CONTRATO DE EJECUCI�N DE OBRA by Kn9qf4

VIEWS: 75 PAGES: 5

									                           CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

        Conste por el presente documento, EL CONTRATO DE OBRA, que celebran de una parte La
Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, representada por su Alcalde el Sr. Máximo Pedro Vargas
Cutamanca, identificado con DNI N° 32113254, con RUC N° 20174670693, con domicilio en la Calle
Bolognesi s/n, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte la empresa
CONSORCIO GRECIA SAC., con RUC No 20530971113, con domicilio real y legal en Jiròn Los
Libertadores Nº 254, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, representada legalmente por su
Representante Legal Edison Ovidio Salvador Cruz, identificado con DNI No 31672355, a quien en
adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:


ANTECEDENTES:


Con fecha 13 de Octubre del 2006, LA MUNICIPALIDAD convocó el Proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía N° 006-2006-MDBA., para la ejecución de la Obra: “Construcción Cerco Perimètrico
en la I.E. Nº 88248 en Huancamuña”.
Realizada la Adjudicación      de Menor Cuantía, se ha otorgado la Buena Pro a la Empresa
CONSORCIO GRECIA SAC., con su propuesta ascendente a S/.49,248.52                         Nuevos Soles
(CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 52/100 Nuevos Soles),
incluido el Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal de acuerdo a su
propuesta económica de fecha 23 de Octubre del presente año, y conforme con las disposiciones del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D. S. No 083-2004-
PCM; su Reglamento D. S. No 084-2004-PCM.
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
Por el presente documento EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para LA MUNICIPALIDAD, la
obra: “Construcción Cerco Perimètrico en la I.E. Nº 88248 en Huancamuña”, obra que se ejecutará
de acuerdo al Expediente Técnico, el cual forma parte integrante del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA.- APTITUD DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA declara que se encuentra en aptitud para contratar con el Estado, para lo cual
cumple con adjuntar la Constancia de Libre Capacidad de Contratación que emite el CONSUCODE.
CLAUSULA TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:
El plazo de ejecución de la obra será de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios, según la propuesta
del CONTRATISTA de fecha 23 de Octubre del 2006.
El plazo de ejecución será computado a partir de la fecha en que se cumplan las condiciones
establecidas en el Art. 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
marcando así el inicio del plazo contractual.
CLAUSULA CUARTA.- DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS:
El monto total del contrato es de S/.49,248.52 Nuevos Soles, incluido el Impuesto General a las
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, de acuerdo con los términos de la propuesta económica
del    CONTRATISTA.       El   valor   del    contrato   se   pagará    de   la   siguiente   manera:
La entidad contratante se obliga a pagar de acuerdo a los depósitos mensuales que el Gobierno
Central efectúe por CANON Y SOBRECANON, hasta la cancelación total del monto contratado,
propuesta que es aceptada por EL CONTRATISTA.
CLAUSULA QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
      1. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente el contrato sin autorización expresa y
         por escrito de LA MUNICIPALIDAD, la misma que se extenderá por el mismo nivel jerárquico
         que suscribe el presente contrato.
      2. EL CONTRATISTA ejecutará la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado por LA
         MUNICIPALIDAD, así como de acuerdo a las Bases de la Adjudicación de Menor Cuantía No
         006-2006-MDBA, así como lo dispuesto en los Incisos 2 y 3 del Artículo 1774 del Código Civil,
         el TUO de la Ley No 26850 y su Reglamento.
CLAUSULA SEXTA.- DEL ADELANTO:
LA MUNICIPALIDAD, no otorgará adelanto al CONTRATISTA, por no estar contemplado en las
Bases.
CLAUSULA SÉTIMA.- DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
EL CONTRATISTA antes de la firma del presente contrato entregará a LA MUNICIPALIDAD una
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato, por una suma equivalente al 10% del monto del
