Get documents about "PEMEX REFINACION - DOC
Document Sample
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 1
PEMEX REFINACIÓN
SUBDIRECCION DE PRODUCCION
“REF. ING. ANTONIO M. AMOR”
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
AVISO DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS
DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IDC-073/09
"FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO PARA
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA M.A.S. Y CAMBIO DE FONDO EN EL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-65 DE 80 MBLS. DE LA REFINERÍA ING.
ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo No. 44 fracción I inciso e de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con la Mismas en vigor.
VISITA DE OBRA
EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 16:00 HRS
LUGAR: EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS EN EL EDIFICIO DE LA SUPTCIA DE REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO.
JUNTA DE ACLARACIONES
VISITA DE OBRA
EL DIA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 HRS
LUGAR: EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS EN EL EDIFICIO DE LA SUPTCIA. DE REHABILITACIONES
Y MODIFICACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO.
APERTURA DE PROPOSICIONES
EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 12:00 HRS
LUGAR: EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS EN EL EDIFICIO DE LA SUPTCIA DE REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO.
FALLO
EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 A LAS 14:00 HRS
LUGAR: EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS EN EL EDIFICIO DE LA SUPTCIA DE REHABILITACIONES Y
MODIFICACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO.
COMPAÑÍAS INVITADAS:
1.- FABRICACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.
2.- GAUSS Y JIB S.A. DE C. V.
3.- GRUPO LBO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Se deja constancia para los fines que sean necesarios, en la ciudad de Salamanca, Gto., el día 20 de Noviembre de
2009.
ING. JAIME RODRÍGUEZ TERRAZAS
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS
Elaboro: Arq. María Concepción Yolanda Amaya Zavala
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 2
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE:
"FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA M.A.S. Y
CAMBIO DE FONDO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TV-65 DE
80 MBLS. DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA,
GTO."
PEMEX REFINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
“REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR”
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NÚM. IDC-073/09
NOMENCLATURA EMPLEADA EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
Para los efectos de la presente Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas, se entenderá por:
LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
RLOPSRM. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
SFP. Secretaria de la Función Pública
DOF. Diario Oficial de la Federación
DA. Documento Administrativo
DT. Documento Técnico
DE. Documento Económico
DI. Documento Informativo
STPRM. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 3
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
SECCIONES Y ANEXOS
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Anexo A: Planos y su relación.
Anexo B: Relación de Normas y Especificaciones Generales
Anexo B-1: Relación de Especificaciones Particulares y Alcances
Anexo B-2: Reglamento de Seguridad e Higiene.
Anexo B-3: Requerimientos Ambientales
Anexo B-4: Especificaciones generales para el suministro de energía
Anexo C: Catálogo de Conceptos.
Anexo E: Equipo provisional que proporcionará PEMEX REFINACIÓN
Anexo E-1: Equipo mínimo que utilizará el licitante ganador.
Anexo F: Materiales que proporcionará Pemex Refinación.
Anexo F-1: Servicios y/o Equipos permanentes que proporcionará PEMEX REFINACIÓN.
Anexo “U”: UMI’S
Anexo “BE”: Guía para el uso de la Bitácora Electrónica
Anexo “LC”: Libro DE Calidad
SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.
Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.
Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Criterios de Evaluación Técnica
Criterios de Evaluación Económica
Criterios de Adjudicación
SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 4
SECCIÓN I
INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
INTRODUCCIÓN
1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS.
2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.
3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.
6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
7 ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS.
8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.
12 REVISIONES PRELIMINARES. (NO APLICA)
13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.
17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DESIERTA.
18 FIRMA DEL CONTRATO.
19 ANTICIPO. (NO APLICA)
20 FORMA DE PAGO.
21 AJUSTE DE COSTOS
22 GARANTÍAS Y SEGUROS.
23 SUBCONTRATACIÓN.
24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO.
25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.
26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
27 INCONFORMIDADES.
28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)
29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA
(S.T.P.R.M.)
