Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, COAHUILA by oygUk9R

VIEWS: 31 PAGES: 12

									                                            Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06




         PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, COAHUILA

          “DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y
                OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.”




             OBRA: ARCO DE ENTRADA, MODULO DE INFORMACION Y
                     REHABILITACION DE FACHADAS (1ERA ETAPA)
                          LUGAR: SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS
                                         IMPORTE: $ 1,321,319.09*
                     CONTRATISTA: APOLINAR SAUCEDO MARQUEZ


CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL, A      QUIEN SE DENOMINARA “LA PRESIDENCIA”
REPRESENTADA POR EL C. JOSE DE JEUS DURAN FLORES, Y POR LA OTRA
PARTE EL C. APOLINAR SAUCEDO MARQUEZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL.

A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

                       DECLARACIONES:

PRIMERA.- LA PRESIDENCIA DECLARA:

  A) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
     PRESENTE CONTRATO: PMA/19/06,     AUTORIZO    LA INVERSION
     CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
  B) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL EDIFICIO DE LA
     PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN LAS CALLES DE GENERAL
     CEPEDA E HIDALGO, ARTEAGA, COAHUILA, MISMO QUE SEÑALA
     PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
  C) QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR:

              LICITACION INVITACION RESTRINGIDA.

  D) QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
     DE ARTEAGA, COAHUILA SEGÚN LA LEY ORGANICA DE LA
     ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE COAHUILA
     DE ZARAGOZA.
                                               Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06




SEGUNDA:
“ EL PROVEEDOR” DECLARA :


A).- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA
CONSTITUTIVA NUMERO: XXXXXX DE FECHA: XXXXXXXX OTORGADO
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO Nº. XXXXXXXXXXXXX EN LA CIUDAD
DE SALTILLO, COAHUILA        EL C. XXXXXXXXXX     ACREDITA   SU
PERSONALIDAD CON: XXXXXXXXXXXX DE _XXXXXXXXXXXXXXX_ CON EL
TESTIMONIO DE LA XXXXXXXX DE FECHA XXXXXXXXX OTORGADA ANTE
LA FE DEL NOTARIO PUBLICO Nº. XXXXXXXXXXX
“EL PROVEEDOR “ DECLARA SER PERSONA FISICA Y LO ACREDITA CON SU
COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO , LO CUAL LO CERTIFICA EN EL
LIBROUNO TOMO UNO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL REGISTRO CIVIL
EN EL ESTADO FOJA VEINTIUNO         ACTA NUMERO 00021      Y SU
REPRESENTANTE              SE          IDENTIFICA           CON
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
“EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO
LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR A LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO , BAJO LA
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA , TODO
DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

B).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE TIENE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTA DE OBRAS
PUBLICAS CON EL NUMERO 1417/2006CY QUE DENTRO DE LA
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON TIENE LA(S)
ESPECIALIDAD (ES) OBRA CIVIL

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN : CALLE 10 DE MAYO 803 DE
LA COLONIA EJIDAL C.P.25350 EN ARTEAGA COAHUILA MISMO QUE
SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINSITRACION PUBLICA FEDERAL, EL CONTENIDO DE
…………………………………………………………………………….…………………..
LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE ,
                                             Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES , EL CATALOGO DE
CONCEPTOS , CANTIDADES DE TRABAJO , UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS
UNITARIOS , PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA
PROPOSICION : LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS     UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO : LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO , PROPORCIONE EL
CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION.

LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL
COSTO FINANCIERO Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS:
ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO ASÍ COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F).- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO , LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES DE LA
“ LA PRESIDENCIA “ Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA , PROYECTO
CALENDARIO DE TRABAJO , MONTOS MENSUALES DE LA OBRA DERIVADOS
DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNA EL PRESUPUESTO QUE
COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO .

G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION, YA QUE EL DESCONOCIEMIENTO DE ESTOS,
NO SERA BASE PARA RECLAMACION ALGUNA.


