų pjauti.
Visus mūro pjovimo ir užpildymo skiediniu darbus, įmūrijant reikiamas detales, turi atlikti
mūrininkai naudodamiesi specialiomis priemonėmis.
                     2.6.15.1.5      BANDINIAI
    Inžinieriui patvirtinti pateikiami trys kiekvienos siūlomos naudoti medžiagos bandiniai.
Naudojama medžiaga turi būti identiška patvirtintiems bandiniams.
29.1.61 2.6.16 Kasimas, užpylimas ir sutankinimas užstatomose teritorijose
29.1.61.1 2.6.16.1       Pastatai ir statiniai
      Užpilti plotai turi būti sutankinami taip, kad tankis sudarytų ne mažiau 95 % maksimalaus
sauso tankio, gauto modifikuotu Proctor’o sutankinimo testu. Be to, medžiaga turi būti tokia, kad
atlaikymo modulis būtų min. E1 = 25 MPa, matuojant plokštės išlaikymo metodu, užpylimo
paviršiuje.
      Jei natūralus popaviršinis sluoksnis yra smulkiagrūdis (molis, dumblas ar priemolis), tarp
užpildo medžiagos ir natūralaus grunto reikia pakloti geotekstilinę filtruojančią membraną.
      Pamatai turi būti kasami pagal linijas ir nuolydžius ar pakilimus, parodytus brėžiniuose. Jų
dydis turi būti pakankamas statybai. Suplūkto žvyro ar susmulkintos medžiagos sluoksnis, kaip
parodyta brėžiniuose, turi būti supiltas po klojinio ir atraminiu sluoksniais. Žvyras arba susmulkinta
medžiaga turi būti susmulkinta tolygiai, granulių dydis 1-100 mm.
      Galutinis iškasų lyginimas iki galutinio lygio turi būti atliekamas prieš pat klojant pamatus,
kad galutinis iškasos dugnas būtų apsaugotas nuo nepalankaus poveikio. Neleistina, kad iškasos
dugnas būtų užtvindytas. Netinkama medžiaga iškasos dugne turi būti pakeista sutankintu smėliu ar
žvyru. Šis užpildas turi būti pilamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 150 mm.
Kiekvienas sluoksnis turi būti kruopščiai sutankintas mechaniniais presais.
      Užpylimas aplink statinius atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 150 mm,
iki brėžiniuose nurodyto lygio. Kiekvienas sluoksnis turi būti kruopščiai sutankintas mechaniniais
presais. Užbaigtas pylimas turi būti lygiai pakilęs aplink pastatus.
29.1.61.2 2.6.16.2       Požeminis drenažas po statiniais
      Kur reikia, aplink statinius turi būti įrengtas požeminis drenažas. Požeminis drenažas turi būti
perforuoto plastiko, kurio skersmuo ne mažesnis už 100 mm, o apžiūros šuliniai iš termoplastiko ar
betono. Vamzdžiai turi būti užpilti mažiausiai 150 mm storio žvyru, kurio max. grūdelių dydis
neviršija 20 mm, o <0.5 mm dydžio grūdeliai neviršija 10 % svorio.
29.1.61.3 2.6.16.3       Žemės sankasų kasimas ir užpylimas
      Visas kasimas ir užpylimas vykdomas pagal aukščiau pateiktus “Bendruosius reikalavimus”.
      Jei kasimas reikalingas dangos įrengimui, iškasos dugnas turi būti išlygintas taip, kad danga
būtų lygi.
      Leidžiama sankasos lygio ir iškasos dugno tolerancija yra ±50 mm. Užpilama smėliu,
pasižyminčiu tokiomis savybėmis:
      1)      dalelių, byrančių pro 0,002 mm tinklelį, neturi būti daugiau 10 %
      2)      dalelių, byrančių pro 0,425 mm tinklelį, skysčio riba neturi viršyti 25 %, o
              plastiškumo indeksas - neviršyti 6 %

      Užpylimo medžiaga supresuojama iki 90 % maksimalaus sauso tankio, gaunamo modifikuotu
Proctor’o sutankinimo bandymu.
2.7         Žemės darbai
29.1.62 2.7.1   Bendrieji reikalavimai
29.1.62.1 2.7.1.1        Bazinis lygis
     “Bazinis lygis” yra lygis, iki kurio turi būti išlygintas esamas žemės paviršius po statybvietės
valymo, kelmų išrovimo ir pan.


                                                                                                      46
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.62.2 2.7.1.2      Statybinis lygis
      “Statybinis lygis” yra lygis, iki kurio atliekamas kasimas arba užpylimas, kad būtų galima
pradėti objekto statybą.
29.1.62.3 2.7.1.3      Darbo juostos plotis
      Dirbant ant esamų kelių ar šaligatvių, darbo juostos plotis neturi viršyti pusės bendro kelio
pločio, įskaitant šalikeles ar kelkraščius. Nežiūrint šio reikalavimo, bet kuriuo metu būtina užtikrinti
eismą, nebent jei Rangovas pasirūpina reikiamomis apylankomis.
29.1.62.4 2.7.1.4      Pylimai ir bendro užpylimo zonos
       Kai galutiniams lygiams pasiekti, statybvietę būtina užpilti gruntu, prieš pradedant užpylimą,
teritoriją būtina išvalyti, išrauti šaknis ir kelmus, o dirvožemį nuskusti ir supilti į kaupus,
nekliudančius statybai. Krantines reikia įrengti pagal linijas, nuolydžius ar lygius, nurodytus darbo
brėžiniuose. Smėlinis gruntas pilamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Šie
sluoksniai turi būti suplūkti naudojant tokius metodus, kurie užtikrintų reikiamą grunto tankį.
       Užpilama iki brėžiniuose nurodyto lygio.
       Pylimų ir bendrų užpylimų medžiaga turi būti granulių struktūros, susmulkinta taip, kad tiktų
suplūkti iki nurodyto tankio, joje neturi būti organinių medžiagų ar daugiau nei 15 proc. molio ar
dumblo pagal svorį. Kai laikinai reikia pakelti žemės paviršių statybos metu, pilamas toks pat
gruntas, tokiais pat sluoksniais ir taip pat suplūkiamas.
29.1.62.5 2.7.1.5      Kasimas
      Kasimas apima bet kokių rūšių medžiagų kasimą, reikalingą statybos darbams.
      Kasimo darbai turi būti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus brėžiniuose.
      Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų
pėstiesiems ir automobilių eismui. Visas gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus
darbams ir personalui ar tretiesiams asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir
neužpiltų statinių sienų ir medžių.
      Žmonių saugumo užtikrinimui, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą,
perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos
tarnybas tam, kad būtų įvykdyti Inžinieriaus ir specifikacijų reikalavimai.
      Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas
komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir sutvirtinimus.
29.1.62.6 2.7.1.6      Papildomas kasimas
       Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta
užpylimo medžiaga, kuri suplūkiama taip, kaip numatyta atitinkamai medžiagai, arba betonu, jei
konkrečiu atveju taip nurodo Inžinierius.
       Jei kasama vieta dėl nenumatytų priežasčių įgriūna, Rangovas atsako už kasimo vietos
atstatymą. Rangovas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatytos kelių, gatvių ir/ar šaligatvių
dangos, pažeistos dėl tokių nenumatytų atvejų.
29.1.62.7 2.7.1.7      Kasimo vietų apsauga nuo vandens
      Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant
gruntinį vandenį, paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio.
29.1.62.8 2.7.1.8      Užpylimas ir iškasto grunto perteklius
      Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik leidus Inžinieriui.
      Prireikus visas iškastas gruntas tvarkingai supilamas išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji
netrukdys eismui, priėjimui prie pastatų ir kt. Jei tai trukdo, tai gruntas išvežamas į laikiną sąvartą, o
vėliau atvežamas užpylimui.
      Iškasto grunto perteklius šalinamas Rangovo sąskaita.
29.1.62.9 2.7.1.9      Užpylimo medžiagos ir užpylimo išbandymas
     Inžinieriaus nuožiūra paimami kiekvienos užpylimo medžiagos, kuri bus naudojama, rūšies
bandiniai. Bandymai atliekami Rangovo sąskaita.


                                                                                                         47
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Atliekant užpylimo darbus, Inžinieriaus reikalavimu turi būti paimti grunto bandiniai, siekiant
nustatyti sutankintos medžiagos tankį. Jei tankis mažesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia
sutankinti papildomai. Negalima toliau pilti užpylimo medžiagos, kol nebus pasiektas reikiamas
anksčiau užpiltos medžiagos tankis. Jei tankis vis dar nepatenkinamas, užpylimo medžiaga turi būti
pašalinta, nuimant 150 mm anksčiau sėkmingai išbandytą sluoksnį, ir atliekamas tolesnis
tankinimas, kol bus pasiekti patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti papildomą užpildo
medžiagą. Tankio bandymai atliekami Inžinieriaus nurodymu Rangovo sąskaita.
      Sutankinimo bandymus tranšėjose Rangovas atlieka vidutiniškai kas 50 m. Grubių medžiagų
tankis gali būti atliekamas plokštės išlaikymo metodu.
29.1.63 2.7.2   Nusausinimas
29.1.63.1 2.7.2.1      Darbo apimtis
      Rangovas atlygina vandens pašalinimo sistemos išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas,
susijusias su požeminio drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų atstatymu, kurios buvo pažeistos
vandens pašalinimo proceso metu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens šalinimo sistemos
gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus
taikomus vietinius reikalavimus.
      Vandens pašalinimas apima paviršinio vandens, atsirandančio darbo vietoje, nukreipimą,
surinkimą ir pašalinimą, gruntinio vandens pašalinimą iš naujų tranšėjų, kad būtų galima dirbti
sausomis sąlygomis.
29.1.63.2 2.7.2.2      Bendroji informacija
      Prieš pradėdamas vandens šalinimo darbus, Rangovas ir Inžinierius turi kartu patikrinti ir
nustatyti visų statinių ir prie statybvietės esančių statinių, iš kurių reikia pašalinti vandenį, būklę.
Visi statiniai, dėl kurių gali būti pareikštos pretenzijos, turi būti nufotografuoti. Rangovas į savo
pasiūlymą įtraukia tokių nuotraukų sąnaudas. Rangovas pateikia Inžinieriui vieną komplektą
nuotraukų su pridedamu aprašymu.
29.1.63.3 2.7.2.3      Pateikiama medžiaga
      Rangovas pateikia Inžinieriaus patvirtinimui, smulkų vandens šalinimo operacijų sekos
aprašymą.
      Aprašyme turi būti (tačiau neapsiriboti):
      1)    Planai, kuriuose nurodomi vandens šalinimo ir nuvedimo būdai ir vietos. Prie plano
            pridedamuose brėžiniuose nurodomos visos detalės, kad darbas būtų aiškiai
            pailiustruotas.
      2)    Naudojamų medžiagų ir įrangos sąrašas.
      3)    Vandens šalinimo sistemos projektiniai skaičiavimai.

       Tai, kad Inžinierius patikrina Rangovo planus ir metodus, neatleidžia Rangovui atsakomybės
už sėkmingą vandens šalinimo darbų atlikimą.
       Rangovas pateikia žurnalus, kuriuose žymimi kasdien atlikti darbai, įrašant vandens kokybės
testų rezultatus vandens išleidimo vietoje, laiką ir testų trukmę, paros išpylimo kiekius, pateikiant
duomenis apie šulinių montavimą ir pašalinimą, bendras pastabas apie sistemą, pvz. įrangos
veikimo laiką ir gedimus.




                                                                                                           48
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


3      MECHANINĖS ĮRANGOS IR VAMZDŽIŲ SPECIFIKACIJOS
3.1         Šildymas, vėdinimas ir kiti sanitarinės technikos darbai
29.1.64 3.1.1   Santechnikos darbai
29.1.64.1 3.1.1.1      Bendrosios sąlygos
      Šalto ir karšto vandens sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 standarto reikalavimus.
29.1.64.2 3.1.1.2      Slėginio vamzdyno išbandymas
      Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninės įrangos sandarumą. Izoliuotini
vamzdžiai išbandomi slėgiu prieš izoliavimą.
      Išbandymo slėgis 1.0 MPa, laikas - bent 30 min. Po išbandymo spaudimu, vamzdžiai
praplaunami ne mažesne nei 1 m/s vandens srove. Užbaigus praplovimą, ištekantis vanduo turi būti
švarus. Praplovimas trunka mažiausiai 15 minučių.
      Įbetonuojami arba įmūrijami vamzdžiai apvyniojami, pvz., storu krepiniu popieriumi.
29.1.64.3 3.1.1.3      Vamzdžių medžiaga
1)      Variniai vamzdžiai
      Karšto vandens sistemai visada naudojami variniai vamzdžiai. Jie taip pat naudojami ir šalto
vandens sistemai. Varinių vamzdžių jungtys turi būti kapiliarinės. Lentelėje pateikti reikalaujami
varinių vamzdžių išoriniai skersmenys ir sienelių storiai:

      Išorinis skersmuo (mm)                   Sienelių storis (mm)
                  12                                    1,0
                  15                                    1,0
                  18                                    1,0
                  22                                    1,0
                  28                                    1,2
                  35                                    1,5
                  42                                    1,5
                  54                                    1,5
                  63                                    2,0
                 108                                    2,0
2)      Polietileno vamzdžiai
      Polietileno vamzdžiai naudojami tik šalto vandens vamzdynui, klojamam žemėje. Jungtys
suvirinamos arba jungiamos mechaniniu būdu. Nominalus slėgis turi būti 1.0 MPa. Lentelėje
pateikti reikalaujami vamzdžių išoriniai skersmenys ir sienelių storiai:




                                                                                                     49
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


      Išorinis skersmuo (mm)                     Sienelių storis (mm)
                  32                                      3,0
                  40                                      3,7
                  50                                      4,6
                  63                                      5,8
                  75                                      6,9
                  90                                      8,2
                 140                                     12,7

3)      uPVC nuotakyno vamzdžiai
      Jie turi atitikti požeminių vamzdžių specifikaciją.
29.1.64.4 3.1.1.4       Vamzdžių pakabos ir atramos
     Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai nuimamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti
pakankamai arti viena kitos, kad vamzdžiai nesideformuotų.
      Maksimalūs. atstumai tarp pakabų ir atramų:
               1.50 m, kai DN mažiau už 25 mm
               2.25 m, kai DN mažiau už 25 - 40 mm
            3.00 m, kai DN mažiau už 50 - 65 mm
      Vamzdžių tvirtinimo priemonės turi sumažinti triukšmo susidarymą ir perdavimą. Pakabos ir
laikikliai turi būti tokie, kad vamzdžiai galėtų laisvai plėstis, nesukeldami triukšmo.
      Lygiagrečiai nutiestų horizontalių vamzdžių plieninės atraminės apkabos tvirtinamos prie
bendros sekcijos. Varinių vamzdžių pakabos tose vietose, kur susiliečia su vamzdžiu, turi būti
varinės, arba korozijai turi būti užkertamas kelias kitu būdu, pvz. naudojant atitinkamai suderintus
metalus.
      Grupiniam tvirtinimui vertikaliose šachtose, kur įrengtos atskiros atraminės apkabos,
įrengiama plieninė juosta, tvirtinama prie sienos ar grindų.
      Atstumas tarp vamzdžių išorinių paviršių (su šilumine izoliacija) turi būti ne mažesnis nei:
               60 mm kai vamzdžio skersmuo mažiau už 150 mm
               100 mm kai vamzdžio skersmuo yra 150 - 200 mm
               150 mm kai vamzdžio skersmuo yra virš 250 mm

Visų juodųjų metalų paviršių apdorojimas turi būti:
       1)     nupūtimas smėliu iki Sa2½ laipsnio gamykloje suvirintų komponentų;
       2)        gruntavimas antikoroziniu gruntu;
       3)        dažymas dviem patvirtintų dažų sluoksniais.

     Užbaigus montažinį suvirinimą, suvirintos detalės nušlifuojamos iki Sa2 laipsnio,
padengiamos nauju gruntu ar galutine dažų danga.
29.1.64.5 3.1.1.5       Sklendės ir prietaisai
                    3.1.1.5.1      UŽDAROMOSIOS SKLENDĖS
      Visos uždaromosios sklendės turi būti įrengtos gerai prieinamose vietose, tinkamiausias
aukštis - 1-2 m.
      Šios sklendės turi būti tokių tipų:
      1)      DN 10 - 50, rutulinės
           medžiaga turi būti atspari korozijai

                                                                                                    50
                                                       Pirkimo dokumentai.
                                                       IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

           korpusas iš ketaus arba alavo
           rutulinis antgalis iš chromuoto ketaus arba žalvario
           tarpiklis PTFE
           nominalus slėgis 1.0 MPa
      2)       DN 65 ir aukščiau, uždoriai
           medžiaga turi būti atspari korozijai
           korpusas iš ketaus arba įrankinio plieno
           uždoris ir sandariklių paviršiai iš bronzos ar įrankinio plieno
           nominalus slėgis 1.0 MPa
                     3.1.1.5.2        ATBULINIAI VOŽTUVAI
      1)       DN 10 - 50, nespyruokliniai su horizontaliu disku
           korpusas iš bronzos ar įrankinio plieno
           tarpiklis iš bronzos ar įrankinio plieno
           nominalus slėgis 1.0 MPa
      2)       DN 65 ir daugiau, su pleištu tarp flanšų
           korpusas iš ketaus
           tarpiklis iš nerūdijančio plieno
           nominalus slėgis 1.0 MPa
                     3.1.1.5.3        ORO IŠLEIDIMO VENTILIAI (VANTUZAI)
           korpusas iš bronzos ar įrankinio plieno
           tarpiklis iš bronzos ar įrankinio plieno
           nominalus slėgis 1.0 MPa
                     3.1.1.5.4        FILTRAI
           korpusas iš įrankinio plieno arba ketaus
           tinklelis iš nerūdijanči plieno
           nominalus slėgis 1.0 MPa
                     3.1.1.5.5        ŽARNŲ JUNGTYS
               Tipas : montuojamos ant sienos, su antgaliu, chromuotos
               Fitingai : antivakuuminė sklendė ir 20 m galinga PVC žarna su tinkamu žarnos
               laikikliu, reguliuojamu išleidimo antgaliu.
29.1.64.6 3.1.1.6         Prietaisai
      Prietaisai turi būti žinomos markės, geros kokybės, patvarūs, vieningos išvaizdos. Prietaisai
turi būti patikimai pritvirtinti prie konstrukcijų.
                     3.1.1.6.1        PRAUSTUVAI
               Dydis:              apie 600 x 500, sieniniai;
               Medžiaga:           baltas emaliuotas porcelianas;
               Maišytuvas:         chromuotas viensvertis maišytuvas, tvirtinamas prie praustuvo;
               Fitingai:           chromuotas sifonas, chromuotas nutekėjimo vamzdis su sandarinimo
                                   žiedais arba chromuotas ant sienos montuojamas vamzdis su
                                   sandarinimo žiedais, ketaus pakabomis, grandine ir dugno kamščiu.

      Chromuotos rutulinės sklendės su chromuotu lanksčiu vamzdžiu montuojamos prie karšto ir
šalto vandens vamzdžių.
                   3.1.1.6.2       DUŠAI
      Chromuotas dušo maišytuvo komplektas:
         viensvertis maišytuvas
         viršuje tvirtinamas dušas
         rankinis antgalis su 1,5 m žarna
         rutulinė atjungimo sklendė
         visi reikiami fitingai.


                                                                                                  51
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Avariniai dušai chloratorinėje yra originalūs gamintojo dušai su viršuje tvirtinamu dušu, akių
ir veido dušais ir visais reikiamais fitingais.
                    3.1.1.6.3        IŠPUODŽIAI
      Tipas:            Baltas prie grindų tvirtinamas išpuodis iš porceliano su bakeliu, ne mažiau 6
                ltr.
      Fitingai: Plastiko sėdynė ir dangtis, tyli prisipildymo sistema ir chromuota jungtis po cisterna.
                Chromuota rutulinė atjungimo sklendė šaltam vandeniui, su chromuotomis
                lanksčiomis žarnomis.
                    3.1.1.6.4        PLAUTUVĖS
      Tipas: :                   Prie sienos tvirtinama nerūdijančio plieno plautuvė (apie 600 x 450
                         mm) su įmontuota apsauga nuo purslų
      Maišytuvas:        Prie sienos tvirtinamas viensvirtis maišytuvas su sukamu čiaupu, chromuotas.
      Fitingai :         Sifonas su nutekėjimo vamzdžiu ir flanšu grindims ar sienai, chromuotas.
29.1.64.7 3.1.1.7       Trapai
      Grindų trapai administraciniame pastate turi būti termoplastikiniai. Reikalui esant turi būti
montuojami pakėlimo iki reikiamo lygio žiedai. Tose vietose, kur galimas sąlytis su nuotekomis,
grindų trapai turi būti iš nerūdijančio plieno.
29.1.64.8 3.1.1.8       Vandens šildytuvai
       Vandens šildytuvo galia nustatoma pagal šilto vandens poreikį. Vandens bakų projektinis
slėgis min. 1,0 MPa.
       Prie vandentiekio jungiamas vamzdinėmis movomis, į elektros tinklą - per rozetę. Šildytuvas
turi išleidimo vamzdį arba apsauginį vožtuvą - vakuumo pašalintuvą. Įtekėjimo vamzdis su
atbuliniu vožtuvu ir atjungimo sklendėmis. Bakas apšiltintas akmens vata, iš emaliuoto plieno arba
vario. Viso įrenginio korpusas iš dažyto plieno, pagal architektūrinę aplinką. Korpuso priekis
nuimamas.
       Termostato nustatymą galima reguliuoti apie + 30 oC - + 85 oC ribose. Automatinis
išjungimas pasiekus + 90 oC, rankinis nustatymas į pradinę padėtį.
       Vandens pašildymo bakas yra su variniu persipylimo vamzdžiu nuo apsauginio vožtuvo
artimiausios tinkamos vietos.
29.1.64.9 3.1.1.9       Izoliacija
     Visi karšto vandens vamzdžiai turi būti apšiltinti. Be termoizoliacijos galima palikti tik
trumpas atšakas. Izoliacijai naudojama Armaflex tipo medžiaga privalo būti tokio storio:
         20 mm, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm;
         30 mm, kai vamzdžio skersmuo virš 50 mm.

29.1.65 3.1.2    Šildymas, ventiliacija ir kondicionavimas
      Šildymo-vėdinimo sistema turi atitikti toliau išvardintus Lietuvos standartus arba jiems
lygiaverčius Europos standartus:
               STR 1 05 06: 2005 Statinio projektavimas;
               “Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, Ūkio ministro įsakymas
                Nr. 4-80, 2005-02-24 (Žin., 2005, Nr. 30-945)
               STR 2.09.02: 2005 Šildymas – vėdinimas ir oro kondicionavimas ;
               STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija;
               STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika;
               RSN156-94 Statybinė klimatologija;
               Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės;
               Garo ir karšto vandens vamzdynų saugaus eksploatavimo taisyklės;
                                                                                                        52
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

             HN 33:2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje.
              Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai;
             RSN 143-92 Visuomeniniai pastatai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai;
             STR 2.09.04.2002. Pastato šildymo sistemos galia, šilumos suvartojimas;
             STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika;
             HN 33-2003 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamajai ir darbo aplinkai;
             HN 69- 2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo aplinkoje;
             Priešgaisrinė sauga: pagrindiniai reikalavimai RSN 133-91;
             BPST-01-97 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.

      Mechaninė ventiliacija turi būti numatyta visoms patalpoms, kur vyks technologiniai procesai
bei toliau išvardintose patalpose: dušuose, prausyklose, elektros skydinių patalpose ir operatorinėje.
Kitose netechnologinio proceso patalpose turi būti užtikrinta natūrali ventiliacija.
      Visose patalpose, kurios įeina į darbų apimtį, turi būti numatyta mechaninė ventiliacija pagal
Lietuvoje galiojančius standartus ir darbosaugos reikalavimus.
      Grotų patalpoje (arba pačiose grotose – jeigu jos yra uždaros), nuodriebų konteinerių, dumblo
sausinimo įranga ir dumblo talpos, įrengtos patalpose turi būti su vietinio ištraukimo įranga.
      Patalpose, kuriose numatomas elektrinis šildymas, radiatorių kiekis ir išdėstymas nustatomas
techniniame projekte, atsižvelgiant į galiojančius techninius reikalavimus.

29.1.65.1 3.1.2.1      Elektriniai šildymo prietaisai
      Elektriniams šildymo prietaisams keliami šie reikalavimai:
          elektrinio šildymo radiatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno,
             sienelės lakšto storis ne mažesnis kaip 1,0 mm;
             elektrinio radiatoriaus paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia
              leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti 70C;
             elektrinių radiatorių gamyba ir gamybos kokybė turi atitikti EN, ISO9002 standartų
              reikalavimus;
             elektrinis radiatorius turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį
              (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu
              termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP45 klasės drėgnose patalpose, kitose - IP34
              klasės;
             elektrinis radiatorius turi būti supakuotas į polietileninę plėvelę, kampai turi būti
              apsaugoti plastmasiniais antdėklais; radiatorius turi būti atsargiai pakraunamas ir
              iškraunamas, be smūgių, kad nebūtų pažeidžiama dekoratyvinė paviršiaus danga;
              transportuojami kartu su įpakavimu;
             supakuoti elektriniai radiatoriai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir
              sausuose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; net
              supakuotų į polietileninę plėvelę radiatorių negalima sandėliuoti atvirame ore; nuimti
              nuo padėklų radiatoriai turi būti laikomi vertikaliai;
             radiatorius turi būti sukomplektuotas         kartu     su     tvirtinamosiomis    detalėmis,
              jungiamuoju laidu ir kištuku;
             elektriniams radiatoriams turi būti suteikta 5 metų garantija;



                                                                                                         53
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

             elektrinis radiatorius turi būti montuojamas, remiantis gamintojo instrukcijomis, turi
              būti patikimai įžemintas;
             atstumas nuo radiatoriaus iki grindų ar iki palangės turi būti ne mažesnis kaip 110 mm.

29.1.65.2 3.1.2.2               Kanalinis ventiliatorius
      Kanalinis ventiliatorius naudojamas išsiurbti orą iš patalpų. Jis tvirtinamas apkabomis prie
lubų arba prie sienos. Ventiliatorius komplektuojamas su tvirtinimo detalėmis. Kanalinio
ventiliatoriaus jungtys su ortakiu turi būti lengvai išardomos, jungimo vietose turi būti sandarinimo
tarpinės. Kanalinio ventiliatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,0 mm storio
galvanizuoto plieno lakštų. Ventiliatoriaus variklis turi būti su termoapsauga.
29.1.65.3 3.1.2.3       Lauko grotelės
       Lauko oro grotelės turi būti pagamintos iš aliuminio ar cinkuoto lakštinio plieno, atsparaus
korozijai, turi būti tiekiamos su apsauginiais tinklais. Grotelės turi būti su horizontaliomis,
profiliuotomis plokštelėmis, apsaugotomis nuo kritulių. Oro greitis grotelių pralaidos plote neturi
viršyti 2 m/s.
29.1.65.4 3.1.2.4 Grotelės oro šalinimui
      Oro šalinimo grotelių priekinė panelė pagaminta iš aliuminio, o kitos dalys iš cinkuoto
lakštinio plieno. Grotelės komplektuojamos su reguliavimo sklende. Siurblių skyriuje ir priėmimo
rezervuare vietoje grotelių naudoti metalinį apsauginį tinklelį.
29.1.65.5 3.1.2.5       Ventiliatorius
      Ventiliatorius turi būti vienpusio įsiurbimo su atgal lenktomis lopetėlėmis. Ventiliatoriaus
variklis IP54 saugos klasės su termoapsauga. Ventiliatorius turi būti sumontuotas ant antivibracinių
atramų. Pageidautina galimybė derinimo metu nustatyti projektinį oro srautą pasirenkant
ventiliatoriaus sukimosi greitį integruoto autotransformatoriaus pagalpa.
29.1.65.6 3.1.2.6       Garinis drėkintuvas
      Garinis drėkintuvas turi būti elektroninis su panardinamais elektrodais ir keičiamu plastikiniu
garo cilindru. Drėkintuvas turi būti su vandens įleidimo ir išleidimo vožtuvais, vandens lygio
jungikliu, garo skirstytuvu.
29.1.65.7 3.1.2.7       Pagalbinis elektrinis kaloriferis
       Elektrinis kaloriferis naudojamas kai TKKK veikia sausinimo režimu. Elektrinis kaloriferis
turi būti pagamintas iš aliuminio (su plokštelėmis) su žemos kaitinimo paviršiaus temperatūra,
galinčia išvengti oro jonizacijos. Elektrinio kaloriferio galingumas turi būti valdomas pakopiškai
(ne mažiau trijų pakopų). Konstrukcijoje turi būti integruotas perkaitimo termostatas su rankiniu
atstatymu, automatinis jungiklis trumpo jungimo atvejui.
29.1.65.8 3.1.2.8       Oro filtras
      Oro filtras turi būti panelinis, ne žemesnės kaip G4 (EU4) klasės.

29.1.65.9 3.1.2.9       Ortakiai
      Ortakiai gaminami iš nerūdijančio plieno, cinkuoto lakštinio plieno arba aliuminio. Visose
atšakose įrengiami matavimo liukeliai su uždaromais dangteliais. Tranzitinių ortakių atsparumas
ugniai turi atitikti STR 2.09.02:1998 priedo “L” reikalavimus, visų ortakių sandarumas – pagal
priedo “H” reikalavimus. Visose patalpose kuriose gali susidaryti sieros vandenilis, tokiose kaip
grotinė, smėliagaudė, dumblo sausinimo įrenginiai ir pan., galima naudoti tik nerūdijančio plieno
ortakius ir kanalus.
      Alkūnių minimalus spindulys lygus ortakio pločiui. Atskiros grandys tarpusavyje jungiamos
pagal galimybes: apvalūs mažesnio diametro suneriant bei naudojant sandarinančias tarpines.
Sujungimo būdo pagrindinis reikalavimas – sandarumas, patikimumas ir bendra gera išvaizda.
      Ruošiant ortakių pakabinimą reikalingi atstumai tarp pakabų: 4 m, kai ortakio kraštinė arba
diametras neviršija 400 mm.

                                                                                                      54
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


        Ortakiai ir jų fasoninės dalys
        Ortakių sienelių storis:
          apvaliems iki 200 mm skersmens ne mažiau 0,5 mm
             apvaliems 250-400 mm skersmens ne mažiau 0,6 mm
          iki Ø500-800 mm skersmens ne mažiau 0,7mm.
      Stačiakampiams (su didžiausia kraštine iki 1000 mm ) s-0,7 mm storio su valcuotomis
standumo įdubomis.
      Ortakių sekcijų siūlės, fasoninių dalių atskiri elementai turi būti užsandarinti.
      Apvalių ortakių alkūnės gaminamos štampuojant arba iš atskirų elementų. Posūkio vidutinis
spindulys sudaro 1,5 D. Ortakių sekcijos tarpusavyje arba su fasoninėmis dalimis jungiamos su
guminėmis tarpinėmis moviniu sujungimu. Sujungimai turi būti hermetiški sandarumo klasė “D”.
      Ortakiai turi būti jungiami griežtai vadovaujantis ortakių gamintojo instrukcijomis. Ortakių
ruošiniai turi būti sukomplektuoti su jungimo bei pritvirtinimo detalėmis.

        Rankinio valdymo sklendės
      Reguliuojamos sklendės apvaliuose ortakiuose turi būti diafragmos tipo. Sklendės turi būti su
uždarymo-atidarymo žymėmis, reguliavimo lygio indikatoriumi ir prietaisu, skirtu sklendės
padėčiai fiksuoti.
      Ortakių sekcijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninėmis dalinus jungiamos flanšais arba
beflanšiniu sujungimu. Sujungimai turi būti standūs bei hermetiški, flanšų plokštuma statmena
ortakio ašiai.
        Vėdinimo sistemų ir ortakių montavimas
        Rangovas įrengia visas ventiliacijos sistemas. Rangovas turi teisę pasiūlyti
    medžiagas, kurios yra tolygios ar geresnės kokybės, nei nurodyta. Inžinieriui
    patvirtinti turi būti pateikti medžiagų pavyzdžiai ar brošiūros.
               Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi
    darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse
    specifikacijose.
        Visi ventiliacijos sistemos sujungimai yra sandarinami tarpinėmis ir papildomai lipnia
    aliuminio juosta.
        Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta:
          sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas;
             ortakių ašių tiesumas;
          galimybė prieiti remonto metu.
      Prieš montavimą tikrinama ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų.

29.1.65.10             3.1.2.10        Oro tiekimo įranga
      Tai įrenginys izoliuotame korpuse, sudarytas iš atskirų sekcijų: oro užsklandos, oro filtro EU5
klasės, išcentriniai ventiliatoriai su elektros dviejų greičių varikliu, su plokšteliniu rekuperatoriumi,
elektriniu šildytuvu, lanksčių jungčių ortakių prijungimui, įvorių matavimo ir kontrolės jutiklių
įrengimui.Ventiliatoriaus darbo ratas turi būti tikrinamas ir valomas mažiausiai vieną kartą metuose.
Oro filtras turi būti keičiamas mažiausiai du kartus metuose. Būtina apsauga nuo perkrovų.
Agregatas komplektuojamas su automatiniu valdymu. Ventiliatoriaus sukimosi greitis
reguliuojamas tiristoriaus arba transformatoriaus pagalba, jei tai vieno greičio ventiliatorius.
29.1.65.11             3.1.2.11        Garso slopintuvai
      Garso slopintuvai gaminami iš cinkuoto perforuoto lakštinio plieno, su garsą absorbuojančios
pluoštinės medžiagos įdėklais: medžiaga turi būti visiškai nehigroskopinė, pluoštas visiškai atsparus

                                                                                                       55
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

korozijai esant oro greičiui iki 25 m/s, tinkama naudoti temperatūroje nuo +5C iki +50C ir esant
10% - 100% santykiniam oro drėgnumui ir atitikti atsparumo ugniai reikalavimus. Laikoma, kad
šiai paskirčiai tinka akmens vata, kurios tankis 60-80 kg/m3. Perduodamo oro garso slopintuvai turi
mažinti triukšmą iki 40 dB(a) dviejų kvadratinių metrų perdavimo plotui, o maksimalus slėgio
kritimas turi būti 30 Pa.

29.1.65.12             3.1.2.12        Ugnies vožtuvai su lydžia jungtimi
             uždarymo mechanizmo korpusas iš aukšto temperatūrinio atsparumo plieno (termiškai
              izoliuotas);
             ugniavožtis automatiškai turi užsidaryti per 30 sek. (gaisro metu);
             horizontaliame ortakyje priešgaisrinis vožtuvas gali būti su viena arba su keliomis
              mentėmis;
          vožtuvas turi būti pagamintas iš 1,6 mm storio lakštinio plieno, suformuojant tolygaus
              atsparumo ugniai sluoksniuotą plieno struktūrą, jis turi būti cinkuotas ar kitaip
              apsaugotas nuo korozijos;
          korpusas reikiamai sutvirtinamas, atstumas tarp vožtuvo briaunų ir korpuso turi būti
              mažiausiai 0,25 mm;
          jei vožtuvas montuojamas sienoje ar perdangoje, korpusas turi turėti išsikišimus
              įmontavimui arba rėmą, ne mažesnį nei 35 x 35 x 6 mm;
          kiekviename gale kiekviena vožtuvo mentė turi būti pritvirtinta (ne centriniame taške)
              prie nerūdijančio plieno ašies, kuri turi laisvai suktis ant nerūdijančio plieno šerdies, jo
              atrama turi būti už korpuso;
          vožtuvas turi užsidaryti atsiremdamas į 25 x 25 x 3 mm stabdiklį, padarytą iš geležies
              kampų, kuris pritaisomas prie viso apvalaus korpuso apskritimo ilgio,-suveriamojo
              vožtuvo menčių užleidimas turi būti bent 20 mm;
          vožtuvai įjungiami svorio principu naudojant lydžiąją (50 C) jungtį, lydus elementas
              turi suveikti esant 50 C;
          vožtuvą atviroje padėtyje palaiko paleidžiantysis įtaisas, sudarytas iš lydžiosios
              jungties ir daugiagyslio laido ar plieninio lyno;
          vožtuvo korpuse arba gretimame ortakyje turi būti durelės, leidžiančios pasiekti
              mentes ir lydųjį elementą.
      Rangovas pateikia dokumentus, kuriuose nurodomas priešgaisrinio vožtuvo tipas ir duomenys
apie jo patvirtinimą.

29.1.65.13             3.1.2.13        Reguliavimo sklendės
      Vėdinimo sistemų hidrauliniam sureguliavimui ant ortakių atšakų naudojamos oro
reguliavimo sklendės. Jos viduje yra metalinė mentelė, kurią pasukant galima keisti skerspjūvį oro
pratekėjimui.Turi turėti reguliavimo svirties fiksaciją. Sklendės konstrukcija turi garantuoti srauto
matavimo tikslumą. Sklendės korpusas pagamintas iš plieninės cinkuotos skardos. Sklendė
jungiama su ortakiais moviniu sujungimu per gumines tarpines, kurios užtikrina vėdinimo sistemų
hermetiškumą.

29.1.65.14             3.1.2.14        Plafonas
     Oro kiekio reuliavimas 0-100 %. Montuojamas pakabinamose lubose. Metalinis. Su srieginiu
pajungimo žiedu.Galimas jungimas lankčiu ortakiu.

29.1.65.15                     3.1.2.15 Komponentų standartiškumas.
             Kad ateičiai laikomų atsarginių dalių kiekiai būtų kiek įmanoma mažesni ir
supaprastėtų objekte atliekami darbai, rangovas turi siekti standartizuoti įvairių sistemų,

                                                                                                        56
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

sudarančių šią specifikacijų dalį, komponentus. Visus panašią funkciją atliekančius
komponentus numatoma pirkti iš to paties tiekėjo.
                             Sritys, kuriose reikalingas standartizavimas
       Vamzdžiai ir armatūra
       Siurbliai
       Varikliai
       Juostos (juostinių pavarų)
       Sklendės
       Izoliacijos medžiagos
       Elektros ir valdymo elementai
       Matavimo prietaisai

29.1.65.16                     3.1.2.16 Komponentus identifikuojančios etiketės
        Visos įrengimų pozicijos ir su jomis susijusios sklendės, komutavimo aparatai ir
    valdikliai turi būti aiškiai pažymėti naudojant schemose nurodytą numeravimo sistemą. Ši
    sistema taikoma techninės priežiūros vadovuose, išpildymo brėžiniuose ir visuose kituose
    dokumentuose, kuriais inžinierius ir užsakovas gali naudotis galutinai perdavus pastatą.
                Identifikuojančios etiketės turi būti iš trafolito ar kitos patvirtintos medžiagos, su
    juodais įrašais baltame fone, jei nėra susitarta kitaip. Raidės turi būti “linotipijos” stiliaus, ne
    mažesnės kaip 5 mm. Etiketės turi būti mažiausiai dviem žalvariniais sraigtais pritvirtintos
    ant visos įrangos, sklendžių, siurblių valdiklių ir jungiklių ar greta jų. Užrašai turi būti
    lietuvių kalba.
        Lipnia juostele tvirtinamos etiketės iš plastmasės neleidžiamos.

29.1.65.17                     3.1.2.17 Klimato duomenys
       1) Išorės projektavimo sąlygos:




                                                                                                           57
                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                                                    Tauragė
                                                                                          o
         Aukščiausia lauko t vasarą
                                                      +26,1
                                                                                          C
         Drėgnumas esant aukšč. lauko temp.                                               %

                                                                                          s
                                                                                          a
                                                                                          n
                                                                                          t
                                                                                          i
                                                                                          k
                                                                                          i
                                                                                          n
                                                        80
                                                                                          ė
                                                                                          .

                                                                                          d
                                                                                          r
                                                                                          ė
                                                                                          g
                                                                                          m
                                                                                          ė
                                                                                          .
                                                                                          o
         Žemiausia lauko t žiemą
                                                        -21                               C


        2) Vidaus projektavimo sąlygos:
                                                                                          o
         Aukščiausia kondicionuojamų patalpų t
                                                      +24,3
         vasarą                                                                           C
         Atitinkamas aukšč. drėgnumas                                                     %

                                                                                          s
                                                                                          a
                                                                                          n
                                                                                          t
                                                                                          i
                                                                                          k
                                                                                          i
                                                                                          n
                                                        50
                                                                                          ė
                                                                                          .

                                                                                          d
                                                                                          r
                                                                                          ė
                                                                                          g
                                                                                          m
                                                                                          ė
                                                                                          .
         Žemiausia patalpų t visose naudojamose
                                                       +20                                o
         patalpose žiemą (išskyrus sandėliavimo

                                                                                              58
                                                       Pirkimo dokumentai.
                                                       IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

         patalpas)                                                                             C


       Anksčiau minėtos patalpų sąlygos matuojamos patalpos centre 1,5 m virš grindų.

29.1.65.18             3.1.2.18 Oro judėjimas
    Didžiausias oro greitis naudojamoje zonoje (0 - 1,8 m virš grindų), sukeltas oro
    kondicionavimo, ventiliacijos ar oro šildymo – 0,15 m/s.

       Įrenginių keliamo garso stiprumas patalpose neturi viršyti šių dydžių:

         Administracinės patalpos,              35    dB(A)
         Persirengimo patalpos ir
                                                40    dB(A)
         pan.

       Matavimai atliekami patalpos centre 1,5 m virš grindų.




                                                                                                   59
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Oro įleidimo ir išleidimo sistemų keliamo garso lygis lauke 10 m atstumu nuo garso
    šaltinio neturi viršyti 40 db(a).