Contrato y emitida por una Entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y
Seguros a favor de LA MUNICIPALIDAD, con una vigencia hasta la aprobación de la Liquidación
Final del Contrato, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de realización
automática a sólo requerimiento de LA MUNICIPALIDAD.
Dicha Carta Fianza o Póliza de Caución garantizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales
del CONTRATISTA.
CLAUSULA OCTAVA.- DEL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PENALIDADES Y RESOLUCIÓN:
Las penalidades serán aplicables y se calcularán a la fórmula establecida en los Artículos 222, 223,
224, 225, 226 y 227 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por el D. S. No 084-2004-PCM.
CLAUSULA NOVENA.- DEL RESIDENTE DE LA OBRA:
EL CONTRATISTA tendrá como Residente en la Obra a un Ingeniero Civil, el cual contará con un
mínimo de Dos (02) años en el ejercicio profesional colegiado que desempeñe las funciones de
Ingeniero Residente, por todo el lapso de ejecución incluyendo la Liquidación Final del Contrato.
Todas las instrucciones tramitadas al Residente se considerará como otorgadas AL CONTRATISTA.
CLAUSULA DÉCIMA.- DE LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA:
LA MUNICIPALIDAD supervisará y controlará los trabajos efectuados por el CONTRATISTA,
mediante la designación de un Supervisor o Inspector.
El Supervisor tendrá autoridad suficiente para vigilar directamente la correcta ejecución de la obra,
debiendo el CONTRATISTA otorgarle las facilidades que resulten adecuadas para el cumplimiento de
sus funciones.
El Supervisor cumplirá las estipulaciones de los Artículos 247 y 250 del Reglamento Aprobado por D.
S. No 084-2004-PCM, las precisadas en las Bases de la Convocatoria y otras precisadas en las
Bases de la Convocatoria u otras disposiciones pertinentes dictadas por LA MUNICIPALIDAD.
Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente las condiciones que prevé el mencionado
capítulo.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
Las partes precisan que la Recepción de la obra se realizará de acuerdo a las formalidades
estipuladas en el Artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por D. S. No 084-2004-PCM.
El CONTRATISTA solicitará la Recepción designando en el Cuaderno de Obra la fecha en que ha
dado término a la Obra Contratada incluyendo las obras adicionales y modificaciones que se le
hubiera ordenado. El Supervisor o Inspector dentro del plazo máximo de Cinco (05) días, comunicará
a LA MUNICIPALIDAD informándole sobre las observaciones que hubiera respecto a la Recepción de
la Obra.
Dentro de los siete (07) días de recibida la comunicación del Inspector o Supervisor, LA
MUNICIPALIDAD fijará la fecha de Recepción siendo de conocimiento de la Comisión Nominada.
La Comisión procederá a la Recepción de la Obra terminada, dentro del plazo de los Quince (15) días
calendarios de concluida ésta, previa verificación del Fiel Cumplimiento de lo establecido en los
Planos y Especificaciones y de las pruebas que serán necesarias para comprobar el buen
funcionamiento de la infraestructura.
La Recepción de la Obra se hará mediante Acta que suscribirán los miembros de la Comisión de
Recepción, EL CONTRATISTA o su Representante Legal el Ingeniero Residente.
Si la Comisión encuentra que las obras no han sido ejecutadas a satisfacción, dejará constancia de
las observaciones en el Acta; EL CONTRATISTA subsanará las observaciones en un plazo no mayor
de Doce (12) días calendarios.
Al término de dichas subsanaciones la Comisión de Recepción formulará el Acta de Recepción Final.
Si el CONTRATISTA no iniciara el levantamiento de las observaciones en un plazo de Tres (03) días
calendarios LA MUNICIPALIDAD procederá a ejecutarlo por cuenta del CONTRATISTA con cargo a
las valorizaciones, retenciones o garantías que tuviera.
EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso exonerar su responsabilidad por los trabajos que
hubieran sido encontrados defectuosos y negarse a repararlos o reconstruirlos bajo el pretexto de
haber sido aceptado por el Supervisor o Inspector.
Es obligación del CONTRATISTA presentar la Memoria Descriptiva y Planos de Replanteo de la obra
ejecutada. La obligación mencionada deberá cumplirse dentro de los Quince (15) días calendarios