30 BITÁCORA ELECTRÓNICA
ANEXO 1: FORMATO DE PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 5
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en donde se enuncia que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,
podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas de conformidad con los Artículos 42, 43
y 27 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, PEMEX REFINACIÓN en adelante
“LA CONVOCANTE” a través del Departamento de Contratos emite la presente convocatoria de
Invitación a cuando menos tres personas Núm. IDC-073/09 misma que se regirá por los ordenamientos
antes señalados, para la adjudicación de un contrato de obras Públicas a precios unitarios referente a:
"FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA M.A.S. Y CAMBIO DE FONDO EN EL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO TV-65 DE 80 MBLS. DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE
SALAMANCA, GTO. "
Los trabajos se desarrollaran en la Refinería Ing. Antonio M. Amor
Domicilio de “LA CONVOCANTE”: calle Tierra Blanca No. 400, Col. Bellavista, Salamanca, Gto., C.P.
36730, TEL. 01-464-64-72737, FAX 01-464-64-89484.
“LA CONVOCANTE” y el Licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios y
tiempo determinado, de acuerdo al modelo contenido en esta Convocatoria de Invitación a cuando
menos Tres Personas (el “Contrato”).
Origen de los Fondos.- Las autoridades competentes han otorgado las autorizaciones necesarias para
la celebración del Contrato, incluyendo las siguientes: La Dirección Corporativa de Finanzas a través de
la Dirección Corporativa de Finanzas y Subdirección de Programación y Presupuestación autorizó la
inversión correspondiente mediante Oficio No. DCF-SPP-437/2009 de fecha 27 de octubre de 2009.
Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente Invitación a cuando menos tres
personas el área responsable de la ejecución de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación de
las proposiciones que se reciban será la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones y el área
responsable de la contratación será el Departamento de Contratos dependiente de la misma
Superintendencia.
“De conformidad con el Contrato, el importe ofertado para las Obras será en pesos mexicanos y
constituye el “Precio del Contrato”, mismo que se pagará de conformidad con lo establecido en la
Cláusula Novena del Contrato.
Salvo disposición en contrario en esta Convocatoria de Invitación (I) todos los términos escritos con
mayúscula inicial empleados en estas Convocatoria de Invitación y que se definen en el modelo del
Contrato contenido en la Sección VI de estas Convocatoria de Invitación tendrán el significado que se les
otorga en dicho modelo, y (ii) todas las referencias a Secciones realizadas en la Convocatoria de
Invitación, se entenderán como efectuadas a las Secciones de la Convocatoria de Invitación.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 6
1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS.
EVENTO FECHA Y HORA LUGAR
Entrega de Invitaciones 20 de noviembre de 2009 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.
20 de noviembre de 2009 EL INTERIOR DE LA REFINERÍA ING.
Visita al Sitio a las ANTONIO M. AMOR, SALAMANCA
16:00 hrs. GTO.
20 de noviembre de 2009 EL INTERIOR DE LA REFINERÍA ING.
Junta de aclaraciones a las ANTONIO M. AMOR, SALAMANCA GTO.
17:00 hrs.
SALA DE JUNTAS DEL DEPTO. DE
26 de noviembre de 2009
Presentación y Apertura de las CONTRATOS EL INTERIOR DE LA
a las
Proposiciones REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR,
12:00 hrs.
SALAMANCA GTO.
SALA DE JUNTAS DEL DEPTO. DE
27 de noviembre de 2009
CONTRATOS EL INTERIOR DE LA
Fallo a las
REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR,
14:00 hrs.
SALAMANCA GTO.
SALA DE JUNTAS DEL DEPTO. DE
CONTRATOS EL INTERIOR DE LA
Firma del Contrato 28 de noviembre de 2009
REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR,
SALAMANCA GTO.
2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO
La fecha estimada de inicio para las obras será el 28 de noviembre de 2009, siendo el plazo total de
ejecución de las obras de 13 (TRECE) días naturales.
3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria de Invitación a cuando menos tres
personas, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes
no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.
Cada interesado que haya adquirido la Convocatoria de invitación a cuando menos tres personas y que
desee participar en el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, será responsable de
examinar todos los documentos contenidos en esta Convocatoria. Los licitantes deberán tener en cuenta
todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de
ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las
obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de
lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las
obras, a menos que constituyan un caso fortuito o fuerza mayor en términos del contrato. Deberá hacer
además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.
El hecho de que el Licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace
referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como Contratista la responsabilidad de
ejecutar y concluir las Obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances,
especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos
en su Propuesta en caso de ser ganador de la Invitación a cuando menos tres personas.
El Licitante será el único responsable de la ejecución de las Obras y deberá sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad,
uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en esta Convocatoria
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 7
de Invitación a cuando menos tres personas. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren
serán a cargo del Licitante.