29.1.65.19                     3.1.2.19 Vamzdžių ir ortakių identifikavimas.
                                       Vamzdžiai ir ortakiai turi būti identifikuojami spalva pagal
                         EN/ISO ar pan. reikalavimus. Vamzdžiai turi būti pažymėti ties visais
                         jungimais, iš abiejų sklendžių, prietaisų, įleidimų į sienas pusių, taip pat
                         tuo atveju, kai vamzdžiai ilgi (maždaug kas 6 m).
                               Jei vamzdžiai sumontuoti labai arti vienas kito, žymėjimai turi būti
                         atliekami ant visų vamzdžių iš anksto nustatytose vietose.
                               Spalvinis kodavimas atliekamas dažais arba spalvota juostele.
                         Naudojamą būdą turi patvirtinti inžinierius. Šiuo tikslu rangovas
                         pateikia jam pavyzdį.
                               Spalvota juostelė gali būti siauresnė nei nurodyta lentelėje, jei
                         vamzdžiai nedideli arba jei yra mažai vietos.
                               Ortakiai identifikuojami pagal EN/ISO ar panašius patvirtintus
                         reikalavimus.
                               Prie visų kodinių pažymėjimų turi būti srauto krypties rodyklė.

29.1.65.20             3.1.2.20 Vibracijos slopinimas.
        Visos sudėtinės dalys, kurios gali vibruoti ar sukelti vibraciją (ventiliatoriai, siurbliai,
    kompresoriai ir pan.) turi būti izoliuoti nuo pastato konstrukcijų patvirtintais vibracijos
    slopintuvais iš neopreno, plieninių spyruoklių ar pan. patvirtintų priemonių, kad į pastatą
    vibracija nebūtų perduodama.
        Nežiūrint į tai, kad inžinierius patvirtina konkretų vibracijos slopinimo įtaisą, rangovui
    tenka visa atsakomybė už vibracijos pašalinimą ir šiose specifikacijose nurodytų garso
    kriterijų laikymąsi.

29.1.65.21                     3.1.2.21 Pranešimas prieš uždengimą
        Rangovas raštu informuoja inžinierių apie bet kurių darbų ar medžiagų parengtumą
    uždengimui izoliacine medžiaga, žemėmis ar pan. ir palieka šiuos darbus/medžiagas
    neuždengtus tol, kol inžinierius juos patikrina ir patvirtina.
        Jei šio reikalavimo nesilaikoma, inžinieriaus nurodymu tokie darbai ar medžiagos turi
    būti atidengti ir paskui vėl sutvarkyti rangovo sąskaita.
         Pastato vidinėse konstrukcijose esantys vamzdžių sujungimai – siūlės neleistinos.

29.1.65.22                     3.1.2.22 Matavimo prietaisai
        Bendrieji reikalavimai
        Matavimo prietaisai, davikliai ir pan. turi būti montuojami tokiose vietose, kur jie yra
    lengvai prieinami ir matomi prižiūrinčiajam personalui nenaudojant kopėčių ir pan. Jie turi
    būti apšviesti dirbtiniu apšvietimu kaip numatyta šiose specifikacijose. Rankinių žibintų
    naudojimas neturi būti reikalingas. Manometrai tikrinami ir kalibruojami prieš montuojant ir
    po to. Jei kuris nors instrumentas negali būti sureguliuotas taip, kad jo parodymai atitiktų
    nustatytas tikslumo ribas, rangovas turi jį pakeisti savo sąskaita. Manometrų sukeliamas
    sistemos slėgio kritimas turi būti minimalus. Jei manometras montuojamas mažesnio nei 50
    mm skersmens vamzdžiuose, montavimo vietose vamzdis turi būti pakeistas į 50 mm.
    Montuojant manometrus reikia atsižvelgti į izoliacijos storį.
        Visos tiekiamos sudėtinės dalys (komponentai) turi būti:
        - standartinės;
        - lengvai keičiamos;

                                                                                                        60
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       - naujos ir be defektų;
       - patikimai veikiančios;
- vidutinis visų pozicijų veikimas iki gedimo turi būti numatytas ilgesniam nei 2 metų
laikotarpiui.

29.1.65.23             3.1.2.23 Oro tiekimo įranga
                            Oro tiekimo įranga surenkama iš šių sudėtinių dalių: vožtuvų,
                     filtrų, rotrinio rekuperatoriaus, vandeninio šildytuvo ir ventiliatoriaus.
Uždarymo vožtuvai turi būti iš cinkuoto lakštinio plieno. Plokštės dengtos plastiku.
Vožtuvo sandarumas turi atitikti 3 tipo reikalavimus, elektros pavara turi būti
proporcingo reguliavimo pavara.

29.1.65.24             3.1.2.24 Specialieji reikalavimai ventiliacijos įrengimams gaminti:
Turi būti tinkami eksploatuoti žiemos metu (T= -22°C) ir vasarą (T=+32°C) apšiltintos
ventkameros erdvėje. Jų dalys (sekcijos) turi būti moduliuotos.
Dalių (sekcijų) jungimo į agregatą priemonės turi garantuoti patogų surinkimą bei
išardymą.
Dalių (sekcijų) sienutės turi būti dvigubos ir pagamintos iš 1,5-2 mm storio cinkuoto
lakštinio plieno, tarpsienį užpildant šilumine izoliacija.
Šiluminės izoliacijos storis (tarpsienio plotis) turi būti paskaičiuotas priklausomai nuo
medžiagų šilumos perdavimo koeficiento (0,35 W/m² K, kai K=43...45°C) bei nuo jos
atsparumo ugniai gaisro metu (tiri būti ne mažiau 0,75 valandos) ir skleidžiamo akustinio
triukšmo lygio (turi būti ne daugiau 40 dBA).
Oro tiekimo į patalpas bei šalinimo iš patalpų kryptimi turi būti numatytos triukšmo
slopinimo priemonės tokios, kad triukšmo, sklindančio iš patalpas aptarnaujančio
agregato lygis neviršytų 40 dBA.
Ventagregato galinių sekcijų (minkšti intarpai) jungtys turi būti flanginės ir su
lanksčiomis jungtimis (suporintos).
                       Agregatai turi būti aukštos kokybės ir atitikti EN/ISO reikalavimus.
Korpusas turi būti su išoriniu lakštinio plieno aptaisu, kuris turi būti cinkuotas ar
nudažytas kaip nurodyta kitur šiose specifikacijose.
Visas korpusas ar jo dalys iš vidaus padengiamos ugniai atsparia izoliacine medžiaga, pvz.
stiklo pluoštu ar akmens vata. Šios medžiagos šilumos perdavimo koeficientas neturi
viršyti 0,9 W/m², o minimalus storis turi būti 25 mm. Korpusų sienelės dvigubos, jų
K=0,35 W/m²K, ir su ugniai atsparia izoliacija (0,75 h).
                Izoliacijos sluoksnis dedamas iš vidaus kartu su cinkuotu lakštiniu plienu.
Korpusas sutvirtinamas kampais arba plieno profiliais. Jis turi būti tvirtas, stovėti
savarankiškai ir likti sandarus esant maksimaliam teigiamam ir neigiamam slėgiui,
atsižvelgiant į atitinkamo ventiliatoriaus veikimą.
Prireikus visas korpusas turi būti montuojamas ant tvirto atremto pagrindo, siekiant
lygumo.
Korpusas turi būti su tikrinimo plokštelėmis, leidžiančiomis pasiekti bet kurią
aptarnavimo, patikrinimo ar valymo reikalingą dalį. Skląsčiai turi būti lengvai atidaromi
ir užsandarinti neopreno tarpikliais.
    Higieninio išpildymo vėdinimo įranga turi atitikti keliamus Higieninis gamybinius
reikalavimus. Padidinto higieninio saugumo kameros vidinės sienelės, ir ventiliatorius
dažytos specialiais higieniniais dažais (miltelinis dažymas), o įrenginio dugnas pagamintas
iš nerūdijančio plieno skardos ir su nuo lydžiu į durelių puse (turi būti įrengtas specialus
drenažas plovimo vandeniui nuvesti į kanalizacijos trapą).

29.1.65.25             3.1.2.25 Šildytuvai


                                                                                                   61
                                                      Pirkimo dokumentai.
                                                      IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Oro šildytuvas vandeninis. Jo rėmas pagamintas iš glazūruoto plieno, šildymo
    elementas ir vamzdeliai iš vario. O briaunelės iš aliuminio. Maks. darbinė temperatūra
    +150°C, max darbinis slėgis 1,6Mpa, testuotas slėgis 2,1Mpa. Vandens kaloriferių
    darbas reguliuojamas trieigiu vožtuvu. Cirkuliacijos palaikymui įrengti ir siurbliai su
    reguliuojama armatūra.

            Ventiliatoriai
    Ventiliatoriai su dvigubu įleidimu ir “V” pavara, išcentrinio tipo su į priekį išlenktomis
    mentėmis. Ventiliatorius neturi veikti greičiu, viršijančiu 75% gamintojo nustatyto
    maksimalaus greičio (aps/min). Tai taikoma ir elektros motorų apkrovai, nprs
    ventiliatorius, motoras, lelektros įrenginiai, korpusas ir kitos sistemos sudėtinės dalys
    turi būti tokios konstrukcijos, kad galėtų be pertrūkio veikti galia, siekiančia 115%
    esamos galios.
    Ventiliatorius ir motoras montuojami ant bendro rėmo. Tarp rėmo ir korpuso turi būti
    priešvibraciniai įtaisai.
    Motorai turi būti dviejų ar vieno greičio kaip nurodyta brėžiniuose ir montuojami ant
    bėgių, kad būtų galima reguliuoti diržą.
    Ventiliatoriaus korpuso anga jungiama su korpusu naudojant nesusidėvinčią, sandarią
    ir nedegią lanksčią jungtį. Sparnuotė turi būti dinamiškai subalansuota ir turėti
    rutulinių guolių atramą. Sparnuotė ir spiralė turi būti cinkuotos karštuoju būdu.
    Visa ventiliatoriaus ir motoro konstrukcija turi būti atspari korozijai ir tinkama veikti
    šiose specifikacijose nurodytose temperatūros, drėgnumo ir slėgio sąlygomis.
    Prietaisui neveikiant oro vožtuvas turi būti uždarytas. Valdymo ir reguliavimo įranga
    turi užtikrinti minimalų oro suvartojimą.

             Dūmų šalinimo ventiliatoriai
        Ašinis dūmų šalinimo ventiliatorius su reguliuojamomis mentėmis. Sertifikuotas CTICM
    šalinti 400 oC temperatūros orą ar dūmus minimaliai 2 valandas. Pagamintas iš grūdinto
    galvanizuoto plieno.
        Darbo ratas iš 6 kreipiamų aliuminio lydinio menčių, mentės pakreipimo kampas iš
    grafiko gaunamas pagal reikiamą slėgį.
        Srauto tekėjimo kryptis: Mentės→el.variklis.
        Pst=450Pa, D=1250mm.
        Elektros variklis trifazis (~400V, 50Hz), asinchroninis, 7.5 kW galingumo, atsparumas
    karščiui 400°C/2h. Apsaugos klasės: IP-55, Klasė H.
        Triukšmo lygis į ortakį ne didesnis nei 85 dB(A).
        Turi turėti atitikties sertifikatus, bei pasus.
        Komplekte tiekimas su apsaugine grotele.




                                                                                                 62
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


            Filtrai
        Kišeniniai filtrai.
        Šiuos filtrus sudaro kasetės, kuriose yra vienkartinės poliamido pluošto plokštelės ar kt.
    dirbtinė pluoštinė medžiaga. Šios medžiagos darbo temperatūros diapazonas turi būti iki
    100C, o efektyvumas atitinkantis bazinį filtrą EU5.
        Kasečių sandarumą užtikrina neopreno tarpikliai. Jos montuojamos ant slenkančių ričių,
    kad būtų lengviau nuimti.
    Kiekviena filtro sekcija turi turėti diferencialinį manometrą, rodantį slėgio kritimą
    visame filtre. Manometras turi būti kalibruotas paskaliais naudojant vandenį, kuris
    dažomas, kad būtų lengviau nuskaityti parodymus. Filtras turi turėti garso
    signalizavimo sistemą, suveikiančią pasiekus ribinį užterštumo lygį.
        Aukštesnės klasės nei EU8 filtro sekcijos turi būti įrengtos už ventiliatoriaus
    sekcijos.

            Aukšto efektyvumo filtrai
        Aukšto oro filtravimo filtras turi atitikti ne žemesnę nei EU-13, ir EU-14 klasę pagal EN
    1822 (valymo efektyvumas 99.99%). Filtro korpusas pagamintas iš galvanizuoto plieno
    skardos ar nerūdijančio plieno. Rėmo konstrukcija su sandarinimo poliretanine tarpine.
        Montuojamas difuzoriaus pajungimo dėžėje, difuzoriaus dėžė turi turėti konstrukciją,
    kuri leistų lengvai įdėti naują filtrą, bei lengvai valoma.
        Maksimali darbinė temperatūra 70 oC, drėgmė 100%.
        Slėgio kritimas per filtrą 250Pa.
        Visi filtrai turi būti sertifikuoti EN 1822 ir turėti pasus.

29.1.65.26             3.1.2.26 Triukšmo slopintuvai
        Garso slopintuvai pagal poreikį įmontuojami oro kondicionavimo sistemose arba
    patalpose, atsižvelgiant į tai, koks triukšmo slopinimas reikalaujamas.
        Rangovas privalo užtikrinti, kad oro kondicionavimo įrangos keliamas triukšmas
    neviršytų šioje specifikacijoje nurodyto lygio.
        Slopintuvai gaminami iš storo cinkuoto lakštinio plieno, su garsą absorbuojančios
    pluoštinės medžiagos įdėklais. Ši medžiaga turi būti visiškai nehigroskopinė, pluoštas
    visiškai atsparus korozijai esant oro greičiui iki 25 m/s, tinkama naudoti temperatūroje nuo
    +5C iki +50C ir esant 10% - 100% santykiniam oro drėgnumui ir atitikti atsparumo ugniai
    reikalavimus. Laikoma, kad šiai paskirčiai tinka akmens vata, kurios tankis 60-80 kg/m3.
        Tose patalpose, kurioms yra nurodyti triukšmo kriterijai, rangovas privalo išmatuoti
    visus garso spektrus (nuo 60 Hz iki 8 kHz). Matavimai turi būti atliekami įrengtame pastate,
    tačiau be žmonių, ir tokiu dienos ar nakties metu, kai foninis triukšmas mažiausias. Spektrai
    matuojami veikiant oro kondicionavimo sistemai ir jai neveikiant.
        Šiems matavimams naudojamus prietaisus turi patvirtinti inžinierius.
        Jei kuri nors oro kondicionavimo įranga neatitiktų triukšmui keliamų reikalavimų,
    rangovas imasi visų priemonių, kad įrenginiai atitiktų šias specifikacijas.
        Perduodamo oro garso slopintuvai turi mažinti triukšmą ne mažiau kaip 40 dB(a) dviejų
    kvadratinių metrų perdavimo plotui, o maksimalus slėgio kritimas turi būti 20 Pa. Garso
    matavimai turi būti registruojami pagal ISO 374, 2 metodą.

29.1.65.27             3.1.2.27 Priešgaisriniai vožtuvai
       Priešgaisriniai vožtuvai turi būti ties kiekvienu ortakiu kaip nurodyta brėžiniuose arba
    kiekviename taške, kur ortakis kerta gaisrinę ribą.




                                                                                                     63
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Priešgaisriniai vožtuvai turi būti matomi ir prieinami techninei priežiūrai, o jei vožtuvą
    reikia pašalinti nuo gaisrinės ribos, tuomet ortakis tarp vožtuvo ir šios ribos turi būti
    padengtas ugniai atsparia medžiaga.
    Kiekvieno priešgaisrinio vožtuvo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos ar
    perdangos, per kurią eina ortakis. Jei nenurodyta kitaip, jo atsparumas ugniai turi
    būti 2 val.
        Horizontaliame ortakyje priešgaisrinis vožtuvas gali būti su viena mente arba su
    keliomis mentėmis; vertikaliame ortakyje pastarojo tipo vožtuvas nemontuojamas.
                Vožtuvas turi būti pagamintas iš 1,6 mm storio lakštinio plieno, suformuojant
    tolygaus atsparumo ugniai sluoksniuotą plieno/asbesto/plieno struktūrą. Jis turi būti
    cinkuotas ar kitaip apsaugotas nuo korozijos.
        Priešgaisrinis vožtuvas turi būti cinkuoto bent 1,6 mm storio lakštinio plieno korpuse,
    kuris reikiamai sutvirtinamas. Atstumas tarp vožtuvo briaunų ir korpuso turi būti mažiausiai
    0,25 mm kiekvieniems 25 mm vožtuvo skersmens ar pločio. Jei vožtuvas montuojamas
    sienoje ar perdangoje, korpusas turi turėti išsikišimus įmontavimui arba geležinių kampų
    rėmą, ne mažesnį nei 35x35x6 mm, kiekviename gale. Kiekviena vožtuvo mentė turi būti
    pritvirtinta (ne centriniame taške) prie nerūdijančio plieno ašies, kuri turi laisvai suktis ant
    nerūdijančio plieno šerdies. Šerdies atrama turi būti už korpuso. Vožtuvas turi užsidaryti
    atsiremdamas į 25x25x3 mm stabdiklį, padarytą iš geležies kampų, kuris pritaisomas prie
    visų keturių stačiakampio korpuso pusių arba prie viso apvalaus korpuso apskritimo ilgio.
    Suveriamojo vožtuvo menčių užleidimas turi būti bent 20 mm.
        Vožtuvai įjungiami svorio principu naudojant lydžiąją (70C) jungtį. Jungčiai pakeisti
    turi būti numatytos durelės.
        Vožtuvą atviroje padėtyje palaiko paleidžiantysis įtaisas, sudarytas iš lydžiosios jungties
    ir daugiagyslio laido ar plieninio lyno. Arba vožtuvo mentę galima paleisti lydžiuoju
    elementu, esančiu kasetės korpuse. Lydus elementas turi suveikti esant 70C. Vožtuvo
    korpuse arba gretimame ortakyje turi būti durelės, leidžiančios pasiekti mentes ir lydųjį
    elementą.
    Rangovas pateikia inžinieriui dokumentus, kuriuose nurodomas priešgaisrinio vožtuvo
    tipas ir duomenys apie jo sertifikavimą.

29.1.65.28             3.1.2.28 Ortakiai ir jų fasoninės dalys
        Ortakiai gaminami pagal brėžiniuose nurodytus matmenis iš geriausios kokybės karštai
    cinkuoto plieno pagal EN/EUROVENT/ISO.
        Jei montuojami termostatai ar pan. įtaisai, ortakis turi būti sutvirtintas naudojant lakštus,
    kurie turi būti dviem matmenys storesni nei įprastiniai.
        Jei ortakiai eina per betono sienas ar perdangas, metalo storis turi būti dviem
    matmenimis didesnis nei įprastinis. Šios į vidų įeinančios dalus turi būti su į viršų nukreiptu
    lanku ir įtvirtinamos lengvais ankeriais. Jungtis užsandarinama standartiniu guminiu
    tarpikliu ir apvyniojama juosta.
        Kertant gaisrines pertvaras įleidimas turi būti sustiprintas naudojant patvirtintus būdus ir
    medžiagas.
        Įleidžiamos vietos turi būti labai rūpestingai užsandarintos oro ir triukšmo atžvilgiu.
        Jei ortakiai sujungti su ventiliatoriais ar ventiliatorių ritėmis, tam, kad į pastatą nebūtų
    perduodama vibracija, turi būti naudojamos lanksčios pluoštu sustiprinto neopreno jungtys,
    kurių ilgis bent 150 mm. Lanksčiosios jungtys tvirtinamos prie ventiliatorių ir ortakių
    fiksavimo žiedais arba įtvirtinamos tarp geležies kampų.
    Žemiau nurodytas oro greitis ortakiuose neturi būti viršytas. Brėžiniuose nurodyti
    ortakių dydžiai yra minimalūs orientaciniai dydžiai. Jei oro greitis yra mažesnis už
    žemiau nurodytą, naudojamų ortakių dydžiai turi būti tokie, kaip nurodyta
    brėžiniuose, arba didesni.


                                                                                                        64
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                                             Maks. greitis esant 115% projektinio
                      Oro masė
                                                            greičio
                   0 - 300 m3/h                             3.0 m/s
                  300 - 500 m3/h                            3.5 m/s
                  500 - 650 m3/h                            3.7 m/s
                  650 - 1000 m3/h                           4.2 m/s
                 1000 - 1500 m3/h                           4.5 m/s
                 1500 - 2500 m3/h                           5.0 m/s
                 2500 - 3500 m3/h                           5.4 m/s
                 3500 - 5000 m3/h                           6.0 m/s
                 5000 - 10000 m3/h                          7.0 m/s
                10000 - 30000 m3/h                          8.0 m/s

        Visos išilginės jungtys, kai naudojami mažesnio nei 15 matmens lakštai, turi būti
    sukniedytos, suvirintos arba sulituotos. Storesnių lakštų siūlės turi būti sukniedytos arba
    suvirintos.
        Ortakiuose su išilginėmis siūlėmis turi būti naudojamos kniedės, kurių centrai ne didesni
    nei 40 mm. Turi būti užtikrintas siūlių sandarumas užtaisant jas reikiamu mišiniu. Kur
    įmanoma, siūlės neturi būti matomos.
        Visos slenkančiosios jungtys turi būti mažiausiai 50 mm ilgio tiek apvaliuose, tiek
    stačiakampiuose ortakiuose: jos turi būti sutvirtintos savaime įsisriegiančiais varžtais,
    atstumai tarp centrų 50 mm, nebent jei būtų nurodyta kitaip. Esant kampiniams flanšiniams
    sujungimams naudojami 6 mm cinkuoti varžtai iki 32 x 32 mm ir 8 mm cinkuoti varžtai
    didesniems dydžiams. Sujungimai užtaisomi gumine juostele.
        Ištėkis iš oro paskirstymo sistemos neturi viršyti 10% viso paskirstomo oro kiekio. Turi
    būti atliekami išbandymai kaip nurodyta šiose specifikacijose.
        Visos siūlės ortakiuose, kuriuos veikia lauko sąlygos, turi būti su kampiniais geležiniais
    flanšais, nepralaidžios orui ir vandeniui. Sandarinama tinkamu mišiniu arba reikiamai
    paruoštu tarpikliu. Kniedžių ir varžtų žingsnis kampinėse siūlėse turi būti toks, kad flanšas
    neišlinktu užbaigus siūlę.
        Angų rankai skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Dengiamosios plokštės turi
    būti dviem dydžiais storesnės, nei ortakis ir tvirtinamos kryžminio strypo ir varžto ar kitu
    patvirtintu metodu.
        Užlenkimai turi būti padaryti kiek įmanoma sklandžiau. Segmentai neturi viršyti 15
    laipsnių, o centrinės linijos spindulys ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis už ortakio plotį.
    Atšakos daromos 135 laipsnių arba didesniu kampu ir atliekamos tiksliai išpjaunant
    skylę pagrindiniame ortakyje, kad kraštai neišsikištų į atšakinio ortakio dalį. Tada ant
    atšakinio ortakio padaromas apverstas lankas, per visą apskritimo ilgį besiremiantis į
    pagrindinį ortakį, siūlė sukniedijama, o prireikus ir sulituojama, kad siūlės būtų
    nelaidžios orui.
        Jei ortakių sekcijoms padidinti ar sumažinti naudojami kūgiai, didžiausias kūgis šone
    neturi būti statesni nei 1:7, arba 16 laipsnių. Jei vietos sąlygos reikalauja statesnio kūgio, turi
    būti naudojami kreiptuvai.
        Kreiptuvų vietos turi būti tiksliai parinktos, kad būtų užtikrintas vienodas greitis arba
    greičio pokytis. visi aštrūs posūkiai, ventiliatorių jungtys, difuzinės dėžutės ir pan. turi būti
    atlikti naudojant kreiptuvus.
        Visi laikikliai ir atramos pakoreguojamos, kad būtų pasiektas geras išlyginimas. Jos turi
    būti reikiamo stiprumo ir pakankamos, kad ortakis tvirtai laikytųsi.
        Tvirtinant laikiklius ir atramas prie betono blokų sienų, betono plokščių ar pan., turi būti
    naudojami metaliniai kaiščiai, trinkelės ar pan. inžinieriaus patvirtintos medžiagos.
        Visi naudojami varžtai, veržlės, atramos ir pan. pagaminus turi būti cinkuojami ir tarp jų
    bei jungiamųjų metalinių dalių neturi būti korozijos.
                                                                                                          65
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Grotelės gaminamos iš presuoto aliuminio. Grotelės turi būti nuimamos, tvirtinamos
    tokiu būdu, kad jas būtų galima nuimti nepakenkiant pastatui. Jei grotelės nenuimamos, turi
    būti užtikrintas ortakių prieinamumas reguliavimo ir priežiūros reikmėms.
        Oro įleidimo ir išleidimo grotelės turi būti iš cinkuoto metalo ar aliuminio su reikiamu
    kampu bei atstumu nustatytomis žaliuzėmis, kad nepatektų lietaus vanduo ir dulkės.
    Žaliuzės turi būti uždengtos tinkleliu nuo vabzdžių.
    Turi būti numatyti vožtuvai oro srautui reguliuoti. Vožtuvai daromi iš cinkuoto
    lakštinio plieno ir turi būti pakankamai tvirti bei tokios formos, kad neatsirastų
    vibracija. Kad vožtuvai būtų reikiamoje padėtyje, ortakio išorėje turi būti kreiptuvas
    su fiksuojamojo varžto rozete.
        Tiekiamojo ir išnaudotojo oro vožtuvai turi būti su reikiamu darbiniu ir uždarymo įtaisu,
    parodančiu “atidarymo” ir “uždarymo” padėtį. Įtaisui esant uždarytam ištėkis neturi viršyti
    5%.
        Visa minkštojo plieno įranga turi būti cinkuota. Necinkuotos dalys (pvz., laikikliai) turi
    būti apsaugotos nuo atmosferos poveikio.
    Ortakių sistema turi būti netrukdomai prieinama valymui. Tiesiose ortakių linijose
    atstumas tarp priėjimo angų atstumas neturi viršyti 10 m.


             Stačiakampiai ortakiai
            Stačiakampiai ortakiai turi būti cinkuoti ir pagaminti pagal šiuos reikalavimus:
                        Maksimalus atstumas tarp siūlių / standumo briaunų
                                                             B                     S                  M
                                              N              e                     u                  i
                                              o                                                       n
                                              m              r                     r                  i
                                              i              u                     u                  m
                                              n              m                     m                  a
                                              a              b                     b                  l
                                              l              e                     e                  u
                                              u              l                     l                  s
                                              s              i                     i
                                                             ų                     u                  t
                                              l                                                       a
                                              a              a                     a                  r
                                              k              r                     r                  p
         Šono
                                              š                                                       i
          ilgis
                                              t              k                     k                  n
         (mm)
                                              o              r                     r                  i
                                                             y                     y                  ų
                                              s              ž                     ž
                                              t              m                     m                  s
                                              o              i                     i                  t
                                              r              n                     n                  a
                                              i              i                     i                  n
                                              s              ų                     u                  d
                                                                                                      u
                                             (               p                          p             m
                                             m               l                          l             o
                                             m               y                          y
                                             )               š                          š             b
                                                             i                          i             r

                                                                                                     66
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                                                             ų                          u                i
                                                                                                         a
                                                             (                          (                u
                                                             m                          m                n
                                                             m                          m                ų
                                                             )                          )
                                                                                                         k
                                                                                                         a
                                                                                                         m
                                                                                                         p
                                                                                                         i
                                                                                                         n
                                                                                                         i
                                                                                                         s

                                                                                                         p
                                                                                                         j
                                                                                                         ū
                                                                                                         v
                                                                                                         i
                                                                                                         s

                                                                                                         (
                                                                                                         m
                                                                                                         m
                                                                                                         )
          iki
                          0,75               neribotas           neribotas                       nėra
          400
                              4
                              0
                              1

                          1,00–                1500              neribotas                25 x 25 x 3

                              6
                              0
                              0
                              6
                              0
                              1

                          1,25–                1500                2000                   25 x 25 x 3

                              8
                              0
                              0
                              8
                              0
                              1
                          1,25                 1200                1500                   25 x 25 x 3
                              –


                                                                                                        67
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                              1
                              0
                              0
                              0
                              1
                              0
                              0
                              1

                          1,50–              800                 1200                     40 x 40 x 4

                              1
                              5
                              0
                              0
                              1
                              5
                              0
                              1

                          1,50–              800                  800                     40 x 40 x 4

                              2
                              2
                              5
                              0
                              2
                              2
                              5
                              1

                          1,50-              600                  600                     50 x 50 x 5

                              3
                              0
                              0
                              0

        Ortakiai turi būti tiksliai sumontuoti pjūvyje ir nepersukti.
        Ortakių iki 500 mm kryžminės siūlės turi būti “C” spraustelio tipo ir užsandarintos
    skystu mastikos sandarikliu ar klijuojama tarpine.
        Ortakių, kurių siauroji pusė viršija 500 mm. kryžminės siūlės turi būti kampinės-
    flanšinės ir užsandarintos skystu mastikos sandarikliu ar klijuojama tarpine.
        Išilginiai sujungimai turi būti “užrakto” tipo, kniedytomis / suvirintomis užleistinėmis
    siūlėmis ir užsandarinti. Horizontalūs ortakiai paremiami strypais ir horizontaliais ilginiais.
        Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį plius vieno žmogaus svorį (100 kg).
             Nereikalinga, kai pakabos būtų pritvirtintos prie standumo briaunų ar flanšų.
                                     Strypo                                  Maksimalus
      Ilgojo šono ilgis ar                          Atrama x elementas
                                    skersmuo                                   atstumas
        skersmuo (mm)                                      (mm)
                                      (mm)                                       (mm)
             iki 300                    8                  20 x 3                3000
           301 – 600                    8               25 x 25 x 3              3000

                                                                                                        68
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

          601 – 1000                  10                40 x 40 x 4                       2500
         1001 – 1600                  10                50 x 50 x 5                       2500

        Stačiakampiams išnaudotojo oro ortakiams, kurių ilgesnysis šonas yra iki 300 mm,
    leidžiama naudoti 20 x 3 mm plokščias juostines pakabas, tvirtinamas prie ortakio šonų.
    Jei yra nurodytas ištisinis garų barjeras, tarp ortakio ir barjero turi būti įtaisoma
    nesuspaudžiama medžiaga, kurios storis lygus izoliacijos storiui. Tinka kamštis, guma
    arba kietmedis.

           Apskirieji ortakiai
    Apskritieji ortakiai – spiralinio tipo, iš tokio storio cinkuoto plieno:
                Ortakio skersmuo (mm)                         Min. storis (mm)
                         iki 100                                        0,5
                        101 - 200                                       0,6
                        201 - 500                                       0,8
                       501 - 1000                                       1,0

        Fasoninės dalys (alkūnės, trišaliai, tarpvamzdžiai ir kt.) pagamintos presavimo arba
    įtraukimo būdu ir privalo atitikti patentuotos gamyklinės sistemos reikalavimus. Po
    pagaminimo fasoninės dalys turi būti cinkuotos karštuoju būdu.
        Ortakiai surenkami įvorės/movos metodu: tiesieji galai yra įvorės, fasoninės dalys –
    movos. sujungimai užsandarinami ir užtvirtinami atitinkamai guminiais tarpikliais ir
    kniedėmis.
        Fasoninės ir kt. dalys, kurios yra įstatomos į pagrindinių ortakių šonus sandarinamos
    patvirtinta mastika, kuri turi išsaugoti elastingumą 0oC - 80oC temperatūroje.
        Ortakiai paremiami taip pat, kaip ir stačiakampiai ortakiai.
    Rangovas, prieš užsakydamas medžiagas, turi gauti inžinieriaus patvirtinimą
    siūlomiems apvaliesiems ortakiams bei fasoninėms dalims.

             Lankstieji ortakiai
                Lankstieji ortakiai turi būti pagaminti iš stiklo pluoštu sutvirtinto plasticizuoto
    PVC aptaiso ant metalinės spiralės, arba daugiasluoksnio aliuminio. Maksimalus ilgis – 1 m
    ties galinėmis jungtimis. Prieš užsakant medžiagas šiuos ortakius turi patvirtinti inžinierius.
                                           Atitinkami diametrai:
                                            D - 100 mm
                                            D - 125 mm
                                            D - 160 mm
                                            D - 200 mm
                                            D - 250 mm
                                            D - 315 mm
                                            D - 355 mm
                                            D - 406 mm
        Lankstūs bei kiti ortakiai sujungimo vietose sandarinami silikoniniu minkštu tarpikliu,
        bei sujungimo vietose apvyniojami aliuminio folijos armuota lipnia juosta.




                                                                                                      69
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Ortakiai ir gaminiai turi atitikti EN arba ISO reikalavimus.

29.1.65.29             3.1.2.29 Ortakių izoliavimas
        Termoizoliacija (tik tiekiamieji ortakiai).
        Visi paviršiai dengiami 40 mm storio stiklo pluošto ar akmens vatos dembliais.
    Demblius tvirtinti lipnia juosta.
        Izoliacinės medžiagos šilumos perdavimo koeficientas neturi viršyti 0,042 W/m oC,
    tankis turi būti 40 - 60 kg/m3. Visi sujungimai, flanšai ir pan. izoliuojami tokio paties storio
    izoliacija, kaip ir ortakiai.
        Izoliacijos sluoksnis turi būti dengiamas aliuminio folija, kurios storis mažiausiai 0,2
    mm, ir stipriu popieriumi. Folijos sujungimai dengiami aliuminine ar plastmasine juostele,
    siekiant užtikrinti nepertraukiamą garų barjerą.
        Ant folijos dedamas brezentinio audinio apdaras, kuris apvyniojamas ant izoliuoto
    ortakio kraštus užleidžiant 25 mm. Brezentas prieš naudojant turi būti rūpestingai
    sumirkytas lipnioje pastoje, o apvyniojus dar padengiamas pastos sluoksniu. Išdžiūvęs
    paviršius turi būti tvirtas, lygus ir be raukšlių.
        Jei ortakiai matomi, dengiama dviem posluoksniais, dviem dažų sluoksniais ir
    blizgančiais dažais, kurių spalva nurodyta skyr. “Dažymas”.
        Priešgaisrinė izoliacija.
        Ortakiai, kertantys gaisrines dalis, kurių jie neaptarnauja, turi turėti priešgaisrinę
    izoliaciją, nebent jei juose būtų įmontuoti priešgaisriniai vožtuvai. Tai taikoma ir
    tiekiamiesiems, ir traukos ortakiams. Tiekiamųjų ortakių atveju priešgaisrinė izoliacija
    pakeičia termoizoliaciją.
        Priešgaisrinės izoliacijos medžiaga turi būti išbandyta ir patvirtinta pripažintos
    institucijos. Taikomas standartas – 60/120 min. atsparumas ugniai atsižvelgiant į gaisro ribos
    klasifikaciją.
        Ortakiai izoliuojami 2 m atstumu į abi puses nuo priešgaisrinių vožtuvų.
        Priešgaisrinė izoliacija įrengiama pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir taisykles.
        Stačiakampiai ortakiai.
        Kad būtų pasiekta 60 min. priešgaisrinė apsauga, visi paviršiai dengiami 25 mm storio
    akmens vatos dembliais dviem sluoksniais. Antrojo sluoksnio sujungimai turi būti išdėstyti
    pagal pirmojo sluoksnio sujungimus (min. atstumas 80 mm). Dembliai tvirtinami cinkuoto
    plieno kabėmis, kniedijamomis prie ortakio paviršiaus. Kabės turi kirsti izoliaciją stačiais
    kampais ortakio paviršiaus atžvilgiu. Kabės prispaudžiamos fiksuojančiomis plokštelėmis su
    skylutėmis ir tada užlenkiamos 90o. Kabės ir plokštelės turi būti žemiau nurodytų matmenų.
        Maks. atstumas tarp kabių: 350 mm.
        Maks. atstumas tarp kabės ir užbaigto izoliacinio sluoksnio krašto: 100 mm.
        Kabių medžiaga: 18 x 0,8 mm cinkuotas juostinis plienas arba kita juostinė medžiaga,
    kurios pjūvio plotas min. 15 mm2.
        Fiksuojančios plokštelės: min. plotas 1200 mm2, storis min. 0,8 mm.
        Tiekiamieji ortakiai dengiami aliuminio armuotos folijos sluoksniu, storis ne mažiau 0,2
    mm, siūlės visiškai užsandarinamos.
    Tiekiamieji ir traukos ortakiai aptaisomi šiluminės izoliacijos sluoksniu kaip nurodyta
    “Termoizoliacijos” skyriuje. Matomi ortakiai taip pat nudažomi.

       Apskritieji ortakiai.
    Kad būtų pasiekta 60 min. priešgaisrinė apsauga, visi paviršiai dengiami 50 mm storio
    akmens vatos dembliais. Išilginiai sujungimai turi būti išdėstyti min. 50 mm atstumu.
    Dembliai pritvirtinami 13 x 0,4 mm cinkuoto plieno juostelėmis, atstumai tarp centrų
    300 mm.

       Bendrieji reikalavimai.

                                                                                                       70
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Visuose horizontaliuose ortakiuose su priešgaisrine izoliacija didžiausias atstumas tarp
    atramų neturi viršyti 2 m, nežiūrint, kas nurodyta kitose šių specifikacijų vietose.

29.1.65.30             3.1.2.30 Oro tiekimo / ištraukimo grotelės.
                Bendrieji reikalavimai
        Rangovas tiksliai parenka oro tiekimo sklaidytuvus, groteles ir kt., laikydamasis šių
    kriterijų:
        - oro eiga turi užtikrinti tolygų oro pasiskirstymą be stovinčio oro “kišenių”.
        - sugebėjimas veikti esant iki 12oC tiekiamo oro / patalpos oro skirtumui, tuo pat metu
    išlaikant minimalius horizontaliuosius ir vertikaliuosius patalpos temperatūros gradientus.
        - dirbtinai traukiamo oro greitis žmonių naudojamose ir darbo patalpose (1,8 m virš
    grindų ir 0,5 m atstumu nuo sienų) ne daugiau 0,3 m/s.
        Tiekimo ir ištraukimo įtaisams taikomi šie papildomi reikalavimai:
        - triukšmo lygis neturi viršyti specifikacijose nurodytų lygių,
        - plaunami paviršiai, kuriuos lengva prižiūrėti.
    Rangovas turi įrodyti, kad šių reikalavimų laikomasi, po pirmųjų ventiliacijos sistemų
    sumontavimo atliekant visos apimties išbandymus. Kitas sistemas galima montuoti tik
    tada, kai inžinierius patvirtina šių išbandymų rezultatus.
        Tiekimo sklaidytuvai.
    Lubų ir sienų tiekiamieji sklaidytuvai turi būti sukonstruoti taip, kad išleidimas galėtų
    būti keičiamas 180 laipsnių diapazone. Oro reguliavimo mentės dalinamos į trumpus
    (apie 100 mm segmentus), kad srauto kryptį būtų galima reikiamai keisti per visą
    sklaidytuvo ilgį. Turi būti vienas arba du plyšiai atsižvelgiant į bendrąjį oro srautą.
    Oro srauto greitis ir išleidimo kryptis turi būti reguliuojami priekinėje sklaidytuvo
    dalyje. Prie užpakalinės sklaidytuvo dalies tvirtinamos priverstinės ventiliacijos dėžės,
    turinčios srauto vožtuvus ir akustinį aptaisą. Rėmai turi būti iš anoduoto aliuminio
    arba dengti karštai džiovinta emale. Įrenginiai gaminami pagal brėžinius.
        Ištraukiamosios grotelės.
        Lubose esantieji ištraukiamieji sklaidytuvai turi būti statmeni žaliuzių mentėms,
    esančioms sulig išoriniu rėmu. Konstrukcija plieno ar aliuminio, apdaila – karštai džiovinta
    emalė. Konstrukcija turi būti lengvai nuimama valymui ir vėl įtaisoma (be įrankių).
        Ištraukiamosios grotelių apdaila turi atitikti tose patalpose esančių tiekiamųjų
    sklaidytuvų apdailą. Groteles sudaro horizontaliai profiliuoti strypai. Užpakalinėje dalyje
    tvirtinamos priverstinės ventiliacijos dėžės su akustiniu aptaisu ir srauto reguliavimo
    vožtuvais.
        Kur reikalinga ištraukiamieji vožtuvai pjūvyje turi būti apskritimo formos, šerdis
    reguliuojama ir nustatoma į norimą padėtį. Triukšmo lygis turi būti žemas. Vožtuvas
    įstumiamas į porėmį, todėl jį galima lengvai išimti valymui. Konstrukcija plieno ar
    aliuminio, apdaila – balta emalė. Vožtuvas turi būti toks, kaip parodyta brėžinyje.
        Ištraukiamosios grotelės tualetuose.
        Cirkuliarinės baltos emaliuoto plieno grotelės su reguliuojamais ekscentriniais kūgiais.
    Esant projektiniam srautui ir slėgio kritimui triukšmo lygis neturi būti aukštas. Slėgio
    kritimas turi būti mažiausiai 100 Pa, kad būtų užtikrintas geras oro pasiskirstymas.
    Maksimalus leidžiamas triukšmo lygis aptarnaujamose patalpose - 45 dB(a).
        Įrenginiai montuojami ant spyruoklių, su specialiai pagamintais rėmais ortakyje.
    Grotelės turi atitikti brėžinius.
        Išorinės žaliuzės.
        Įleidžiamosios/ištraukiamosios žaliuzės pastatuose savo forma, medžiaga ir apdaila turi
    būti kiek įmanoma laibiau pritaikytos prie pastato. Jei triukšmo skaičiavimai rodytų, kad
    prie žaliuzių reikalingas slopinimas, galima panaudoti triukšmo mažinimo įtaisą (“Halton”
    tipo ar pan.) kaip parodyta brėžiniuose. Išorinės žaliuzės turi būti su cinkuotos ar plastiku
    dengtos vielos tinkleliu iš vidinės pusės. Paviršius fosfatuotas ir emaliuotas.