                           CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO LA PRESIDENCIA ENCOMIENDA A EL
CONTRATISTA LA OBRA CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE ARCO DE
ENTRADA      MODULO DE INFORMACION Y REHABILITAICON DE
FACHADAS (1ERA ETAPA) EN SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS
ESPECIFICACIONES QUE EL CONTRATISTA DEBERA DE CUMPLIR Y
RESPETAR, ASÍ COMO LA CALIDAD Y EL TIEMPO DE ENTREGA QUE SE
ESTIPULA EN ESTE CONTRATO, UBICADA EN EL LA CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE : ARTEAGA , COAHUILA OBRA : CONSTRUCCION DE ARCO
DE ENTRADA MODULO DE INFORMACION Y REHABILITAICON DE
FACHADAS (1ERA ETAPA) EN SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO            POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS E Y F
DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.
                                              Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06




SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO .- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO
ES DE :$ 1,321,319.09 ( UN MILLON TRESCIENTOS VEINTI UN MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N. ) INCLUYE I.V.A.

TERCERA .- PLAZO DE EJECUCION .- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN DÍA:01/10/06 Y A TERMINAR A
MAS TARDAR EL DÍA 30/11/06, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA
OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, EL PLAZO PACTADO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA SOLO PODRA SER PRORROGADA POR LA
DECISIÓN DE LA PRESIDENCIA .


CUARTA    .-  DISPOSICION    DEL    INMUEBLE   Y    DOCUMENTOS
ADMINSITRATIVOS , LA PRESIDENCIA SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION
DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN DONDE DEBEN LLEVARSE
ACABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO LOS
DICTAMENES PERMISOS , LICENCIAS , Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION .

QUINTA .- ANTICIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO , LA PRESIDENCIA OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
DEL MONTO DE ESTE CONTRATO , QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE :
$396,395.72 ( TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS 72/100 M.N. ) , Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZARLO
15% PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y 15% EN LA ADQUISICIÓN DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS .

EL CONTRATISTA OTORGARA FIANZA        PARA   GARANTIZAR   LA
CORRECTA     APLICACIÓN    DE LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO,  SE
AMORTIZARA      PROPORCIONALMENTE      EL MONTO DE LA OBRA
EJECUTADA Y SU CANCELACIÓN, PROCEDERÁ UNA VEZ QUE SE HAYA
AMORTIZADO COMPLETAMENTE, EL ANTICIPO FALTANTE POR AMORTIZAR
SE LIQUIDARA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN.


SEXTA.- LA FORMA DE PAGO LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES EN BASE A UN CALENDARIO DE PAGOS
PREVIAMENTE APROBADOS POR LA PRESIDENCIA         Y QUE SERÁN
PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
CORRESPONDIENTE, CUANDO LAS ESTIMACIONES SE HAYAN PRESENTADO
DENTRO DE LAS FECHAS DEL CALENDARIO MENCIONADO SE INCORPORAN
A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN LA PRESIDENCIA INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.
                                               Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



SÉPTIMA.- GARANTÍAS    ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO
MENCIONADO EN EL ARTÍCULO V EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
CONSTRUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE SE AJUSTA
A LOS SIGUIENTE.-

1).- SE CONSTRUIRÁ FIANZA POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO QUE
SE PRESENTARA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HUBIESE
SUSCRITO EL PRESENTE CONTRATO SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO
HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA LA PRESIDENCIA PODRÁ
DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

2).- ESTA GARANTÍA SUBSISTIRÁ POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS LO QUE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE
RECEPCIÓN FORMADA DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL LA
INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN PREVIA
COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA.

3).- LA FIANZA GARANTIZARA EFECTOS DE CALIDAD O DE CONSTRUCCIÓN
VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A TERCEROS, ASÍ COMO
AL PAGO DE ADEUDOS CONTRAÍDOS POR EL CONTRATISTA CON LA
PRESIDENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y
AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURREN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE
ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINAN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN
(5 % ) ( CINCO POR CIENTO ) O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS A UN
NO EFECTUADOS AL MOMENTO DE CUBRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO CON BASE AL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PÚBLICAS Y SEGÚN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULOS 50 QUE
ESTABLECE:

REVISAR UN GRUPO DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES    DE TRABAJO POR EJECUTAR
REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE FALTANTE DEL
CONTRATO.