A).-El Licitante considerara el indicador económico específico como el valor del TIIE, para la
propuesta económica.
B).-El Licitante en el anexo “C” de la propuesta económica deberá poner el precio unitario
con letra en la propuesta económica.
C).- El Licitante anexara en la propuesta técnica un documento donde indique el personal
técnico administrativo no será por partida del anexo “C”.
D).-El licitante considerara el salario del Estado de Guanajuato para el cálculo de los salarios
reales.
4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
Con fundamento en lo que establece el artículo 44 de la LOPSRM.
El acto presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes
licitantes, pero invariablemente se invitara a un representante del órgano interno de control en la
Dependencia o Entidad.
Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, sé deberá contar con un mínimo de tres propuestas
susceptibles de análisis.
5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.
La(s) moneda(s) en que se podrán presentar las proposiciones será(n) EN PESOS MEXICANOS.
Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español, excepto que se
trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en idioma inglés o
español.
6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los Licitantes podrán visitar el Sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada a ser
organizada por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los
Licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus
proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del
procedimiento de la Invitación a cuando menos tres personas, los licitantes preferentemente entregarán
un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a
la visita al sitio, considerando un máximo de de 2 (dos) personas por licitante. Los Licitantes que asistan
a la visita al Sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video grabación, teléfonos celulares,
equipos portátiles de comunicación y/o radio localizadores
Todos los representantes designados por los Licitantes para asistir al sitio de realización de los trabajos,
deberán reunirse con el Servidor Público designado para el evento, representante de “LA
CONVOCANTE”, en las oficinas del Departamento de Contratos, Edificio Anexo, Refinería Ing. Antonio
M. Amor, localizada en la calle Tierra Blanca No. 400, Colonia Bellavista, C.P. 36730, Salamanca Gto.,
Teléfono 01-464-64-17269 y fax 01-464-64-89484. Adicionalmente, las personas designadas por los
Licitantes que visiten el Sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en
vigor y deberán utilizar invariablemente overol de color naranja de algodón, casco protector, zapatos tipo
industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.
La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que
manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no
podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 8
Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se
asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas
en la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, en las oficinas
de “LA CONVOCANTE”, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal
documentación formará parte integral de la convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas.
Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean
erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.
7 ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS.
Los licitantes podrán presentar preguntas relativas a la Convocatoria, utilizando el formato contenido en
el Anexo 1 de la sección I de esta convocatoria. A efecto de cumplir con lo que establece el tercer
párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para
facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando
DISCOS ÓPTICOS (CD-ROM), el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión
2000 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de
aclaraciones.
No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo
electrónico.
La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos
del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. La asistencia de los licitantes a la junta
de aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de
aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno
de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus
oficinas, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo
responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral
de la convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas.
8 MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE INVITACIÓN Y CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN.
“LA CONVOCANTE” podrá modificar la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas, por
cualquier razón, sea iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los
licitantes, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones
y de conformidad con el Artículo 34 de la LOPSRM.
Cualquier modificación a la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas se entregará por
escrito a todas las personas que las hayan adquirido y se considerará como parte integrante de la
Convocatoria de Invitación. Tratándose de la documentación de invitación a cuando menos tres
personas, las modificaciones se harán del conocimiento de los Licitantes a través de los mismos medios
utilizados para su invitación.
9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, y en los artículos 24,
28 y 50 del RLOPSRM, para participar en esta Invitación a cuando menos tres Personas, dos o más
personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la
propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los
trabajos que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:
9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres
personas.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 9
9.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-09), el que contendrá lo
siguiente:
9.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los
testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de
la agrupación;
9.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los
datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;
9.2.3 Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir;
9.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente
anotar teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).
9.2.5 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo
lo relacionado con la proposición, y
9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y
solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se
firme.
El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de
las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.
9.3 En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que
la proposición se presenta en forma conjunta, debiendo presentar los documentos señalados en
la fracción V de cada uno de los integrantes del grupo así como el convenio respectivo.
La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 28 del RLOPSRM,
deberá incluirse en el sobre que contenga las proposiciones. La Convocante deberá revisar que
el convenio cumpla con los requisitos exigidos, entregarse dentro del sobre que contenga la
propuesta técnica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición
deberá ser firmada en todas sus fojas por el representante común que para ese acto haya sido
designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la
proposición conjunta.