                                                                                                    71
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

          Gaminiai turi būti pagaminti ir sertifikuoti pagal Europos Sąjungos standartus.
        Mažo judesio kiekio oro skirstytuvas
        Montuojamas prie sienos. Parenkamas pagal projektinį oro kiekį, slėgio perkritį, ir
    paskirstomo oro greitį kuris neturi viršyti 0,2 m/s.
        Tiekiamas oras paskirstomas per priekinę ir abi šonines sienutes. Sienutės
    pagamintos iš cinkuotos perforuotos skardos, o korpusas iš cinkuotos skardos.
        Skirstytuvo keliamas triukšmas neturi kelti, didinti triukšmo lygio patalpoje
    daugiau nei leistina galiojančiose normose HN33-2003.
        Pajungimo anga gali būti apvali ar ją hidrauliškai atitinkanti stačiakampė.
    Pajungiamas iš viršaus.
        Slėgio nuostoliai ne didesni kaip 50 Pa.
        Spalva ir konkretus skirstytuvo išpildymas, prieš užsakant (tipas) turi būti
    suderintas su architektūrinės ir vėdinimo dalių projektuotojais.
        Mažo judesio kiekio oro skirstytuvo komplektą sudaro: rankinio reguliavimo
    vožtuvas, triukšmo slopintuvas,
        Skirstytuvas turi turėti lengvai išardoma konstrukciją ar lengvai nuimamą panelį
    jo valymui.
        Komplekte taip pat turi būti numatytos visos reikalingos apdailos medžiagos (pvz.:
    ortakio uždengimo skydai, tinkas ir pan.)

29.1.65.31             3.1.2.31 Vėdinimo sistemų montavimas.
       Montuojant vėdinimo sistemas turi būti užtikrinta:
             - sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas;
             - ortakių ašių tiesumas;
              - GALIMYBĖ PRIEITI REMONTO METU.
        Prieš montavimą tikrinama, ar į ortakių vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų.
        Ortakių montavimas.
        Vertikalūs ortakiai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam metrui ilgio
    ortakio. Ortakiai skirti transportuoti drėgnam orui neturi būti su išilgine siūle apatinėje
    ortakio dalyje ir montuojami su nuolydžiu 1-1,5 % link drenažo vietos (pagal oro srauto
    judėjimo kryptį).
        Ortakių sekcijos jungiamos naudojant purios ar monolitinės gumos 4-55 mm storio
    tarpines.
             Horizontalūs bei vertikalūs ortakiai tvirtinami atstumu ne didesniu kaip 4 m.

29.1.65.32                     3.1.2.32 Vėdinimo sistemų išbandymas ir priėmimas
       Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus išbandymus ir sureguliavus, o taip pat
    apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę.
       Išbandymas prieš paleidimą turi būti atliktas siekiant nustatyti:
               - ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį;
               - ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumus;
               - kiek faktiški tiekiamo ir išsiurbiamo oro kiekiai atitinka projektinius;
               - oro pašildytuvų tolygų šildymą.
       Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.
       Natūralaus vėdinimo sistemos tikrinamos pagal trauką grotelių angose.
       Nesandarumų dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal
    papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį, kuris neturi viršyti 10 % ventiliatoriaus
    našumo.




                                                                                                   72
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

    Ventiliacijos sistemų išbandymas turi būti atliekamas esant visiškai technologinei
    vėdinamų patalpų apkrovai.
        Matavimo prietaisai.
        Likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki pradedant atidavimą eksploatacijai rangovas
    pateikia inžinieriui patvirtinti visų matavimo prietaisų, kuriuos jis siūlo panaudoti oro tūriui,
    oro greičiui, slėgiui, temperatūrai, drėgmei, elektros srovei ir kt. matuoti, sąrašą. Prie sąrašo
    turi būti pridėta išsami techninė informacija ir naujausių kiekvieno prietaiso kalibravimo
    testų rezultatai.
        Kalibravimas turi būti atliktas gaminto ar pripažintos institucijos ne anksčiau kaip prieš
    6 mėnesius iki išbandymų pradžios.
        Taip pat rangovas pateikia atskirus planus, kuriuose nurodo, kuriose vietose ketinama
    matuoti oro tūrius, šalto vandens srautą ir pan.
        Inžinierius turi teisę atmesti bet kurį, jo nuomone, netinkamą matavimo prietaisą, būdą
    ar vietą.
        Išbandymas ir reguliavimas.
        Išbandymas:
        Baigus montuoti pavienius įrenginius, variklius, ventiliatorius, siurblius ir pan.,
    patikrinamas jų veikimas. Išbandoma, kaip veikia paleidimai ir valdymo rankenėlės, pvz.,
    vožtuvų, termostatų, slėgio perjungėjų ir kt. prieš paleidimą turi būti patikrinti visi elektros
    ir valdymo sistemų laidai.
        Rangovas praneša inžinieriui apie kiekvienos įrenginių dalies parengtumą paleidimui,
    prieš savaitę jam raštu nurodydamas konkrečią dieną, kurią jis planuoja pradėti priėmimą
    eksploatacijai.
    Ortakių slėgis tikrinamas dalimis. Maksimalus leidžiamas ištėkis yra 1.6 m3 kv. metrui
    ortakio paviršiaus esant 400 Pa slėgiui. Bandymai atliekami uždarius ortakių galus ir
    paduodant slėgį per specialų ventiliatorių su kalibruota anga oro tūriui matuoti
    naudojantis manometrą su “U” vamzdeliu. Kitu manometru registruojamas slėgis
    bandomame ortakyje.
    Ortakių slėgis tikrinamas dalimis. Maksimalus leidžiamas ištėkis yra 1.6 m3 kv. metrui
    ortakio paviršiaus esant 400 Pa slėgiui. Bandymai atliekami uždarius ortakių galus ir
    paduodant slėgį per specialų ventiliatorių su kalibruota anga oro tūriui matuoti
    naudojantis manometrą su “U” vamzdeliu. Kitu manometru registruojamas slėgis
    bandomame ortakyje.
    Tūris nustatomas matuojant greitį Pito vamzdeliu, prijungtu prie palenkto manometro
    su “U” vamzdeliu. Matavimai atliekami įvairiuose ortakių sekcijos vietose atsižvelgiant
    į ortakio formą ir greičio kitimą sekcijoje. Ortakyje išgręžiamos skylės Pito vamzdeliui
    įstatyti. Skylių skersmuo neturi viršyti 15 mm, jos užkišamos plastmasiniais
    kamšteliais, kuriuos vėliau turi būti galima išimti. šios vietos pažymimos išpildymo
    brėžiniuose.
        Oro įleidimo ir išleidimo vietose, pvz. tiesiai į ortakius lubų ertmėse, matavimus galima
    atlikti naudojant anemometrus.
        Visiems oro tūrio matavimams stambiuose ortakiuose ir pavieniuose įrenginiuose
    taikomos +10% / - 0% tolerancijos. Prireikus rangovas keičia atitinkamų ventiliatorių greitį,
    kad nustatytų tūrius aukščiau nurodytose ribose. Apskritai, kalibruojant sistemą siekiama
    +10% dydžio.
        Sureguliavus išmatuojamas ventiliatorių greitis ir elektros motoro suvartojimas,
    pažymint duomenis ventiliatorių darbo schemoje. Tai reikalinga norint nustatyti bendrą
    slėgio poreikį.
        Visi oro tūrio matavimai atliekami filtro atsparumui esant lygiam 2x švaraus filtro slėgio
    kryčiui.
        Jei įrenginys turi kelis greičius, jo oro tūris matuojamas kiekvienam greičiui atskirai.


                                                                                                        73
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Mažų ištraukiamųjų įrenginių (pvz., tualetuose) oro tūris matuojamas (šiluminiu)
    anemometru kalibruotame ventiliacijos vamzdyje.
        Prieš dedant izoliaciją inžinierius išbando ir patvirtina visų ortakių slėgį.
    Tiekiamuosiuose ortakiuose nedidelio ištėkio vietos užsandarinamos patvirtinta mastika.
    Ištraukiamieji ortakiai gali būti užsandarinti patvirtinta juosta. Jei ištėkis didelis, ortakius
    reikia pakeisti kitais.
    Prieš pirmąjį ventiliacijos įrenginių paleidimą reikia rūpestingai išvalyti visą oro
    paskirstymo sistemą.
        Oro tūriai.
        Kiekvienam ventiliacijos įrenginiui turi būti nustatyti oro tūriai ir paskirstymas.
        Rangovas prieš savaitę raštu informuoja inžinierių apie savo ketinimą paleisti įrenginį ir
    išmatuoti bei sureguliuoti oro tūrius. Inžinierius savo nuožiūra stebi visą šią veiklą ar jos
    dalį.
        Matuojami ir registruojami šie oro tūriai:
        - grynas oras           (pasirinktose ortakio vietose)
        - tiekiamasis oras      (pasirinktose ortakio vietose)
        - ištraukiamasis oras (pasirinktose ortakio vietose)
        - galiniai įrenginiai (tik santykinis paskirstymas)
        Ortakių matavimai atliekami tose jų dalyse, kur yra didžiausia tolygiai pasiskirsčiusio
    sluoksninio srauto tikimybė. Geriausia matuoti tiesiame ortakyje atstumu, lygiu 6-8 ortakio
    skersmenims, žemyn nuo trukdžio (posūkio, vožtuvo ir pan.). Taip matuojami visi
    pagrindiniai ortakiai ir atšakiniai ortakiai su 3 ar daugiau galinių įrenginių.
        Oro temperatūra.
        Pirmiausia paleidžiamas kiekvienas vėdinimo sistemos įrenginys, ventiliatoriaus ritė ir
    pan. atskirai. Valdymo rankenėlės nustatomos į iš anksto nustatytą padėtį ir patikrinama, ar
    įrenginys teisingai veikia.
    Oro kondicionavimo sistemas rangovas patikrina ir priima eksploatacijai vasaros
    karščių metu.
        Triukšmas.
        Patalpose, kurioms yra nustatyti apibrėžti maksimalūs triukšmo kriterijai, atliekami
    triukšmo lygio matavimai. Patalpos turi būti užbaigtos ir įrengtos.
        Triukšmo lygis matuojamas kiekvienoje oktavoje nuo 63 Hz iki 16.000 Hz. Visi
    matavimai atliekami esant absoliučiai minimaliam foniniam triukšmui, todėl geriausia
    matuoti naktį, kai pastate nėra nė vieno darbuotojo.
        Foninis lygis matuojamas kiekviename kambaryje prieš tai išjungus visus įrenginius
    (vandens siurblius, oro kompresorius ir pan.), uždarius visas duris ir išjungus
    fluorescensines lempas.
        Kita matavimų serija atliekama išjungus visas sistemas, išskyrus oro kondicionavimą ir
    fluorescensines lempas.
    Paskutinieji matavimai atliekami veikiant oro kondicionavimo sistemai. Jei
    ventiliatorius (ventiliatoriai) yra su kelių greičių varikliais, reikia atlikti matavimus
    kiekvienam greičiui atskirai.

29.1.65.33             3.1.2.32 Priėmimo eksploatacijon ataskaita ir dokumentai.
       Rangovas pateikia 3 egz. ataskaitos, kurioje nurodyti aukščiau nurodytų matavimų
    rezultatai. Ataskaita turi būti A4 formato, kietai įrišta ir joje turi būti ši informacija:
       Oro tūriai.
       Kiekvienam įrenginiui:
       - grynas, tiekiamasis, išnaudotasis ir ištraukiamasis oras. matuojama m3/val.
       - galutinio įrenginio paskirstymas m3/val. (išmatuotas).
       Palyginimui pateikiami ir specifikacijose nurodyti oro tūriai.
       Filtro slėgio krytis Pa.

                                                                                                       74
                                                      Pirkimo dokumentai.
                                                      IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Ventiliatoriaus greitis aps./min. ir motoro srovė A.
        Nurodomas kiekvienam matavimui naudotas prietaisas.
        Ataskaitoje pateikiama ventiliatoriaus charakteristika grafiškai pavaizduojant matavimo
    tašką (aps./min./ef.).
        Nurodoma bandymo data ir atsakingas asmuo.
        Temperatūra ir drėgnumas
        Kiekvienas įrenginys matuojamas 3 val. intervalais 7 dienas iš eilės:
        - temperatūra pagal sausą ir pagal drėgną termometrą – aplinkos, tiekiamam,
    išnaudotajam ir patalpos orui.
        - matavimo data ir laikas, naudotas prietaisas ir atsakingas asmuo.




                                                                                                  75
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


29.1.65.34             3.1.2.33 Vožtuvai
        Oro srauto reguliavimo-uždarymo vožtuvas ir pagamintas iš cinkuotos skardos
    identifikuojamas pagal EN/ISO ar pan. reikalavimus. Sklendės diametras žymimas
    pagal nominalų ortakio diametrą ir yra mažesnis keliais milimetrais. Sklendės darbinė
    temperatūra iki 60 oC. Reguliavimo svirtis sutvirtinta sandariais plastikiniais
    tarpiklias. Plieno storis: 0.55mm (100-250), 0.8mm (>250).
        Sandarumui užtikrinti montuojami su sandarinimo „T“ formos sandarinimo
    tarpine bei papildomai sandarinami lipnia aliuminio armuota juosta per sumovimą su
    ortakiu ar kt. detalemis.
        Elektra valdomi vožtuvai su moduline elektros pavara 24V, sukimo momentas 4Nm
    (0,8m2).

29.1.65.35             3.1.2.34 Atbulinės traukos sklendė
        „Peteliškės“ tipo atbulinės traukos įmaunama sklendė pagaminta iš cinkuotos
    skardos, plunksnelės pagamintos iš aliuminio, o ašis ir spyruoklė iš nerūdijančio
    plieno.
        Vidinėje sklendės pusėje sandarumo užtikrinimui įklijuota sandarinimo tarpinė.
        Sklendės darbinė temperatūra iki 60 oC.
        Rekomenduojama montuoti sklendę horizontaliame ortakyje ir kad, sklendės ašis
    būtų vertikalioje pozicijoje.
        Plieno storis: 0.55mm (100-250), 0.8mm (>250).

29.1.65.36             3.1.2.35 Stogelis iš cinkuotos skardos
       Stogelis iš δ = 0,7 mm cinkuotos skardos. Stogelio minimalus nuolydis 30%. Apvalių
    ortakių stogelių dydis yra 2xD.
       Stogelio konstrukcija turi būti numatyta tokia kad lyjant 45% kampu būtų
    neprilyta į ortakį.

29.1.65.37             3.1.2.36 Kintamo oro srauto vožtuvai (VAV)
        Apvaliame oratakyje montuojamas srauto reguliavimo vožtuvas su 24V el.pavara ir
    statinio slėgio davikliu (slėgio perkritis 20Pa). Sklendė turi būti su sandarinimo gumomis
    užtikrinančiomis sandarumą pagal EN1751/4 arba 2.
        Reikiamas minimalus bei maksimalus oro kiekis reguliuojamas pagal projektą, o
    tarpinės pozicijos reguliuojamos su moduliuojama 24 V pavara.
        Vožtuvas turi būti montuojamas lengvai prieinamoje vietoje aptarnavimui, kiek galima
    lengvesniu priėjimu prie pavaros ir slėgio matavimo prietaiso, bei matavimo vamzdelių.
        Montuojant turi būti išlaikytas minimalus atstumo reikalavimas siekiant užtikrinti
    teisingą slėgio matavimą: 1< montažinis diametras nuo posūkio („alkūnės“), 3< nuo trišakio.
    Į komplektą taip pat turi įeiti visi slėgio matavimo prietaisai statomi kontroliuojamoje
    patalpoje.
        Sklendė ir rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o matavimo vamzdeliai iš PVC
    plastiko.
        Kintamo oro srauto reguliavimo sklendė neturi didinti oro srauto keliamo triukšmo lygio
    daugiau nei iki 40 dB(A)
        Slėgio perkritis per reguliavimo sklendę nedidesnis nei 300 Pa.

29.1.65.38             3.1.2.37 Komponentus identifikuojančios etiketės:
       Rangovas įrengia visą šildymo ir šilumos tiekimo sistemą.
       Rangomas turi teisę pasiūlyti medžiagas, kurios yra tolygios ar geresnės kokybės, nei
    nurodyta. Inžinieriui patvirtinti turi būti pateikti medžiagų pavyzdžiai ar brošiūros.
                                                                                                    76
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Brėžiniai ir techninės specifikacijos papildo vieni kitus, todėl turi būti atlikti visi darbai,
    netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien tik techninėse
    specifikacijose.
        Visos įrengimų pozicijos ir su jomis susijusios sklendės, komutavimo aparatai ir valdikliai
    turi būti aiškiai pažymėti naudojant schemose nurodytą numeravimo sistemą. Ši sistema
    taikoma techninės priežiūros vadovuose, išpildymo brėžiniuose ir visuose kituose
    dokumentuose, kuriais Inžinierius ir Užsakovas gali naudotis galutinai perdavus pastatą.
        Identifikuojančios etiketės turi būti iš trafolito ar kitos patvirtintos medžiagos, su juodais
    įrašais baltame fone, jei nėra susitarta kitaip. Raidės turi būti “linotipijos” stiliaus, ne
    mažesnės kaip 5 mm. Etiketės turi būti mažiausiai dviem žalvariniais sraigtais pritvirtintos ant
    visos įrangos, sklendžių, siurblių valdiklių ir jungiklių ar greta jų. Užrašai turi būti lietuvių
    kalba.
            Lipnia juostele tvirtinamo etiketės iš plastmasės neleidžiamos.

29.1.65.39             3.1.2.38 Klimato duomenys:
    Išorės projektavimo sąlygos:

    Aukščiausia lauko t vasarą                 + 24,2 oC
    Drėgnumas esant aukšč.t                    80 % sant. drėgn.
    Žemiausia lauko t žiemą                    - 22 oC


29.1.65.40             3.1.2.39 Pranešimas prieš uždengimą:
        Rangovas raštu informuoja Inžinierių apie bet kurių darbų ar medžiagų parengtumą
    uždengimui izoliacine medžiaga, žemėmis ar pan. ir palieka šiuos darbus/medžiagas
    neuždengtus tol, kol Inžinierius juos patikrina ir patvirtina.
        Jei šio reikalavimo nesilaikoma, Inžinieriaus nurodymu tokie darbai ar medžiagos turi būti
    atidengti ir paskui vėl sutvarkyti Rangovo sąskaita.
        Pastato vidinėse konstrukcijose esantys sujungimai- siūlės neleistinos.

29.1.65.41             3.1.2.40 Matavimo prietaisai:
       Bendrieji reikalavimai
       Matavimo prietaisai, davikliai ir pan. turi būti montuojami tokiose vietose, kur jie
    yra lengvai prieinami ir matomi prižiūrinčiajam personalui nenaudojant kopėčių ir
    pan. Jie turi būti apšviesti dirbtinių apšvietimu kaip numatyta šiose specifikacijose.
    Rankinių žibintų naudojimas neturi būti reikalingas.

29.1.65.42             3.1.2.41 Pastato šildymo sistemos prietaisai
        Rankšluosčių džiovintuvas elektriniai radiatoriai („gyvatukas“)
        Montuojamas brėžiniuose nurodytose vietose aukštyje ant sienos, atitraukus bent 35mm
    nuo jos.
        Šildymo galingumas parenkamas ne mažesnis už projektinį. Šildytuvo „vamzdžio“
    diametras ne mažesnis kaip 20mm. Pajungimas į ~220V, saugos klasė IP 44.Turi turėti
    jungiklį.
        Chromuotas paviršius.
        Elektriniai radiatoriai
        IP 44. 230 V, 2x2,5 mm2. Šildytuvas drėgnoms patalpoms (termoreguliatorius tiekiamas
    kartu su šildytuvu). Normali paviršiaus temperatūra - max 80 oC. Minimalūs atstumai: nuo
    viršaus = 8 cm, iki apačios 4 cm.



                                                                                                          77
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


29.1.65.43             3.1.2.42 Šildymo sistemos išbandymas
        Sistemos bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią.


29.1.65.44             3.1.2.43 KONDICIONAVIMAS
        Išorinė šalčio mašina (Freoninė)
        Išorinis blokas statomas lauke ant stogo konstrukcijoje įtvirtinto rėmo. Šalčio nešėjas
    freonas R407C. Šaldymo našumas parenkamas pagal pajungtų vidinių blokų šaldymo
    galingumų sumą. Įrenginyje min 2 kompresoriai su aukšto/žemo slėgio apsaugomis.
    Šilumokaitis „gyvatukas“ su didelio šilumos laidumo briaunomis, maksimalus atstumas tarp
    briaunų 3mm. Ventiliatorius (-iai) ašinis su trifaziu elektros varikliu, maksimalus greitis, kai
    našumas irgi didžiausias 1000 aps/min.
        Išorinio bloko šaldymo našumas parenkamas pagal vidinių kondicionieriaus blokų šalčio
    poreikį. Veikimo efektyvumo rodiklis (COP) ne mažesnis kaip 3.0.
        Įrenginys pajungimas prie ~380V.
        Vamzdynų pajungimo kryptis derinama vietoje (iš apačios ar iš šonų).
        Stabilus įrenginio veikimas turi būti užtikrintas nuo -15 iki 50 oC išorės oro temperatūrų.
        Darbo našumo užtikrinimui turi būti užtikrinamas minimalūs įrenginio pastatymo
    atstumai nuo įrenginio išorinių matmenų. : 500mm iš šilumokaičio pusės, 50mm kitos
    įrenginio sienutės ir 10mm tarp dviejų šalia vienas kito statomų įrenginių šoninių sienučių.
        Triukšmo lygis į aplinką prie maksimalaus našumo, 10m atstumu neturi viršyti 56
    dB(A).
                Oro kondicionavimo sistemas rangovas patikrina, išbando vasaros laikotarpiu ir
    priima eksploatacijai. Visa montuojama įranga turi turėti sertifikatus ir techninius pasus.


        Vamzdynai




                                                                                                       78
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Nuo išorinių blokų į vidinius kondicionierius šalčio agentas (freonas R407c) atvedamas
    variniais vamzdeliais, izoliuotais “KFLEX” kevaline izoliacija   9mm. Kondensatas nuo
    kondicionierių, esančių patalpose, nuvedamas variniu vamzdžiu 20 su nuolydžiu i  0,01 į
    išleidimo pusę. Kondensato nuvedimo vamzdyne, prie kiekvieno kondicionieriaus įrengti
    kondensato siurbliukai, maksimalus kondensato kėlimas 400 mm.
        Variniai vamzdžiai parenkami tinkami R410C freonui.



          Ø                                   Ø                                        Ø
         6.35                                9.52                                     12.7




         0.8                                 0.8                                      0.8



       Montuotojas turi laikytis šaldymo montavimo vamzdynų taisyklių.
       Šalčio agentas paskirstomas vamzdynais į kolektorius, iš kurių paskirstomas į vidinius
    blokus. Vamzdyno sistemoje aukščiausiuose taškuose numatomas oro išleidimas.
       Prieš užpildant sistemą freonu būtina prapūsti azotu iš išvalyti dulkes ir vandenį.
    Suvirinant vamzdynus prapūsti azotu, kad nesusidarytų oksidacinė plėvelė.
       Visi variniai vamzdynai po išbandymo izoliuojami termoizoliacija padengta anti-
    kondensacine plėvele, termoizoliacija atspari drėgmei.

        Šiluminė izoliacija
        Oro paėmimo ortakiams
      Naudotinos 50-100mm storio demblis statmeno pluošto iš stiklo pluošto arba mineralinės
vatos. Izoliacija tvirtinama prie 0,8 mm storio vielų, maksimalus atstumas tarp juostelių 100mm.
Kitas tvirtinimo būdas priklijuoti prie ortakio paviršiaus nedegiais klijais arba pritvirtinti
mechaniniais laikikliais. Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas 0,042W/mK, tankis
40-60 kg/m3. Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti tokio paties storio izoliacinė medžiaga, kaip ir
pats ortakis. Izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota folija. Visas folijos siūles būtina
užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, kad būtų užtikrintas garo barjero vientisumas.

        Vamzdynų šiluminis izoliavimas
          plieniniai paprasti vamzdžiai izoliuojami ne mažesne nei 10 mm storio šilumos
            izoliacija iš akmens vatos, kurios tankis turi būti ne didesnis kaip 400 kg/m³, o šilumos
            laidumo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,07 W/(mK);
          šilumos izoliacijos kevalai turi būti padengti aliuminio lydinių lakštais, kurių storis 0,3
            mm (1 atsparumo ugniai klasė);
          izoliuoti horizontaliai vamzdžiai turi būti sutvirtinami apkabomis, kurios turi būti
            apsaugotos nuo korozijos ir išdėstytos ne rečiau, kas 3 m;
          vertikaliuose vamzdynuose apkabos šilumos izoliacijai prilaikyti turi būti išdėstytos ne
            rečiau kas 4 m;
          apkabos turi būti suveržiamos ir sutvirtinamos varžtais;
          vamzdynų atramų ir izoliacijos apkabų vietose neturi būti sumažinta izoliacijos
            šilumos varža;
          vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra turi būti izoliuojami
            nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis;


                                                                                                         79
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

             apie vamzdynų paruošimą šiluminio izoliavimo darbams atlikti turi būti surašytas
              paslėptų darbų aktas.

        Liukeliai pravaloms
      Liukeliai turi būti oro tiekimo ir šalinimo ortakiuose sistemų valymui ir aptarnavimui. Jie turi
būti sumontuojami prie gaisrinių sklendžių atbulinių vožtuvų, reguliavimo užsklandų, kontrolinių
vožtuvų, kad būtų sudarytos galimybės jų reguliavimui, valymui bei priežiūrai. Liukelių dangčiai
turi būti pagaminti iš 1,5mm galvanizuoto plieno lakšto. Jie turi būti nelaidūs orui. Liukelius reikia
sumontuoti prieš atliekant bandymus.

        Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas
      Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus priešpaleidiminį bandymą ir reguliavimą, o taip
pat apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę.
      Priešpaleidiminiai bandymai turi būti atliekami nustatant:
          ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį;
          ortakių ir kitų sistemos elementų sandarumas;
          kiek faktiški išsiurbiamo oro kiekiai atitinka projektinius.
      Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius. Natūralaus
vėdinimo sistemos tikrinamos pagal trauką grotelių angose. Nesandarumų dydis ortakiuose ir
kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkamo oro kiekį,
kuris neturi viršyti 10 % ventiliatoriaus našumo.

      Bandant vėdinimo sistemas leidžiami tokie nukrypimai nuo projektinių rodiklių:
         ±15 % oro kiekio pagrindiniais ortakių tarpais bendro vėdinimo sistemose;
         ±20% oro kiekio praeinantis per oro išsiurbimo antgalį (individualiai patalpai).

      Iki bandymo vėdinimo įrengimai turi dirbti tinkamai ir nepertraukiamai 7 valandas. Atlikus
priešpaleidiminį sistemų bandymą ir reguliavimą turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie jo tur
būti pridedami tokie dokumentai:
          darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą;
          paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai;
          vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas;
          kiekvieno įrengimo pasas.

      Įrengimų eksploatavimą ir techninę priežiūrą vykdyti vadovaujantis firmų įrengimų
techniniuose pasuose ir instrukcijose duotomis nuorodomis ir rekomendacijomis.


3.2          Vamzdynai
29.1.66 3.2.1 Kokybės užtikrinimas
29.1.67 3.2.1.1 Gamykliniai bandymai
      Visi vamzdžiai, jų priedai, aklinimo žiedai ir kitos medžiagos, reikalingos vamzdynų tinklui,
kuriam taikomos šios techninės sąlygos, turi būti išbandyti pagal galiojančius standartus. Turi būti
pateiktos, kaip sutarties sąlygose numatyta, dabartinių bandymų, kurių autentiškumas yra
patvirtintas, rezultatų atitikimo gamintojo standartams kopijos.
29.1.67.1 3.2.1.2       Gamykliniai bandymai dalyvaujant Užsakovui
      Nereikalaujama.
                    3.2.1.3.1      BENDROSIOS SĄLYGOS
      Jokia medžiaga, turinti būti pristatyta pagal šias specifikacijas, negali būti išsiųsta į
statybvietę, kol nepatvirtinta visa teikiama dokumentacija.



                                                                                                       80
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                    3.2.1.3.2      LITERATŪRA APIE PRODUKTUS IR KT.
     Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa čia
nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos
vamzdyno medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams.
     Pateikiami šie duomenys, tačiau jais neapsiribojama:
    1)      Katalogo duomenys, sudaryti iš specifikacijų, iliustracijų ir grafikų, nurodančių
           įvairiems komponentams ir priedams naudojamas medžiagas. Iliustracijos turi būti
           pakankamai detalios, kad jas būtų galima panaudoti kaip instrukciją vamzdžiams
           montuoti ir ardyti.
    2)      Pilni fasoninių ir kitų dalių montavimo brėžiniai su aiškiai nurodytais matmenimis. Ši
           informacija turi būti pakankamai detali, kad ja būtų galima vadovautis montuojant ir
           ardant, bei užsakant dalis.
    3)      Įrangai reikalingų tepalu sąrašas, nurodant ne mažiau nei keturis tolygius ir suderinamus
           natūralius ir/ar sintetinius tepalus, gaminamus įvairių gamintojų. Sąraše nurodomas
           apytikris tepalo kiekis, reikalingas vieneriems eksploatacijos metams.
    4)      Atsarginių dalių ir specialių įrankių sąrašas.
    5)      Visų komponentų svoris.
    6)      Lentelė su vamzdžių ir fasoninių dalių duomenimis: paskirtis, vamzdžio dydis, darbinis
           slėgis, sienelių storis.
    7)      Gamintojo nurodymai dėl vamzdžių, fasoninių dalių ir priedų transportavimo,
           iškrovimo, sandėliavimo ir montavimo.
29.1.68 3.2.2 Medžiagos
29.1.68.1 3.2.2.1   Bendroji dalis
       Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas
ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma
informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.
       Visi varžtai, veržlės, poveržlės turi atitikti čia pateiktus reikalavimus.
       Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuotos
pagal Lietuvoje galiojančią tvarką.
29.1.68.2 3.2.2.2       Stikloplaščio (SP) vamzdžiai ir priedai
       Gali būti naudojami stikloplasčio vamzdžiai, skirti savitakiams ir slėginiams vamzdynams.
       Armuoto stikloplaščio vamzdžius ir fitingus turi tiekti patvirtintas (aprobuotas) tiekėjas. Jie
turi būti sukto plaušo arba išlieti išcentriniu būdu naudojant automatizuotą įrangą, leidžiančią gauti
pastovios kokybės produktą, kuriame išlaikytas beveik lygus leistinas nuokrypis numatytose
vietose, išlaikytos vienodos dervos, stiklo ir smėlio užpildo proporcijos vamzdžio sienelėje bei iki
minimumo sumažintas oro įsiterpimas. Visos žaliavų sudedamosios dalys gamybos metu turi būti
dozuojamos.
       Vamzdžiai turi būti iškloti bent 1 mm storio polimeru praturtintu sluoksniu. Polimeras, iš
kurio padarytas šis sluoksnis, turi būti izoftalinio poliesterio tipo, o jeigu numatoma intensyvios
korozijos galimybė, naudojamas vinilo esterio arba bifenolio A tipo polimeras.
       Polimeras, iš kurio yra padarytas vamzdžio korpusas, turi būti izoftalinio poliesterio tipo.
       Išorinis vamzdžio korpuso paviršius taip pat turi būti suformuotas iš polimeru turtingo
sluoksnio. Tam tinka izoftalinis poliesteris, jeigu nėra kitų reikalavimų dėl ypatingai agresyvaus
grunto sąlygų. Šie vamzdžiai turi nesuirti, laikomi lauke tiesioginėje saulėje, ne mažiau kaip 5
metus. Šiam tikslui į polimerą gali būti pridėta medžiagos, slopinančios ultravioletinių spindulių
poveikį.
       Stikloplaščio vamzdžių kietumas turi būti ne mažesnis kaip 5000 N/m2.
       Išskyrus specialius fitingus, skirtus naudoti prie sklendžių, vamzdžių galai turi būti be sriegių
ir pritaikyti sujungimui įmovomis, kuriam reikalingi guminiai aklinimo žiedai ir centravimo
priemonės.
       Stikloplasčio fitingai turi būti padaryti iš atpjauto ir kampu sujungto tiesaus vamzdžio, kuris
prieš tai buvo išbandytas. Kampinis sujungimas turi būti apvyniotas austiniu supjaustytu ir suvytu

                                                                                                       81
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

pluoštu, gerai impregnuotu derva. Fitingai turi būti suprojektuoti ir pagaminti tokiu būdu, kad jų
stiprumas ir atsparumas korozijai būtų toks pat, kaip ir tiesiosios vamzdžio dalies. Flanšų skylės, jei
kitaip nenurodyta, turi atitikti PN 10.
29.1.68.3 3.2.2.3      Kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai
         Kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai turi atitikti šiuos standartus:
         Vamzdžiai ir fitingai, skirti geriamo vandens vamzdynui ir tie, kurie skirti nuotakynui, turi
būti K40 klasės. Vandentiekio vamzdžiai turi atitikti ISO 2531, LST EN545:2002/AC:2005
reikalavimus. Nuotekų vamzdžiai ISO 7186 ir LST 598:2000 reikalavimus.
         Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2:2000 arba lygiavertį standartą, esant 10 barų
nominaliajam slėgiui.
         Siūlės turi atitikti ISO 10804, ISO 4633, LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003 arba
lygiaverčius standartus.
         Dangos ir pamušalai turi atitikti LST EN 545:2002, LST EN 598:2000, ISO 4179, ISO 8179
arba lygiaverčius standartus.
         K9 klasės kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai iš vidaus turi būti iškloti cemento skiediniu.
Standartinės įmovinės jungtys turi išlaikyti ne mažesnę kaip 2-5 laipsnių deformaciją vienai
jungčiai (priklausomai nuo gamintojo rekomendacijų ir vamzdžio diametro) ir išlikti nepralaidžios
vandeniui iki maksimalaus hidrostatinio testo slėgio, kuris bus pasiektas statinyje, kuriam šie
vamzdžiai yra skirti. Vamzdžio ilgis 6 m ir daugiau.
         Vamzdžiai, kurie turės kontaktą su nuotekomis, turi būti iš vidaus iškloti armuoto cemento
skiediniu. Įmovos sritys, kurios turės kontaktą su nuotekomis, turi būti išklotos bitumine arba
epoksidine danga. Fitingai, kurie turės kontaktą su nuotekomis, turi būti iškloti epoksidu iki 250
mikronų DFT (mažiausiai).
            Atsparumas tempimui                                ne mažesnis kaip 400 N/mm²
            Atsparumas lenkimui                                ne mažesnis kaip 400 N/mm²
            Atsparumas žiediniam gniuždymui                    ne mažesnis kaip 500 N/mm²
       Siūlės, skirtos ašinių jėgų perdavimui, turi išlaikyti, neatsirandant jokiam judesiui, tokio
stiprumo ašines jėgas, kokios susidaro esant maksimaliam bandomajam slėgiui.
       Kalaus ketaus fitingų charakteristikos turi būti tokios pat kaip vamzdžių. Flanšų skylės turi
atitikti PN 10. Varžtai, veržlės, praplovimo aparatai ir tarpikliai turi būti įskaičiuoti į vamzdžių
kainą.
       Visi kalaus ketaus vamzdžiai ir fitingai, kurie bus naudojami šaltam geriamam vandeniui, turi
būti sertfikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.

29.1.68.4 3.2.2.4      Polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir fitingai
       Polivinilchlorido slėginiai vamzdžiai turi būti padaryti iš neplastifikuoto polivinilchlorido ir
atitikti ISO 4422, LST EN 1452 arba lygiaverčius standartus. Visos siūlės ir fitingai turi būti
gamintojo aprobuoti ir atitikti ISO 4422, LST EN 1452 standartus.
       Polivilchlorido vamzdžiai, siūlės ir fitingai slėginiuose nuotakynuose turi atitikti atitinkamas
ISO 4435, LST EN 1401 standartų sąlygas.
       Polivinilchlorido slėginiai vamzdžiai turi būti jungiami įmovomis, PN10, ir turėti tinkamus
guminius tarpiklius.
       Turi būti aiškai identifikuojamas vamzdžių ir fitingų gamintojas.
       Šių vamzdžių negalima jungti tirpiomis cemento siūlėmis.
       Flanšų skylės turi atitikti PN 10.
       Tarpikliai turi atitikti LST EN 681 arba šiam lygiaverčius standartus.
       Visi polivinilchlorido vamzdžiai ir fitingai, kurie bus naudojami šaltam geriamam vandeniui,
turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.
29.1.68.5 3.2.2.5      Polietileno (PE) vamzdžiai ir fitingai
     Polietileno vamzdžiai skirti geriamam vandeniui, turi būti PN 10 tipo ir atitikti ISO 4427, EN
10284 standartus.

                                                                                                      82
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      PE 110 Compact vamzdžiai nominaliais išmatavimais 100-400, skirti vandens
magistraliniams vamzdynams ir slėginiams nuotekų vamzdynams.
      Polietileno vamzdžių suvirintos siūlės ir fitingai turi atitikti atitinkamus vamzdžių gamintojo
technininių sąlygų punktus.
      Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui tiekti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių
padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.
      Polietileno vamzdžiai gali būti sujungiami suvirinant sandūrine siūle, kompresiniais fitingais,
sulydant elektros srove, flanšiniu būdu arba susirakinančiomis mechaninėmis movomis,
priklausomai nuo turimų vamzdžių, jungiamųjų detalių ir vietos. Kai vamzdžiai jungiami
suspaudžiant įkaitintus jų galus arba lydant jų galus šiluma arba sulydant elektra, turi būti griežtai
laikomasi gamintojo nurodymų.
      Vamzdžių ir fitingų gamintojas turi būti aiškiai identifikuojamas.
29.1.68.6 3.2.2.6         Suvirinimo būdu gauti polietileno vamzdžių sujungimai
      Vamzdžių jungimas suvirinant juos vietoje turi būti atliekamas pagal WIS Nr. 4-32-08.
Suvirinimo būdu gautos siūlės turi būti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Siūlės tarp PE 80 ir
PE 100 arba tarp vamzdžių su skirtingo storio sienelėmis turi būti padarytos laikantis gamintojo
rekomendacijų, patvirtinus Inžinieriui.
29.1.68.7 3.2.2.7         Nerūdijančio plieno vamzdžiai
       Vamzdžiai ir jų detalės turi atitikti EN 1.4436 ar analogiškus reikalavimus.
       Nerūdijančio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu pagal ISO 1127
ar analogiškus reikalavimus.
       Alkūnės turi būti presuotos iki Dsąl. 600 (imtinai). Alkūnės turi atitikti LST EN 14870-1:2005
ar analogiškus reikalavimus.
       Trišakiai turi būti pagaminti gamykloje ir jų dydžiai nustatyti 10 kg/cm2 darbiniam slėgiui.
       Flanšiniai jungimai turi būti su nerūdijančio plieno movomis ir laisvais flanšais iš karšto
cinkavimo anglinio plieno. Tarpikliai turi būti iš armuotos nitrilinės 3 mm storio gumos.
       Movos gali būti presuotos konstrukcijos, nominalus dydis iki Dsąl. 150 (imtinai). Movos nuo
Dsąl. 200 ir daugiau turi būti suvirintos konstrukcijos.
       Aklinieji flanšai turi būti karšto cinkavimo anglinio plieno. Aklinųjų flanšų vidinis paviršius
turi būti apsaugotas nerūdijančio plieno plokštele (EN 1.4436 ar analogiškas), kurios storis ne
mažesnis už 2,0 mm.
       Srieginiai nerūdijančio plieno vamzdžių fitingai turi atitikti EN 1.4436 ar analogiškus
reikalavimus.
       Nominalūs dydžiai ir išoriniai skersmenys turi būti tokie, kaip nurodyta aukščiau.
       Minimalūs nerūdijančio plieno vamzdžio cilindro ir fitingų sienelų storis nurodytas lentelėje.
                             Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai
                  Nominalus dydis                     Vamzdžio cilindro sienelės storis, mm
                 Iki D sąl. 80 imtinai                                   1,6
          D sąl. 100 iki D sąl. 250 imtinai                              2,0
                  D sąl. 300 ir 350                                      2,6
                       D sąl. 400                                             3,2
                    D sąl.500 ir 600                                          4,0
                       D sąl 700                                              5,0
                       D sąl 800                                              6,3

      Alkūnių, trišakių, movų ir tarpvamzdžių sienelių storis neturi būti mažesnis už storius,
nurodytus aukščiau lentelėje.
      Nestandartinių trišakių ir kryžmių sienelių storius apskaičiuoja Rangovas ir pateikia juos
Inžinieriaus patvirtinimui.
      Visose į sieną įleistose detalėse turi būti 2 mm storio, iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis,
privirinamas flanšas su vandeniui nelaidžiu apdėklu. Tokio flanšo diametras turi būti ne mažesnis
                                                                                                      83
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

kaip 150 mm + išorinis vamzdžio diametras. Nerūdijančio plieno vamzdžiai, einantys per sieną,
negali būti jungiami prie armatūros.
29.1.68.8 3.2.2.8      Atramos ir laikikliai
        Rekomenduojami didžiausi atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų nurodyti
lentelėje.
Maksimalūs atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų
 D sąl.            10    15      20    25      32     40     50     65   80
 Atstumas (m)      2,0   2,2     2,4   2,7     2,9    3,1    4,0    4,3  4,7
 D sąl.            100 125 150 200 250 300 350 400 500
 Atstumas (m)      5,2   5,5     5,9   6,4     6,8    7,5    7,8    8,1  9,0
 D sąl.            600 700 800
 Atstumas (m)      9,5   10,3 10,7

       Lentelės duomenys taikytini tik tiesioms vamzdyno atkarpoms. Tose vietose, kur vamzdyne
sumontuotos sklendės ar kita sunki įranga, vamzdžiai turi būti papildomai įtvirtinami, kad
vamzdynui ar prie jo prijungtiems įrengimams, nebūtų perduodamos jokios papildomos apkrovos ar
įlinkiai.
       Reikia laikytis gamintojo nurodymų ten, kurie jie taikytini. Detalių skerspjūvis turi būti
pakankamas, kad atlaikytų apkrovas, atsirandančias įrengimų darbo metu.
       Visi vamzdynai turi būti tvirtinami atskirai nuo statinio konstrukcijų.
       Pakabos turi būti įstatomos į vietas prieš užpilant betoną.
       Mechaninės įrangos (siurblių, kompresorių, įtaisų ir pan.) tvirtinimui turi būti naudojami ne
mažesni nei M 12 ankeriniai varžtai.
       Visos panardinamos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio
plieno EN 1.4436 ar analogiški. Varžtiniuose sujungimuose naudojamos veržlės ir poveržlės turi
būti iš nerūdijančio plieno. Kitos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš plieno
su karšta galvanine danga. Poveržlės turi būti dedamos po visomis veržlėmis ir varžtų galvutėmis,
jų medžiaga turi būti ta pati. Laisvasis sriegis virš sumontuoto sujungimo turi būti ne trumpesnis nei
1 mm ir ne didesnis už vienos veržlės aukštį.
       Laikantieji ir pamatiniai varžtai turi turėti šešiakampes veržles ir poveržles.
29.1.68.9 3.2.2.9      Suvirinimas
       Vamzdžių ir įtaisų suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal LST EN 1011-1:1999/A2:2004
ir LST EN 14554-1:2000 reikalavimus.
       Statybvietėje turi būti patikrinamas suvirinimo siūlės lygumas, aukšis, nustatomi siūlės
viršaus ir pagrindo defektai, įtrūkimai, apžiūrima, ar siūlės metalas susiliejęs su pagrindo metalu.
       Inžinierius, siekdamas užtikrinti kokybę ir darbo saugą, gali pareikalauti, kad Rangovas savo
sąskaita atliktų rentgenografinius suvirinimo siūlių bandymus (apie 10 % visų siūlių). Išilginėms
siūlėms taikoma 4 klasė (mėlyna), skersinėms apskritosioms - 3 klasė (žalia). Siūlės bandymams
turi būti atrinktos iš vizualiai patikrintųjų siūlių. Išbandomos ir gamyklinės, ir statybvietėje
suvirintos siūlės. Vamzdžių gamintojas neprivalo pateikti savo produktų rentgenograginio
sertifikato. Tikrinant statybvietę laikomasi šios tvarkos:

       1)       Radus siūles su defektais, Rangovas privalo savo sąskaita išpjauti sujungimą ir
                reikiamai suvirinti siūlę;
        2)      Naujai suvirintos siūlės rentgenografiniai bandymai atliekami Rangovo sąskaita.
                Radus siūlę su defektais, papildomai turi būti patikrinta dar viena tų pačių suvirintojų
                atlikta siūlė - taip pat Rangovo sąskaita.
      Suvirinimo darbus statybvietėje turi atlikti tik patyrę ir reikiamai apmokyti darbo metodų,
suvirintojai (anglinio ar nerūdijančio plieno, vamzdžio ar lakšto suvirinimas, elektros lanku, MIG ar
TIG suvirinimo metodu).


