CONTRATO DE COMPRA VENTA N� -CEP-HOSPI-2008

Document Sample
CONTRATO DE COMPRA VENTA N� -CEP-HOSPI-2008 Powered By Docstoc
					       CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº                           -CEP-HOSPI-2008
Conste por el presente documento, el Contrato de Compra Venta, que celebran de
una parte el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU - HOSPITAL
CENTRAL FAP, con RUC Nº 20144364059 debidamente representado por su
Director el señor Mayor General FAP CARLOS BOHORQUEZ CASTELLARES,
identificado con C.I. FAP O-9331375-O, nombrado mediante Resolución Suprema Nº
547-2006-DE/FAP de fecha 22-12-06, señalando domicilio para estos efectos en la
Av. Aramburú cuadra 2 s/n Miraflores, Lima, a quien en adelante se le denominará
“LA FAP/HOSPI” y de la otra parte la Empresa IMPLANTES EXTERNOS
PERUANOS S.A.C. con RUC Nº 20122963714, con domicilio en la calle Cádiz N°
476, distrito de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente General, el señor JULIO ENRIQUE
AGUILAR ALVAREZ, identificado con DNI Nº 07932829, tal como consta en la
Partida N° 00518085 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Lima, a quien en adelante se las denominará EL CONTRATISTA, en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA FAP/HOSPI según el cumplimiento de sus funciones y requerimientos, tiene la
necesidad de adquirir material para Esterilización en Frío para el Hospital Central
FAP, para lo cual oportunamente convocó y llevó a cabo el Proceso de Selección
ADS Nº 0021-2008-HOSPI/FAP, con sujeción a las normas legales y disposiciones
vigentes según el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, su Reglamento y concordancias, que luego de someterse
en igualdad de oportunidad y condiciones, a la evaluación técnica y económica
pertinentes, se otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA en el ítem 01 del Proceso
de Selección antes mencionado.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la adquisición de material para Esterilización en
Frío para el Hospital Central FAP, descritos en el ítem 01 de la ADS Nº 0021-2008-
HOSPI/FAP, de acuerdo al siguiente detalle:

                                                                 PRECIO      PRECIO
  Nº
              DESCRIPCION               U.M.      CANTIDAD      UNITARIO     TOTAL
ITEM
                                                                   (S/)        (S/)
       ENZIMA PROTEOLITICA
 01    AUTOSOLUBLE 0.6% - BOLSA X       BOL          2,300          65.00   149,500.00
       12 UND
                            MONTO TOTAL (S/)                                149,500.00


ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 01: ENZIMA PROTEOLITICA AUTOSOLUBLE 0.6% - BOLSA x 12 UND

Descripcion: Enzima Proteolítica Autosoluble 0.6% - Bolsa X12 UND
Cantidad: 2,300

Unidad de Medida: Bolsa
Procedencia: Francia

Marca: Alkazyme

Fabricante: Alkapharm

Forma de Presentacion: Paquete X 12 Bolsas Autosolubles de 20Grs. Cada uno.

Registro Sanitário; E-10809-IMM

Numero de Lote: 8192

Fecha de Expiracion: 03/2011

Plazo de Entrega: 06 dias calendários de recepcionada la Orden de Compra



Características:
   Bactericida en 5 minutos, Fungicida en 15 minutos y virucida (VIH) en 5 minutos
   Ph alcalino.
   Presentación de la enzima en granulado.
   Contiene:
     Enzima proteolítica al 0.6%.
     Secuestrantes calcáreos.
     Cargas alcalinas.
     Tenso activos no iónicos y cationicos.
   Biodegradable.
   Para lavado 100% manual.
   Posee indicador de saturación. (El indicador de saturación es el nivel de
    saturación del detergente enzimático preparado y en uso, que indica la
    presencia de nivel máximo de carga microbiana).
   No es toxico, ni irritante.

Presentación:
 Envase externo:
    Bolsa de plástico, conteniendo 12 bolsas autosolubles, que indica:
      Nombre del producto: ALKAZYME
      Nombre del fabricante: ALKAPHARM
      Instrucciones de uso: según muestra
      Composición química.: según muestra
      Autorización sanitaria: E-10809 - IMM
      Número de lote: 8192
      Fecha de expiración: 03/2011

   Envase interno:
     Bolsas (12) autosolubles, con dosis de 20 gramos cada una, indicando lo
      siguiente:
          Nombre del producto: ALKAZYME
          Numero de lote:8192
          Fecha de expiración:03/2011

NOTA:

   Los productos no serán acondicionados, re-envasados o re-etiquetados por
    terceros.
   Se suministrara sesenta (60) unidades de recipientes de plástico, sin costo
    adicional para la institución, a ser utilizado en la etapa del prelavado y lavado de
    materiales.
   El cambio será dos (2) veces al año o al deterioro.

   Las características antes indicadas deberán ser demostradas a través de
    estudios de eficacia y seguridad desarrollados en laboratorios acreditados de la
    red nacional (INS, INASSA, HYPATIA) o internacional, bajo cualquier norma
    aprobada por la DIGEMID.