posteriores a la fecha de Recepción del Acta Final de la Obra. De no cumplir con el plazo señalado la
MUNICIPALIDAD podrá proceder a elaborar los mencionados documentos cargando su costo al
CONTRATISTA.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS DISPOSICIONES FINALES:
EL CONTRATISTA entrega la documentación referida en el Artículo 268 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente, para efecto de dar cumplimiento al cómputo
del plazo de duración del presente contrato.
EL CONTRATISTA es responsable por el pago de Impuesto, Contribuciones y Aportaciones de
Construcción de la Obra contratada.
Asimismo, todas las acciones judiciales, reclamos y controversias de cualquier tipo, derivadas de
actos omitidos por y/o imputadas AL CONTRATISTA y su personal, serán de su exclusiva
responsabilidad.
La Recepción de la Obra, se regirá por el Artículo 268 del Reglamento aprobado por D. S. No 084-
2004-PCM.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
El procedimiento de la Liquidación del Contrato se regirá conforme a lo previsto en el Artículo 269 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D. S. No 084-
2004-PCM.
EL CONTRATISTA presentará la Liquidación Final del Contrato en un plazo equivalente a Diez (10)
días calendarios, en igual plazo LA MUNICIPALIDAD se pronunciará respecto a la Liquidación Final
presentada, en caso que LA MUNICIPALIDAD no estuviera conforme con la Liquidación presentada
por EL CONTRATISTA practicará otra. De no practicar LA MUNICIPALIDAD la Liquidación en el
plazo de Diez (10) días calendarios contados desde el vencimiento del plazo que tenía para
pronunciarse, la Liquidación del CONTRATISTA se tendrá por aprobada. Con la Liquidación se
entregará a LA MUNICIPALIDAD los documentos de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva
Valorizada.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.- DE LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
El Acta de Recepción de Obra y presentación de la Liquidación de Obra con los documentos de la
Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada que haya quedado consentida, son
documentos que permitirán al CONTRATISTA obtener la devolución de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- DEL ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERÚ:
EL CONTRATISTA acatará todas las Leyes, Decretos, Resoluciones y Regularizaciones Nacionales,
Departamentales o Municipales vigentes dentro de la República del Perú y deberá eximir de
responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD de multa, pérdidas o daños debido a la violación de estas
normas por parte del CONTRATISTA.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Por la presente cláusula las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de o
relaciones con, la ejecución y/o interpretación del presente contrato, será resuelta de manera
definitiva mediante Arbitraje de Derecho conforme a las Disposiciones de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y sus Reglamentos vigentes, la Ley General de Arbitraje y al Reglamento
del Centro de Conciliación y Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros
del Perú, quien administrará el Proceso Arbitral.
El Arbitraje será resuelto por el Tribunal Arbitral compuesto por Tres Árbitros que serán designados
de acuerdo al siguiente procedimiento:
    a.) Un miembro por LA MUNICIPALIDAD.
    b.) Un miembro por EL CONTRATISTA.
    c.) Un miembro por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del
        Colegio de Ingenieros del Perú.
El Laudo Arbitral es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el Laudo Inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier Instancia Administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA.-
En señal de conformidad las partes firman el presente documento dejando constancia que para su
suscripción no ha mediado la violencia, coacción u otro vicio de la voluntad que lo invalide,
ratificándose en todas y cada una de sus cláusulas por la sola impresión de sus firmas, por triplicado
a los Treinta y Un días del mes de Octubre del Año Dos Mil Seis.




            Màximo Pedro Vargas Cutamanca                    Edison Ovidio Salvador Cruz
                     Alcalde                                     Representante Legal
                 DNI 32113254                                      DNI 31672355

								
To top