                                                                                                      84
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

     Po mechaninio valymo nerūdijančio plieno konstrukcijų siūlės turi būti išėsdinamos
tinkamomis pastomis.
29.1.68.10             3.2.2.10        Betono vamzdžiai ir fitingai
      Nearmuoto ir armuoto betono vamzdžių ir fitingų lanksčiosios jungtys turi atitikti Lietuvos
standartus.
      Visi vamzdžiai ir fitingai turi turėti įmovines jungtis su tarpikliais.

29.1.68.11              3.2.2.11      Vamzdžių sandūros, atramos ir remontiniai veržtuvai
                   3.2.2.11.1      SANDARIKLIAI IR GUMOS SUTEPIMO SKYSČIAI
      Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams,
turi būti atitinkamai W ir D tipo ir atitikti LST EN 545:2002/AC:2005 reikalavimus.
      Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir
nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka
vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokiu būdu nekenkti žmonių sveikatai, ir
neskatinti mikroorganizmų dauginimosi.
      Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones.
                   3.2.2.11.2      VAMZDŽIŲ IR JUNGIAMŲJŲ DETALIŲ FLANŠAI
       Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai ir flanšų skylės turi atitikti LST EN 1902-1:2002ir
būti tinkami PN 10 nominalaus slėgio reikšmėms.
                   3.2.2.11.3      TARPINĖS FLANŠINIAMS SUJUNGIMAMS
      Flanšiniams sujungimams naudojamos tarpinės turi būti pakankamo pločio, kad jos viduje
būtų skylė varžtui. Tarpinių išmatavimai turi atitikti EN 1591-2:2001 reikalavimus.
                   3.2.2.11.4      VAMZDYNŲ ATRAMOS IR REMONTINĖS APKABOS
      Vamzdynų atramos korpusas turi turėti vidinį sriegį arba gali būti be sriegio. Jie turi būti
padaryti iš liejamojo arba kalaus ketaus ir padengti epoksidine medžiaga. Atramos juosta turi būti iš
nerūdijančio plieno. Varžtai, veržlės ir praplovimo aparatai taip pat turi būti iš nerūdijančio plieno.
Guminis intarpas ir O-žiedas turi būti iš EPDM arba panašios gumos.
      Vykdant atskyrimo darbus gali būti naudojamos nerūdijančio plieno (EN 1.4436 arba jam
analogiško) remontinės apkabos. Apkabos turi būti su EPDM tarpine arba panašia. Varžtai, veržlės
ir praplovimo aparatai turi būti iš nerūdijančio plieno (EN 1.4436 arba analogiški).

29.1.69 3.2.3 Sklendės ir vožtuvai
29.1.69.1 3.2.3.1    Bendrieji reikalavimai
      Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10. Visi flanšai
gręžiami PN 10 slėgiui pagal LST EN 1092-2:2000 ar analogiški.
      Jei nenurodyta kitaip, visos sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę.
Rankinis valdymas naudotinas sklendėms iki 300 mm skersmens, virš 300 mm skersmens reikia
naudoti valdymo pavaras. Maksimali jėga, reikalinga rankenėlės pasukimui esant didžiausiam
slėgio aukščių skirtumui neturi viršyti 200 Nm.
      Jei nenurodyta kitaip, visose rankenėlėse turi būti išleiti užrašai anglų arba lietuvių kalba
“Atidaryta” ir “Uždaryta”, su rodyklėmis, žyminčiomis sukimo kryptį. Rankenėlės turi būti lietos.
      Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, kad
neleistinas panaudojimas būtų neįmanomas.
      Kai sklendės yra sunkiai prieinamose vietose, Rangovas privalo pateikti ir sumontuoti
grandinėmis valdomas sklendes, veleno prailginimo elementus, prailgintus tepimo antgalius ar
panašią armatūrą arba įtaisus, palengvinančius priėjimą eksploatavimo, tepimo ir kt. tikslu.
      Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors
detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.
      Išbandymai paprastai atliekami Užsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodytų ar reikalautų
Inžinierius. Inžinieriui turi būti pateikti gamyklinių bandymų pažymėjimai.



                                                                                                     85
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Prieš pristatant į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, jei jie metaliniai
- padengti tepalu. Rangovas turi užtikrinti pradinį padengimą, būtiną teisingam sklendžių ir uždorių
nustatymui, ir veikimui.
      Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų
angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos.
29.1.69.2 3.2.3.2       Sklendės
      Skląstinio tipo sklendės turi būti su gumuotu skląsčiu, pilnai atidarančiu pratekėjimo anga.
Korpusas ir dangtelis turi būti iš ketaus, su nerūdyjančio plieno sūkiu. Skląstis turi būti iš kaliojo
ketaus, gumuotas vulkanizuota elsatomerine guma, skląsčio kreipiančiosios – iš dilimui atsparaus
plastiko, pasižyminčio geromis slydimo savybėmis, tinkamas geriamam vandentiekiui. Šios
sklendės turi būti su moviniu arba srieginiu pajungimu.
        1) Slėgio parametras turi būti PN10, jeigu sutartyje nėra kitaip nurodyta.
        2) Geriamąjam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantysis elementas
             turi būti padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM
             danga. Sklendžių, skirtų nuotekų vamzdžiams, uždarantysis elementas turi būti padegtas
             nitriline danga.
        3) Korpusas ir stogelis turi būti iš kalaus plieno.
        4) Sklendės kotas turi būti pakankamai įsriegtas, kad uždarantį elementą galima būtų pilnai
             pakelti iš minimalios sklendės angos. Kotas turi būti užsandarintas dvigubu riebokšliu.
             Sklendės kotas turi būti iš nerūdijančio plieno, padarytas šaltai valcuojant.
        5) Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui,
             neapdorotoms nuotėkoms arba kitiems skysčiams, kas bus reikalinga atliekant darbus.
        6) Sklendžių stogeliai turi būti pritvirtinti varžtais su šešiakampėmis galvutėmis arba be jų.
      Skląstinių sklendžių skląstis turi būti statmenų briaunų. Korpusas ir skląstis turi būti iš ketaus,
nepasikeliantis kotas – iš nerūdijančio plieno. Visos užtveriančios sklendės vandens ir nuotekų
vamzdžiams turi būti hermetiškos. Kitiems tikslams, jei tokių atvejų bus, skirtų skląstinių sklendžių
lizdas turi būti padarytas iš nerūdijančio plieno. Visos skląstinės sklendės turi būti pilnai
atsidarančios, t.y. neuždarančios tėkmės skerspločio. Flanšų skylės turi atitikti PN10 standartą. Šios
skląstinės sklendės turi būti suprojektuotos PN10 darbiniam slėgiui.
29.1.69.3 3.2.3.3               Skridininiai vožtuvai
      Skridininiai vožtuvai turi atitikti ISO 5752 standartą.
        1) Visi skridininiai vožtuvai turi būti pilnai atsidarantys.
        2) Iš išorės vožtuvas turi būti padengtas epoksido danga (ne plonesne kaip 150 μm), iš
             vidaus dedamas EPDM pamušalas arba epoksido danga.
        3) Nominalus slėgis, kurį vožtuvas išlaiko, turi būti 10 barų (PN10), jeigu sutartyje nėra
             kitaip numatyta.
        4) Vožtuvas turi būti suprojektuotas tokiu būdu, kad vanduo galėtų tekėti bet kuria
             kryptimi.
        5) Vožtuvai turi turėti pakeičiamus elastingus lizdus NBR 70º atramai.
        6) Vožtuvo korpusas turi būti iš kalaus ketaus. Diskas turi būti iš kalaus ketaus arba
             nerūdijančio plieno (EN 1.4436 arba jam lygiaverčio). Vožtuvo kotai, kūgiški kaiščiai,
             sandarinantys žiedai ir visos vidinės detalės iš nerūdijančio plieno.
        7) Disko tarpinė (jei ji naudojama) turi būti iš EPDM ir pakeičiama.
      Vožtuvas turi užtikrinti nepralaidų užsukimą, esant 10 barų slėgio skirtumui nuo atmosferinio
slėgio.
      Vožtuvai turi būti su dvigubu flanšu. Korpusas turi būti padarytas iš ketaus ir išklotas
polimeru. Diskas turi būti iš ketaus, o kotas iš nerūdijančio plieno. Turi būti galiybė išimti ir
pakeisti tarpiklius, neišimant vožtuvo koto.
      Skridininiai vožtuvai neturi būti naudojami vamzdynams, kuriais teka nuotėkos ar dumblas.




                                                                                                            86
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.69.4 3.2.3.4      Oro vožtuvai – nevalytos nuotekos
       Nevalytų nuotekų slėginiuose vamzdynuose turi būti oro vožtuvai. Jie turi turėti veikiančią
plūdinę kamerą skysčiui visomis darbo sąlygomis. Plūdinė kamera turi būti suprojektuota tokiu
būdu, kad neleistų užsikimšti vožtuvo detalėms ir užtikrintų patikimą vožtuvo darbą visą laiką. Šie
vožtuvai turi turėti dvi kiaurymes. Jų medžiagos ir darbo parametrai turi atitikti tuos pačius
kriterijus, kurie taikomi vandens tiekimo vamzdžių oro vožtuvams.
29.1.69.5 3.2.3.5      Diskinio tipo atbuliniai vožtuvai
      Slėginio vamzdyno atšakose prie siurblių turi būti sumontuoti sklandžiai veikiantys atbuliniai
vožtuvai. Vožtuvai turi būti diskinio tipo, su atsvaru, jei skersmuo Dsąl.150 mm ar didesnis.
Atsvaras turi būti apsaugotas. Vožtuvo išmatavimai turi atitikti LST EN 60534-3-1/AC:2002 arba
analogišką standartą. Vožtuvai turi būti skirti darbiniam slėgiui PN10.
      Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš kalaus ketaus. Sandarinantys
paviršiai turi būti iš nerūdijančio plieno. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant
švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi
būti pritaikyti PN10 slėgiui.
      Velenas turi būti ištraukiamas, iš nerūdijančio plieno.
29.1.69.6 3.2.3.6      Rutulinio tipo atbuliniai vožtuvai
      Visi nuotekų sistemos atbuliniai vožtuvai turi būti rutulinio tipo.
      Rutulinio tipo atbuliniuose vožtuvuose rutulio svoris turi būti nustatomas pagal tėkmės greitį
ir vožtuvo padėtį, kad būtų išvengta vožtuvo veikimo nestabilumo (neleidžiami jokie rutulio
svyravimai). Vožtuvai turi būti skirti PN 10 darbiniam slėgiui.
      Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš ketaus ar kalaus ketaus.
Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus,
sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi būti pritaikyti PN10 slėgiui.
29.1.69.7 3.2.3.7      Valdymo pavaros
      Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui. Nustatymas ir
avarinis valdymas numatomas rankiniu būdu. Variklio pavara įjungiama rank./auto svertu ir
rankinis valdymas automatiškai išjungiamas. Elektrinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis
neturi suktis.
      Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir
visiškai uždarytą padėtį. Mechaniniu būdu reguliuojami galiniai išjungikliai turi apsaugoti nuo per
didelės sklendės eigos ir uždaroje, ir atidarytoje padėtyse. Rankenėlei pasukti reikalinga jėga neturi
viršyti 150 Nm.
      Sklendės su elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad esant
didžiausiam slėgių skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendę.
      Pavaros reduktorus gali būti sliekinio arba judančios veržlės tipo. Elektrinės pavaros turi būti
su elektromechaniniais stabdžiais.
      Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustuvą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 55
apsaugos klasę.
      Pavaros turi būti pateikiamos su:
             varikliu, atitinkančiu elektrinės dalies specifikacijos reikalavimus;
             vidiniais reversinio kontaktoriaus paleidikliais;
             gnybtais visų išorinių kabelių prijungimui;
             vidine variklio apsauga su prieškondensaciniu šildytuvu;
             išrinkimo jungikliu, skirtu distanciniam išjungimo valdymui;
             vidiniu jungikliu ar mygtukais, skirtais atidarymui, sustabdymui ir uždarymui;
             bepotencialiniais indikaciniais kontaktais “uždaryta- atidaryta” pozicijoms;

                                                                                                      87
                                                                   Pirkimo dokumentai.
                                                                   IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

               reguliuojamais ribinių padėčių jungikliais, skirtais valdymo grandinėms;
               įranga nuosekliam valdymui su 4 - 20 mA signalu.
29.1.70 3.2.4    Slėgio matuokliai
       Prietaisai turi būti pateikti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo
davikliais pagal reikalavimus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana,
žalvariniu korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdijančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su
nuimamu galiniu gaubteliu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti
mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos
darbinio slėgio daugiau kaip 1,5 karto.
       Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį ventilį.
       Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesiogiai slėginėse atšakose, esančiuose atvamzdžiuose
ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimui ties siurblio slėginiu flanšu.
29.1.71 3.2.5    Įvairios fasoninės dalys ir priedai
29.1.71.1 3.2.5.1        Šulinių dangčiai ir landos
      Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LR standartus. Minimali laisva anga 600
mm. Šulinių dangčiuose turi būti uždaros skylės raktams. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos
turi būti suprojektuoti 40 t, kitur - 25 t apkrovai.
29.1.71.2 3.2.5.2        Prailginti sukliai ir apsauginiai gaubtai
      Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais
sukliais bei jų atramomis/kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus suklius ir
apsauginius gaubtus. Prailgintieji sukliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš PE.
29.1.71.3 3.2.5.3        Kapos
      Kapos turi atitikti LST 614:1995 ar lygiaverčius reikalavimus.
29.1.71.4 3.2.5.4        Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai
      Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000, LST EN
1515-2:2002, LST EN 1092-2:2000 reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš kaliojo ketaus
vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 1563:2001/A1:2004
ar analogiškus reikalavimus.
      Anglinio plieno varžtai, poveržlės ir veržlės turi būti karštai galvanizuoti.
      Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti pagal LST EN
10130:1991/A1:2000 ar analogiško.
29.1.72 3.2.6    Montavimas
29.1.72.1 3.2.6.1        Bendroji dalis
      Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti
patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos
ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.
      Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po
paklojimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje
paklojami nauji sveiki vamzdžiai.
      Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos,
neleidžiant į paruoštą vietą ar patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar
mesti į tranšėją.
      Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus
brėžiniuose. Galima tolerancija - (±5) milimetrai.
      Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi.
      Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos
medžiagos. Jei dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama
plaušine šluota, kuria pratraukiama pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus.

                                                                                                           88
                                                               Pirkimo dokumentai.
                                                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Tranšėjos turi būti sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant
vamzdžius per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui.
       Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti
patikimai uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti
įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos
medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą
savo sąskaita.
       Atstumas tarp vieno vamzdžio ir/ar linijos viršaus ir kito apačios neturi būti mažesnis už 100
mm.
29.1.72.2 3.2.6.2       Slėginių vamzdžių atramos
      Ties visais posūkiais, trišaliais, sklendėmis turi būti įrengtos atramos. Išlietos atramos
įrengiamos nuo nesujudinto grunto iki fasoninės dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdžio
fasoninės dalies ir betono dedama bituminė nominalaus 3 mm storio plėvelė. Rangovas pateikia
atramų projektus, atitinkančius grunto sąlygas.
      Atramos, suderinus su Inžinieriumi, gali būti pakeistos ankerinėmis jungtimis. Ankerinės
fasoninės dalys turi būti gaminamos iš anglinio plieno, karštai galvanizuoto plieno ir apsaugotos
nuo korozijos gamykline epoksidine danga. Varžtai, veržlės ir poveržlės - iš karštai galvanizuoto
anglinio plieno.
29.1.72.3 3.2.6.3       Vamzdžių pjovimas
     Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės,
minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad
nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai
užsandarinami.
29.1.72.4 3.2.6.4       Kameros ir šuliniai
     Šuliniai ir sklendžių kameros turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio, arba iš
surenkamų termoplastiko elementų.
29.1.72.5 3.2.6.5       Plieniniai laipteliai ir kitos plieninės konstrukcijos
      Laiptai turi būti tvirti, idealiai išlyginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, pašiurkštintu
paviršiumi.
29.1.73 3.2.7   Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas
29.1.73.1 3.2.7.1       Tranšėjų kasimas
      Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių
skersmuo plius 0,6 m.
      Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius.
      Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad
tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.
      Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius
vamzdžius ir šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos
dangos medžiagas pagal Inžinieriaus reikalavimus.
      Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu
būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus,
vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios
tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos
dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm smėlio sluoksniu.
      Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos
vamzdynui reikalingos medžiagos. Likusios medžiagos, tranšėjos dugne, kaitaliojamos su persijotu
smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm.
Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais.



                                                                                                         89
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.73.2 3.2.7.2      Tranšėjų užpylimas
       Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios
medžiagos.
       Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150
mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.
       Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų
pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti
statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis
užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.
       Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.
       Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo 200
mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama
sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.
       Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu būtų tinkamos duobės.
29.1.73.3 3.2.7.3      Užpylimo medžiaga
1.      Bendras užpylimas
      Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių
medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas
reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo
neturi viršyti 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:
        Vientisumo koeficientas                6 min.
        Plastiškumo indeksas                   15 max.
        Skysčio riba                           35 max.

2.     Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga
     Kelių, gatvių, šaligatvių ir panašių dangų paviršius jį nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant
pirminį ar Inžinieriaus nurodytą gylį.

3.      Pirminis užpylimas
      Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas,
vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %.
Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 %
molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

4.      Vamzdžių pagrindas
       Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm
ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga klojama 150-200 mm žemiau vamzdžio
apačios.




                                                                                                      90
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


3.3.        Vamzdynų renovacija
29.1.74 3.3.1   Išvalymas

29.1.74.1 3.3.1.1       Esantys vamzdynai
      Pagal sutartį Rangovas turi išvalyti esančius nuotekų vamzdžius. Rangovas turi pasiūlyti
tinkamą metodą, kurį naudojant normaliomis aplinkybėmis nebus padaryta jokia žala medžiagai, iš
kurios vamzdžiai yra padaryti. Šį valymo metodą turi aprobuoti Inžinierius ir vandens tiekimo
įmonė. Rangovas turi ištaisyti visus pakenkimus, kuriuos jis padarys esantiems vamzdžiams juos
valydamas. Tais atvejais, kai Inžinieriaus ir vandens tiekimo įmonės nuomone, žala bus padaryta ne
dėl Rangovo aplaidumo, Rangovui bus atlyginta už šios žalos atitaisymą. Taisymai, kurie bus
reikalingi dėl Rangovo pasyvumo, turi būti atlikti Rangovo sąskaita.
29.1.74.2 3.3.1.2       Esančių nuotakyno kolektorių paruošimas
                    3.3.1.2.1 BENDRIEJI DALYKAI
      Nuotakyno kolektoriai, kurie bus renovuojami, turi būti paruošti taip, kad nebūtų pakenkta
montavimo ir renovavimo procesui. Rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, kad pasroviui
nebūtų nešamos nuolaužos, susidarančios tvarkant esančius kolektorius. Rangovas turi būti
informuotas, kad kai kurios esančių kolektorių atkarpos, gali būti užpildytos nuosėdomis iki 50 %.
                    3.3.1.2.2       TIK SLĖGINIAI VAMZDŽIAI
      Naudojant Rangovo valymo metodą turi būti pašalintos visos rūdys, gumburiai, nuosėdos,
atsipalaidavę arba suirę bet kokių dangų likučiai ir visokie kiti vamzdžio viduje esantys
svetimkūniai. Paviršius turi būti gautas lygus.
      Vamzdžių galams apsaugoti, kai vamzdžiai yra švarinami, išbandomi, valomi, iš vidaus
išklojami arba atliekamos bet kokios kitos procedūros traukiant pro magistralinį vamzdį suktuvą,
turi būti naudojami velenėliai arba kūgiai.
      Dalyvaujant Inžinieriaus atstovui, Rangovas turi patikrinti išvalytus magistralinius vamzdžius,
naudodamas CCTV įrangą, kaip nurodyta 3.3.4 ir 3.3.8 skyriuose. Jeigu valymo metu
magistraliniame vamzdyne randama intrūzijų, atsiradusių dėl įmontuotos armatūros, klojant
vamzdžius blogai suvirintų vamzdžių atkarpų, netinkamai pritvirtintų atšakų ir alkūnių, netinkamų
plaušų, blogai privirintų kūgių ir t.t., kurie gali trukdyti gerai atlikti valymo ir paviršiaus dengimo
darbus, Rangovas turi atkasti magistralinį vamzdį, pašalinti trumpą jo atkarpą, kiek yra reikalinga, ir
privirinti naują plieninę vamzdžio atkarpą.
      Rangovui yra pranešta, kad savitakiuose nuotakyno kolektoriuose normalu rasti iki 10 mm
dydžio dalelių. Vamzdžių fitingai neturi būti priskiriami prie intruzijų.
29.1.75 3.3.2   Vamzdyno renovacija
29.1.75.1 3.3.2.1       Įvilkimas
      Kad gautų pritarimą, Rangovas turi pateikti Inžinieriui ir vandens tiekimo įmonei visas
detales, technines sąlygas ir gamintojo parengtas instrukcijas, susijusias su siūlomu vamzdžių
įvilkimo metodu. Be tokio pritarimo joks darbas negali būti pradėtas.
                    3.3.2.1.1       PRIĖJIMO/ĮTERPIMO IŠKASOS
     Rangovas yra atsakingas už tai, kad šiam darbui atlikti skirtos iškasos būtų tinkamo dydžio ir
tinkamoje vietoje.
                    3.3.2.1.2       ATRAMOS
       Paprastai reikalaujama, kad vamzdžių įkišimo įrengimas nebūtų dedamas tiesiai ant senojo
vamzdžio. Kad žiedinė erdvė tarp naujai įkišto ir senojo vamzdžio būtų gerai užpilta cemento
skiediniu, turi būti naudojamos specialios izoliuojančio medžiagos ir tarpinės taip, kaip nurodoma
gamintojo instrukcijoje.
       Tam kad, kiek įmanoma labiau sumažėtų trintis tarp senojo vamzdžio ir įvilkamo vamzdžio,
bei atliekant instaliavimo darbus nesusiriestų senojo vamzdžio viduje esantis naujasis vamzdis, turi
būti naudojama bentonito suspensija arba plastikinės apgaubiančios izoliuojančios medžiagos.
                                                                                                     91
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                    3.3.2.1.3      VAMZDŽIŲ JUNGTYS
      Naujojo vamzdžio atkarpos, prieš jas stumiant/traukiant į senąjį vamzdį turi būti sujungtos tik
standartiniais vamzdžių gamintojų metodais.
                    3.3.2.1.4      UŽPILIMAS CEMENTO SKIEDINIU
      Žiedinę erdvę tarp naujojo ir senojo vamzdžių Rangovas turi užpilti tinkamu cemento
skiediniu. Cemento skiedinys turi užtikrinti naujojo vamzdžio stabilumą senajame ir netgi vienodą
galimų išorinių apkrovų paskirstymą į naujojo vamzdžio sieneles. Pildamas cemento skiedinį,
Rangovas turi žiūrėti, kad naujojo vamzdžio padėtis nepasikeistų tol, kol cemento mišinys galutinai
nesukietės.
                    3.3.2.1.5      KITI DALYKAI
       Visi įrengimai, kurie yra naudojami vamzdžiams traukti arba stumti atliekant įterpimą, turi
turėti etaloninės jėgos matavimo prietaisus (sertifikuotus pagal šiuolaikinius reikalavimus), kurie
grafiškai registruotų vamzdį veikiančią jėgą (jie turi turėti spausdinimo įrangą). Jėga, kuri
montavimo metu veikia vamzdį, neturi viršyti 80% gamintojo nurodytos takumo ribos.
       Į montuojamą naują vamzdį neturi patekti joks svetimkūnis ir jokia medžiaga, kurie galėtų
pakenkti naujam vamzdžiui arba užteršti vandenį.
       Vamzdžių renovacijos, naudojant įvilkimo metodą, procedūros turi būti atliekamos tik
dalyvaujant Inžinieriui. Rangovas turi užtikrinti, kad Inžinierius bus įspėtas prieš dvi valandas iki
šios procedūros pradžios.
       Rangovas turi atiduoti Inžinieriui įvilkto vamzdžio patikrinimo su CCTV ataskaitą.
Atsakomybė už bet kokių defektų ištaisymą tenka Rangovui.
       Prieš pradedant eksploatuoti visi vamzdžiai turi būti hidrauliškai išbandyti.

29.1.75.2 3.3.3.2       U-formos vamzdžio įvilkimas
       Šiame skirsnyje kalbama apie vamzdžių atnaujinimą naudojant U-formos PE vamzdį „su
kloste" (jis dar vadinamas „kompaktišku vamzdžiu" arba „U-pamušalu"). Įkištas į renovuojamą
vamzdį jis vėl įgauna pradinę cilindrinę formą ir tarnauja kaip pamušalas.
       Kad gautų Inžinieriaus ir vandens tiekimo įmonės pritarimą, Rangovas turi jiems pateikti
išsamią informaciją apie siūlomą vamzdžių renovacijos metodą, specifikacijas ir gamintojo
parengtas montavimo instrukcijas. Negavus šio pritarimo, joks darbas negali būti pradėtas.
       Siūlomas vamzdžių renovavimo “rankovės” metodas turi būti vertinamas pagal šiuos
kriterijus:
        1) Vamzdžio skerspjūvio plotas neturi sumažėti daugiau kaip 10%.
       2) Apskaičiuotas įvelkamos medžiagos ilgaamžiškumas turi būti ne mažesnis kaip 50
          metų.
       3) Rangovas turi pasiūlyti tokį renovavimo metodą, kad jis išlaikytų visas išorines
          apkrovas (transporto, dirvos, gruntinio vandens ir t.t).
       4) Būtų atsparus buitinių ir gamybinių nuotekų poveikiui.
       5) Reikalaujamą paviršiaus apdailą turi nustatyti Inžinierius arba vandens tiekimo įmonė,
          atsižvelgdami į senųjų vamzdžių būklę.
       6) Renovavus vamzdį, tarp seno vamzdžio ir įvilktos rankovės turi likti ne daugiau kaip 2
          promilės.

      Rangovas turės atsakyti už šį renovavimo projektą, deformuotų senųjų nuotakyno kolektorių
formos atkūrimą, nuotakyno kolektorių išvalymą, laikinus darbus, reikalingus paruošti priėjimui
prie nuotakyno kolektoriaus, transporto valdymą, kolektoriumi tekančių nuotekų sutvarkymą, visų
kolektoriaus šoninių vamzdžių atjungimą.
      Vamzdžio renovacija turi būti atliekama tiksliai laikantis gamintojo rekomendacijų.
      Vamzdžių renovacija turi būti atliekama tik dalyvaujant Inžinieriui. Rangovas turi užtikrinti,
kad Inžinierius bus įspėtas prieš dvi valandas iki šios procedūros pradžios.
                                                                                                        92
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

     Rangovas turi atiduoti Inžinieriui įvilkto vamzdžio patikrinimo su CCTV ataskaitą.
Atsakomybė už bet kokių defektų ištaisymą tenka Rangovui.
     Prieš pradedant eksploatuoti, visi vamzdžiai turi būti hidrauliškai išbandyti.
29.1.75.3 3.3.2.3      Nuotakyno kolektoriaus renovacija – Vamzdžių laužymas
      Nuotakyno kolektorių renovavimui vamzdžų laužymo būdu naudojami PE 80 vamzdžiai.
      Visa įranga naudojama vamzdžiams traukti arba stumti dirbant įterpimo metodu turi būti
aprūpinta kalibracinės jėgos matavimo prietaisais (sertifikuotais pagal šiuolaikinius reikalavimus),
kurie grafiškai registruotų vamzdį veikiančią ašinę jėgą, ir būtų aprūpinti spausdinimo įranga. Jėga,
kuri veiks vamzdį instaliavimo metu, neturi viršyti 80% gamintojo nurodytos takumo ribos.

      Polietileno vamzdžiai, kurie bus naudojami vamzdžių laužymui, turi turėti adekvatų
konstrukcinį stiprumą, kad išlaikytų naudojamas apkrovas. Polietileno vamzdis turi būti visiškai
apsaugotas nuo pažeidimų instaliacijos metu. Vamzdžių plėtimas yra neleistinas ten, kur netoliese
vykdomi kiti darbai.
29.1.76 3.3.3   Praplovimo vandens išleidimas
       Atnaujinimo procedūrų metu naudoti praplovimo skysčiai turi būti praleisti pro nusodintuvą,
kad skendinčių medžiagų kiekis ištakyje sumažėtų iki 250 mg/l (vidutiniškai). Nusodintuvai turi
būti reguliariai prižiūrimi, ištuštinami ir išvalomi, kad apdorojimo procesas būtų našus. Nusėdusios
kietos medžiagos turi būti išpiltos į tam tinkamą duobę. Jei nusodintuvo nėra, valymui naudoti
skysčiai turi būti nufiltruoti naudojant hidrodinaminę mašiną. Surinkti skysčiai ir dumblas turi būti
išpilti į vietą, kurią yra patvirtinęs Inžinierius, vandens įmonė, komunalinė tarnyba, bei kitos
suinteresuotos organizacijos.
       Valymui naudoti skysčiai po apdorojimo turi būti išleisti į nuotekų sistemą. Rangovas yra
atsakingas už nešvarių nuotekų kolektoriaus nustatymą. Žarnos, naudojamos valymui naudotų
skysčių nuleidimui į nešvarių nuotekų kolektorių, negali būti naudojamos jokiems kitiems tikslams.
Jos turi būti aiškiai pažymėtos.
       Plovimo vandenį išleisti į paviršinio vandens telkinius, drenažą ir lietaus nuotakyną yra
draudžiama, nebent prieš tai būtų gautas raštiškas atitinkamų kontroliuojančių institucijų leidimas.
       Kiti darbiniai skysčiai, pavyzdžiui, smarkiai chloruotas vanduo, plovimo vanduo, cemento
nuoplovos ir tranšėjų vanduo turi būti apdoroti ir išleisti ten, kur nėra pavojaus užteršti priimančius
vandens telkinius arba paviršinių nuotekų tinklus. Ten, kur nėra kitų priemonių atsikratyti šiais
skysčiais, Rangovas turi juos išvežti cisternomis.
29.1.77 3.3.4   Aprūpinimas CCTV sistemomis
      Rangovas turi apsirūpinti pakankamu kiekiu įrangos, reikalingos CCTV patikrinimui pagal
reikalavimus, kurie yra keliami atliekant naujų ir renovuotinų vamzdynų CCTV diagnostiką.
      Naujų vamzdynų CCTV patikrinimas turi būti atliktas po išvalymo. Renovuotinų vamzdynų
CCTV patikrinimas turi būti atliktas juos išvalius prieš renovaciją ir nedelsiant po to, kai jie jau yra
renovuoti.
      CCTV įranga turi būti aprūpinta ekrane duomenis parodančiu atstumo matuokliu, kurio
parodymas įėjimo į magistralinį vamzdyną taške gali būti vėl nustatytas ties nuliu, įvertinant lyno
įtempimą. Turi būti užregistruotos visos magistralinio vamzdyno atkarpos. Video signalas turi turėti
aiškiai pažymėtą datą, laiką ir vietą, nurodančius kada ir kur buvo atliktas tikrinimas. Ši informacija
turi būti atiduota Inžinieriui. Visa video medžiaga yra Inžinieriaus nuosavybė. Rangovas turi
aprūpinti reikalingu kiekiu spalvotą vaizdą duodančios CCTV įrangos, kad būtų galima patikrinti
visus vamzdžius po išvalymo, o po to dar kartą po renovavimo, nesugaištant šioms procedūroms
daug laiko.
29.1.78 3.3.5   Patikra po renovacijos
     Inžinieriui ir vandens tiekimo įmonei pareikalavus, Rangovas turi aprūpinti vamzdynų
mėginiais, kad būtų galima patikrinti įvilktą vamzdį ir nustatyti jo storį. Paėmęs pavyzdžius,
Rangovas turi vamzdyną sutaisyti. Mėginių vietai nustatyti vykdomas renovacijos monitoringas.


                                                                                                      93
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Mėginiams išpjaunamos 500 mm ilgio tiesaus vamzdžio su statmenai nupjautais galais
atkarpos, tose vietose, kurias nurodo Inžinierius. Prieš ištraukiant mėginį iš magistralinio vamzdyno
turi būti aiškiai pažymėtas šio vamzdžio aukščiausias taškas.
      Rangovas turi smulkiai apibūdinti mėginį. Mėginiai turi būti įdėti į maišus, pažymėti ir
pristatyti į pagrindinę Inžinieriaus būstinę. Bet kokius mėginius, kurių Inžinierius nereikalauja
išsaugoti, Rangovas gali išmesti.
29.1.79 3.3.6   Renovuotų vamzdžių priėmimas
      Rangovas turi atlikti visų renovuotų vamzdyno atkarpų, nepaisant to, kokiu metodu
renovacija buvo padaryta ir kokia vamzdžio dalis buvo renovuota hidraulinius bandymus, kad
įrodytų renovuoto vamzdyno atitikimą Lietuvoje galiojantiems reglamentams ir standartams.
29.1.80 3.3.7   Išbandymas
29.1.80.1 3.3.7.1       Bendroji dalis
      Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Rangovas
pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, bei apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens
gabenimą.
      Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones, vandeniui įleisti į vamzdžius juos
praplaunant ir išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius
vamzdžius ir pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas
slėginis vamzdynas plaunamas ir išbandomas ne ilgesnėmis kaip 500 m atkarpomis. Rangovas
praneša Inžinieriui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę.
      Rangovas privalo užtikrinti, kad bandymai neturėtų neigiamo poveikio atramoms,
atsižvelgdamas į betono projektinį atsparumą.
29.1.80.2 3.3.7.2       Neslėginių vamzdžių išbandymas
                    3.3.7.2.1      BENDROJI DALIS
      Neslėginiai vamzdžiai, pakloti atviroje tranšėjoje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš
užpilant, išskyrus atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu.
      Vamzdynai turi būti išbandomi oru ir vandeniu bei apžiūrint tokiomis atkarpomis, kokias
apsprendžia statybos eiga, pagal Inžinieriaus patvirtintą programą.
      Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu.

                    3.3.7.2.2      NESLĖGINIŲ VAMZDŽIŲ IŠBANDYMAS VANDENIU
      Iki 800 mm skersmens neslėginiams vamzdžiams bandomasis slėgis turi būti minimum 1,2 m
vandens stulpas virš vamzdžio viršaus ar gruntinio vandens lygio, žiūrint, kuris iš jų aukštesnis
aukščiausiame taške ir ne žemesnis nei 6 m žemiausiame atkarpos taške. Didelio nuolydžio
vamzdynas turi bandomas etapais tais atvejais, kai maksimalus slėgis, kaip nurodyta aukščiau, būtų
viršytas bandant visą atkarpos ilgį.

      Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir mažiausiai 2 valandoms paliktas, tada vanduo
papildomas iš matavimo indo 5 minučių intervalais, registruojant vandens kiekį, riekalingą
pirminiam vandens lygiui palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir
priimamas, jei po 30 min. užpildytas vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam
metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.
                    3.3.7.2.3      NESLĖGINIŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS ORU
      Išbandant oru neslėginius vamzdžius, tinkamomis priemonėmis pumpuojamas oras, kol prie
sistemos prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slėgis. Vamzdynas bus
priimtas, jei oro slėgis po 5 minučių, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, išlieka 75 mm
vandens stulpo. Šio testo reikalavimų neįvykdymas netrukdo priimti vamzdyną, jei vėliau,
Inžinieriui nurodžius, sėkmingai atliekamas išbandymas vandeniu pagal šias technines
specifikacijas.



                                                                                                      94
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                    3.3.7.2.4       INFILTRACIJA
       Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi
įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas
infiltracija.
       Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įskaitant infiltraciją į šulinius, po 30 min.
neviršija 0,5 ltr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.
       Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į
vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar CCTV patikrinimo būdu, Rangovas imasi
reikiamų priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti.
29.1.80.3 3.3.7.3       Slėginių vamzdynų išbandymas
                    3.3.7.3.1       BENDROJI DALIS
      Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei
užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užakovo atstovo nurodymą.
      Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti
išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš
bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio
matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas
pateikiamas Inžinieriui.
      Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę.
      Įleidžiamo vandens kiekis ltr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę:

                        Q=(LxDxP)/71,526
                        kur:
                        Q= leidžiamas ištėkis, ltr./h;
                        L= bandomo vamzdžio ilgis, m;
                        D= vamzdžio vidinis skersmuo, mm;
                        P= vidutinis slėgis bandymo metu, barais.

      Pavyzdžiui, leidžiamas ištėkis 100 metrų vamzdyno, esant 8 barų bandomajam slėgiui yra
pateiktas lentelėje:

Leidžiamų ištėkių pavyzdys
                       D                     1         1           2            2             3    4        5
                       N                     0         5           0            5             0    0        0
                                             0         0           0            0             0    0        0
                                (
                                m
                                m
                                )
                                             0         0           0            0             1    1        1
                                             .         .           .            .             .    .        .
                                             3         5           8            9             1    5        9
                                             9         9           0            9             9    8        7

      Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita.
Tada Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai.
      Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriumi ir
pašalinami visi rasti defektai.
                    3.3.7.3.2       PLASTIKINIAI VAMZDŽIAI
      Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu normalų darbinį slėgį (6 barų). Toks
slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.

                                                                                                       95
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis
papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.
      Po 4 val. slėgis sumažinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų siurblio
sklendė. Dar po 1 val. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į normalų
darbinį slėgį.
                    3.3.7.3.3      KETINIAI VAMZDŽIAI
      Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu normalų darbinį slėgį (6 barų). Toks
slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.
      Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,5 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis
papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro.
      Palaikomas 9 barų slėgis, kas 0,5 val. papildant vandeniu. Matuojamas vandens kiekis,
reikalingas slėgio sugrąžinimui į normalų darbinį slėgį. Bandymas tęsiamas 2 val.

29.1.81 3.3.8    Nuotakyno kolektorių ir vandens tiekimo vamzdynų patikrinimas CCTV įranga
      Užbaigęs hidraulinius slėgio bandymus, Rangovas turi aprūpinti Inžinierių filmavimo
aparatūra (CCTV), leidžiančiančia užregistruoti užbaigtų naujų nuotakyno kolektorių vidinę būklę.
Šis patikrinimas turi būti atliktas laikantis Lietuvoje galiojančių standartų ir reglamentų. Naudojant
CCTV įrangą, taip pat turi būti užfiksuota visų renovuotų vamzdynų būklė po to, kai baigiamas
formuoti naujas vidinis vamzdžių paviršius.
29.1.81.1 3.3.8.1       Reikalavimai, keliami patikrai CCTV įranga
      Su CCTV įranga turi būti patikrinti dabar esantys vamzdynai prieš ir po jų renovavimo, o taip
pat nauji vamzdynai, užbaigus jų statybą. Rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir vandens tiekimo
įmonei šiais pavidalais:
               spalvota video juosta;
               ES standartus atitinkanti CCTV patikros ataskaita, kartu su spalvotomis labai
                pakenktų zonų nuotraukomis;
               vamzdyno nuolydžio schema.