PARA QUE LA PRESIDENCIA PROCEDA A LA REVISIÓN EL CONTRATISTA
PRESENTARA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

1.- SOLICITUD AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
                                            Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



2.- CALENDARIO DE OBRA MARCANDO LOS AVANCES REALES A LA FECHA
DE LA SOLICITUD.
3.- LISTADO DE MATERIALES Y/O SALARIOS A REVISAR
A).- CON PRECIOS DE CONCURSO
B).- CON PRECIO SOLICITADOS INCLUYENDO COMPROBANTES QUE A JUICIO
DE LA PRESIDENCIA JUSTIFIQUE EL INCREMENTO SOLICITADO
4.- ANÁLISIS DE PRECIOS A AJUSTAR:
A) DE CONCURSO
B).- SOLICITADOS

5.- PRESUPUESTOS
A).- CON PRECIOS DE CONCURSO
B).- CON PRECIOS POR AJUSTAR
C).- IMPORTE TOTAL DE AJUSTE SOLICITADO


6.- CONSERVAR LA MISMA ESTRUCTURA CONTENIDO E INDIRECTOS DE LOS
PRESENTADOS EN EL CONCURSO, LA PRESIDENCIA RESOLVERÁ SOBRE LA
PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES A
PARTIR DE LA FECHA DE LA SOLICITUD.

NOVENA .- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS
TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL SE REALIZARA CONFORME A LO
SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ
COMO BAJO LAS MODALIDADES DE LA MISMA RESERVÁNDOSE LA
PRESIDENCIA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O
MAL EFECTUADOS , LA PRESIDENCIA PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES
PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS Y SUS PARTES
SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE .

DÉCIMA .- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA - EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE LA INICIACIÓN DE LOS
TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMO, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO LA PRESIDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACIÓN EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.


DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO
EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA DEL MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS
ORDENAMIENTO EN MATERIA DE TRABAJOS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EL
CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS
                                              Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



RECLAMACIONES DE SUS TRABAJOS PRESENTADAS EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE LA PRESIDENCIA , EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .- EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETOS DE LA OBRA MOTIVO DE EL
CONTRATO, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDA YA QUE
LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTÚAN    A SATISFACCIÓN DE LA PRESIDENCIA ASÍ COMO A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS , FALTA DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES , DE EFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA SE
LLEGUEN A CAUSAR A LA PRESIDENCIA O A TERCEROS DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL TERMINO DE UN AÑO SIGUIENTE A
LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA PUDIENDO LA PRESIDENCIA
ORDENAR SU REPARACIÓN SI QUE EL PROVEEDOR TENGA DERECHO A
RETRIBUCIÓN ALGUNA Y EN CASO QUE EL CONTRATISTA SE NEGARE A
EJECUTAR LA REPARACIÓN LA PRESIDENCIA PODRÁ OPTAR POR
ENCOMENDAR A UN TERCERO CON CARGO A EL CONTRATISTA EN CUYO
CASO SERÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO , HASTA EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. ASÍ COMO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EFECTUADOS QUE AMPARA
ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN, EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
PRESIDENCIA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.


DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- LA PRESIDENCIA TENDRÁ
LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTÁN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, POR LO CUAL LA PRESIDENCIA COMPARARA
PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

ASÍ COMO LA CONSECUENCIA LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL
PÁRRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS EN MENOR DE LO QUE
DEBIÓ REALIZARSE LA PRESIDENCIA PROCEDERÁ A:

A).- LA RETENCIÓN DEL TOTAL DEL 5% DE LA DIFERENCIA DEL IMPORTE DE
LA OBRA REALMENTE EJECUTA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ
REALIZARSE MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS
DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS
HASTA LA DE REVISIÓN POR LO TANTO. MENSUALMENTE SE HARÁ SI
PROCEDIERE LA REDUCCIÓN O LA DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN
                                            Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA PROCEDENTE EN LAS ESTIMACIONES
QUE PRESENTA EL CONTRATISTA
B).- SIN PREJUICIO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y POR ATRASO DE
LA ENTREGA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO JUSTIFICADOS POR EL
OTORGAMIENTO DE PRORROGA EN LOS TÉRMINOS DEL LA CLÁUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PAGAR A LA
PRESIDENCIA UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE DEMORA QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA FIJADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS HASTA SU ENTREGA TOTAL O ENTERA SATISFACCIÓN DE LA
PRESIDENCIA,     HASTA    QUE   HAYAN    SIDO  SATISFECHAS   LAS
RECLAMACIONES.