9.4 Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a
cada una de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.
9.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse
para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo señalado en
los Documento DA-1 al Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de esta Convocatoria de
Invitación.
9.6 Conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del RLOPSRM, cuando la propuesta ganadora de la
invitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser
firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando
con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo,
el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte
integrante del contrato como uno más de sus anexos.
9.7 En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni
se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los
términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas
circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones
fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 10
En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no
podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en
contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la
misma persona.
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las
propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.
La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta
conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Si el Licitante ganador fuera un grupo, los miembros que lo formen podrán o no constituir una nueva
sociedad a fin de que sea ésta la que celebre el contrato, pero en caso de que los miembros integrantes
de un grupo deseen constituir una nueva sociedad, deberán manifestarlo así en su proposición,
incluyendo la estructura de capital y participación de los socios o accionistas en la sociedad de que se
trate. La nueva sociedad deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los
miembros del grupo deberá responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por la
sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del grupo serán los únicos integrantes de la
nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus modificaciones, en su caso.
En el caso de que el Licitante ganador fuese un grupo y desee constituir una nueva sociedad, ésta
deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA CONVOCANTE”,
dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del primer testimonio
de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten los datos de
inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de Comercio correspondiente.
Independientemente del número de integrantes del grupo que, en su caso, resulte ganador de la
Invitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la
persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se
refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:
10.1 La documentación que acompaña a la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.
10.2 La propuesta técnica y económica (Parte II de la sección III).
10.3 La documentación de la proposición (Parte II de la sección III) y la documentación para efectos
de los criterios de adjudicación (Parte III de la sección III), deberá de presentarse dentro del
sobre que contenga la proposición
11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.
Los Licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus
Propuestas. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.
12 REVISIONES PRELIMINARES. (NO APLICA)
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el
procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará revisiones preliminares respecto a la
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 11
especialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de los
interesados que lo soliciten. Para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE”
en las fechas y horas señaladas en el programa de eventos del procedimiento de Invitación.
13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
El Licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III,
REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de esta Convocatoria de Invitación a cuando menos tres
personas, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y
preferentemente en el orden señalado.
Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en el programa de eventos de la
Invitación a cuando menos tres personas, para la presentación de proposiciones.
Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.
Las proposiciones deberán presentarse por el Licitante por escrito, debiendo considerar lo siguiente:
13.1 Proposiciones por escrito.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo
y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de
descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona
que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto
con el carácter de oyente. No obstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los
requisitos para ingresar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa con tinta
indeleble, por el representante legal del Licitante por el representante común en el caso de
proposiciones conjuntas.
Cada proposición deberá presentarse en sobre cerrado (en caso necesario y para facilidad de
manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas cerradas). Se recomienda identificar el
sobre de la proposición, como se muestra a continuación:
PROPOSICIÓN DEL LICITANTE:
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)
INVITACIÓN No ____________
01 DE XX
En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el
representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a
que se hace referencia en el apartado I.9 de la sección I de esta Convocatoria de Invitación se incluirá
en el sobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de la mismas
Convocatoria.
Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.
No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo
electrónico.
Para agilizar la conducción del procedimiento de invitación a cuando menos Tres Personas sin ser
motivo de desechamiento, se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus
fojas y además.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 12
A) Una copia impresa adicional y dos copias en discos ópticos (CD-ROM) de su
Propuesta. En caso de cualquier discrepancia entre el original y las copias, el original
prevalecerá.
B) Elaborar las copias de las Propuestas en discos ópticos (CD-ROM) utilizando un
procesador de textos compatible con los sistemas utilizados por “LA CONVOCANTE”
(utilizando el paquete MS Office para Windows, versión 2000, CAD, ACROBAT
READER), incluyendo, en lo posible, cualquier tabla, imagen, gráfica, etc. dentro del
mismo archivo.