      CCTV įranga turi būti tinkama patikrinti 350 m ilgio nuotakyno kolektoriaus atkarpą, į kurią
galima patekti iš abiejų galų, ir iki 30 m ilgio atkarpą naudojant virbą, arba iki 150 m ilgio atkarpą, į
kurią galima patekti tik pro vieną galą ir kur galima naudoti savaeigį prietaisą.
      Ten, kur CCTV kamera pro nuotakyno kolektorių yra velkama suktuvu ir lynu, visi suktuvai
turi būti sutvirtinti užrakinamais arba reketiniais būgnais. Visi lynai turi būti iš plieno arba kitokios
neelastingos medžiagos, kad kamera galėtų judėti lygiai ir pastoviai. Visi suktuvai turi būti iš
patvarūs apkrovos sąlygomis.
29.1.81.2 3.3.8.2       Kamera
      CCTV įranga turi turėti pusrutulio formos vaizdo kamerą (spalvotą), kuri būtinai turi atitikti
šiuos reikalavimus:
        1) Kamera turi būti atjungiamas prietaisas su tinkama vikšrine važiuokle.
       2) Šis prietaisas turi būti aprūpintas CCD vaizdo sensoriumi, kurio jautrumas 1 liuksas
          (min).
       3) Pritaisyta prie vikšrinės važiuoklės kamera turi būti tinkama nevaržomam naudojimui
          vamzdžiuose, kurių diametras yra ne mažesnis 150 mm, ir ne didesnis kaip 600 mm.
       4) Kameros sukamasis intervalas turi būti 180 laipsnių vertikalioje ir horizontalioje
          plokštumose. Vaizdo skleidimas ekrane visada turi būti orientuotas į viršų.
       5) Turi būti galimybė valdyti skleidimo eigą iš toli, iš valdymo įrenginio.
       6) Kameros fokusas turi būti reguliuojamas iš toli.


                                                                                                       96
                                                        Pirkimo dokumentai.
                                                        IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       7) Kamera turi būti tinkama patikrinti arti esančią vamzdžio sieną ir bent iki penkių metrų
          nuo kameros nutolusią sieną.
       8) Kameros galvutė turi nepraleisti vandens iki 50 m gylio, nepraleisti dujų ir būti atspari
          sprogimui.
       9) Šviesos šaltinis turi būti integruotas į važiuoklę ir turi tinkamai apšviesti vamzdžio vidų
          (iki 1 m į priekį nuo kameros), nepaisant to, iš kokios medžiagos padarytas vamzdis.
          Šviesa turi būti pastovaus intensyvumo, kad matytųsi tikroji spalva. Šviesos kiekis turi
          būti reguliuojamas automatine diafragma. Korekciją galima atlikti rankiniu būdu per
          distancinį valdymą.
29.1.81.3 3.3.8.3      Kameros padėtis
      Ten, kur yra sąlygos, kameros padėtis gali būti nustatyta taip, kad būtų mažesnė vaizdo
iškreipimo rizika. Jei nuotakyno kolektorius yra taisyklingos cilindro formos, kamerą galima laikyti
kolektoriaus centre. Leistinas kameros padėties nustatymo tikslumas yra ±10 % nuo vertikalios
nuotakyno kolektoriaus dimensijos.
29.1.81.4 3.3.8.4      Kameros judėjimo greitis
      Kameros judėjimo nuotakyno kolektoriuje greitis turi būti ne didesnis kaip 0,1 m/s
kolektoriuose, kurių diametras mažesnis negu 200 mm, ne didesnis kaip 0,15 m/s, kai diametras yra
nuo 200 mm iki 310 mm, ir 0,20 m/s, kai diametras viršija 310 m. Jeigu yra susitarta su
Inžinieriumi, kad iš video vaizdo būtų galima gauti detalesnę informaciją, galima pasirinkti bet kokį
kitokį kameros judėjimo greitį. Ten, kur aptinkamas bet koks defektas, kamera turi būti sustabdoma,
kol šis defektas bus pažymėtas programos blanke.
29.1.81.5 3.3.8.5      Reguliavimo ir valdymo įranga
      CCTV sistemos reguliavimo ir valdymo įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:
       1) Valdymo įranga turi turėti aukštos kokybės spalvotą monitorių bent 14’’ įstrižaine,
          reguliuojamu ryškumu ir kontrastingumu.
       1) Valdymo įranga turi užtikrinti distancinį važiuoklės ir kameros valdymą, kiek tai yra
          reikalinga aukščiau aprašytoms užduotims atlikti. Skanavimui turi būti naudojamas
          ‘joystick’ tipo valdymas.
       2) Valdymo įranga turi būti tokio galingumo, įskaitant visus sujungimus ir schemos
          sprendimus, kad galėtų būti prijungti šie komponentai: vaizdo įrašymo prietaisas,
          personalinis kompiuteris su atitinkama programine įranga, papildomi monitoriai.
       3) Valdymo įrangoje turi būti teksto užrašymo programa, galinti displėjuje parodyti laiką,
          datą, išmatuotą atstumą, tekstą ir t.t. Be to ekrane turi būti operatoriui pagalbą teikiantis
          tekstas. Taip pat reikalingos rodyklės, ekrane nurodančios atitinkamą tašką, displėjaus
          režimai, specialūs laukai ir atitinkamos atminties charakteristikos.
       4) Valdymo įrenginiu turi būti galima displėjuje grafiškai parodyti kameros sukurto vaizdo
          padėtį. Be to ekrane turi matytis pozicijos nustatymo greitis ir vidinis aukštas/žemas
          slėgis.
       5) Valdymo įrenginiu, turi būti galima monitoriaus ekrane (ir bet kokiame iš to
          monitoriaus išimtame kietame diske) parodyti informaciją apie vietą, kurioje vyksta
          patikra, apžiūros šulinių numerius, nuotakyno kolektoriaus ilgį, išmatuotus atstumus ir
          bet kokius kitus su tuo susijusius duomenis.
29.1.81.6 3.3.8.6      Linijinio atstumo matavimas
       Monitoriaus ekrane turi būti taip pat parodomas automatiškai užregistruotas atstumas (metrais
ir dešimtosiomis metro dalimis) iki tos vietos, kurioje yra kamera, skaičiuojant nuo kabelio
kalibravimo taško. Atstumą Rangovas turi matuoti prietaisu, kuriuo galima tiksliai nustatyti kabelio
ilgį. Tikslumas turi būti ± 1% arba 0,3 m. pasirenkant didesnįjį.


                                                                                                     97
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.81.7 3.3.8.7       Duomenų parodymas ekrane, vaizdo užrašymas ir patikros pradžia
      Rangovo darbuotojas, kuris atliks patikrą, turi užtikrinti, kad metrus registruojantis skaitiklis
pradėtų veikti tuoj pat, kai tik kamera pajudės. Pradėjus tikrinti kiekvieno apžiūros šulinio atkarpą,
duomenų generatorius elektroniniu būdu pradės generuoti ir ekrane rodyti vaizdą, o video kamera
skaitmeninėje formoje užfiksuos duomenis, kuriuose bus ši informacija:
             automatiškai nustatomas atstumas iki kameros, skaičiuojamas nuo nustatyto nulio;
             nuotakyno kolektoriaus išmatavimai;
             patikros vykdymo data;
             maršruto pavadinimas / vieta;
             patikros kryptis;
             patikros pradžios laikas;
            nuotakyno kolektoriaus paskirtis.
      Displėjuje pateikiami duomenys turi būti tokių išmatavimų, kad neužgožtų pagrindinio
paveikslo turinio.
      Toliau vykstant patikrai duotoje apžiūros šulinio atkarpoje, ekrane nuolatos turi būti rodoma
bent ši informacija:

             automatiškai nustatomas atstumas iki kameros, skaičiuojamas nuo nureguliuoto nulio;
             nuotakyno kolektoriaus išmatavimai;
             apžiūros šulinio/vamzdžio atkarpą nurodantis skaičius;
           apžiūros kryptis.
      Rangovas turi pateikti visas video juostas, kurios turi būti aukščiausios (HG) klasės ir kuo
geriausios kokybės, naujos ir iki įrašymo nemaudotos, VHS formato.
29.1.81.8 3.3.8.8       Vaizdo kokybė
      Fotografavimo kamera ir apšvietimo sistema privalo būti tinkamos gauti tiksliam ir aiškiam
nuotakyno kolektorių vidinių sienų būklės vaizdo įrašui.
      Fotografijoje turi būti nurodyta fotografavimo vieta (bent jau apžiūros šulinio atkarpos
pradžios ir pabaigos numeriai arba vamzdžio atkarpos numeriai), apžiūros kryptis, atstumas,
fotografijos numeris ir fotografavimo data. Šie duomenys turi būti aiškiai matomi, gerai išsiskirti
bendrame fone, pateikti kaip spausdintas tekstas. Jis turi būti tokioje vietoje, kad neužgožtų
fotografijos turinio.
      Fotografijos turi būti pateiktos tinkamuose A4 išmatavimų plastikiniuose vokuose, susegtuose
į segtuvus (su žiedais arba be jų). Jos turi būti sudėtos chronologine tvarka. Kiekviename segtuve
turi būti turinys su aiškiomis nuorodomis į ataskaitą. Jame nurodyta vieta (miesto ar gatvės
pavadinimas), fotografijos numeris ir fotografavimo laikas.
3.4 Kieto kuro katilinės techninės specifikacijos
29.1.82         3.4.1 Bendri reikalavimai
        Šios techninės specifikacijos taikomos kietukuru kūrenamai vandens šildymo katilinei,
skirtai aprūpinti šilumine energija projektuojamai nuotekų valyklos laboratorijai. Avariniam
atvejui gali būti projektuojami du elektriniai vandens šildymo katilai.
        Darbas, kuris turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, apima projektavimą,
gamybą, tiekimą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo
nurodymus, brėžinius, personalo apmokymą (arba darbo instrukcijas personalui) ir atsargines dalis,
būtinas 2-jų metų normaliam katilinės darbui.
Be to apima įrenginių montavimą, montavimo priežiūrą, paleidimą.


                                                                                                          98
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

        Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrenginių
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu įrenginių gamybai, montavimo
operacijoms yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais. Jeigu
tokių dokumentų nėra - vadovautis šiomis techninėmis specifikacijomis.
Projekte ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:
- saugioms darbo sąlygoms;
paprastam įrengimų aptarnavimui; patikimam įrengimų
darbui, aukštam naudingo veikimo koeficientui; įrengimų
priežiūros ir remonto paprastumui; geroms sanitarinėms
priemonėms.
        Pateikdamas įrengimų specifikaciją, tiekėjas nurodys įrengimus, jų technines
charakteristikas ir duomenis su numatytais pralaidumais ir spaudimo perkryčiais.
        Įrengimų pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai turi atitikti arba viršyti Lietuvos
Respublikoje galiojančias normas ir reikalavimus.
        Gamyba turi būti vykdoma kompetentingo, aukštos kvalifikacijos personalo. Pirkėjas turi
teisę atmesti bet kurią darbų dalį, atliktą netinkamu būdu.
29.1.83        3.4.2 Kokybė
        Tiekėjas privalo nurodyti atitinkamus standartus (ISO, GOST) arba atitikmenį, kurie
pilnai apims projektavimą, gamybą, paviršiaus apsaugą, šiluminį izoliavimą, dokumentus, tikrinimą,
bandymus ir garantijas
        Tiekėjas turi glaustai nurodyti taikomų kokybės sistemų reikalavimus kaip pavyzdžiui
aprašyta ISO 9001 serijoje ar panašiai. Tiekėjas turi pažymėti visas nurodytas kokybės kontrolės
pakopas ataskaitomis ir sertifikatais.
29.1.84        3.4.3 Garantijos
        Jeigu nebus iki galo pašalinti defektai, atsiradę garantinio laikotarpio metu, garantinis
laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pasalinti.
        Susidėvėjusios dalys gali būti keičiamos techninio personalo. Bet tai neturės įtakos tiekėjo
garantiniame įsipareigojime.
29.1.85        3.4.4 Paviršiaus apsauga
Visų tiekiamų įrengimų paviršius turi būti tinkamai apsaugotas nuo aplinkos poveikio.
        Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis antikorozinis padengimas turi būti
pagal tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti
atliekamas panaudojant pažangią darbo patirtį ir pagal dažų gamybos ir panaudojimo instrukcijas.
        Įrengimai ir prietaisai turi būti gerai supakuoti, kad būtų galima pervežti ir sandėliuoti prieš
atliekant montavimo darbus.
Tiekėjas nustato savo standartines įrengimų spalvas.
Pirkėjas turi teisę gauti įrengimus nudažytus paties pasirinktomis spalvomis.
Aštrūs galai turi būti suapvalinti.

29.1.86        3.4.5 .Šilumos izoliacija
Izoliuotų paviršių temperatūra darbo metu neturi viršyti 45°C.
        Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechaniškai pakankamai atspari, nesugerianti
vandens, nedegi. Šilumos laidumo koeficientas prie temperatūros 200°C < 0,056 W/mK. Šilumos
izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką.
Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto.
Izoliacijos paviršius turi būti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus.
Flanšinių sujungimų ir armatūros izoliacija turi būti išardoma.
29.1.87        3.4.6 Kontrolė ir bandymai
Bandymai privalo būti atlikti pagal pripažintus standartus, pateikiant bandymų
dokumentaciją ir rezultatus, kuriems pritaria pripažinta nepriklausoma instancija. Įrengimai turi būti
išbandyti, atliekant slėgio bandymus pagal ISO. Gamintojas turi atlikti visus būtinus bandymus


                                                                                                           99
                                                                  Pirkimo dokumentai.
                                                                  IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
   Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

   varikliams. Galutinis įrengimų bandymas atliekamas kartu su derinimu. Derinimo bandymus turi atlikti
   tiekėjas. Tiekėjas turi aprūpinti reikalingais testavimo ir matavimo prietaisais derinimui atlikti.
   29.1.88         3.4.7 Eksploatacijos ir techninės priežiūros
           Eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti pateiktos dvi
  savaitės prieš derinimo darbų pradžią. Šių instrukcijų pateikiama 6 egzemplioriais. Kiekvienas
  egzempliorius turi būti tvirtai įrašytas į knygą arba knygas priklausomai nuo apimties.
  Visa medžiaga, išskyrus brėžinius, turi būti A4 formato.
  Instrukcijose turi būti pateikta:
- detalūs brėžiniai; detalus aprašymas; montavimo ir
  eksploatavimo instrukcijos;
- techninės priežiūros instrukcijos, atsarginių
  detalių sąrašas;
  - galimi sutrikimai ir jų pašalinimo būdai.
           Visa informacija turi būti skirta tik tiekiamiems įrengimams ir joje neturi būti su tuo
  nesusijusios medžiagos, kurią gamintojas turi savo bendroje literatūroje.
           Detalios eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad
  techniškai kvalifikuotas personalas galėtų eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti įrengimus.
  Papildomai, be išvardintų dalykų, turi būti duota:
- atsarginių dalių, kurios turi būti sandėliuojamos, kad išvengtume prastovų, sąrašas su nurodytomis
  jų kainomis. Kiekvienai detalei nurodomas garantinis tarnavimo laikas. Atsarginės dalys turi būti
  taip supakuotos, kad jas galima būtų sandėliuoti ilgą laiką. Kiekvieno įpakavimo priklijuotoje
  etiketėje turi būti nurodytas įpakavimo turinys ir numeris, pagal kurį galima rasti tų detalių
  aprašymą eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijose. Etiketėje turi būti tokia kalba, kuri yra
  naudojama visuose dokumentuose;
  - saugumo priemonės;
  darbo tvarka normaliam paleidimui ir sustabdymui ir darbo tvarka, kurios turi būti laikomasi,
  atsiradus sutrikimams eksploatacijos metu,
  - grafikai mechaniniam ir elektriniam įrengimų darbo reguliavimui. Reguliavimas bus
       tikrinamas, ir jei būtina, koreguojamas bandymų ir paleidimo metu. Techninės
  priežiūros instrukcijose bus nurodyta:
  l . Periodinės, profilaktinės techninės apžiūros grafikai.
  2. Leistinos įrengimų ir jų dalių nusidėvėjimo normos prieš būtiną jų pakeitimą
  3. Darbo eiga, atliekant susidėvėjusių detalių pakeitimą.
  4. Įrengimų valymo ir kapitalinio remonto grafikai, nurodant darbo eigą įrengimų
  išmontavimui ir sumontavimui.

   29.1.89 3.4.8 Įranga
   Siurblys:
   projektinis slėgis>10bar.;
   projektinė temperatūra 5-110 °C;
   darbinė temperatūra
   medžiaga nerūdijantis plienas;
   korpuso - rotoriaus nerūdijantis plienas;
   veleno pastatymas ant vamzdžio;
   elektros tiekimas220V ir 400V, 50Hz;
   variklio apsauga IP54;
   izoliacija F:
   Elektros variklis gali būti kelių greičių.
   EI variklis-vienfazis ir trifazis
   Elektros variklis gali būti kelių greičių, vienfazis

   Vandens minkštinimo filtras:


                                                                                                          100
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

-valdymas:                                    valdomas hidrauliniu būdu pagal laiką ir išvalyto
                                              vandens kiekį;Darbo metu elektroninio valdymo bloko
                                              displėjus pastoviai turi rodyti vykdomos programos
                                              vietą. Filtras automatiškai turi išsiplauti ir atstatyti savo
                                              savybes, naudojant draskos (NaCh) tirpalą.
-darbinė temperatūra:                         5-40°C;
-medžiaga                                    konstrukcinės medžiagos nekenksmingos
                                              ir tinka geriamo vandens sistemoms;
-slėgio kritimas sujungimai                  <100kPa;
-Sujungimai                                  srieginiai.
- Pakeičiamumas                              Rangovas vietoje vandens minkštinimo filtro gali siūlyti
                                             elektromagnetinį prietaisą.

Mechaninio vandens valymo filtras:
-kasetinis mechaninio vandens valymo filtras, su keičiamom kasetėm
-turi pašalinti iš vandens dumblą, rūdis, smėlį, netirpias druskas.

Trijų eigų maišymo vožtuvas su automatiniu valdymu:
-tipas                                 trieigis
-maks.nominalus                        slėgis 10 bar;
-maks.temperatūra                      110°C;
-maks.slėgio perkrytis                 0,4 bar;

Automatinis papildymo vožtuvas:
Atlieka slėgio redukavimo ,atbulinio ir uždarymo vožtuvų funkcijas;
maks.darbinis slėgis                         l0 bar;
-maks.darbinė temperatūra                    110°C;
    - slėgis:
            -įėjime                          iki 10 bar;
            -išėjime                                 2,0-4,0 bar;
    -sujungimai                              srieginiai.

Apsauginis vožtuvas:
-paskirtis - nuo slėgio padidėjimo;
-slėgis – 2,5 bar;
-darbinė temperatūra >110°C;
-parinkimas pagal katilų šiluminį našumą kW ir palaikomą slėgį;
-sujungimai apsauga – srieginiai.

Filtras (purvo gaudytuvas):
nominalus slėgis                                    >10bar;
maks.darbinė temperatūra                            110°C;
maks.slėgio perkrytis                               0,02 MPa;
 akutės diametras                                   <1 mm;
medžiaga:
    - korpusas                                      ketus;
tinklelis                                   nerūdijantis plienas
-kasetinis mechaninio vandens valymo filtras, su keičiamom kasetėm
-turi pašalinti iš vandens dumblą, rūdis, smėlį, netirpias druskas.

Šalto vandens skaitiklis:
- montuojamas horizontaliame vamzdyne;
- vandens temperatūra nuo 5°C iki 40 °C;

                                                                                                        101
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

- slėgis ne didesnis 10 barų;
- atitinka ISO 9000 standartą.

Uždaroji armatūra:
- šildymo, šalto vandens sistemoms - rutuliniai vožtuvai:
- nominalus slėgis PN l ,0 MPa; Tmaks d =110°C-šildymo sistemai,
- nominalus slėgis PN 1,0 MPa; Tmaks d =15°C~šaltam vandeniui.

Parodantis termometras
Termometrai turi būti spiritiniai, kurie turi būti įrengti vamzdynų įvorėse.
-absoliučioji leidžiamoji matavimo paklaida ±1°C;
-skalės viena padala l C;

Parodantys manometrai:
Slėgio jutikliai turi būti 100mm diametro, pramoninio tipo vamzdeliu;
-skalė - plokščia, balto fono su juodu užrašu;
-apsaugos klasė-IP 54;montažinis sriegis M 20x1.5 arbaGl/2"; darbinis slėgis
turi būti nuo 1/3 iki 2/3 skalės;
-slėgio skalės graduotė - MPa;
-tikslumo klasė-1,5.

Automatinis oro išleidėjas:
-į šildymą PN=0,6 MPa, Tmaksd =110°C;
-iš šildymo PN=0,6 MPa, Tmaks d =70°C.

Atbuliniai vožtuvai:
     -moviniai su išoriniu sriegiu arba flanšiniai, montuojami ant horizontalaus ar vertikalaus
vamzdžio;
-šaltam vandeniui nominalus slėgis PN-l,0 MPa, Tmaksd =15 C

Vandens šildymo katilas
-katilas pastatomas;
-automatika ,
-valdymo pultas;
-minimali kuro įkrova 180 kg (įkrovimas iš priekio);
-darbo slėgis-4,0bar;
- dūmtraukio pajungimo diametras 180 mm;
-maks darbo temperatūra 100 C;
-katilo NVK> 75%;
-oras degimui paduodamas iš lauko;
-maitinimas 220/380V, 50 Hz;
-automatika-degimo proceso reguliavimas ir apsauga nuo kritinių parametrų.
-iki 700 kg svorio.

Dūmtraukis
-naudojamos medžiagos: vidinis vamzdis iš nerūdijančio plieno ,išorinis iš cinkuotos skardos.
Izoliacijos storis-25mm.

Dūmtakiai
Medžiaga-plienas (ne blogesnė markės kaip VST 3 sp GOST 380-88); Šiluminė izoliacija-lengvai
surišti akmens vatos dembliai, armuoti dygsniuotu šešiakampiu galvanizuotos vielos tinklu, izol.,
< 100 kg/m3, 5 = 60 mm.


                                                                                                  102
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

Ištraukiamoji grotelė
Konstrukcija-plieno arba aliuminio ;
Apdaila-karštai džiovinta emalė;
Konstrukcija turi būti lengvai nuimama valymui ir vėl įtaisoma (be įrankių}.

Lauko oro tiekimo grotelė
Konstrukcija-su cinkuotu ar plastiku dengtu vielos tinkleliu iš vidinės pusės. Paviršius-
fosfatuotas ir emaliuotas.

Dūmu užsklanda
   Gaminama iš lakštinio plieno =4,0 mm (ne blogesnė markės kaip VST 3 sp Gost 380-88).
Užsklandos apatinėje dalyje turi būti anga 0 50 mm.

Vamzdžiai
    Vamzdžiai plieniniai, tiesia siūle, elektra virinti, Gost 10704-91, plieno VST2sp arba VST3sp
2-os kategorijos.
Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai, Gost 3262-72, plieno VMST2 arba ST2,ST3

Išsiplėtimo indas:
- Maks. darbinis slėgis             - 0,5 MPa; (pagal pastato aukštį);
- Maks. darbinė temperatūra         - 110°C;
- tipas                             - membraninis;
- tūris                             - pagal vandens tūrį šildymo ir vėdinimo sistemose arba
pagal                               -šildymo sistemos šiluminį našumą kW ir pastato aukštį

Debito ribotuvas:
- maks. darbo slėgis             - > 1,6 MPa;
- maks. darbo temperatūra        - > 120°C;
- maks. pratekėjimas             - l%xKv;
- veikimas                       - išankstinis srauto nustatymas.
Parenkamas pagal apkrovą ir skaičiuotiną Kvs

Karšto vandens pašildvtuvas:
-tūrinis kombinuotas (vandens ir elektros kaloriferiai)
-vertikalus
-šildymo sistemos maks. darbinis slėgis-3 bar.
-karšto vandens maks. darbinis slėgis-l0bar.




                                                                                                  103
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija



4.     BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI
4.1         Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos
       Šiuose techniniuose reikalavimuose nustatomi projektavimo parametrai, kuriuos turi atitikti
įrenginiuose montuojama įranga.
       Visi darbai tuir būti atlikti pagal “Tarptautinės elektrotechnikos komisijos” (IEC) standartus ir
atlikti taikant LST ir EN standratus.
       Visi komponentai turi būti standartiniai, masinės gamybos, paženklinti “CE” ženklu.
4.2         Apsauga nuo kondensacijos
      Kiekviename korpuse, patalpoje ar erdvėje, kurioje įrengiama elektros įranga ir kurioje gali
vykti kondensacija, kuri gali turėti poveikį patalpoje esančios įrangos našumui ar naudojimo laikui,
turi būti įrengtas anti-kondensacinis šildytuvas (-ai).
      Šildytuvų uždarumo laipsnis turi būti lygus IP 23 ir jie turi būti reguliuojami termostato
pagalba, su indikatoriaus lempute, kuri nurodo, kad grandinei yra tiekiama energija. Kiekviena
šildytuvo grandinė turi būti tinkama maitinimo įtampos lygiui ir apsaugota miniatiūriniu grandinės
pertraukikliu.
4.3         Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros
       Komponentai, kurie yra įrengti skyduose, kurie generuoja šilumą, kai yra naudojami, turi būti
įvertinti, siekiant įsitikinti, ar šilumos kaupimasis korpuse neviršija kurio nors komponento
leidžiamo temperatūros lygio. Šis įvertinimas turi būti atliekamas vienam komponentui ar keliems
komponentams bendrai, priklausomai nuo korpuso tipo ir įrengtų komponentų skaičiaus ir jų darbo
režimo ciklo bei vienalaikių veiksnių. Turi būti remiamasi IEC 943.
       Priklausomai nuo nustatytų ventiliacijos poreikių, turi būti įrengtos vandeniui atsparios
ventiliacijos grotelės, užtikrinančios natūralią oro cirkuliaciją, su tinkleliu nuo vabzdžių ir
plaunamu putų filtru arba tai, kas išvardinta aukščiau, kartu su ventiliatoriumi.
       Jeigu korpuse reikalingas oro kondicionavimas, apie tai turi būti informuotas Inžinierius.
       Ventiliatoriai ir skydų oro kondicionavimas bus reikalingi antikondensacinių šildytuvų
grandinėms.
       Išorėje esančios įrangos atžvilgiu, ypatingą dėmesį reikia kreipti į bet kokią saulės šilumą,
šalia veikiančios įrangos išskiriamos šilumos, ir aukštesnę temperatūrą, kuri laikinai vyraus, kai
įrangai nutraukiamas maitinimas. Šiose sąlygose neturi būti viršytas įrangos ir jos izoliacinės
medžiagos leistinas temperatūros lygis.
4.4         Grandinės projektavimas
      Visų elektros grandinių projektavime, nepriklausomai nuo jų įtampos lygio ir, ar jos kintamos
srovės ar pastovios srovės, būtina pašalinti išsilydančius saugiklius ir naudoti automatinius
atjungimo įrenginius.
      Šiame projekte saugiklių naudojimui būtinas raštiškas Inžinieriaus leidimas.
      Paprastai grandines būtina apsaugoti lieto korpuso saugikliais ir/arba miniatiūriniais
saugikliais. Variklių grandinės turi būti apsaugotos variklių saugikliais.
      Jautrios įrangos apsaugai galima naudotis elektroniniais saugiklių skyrikliais, tačiau jie
privalo turėti skydo priekyje būsenų “įjungta”, “išjungta”, “grandinė atjungta” indikatorius bei
rankinį paleidimo iš naujo mygtuką.
      Rangovas privalo pateikti Inžinieriui kompiuteriu atspausdintų diskriminatorių ir kaskadų
apskaičiavimų kopiją kiekvienai sistemai, atsižvelgiant į numatomų srovės pertrūkių lygį.
      Kiekviename įrangos, kuriai tiekiama elektra, vienete turi būti įrengtas tarnybinis apsauginis
izoliavimo jungiklis, tinkamas pilnai įrangos apkrovai, skirtas nutraukti bet kokį maitinimą įrangai.
Jungiklį turi būti įmanoma fiksuoti atviroje pozicijoje.
      Variklių grandinių, kuriose naudojami elektroniniu būdu valdomi paleidimo įtaisai, atžvilgiu
turi būti remiamasi ne vien tik šio tipo paleidimo įtaisais, bet papildomai turi būti įrengtas įprastinis
kontaktinio tipo paleidimo įtaisas, siekiant užtikrinti alternatyvų paleidimo metodą. Įprastiniai

                                                                                                       104
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

alternatyvūs paleidimo įtaisai turi būti pasirinkti pagal reikalavimus, nurodytus variklio dydžiui
kitose šių techninių reikalavimų vietose.
       Visi varikliai turi būti paleidžiami ir stabdomi rankiniu būdu iš skirstomojo skydo ir valdymo
pulto (biuro patalpos), naudojantis jungikliais ar mygtukais. Taip pat kiekviena variklio grandinė
privalo turėti selektoriaus jungiklį maitinimo paskirstymo skydo priekiniame panelyje su vietinio
valdymo, nuotolinio valdymo ir automatinio valdymo pozicijomis, nepriklausomai nuo to, ar juo
bus naudojamasi, ar ne. Jokiu atveju rankinio ar automatinio valdymo jungikliai negali apeiti
variklio apsauginio jungiklio. Kiekviena variklio paleidimo įtaiso grandinė privalo turėti savo
variklio kontrolinį saugiklį.
       Laidai turi būti tinkamo dydžio, kad įtampos kritimas neviršytų 5% nominalios sistemos
įtampos tarp transformatoriaus ir naudojimo punkto, ir neviršytų 3% maitinimo ar atšakos
grandinėje. Tačiau griežtesni reikalavimai taikomi tuo atveju, jeigu to reikalauja įrangos gamintojas
(-ai). Įtampos kritimas turi būti pagrįstas apskaičiuotu maitinimo grandinės, kuri tiekia maitinimą
daugiau nei vienam varikliui ar įrenginiui, reikalaujamu krūviu, arba nominaliu atšakos grandinės
pilnu krūviu arba, jeigu prijungtas krūvis nežinomas, grandinę nuo viršįtampių saugančio įrenginio
80% nominalios vertės.
       Turi būti įrengti galios koeficiento koregavimo kondensatoriai, jeigu skaičiavimai rodo jų
būtinybę, siekiant išlaikyti galios koeficiento nustatytą reikšmę. Tai pasiekiama, naudojant
automatinę kondensatorinę bateriją, valdomą reaktyviniu galios reguliatoriumi. Galios koeficientas
turi būti tarp 0,98-1,0. Automatinė kondensatorinė baterija turi būti pilnai sukomplektuota ir
tinkama esančiam nominaliam elektros tinklui. Jos konstrukcija turi būti nereikalaujanti priežiūros,
su integruotais kontaktoriais, valdomais reguliatoriumi.
       Nominali įtampa ir dažnis turi būti atitinkamai 380 V ir 50 Hz.
       Korpusas turi būti minimaliai IP 40.
       Aplinkos temperatūros diapazonas turi būti nuo –5 iki +55oC.
       Kondensatorinę bateriją turi sudaryti integruotas reguliatoriaus pultas su valdymo jungikliais
ir skaitmeniniu ekranu ant priekinio skydelio su šiomis funkcijomis:
              selektorius, automatinis/rankinis;
              indukcinės ir talpos srovės nustatymas;
              galios koeficiento nustatymas (tinklo cos );
              veikimo uždelsimo nustatymas;
              cos  indikacija;
              galimas laisvas avarinis kontaktas (1).
4.5           Elektros tiekimas
     Maitinimas esamai nuotekų valyklai imamas iš vietinės elektros tiekimo bendrovės, per 10,4
kV požeminės elektros liniją į stotyje esantį 2 x 400 kVA transformatorių, „Dyn" tipo. Žemos
įtampos tiekimas yra nominalus 440 voltų 3-is fazėmis, 220 voltų 1-a faze, esant 50 Hz dažniui.
Neutralus žvaigždės taškas yra įžemintas tiesiogiai transformatoriuje. Fazių paskirtys yra
nežinomos. Fazių kaita yra nežinoma.
4.6           Elektriniai varikliai
      Elektriniai varikliai turi būti maitinami iš vieno šaltinio ir atitikti IEC 34 ir 72 reikalavimus,
taip pat jie turi būti visiškai uždaro tipo, vėsinami ventiliatoriais, kai jie nėra panardinamo tipo.
Varikliai, naudojami pavojingose vietose, turi atitikti IEC 79.
      Minimaliai, visi elektriniai varikliai turi būti izoliuoti pagal F klasę, esamose aplinkos
sąlygose pagal IEC 85, o izoliacijos vietoje dengiami tropine apdaila; taip pat jie turi būti
asinchroniniai cilindrinio indukcinio tipo. Kiek įmanoma, jie visi privalo turėti tokį patį greitį, bet
kokius skirtumus užtikrinant greičių dėžių pagalba, juostinė ir/ar grandininė pavara negali būti
naudojama.


                                                                                                           105
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Visi elektriniai varikliai turi būti tinkami pilnam galingumui 45 laipsnių Celsijaus aplinkos
temperatūroje 50 m aukštyje virš jūros lygio.
      Nebent konkrečiai kitaip reikalautų mechaninės įrangos gamintojai, 5,5 kW elektriniai
varikliai ir varikliai iki šios ribos, turi būti valdomi pilnos apkrovos paleidimo įtaisais, varikliai virš
5,5 kW ir iki 22 kW turi būti valdomi “star-delta” tipo paleidimo įtaisais, o varikliai virš 22 kW turi
būti valdomi autotransformaciniais paleidimo įtaisais. Visi varikliai virš 1,1 kW turi būti trifaziai,
žemiau 1,1 kW varikliai gali būti vienfaziai.
      Jeigu variklio greitį kontroliuoja dažnio keitikliai, variklis turi būti atitinkamos konstrukcijos.
Variklio laidai turi būti pagaminti iš varinių laidų iki terminalų, pažymėtų U, V ir W, nurodančių
variklio sukimosi kryptį, kuri taip pat turi būti pažymėta ant variklio korpuso. Variklio maitinimo iš
tinklo jungčių korpusas turi būti mažiausiai IP 54.
      Visi varikliai turi būti dviejų guolių tipo, su rutulinio ar ritininio tipo guoliais, slydimo guolių
naudoti neleidžiama. Guoliai turi būti sutepti ir uždari visam naudojimo laikui.
      Kiek įmanoma, variklių konfigūracijų tipų skaičius turi būti ribotas, kad būtų įrengta kiek
įmanoma mažiau skirtingų tipų variklių.
      5,5 kW ir galingesni varikliai, kurie naudojami su pertraukomis ir/arba kuriuose galima
kondensacija, turi būti su antikondensaciniais šildytuvais, esančiais statoriaus apvijose.
      Visi Tauragės ir Skaudvilės nuotekų valyklose statomi varikliai, naudojami technologiniuose
procesuose privalo turėti termistorinę apsaugą.
4.7         Elektros magistralių sistemos
      Kai skirstomuosiuose skyduose ir pultuose naudojamos magistralių sistemos, jos turi būti iš
kieto elektrolitinio vario ir juose turi būti įrengta pagal fazę nuspalvinti diskai kiekviename prieigos
taške. Sujungimai turi būti slėginio veržtuvo tipo ir su koroziją sulaikančiu junginiu. Magistralių
sistemos turi būti tinkamos numatomam srovės pertrūkių lygiui ir trukmei, kaip nustatyta pagal
pertraukiklių dydžių ir nominalios galios kompiuterinius apskaičiavimus. Magistralių sistemų
projektiniai apskaičiavimai turi būti patvirtinti pripažintos tyrimo įstaigos ir išduoti sertifikatai.
Magistralių sistemų nominali galia yra pagrįsta 50 laipsnių Celsijaus aplinkos temperatūra.
      Magistralių sistemos turi būti tinkamos jų teikiamų paslaugų pilno krūvio srovei.
4.8         Skirstomasis skydas ir pultai
      Žemos įtampos skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti pagaminti iš minkštojo plieno skardos,
o šaltojo valcavimo skyriai sutvirtinti varžtais. Konstrukcija turi būti modulinio tipo, kuris leidžia
padalinti skydelį ar pultą lengvam transportavimui ir įrengimui. Pageidautinas modulinis dydis yra
pagrįstas 600 mm; aukštis neturi viršyti 2100 mm.
      Skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti projektuojami ir gaminami statymui ant grindų, nebent
jų dydis ir funkcija yra tokia, kad jie gali būti saugiai kabinami ant sienos, numatant vietas laidų
prijungimui tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Visi laidai turi įeiti į skydelius ar pultus arba išeiti iš jų
per laidų kamšalus ir kamšalų plokštes, jokiomis aplinkybėmis vietoje laidų kamšalų negali būti
naudojami epoksidiniai glaistai ir panašios medžiagos.
      Skydeliai ir pultai turi atitikti IEC 144, 157, 439 ir 947. Visos komponetų dalys, kurios sudaro
skirstomąjį skydelį ar pultą, turi būti pajėgios atlaikyti dinaminį ir terminį poveikį, be žalos nuo
numatomų srovės pertrūkių lygio ir trukmės.
      Visi signalai ir kontrolės priemonės turi veikti 24 voltų lygyje, o matavimo prietaisų ir
instrumentuotės maitinimas taip pat turi būti 24 voltų.
      Kiekvienas elektrinis variklis turi būti apsaugotas variklio grandinės pertraukikliu, įrengtu
tame pačiame skyriuje, kaip ir paleidimo įtaisas. Visi variklių paleidimo įtaisai privalo turėti
mygtukus paleidimui, sustabdymui ir pakartotiniam paleidimui bei indikatorių lemputes,
nurodančias būsenas “pasiruošęs”, “veikiantis” ir “atjungtas”, kartu su veikimo valandų
sumatoriumi, ir jie turi būti taip įrengti, kad maitinimo sutrikimų atveju paleidimo įtaiso grandinė
atsidarytų ir reikėtų iš naujo variklį paleisti. Visi paleidėjai minimaliai privalo turėti atjungimo
mechanizmą, esant per mažai įtampai, vienfazę apsaugą nuo gedimų kiekvienai fazei ir ampermetrą
su selektoriaus jungikliu visiems trifaziams varikliams.


                                                                                                         106
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Kai šildytuvai ir termistoriai sudaro dalį variklio apsauginės grandinės, jie turi būti valdomi iš
skirstomajame skydelyje esančio atskiro variklio kontrolės skyriaus.
      Pultai turi būti atskiri arba įrengti skirstomuosiuose skydeliuose, tačiau, kai jie įrengti
skirstomuosiuose skydeliuose, jie turi būti prieinami atskirai iš kitos įrangos skydelyje. Jie visais
atžvilgiais turi atitikti nurodytus reikalavimus.
      Vidiniai laidai turi būti pažymėti patikimais ženklais, kurie pateikia tą pačią informaciją, kaip
ir punktas, prie kurio jie jungiami. Visa įranga turi būti aiškiai pažymėta. Terminalų blokai,
naudojami skirtingai įtampai, turi būti aiškiai ir patikimai atskirti.
      Inžinieriaus patvirtinimui prieš gaminimą turi būti pateikti šie brėžiniai:
        1)       Bendrieji išdėstymo brėžiniai;
        2)       Vidinių dalių schema.
4.9         Laidai
       Visi laidai turi atitikti IEC 189, 227 ir 287. Laidų dydžiai turi būti pasirinkti, atsižvelgiant į
prijungtos įrangos reikalavimus, aplinkos sąlygas, įrengimo metodą ir defektines bei perviršines
sroves. Nustatant tinkamumą reikia vadovautis naudojamų laidų gamintojo paskelbtais duomenimis.
       Žemos įtampos laidai turi būti minimaliai pritaikyti 450/750 voltų lygiui vienfazėms ir
trifazėms grandinėms, išskyrus visus pagrindinius žemos įtampos maitinimo laidus nuo
transformatoriaus iki skirstomojo skydelio, kurie turi būti pritaikyti 600/1000 voltų įtampai.
       Kiekvieno laidininko spalva turi būti aiškiai pažymėta kaip nurodyta žemiau ir jis neturi būti
jungiamas bet kokiam kitam tikslui:
          įžeminimas              geltona/žalia
          neutralus               mėlyna

       Visi laidai privalo turėti varinius laidininkus ir turi būti sustiprinti, minimalus laidininko
leidžiamas dydis yra 1,5 mm² apšvietimo grandinėms, 2,5 mm² mažos galios grandinėms ir 4 mm²
variklių grandinėms.
       Laidai kontrolės, priežiūros funkcijoms ir matavimo prietaisams turi būti apsaugotos poros
tipo, pagaminti iš sunumeruotų dalių, tinkami 300/500 voltų įtampai, izoliuoti PVC, ekranuoti ir
armuoti.
       Ten kur laidai yra tiesiogiai įvesti į grindis, jie privalo turėti valcuoto plieno laidus arba
aliuminio lydinio armavimą, apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.
4.10        Laidų perėjimai
      Kai laidai įeina į pastato konstrukcijas ar išeina iš jų, arba praeina pro apsaugos nuo gaisro
barjerus, turi būti naudojami specialios paskirties perėjimai, tokie kaip Brattberg MCT sistema.
Mastikos ar epoksidinio cemento naudojimas laidų izoliavimui neleidžiamas.
4.11        Laidų padėklas ir kopėčios
      Laidų padėklai ir kopėčios turi būti pagaminti iš karšto valcavimo minkštos skardos,
perforuotos minimaliai 40 % ir taip suprojektuoti, kad jų konstrukcija būtų standi.
      Gamintojo pasirinkimas turi užtikrinti, kad lankai, trišakiai, susikirtimai, reduktoriai,
statramsčiai ir kontaktinės pakabos bei kita būtų įtraukta į produkto grupę, kadangi šių dalykų
gamyba statybos vietoje nebus leidžiama.
      Padėklai ir kopėčios turi būti tokio dydžio, kad atitiktų tiekėjo kompiuterinius laidų dydžio
apskaičiavimus, ir privalo turėti ekranavimo ar izoliavimo barjerus pagal nuotolio ir atskyrimo
reikalavimus laidams ir laidams, veikiantiems skirtingose įtampose.
      Atramos turi būti įrengtos tokiais intervalais, kurie užtikrina, kad maksimalus gamintojo
leidžiamas įlinkis tam tikrai apkrovai nebūtų pasiektas. Atramų tipai turi būti patvirtinti laidų
padėklo ar kopėčių gamintojo.
      Sujungimai tarp dviejų padėklo ar kopėčių skyrių gali būti įrengti tiktai sandūros antdėklų ir
kupolo formos galvutę turinčių varžtų, sudarančių dalį gamintojo standartinių priedų, pagalba.
Reikalingas elektrinis sujungimas turi būti įrengtas kiekvienoje sandūroje, įžeminimo tikslais.