SIENDO EL MONTO DICHA PENA POR EL 10 AL MILLAR DIARIOS SOBRE EL
IMPORTE MÁXIMO CONTRATADO EL CONTRATISTA SOLO PODRÁ SER
LIBERADO DEL PAGO DE ESTA PENA CUANDO DEMUESTRE
SATISFACTORIAMENTE A LA PRESIDENCIA DE EXIGENCIAS DE CAUSAS DE
FUERZA MAYOR QUE JUSTIFIQUE EL ATRASO DEL TRABAJO.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- LA
PRESIDENCIA PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE
LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU DETERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO
PODRÁ CONTINUAR PROCEDIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSIÓN.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA
PRESIDENCIA   PODRÁ     EN   CUALQUIER    MOMENTO     RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR LAS CAUSAS QUE LA LEY
SEÑALA Y ADEMÁS EL MISMO PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO
POR LA PRESIDENCIA SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SIN
PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS. EN CASO DE QUE EL
CONTRATISTA INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS DE
RESCISIÓN

  A) SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O HACE
     SESIÓN DE BIENES, DE MANERA QUE PERJUDIQUE ESTE CONTRATO.
  B) SI SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN CAUSA JUSTIFICADA O
     SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE
     HUBIERE SIDO RECHAZADA POR DEFECTUOSA.
  C) SI NO CUMPLE CON LO PACTADO EN ESTE CONTRATO RESPECTO A LA
     APORTACIÓN DE MAQUINARIA , HERRAMIENTAS, MATERIALES ,
     PERSONAL COMPETENTE Y RESIDENTE DE OBRA
  D) SI NO ATIENDE DE INMEDIATO LAS RESPONSABILIDADES OBRERO
     PATRONALES A SU CARGO.
  E) SI NO ATIENDE LAS INDICACIONES DE BITÁCORA DE LA OBRA
                                            Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



  F) SI DEJA DE PRESENTAR A LA PRESIDENCIA ESTIMACIONES DE OBRA
     EJECUTADA EN UN PLAZO DE TRES MESES, CONTADOS A PARTIR DE
     LA FECHA DEL ULTIMO PAGO
  G) SI NO CUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO
     QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCAN EN ESTE CONTRATO.

SI LA PRESIDENCIA CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA A INCURRIDO EN
ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN ESTA
CLÁUSULA , LO COMUNICARA A EL CONTRATISTA POR ESCRITO.


EL CONTRATISTA DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA EXPONER LO
QUE A SU DERECHO CONVENGAN Y DE NO MANIFESTAR NADA EN SU
DEFENSA O SI LAS RAZONES ADUCIDAS NO SON SATISFACTORIAS A
CRITERIO DE LA PRESIDENCIA OPERAR LIBREMENTE LA RESCISIÓN CON
TODAS LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTES.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- EL CONTRATISTA
ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE LE CUBRA LA PRESIDENCIA SE
HARÁ LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES,:
 A) IMPORTE DE LOS MATERIALES QUE LE SUMINISTRÉ LA PRESIDENCIA A
    SU CARGO
 B) EL 30% DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN A FIN DE AMORTIZAR EL
    ANTICIPO.
 C) LA RETENCIONES QUE ESTABLEZCAN LA LEYES FISCALES
    CORRESPONDIENTES, SUMINISTRO DE MATERIALES, LA PRESIDENCIA
    PROPORCIONARA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES EN LISTADOS
    POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y QUE NO SE INCLUYA EN EL
    PRESUPUESTO.



A CUYO EFECTO EL CONTRATISTA SE CONSTITUYE EN ESTE ACTO EN
DEPOSITARIO DE LOS MISMOS HACIÉNDOSE RESPONSABLE DE SU
CONSERVACIÓN Y A UTILIZARLOS ÚNICAS Y EXCLUSIVAMENTE EN LA
OBRA A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS LA PRESIDENCIA PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO
ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE
COMUNICADO POR ESCRITO AL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA
LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN SE CONSIDERAN INCORPORADAS
A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.
                                            Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



DÉCIMA OCTAVA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTRUIR EN EL
LUGAR (S) QUE LA PRESIDENCIA LE INDIQUE HASTA TRES LETREROS
RELATIVOS A LA OBRA EN EJECUCIÓN CONSTRUIDOS CON ESTRICTO
APEGO AL MODELO QUE PROPORCIONA LA PRESIDENCIA EN LA
INTELIGENCIA DE QUE SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLES A QUE SE HAGA
EL PRIMER PAGO DE OBRA EJECUTADA.

SERÁ OBLIGACIÓN DE EL CONTRATISTA SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS
AUTORIDADES      RESPECTIVAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS
MENCIONADOS LETREROS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE
CARÁCTER ESTATAL O EN SU CASO FEDERAL Y A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y USO DE LA VÍA PUBLICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA QUE CORRESPONDA A EL TIEMPO DE LA OBRA
ENCOMENDADA.