Asimismo, se hace mención que las características ofertadas por EL CONTRATISTA
y detalladas en su Propuesta Técnica, no pueden ser alteradas, modificadas o
sustituidas y forma parte integrante del presente Contrato.

CLAUSULA TERCERA: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA

EL CONTRATISTA, después de recibida la Orden de Compra respectiva, internará
los materiales adjudicados en el Almacén General del Hospital Central FAP, en el
plazo de seis (06) días calendarios. Asimismo los materiales serán internados según
requerimiento de LA FAP/HOSPI.

La Sección Almacén General del Hospital Central FAP, para efectos del
internamiento de los materiales adjudicados, únicamente atenderá de Lunes a
Viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, en tal sentido, en caso a EL
CONTRATISTA le corresponda internar los materiales adjudicados los días
Sábados, Domingos y/o feriados, deberá efectuar la entrega el siguiente día útil,
caso contrario se procederá a la aplicación de la penalidad por la totalidad de días
de incumplimiento.

CLAUSULA CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total que LA FAP/HOSPI pagará a EL CONTRATISTA, por objeto del
presente Contrato, asciende a S/. 149,500.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, el cual es firme, no
modificable, no revisable, ni reajustable.

Este monto incluye el costo de los bienes, tributos, seguros, transportes,
inspecciones, costos laborales e impuestos, fletes, así como todo aquello que sea
necesario para la adquisición de los materiales objeto de contratación.

LA FAP/HOSPI pagará las contraprestaciones pactadas a favor de El
CONTRATISTA mediante transferencia bancaria al Código de Cuenta Interbancario
(CCI) proporcionado. Cabe señalar que para realizar el pago, EL CONTRATISTA
deberá haber internado los materiales adjudicados con su respectiva Guía de
Remisión para que el responsable de la Sección Almacenes previa verificación de lo
señalado en sus propuestas, de la conformidad de recepción de los bienes, plazo
que no superará los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el
pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes previa presentación de la
factura respectiva.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.1.- EL CONTRATISTA entregará los materiales objeto del presente Contrato,
      dentro del plazo pactado en la Cláusula Tercera, los mismos que serán
      internados en el Almacén General del Hospital Central FAP, previa conformidad
      y a plena satisfacción del mismo, mediante la Orden de Compra que será
      debidamente visada por el Departamento de Abastecimiento del Hospital
      Central FAP.

5.2.- EL CONTRATISTA previo a la suscripción del presente Contrato entregará a LA
      FAP/HOSPI los siguientes documentos:

    5.2.1.- Constitución de la Empresa debidamente inscrita en el Registro
            Mercantil de la Oficina Registral de Lima y Callao.

    5.2.2.- Certificado de Vigencia de Poder del Representante Legal de la
            Empresa con fecha actualizada, expedido por la Oficina Registral de
            Lima y Callao.

    5.2.3-   Comprobante de Información Registrada expedido por LA SUNAT, con
             fecha actualizada.

    5.2.4.- Copia simple del DNI del Representante Legal de la Empresa.

    5.2.5.- Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
            expedida por CONSUCODE.

    5.2.6.- Carta Fianza por el 10% del valor por el cual obtuvo la Buena Pro como
            Garantía de fiel cumplimiento.

Los documentos mencionados serán entregados en copia simple al momento de
suscribirse el presente Contrato, a excepción del Certificado de Vigencia de Poder,
de la Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y la Carta
Fianza, los cuales deberán ser presentados en original.

5.3.- EL CONTRATISTA garantiza por un período de veintinueve (29) meses a partir
      de la entrega conforme, la calidad de los materiales adjudicados, en caso de
      presentar fallas defectos y/o vicios de fabricación, productos dañados que
      ingresen al Almacén, cambios de características físicas, comprometiéndose a
      cambiarlos al solo requerimiento de LA FAP/HOSPI, por otras que ella requiera
      y que sean distribuidos por EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor de
     quince (15) días calendarios, dicho cambio no acarreará ningún tipo de gasto
     adicional para LA FAP/HOSPI.

CLÁUSULA SEXTA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

6.1.- EL CONTRATISTA a la firma del presente Contrato entrega a LA FAP/HOSPI
      una Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento por el 10% del valor por el
      cual obtuvo la Buena Pro, con la característica de ser solidaria, incondicional,
      irrevocable, de ejecución automática y sin beneficio de excusión, a favor del
      MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU – DIRECCION DE
      ECONOMIA, en garantía de fiel cumplimiento del presente Contrato.

6.2.- Esta Garantía es otorgada por entidad autorizada y sujeta al ámbito de la
     Superintendencia de Banca y Seguros.

6.3.- La validez de la Garantía corre desde la entrada en vigencia del presente
      Contrato y será válida hasta la firma del Acta de Liquidación, por lo que EL
      CONTRATISTA se obliga a mantener vigente esta Garantía durante el periodo
      mencionado.

6.4.- LA FAP/HOSPI esta facultada para ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento
      de Contrato, cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.