                                                                                                       107
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

4.12        Įžeminimas
       Bet kokie metalo dirbiniai, kuriais neteka srovė, tokie kaip pastato konstrukcijos plieninės
dalys, vandens vamzdžiai, ventiliacijos vamzdžiai, plieninės atramos, laidų padėklai/kopėčios,
skirstomųjų skydelių ir pultų korpusai, variklių rėmai, laidų armuotės ir kt. turi būti surišti su
įžeminimo jungties punktu.
       Visos skirstomųjų skydelių ir pultų durys, dangčiai ir kt. turi būti visam laikui prijungti prie
skydelio ar pulto įžeminimo strypų.
       Visi įžeminimo konduktoriai turi būti mažiausiai 2,5 mm² daugiagysliai viengubos šerdies,
variniai, su žalių/geltonų juostų PVC movomis.
       Įžeminimo sistema turi užtikrinti, kad maksimali varža žemei nuo kiekvieno punkto
instaliacijoje neviršytų tos varžos, kuri reikalinga veikti apsauginiams įrenginiams.
       Įžeminimo strypai turi būti variniai arba iš variu plakiruoto plieno, pagal įžeminimo sąlygas,
išplečiamo tipo, kuriuos galima mechaniškai pritvirtinti prie žemės, leidžiama maksimali 4 omų
varža. Įžeminimo strypų jungtys turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančia medžiaga, o jungtys
prie strypo nuo įrenginio turi būti pagamintos iš mažiausiai 70 mm² varinio laido.
       Kai sistemos įtampa viršija 11 kV, pagal įrengimų pobūdį, gali prireikti įrengti įžeminimo
tinklelį ir tuo atveju atstumai tarp laidininkų, sudarančių tinklelį, negali būti tokie, kad potencialo
gradientas viršytų leidžiamą saugiam darbui.
       Įžeminimo strypo jungtys turi būti įrengtos taip, kad turėtų apžiūros įdaubas, leidžiančias
atlikti planinius testus ir apžiūras.
       Rangovas turi užtikrinti, kad joks aukštos įtampos įžeminimo strypas nebūtų šalia jokio
žemos įtampos įžeminimo strypo sistemos, kad neatsirastų indukcinis poveikis.
       Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas apsaugai nuo per didelės įtampos dėl žaibo poveikio ir
todėl, bet koks pagrindinis skirstomasis skydelis ir/arba variklio valdymo pultai ir kt. turi būti
apsaugoti apsaugos nuo žaibo moduliais.
       Be to, tiekėjas turi užtikrinti, kad ateinančios aukštos įtampos linijos turėtų viršįtampio
iškroviklius kiekvienoje fazėje prieš transformatorių.
       Bet kokia žala įrangai ir/arba personalui dėl tiekėjo, neužtikrinančio tinkamos apsaugos,
pasireikš ieškiniais prieš jį dėl aplaidumo.
       Siekiant užtikrinti signalą be trukdžių matavimo grandinėms, turi būti įrengta atskira varinė
magistralinė sistema, kur neleidžiama jungti jokio kitokio įžeminimo laido. Ši magistralinė sistema
turi būti jungiama 16 mm² variniu laidu tiesiai prie žemės besitęsiančia kilpa (ilgis 20 m, gylis – ne
mažiau 0,7 m).
4.13        Valdymo pultas
       Valdymo pultas paprastai turi būti įrengtas pagal reikalavimus skirstomiesiems skydeliams ir
pultams, nurodytus kitose šių techninių reikalavimų vietose.
       Valdymo pulte turi būti įrengtas izoliuojantis jungiklis, kuriuo galima išjungti visą elektros
tiekimą pultui, ir jame turi būti visi matavimo prietaisai ir apsauginiai įrenginiai, reikalingi
nutekamųjų vandenų valymo stoties stebėjimui ir kontrolei. Pulte turi būti matomas valymo stoties
proceso imitacinis atvaizdas su stebėjimo ir kontrolės įranga, atskira kiekvienai atskirai stoties
daliai.
       Valdymo pultu turi būti įmanoma iš nuotolio įjungti ir sustabdyti stoties darbą, kartu su
prietaisais stebėti srovę, įtampą, galios koeficientą, kilovatus, variklių veikimo valandų skaitiklį,
dažnį, vandens temperatūras, tėkmę ir signalizaciją bei išjungimą, kaip nurodyta kitur šiuose
techniniuose reikalavimuose.
       Įrengimo schema, turinys ir signalai bei kontrolės priemonės, kartu su naudojamomis
spalvomis, turi būti patvirtinti Inžinieriaus.
       Valdymo pultu turi būti įmanoma valdyti nuotekų valyklą nepriklausomai nuo kompiuteriu
kontroliuojamos sistemos. Tačiau Valdymo pultas turi būti suderintas su personalinio kompiuterio
kontrolės sistema. Visi pakeitimai ir veiksmai atlikti Valdymo pulte turi būti matomi kompiuteryje
ir turi būti matoma, kad pakeitimai sistemoje buvo atlikti iš Valdymo pulto. Turi būti numatyta
galimybė užblokuoti bet kokius keitimus Valdymo pulte iš kompiuterio ir avarinio išjungėjo.

                                                                                                     108
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Imitacinė diagrama turi pateikti nuotekų valyklą su visomis konstrukcijomis ir įrengimais,
logiškai išdėstytais, diagramos paviršius turi būti pagamintas iš modulinės graviruotos akrilinės
plokštės, lengvai valomos ir neatspindinčios šviesos.
      Valdymo pulte rezistoriai ir dvispalviai diodai nurodo veikimą ir gedimą. Be to, įvairūs
ekranai, tokie kaip tėkmės indikatorius, pH indikatorius ir kt. turi būti integruoti į imitacinę
diagramą.
      Siemens S7 modelio programuojamas loginis valdiklis turi būti integruotas valdymo pulte.
4.14          Papildoma baterija
       Papildoma baterija paprastai turi būti įrengiama pagal reikalavimus skirstomiesiems
skydeliams ir pultams, kaip nurodyta kitose šių techninių reikalavimų vietose.
       Papildoma baterija 240 ir 24 voltams turi būti įrengta avariniams atvejams ir elektros tiekimui
be sutrikimų į avarines sistemas ir matavimo prietaisus, stebėjimo ir kontrolės sistemas, tiek įprastu
darbo režimu, tiek elektros tiekimo tinklo sutrikimo atveju. Baterija privalo veikti 30 minučių, esant
pilnam krūviui, ir įgalinti paleisti bet kokį avarinį generatorių ir nutraukti stoties darbą.
       Paprastai papildomos baterijos turi atitikti IEC 86, 146 ir 896 reikalavimus.
       Papildomos baterijos skydas turi būti padalintas į dvi dalis, viena iš jų turi būti skirta
pakrovėjui ir paskirstymo poskyriui, inverteriui ir kt., o kita – tiktai baterijoms. Šie techniniai
reikalavimai nustato, kad pakrovėjo skyrius būtų visiškai atskirtas nuo baterijų skyriaus, laidai tarp
šių dviejų skyrių turi būti įrengti išorinėmis priemonėmis.
       Turi būti numatytas baterijų skyriuje vandenilio dujų ištraukimas į saugią vietą pastato išorėje
ventiliacijos vamzdynų pagalba.
       Vamzdynų dydis ir pajėgumas turi būti nustatytas baterijos gamintojo apskaičiavimais dėl
ventiliuojamo vandenilio dujų kiekio, darant prielaidą, kad nenaudojamas joks mechaninis
ventiliavimas po įkrovimo.
       Patalpoje, kurioje laikomos baterijos, turi būti šiek tiek padidintas slėgis, siekiant užtikrinti
įprastinį tinkamą vandenilio ventiliavimą ir pakrovėjo skydo aušinimą.
       Pakrovėjas turi pats save apsaugoti perkrovos atveju ir papildomai turi būti pajėgus atlikti
aptarnavimo koregavimus. Iškrovimo išvadai turi būti įrengti pirminėse pakrovėjo transformatoriaus
apvijose 2,5 procentų žingsniais +/-5 procentų diapazone, o transformatorius turi pasiekti savo
nurodytą maksimalų galingumą visuose išvaduose iki +/- 1 procento nuo 0 – 100 procentų
apkrovos.
       Įkrovimas turi vykti pagal IU charakteristikas, pradžioje baterija turi būti įkraunama nuolatine
srove (I charakteristika), kurios stiprumas turi būti pakrovėjo nominali srovė, iš jos atėmus srovę,
kuri tenka apkrovai. Kai baterijos terminalų įtampa pasiekia svyruojančio lygio įtampą, pakrovėjas
turi persijungti į nuolatinę įtampą (U charakteristika). Pakrovimo metodu reikia nustatyti, ar
pasirinkti svyruojantį įkrovimą, ar pagreitintą įkrovimą.
       Kai baterijos išsikrauna, pakrovėjas turi būti pajėgus jas iš naujo įkrauti per 12 valandų.
Siekiant išvengti elementų sugadinimo ir poliariškumo apkeitimo ilgai trunkančio išsikrovimo
laikotarpiais, pakrovėjas privalo turėti reikalingus prietaisus automatiškai atjungti baterijas, kai
elementų įtampa nukrenta žemiau gamintojo iš anksto nustatyto lygio.
       Kai baterijų įkrovimas per 12 valandų laikotarpį vykdomas pagreitintos įkrovos režime, po
įkrovimo pabaigos pakrovėjas turi automatiškai persijungti į svyruojančios įtampos įkrovimo
režimą lygyje, esančiame žemiau elementų prisipildymo dujomis lygio. Persijungimas iš pagreitinto
įkrovimo į svyruojančios įtampos įkrovimo režimą turi būti vykdomas neužsifiksuojančių mygtukų
pagalba, indikatorių lemputėms parodant naudojamą režimą.
       Pakrovėjo skyriuje turi būti įrengtas ampermetras ir voltmetras su selektorių jungikliais tiek
įvaduose, tiek išvaduose, anunciatoriaus relės turi būti įrengtos perduoti gedimų ir įspėjimų būsenas
į anunciatorius valdymo pulte, turi būti signalizuojama apie šias sąlygas:
              kintamosios srovės fazės sutrikimas;
              pakrovėjo gedimas;


                                                                                                     109
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

              nepakankama įtampa;
              per didelė įtampa;
              įžeminimo gedimas;
           maitinimo sutrikimas.
       Pakrovėjo gedimo relė turi inicijuoti signalą/įspėjimą, aptikus vieną iš šių parametrų:
              srovės galingumas mažesnis, nei nominali srovė, veikiant I charakteristikos
               pastoviosios srovės atšakoje
arba
              įtampos galingumas mažesnis, nei svyruojančios įtampos įkrovimo, veikiant U
               charakteristikos pastoviosios srovės atšakoje

       Relė turi būti uždelsto veikimo, siekiant išvengti apgaulingo veikimo, esant krūvio
viršįtampiams.
       Nepakankamos įtampos relė turi būti nustatyta suveikti, esant įtampai, 5 procentais žemesnei
nominalios, kas įgalintų leistiną nuokrypį.
       Kintamosios srovės išvado įžeminimo sutrikimo sąlygų automatinė priežiūra turi būti
vykdoma lygiagretaus sujungimo grandinės pagalba, įžeminimo sutrikimo relė turi būti uždelsto
veikimo, siekiant išvengti apgaulingo suveikimo dėl sistemos talpinės varžos įkrovimo srovių.
       Pulto priekyje turi būti įrengtas testavimo jungiklis, skirtas patikrinti tiek teigiamą, tiek
neigiamą įžeminimo izoliaciją.
       Baterijų elementai turi būti švino rūgšties tipo, sumažinto garų kiekio, su permatomais
smūgiams atspariais konteineriais, kuriuose pažymėti maksimalūs ir minimalūs skysčio lygiai.
       Bendra baterijų talpa turi būti pakankama, esant nepalankiausioms veikimo sąlygoms, 9 metų
naudojimo laikotarpyje tiekti šiuos krūvius per 10 valandų iškrovimo laikotarpį:
              normalų bazinį krūvį visam iškrovos laikotarpiui;
              pavojaus signalų garsams, lempų apšvietimui bei visų signalų įjungimui iškrovos
               laikotarpio pabaigoje, 10 minučių laikotarpyje.

       Visus šiuos rezervinių įrenginių krūvius:
              maitinimą visoms apsauginėms relėms;
              maitinimą avariniam apšvietimui;
              maitinimą įspėjimo signalams;
              maitinimą matavimo prietaisams;
              anunciatorių relių veikimui;
              energijos tiekimą garsiniams įspėjimo signalams;
              įspėjimo signalų lempų švietimui;
              papildomų pertraukimo relių veikimui;
              kontrolės priemonėms ir blokavimui.
4.15          Apšvietimas
      Visose vietose, kur įrengta stotis ir įranga, turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas, paprastai
išorėje esančios vietos apšviečiamos aukšto slėgio išlydžio šviestuvais, patalpos viduje
apšviečiamos fluorescentiniais šviestuvais. Avarinis apšvietimas ir apsaugos bei evakuacijos
apšvietimas turi būti įrengtas svarbiausiose vietose. Visi šviestuvai turi atitikti IEC 598.


                                                                                                          110
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Bendrą išorės apšvietimą turi tiekti aukšto slėgio natrio lempos tinkamuose šviestuvuose,
užtikrinančios vidutinį 50 liuksų apšvietimo lygį, žemiausias apšvietimo lygis negali būti mažesnis,
nei 30 liuksų. Kai stotis yra išorėje po apsauginiais tentais, ji turi būti atskirai apšviečiama vietinių
fluorescentinių šviestuvų pagalba. Bendrąjį išorės apšvietimą turi kontroliuoti saulės elementas.
       Vidaus apšvietimas turi būti užtikrinamas fluorescentinėmis lempomis uždaruose
šviestuvuose apdorojimo zonose ir žaliuzėmis dengtuose šviestuvuose biurų zonose. Apdorojimo
zonose minimalus 300 liuksų apšvietimo lygis turi būti užtikrintas grindų lygyje, o biurų patalpose
stalo lygyje turi būti užtikrintas minimalus 600 liuksų lygis.

Apšvietimo lygiai įvairiose zonose
 Zonos aprašymas                                         Apšvietimo lygis liuksais (liumenas/m2)
 Lauke                                                               nuo 20 iki 40
 Pumpavimo stotyse                                                  nuo 200 iki 300
 Valdymo patalpos                                                   nuo 500 iki 750
 Koridoriai                                                         nuo 100 iki 200
 Biurų patalpos, persirengimo kambariai ir pan.                     nuo 300 iki 500

      Atrinkti šviestuvai turi užtikrinti avarinį apšvietimą, būdami prijungti prie 240 voltų
rezervinės baterijos inverterio įtaiso. Avarinis apšvietimas turi būti toks, kad būtų užtikrintas
bendras 50 liuksų apšvietimo lygis.
      Apsaugos apšvietimas turi būti užtikrintas, paliekant tam tikrus šviestuvus neišjungtus, kad jie
užtikrintų apšvietimą prie kiekvieno įėjimo į pastatą.
      Avarinių išėjimų apšvietimas turi būti užtikrintas visuose koridoriuose ir valymo stoties
praėjimuose, kad personalas galėtų evakuotis iš pastato, nepradėjus veikti avariniam generatoriui, o
avariniai šviestuvai ir evakuacijos šviestuvai gali būti tie patys šviestuvai, kai leidžia apšvietimo
lygio reikalavimai.
      Išėjimo ženklai turi būti įrengti visuose išėjimuose ir prijungti prie 240 voltų rezervinės
baterijos.
4.16        Gaisro gesinimas
      Gaisro gesinimui turi būti pasiruošta strateginėse vietose patalpinant gesintuvus. Visi
gesintuvai turi būti tiktai anglies dioksido tipo, skirti gesinti elektros sukeltus gaisrus.
      Gesintuvai turi būti Lietuvoje patvirtinto tipo, taip pat atitinkantys vietinių ugniagesių įstaigų
reikalavimus, kurie patars Rangovui dėl gesintuvų dydžio ir vietos.
      Iškvietimo punktai, pasiekiami išdaužus stiklą, turi būti įrengti visose zonose ir prie kiekvieno
įėjimo į kiekvieną patalpą, kuriuos aktyvavus, ne tik įsijungia sirena, bet taip pat vykdomas
automatinis avarinis ugniagesių iškvietimas kompiuterio pagalba.
      Sirena turi būti įrengta, kaip nurodyta aukščiau, įspėti personalą apie gaisro pavojų.
      Jeigu nėra ir jeigu to reikalauja ugniagesių įstaigos, stoties zonoje turi būti įrengtas gaisro
gesinimo hidrantas, prijungtas prie slėginio vandentiekio.
4.17        Standartai, taisyklės ir normos
       Jei nenurodyta kitaip, atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi Tarptautinės elektrotechnikos
komisijos (IEC) taisyklėmis, o naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos
bandymų programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės komisijos elektros įrangos
taisyklių atestavimui (CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, jei jos neprieštarauja įstatymams, kuriais
vadovaujasi konkurso sąlygos. Šios taisyklės ir standartai toliau vadinami “taisyklėmis ir
normomis”.
       Visa įranga, kuri bus naudojama, turi būti tinkama darbui drėgnomis sąlygomis.
       Visos sudėtinės dalys turi būti aiškiai ir suprantamai pažymėtos, nurodant standartus, kuriuos
jos atitinka arba tai turi būti pateikta atskirai. Kai “Techninėse specifikacijose” reikalaujama, kad
medžiagos, atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės, nei reikalauja taisyklės ir normos,
tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų.

                                                                                                       111
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

4.18        Leidimai
      Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius
elektros darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo
pateikti visus duomenis, reikalaujamus valdžios įstaigų, kurių jurisdikcijoje yra jo darbas. Konkurso
dalyvių dėmesys atkreipiamas į tai, kad Lietuvos normos reikalauja licenzijų elektros instaliavimą
atliekančioms kompanijoms.
4.19        Brėžiniai
      Rangovo brėžiniuose turi būti visi elektros brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją.
Rangovas privalo pateikti Inžinieriui peržiūrėti visą Rangovo brėžinių komplektą. Rangovo
brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo
statybvietėje. Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos
įrangos ypatybės ir detalės. Gamintojo katalogų ar žinynų puslapiai ar brėžiniai, skirti atitinkamai
įrangos grupei ar pan., netraktuojami kaip Rangovo brėžiniai, nebent jie būtų aiškiai sužymėti ir
rodytų atitinkamos įrangos duomenis. Tokia medžiaga gali būti naudojama tik kaip papildoma
informacija, pridedama prie Rangovo brėžinių. Jei prietaisas turi pasirinktinas ypatybes (funkcijas),
montavimo brėžiniuose turi būti aiškiai nurodytos tokios ypatybės. Rangovo brėžiniai turi būti
parengti, naudojant atitinkamus braižymo metodus.
4.20        Derinimas su vietine elektros tinklų įmone
      Rangovas atsako už transformatorių, įvadinių kirtiklių, matavimo prietaisų, variklių
paleidiklių apribojimo, galios koeficiento korekcijos ir pan. Įrenginių atitikimą vietinių elektros
tinklų įmonės reikalavimams.
4.21        Ryšių sistema
      Ryšių tinklą nuo abonento iki telefono sistemos tinklo sumontuos vietinė telefono įmonė, kuri
pateiks visą reikiamą įrangą ir medžiagas iki Inžinieriaus nurodyto prisijungimo taško. Stacionarios
telefono sistemos, neįtrauktos į sutartį, išlaidas apmokės Užsakovas.
4.22        Zonų klasifikacija ir korpusai
     Reikia vadovautis lentele:
Minimali korpusų apsaugos klasė IP
Korpusas       Konstrukcija Pagrindinė apsaugos laipsnio                   Dažniausio naudojimo
                                savybė                                     vieta
Įprastinis     IP 20            Atsitiktinis įtampą turinčių dalių         Sausa vieta be dulkių
                                palietimas neįmanomas
Apsaugotas     IP 22            Įtampą turinčios dalys darbinėse           Drėgnos vietos lauke, po
nuo lašų                        padėtyse apsaugotos nuo vandens            stoginėmis
                                lašėjimo
Apsaugotas     IP 34            Įtampą turinčios dalys apsaugotos          Drėgnos vietos, šlapios
nuo purslų                      nuo vandens purslų iš išorės bet           vietos, vietos, kur yra
                                kuria kryptimi                             gaisro pavojus
Apsaugotas     IP 55            Įtampą turinčios dalys apsaugotos          Šlapios vietos, vietos su
nuo čiurkšlės                   nuo vandens čiurkšlės iš išorės            rūdijančiomis medžiagomis
                                bet kuria kryptimi
Nepralaidus    IP 67            Įtampą turinčios dalys apsaugotos          Šlapios vietos, vietos su
vandeniui                       nuo vandens patekimo                       rūdijančiomis medžiagomis
Atsparus       IP 68            Apsaugotas nuo panardinimo                 Laikinas panardinimas po
panardinimui                    poveikio                                   vandeniu
4.23        Įranga ir įrengimai
29.1.90 4.23.1 Bendroji dalis
     Visa įranga, tiekiama pagal šią Sutartį, visais atžvilgiais turi būti tokia, kaip nurodyta, ir
sukonstruota bei pagaminta gamyklos sąlygomis. Įranga, įrengimai ir komponentai turi atitikti

                                                                                                       112
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

numatytą paskirtį. Įranga turi būti moderni ir nauja, išskyrus bandymams reikalingą įrangą. Visa
įranga turi turėti saugos įtaisus.
      Be techninės informacijos, pateikiamos su šia Sutartimi, Rangovas privalo pateikti tokią
informaciją visiems siūlomiems patiekti gaminiams:
             Gamintojo pavadinimas ir adresas,
             Prekinis ženklas, modelis ir kataloginis Nr.,
             Eksploatacijos rodikliai, aprašomieji ir bandymų duomenys,
             Gamintojo nurodymai montavimui ar panaudojimui.
29.1.91 4.23.2 Įrangos patikrinimas ir išbandymas gamykloje
      Visa elektros įranga turi būti patikrinta ir išbandyta gamykloje.
29.1.92 4.23.3 Dažnio keitikliai
      Dažnio keitikliai turi būti didelio dinamiškumo tipo ir turi užtikrinti sinusoidinės srovės
išėjimą, pakankamą reikalingos galios variklio darbo švelniam (nelaiptuotam) režimo pakeitimui
prie pilno sukimo momento. Pavarose turi būti bendros pilnos apsaugos variklio ir pavaros darbui.
      Dažnio ketikliai turi būti su sąsaja, kuri leistų SCADA sistemai gauti pilną informaciją iš jo.
Dažnio keitiklių droseliuose turi būti sumontuoti droseliai.
      Iš dažnuminių pavarų turi išeiti tokie signalai:
             4…20mA galvaniškai izoliuotas analoginis išėjimo signalas
             Turi būti numatytas laisvų potencialų rėlės išėjimo signalas darbo ir sutrikimo
              indikacijai.
             Korpusas turi būti minimum IP 54.

     Raidiniame-skaitmeniniame skystų kristalų displėjuje ir kontroliniame skyde turi būti
galimybė matyti kaip minimum tokius “langus”:
             išėjimo dažnis
             išėjimo srovė
             variklio darbinis greitis
             sukimo momentas %
             variklio sunaudojama galia (kWh)
          darbo valandų skaitiklis
     Dažnuminė pavara turi būti su EMC filtru.
     Jei dažnio keitiklis montuojamas bendroje skydinėje, tai reikia atsižvelgti į jo išskiriamą
šilumos kiekį, nes šis papildomas šilumos kiekis gali neigiamai įtakoti kitos įrangos esančios
skydinėje darbą.
29.1.93 4.23.4 “Minkšti” starteriai
      Starteriai turi būti parinkti pagal nominalią variklio galią, atsižvelgiant į variklio paleidimo ir
stabdymo laiką. Šiuos du laikus turi būti galima reguliuoti 1…60 s ribose.
29.1.94 4.23.5 Rozetės
      Kiekvienoje administracinio pastato patalpoje turi būti vienfazės, dviejų išėjimų rozetės.
Atstumas tarp rozečių neturi būti didesnis kaip 4 m. Gamybinėse zonose turi būti įrengti rozečių
skydeliai su 4 vnt. vienfazių rozečių, 1 vnt. trifaze 16 A rozete ir 1 vnt. trifaze 32 A rozete. Taip pat
skydelio priekyje turi būti pagrindinis atjungimo kirtiklis. Skydelių skaičius turi būti toks, kad iš bet
kurios gamybinės zonos vietos reiktų ne ilgesnio kaip 30 m prailginimo kabelio.


                                                                                                       113
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Visos rozetės turi būti patvirtintos rozetės, skirtos komerciniam naudojimui. Rozetės su
atskiru įžeminimo kontaktu turi būti tokios konstrukcijos, kad, įjungus į rozetę bet kokį kilnojamą
elektros įrenginį, būtų užtikrintas jo įžeminimas. Rozetės, išskyrus tas, kurios montuojamos biuro
patalpose, turi būti nelaidžios vandeniui ir turėti spyruokle uždaromus dangtelius. Vienfazės ir
trifazės rozetės turi atitikti nominalią srovę IN = 16 A.
       Prieš naudojant trifazes rozetes reikia patikrinti sukimosi kryptį. Rozečių korpusai, kai
įmanoma, turi būti PVC.
29.1.95 4.23.6 Apšvietimo jungikliai
      Kiekvienoje patalpoje netoli įėjimo durų turi būti apšvietimo jungiklis. Išorinis apšvietimas
bus valdomas šviesai jautriu jungikliu. Apšvietimo jungikliai turi būti skirti komerciniam
naudojimui, kurių nominalūs parametrai atitinka grandinių apkrovą. Visi jungikliai turi būti atsparūs
purslams. Korpusai, kur įmanoma, turi būti iš PVC. Reaguojantys į šviesą jungikliai turi būti
reguliuojami 2-200 liuksų diapazone.
29.1.96 4.23.7 Variklių apsaugos jungikliai
       Kiekvienas variklis turi turėti kontaktinį variklio apsaugos jungiklį, sujungtą su valdymo
grandine, tam kad apsauginiam išjungikliui, esant nustatytam į “išjungimo” padėtį, būtų neįmanoma
įjungti variklio paleidimo prietaiso įtaiso. Šiuos jungiklius turi būti įmanoma užblokuoti
“išjungimo” padėtyje užraktais. Jungiklių korpusai turi būti metaliniai ar PVC ir sumontuoti greta
atitinkamo variklio.
29.1.97 4.23.8 Sujungimų dėžutės
     Sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ar aliuminio ir pakankamai didelės, kad būtų
galima sujungti visus jungiamus kabelius. Korpusas turi tenkinti mažiausiai IP 34 reikalavimus.

29.1.98 4.23.9 Šviestuvai ir lempos
       Šviestuvai turi būti gamykliniai, tinkami montavimui numatytose vietose ir atitikti
reikalavimus.
       Visos lempos turi būti ryškiai baltos spalvos ar tolygios spalvos, gerai derančios su dienos
šviesa. Prieš montavimą Inžinieriui pateikiami duomenys apie gamykloje išbandytą naudojimo
trukmę ir apšviestumą liumenais. Visi šviestuvai su liuminescentinėmis ir kaitrinėmis lempomis turi
atitikti minimalų bendrąjį galios koeficientą 0,95. Gamykloje į šviestuvus turi būti įmontuoti galios
koeficieto koregavimo kondensatoriai.
       Projektinis šviestuvų temperatūros diapazonas turi būti -5 ... +55 oC.
       Priimtinos tik lempos, kurias galima įsigyti vietoje.
29.1.99 4.23.10 Avariniai šviestuvai
     Avariniai šviestuvai turi būti nešiojami, gamykloje pagaminto žibintuvėlio tipo, su
akumuliatoriumi ir pakrovėju. Jie turi būti įjungiami į rozetę ir, dingus įtampai, įsijungti
automatiškai. Akumuliatorius turi būti numatytas 2 val. nepertraukiamu naudojimu.
29.1.100        4.23.11 Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai
29.1.100.1              4.23.11.1      0,4 kV jėgos kabeliai
     0,4 kV kabeliai turi atitikti visus aplinkos, kurioje jie bus montuojami, reikalavimus,
nurodytus specifikacijoje.
     Kabeliai pristatomi į statybvietę su gamintojo plombomis, etiketėmis ar kitais kilmės
įrodymais.
     Išorinio kabelio apvalkalo žymėjime nurodoma:
              gamintojo pavadinimas,
              tipas,
              gyslų skaičius,
              skerspjūvio plotas,

                                                                                                      114
                                                              Pirkimo dokumentai.
                                                              IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

              nominali įtampa,
           tiesinių metrų žymėjimas.
      Leidžiama kabelių gyslų temperatūra, trumpo jungimo atveju, turi būti ne mažesnė 160 0C ne
ilgiau kaip 1 sek.
29.1.100.2             4.23.11.2       Signaliniai kabeliai
       Signaliniai kabeliai, naudojant vytos poros ekranuotą kabelį ir plieninį šarvą, turi apsaugoti
nuo magnetinių ir elektrostatinių trikdžių. Jei kabelis bus instaliuojamas magnetiniame vamzdyje,
gali būti naudojamas nemagnetinis kabelis arba šarvas.
       Šarvuotas kabelis turi turėti suvytos poros varines gyslas. Kabeliai turi turėti individualų
poros šarvą, bendrą šarvą ir bendrą PVC apvalkalą. Šarvai turi būti folijos tipo, su drenažiniu laidu
kiekvienam šarvui. Kabelio šarvas turi būti blokuojamo plieninio tipo, jei jis magnetinis, arba
ištisinio aliuminio šarvo, jei magnetinis šarvas nereikalingas.
29.1.101        4.23.12 Kabelių montavimas
29.1.101.1             4.23.12.1       Bendroji dalis

Visi kabeliai turi būti montuojami pagal tam tikrus reikalavimus, kreipiant dėmesį į galutinį
rezultatą ir išdėstymą kitos įrangos atžilgiu. Kiekvienas kabelis klojamas vertikaliai, horizontaliai
arba lygiagrečiai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams.
       Kabelių negalima kloti į trasą, kol nebus baigti visi žemės darbai, galintys pažeisti kabelį ar jo
izoliaciją. Pratraukiant kabelius, laidininkai klojami trasoje atsargiai, kad nebūų persisukimo,
sulenkimo ar kilpų.
       Jei kabeliai ir įvorės eina per sienas ir perdangas, Rangovas privalo išgręžti arba išmušti
reikiamas skyles. Kabeliai turi būti įkišti į įvores, o šios įtvirtintos reikiamose vietose.
       Kai kabelius kloti žemėje netikslinga, jie turi būti sumontuoti ant pastatų ir/ar įrangos
paviršiaus, naudojant išorėje montuojamus kabelius ir kanalus, kaip nurodyta aukščiau. Be
Inžinieriaus leidimo laidai negali būti instaliuojami pastatų išorėje atvirai.
       Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti tvarkingai išvedžioti ir pritvirtinti kaproniniais
perrišėjais. Prieš jungiant prie gnybtynų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau būtų galima
perjungti. Kabeliai visada turi būti tvirtinami tokiais įtvirtinimais, kurių pakaktų atlaikyti visai
mechaninei apkrovai, atsirandančiai dėl kabelių svorio.
       Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti, o kai tvirtinami lygiagrečiai - kiek
įmanoma nesikirsti. Kabeliai neturi būti sulenkiami mažesniu, nei gamintojo rekomenduojamas,
spinduliu.
       Kabeliai tarp įrengimų turi būti ištisiniai, be sujungimų. Jei sujungimai būtini, jiems turi būti
gautas Inžinieriaus sutikimas. Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti
apsaugoti. Tai būtina padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami
paviršiuje žemiau nei 1,2 m nuo užbaigto perdangos ar žemės paviršiaus. Apsaugai naudojami
lankstūs plieniniai vamzdžiai, ne mažesnio kaip 20 mm skesmens, ir bent 20% didesnio, nei
instaliuojamas kabelis, skersmens. Jei trys ar daugiau kabelių tiesiami lygiagrečiai užbaigtu
paviršiumi, gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti
nudažyti ta pačia spalva, kaip ir už jų esančios konstrukcijos.
29.1.101.2             4.23.12.2       Kanalai
     Kabeliai, klojami tiesiai į kabelių kanalus, turi būti instaliuoti laikantis metodų, nurodytų
“Bendrojoje dalyje”, jei jie priimtini.
29.1.101.3             4.23.12.3       Vamzdžiai
     Kabeliai traukiami į vamzdžius, naudojant kabelio pratraukimo stygas arba pagalbinius laidus.
Rekomenduojamas vienas vamzdis vienam kabeliui.
     Vamzdžiai pastatuose ir statiniuose turi būti iš kieto aliuminio. Korozijai palankiose vietose ir
požeminiuose įrenginiuose gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai.



                                                                                                      115
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       Vamzdžiai prietaisų prijungimui kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi būti iš cinkuoto
plieno, išskyrus korozijai palankias vietas, kur turi būti naudojami PVC vamzdžiai ir šarvuotas
kabelis.
       Vamzdžiai, prieš traukiant kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą drėgmę ir pašalinius
daiktus. Vamzdžiai turi būti tvirtinami tinkama nerūdijančia tvirtinimo sistema. Tuščiuose
vamzdžiuose pratraukiami izoliuoti 1,5 mm2 vario laidai. Paviršiniai vamzdžiai sumontuojami prieš
nudažant paviršių, ant kurio jie montuojami. Jei tai neįmanoma, vamzdžiai nudažomi vėliau,
pritaikant spalvą prie aplinkinių paviršių.
       Vamzdžių lenkimas, vingiai, atšakos ir pan. galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinės ar
mechaninės sąlygos. Metalinių vamzdžių alkūnės virš 25 mm turi būti gamyklinės arba pagamintos
specialia lenkimo mašina. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi būti su lenkimais ir
atšakomis tame pačiame lygyje, ir pastarieji turi turėti bendrą lenkimo centrą su skirtingu spinduliu,
kad vaizdas būtų tvarkingas.
       PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir pan., jei skersmuo viršija 50 mm, turi būti daromi
iš gamyklinių detalių. Pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu, kad nebūtų
jokių atplaišų. Vamzdžiai su išoriniu sriegiu ir iš kieto plieno turi būti nudažyti cinko chromatu
prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų ir pan. Jei reikia, siekiant
išvengti kabelių pažeidimo, vamzdžių prijungimui prie variklių, solenoidinių vožtuvų, slėgio
daviklių ir pan., turi būti naudojami lankstūs įvadai. Pastarieji turi būti kuo trumpesni. Atviros
vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir tvirtinamos
intervalais, neviršijančias 1 m. Turi būti numatyta 20 % požeminių vamzdžių atsarga. Šie vamzdžiai
turi būti iškišti iš pastatų pamatų bent 1000 mm, kad vėliau vamzdžius būtų galima prailginti arba
sumontuoti kabelius, ir turi būti uždengti dangteliais. Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti
srieginės.
       PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi
būti to paties gamintojo.
29.1.101.4             4.23.12.4       Tranšėjos
      Kabelio tranšėjos gylis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm. Tranšėjos kasamos, kaip nurodyta
statybvietės darbų specifikacijoje. Tranšėjos dugnas turi būti padengtas smulkiu smėliu (grūdelių
dydis ne didesnis kaip 2 mm) 100 mm storiu. Paklojus kabelius lygiagrečiai, atstumui tarp gretimų
kabelių esant ne mažesniam nei didesniojo kabelio skersmuo, kabeliai turi būti visiškai užpilti tokiu
pačiu smėliu. Virš kabelių 100 mm atstumu turi būti uždėta surenkamo betono plokštė:
            forma                            pusapvalė, skersmuo 120 mm
            storis                           30 mm
            vieno dangčio ilgis              500 mm

      Ant betono plokštės turi būti juosta, įspėjanti apie požeminius kabelius. Betono plokštė turi
būti uždengta 50 mm storio smulkaus smėlio sluoksniu. Po to tranšėja turi būti užpilta rinktine
iškasta medžiaga, jei nenurodyta kitaip.
      Kabeliai turi būti išdėstyti taip, kad aplink juos nebūtų oro tarpų.
      Tranšėja turi būti užpilta ir sutvarkyta pagal statybvietės darbų specifikaciją.
29.1.101.5             4.23.12.5       Kabelių loviai
      Vertikaliose lovių atkarpose montuojami kabeliai turi būti tvirtinami kas 0,3 m tam skirtomis
kabelių apkabomis. Horizontaliose atkarpose instaliuoti kabeliai kas 1 m turi būti perrišti
kaproniniais perrišikliais. Jei tarpai tarp kabelių netinkami, kabelių talpuminė srovė turi būti tokia,
kaip reikalauja atitinkamos taisyklės ir normos.
      Galima naudoti tik pramoniniu būdu pagamintus kabelių klojimo sistemas, be to jei turi būti
vieno gamintojo, siekiant užtikrinti jų suderinamumą. Šios sistemos turi būti iš aliuminio,
standartinių pločių 150, 200, 300 ir 500 mm. Kabelių skaičius lovyje turi neviršyti 100 kg/m,
priešingu atveju reikia naudoti du arba daugiau lovių. Lovių tvirtinamas turi būti ne rečiau kaip kas
3,0 m. Kabelių klojimo krypties pakeitimui gali būti naudojami sekančios standartinės gamyklinės
fasoninės detalės: y-tipo jungės, trišakiai, ketrušakiai, vertikalios ir horizontalios alkūnės.
                                                                                                       116
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.101.6             4.23.12.6       Montavimas paviršiuje
       Jei kabeliai klojami atskirai, jie turi būti tvirtinami apkabomis, tvirtinamomis tiesiai prie
betono ar mūro. Apkabos turi būti išdėstytos tokiais atstumais, kad kabeliai nenukartų, o atstumas
tarp centrų neturi viršyti 0,3 m. Jei viena kryptimi tiesiamos kelios kabelių eilės, apkabos turi būti
tvirtinamos, po apačia pakišant lenteles.
29.1.101.7             4.23.12.7       Kabeliai ant metalo konstrukcijų
      Tvirtinant kabelius, negalima gręžti struktūrinio plieno konstrukcijų. Jei reikia, išilgai plieno
konstrukcijose tiesiamas metalo vamzdis, skirtas kabelių trasai. Atskiros apkabos kabeliams
nenaudojamos.
29.1.101.8             4.23.12.8       Kabelių prijungimas
       Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu,
užtikrinančiu nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne
gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.
       Visa elektros įranga turi turėti reikiamą kiekį gnybtų ir būti sunumeruota pagal CENELEC
(Europos elektrotechninės standartizacijos komiteto) rekomendacijas, pažymint numerį, prie kurio
jungiama.
       Gyslos neturi susipinti. Prieš jungiant prie gnybtų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau
būtų galima perjungti.
       Daugiagysliai valdymo laidininkai, jungiami prie prietaisų varžtiniais sujungimais, turi būti
tvirtinami izoliuotais užspaudžiamo tipo tuščiaviduriais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi
būti atliekami įrankiu, atitinkančiu antgalių tipą ir dydį.
       Laidininkai  10 mm2 gali būti jungiami ar rišami varžtinėmis jungtimis, o laidininkai  16
     2
mm turi būti jungiami ar rišami užspaudžiamomis jungtimis.
29.1.101.9             4.23.12.9       Kabelių apsauga
      Jei nėra nurodyta jokių kitų specifinių reikalavimų kitoms kabelių ir jungiklių rūšims, tai
reikia atsižvelgti į žemiau lentelėje pateikiamus reikalavimus:

Paaiškinimai:
1.     Laido skerspjūvis, mm2 Cu
2.     Minimali leidžiama ištisinė laido srovė
3.     Maksimali leidžiama nominali srovė automatui (apsauga nuo trumpo sujungimo ir
       perkrovos)
4.     Maksimali leidžiama nominali srovė automatui kartu su variklio apsauginiu jungikliu
       (apsauga nuo perkrovos)

     1.        2.          3.            4.             1.        2.           3.          4.
    1,5       14           10            25             35        93           80         200
    2,5       20           16            35             50       116          100         250
     4        25           20            50             70       146          125         315
     6        32           25            63             95       146          125         400
    10        41           35            80            120       185          160         500
    16        58           50           125            150       232          200         630
    25        73           63           160            185       292          250         800
      Kabelio gamintojas turi nurodyti minimalią temperatūrą, kurioje leidžiama naudoti kabelius.
Minimali temperatūra - 70 0C.
      Visi kabeliai, kur reikia, turi turėti atskirą įžeminimo laidininką. Trifaziai kabeliai turi turėti
pilno pajėgumo neutralų laidininką  16 mm2, o esant didesniam plotui, neutralė gali būti mažesnio
pajėgumo.