DÉCIMA NOVENA.- APLICACIÓN DEL PLAZO.- EN CASO FORTUITO O DE
FUERZA MAYOR Y NO IMPUTABLE AL EL CONTRATISTA           DEBERÁ
SOLICITAR POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIO.
EXPRESANDO LOS MOTIVOS DE LA SOLICITUD LA PRESIDENCIA
RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS LA SOLICITUD RESPECTIVA
Y EN SU CASO CONSIDERE LO QUE HAYA SOLICITADO EL CONTRATISTA O
LO QUE LA PRESIDENCIA ESTIME CONVENIENTE.

SI LA CAUSA DE LA DEMORA FUERA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA LA
PRESIDENCIA PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA APLICANDO LAS SANCIONES
PREVISTAS EN ESTE CONTRATO.




VIGÉSIMA.- EN CASO DE QUE LA OBRA DE ESTE CONTRATO NO SE TERMINE
EN EL PLAZO PREVIAMENTE DETERMINADO Y QUE POR ALGUNA
CIRCUNSTANCIA LA PRESIDENCIA NO AUTORICE UNA AMPLIACIÓN DEL
PLAZO       CORRERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA LOS GASTOS
ADMINISTRATIVOS QUE OCASIONEN LA OBRA EN CUESTIÓN, COMO SON
PAGOS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

VIGÉSIMA PRIMERA,- RECEPCIÓN DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- PARA
TAL EFECTO EL CONTRATISTA         NOTIFICARA POR ESCRITO LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS LA PRESIDENCIA VERIFICARA DENTRO
                                              Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTE QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁN EN LOS TREINTA
DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU
TERMINACIÓN LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR LA PRESIDENCIA EFECTUARA
RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS EN LOS QUE A CONTINUACIÓN
SE DETALLAN SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS          QUE SE
SEÑALEN
   A) CUANDO LA DIRECCIÓN DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO
      EJECUTADO SE AJUSTA      A LO PACTADO SE CUBRIRÁ A EL
      CONTRATISTA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
   B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS SI
      A JUICIO DE LA PRESIDENCIA EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y
      ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE
      PODRÁ PACTARSE SU RESCISIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY.
   C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO LA PRESIDENCIA Y EL CONTRATISTA
      CONVENGA A DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
      CONTRATO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN SE LIQUIDARAN EN LA
      FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN,
   D) CUANDO LA DIRECCIÓN RESCINDA EL CONTRATO DE LA RECEPCIÓN
      PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA PRESIDENCIA           LA QUE
      LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.
   E) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARA RESCINDIDO EL
      CONTRATO SE ESTARÁ LO DISPUESTO PARA LA RESOLUCIÓN
      CORRESPONDIENTE TANTO EN EL CASO DE RESCISIÓN TOTAL , COMO
      EN AQUELLOS CASOS A QUE SE REFIERE A LOS INCISOS ANTERIORES
      A , B , C, D SE PROCEDERÁ A RECIBIR LOS TRABAJOS DE QUE SE
      TRATA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA
      FECHA DE VERIFICACIÓN O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE
      ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS INCISOS
      ANTERIORES, LEVANTÁNDOSE A EL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y
      SE PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS      Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN
CORRESPONDIENTE O DURANTE LA VIGENCIA DE LAS FIANZAS
EXISTÍAN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS
POR LA PRESIDENCIA Y A CARGO DE EL CONTRATISTA EL IMPORTE DE
LOS MISMO SE REDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE
POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES SE HARÁ
EFECTIVO CON CARGO A LAS FIANZAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
SIGUIENTE CONTRATO A SI COMO A TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCIÓN Y A LOS TRIBUNALES FEDERALES DE SALTILLO, COAHUILA
POR LO TANTO EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
                                            Nº.- DE CONTRATO: PMA/19-06



CORRESPONDERLE LA RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O
CUALQUIER OTRA CAUSA


LEÍDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE
ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LA RATIFICACIÓN Y FIRMAN
EN ORIGINAL Y COPIA DE CONFORMIDAD EN ARTEAGA, COAHUILA A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SEIS




C. JOSE DE JESUS DURAN FLORES   C. ARQ. APOLINAR SAUCEDO MARQUEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL                    CONTRATISTA

								
To top