CLAUSULA SETIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar
con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA OCTAVA: PENALIDADES Y RESOLUCION DE CONTRATO

 8.1.- Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en el internamiento del
       material adjudicado, lo cual es objeto del presente contrato, LA FAP/HOSPI le
       aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día de atraso, hasta por
       un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,
       en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de
       Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará
       automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
                                           0.10 x Monto del Contrato
                      Penalidad Diaria =
                                           0.40 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA FAP/HOSPI podrá
resolver el contrato por incumplimiento parcial o total del mismo, mediante carta
notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento, sin
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir;
asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

8.2.- Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los
     artículos 41º, inciso c), y 45º de la Ley, y los artículos 224º y 225º de su
     Reglamento; de darse el caso, LA FAP/HOSPI procederá de acuerdo a lo
     establecido en el artículo 226° y 227° del Reglamento de la Ley de
     Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD POR CASO
FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes no serán responsables por los incumplimientos en que incurran debido
a caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrados, entendiéndose éstos
como cualquier acontecimiento fuera de control y de la voluntad de las partes,
extraordinarios, imprevisibles o previsibles pero inevitables, que puedan ocasionar
grave dificultad para cumplir las obligaciones pactadas o la imposibilidad absoluta
para su cumplimiento.

También deberá probar estos hechos en un plazo máximo que no excederá los cinco
(05) días calendarios, después de haberse producido. Vencido el plazo no se
admitirá excusa o justificación alguna y se aplicará la penalidad correspondiente.

Entre las posibles causas de caso fortuito o fuerza mayor se encuentran:

9.1.- Estado de guerra, emergencia nacional declarada por el Gobierno o por
      motines o tumultos que impidan la realización de la entrega.

9.2.- Movilización industrial o suministro de prioridad por disposición de las
      autoridades del país.

9.3.- Huelga generalizada o parcial de trabajadores.

9.4.- Calamidad pública.

9.5.- Acontecimiento de siniestros, tales como incendio, explosión, inundación y
      cualquier otro hecho o fenómenos que estuvieren fuera de control.

9.6.- Otros hechos imprevisibles o extraordinarios, ajeno a la voluntad de las
      partes.

Queda entendido que las causales de exclusión deben tener relación con las partes
de manera comprobada.

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar.

CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1.- Cualquier controversia sobre la interpretación o ejecución del presente
       Contrato se resolverá en un inicio mediante Conciliación Extrajudicial y en
       caso de no llegarse a una conciliación, se someterá la controversia a un
      Arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
      Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

10.2.- El arbitraje podrá ser resuelto por un (01) árbitro o por tres (03) árbitros que
       conformarán el Tribunal Arbitral, según lo dispuesto en el artículo 278º del
       Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
       Asimismo, a falta de acuerdo entre las partes, o en caso de duda, el arbitraje
       será resuelto por árbitro único.

10.3.- El laudo arbitral es definitivo e inapelable ante el Poder Judicial o ante
       cualquier instancia administrativa y pondrá fin al procedimiento de manera
       definitiva, asimismo el laudo tiene valor de cosa juzgada y se ejecuta como
       una sentencia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TRIBUTACION

Todos los derechos, impuestos, tasas y permisos que afecten al presente Contrato y
su cumplimiento son de cargo y cuenta de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOMICILIO

Para todos los actos de cumplimiento del presente Contrato, las partes señalan
como sus domicilios los que aparecen en la introducción, a donde se les hará llegar
las comunicaciones que hubiere lugar. El domicilio podrá ser variado, previa carta
notarial dirigida a la contraparte, entendiéndose que éste necesariamente deberá
encontrarse dentro del radio urbano de la ciudad de Lima.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: LEYES APLICABLES

En todo lo relacionado con la adquisición materia del presente Contrato, que no
estuviera expresamente estipulado, será de aplicación lo dispuesto en el TUO de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, así como sus
modificatorias y disposiciones complementarias, asimismo lo estipulado en el Código
Civil y la demás legislación peruana vigente que sea pertinente y aplicable.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROHIBICIÓN DE CESION DE POSICION
CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA no podrá transferir ni ceder el Contrato parcial ni totalmente a
favor de terceros, teniendo responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PARTES INTEGRANTES

Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

15.1.- Las Bases integradas del Proceso de Selección.

15.2.- La Propuesta Técnica y la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA.

15.3.- Garantía de Fiel Cumplimiento
CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

Las partes contratantes, declaran que en la celebración de este Contrato no media
vicio alguno que pueda acarrear su nulidad o anulabilidad, en señal de conformidad
ambas partes firman en cuatro (04) originales de igual validez en la ciudad de Lima,
a los




           LA FAP/HOSPI                            EL CONTRATISTA
DIRECTOR DEL HOSPITAL CENTRAL FAP      IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.
       MAYOR GENERAL FAP                          GERENTE GENERAL
 CARLOS BOHORQUEZ CASTELLARES              JULIO ENRIQUE AGUILAR ALVAREZ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:212
posted:3/23/2012
language:Spanish
pages:8