                                                                                                         117
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

4.24        Darbų kokybė
29.1.102       4.24.1 Saugos reikalavimai
      Visus elektros darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai.
      Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus jokiam statybvietėje dirbančiam ar galinčiam į ją
patekti personalui. Ten, kur galimas netyčinis kontaktas su įtampą turinčiomis dalimis, turi būti
reikiami įspėjantieji užrašai. Šie užrašai turi būti išpildyti ant plastmasės, juodomis raidėmis
raudoname fone lietuvių.
29.1.103       4.24.2 Saugos priemonės montuojant
      Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita
elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei,
tinkamai neapsaugojus elektros įrangos dėl Rangovo kaltės, įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią
pačią ar geresnę būklę.
29.1.104       4.24.3 Valymas
      Visų korpusų, dėžių, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir
kitų nešvarumų., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir
dėžėse turi būti su varžtais.
29.1.105       4.24.4 Jungikliai, rozetės ir plokštės
      Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, šie prietaisai turi būti montuojami tokiais atstumais nuo
užbaigtų grindų lygio iki prietaiso centrinės linijos:
           apšvietimo jungikliai                                1.35 m
           variklio apsauginiai jungikliai                      1.35 m
           paskirstymo plokštės (viršutinė briauna)             1.80 m
           rozetės                                              1.00 m
      Paviršinės rozetės, atšakos dėžutės ir jungiklių dėžutės turi būti patikimai pritvirtintos. Gali
būti naudojami milteliniu būdu aktyvuojami inkarai, jei griežtai laikomasi gamintojo rekomendacijų
dėl dydžio, skvarbos ir sprogstamumo. Paviršinės dėžutės sumontuojamos prieš dažant pastatus,
konstrukcijas ir kt. Jei šviestuvai nuleidžiami nuo paviršinių dėžučių, pastarąsias reikia tvirtinti
atskirai. Dėžutę aptarnaujantys kanalai turi būti tvirtai pritvirtinti 200 mm atstumu iš abiejų dėžutės
pusių.
      Rozetės, jungikliai, dėžutės ir pan. turi būti montuojami pasiekiamose vietose. Konstrukcija
paslėptai rozetei, jungikliui, atšakos dėžutei ir kt, skirta atmosferiniam poveikiui atspariai įrangai,
turi būti kruopščiai užsandarinta, kad pastatas ar konstrukcija būtų apsaugota nuo drėgmės ar dulkių
patekimo. Į dėžutes atvedami kanalai turi turėti efektyviai užsandarintas angas, kad nepatektų
dulkės ir purvas.
29.1.106       4.24.5 Nenaudojamos angos
      Dėžutės ir plokštės turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui
montavimo metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti
užkištos kamščiais. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užkištos
įpresuojamais kamščiais.
29.1.107       4.24.6 Žymėjimas
      Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais
žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų. Žymeklyje turi būti šie duomenys:
          kabelių skaičius pagal projektą
          gyslų skaičius
          pradžios ir pabaigos taško kodas
      Instaliavus kabelį į įrangą ir nuėmus šarvą, kiekviena gysla pažymima prijungiamo gnybto
numeriu. Jei nenurodyta kitaip, laidai, prijungti prie gnybtų bloko, turi būti žymimi pagal gnybtų
bloką. Valdymo laidininkai, brėžiniuose sužymėti laidų numeriais, turi būti atitinkamai sužymimi.

                                                                                                     118
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

Jei kabelis sudarytas iš gamykloje sužymėtų gyslų, jos turi būti naudojamos, ir šie žymėjimai
parodomi išpildymo brėžiniuose.
4.25           Statybvietės išbandymas
29.1.108          4.25.1 Bendroji dalis
      Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų
sąlygų. Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų
galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.
      Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose
darbo srityse, dalyvaujant Inžinieriui. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga,
aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti
pademonstruotas prietaisų tikslumas.
      Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis,
siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai, sąveikoje su visa sistema.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir
įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip
numatyta.
      Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Inžinieriui visus bandymo
duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai.
      Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:
               Įrangos kodas ir aprašymas;
               Visi vardinės plokštės duomenys;
               Bandymų procedūros aprašymas;
               Techniniai bandymų rezultatai;
               Bandymų data;
               Bandymuose dalyvavęs personalas;
               Gedimų aprašymas;
               Bandymo įrangos sąrašas.
29.1.109          4.25.2 Bandymai montavimo metu
      Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą
montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus.
      Bandymuose turi dalyvauti Inžinierius. Kiekvieno bandymo metu turi būti registruojamos ir
užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymams
reikalingomis priemonėmis, ir Inžinieriui turi būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kuris jo
manymu, reikalingas bandymams.
29.1.110          4.25.3 Bandymų įranga
     Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
įrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne anksčiau, kaip prieš
12 mėnesių iki bandymų dienos.
     Rangovas pateikia bent šią bandymų įrangą, tačiau neapsiribojant ja:
               siųstuvas 4 - 20 mA
               izoliacijos testeris (megometras)
               multimetras (V-A-)
               sukimosi krypties indikatorius


                                                                                                     119
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

               apšvietimo testeris (Liuksas)
4.26           Elektros darbų patikrinimas
29.1.111          4.26.1 Bendroji dalis
      Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros
sistemos, turinčios įtaką daliai, kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa
įranga patenkinamai veiktų.
      Jei kurį nors darbą patvirtina vietinės elektros tinklų įmonės atstovas (inspektorius), tai
nelaikoma pagrindu patvirtinti pagal Sutartį numatytą ar čia nurodytą darbą, nebent jei inspektorius
nuspręstų, kad toks nurodytas arba Sutartyje numatytas darbas pažeidžia Lietuvoje galiojančias
elektros įrangos įrengimo normas.
29.1.112          4.26.2 Patikrinimo pažymėjimas
     Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas pateikia Inžinieriui patikrinimo
pažymėjimą, pasirašytą vietinės elektros tinklų įmonės įgalioto atstovo
29.1.113          4.26.3 Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys
      Korpuso apsauga turi atitikti mažiausiai IP 34. Kiekvienoje spintoje turi būti atskiros vietos
aparatui ir šynoms.
      Skirstomojo įrenginio konstrukcija turi būti išbandyta visuose prijungtų prietaisų režimuose.
Ant plokštės turi būti nurodyta tokia informacija:
               Gamintojas ir konstrukcijos tipas;
           UN (V), IN (A), fN (Hz), Ith (kA), Idyn (kA), IP.
      Izoliacijos bandymas turi būti atliktas prie 2500 V, bandymo trukmė 1 min. Turi būti
užtikrinta galimybė prijungti portatyvinį įžeminimo prietaisą, naudojant izoliacinį strypą.
      Galutinį skirstymo įrenginio projektą parengia Rangovas, laikydamasis šių nurodymų:
               kiekviena spinta turi turėti tiesioginį priėjimą prie kabelių arba laidų iš atskiro kabelių
                kanalo, išskyrus pagrindinę įvadinę spintą, kur maitinimo kabeliai gali patekti į spintą
                tiesiog per apačią;
               kiekvienas grandinės išjungiklis ir kiti prietaisai, sujungti į vieną grupę, turi būti
                atskiroje spintoje ir ant durų turi būti aiškiai nurodyta grupės paskirtis;
             jėgos kabeliai turi būti prijungti tiesiai prie prietaisų spintų per plokštes, esančias tarp
              jų.
      Kiekvienas papildomas bet kurio komponento kontaktas turi būti prijungtas prie gnybtų,
nepriklausomai nuo to, naudojamas jis ar ne. Kiekvienas gnybtų blokas turi būti aiškiai pažymėtas,
pradedant nuo galinio taško, taip kad nė vienas kitas gnybtų žymeklis neturėtų to paties “adreso”.
Durys turi būti su guminėmis tarpinėmis, pritvirtintais užraktais, su rankenomis ir vyriais, kad durys
galėtų atsidaryti bent 120o.
      Konstrukcija turi užtikrinti didelį eksploatacijos patikimumą ir darbuotojų saugumą.
Skirstomasis įrenginys turi būti atskirai stovintis ant grindų, ant tvirto pagrindo.
29.1.114          4.26.4 Paskirstymo skydai
      Skydai komplektuojami iš grandinės išjungiklių ir skyriklių, montuojamų paviršiuje, kaip
nurodyta brėžiniuose, ir turi turėti atidaromas dureles su paslėptais vyriais ir kombinuotu užraktu su
velke. Kiekvienam skydui turi būti du raktai.
      Skydas žymimas graviruota nerūdijančia metaline plokštele. Apsaugos klasė: IP 20 - viduje ir
IP 54 - išorėje.
      Paskirstymo skydai montuojami ant sienų, tačiau, jei skydo svoris  30 kg, reikia naudoti
plienines atramines konstrukcijas, tvirtinamas prie grindų.
4.27           Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai
      Visi tos pačios kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo, kad būtų sumažintas atsarginių
dalių kiekis.
                                                                                                        120
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.115        4.27.1 Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A -o 630 A).
      Grandinės išjungikliai turi būti su temperatūrine kompensacija, rankiniu valdymu ir užtikrinti
ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentinį magnetinį prijungtos grandinės išjungimą.
      Grandinės išjungiklio magnetinis jungiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpo
sujungimo atveju ir kad darbo metu nebūtų “klaidingų” išjungimų ir variklio paleidimų. Išjungiklis
turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:
              atidarymo ir uždarymo indikacija;
              valdymo rankena;
              reguliuojamas magnetinis jungiklis (1 - 10 x IN); ir
              reguliuojamas terminis jungiklis (0.6 - 1 x IN).
              magnetinis blokavimas.
29.1.116        4.27.2 Miniatiūriniai grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A - 80 A)
      Miniatiūriniai grandinės išjungikliai turi būti kompensuojantys aplinkos poveikį, rankinio
valdymo ir užtikrinantys ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentalų magnetinį išjungimą.
Išjungiklis turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:
              1 ar 3 pagrindiniai kontaktai;
              atidarymo ir uždarymo indikacija ir
              DIN 35 šynos tvirtinimas.
29.1.117        4.27.3 Kontaktoriai
      Kontaktoriai turi būti patikimi, brėžiniuose nurodyto nominalo. Visi kontaktai turi būti
vienalaikio veikimo. Laidus turi būti galima prijungti prie gnybtų varžtais. Ritę ir kontaktų blokus
turi būti galima pakeisti, o elektrinis atsparumas turi būti ne mažesnis nei 10 milijonų ciklų.
      Praėjusio laiko skaitiklis ir veikimo indikatorius jungiami per variklio paleidiklio papildomo
kontakto. Kontaktorius turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:
              3 pagrindiniai ir 2 papildomi kontaktai (1 no + 1 nc);
              kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz; ir
              padėties indikacija.
29.1.118        4.27.4 Termorelės
       Termorelė kartu su kontaktoriumi turi užtikrinti visapusišką variklio apsaugą nuo perkrovimo
ir fazės dingimo. Ji turi būti kompensuojama tokiu būdu, kad išjungimo laikas nepriklausytų nuo
išorės temperatūros.
       Termorelė turi būti įjungta į maitinimo grandinę. Termorelė turi būti 500 V AC nominalo ir
atitikti šiuos reikalavimus:
              papildomas kontaktas (1 nc, 1 no);
              reguliuojama min. diapazone nuo 0.8 iki 1.0 x IN (variklio nominali srovė);
              temperatūros kompensavimas min. diapazone 0 - +650C; ir
              išrinkimo jungiklis “išbandymui” (tik kontrolinė grandinė [be poveikio pagrindiniams
               kontaktams]) ir „atstatymas į pradinę padėtį“ (rankinis).
29.1.119        4.27.5 Relės
      Relės turi būti patikimos, pritaikytos nurodytoms apkrovoms. Visų kontaktų veikimas turi
būti vienalaikis. Laidus turi būti galima prijungti varžtais prie gnybtų. Elektrinis atsparumas - ne
mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės nominalas turi būti 500V AC ir 24V DC tenkinti šiuos
reikalavimus:

                                                                                                       121
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

              kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz, 24 V DC;
              konatktas (2 nc, 2 no);
              padėties indikacija; ir
              DIN 35 šynos tvirtinimas.
29.1.120        4.27.6 Relės
      Relės turi būti patikimos, pritaikytos nurodytoms apkrovoms. Visų kontaktų veikimas turi
būti vienalaikis. Laidus turi būti galima varžtais prijungti prie gnybtų. Elektrinis atsparumas - ne
mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės nominalas turi būti 500V AC ir 24V DC tenkinti šiuos
reikalavimus:
              kontrolinė įtampa 220 V AC, 50 Hz, 24 V DC;
              konatktas (2 nc, 2 no);
              padėties indikacija; ir
              DIN 35 šynos tvirtinimas.
29.1.121        4.27.7 Darbo laiko skaitikliai
       Darbo laiko skaitiklis turi būti su mechaniniu displėjumi. Skaitiklis montuojamas ant plokštės
ir turi tenkinti tokius reikalavimus:
              įėjimas signalas 220 V AC/50 Hz;
              8-ženklis; ir
              valandų ir minučių parodymas.
29.1.122        4.27.8 Sumatoriai
      Sumatorius turi būti su mechaniniu displėjumi. Sumatorius montuojamas ant plokštės ir turi
tenkinti tokius reikalavimus:
              įėjimo signalas 24 V DC, 25 ms (1 impulsas);
              8-ženklis
            neatstatomas į pradinę padėtį.
      Impulso konvertavimo į displėjų skalė turi atitikti matavimo prietaiso išėjimo diapazoną, kuris
gali būti, pvz.,1 impulsas = 100 m3.
29.1.123        4.27.9 Režimų išrinkimo/valdymo perjungikliai
      Režimų išrinkimo ir valdymo perjungiklis turi būti tvirtos modulinės konstrukcijos,
apimančios panašius jungimo elementus, valdomus viena ašimi ir kombinuotu kumšteliu, kad būtų
užtikrintas kontaktų veikimas. Jungiklis turi veikti šiais kampais: 00 - 300 - 450 - 600 - 900.
Tinkamai išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti pasirinktą jungiklio padėtį.
29.1.124        4.27.10 Mygtukai
      Mygtukai turi būti kvadratiniai, ne mažesni 20 x 20 mm, su linze, kurioje išgraviruotas
tekstas. Elektrinis atsparumas turi būti ne mažiau 0,3 mln. ciklų. Linzių spalva:
            Žalia              paleidimas, atšaukimas, bandymas ir atidarymas
            Raudona            sustabdymas ir uždarymas.
      Mygtukai turi atitikti šiuos reikalavimus:
              UN = 220V AC, IN = 10A;
              kontaktų skaičius, kaip numatyta projekte;
              veikia paspaudus;
              impulsinė funkcija ir
                                                                                                       122
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

           padėtį rodanti plokštė (išgraviruota).
       Gali būti naudojami šviečiantys mygtukai su įmontuota lempute.
29.1.125          4.27.11 Srovės transformatoriai
    Srovės transformatoriai turi būti kompaktiški, su pirminėmis ir antrinėmis apvijomis,
sumontuotomis izoliacinėje dėžutėje. Jie turi atitikti šiuos reikalavimus:
               antrinės srovės išėjimas 0 - 5 A;
               tikslumo klasė 0.5; ir
               nuolatinė terminė srovė min. 1.2 x IN.
29.1.126          4.27.12 Srovės keitikliai
      Srovės keitiklis turi būti kaip kompatiška konstrukcija izoliacinėje dėžutėje. Jis turi atitikti
šiuos reikalavimus:
               pirminės srovės įėjimas 0 - 5 A;
               antrinės srovės įėjimas 4 - 20 mA; ir
               tikslumo klasė 0.5.
29.1.127          4.27.13 Indikacinės lemputės
      Indikacinės lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis, kuriose
išgraviruotas tekstas ar ženklai. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį. Indikacinių lempučių
darbo laikas turi būti ne mažiaus kaip 10000 val. Linzių spalva:
            Žalia              veikimas ir atidarymas
            Raudona            signalizacija ir uždarymas
29.1.128          4.27.14 Indikaciniai displėjai
       Indikaciniai displėjai, kiek įmanoma, turėtų būti to paties gamintojo. Displėjus turi būti
montuojamas ant plokštės su atitinkama skale.
       Displėjai su aliarminiais kontaktais ir kt. turi turėti įmontuotas reles su pagalbiniu 220V AC
maitinimu. Relės turi turėti vieną bepotencialį kontaktą kiekvienai funkcijai. Valdymo taškai turi
būti reguliuojami atsuktuvu.
       Tikslumas turi būti ± 1.5 % nuo visos skalės.
29.1.129          4.27.15 Užraktai
     Kur yra nurodytas ar parodytas užraktas, jis turi būti cilindrinio tipo ir su raktu. Kur užraktas
numatytas tam tikrai įrenginių grupei (pvz., spintai), raktas turi būti pritaikomas visai grupei.
     Pagrindinių užraktų grupėms turi būti numatytas pagrindinis raktas. Raktai turi būti aiškiai ir
nuolatinai sužymėti taip, kad juos būtų galima lengvai atpažinti.
     Visi raktai turi būti saugomi vienoje metalinėje raktų dėžėje, pritvirtintoje prie sienos.
4.28           Elektros matavimo indikatoriai
29.1.130          4.28.1 Bendroji dalis
      Visi elektros matavimo indikatoriai turi būti tiesiogiai nuskaitomi, montuojami plokštėje,
tikslumo klasė 0,5 nuo visos skalės. Jie neturi būti veikiami temperatūros svyravimų.
      Kiekvienas matavimo indikatorius turi turėti nulinio nustatymo rankenėlę (sraigtą), kurio
padėtis turi būti tokia, kad būtų galima reguliuoti, nenuimant dangčio.
      Visa įranga turi būti to paties gamintojo. Diapazonai pasirenkami taip, kad rodytų 50 - 75 %
visos skalės.
29.1.131          4.28.2 Ampermetrai
       Ampermetrai turi būti valdomi judančios plokštelės spyruokle ir turi atlaikyti perkrovas
avarijos atveju.
       Kiekvienas ampermetras turi turėti atskirą piko indikatorių, registruojantį pilną apkrovą. Jis
turi turėti atstatymo į pradinę padėtį galimybę.

                                                                                                         123
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Įėjimo srovė, prijungus prie srovės transformatoriaus, turi būti 0 – 5A.
      Variklio fazinė srovė turi būti matuojama, kai variklis veikia normalia apkrova. Inžinierius
turi būti informuojamas tuo atveju, jei išmatuota srovė viršija variklio plokštelėje nurodytą visos
apkrovos srovę arba jei daugiafazių variklių fazinės srovės skiriasi daugiau nei 10 %.
29.1.132        4.28.3 Voltmetrai
       Voltmetrai turi būti reguliuojami judančios plokštelės spyruokle ir turėti tinkamus rezistorius.
29.1.133        4.28.4 kWh ir kVAr skaitikliai
      Skaitikliai turi būti tinkami darbui su trifaziu ir srovės įėjimu (0 - 5 A) keturlaidžiu su 50 Hz
įėjimo nebalansuota apkrova. Skaitikliai turi turėti vieną skaičiavimo įrenginį, neatstatomi į nulinę
padėtį, tikslumas ± 0.5 %.
4.29         Matavimo grandinės
      Sistemose turi būti įtampos stabilizatoriai, kad būtų užtikrinta reikiama įtampa tarp kiekvienos
fazės ir neutralių ir tarp fazių.
      Maksimali paklaida, bet kuriam matavimo signalui yra 2% nuo faktinio dydžio. Matavimams
turi būti naudojamas standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA.
      220 V AC įtampa turi būti naudojama darbo baro skaičiavimui, įjungimui/išjungimui,
atidarymui/uždarymui ir veikimui/sustabdymui.
      Sumatoriui naudojamas standartinis 24 V DC/25 ms impulsinis išėjimo/įėjimo signalas.




                                                                                                      124
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


5      VALDYMO PRIEMONĖS IR MATAVIMO PRIETAISAI
5.1         Bendras
      Stoties valdymas ir priežiūra turi būti pagrįsta signalais, generuojamais sričių matavimo
prietaisų/įrengimų, perduodamais į variklio valdymo centrą (VVC) ir ten analizuojamais
programuojamu loginiu valdikliu (PLV). Automatinės funkcijos turi būti atliekamos VVC,
naudojantis laiko relėmis ir/ar PLV.
      Kontrolės sistema turi užtikrinti visiškai automatinį visų variklių veikimą pagal nustatytą
režimą. Rankinio variklių valdymo (įjungti/išjungti) galimybė turi būti numatyta VVC.
      Nutekamųjų vandenų valymo stoties operatorių vykdoma stoties kontrolė ir priežiūra turi būti
vykdoma iš valdymo patalpos (biurų patalpos). Kontrolė ir priežiūra turi būti įgyvendinama,
naudojantis tinkamu personaliniu kompiuteriu (AK), o kontrolės patalpoje turi būti įrengtas
valdymo pultas, dubliuojantis operatoriaus stoties valdymo funkcijas, jeigu AK sugestų.
      Valdymo pultą kontrolės patalpoje turi sudaryti jungikliai variklių paleidimui ir sustabdymui,
įspėjimo signalų centras įspėjimų apie gedimus parodymui, imitacinis skydas, pateikiantis valymo
įrangos (variklių) veikimo informaciją bei instrumentų indikatoriai.
      Automatinės funkcijos, reikalingos apdorojimo įrangai, yra aprašytos konkrečiuosiuose
reikalavimuose.
5.2         Matavimo prietaisai
29.1.134       5.2.1   Bendra dalis
       Matavimo prietaisai ir funkcijos, reikalingos valymo procesui, yra aprašytos konkrečiuosiuose
reikalavimuose. Visi matavimo prietaisai turi atitikti specifikacijas, paminėtas matavimo prietaisų
sąraše arba panašias.
       Visi prietaisai, tokie kaip sensoriai ir siųstuvai, privalo būti su išgraviruotomis lentelėmis
(žymės numeriais), o lentelės turi būti pritvirtintos priklijuojant arba grandine.
       Matavimo prietaisai turi būti sertifikuoti Lietuvos metrologijos tarnybos.
       Visi matavimo prietaisai turi būti aukštos kokybės, tinkami konkrečiam matavimo tikslui ir
gaminami pramoniniu būdu. Prietaisai turi turėti didžiausią matavimo patikimumą ir tikslumą
prognozuojamose matavimo ribose. Visos metalinės prietaisų dalys, galinčios turėti sąlytį su
vandeniu, nuotekomis, dumblu, oru arba cheminiais reagentais, turi būti patalpinti vandeniui
atspariuose, nerūdijančiuose korpusuose su langeliu ir apsaugoti pagal IP65.
       Visi prietaisai turi turėti galimybę veikti nuolatos. Duomenų perdavimo prietaisai turi turėti
galimybę nuotoliniu būdu perduoti signalus. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.
       Turi būti patiekti ne tik patys prietaisai, bet ir priklausiniai: tarpinės, laikikliai, sujungimai ir
kitos nuolatiniam ir nepertraukiamam darbui reikalingos dalys.
       Visi prietaisai turi būti prijungti prie automatinės SCADA sistemos. Matavimo prietaisai turi
būti įrengiami pagal gamintojo nurodymus. Prietaisų išėjimo signalai turi būti izoliuoti ir išėjimo
signalo stiprumas 4–20 mA. Signaliniai kabeliai turi būti dubliuoti ir perduodami suporintais
izoliuotais kabeliais. Visi sensoriai ir matavimo elementai turi būti apsaugoti pagal IP67. Visi
siųstuvai, esantys dorojimo zonoje, turi būti patalpinti vandeniui atspariuose, nerūdijančiuose
korpusuose su langeliu ir apsaugoti pagal IP65.
       Apsaugos klasės:
             panardinami jutikliai, sensoriai, matavimo elementai                IP67,
             srieginiai ir flanšiniai jutikliai                                  IP66,
             signalų perdavimo įtaisai                                                    IP65.

       Visose nuotekų valyklose turi būti įrengta įrenginių automatinio valdymo sistema, kuri pagal
užduotus parametrus valdytų vandens ruošimo procesą ir į centrinę dispečerinę perduotų duomenis
apie įrenginių darbą:
       Visi matavimo instrumentai, priklausantys tai pačiai subkategorijai, turi būti pagaminti to
paties gamintojo. Visi matavimo prietaisai turi būti tinkamo diapazono, dydžio ir tinkami

                                                                                                         125
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

matuojamoms cheminėms savybėms (pvz., temperatūrai, savitajam laidumui ir kt.). Matavimo
prietaisai, kurie turi nutolusį ekraną ar apskaičiavimo funkciją, taip pat turi registruoti tas pačias
reikšmes ir jas turi būti įmanoma pamatyti pačiame prietaise, ten kur jis įrengtas.
       Visos skalės tikslumas ± 1 %, esant mažiausiai 1 km perdavimo atstumui. Įvado įtampa turi
būti 220 V kint. srv., o jeigu matavimo įrangai reikalingas kitoks veikimo įtampos lygis, turi būti
tiekiamas transformatorius bendrame komplekte kartu su matavimo įrenginiu. Visi matavimo
prietaisai turi būti nustatyti gamykloje, o kalibravimo darbai, kuriuos reikia atlikti aikštelėje turi
būti įtraukti į konkurso apimtis.
29.1.135        5.2.2   Elektromagnetiniai debitomačiai
       Elektromagnetiniai debitomačiai turi dirbti elektromagnetinės indukcijos pagrindu ir neturėti
mechaninio jutiklio galvutės. Montavimas turi būti su flanšais, vertikalioje ar horizontalioje
padėtyje. Matavimo vamzdžio atkarpa turi būti iš nerūdijančio plieno.
       Debitomačio slėgio klasė turi būti PN 10.
       Matuoklis turi būti sudarytas iš kombinuoto jutiklio ir keitiklio, kurie pakeistų įėjimo signalą į
4-20 mA analoginį išėjimą, atskiriant varomąją apkrovą nuo 0 iki 800 omų ir tiesialinijinę
priklausomybę nuo pratekančio debito. Keitiklis turi būti mikroprocesorinio tipo, tinkamas
matuojamam srauto greičiui nuo 0,5 iki 10 m/s. Būtinas apšviestas raidinis/skaitmeninis skystų
kristalų displėjus matavimų rodmenims.
       Debitomačiai turi duoti tokius signalus:
              Graduotą skaitmeninį impulsinį išėjimą prie 24 V DC pratekėjusio debito sumavimui.
              Impulso trukmė turi būti didesnė negu 50 ms su dažniu tarp 0,05 ir 20 Hz.
          RS485 sąsaja su atviru protokolu.
      Debito matavimo sistema turi būti numatyta taip, kad bendras signalo be trukdžių perdavimo
atstumas neviršytų 200 m.
      Korpuso apsaugos klasė turi būti nemažiau kaip IP67.
29.1.136        5.2.3   Ultragarsiniai debitomačiai
      Debitomačiai turi veikti garso bangų principu be kontaktinių jutiklių. Toks tipas bus
naudojamas vamzdžiams  DN 400mm. Tvirtinimas turi būti atliekamas apkabomis.
      Debitomatis turi konvertuoti įėjimo duomenis į galvaniškai izoliuotą analoginį išėjimo signalą
4-20mA, galintį atlaikyti apkrovą tarp 0 - 800 ir tiesialinijiniai proporcingą debitui. Keitiklis turi
būti mikroprocesorinio tipo su galimybe fiksuoti tėkmės greitį nuo 0,5 iki 10 m/s. Apšviestas
raidinis/skaitmeninis displėjus (skystų kristalų displėjaus tipo) turi būti sumontuotas matavimų
rodmenims.
      Debitomačiai turi duoti tokius signalus:
              graduotą skaitmeninį impulsinį išėjimo signalą prie 24 VDC debito sumavimui su
               trukme, didesne kaip 50 ms.
           RS232 sąsają su atviru protokolu
                            Debitomatis turi sugebėti perduoti nepertraukiamą informacijos srautą
                     bent 500 m atstumu per kabelius.
      Korpuso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54.
29.1.137        5.2.4   Slėgio keitikliai
      Slėgio keitikliai turi būti sudaryti iš kombinuoto jutiklio ir keitiklio, kuris pakeistų įėjimo
signalą į analoginį 4 - 20 mA išėjimą. Tvirtinimas turi būti horizontalus arba vertikalus, naudojant
½ jungimo įtaisus. Jutiklis turi būti su rankine nerūdijančio plieno sklendele aptarnavimui.
      Korpuso apsaugos klasė turi būti ne mažiau kaip IP 65
29.1.138        5.2.5   Lygio matuokliai
     Lygio matuokliai turi susidėti iš jutiklio ir keitiklio, konvertuojančio pradinius duomenis į
analoginį 4-20 mA išėjimo signalą.

                                                                                                         126
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Matavimo ribas turi parinkti Rangovas, atsižvelgdamas į tai, kad maksimalus matuojamos
terpės dydis būtų 60-90% prietaiso matavimo ribų intervale.
      Tvirtinimas turi būti vertikalus. Korpuso apsaugos klasė ne mažiaus kaip IP67.
29.1.139        5.2.6   Taikymas
      Visi prietaisai turi būti su keitikliais ir vidinėmis jungtimis, leidžiančiomis panaudoti tokią
įšorinių pajungimų konfigūraciją:
              4-20 mA signalas analoginėms reikšmėms;
              laisvo potencialo kontaktai skaitmeninėms reikšmėms;
              maitinimo įtampa 230 V kintamos arba 24 V nuolatinės srovės
29.1.140        5.2.7   Kabeliai
      Turi būti pateikti visi reikalingi jėgos ir signalų kabeliai, būtini kontrolei ir stebėjimui.
      Signaliniai kabeliai matavimo signalams 4 - 20 mA turi būti suporuoti ir ekranuoti, pvz.
Jamak /NK tipo kabeliai. Požeminiai kabeliai turi būti su plieniniu šarvu.
      Prietaisų kabeliai turi būti klojami atskirai nuo jėgos kabelių. Kabeliai ne latakuose turi būti
tiesiami apsauginiuose aliuminio vamzdžiuose.
      Kabeliai turi būti patikimai markiruoti su informacija apie numerį ir kabelio tipą
29.1.141        5.2.8   Signalų centras
      Signalai apie variklių ir prietaisų (žr. technologinių prietaisų sąrašą) sutrikimus turi būti
surenkami ir perduodami į signalų centrą kontrolės kambaryje.
      Signalų centre turi būti numatytos signalinės lemputės visoms signalinėms grandinėms ir dar
30 % papildomų atsarginių lempučių. Taip pat turi būti įrengti bendro aliarmo sausi kontaktai
signalų perdavimui į signalų centrą.
      Energijos tiekimas į signalų centrus turi būti užtikrinamas akumuliatoriais.
      Signalų centras turi būti suprojektuotas taip, kad sutrikimams pranešti būtų naudojamos
lemputės ir garsinis signalas. Lempučių signalai turi būti tokie, kad lemputės degtų, pranešdamos
apie sutrikimą ir užgęsta pašalinus sutrikimą.
      Signalų centre turi būti numatyti mygtukai lempučių veikimo patikrinimui.
29.1.142        5.2.9   Dokumentacija ir brėžiniai
      Rangovas turi pateikti tokią kontrolės ir valdymo prietaisų dokumentaciją:
              kontrolės skydo išdėstymo brėžinį;
              kontrolės skydo jungimo diagramas;
              principinės schemos brėžinį;
              prietaisų jungimo grandinių schemas, įskaitant komponentų sąrašą su prietaisų
               gamintojų pavadinimais, tipais ir prietaiso klase;
              signalų centro jungimo schemas;
              kabelių žurnalą.




                                                                                                         127
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija



6      PRIEŽIŪROS, VALDYMO IR INFORMACIJOS PERDAVIMO SISTEMA
6.1           Įžanga
       Šios specifikacijos tikslas yra pateikti Rangovui bendras žinias apie medžiagas (techninę
įrangą) ir programas (programinę įrangą), reikalingas įsigyjamai priežiūros, valdymo ir informacijos
perdavimo sistemai (SCADA), kad būtų gautas Užsakovo norimas rezultatas dėl įrangos pirkimo,
instaliavimo ir perdavimo kartu su SCADA sistema.
       Rangovas turi užtikrinti, kad visų proceso įrenginių darbo parametrai būtų pateikiami
kompiuterio ekrane ir valdymo stende (įrengtame šalia valdymo bloko). Įrenginių valdymas ir darbo
parametrų reguliavimas turi būti galimas kompiuterio pagalba ir iš valdymo stendo (čia turi būti
įrengtas PLV ekranas su klaviatūra).
       Pagrindinė dispečerinė įrengiama nuotekų valykloje.
       Valdymo sistemos funkciniai reikalavimai yra pateikti Specialiuose reikalavimuose.
       Konkurso dalyvis turi įtraukti visus tiektinus elementus valdymui, monitoringui ir ryšio
užtikrinimui, t.y.:
              SCADA sistema;
              Programuojami loginiai valdikliai (PLV);
              1 personalinis kompiuteris duomenų apdorojimui, kaupimui ir ataskaitų ruošimui,
               valdymo patalpoje, įskaitant atitinkamas programas technologinio proceso
               vizualizavimui;
              1 monitorius valdymo patalpoje;
              Nepertraukiamo maitinimo blokas;
              Kontrolinis valdymo blokas (KVB);
              2 spausdintuvai dispečerinėje;
              Radio modelinė ryšio sistema tarp valyklos ir siurblinės.

      Tiekiama kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistema Tauragės nuotekų valyklos
technologijų procesų valdymui ir pagrindinės nuotekų siurblinės valdymui. Įrenginių darbas bus
pilnai automatizuotas.

     Tiekiama kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistema tik Skaudvilės nuotekų valyklos
technologijų procesų valdymui. Įrenginių darbas bus pilnai automatizuotas.
     Dispečerinėje įrengta valdymo ir kontrolės sistema turi turėti šiuos pagrindinius
komponentus:
              SCADA sistemą;
              Ryšio palaikymo sistemą įrenginių viduje;
              Valdymo ekraną;
              Spausdintuvus;
              Personalinį kompiuterį;
              Monitorių;
              Radio modeminė komunikacinė sistema tarp nuotekų valyklos ir pagrindinės nuotekų
               siurblinės;
              Visi PVL valdomi duomenys turi būti pateikiami kompiuterių ekranuose.

                                                                                                   128
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija


      Turi būti numatytas valdymo sistemos išplėtimas šiomis funkcijomis:
               Pagrindinės nuotekų siurblinies valdymas;
               Ryšys su Tauragės vandenų būstine;
               Komunikacinis ryšys su ISDN ir internetu.
6.2            Rangovo atsakomybė
      Prieš užprogramuojant sistemą, turi būti paruošti kartu su Užsakovu ir jo patvirtintos
operacijų vykdymo metodikos ir funkcionavimo rėžimų aprašymai.
      Visa įranga ir darbai, atitinkantys standartus ir specifikacijas, aprašytas konkurso
dokumentuose, turi atitikti Lietuvos standartus, sertifikatus ir kitus reikalavimus. Visai nurodytai
įrangai ir darbams atitinkami Lietuvos standartai ir reikalavimai laikomi viršesniais ir jais turi būti
vadovaujamasi.
      Prieš atliekant valdymo ir automatikos sistemų įdiegimo darbus, Inžinieriaus ir Užsakovo
suderinimui turi būti pateikti valdymo sistemų aprašymai ir patvirtintos operacijų vykdymo
metodikos ir funkcionavimo režimai. Derinimo metu reikia atsižvelgti į dviejų skirtingų Rangovų
naudojamas “vizualizacijos”programas, jų suderinamumą. Be to, turi būti numatyta sistema
kontroliuojanti visos sistemos valdymą.

6.3            Tiekimo apimtys
     Kontrolės ir valdymo sistemoje turi būti numatyta kompiuterinė ir programinė įranga, būtina
žemiau išvardytų funkcijų vykdymui.
     Sutartyje numatytas PLC sistemos pristatymas ir instaliavimas. Tai reikalauja kontrolės
elementų tiekimo (CUB), instaliavimo bei funkcionavimo patvirtinimo.
     SCADA sistema dispečerinėje;
     PLV sistema automatinei visų procesų kontrolei;
     PLV sistema pagrindinėje nuotekų siurblinėje.
6.4            Sistemos konfigūracija
       Priklausomai nuo techninių sprendimų valdymo ir ataskaitas pateikiančių stočių, programa
gali būti pritaikyta ir tinklo serveryje.
       Vienas iš privalumų būtų suprojektuoti kontrolės ir valdymo sistemos kompiuterinę įrangą
taip, kad atskiros vandenvalos įrenginių dalys galėtų būti kontroliuojamos nepriklausomai.
       Programa turi būti suprojektuota keletui abstrakčių lygių. Programos moduliai turi būti
veiksmingi bendrai, bet ne kaip naudotini tik sąryšyje su atitinkamais procesais.
       Turi būti galimybė įvesti valdymą logikos (nuoseklumo), parametrų, aliarmo signalų ir kitų.
elementų, susijusių su nauju objektu.
       Sistemoje turi būti meniu bazė, kuria būtų galima naudotis ekrane. Operatoriui turi būti leista
parinkti variantus ir atsakymus vykdant programą.
       Valdymo interfeisas turi būti lietuvių kalba.
       Programa funkcijų vykdymui, išvardytom žemiau, gali būti instaliuota įvairiose sistemos
vietose, priklausomai nuo kompiuterinės įrangos konfigūracijos.
       Visa kompiuterinė ir programinė įranga turi turėti nurodytų funkcijų aprašymą ir užtikrinti
patikimą informacijos perdavimą tarp visų sistemos įrenginių.
6.5            Kompiuterinės įrangos aprašymas
29.1.143          6.5.1   Tinklo struktūra
      Valykloje turi būti atskiras valdymo blokas sujungtas su optiniu kabeliu už pastatų. Tikėtina,
kad ryšys su pagrindine nuotekų siurbline bus palaikomas panaudojus radio modeminį ryšį.
      Modemus, jungtis ir visas pagalbines priemones bei pritaikymus, užraktus – reikalingus
pajungimui – turi pateikti Rangovas.


                                                                                                      129
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.144        6.5.2   Kompiuterinė įranga dispečerinėje
29.1.144.1              6.5.2.1 Bendroji dalis
      Tauragės miesto pagrindinė nuotekų siurblinė ir nuotekų valykla turi būti sujungtos į vieną
dispečerinę (operatorinę). Pagrindinė dispečerinė turi būti įrengiama nuotekų valykloje, iš kurios
būtų valdomi visa nuotekų valykla, dumblo sausinimo įrenginiai ir pagrindinė nuotekų siurblinė, bei
stebimas Skaudvilės nuotekų valyklos darbas.
      Darbo stotyse turi būti personaliniai kompiuteriai (PC) su pakankama atmintimi ir RAM
funkcijų ir duomenų išsaugojimui.
      Darbo stotys turi vykdyti žemiau nurodytas funkcijas:
              Automatinį programos paleidimą
              Automatinė pakartotinė paleistis, dingus energijos tiekimui ir perkrovimą.
              Faktinio laiko laikrodis;
              CD įrašymą/skaitymą;

29.1.144.2              6.5.2.2 Kompiuterinė programa

              Windows NT 4.0
              Internet Explorer 6 su modemu
              Office 2000

29.1.144.3              6.5.2.3 Įranga
                                 Tauragės nuotekų valykloje turi būti patiekti du įrengos komplektai,
                            Skaudvilės nuotekų valykloje – vienas komplektas.

                                 PC “Pentium 4” min. 2800 MHz su:
              512 Mb RAM
              120.0 GB kietuoju disku
              128 Mb videokorta
              CD/RW
              AK “pele”
              klaviatūra

29.1.144.4              6.5.2.4 Monitorius dispečerinei

              Ekrano įstrižainė 21" (colių) min. skiriamoji geba 1280x1024/100 Hz;
              Turi atitikti TOC reikalavimus.

29.1.144.5              6.5.2.5 Ataskaitų spausdintuvas/ avarinių signalų spausdintuvas

              Lazerinis spausdintuvas
              Mažiausiai 16 puslapių/min.
              A4, “portrait” ir “landscape” formatai
              Lietuviški ženklai


                                                                                                    130
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.144.6              6.5.2.6 Aliarmo signalai

              Dot-matrix

29.1.144.7              6.5.2.7 Spalvotas grafikų spausdintuvas
     Naudojamas spausdinti operatorių stočių atminties kopijas ir komandinių punktų kompiuterių
monitoriuose matomas ataskaitas.
              Spalvotas grafikų spausdintuvas
              Min. skiriamoji geba 600x300 taškų/colį
              Standartinio formato popieriaus
              Spausdinimo greitis mažiausiai 5 puslapiai/min
29.1.145        6.5.3   PLC sistema
      PLC turi būti standartinė sistema, sudaryta iš lengvai pakeičiamų dalių.
      Sistemoje turi būti keli ryšio PLC, ir kiekvienas jų su savo CPU.
      Taip pat programa turi būti saugoma CD. Tai turi būti aprašyta jeigu programos būtų
perduodamos į ir iš PLC centralizuotai.
      Pageidautina, kad visos I/O operacijas būtų galima vykdyti per PLC.
      Ciklo trukmė, naudojamos procesų blokavimui CPU, neturi viršyti 0,5 s.
      Kadangi sistema paskirstyta per keletą CPU, reikalingas atskiras tinklas tiesioginiam
pasikeitimui būtina informacija.
      Priežiūros sistema turi būti pajėgi vykdyti skaitymo/įrašymo veiksmus tarpinės atminties
įvesties/išvesties srityje, ir PLC atminties celėse, panaudojant standartinę ryšių ataskaitą.
      Reikalingo tikslumo ir apsaugos laipsnio užtikrinimui yra eilė papildomai reikalaujamų vietų,
sąryšyje tarp PLC ir operacinės sistemos.
      Turi būti numatytas energijos tiekimo renginys visoms įvesties/išvesties vietoms, 6 A –
įvesties ir 10 A – išvesties. Kiekį turi nurodyti Rangovas.
      Visų modemų pristatymas yra numatytas Sutartyje.
29.1.146        6.5.4   Programuojami loginiai valdikliai (PLV)
      Pagrindiniai reikalavimai yra šie:
              procesorius Simatic S7-314 ar geresnis.
              analoginiai įvado ir išvado moduliai:
              turi būti galvaniniu būdu izoliuoti;
              4...20mA su diapazono kortele;
              mažiausiai 12 bitų skiriamoji geba;
              skaitmeniniai įvado ir išvado moduliai:
              turi būti galvaniniu būdu izoliuoti;
              24V DC;
              tinkama nuoseklioji sąsaja energijos matavimui, dažnio keitikliams, debitomačiams,
               deguonies matuokliams ir kitai atitinkamai įrangai.

     Tose vietose, kur skaitmeniniai signalai, turintys kitokią įtampą, nei 24 V nuol. srv. (pvz.,
220V kint. srv.), turi būti jungiami prie PLK, turi būti naudojamos sąsajos relės su galimu laisvu
kontaktu.
     Pagrindinė sistema turi apimti:
              centrinio procesoriaus bloko stovus;
                                                                                                     131
                                                             Pirkimo dokumentai.
                                                             IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

              maitinimo blokus 220 V kint. srv.;
              operatoriaus sąsaja 27 įspėjimo signalų peržiūrai ir reagavimui į juos.

      Reikalingi skaitmeninio išvado moduliai 64x24 V nuol. srovei.
      Reikalingi skaitmeninio įvado moduliai 64x24 V nuol. srovei.
      Reikalingi analoginio įvado moduliai 4-20 mA srovei.
      Reikalingi analoginio išvado moduliai 4-20 mA.
      Visi būtini laidai tiekimo sistemai.
      Siūlomą sprendimą sudarys pilnas PLV rinkinys, įrengtas skirstomojo skydelio kontrolės
skyriuje. Pagrindinis PLV privalo turėti sąsają su AK stotimi per magistralės liniją.

29.1.146.1              6.5.4.1 Skaitmeninis įvado ir išvado modulis:
      Įvado ir išvado moduliai išlaido sistemą galvaniškai atskira nuo proceso.
              Būseną rodo skystųjų kristalų ekranai;
              24 V = signalo lygis, teigiama logika;
              Išvadai 0,5 A.

29.1.146.2              6.5.4.2 Analoginis įvado modulis:

              Įvado signalai 4-20 mA; mažiausiai 16 bitų skiriamoji geba.

29.1.146.3              6.5.4.3 Analoginis išvado modulis:

              Išvado signalai 4-20 mA; mažiausiai 16 bitų skiriamoji geba.

29.1.146.4              6.5.4.4 Atmintis:

              Programinė atmintis turi būti įtraukta į atminties apskaičiavimus.

29.1.146.5              6.5.4.5 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
     Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti numatytas visiems procesoriams arba po vieną
kiekvienoje vietoje AK ar PLV.
29.1.147        6.5.5   Bendroji programų įranga
      Programinė įranga turi būti pajėgi vykdyti reikalaujamas funkcijas, aprašytas šioje
dokumentacijoje.
      Sistema turi būti tiekiama su pilno valdymo sistema, kuriai būtų reikalinga minimali
operatoriaus priežiūra, kuri užtikrintų efektyvų energijos suvartojimą ir padėtų užtikrinti aukštą
išvalymo efektą. Pagrindinis sistemos vaidmuo valdyti visą procesą su visomis funkcijomis,
remiantis “windows” sistema. Kitas svarbus tikslas – pilnas automatinis vietinis valdymas, be
žmogaus pagalbos.
      Turi būti atliktas pilnas PLV sistemos programavimas visiškai automatiniam stoties veikimui.
      Turi būti taikoma patikima programavimo praktika. Tai reiškia, kad kai įmanoma, programa
turi būti logiškai suprojektuota ir naudojama standartinė programa.
      Visos vidinės žymės, laiko žymekliai, įvadas ir išvadas ir t.t., naudojami programoje, turi būti
su pastabomis, palengvinančiomis vėlesnį programos skaitymą.
      SCADA sistema turi būti tiekiama sukomplektuota su viena licencija peržiūrėjimui,
spausdinimui ir sistemos keitimui dėl nustatytų punktų ir įspėjimo signalų.
      Viso aukščiau minėto paketo pilnas konfigūravimas, įdiegimas ir programavimas.
              apie 25 spalvotus paveikslėlius;

                                                                                                     132
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

              apie 15 paveikslėlių valandų skaitikliams;
              apie 150 paveikslėlių nustatytiems punktams ir analoginėms vertėms;
              apie 50 variklių įjungimas/išjungimas;
              apie 100 įspėjimo signalų įdiegimas;
              linijinės tendencijos visiems analoginiams signalams;
              visų realiu laiku matuojamų verčių istorinės kreivės.

      Tiekiamas komplektas turi apimti visus laidus, vietinius jungiklius, jungčių dėžes ir visas
kitas dalis, reikalingas atlikti pilną įdiegimą, paruoštą testavimui ir paleidimui.
29.1.148        6.6.1   Kompiuterinio tinklo programinė įranga
      Pagrindiniai reikalavimai šiai įrangai:
              Keisti personalinio kompiuterio PC programas;
              Operatyvus programos tikrinimas;
              Galimybė pateikti programą ekrane arba spausdinti logines bei funkcines diagramas su
               I/O ir nuorodų sąrašu;
              Spausdinti programų dokumentus;
              Įkrauti programas į PC iš diskų;
              Operatyviai (darbiniame rėžime) keisti parametrus ir statorinius dvilypius signalus;
          Vykdyti paleidimo ir stabdymo komandas.
      Tinklo sistema turi būti pritaikyta TCP/IP Windows NT ataskaitoms tarp prijungtų stočių ir
išoriniam duomenų perdavimui.
29.1.149        6.6.2   Dispečerinės programinė įranga
      Nėra būtinybės vykdyti visų skaičiavimų, valdymo funkcijų operatorių stotyse. Dispečerinė
nuolat turi palaikyti ryšį per tinklą su PLC sistema, kur vykdomos visos dispečerio komandos.
      Operatoriui turi būti sudaryta galimybė “įeiti” į norimą programą pasinaudojant “meniu”
sistemą.
      Operatoriui turi būti sudaryta galimybė dirbti sistemoje, naudojantis “pele“.
      Pagrindiniai reikalavimai dispečerinei:
              Duomenų kaupimas ir linijinių grafikų pateikimas, pagal žemiau pateiktas
               specifikacijas;
              Informacija apie kiekvieną variklį (siurblio, ventiliatoriaus, orapūtės, ir t.t.): darbo ir
               sustojimo/gedimo indikavimas, eiga, darbo trukmė valandom, ir panašiai;
              Dažnio keitikliais valdomiems mechanizmams papildomai pateikti informaciją:
               parametrų nustatymo, gedimų, greičio nuorodos, kW matavimai;
              Sklendėms: atidarymo, uždarymo, pilno atdarymo ir uždarymo padėčių nurodymas,
               taip pat (debito, lygio ir kt.) solenoidinių sklendžių pozicijos indikavimas (0-100%
               atidarymo).
              Visi slėgio, temperatūros, debito jungikliai ir kiti davikliai turi siųsti atitinkamai
               skirtingus signalus apie išvardytų parametrų lygį: aukšto (A), aukšto-aukšto (A-A),
               žemo (Ž), žemo-žemo (Ž) ir kt. lygius stebėjimo taškuose;
              Kiekvienam davikliui, generuojančiam panašius signalus (į arba už PC), pavyzdžiui
               nustatant slėgį, debitą, greitį, vibraciją, temperatūrą ir t.t. Analogiški signalai turi būti
               mažiausiai 16-bit skiriamosios gebos.
                                                                                                         133
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

              Valdymo proceso keitimui turi būti galimybė keisti užsiduotus ir paleidimo
               parametrus, procesų valdymą ar punktus keičiant įrengimų paskirtį (statusą);
              Valdymas aliarmo signalo atvejais

     Valdymo sistemoje turi būti užtikrintas pilnai automatinis paleidimas ir stabdymas, bei saugos
nuoseklumas.
29.1.150        6.6.3   Grafikų sudarymas
      Sistemoje turi būti apytiksliai 25 paveikslai ir atmintis, pakankama apytiksliai 200-ams
paveikslų. Vienas paveikslas gali būti naudojamas kaip fonas keletui skirtingų procesų grafikų
(pirminio nusėsdinimo), su galimybe skirtingų kintamų lygių įterpimui. Pridėta technologinė
schema parodo panašumus tarp tam tikrų vaizdų.
      Sistemoje turi būti turinio lentelės ar kitos paprastos displėjaus valdymo sistemos,
leidžiančios atrasti procesų atskiras dalis.
      Numatyta, kad kiekviename proceso grafike bus apytiksliai 10 analoginių reikšmių ir 25
skaitmeninės reikšmės (variklių ir sklendžių būsenom nusakyti).
      Persijungimas nuo vieno grafiko prie kito turi trukti ne ilgiau kaip 5s (naujo grafiko ir
analoginių ir skaitmeninių reikšmių pasirodymo ekrane).
29.1.151        6.6.4   Grafinių funkcijų vykdymas
       Turi būti galimybė ekrane vykdyti tokias komandas: paleidimas/stabdymas, atdaryti/uždaryti,
kelti/leisti.
       Turi būti įmanoma ekrane įvesti valdymo parametrus, siurblių paleidimo, darbines komandas
ir panašiai.
       Visos komandos turi atitikti įtrauktų objektų numeraciją. Tai nebūtinai turi būti identiška PLC
įrenginiui, kuris valdys funkcijas.
       Valdikliams reikalingi specialūs grafikai, kuriem lygiai įvedami į formas su konkrečių skilčių
grupe valdiklio pavadinimui, parametrams, aliarmo ribų lygiams ir pan.
       Turi būti galimybė sustabdyti analogiškus įeities signalus (pvz.: atliekant sensorių
kalibraciją). Aliarmo signalai turi būti siunčiami jei sustabdymo būsena nenutraukiama per
nustatytą laiką (apytiksliai valandos laikotarpyje).
       Turi būti galimybė kontroliuoti laiką, per kurį objektas funkcionuoja, įvedant paleidimo ir
stabdymo laikus į grafinio vaizdavimo skilčių grupę atitinkamai kiekvienam objektui.
       Turi būti įmanoma iššaukti daugkartinius paleidimus 24 val. laikotarpyje, numatant nustatytą
darbo trukmę, kiekvienam paleidimui.
29.1.152        6.6.5   Aliarmo signalų valdymas
      Ateinantis aliarmo signalas gali būti gaunamas tiesiai iš skaitmeninio įvado arba analoginio
įvado, esančio už kraštutinių ribų.
      Turi būti nesudėtinga nustatyti, keisti ir įvesti tekstą aliarmams per grafinį interfeisą.
      Aliarmai vykdomi žemiau pateiktais būdais:
              Keli prioritetai                      (mažiausiai 3)
              Individuliai nustatyti uždelsimai
              Individualiai nustatyti blokavimai
              Individuliai nustatytas tekstas       (mažiausiai 50 ženklų)
              Neatpažintas                          (išvardinti)
              Atpažintas                            (išvardinti)
              Nuoroda proceso grafike
              Blokuotų aliarmų sąrašas.


                                                                                                     134
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Turi būti galimybė surišti atminties sekcijas (elementus) arba įeitis į skaitinius punktus,
įvedant juos į lenteles rodomas displėjuje. Punktų skaičiai paeiliui surašomi į aliarmo tekstus, pagal
pirmaeiliškumą įvedant juos į aliarmo teksto lenteles.
      Aliarmo tekstai turi būti suderinti su Užsakovu. Rangovas atsakingas už šių tekstų įvedimą į
sistemą.
      Turi būti mažiausiai 300 aliarmo taškų.
      Visi aliarmo signalai spausdinami specialiais spausdintuvais, nurodant datą ir būtinus
rodiklius.
      Turi būti kaupiama ir pastoviai atnaujinama statistika 5000 paskutinių aliarmo signalų.
      Turi būti galimybė rasti aliarmo signalus pagal žemiau išvardintus kriterijus:
              Datą;
              Punkto numerį;
              Aliarmo signalus, kurie buvo parodyti daugiau nei 5 kartus (arba pasirenkant kitą
               skaičių) per tam tikrą laikotarpį.

      Paieškos rezultatus turi būti galimybė matyti displėjuje arba atspausdinti.
29.1.153        6.6.6   Komandinių punktų programos
      Pagal operatoriaus nuožiūrą komandinių punktų organizacija ir būdas turi atitikti dispečerinės
programą.
      Komandiniuose punktuose turi būti galimybė apdoroti/sekti nukrypimų kreives, histogramas,
darbo trukmę ir dienos, mėnesio bei metines ataskaitas.
      Tarpiniai matavimų dydžiai bus skaičiuojami kas 6 min. ir išsaugomi žemiau pateiktiems
laikotarpiams:
              6 min. dydžiai                          1 metams;
              Vidutiniai valandiniai dydžiai          2 metams;
              Paros (24 val.) dydžiai                 2 metams.

      Turi būti galimybė įvesti dydžius į išsaugotą duomenų bazę. Pakeisti dydžiai turi būti
pažymimi.
      Turi būti komandos duomenų failų sudarymui, perskaitomų standartinėmis programomis
(pvz. MS Excel 4.0). Turi būti galimybė perduoti/perkelti failus sistemos viduje per LAN ir diskelių
pagalba išoriniam naudojimui.
      Duomenys turi būti prieinami tik įvedus autorinius kodus (mažiausiai 4 lygiai bent po 20
kodų).
29.1.154        6.6.7   Ataskaitos
     Turi būti numatyta galimybė pareikalauti ataskaitos rankiniu ir automatiniu būdu. Visose
spausdinamose ataskaitose turi būti pažymėta data ir laikas.
     Įvairių nuolatinių ataskaitų saugojimo periodai:
              Kasdienės ataskaitos      mažiausiai 32 dienos           (valandiniai dydžiai);
              Mėnesinės ataskaitos mažiausiai 13 mėnesių               (paros dydžiai);
              Metinės ataskaitos        mažiausiai du metus            (mėnesio dydžiai).

     Ataskaitų turinys ir apipavidalinimas turi būti aptartas su Užsakovu ir aprašytas operatoriaus
darbo instrukcijose.




                                                                                                    135
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.154.1             6.6.7.1 Kasdienės (24 val.) ataskaitos:
      Turi būti parodyti suminiai valandiniai, suminiai paros vidutiniai ir tarpiniai dydžiai bei
saugomi mažiausi ir didžiausi paros dydžiai.
      Analitiniai dydžiai tokie kaip pH, dumblo sudėtis, deguonies koncentracija, temperatūra turi
būti parodyti kaip vidutiniai ir tarpiniai dydžiai, tiek valandiniai, tiek paros. Paros dydžiai turi būti
apibūdinti vidutiniais ir tarpiniais dydžiais bei išsaugomi mažiausiais ir didžiausiais dydžiais.

29.1.154.2             6.6.7.2 Mėnesio ataskaitos:
     Mėnesinės ataskaitos turi būti sudarytos tuo pačiu būdu kaip ir kasdienės ataskaitos, išskyrus,
kad valandiniai dydžiai turi būti pakeisti suminiais arba vidutiniais, analitiškai išmatuotais, paros
dydžiais.
     Mėnesinėje ataskaitoje turi būti parodomi ir rankiniu būdu įvesti išmatuoti dydžiai.

29.1.154.3             6.6.7.3 Metinės ataskaitos:
      Metinės ataskaitos turi būti atliekamos tokiu pat būdu, kaip aprašytos anksčiau mėnesinės
ataskaitos, išskyrus tai, kad paros dydžiai turi būti pakeisti mėnesiniais suminiais arba mėnesiniais
vidutiniais dydžiais.
29.1.155       6.6.8   Nukrypimų kreivės
      Turi būti galimybė pateikti bent 250 dydžių (pagal operatoriaus pasirinkimą) nukrypimų
kreivės, įskaitant analoginių ir išsišauktų duomenų iš duomenų bazės.
      Turi būti įmanoma derinti ir vaizduoti skirtingomis spalvomis, mažiausiai 4 kreives, pagal
operatoriaus pasirinkimą. Turi būti galimybė perstumti/pakeisti pateiktų grafikų periodus,
pavaizduotus grafikuose bent 3 dienas viens kito atžvilgiu.
      Turi būti numatyta galimybė išsaugoti dažnai naudojamus derinius (apytiksliai iki 20 derinių)
kaip vieną grafiką.
      Turi būti galimybė spausdinti kreives.
29.1.156       6.6.9   Veikimo laikas
      Turi būti stebima apytiksliai 300 objektų darbo trukmė.
      Turi būti galimybė įvesti aptarnavimo intervalų parametrus, pateikti aptarnaujamų objektų
sąrašą, kurių parametrai buvo viršyti ir perduoti informacinius tekstus (apytiksliai 200 ženklų
apimties) į kiekvieną objektą.
      Turi būti galimybė perduoti veikimo laikus į atskiras eksploatacijos ir remonto sistemas.
29.1.157       6.6.10 PLC sistemos programa
     Turi būti naudojama standartinė PLC sistema, kurios programa galima būtų vykdyti visas
funkcijas, aprašytas šiame skyriuje.
29.1.158       6.6.11 Valdikliai
      Turi būti numatyta linijinių analoginių įeities signalų programinė įranga.
      Turi būti naudojami PID valdikliai.
29.1.159       6.6.12 Analogiškų ribų dydžiai
       Turi būti galimybė įvesti ribinius dydžius aliarmo ir kontrolės funkcijoms visiems įeities ir
išeities signalams. Turi būti galimybė susieti mažiausiai 4 ribinius dydžius su kiekvienu analoginiu
signalu.
29.1.160       6.6.13 Programinės įrangos veikimas
      Programos funkcionavimas turi būti kuriamas remiantis funkcijomis aprašytomis techninėse
specifikacijose ir schemose bei tariantis su Užsakovu.
      Turi būti patiekti laikmačiai, skaitikliai, atminties procesoriai (registrai) ir pan., būtini šioje
dokumentacijoje aprašytų funkcijų vykdymui.
29.1.161       6.6.14 Dokumentai – valdymas ir priežiūra
      Programos dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Pagrindinės dalys:

                                                                                                        136
                                                            Pirkimo dokumentai.
                                                            IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

               Sistemos aprašymas;
               Programos aprašymas;
               Brėžiniai;
               Programų sąrašai;
               Instrukcijos standartinei programinei įrangai;
               Naudojimosi instrukcijos.

        Kompiuterinės įrangos dokumentacijos pagrindinės dalys:
               Visų įrangos sudedamųjų dalių instrukcijos;
               Programų išbandymų aprašymai;
               Jungčių sąrašas įvesties ir išvesties prievadams;
               Suderinimo (interface) schema;
               Schemas, aprašančias energijos paskirstymą per PLC;
               Rekomenduotinos atsarginės dalys.
29.1.162         6.6.15 Apmokymai – valdymas ir priežiūra
       Rangovas turės atlikti valymo įrenginių vadovaujančio personalo ir operatorių apmokymą,
pagal Užsakovo patvirtinimą, tiek prieš sistemos pristatymą į vietą, tiek jos paleidimo metu.
       Personalas, atsakingas už sistemos darbą, turės būti apmokomas dirbti su veikiančia valdymo
ir priežiūros sistema (2 dienų kursai).
       Personalas turi būti apmokomas programuoti ir aptarnauti PLK sistemą (10 dienų kursai).
       Apmokymų programą gali pasiūlyti ir siūlyti Rangovas.
       Apmokymų vieta ir laikas turės būti derinamas su Užsakovu.
6.7            Valdymo įrenginių spintos (CUB)
29.1.163         6.7.1   Bendroji dalis
        Šiuose dokumentuose aprašyta PLC sistema turi būti sumontuota valdymo įrenginių spintose
CUB.
       Užbaigti įžeminimo sistemą su atjungiamom neutralių laidų jungtim terminalo bloke, turi būti
numatyta CUB paskirstymo dėžė.
       Skaitmeniniams signalams PLC sistemai būtina 24 V DC, o analoginiams signalams 4-20
mA.
       Kadangi varikliams reikalingas 220 V energijos tiekimas, o “solenoidinių” sklendžių ritėms
24 V AC, naudojamos relės, užtikrinančios tinkamos įtampos tiekimą PLC sistemai.
       Variklių valdymo grandinių relės turi būti sumontuotos MCC.
       Izoliavimo keitikliai turi būti naudojami galvanizuotiems analoginiams signalams.
       I/O modeliai turi būti logiškai sumontuoti; energijos tiekimo moduliai turi būti instaliuojami
pirmame griovelyje, CPU moduliai – antrame, atminties blokas – trečiame sekančiame
įeities/išeities modulius.
       Perdavimo linijos turi būti apsaugotos nuo įtampos šuolių.
29.1.164         6.7.2   Mechaninė struktūra
        Valdymo spintos turi atitikti DIN 40050, IP 54 sąlygas.
        PLC loveliai turi būti patalpinti pakabinamuose rėmuose.
        Valdymo spintų priekis turi būti stiklinis, kad norint nuskaityti parametrus nereikėtų atdarinėti
durų.




                                                                                                      137
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Skydų uždengimai ir durys turi būti užsandarintos guminėmis tarpinėmis, kad būtų išvengta
dulkių patekimo (IP 54). Pagrindai turi būti sandariai pritvirtinti prie grindų, kad būtų išvengta
išdžiūvimo ir dulkių patekimo.
29.1.165       6.7.3   Instaliacija
      Sutartyje numatyta visos įrangos instaliavimas ir montavimas.
      Rangovo atsakomybėje yra susitarti su Užsakovu dėl medžiagų pristatymo laiko į statybos
aikštelę, bei iš anksto numatyti tinkamus pristatymo terminus.
29.1.166       6.7.4   PLC sistema
      PLC loveliai turi būti prijungti prie pakabinamų rėmų, kad geriau išnaudoti padėtį ir išvengti
pažeidimų.
29.1.167       6.7.5   Relės
       Relės prijungiamos prie blokų terminalų, suprojektuotų patalpinti reles. Blokai prijungiami
prie tos pačios rūšies terminalų blokų išilgai visų kitų terminalų.
29.1.168       6.7.6   Galvanizuoti keitikliai
      Keitiklių izoliavimas turi būti pritaikytas naudojimui su kita įranga, turi būti signalo įvado,
signalo išeities ir energijos tiekimo įrangos galvaninė izoliacija.
29.1.169       6.7.7   Saugikliai
     Mažas grandinės pertraukiklis turi būti naudojamas vietoje lydžių saugiklių.
     Lydūs saugikliai turi būti naudojami tik elektroninėje įrangoje.
     Valdymo saugikliai turi būti instaliuojami apsaugotose vietose. Kiekvienas saugiklis turi būti
paženklintas, nurodant fazės kodą (pvz. F1, G1) ir jo funkciją.
29.1.170       6.7.8   Terminalų blokai
      Terminalų blokai turi būti paženklinti serijų numeriais, pradedant 1. Jie turi būti numeruojami
pagal valdymo spintų numerius, pradedant iš kairės į dešinę (žiūrint iš priekio).
      Terminalų blokai jėgos kabeliams turi būti išdėstomi atskira eile valdymo spintos panelėje,
kartu su energijos tiekimo prietaisais. Atstumas tarp terminalo blokų eilių įvadiniams kabeliams turi
būti ne mažiau 300 mm.
29.1.171       6.7.9   Apšvietimas
      Kiekvienoje valdymo spintų sekcijoje turi būti įrengtas apšvietimas. Apšvietimas turi būti
standartinės konstrukcijos, valdomas durų kontaktais.
      Fluorescencinės lempos nenumatytos tiekimo sąrašuose.
      Kiekvienoje sekcijoje turi būti padarytas elektros įvadų įžeminimas, šalia lempų konstrukcijų.
      Lempos ir elektros įvadai turi būti prijungti prie saugiklių.
      Reikalinga įtampa - 220 V.
29.1.172       6.7.10 Kabelių tipai
      Visų elektros kabelių skerspjūvis turi būti 0,75-0,8 mm2, išskyrus pagrindinius įvadus, kurių
skerspjūvis turi būti 2,5-6 mm2, ir kabelių tarp elektros tiekimo įrangos bei valdymo saugiklių,
kurių skerspjūvis 6 mm2.

      Valdymo spintose kabeliai turi būti žymini spalvomis:
            Geltona-žalia              įžeminimas
            Ruda                       220 V fazė
            mėlyna                     220 V neutrali
            Žalia                      24 V DC+
            Balta                      24 V DC-



                                                                                                        138
                                                           Pirkimo dokumentai.
                                                           IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

      Visi kiti kabeliai turi būti juodos spalvos. Kitos spalvos gali būti naudojamos specialios
paskirties adapterių prijungimui.
      Spalvinių kodų reikšmės turi būti randamos ant valdymo spintų vidinės dalies
      Rangovas turi parinkti viengyslius ir daugiagyslius kabelius. Kabeliai į prietaisus įrengti ant
durų ar kitų judančių dalių turi būti daugiavieliai, kaip ir tarp besiribojančių fiksuotų ir judančių
dalių, jie turi būti apsaugoti plastikinėm spiralėm.
29.1.173        6.7.11 Išdėstymas
      Kabeliai turi būti tiesiami taip, kad juos būtų galima grupuoti.
      Kabeliai turi būti išdėstyti numatant priėjimą prie prijungimų ir užtikrinant maksimalų darbinį
saugumą.
      Didesnės kabelių grupės turėtų būti paklotos (jei yra galimybė) plastikiniuose kabelių
grioveliuose.
      NB: Fazės ir neutralės turi atitikti atitinkamą prietaisą. Neutralės (F01 ir F02) gali būti
neprijungtos, išskyrus paskirstymo dėžučių neutrales.
29.1.174        6.7.12 Kabelių žymėjimas
       Kabelių galai turi būti suderinti su ženklinimo futliarais su išdegintais ženklais.
       Kiekvienas kabelis turi būti pažymėtas tuo pačiu ženklu abiejuose galuose. Ženklai turi būti
atspausdinti ant futliaro kiekvienai kombinacijai.
       Laidai tarp PLC terminalų įvadų/išvadų ir terminalų blokų/relių turi būti paženklinti PLC
įeities ir išeities adresais. Numeriai gali būti išdeginti tiesiog ant laidų.
       Laidai tarp techninių blokų ir aparatų turi būti pažymėti terminalo numeriu.
       Vidinės jungtys turi būti žymimos serijos numeriais pradedant 0 “nulinį skaičių” (numeracija
turi vykti didėjančia tvarka). Tas pats nulinis skaičius negali būti naudojamas daugiau nei vienai
jungčiai.
       Laidai tarp prietaisų, esančių arti viens kito, turi būti paženklintuose futliaruose, jei pervesti
laidai ir abi jų jungtys aiškiai matomos. Nb laidas turi būti gerai matomas.
       Fazės ir neutralės taip pat turi būti paženklintos.
29.1.175        6.7.13 Specifikacijos
29.1.175.1             6.7.13.1         CUB3 Nuotekų valykloje
      1 paskirstymo dėžutė su pagrindiniais saugikliais įtampos kontroliavimui, Tripolis pagrindinis
jungiklis ir saugikliai vidaus apšvietimui bei išorės energijos instaliacijai. Siūlytina, kad įrenginyje
būtų standartinė paskirstymo dėžutė su viena tripole grupe, viena vienpole grupe ir pagrindiniu
jungikliu.
              1 UPS su apėjimo jungikliu;
              PLC sistemos tipas aprašytas šioje dokumentacijoje;
              Energijos tiekimo prietaisai įvadams ir išeičiai bei objektų prijungimui prie CUB.
              Būtinas modemas;
              20vnt. MCCB 220 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCBB su pagalbiniu kontaktu
               parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
              60 vnt. MCB 24 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCB su pagalbiniu kontaktu
               parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
              20 vnt. 24 V DC-vienpolių galutinio blokavimo relių su surenkamosiomis dalimis;
              36 vnt. DO 24 V DC įvadai PLC sistemai;
              80 vnt. DI 24 V DC įvadų PLC sistemai;
              16 vnt. AI 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);


                                                                                                        139
                                                         Pirkimo dokumentai.
                                                         IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

             4 vnt. AO 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);
             300 vnt. Galutinių blokatorių;
             I dvigubo įžeminimo išeitis;
             Apšvietimo armatūra;
             Kontaktai durims;
             Montavimo įranga.
29.1.175.2             6.7.13.2        CUB4, vandenvietėje
      Rangovas privalo patikrinti toliau pateikiamų duomenų ir skaičių tinkamumą, ir papildyti,
jeigu reikalinga.
      1 paskirstymo dėžutė su pagrindiniais saugikliais įtampos kontroliavimui, Tripolis pagrindinis
jungiklis ir saugikliai vidaus apšvietimui bei išorės energijos instaliacijai. Siūlytina, kad įrenginyje
būtų standartinė paskirstymo dėžutė su viena tripole grupe, viena vienpole grupe ir pagrindiniu
jungikliu.
             Ryšys su administraciniu pastatu - modemo pagalba;
             1 UPS su apėjimo jungikliu;
             PLC sistemos tipas aprašytas šioje dokumentacijoje;
             Energijos tiekimo prietaisai įvadams ir išeičiai bei objektų prijungimui prie CUB;
             Būtinas modemas;
             1 vnt. vietinis valdymo terminalas, kuriame turi būti matoma matavimų lygiai ir
              variklių paleidimas bei stabdymas;
             4 vnt. MCCB 220 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCBB su pagalbiniu kontaktu
              parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
             8 vnt. MCB 24 V valdymui, susidedantys iš 10 A MCB su pagalbiniu kontaktu
              parodančiu jo atsidarymą gedimų tipo signalų brėžiniuose EM, FB;
             16 vnt. 24 V DC-vienpolių galutinio blokavimo relių su surenkamosiomis dalimis;
             16 vnt. DO 24 V DC įvadų PLC sistemai;
             16 vnt. DI 24 V DC įvadų PLC sistemai;
             4 vnt. AI 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);
             4 vnt. AO 4-20 mA galvanizuotų keitiklių (jei reikalinga);
             300 vnt. Galutinių blokatorių;
             I dvigubo įžeminimo išeitis;
             Apšvietimo armatūra;
             Kontaktai durims;
             Montavimo įranga.

     Galutinės matuojamų dydžių ir registravimo reikalavimų detalės turės būti suderintos su
Užsakovu.
29.1.175.3             6.7.13.3        Dokumentacija (CUB)
      Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba ir pristatytas originalų bei 2 kopijų komplektas.
      CUB dokumentų sudėtis:
                                                                                                     140
                                                               Pirkimo dokumentai.
                                                               IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

                Duomenys apie visus aparatus/prietaisus, įskaitant CUB-e;
                Pilnos grandinė schemos;
                Kabelių prijungimo lentelė;
                Instaliavimo brėžiniai;
                Montavimo brėžiniai.
29.1.176           6.7.14 Valdymo lygiai
      Visa SCADA sistema, įskaitant valdiklius, valdymo programas, asmeninis kompiuteris,
serveris ir spausdintuvai turi užtikrinti efektyvias įrenginių eksploatacijos sąlygas. Detalus SCADA
sistemos aprašymas pateiktas 6.8 skyriuje.
29.1.177           6.7.15 Apsauga nuo viršįtampio
          Objektuose ir centrinėje dispečerinėje turi būti instaliuoti apsaugos nuo viršįtampio blokai,
skirti:
                serijinėms ryšių linijoms;
                signalų linijoms, kur signalai ateina iš išorinių pastatų;
                220V AC maitinimo linijoms - kur reikia.

     Nominali iškrovimo srovė ryšių linijose - 10 kA, signalų linijoms – 2,5kA. Inercijos laikas
(normali/įprasta) 1ns/100ns.
29.1.178           6.7.16 Diagnostika
     SCADA sistemoje turi būti diagnostikos priemonės ir projekto valdymo funkcijos,
padedančios valdyti bei palaikyti sistemą ir nustatyti gedimus.
29.1.179           6.7.17 Gamyklinis patikrinimas ir išbandymas
      Techninė įranga turi būti patikrinta ir išbandyta gamykloje. Prieš pateikdamas programinę
įrangą Rangovas surengia jos demonstravimą ir išbandymą dalyvaujant Užsakovo darbuotojams.
      Papildomai, prie kitų šioje specifikacijoje nurodytų bandymų, turi būti laikomasi tokių
bendrųjų sąlygų: baigęs atskiras darbo dalis Rangovas, dalyvaujant Užsakovui, atlieka viso atlikto
darbo išbandymą eksploatacijos sąlygomis. Rangovas turi pateikti Užsakovui raštišką pasiūlymą dėl
objekte atliekamų bandymų. Užsakovas turi teisę daryti bandymų eigos pakeitimus, tačiau būtinai
privalo būti išbandyta:
                kiekvienas įvadas ir išvadas;
                ryšiai tarp atskirų stočių ir dispečerinės;
                duomenų ataskaitų teikimas;
           maitinimo sutrikimas.
      Rangovas savo sąskaita pasirūpina efektyviam bandymų atlikimui reikalingais kvalifikuotais
darbuotojais, priežiūra, prietaisais ir instrumentais. Kiekvienos pagal šią sutartį įdiegtos sistemos
visuma turi būti visiškai išbandyta eksploatacijos sąlygomis, siekiant užtikrinti, kad kiekviena
sudėtinė dalis teisingai funkcionuotų sąveikoje su kitomis dalimis.
      Prieš prašydamas atlikti galutinį SCADA sistemos patikrinimą, Rangovas pateikia
sumontuotų matavimo prietaisų (debitomačių, slėgio matuoklių, dažnių keitiklių ir kt.) bandymų
rezultatų lenteles.
      Šios bandymų rezultatų formos užpildomos sureguliavus visus apsauginius įtaisus ir
matavimų grandines.
      Pateikiami šie kiekvieno bandymo duomenys:
        1) Įrangos kodas ir aprašymas;
           2) Visi gamintojo plokštelės duomenys;

                                                                                                          141
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

       3) Bandymo tvarkos aprašymas;
       4) Techninis bandymo rezultatas;
       5) Bandymo data;
       6) Bandyme dalyvavę darbuotojai;
       7) Nustatyti sutrikimai ir jų apibūdinimas;
       8) Bandymų įrangos aprašymas.
      SCADA sistemos išbandymo objekte išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymą.

6.8         SCADA sistema
      Tauragės vandens tiekimo įmonėje turi būti diegiama viena bendra kontrolės sistema
(SCADA) visai nuotekų surinimo, šalinimo ir valymo sistemai mieste. Šios sistemos valdymo
centras būtų įkurtas renovuojamoje Tauragės nuotekų valykoje. Už visų įrenginių eksploatavimo
priežiūrą būtų atsakingas vienas operatorius. Jo profesinis parengimas turėtų apimti nuotekų valymo
technologinius procesus bei jis turi turėti supratimą apie visą nuotekų šalinimo sistemos ūkį
Tauragės mieste.
      SCADA sistemos išbandymo objekte išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymą.
      SCADA sistemoje turi būti diagnostikos priemonės ir projekto valdymo funkcijos,
padedančios valdyti bei palaikyti sistemą, ir nustatyti gedimus.
29.1.180       6.8.1   Valdymo lygiai
      Visa SCADA sistema, įskaitant valdiklius, valdymo programas, asmeninis kompiuteris,
serveris ir spausdintuvai turi užtikrinti efektyvias įrenginių eksploatacijos sąlygas. Jų darbą turi būti
galima suskirstyti į 3 lygius:
      1 lygis Automatinis valdymas tiktai iš centrinės dispečerinės, nesant žmonių automatinės
                 įrangos pastatymo vietose.
      2 lygis Vietinis automatinis valdiklių valdymas, kai reikia, su darbuotojų pagalba įrangos
                 pastatymo vietoje, per vietinį operatoriaus pultą (OP).
      3 lygis Rankinis valdymas sugedus automatinio valdymo sistemai
29.1.181       6.8.2   Sistemos veikimo principai
      Visi signalai iš pagrindinės nuotekų siurblinės ir valyklos, turės būti kontroliuojami iš
pagrindinėje nuotekų valykloje įrengtos dispečerinės, per centrinį sistemos kompiuterį.
      Kompiuterio ekrane turės būti matomi debito schemomis pagrįsti grafiniai vaizdai – “langai”.
Šie “langai” turi būti su “iššokančiais” meniu. Bus dirbama su Windows 2000 arba XP programine
įranga.
      Operatorius turi turėti galimybę nustatyti eksploatavimo parametrus, pavyzdžiui, paleidimo ir
sustabdymo lygius, reguliuojamų dydžių vertes, laikmačių uždelsimo trukmę, ataskaitoje
pateikiamus dydžius ir aliarmo lygius. Be to, operatoriui turi būti numatyta galimybė nustatyti
procesų, reguliatorių ir įrangos veikimo būdą (automatinį arba rankinį).
      Operatorius stebės ir informuos apie aliarmo signalus, patvirtindamas jų gavimą.
      Automatiškai turi būti formuojamos spausdinamos paros ir savaitės ataskaitos. Įvykių
registracija (ataskaitos) taip pat turi būti atliekama automatiškai.
29.1.182       6.8.3   Vietinės kontrolės sistemos
       Pagrindinėje siurblinėje turi būti įrengta vietinės kontrolės sistema. Kiekvieną vietinę
kontrolės sistemą sudarys loginio valdymo elementas (kitose nuotekų siurblinėse tai turės įrengti
kitas rangovas). Visi įrenginiai esant normalioms sąlygoms veiks automatiniu režimu.
       Siurblinėje įrengta kontrolės sistema automatiškai valdys siurblių darbą, pagal nustatytą
technologinių parametrų (vandens lygius, debitą, blokavimą, laikmačio duomenis ir t.t.) rinkinį.
       Vietinė kontrolės sistema rinks duomenis ir juos perduos kontrolės centrui pagrindinėje
dispečerinėje.

                                                                                                      142
                                                          Pirkimo dokumentai.
                                                          IV skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai
Skaudvilės nuotekų valyklos rekonstrukcija

29.1.183       6.8.4   Duomenų perdavimas
      Duomenų perdavimas tarp Tauragės nuotekų valyklos dispečerinės ir pSkaudvilės nuotekų
valyklos bus atliekamas naudojant modeminį ryšį. Perdavimo greitis ne mažiau kaip 9600 bit/s.
      Duomenų perdavimas tarp Tauragės nuotekų valyklos dispečerinės ir pagrindinės siurblinės
bus atliekamas naudojant radio modeminį ryšį.
      Pagrindinėje Tauragės nuotekų valyklos dispečerinės turi būti įrengta, su perspektyviniu
rezervu, duomenų priėmimo ir siuntimo įranga.
29.1.184       6.8.5   Išplėtimo galimybės
     Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta taip, kad į ją būtų galima įjungti ir visų rekonstruotų
Tauragės miesto nuotekų siurblinių bei kitų objektų veikimo stebėjimą, ir valdymą.
29.1.185       6.8.6   Reikalavimai SCADA sistemai
       SCADA sistema turi suteikti galimybę Užsakovo operatoriui atlikti technologinių procesų
stebėjimą ir kontrolę, bei veiksmų, atliktų individualiuose objektuose, registravimą. Be to, sistema
turi registruoti ir kaupti visuose įrenginiuose matuojamus technologinius parametrus “realiu laiku”
bei turėti galimybę formuoti ir spausdinti ataskaitas už pasirinktą periodą pagal laisvai suformuotą
technologinių parametrų rinkinį.
       Budintis operatorius, naudodamasis SCADA sistema, turi turėti galimybę atlikti tokias
funkcijas:
        1) Pasinaudojant monitoriaus “langais”, vaizduojančiais technologinius procesus, stebėti
             technologinių procesų būklę ir matyti pranešimus apie einamuosius sutrikimus
             (aliarminius pranešimus) bei žymėti, kad į šiuos pranešimus atsižvelgta. Priežastis,
             sukėlusi pranešimą apie sutrikimą, turi būti šalinama pačiame objekte arba keičiant
             technologinio parametro vertę sistemoje.
       2) Monitoriaus “languose” stebėti technologinių parametrų vertes ir jų kitimo kreives.
          Esant reikalui, atlikti technologinės įrangos veikimo tvarkos pakeitimus, pasirenkant
          atitinkamą veikimo būdą (rankinis, išjungtas ar automatinis). Turi būti galimas naujų
          kreivių sudarymas pagal pasirinktą didesnį tikslumą.
       3) Pildyti įrenginių veikimo žurnalą (kompiuteryje), įrašant reikalingą informaciją
          atitinkamose elektroninio žurnalo skiltyse.
       4) Prireikus, spausdinti ataskaitas (pagal pasirenkamas formas, priklausomai nuo ataskaitų
          paskirties: statistikai, kontroliuojančioms žinyboms, priežiūros tikslams ir pan.)
       5) Planuoti įrenginių einamojo patikrinimo ir priežiūros darbus (formuoti šių darbų
          grafikus ir gauti automatinius pranešimus apie konkrečią dieną reikalingus atlikti
          įrangos ar įrenginių priežiūros darbus).

      Visi nuotekų valymo procesai turi būti stebimi vienoje darbo vietoje pagrindinėje
dispečerinėje nuotekų valykloje.
29.1.185.1             6.8.6.1 Technologinių procesų stebėjimas ir pranešimai apie sutrikimus
      Operatorius per monitorių matomus “langus” turi turėti galimybę stebėti, kaip vyksta
technologiniai procesai atskiruose objektuose ir kokios yra nustatytos (keičiamos) technologinių
parametrų vertės. Šiuose languose turi matytis, kokia įranga einamu momentu veikia arba yra
išjungta, koks veikimo būdas (R-0-A), ir kokie nustatyti technologiniai parametrai. Monitoriaus
“languose” turi matytis bendra objekto (vandenvietės arba NV) technologinė schema i