C) Presentar en forma impresa y en discos ópticos (CD-ROM) la organización del
contenido de cada uno de los disquetes magnéticos de 3.5” o discos ópticos (CD-
ROM) que contienen las copias de su Propuesta, utilizando el siguiente formato:
“LA CONVOCANTE”
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. ___________
(NOMBRE DEL LICITANTE)
PROPUESTA [TÉCNICA/ECONÓMICA]: ___ [DISQUETES 3.5”] [DISCOS ÓPTICOS (CD-ROM)] CON
EL SIGUIENTE CONTENIDO:
DISQUETE NOMBRE DE FORMATO TAMAÑO TIPOS DE CONTENIDO
NUM: ARCHIVOS (MB) COMPRESIÓN DEL ARCHIVO
D) Etiquetar todos los disquetes magnéticos de 3.5” o discos ópticos (CD-ROM) en los
que un Licitante presente las copias de su Propuesta de la siguiente manera:
“LA CONVOCANTE”
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NÚM. _____________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
PROPUESTA [TÉCNICA – ECONÓMICA]
DISQUETE NÚM. _____ DE _____
14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que
contienen las proposiciones de los licitantes, de conformidad con el procedimiento siguiente:
14.1 En presencia de los licitantes, representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones
profesionales u otras organizaciones no gubernamentales; así como cualquier persona que sin
haber adquirido Convocatoria, manifieste su interés de estar presente en los actos públicos, bajo
la condición de que dichas personas registren su asistencia y se abstengan de intervenir en
cualquier forma en los mismos, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales
efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en
la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de Invitación. En
ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada, en
la sala de juntas del Departamento de Contratos dependiente de la Superintendencia de
Rehabilitaciones y Modificaciones, localizada en la planta baja del Edificio Anexo interior de la
Refinería Ing. Antonio M. Amor, calle Tierra Blanca No. 400 colonia Bellavista, C.P. 36730,
Salamanca Gto. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones,
ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los
asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de
comunicación o captura de imágenes, video y sonido.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 13
Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y
apertura de proposiciones, cuando menos [30 TREINTA] minutos antes de iniciar el acto.
14.2 Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
14.3 De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán el catálogo de conceptos de
obra en los que se consignen los precios DE-09 y DE-10 de conformidad con el artículo 37 de la
LOPSRM en su fracción II., y
14.4 Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y
apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se
señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá
quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este
acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. De conformidad con el artículo
37 de la LOPSRM en su fracción III.
No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y
cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en esta Convocatoria de Invitación a
cuando menos tres personas.
Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se
declarará desierta la Invitación a cuando menos tres Personas, situación que quedará asentada en el
acta respectiva.
15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:
15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en esta Convocatoria
de Invitación;
15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA
CONVOCANTE”; indicados en esta Convocatoria de Invitación a cuando menos Tres Personas.
15.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
15.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 31, fracción XXIII,
51 y 78, penúltimo párrafo de la LOPSRM;
15.5 En caso de que el licitante hubiese acordado con otro u otros elevar los precios ofertados,
desvirtuar en cualquiera otra forma los propósitos del procedimiento de Invitación a cuando
menos Tres Personas, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre
los demás licitantes;
15.7 Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en la Convocatoria de invitación y que sean
estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos.
16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 14
16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica y económica detallada de las proposiciones
aceptadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los artículos 36 y
37 del RLOPSRM , y en los criterios señalados en la sección IV de esta Convocatoria de
Invitación a cuando menos Tres Personas.
16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y
económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las
proposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los
aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.
16.3 Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al
licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que
establezcan la Convocatoria de invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la
LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la
proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, como lo señala el
sexto párrafo del Artículo 38 de la LOPSRM, de conformidad con los criterios de adjudicación
establecidos en la Sección IV de la Convocatoria de invitación a cuando menos tres personas,
basados en los artículos 37A, 37B, 37D, 37E y 37F del RLOPSRM.
16.4 “LA CONVOCANTE” emitirá un dictamen por escrito que servirá como fundamento para el fallo,
de conformidad con el 38 del RLOPSRM, en lo que aplique.
16.5 En junta pública se dará a conocer el fallo de la Invitación a cuando menos Tres Personas y se
llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento
de Invitación a cuando menos Tres Personas. Asimismo, el servidor público que preside el acto,
proporcionará a cada licitante por escrito, las razones y fundamentos por las que su proposición
fue desechada o no resultó ganadora.
El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los
interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les
entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan
asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”,
independientemente que puedan acudir a recogerla en el domicilio señalado.
En sustitución de esta junta, “LA CONVOCANTE” podrá optar por notificar el fallo de la invitación
por escrito a cada uno de los licitantes. En su caso, adjunto a la comunicación antes referida, “LA
CONVOCANTE” proporcionará a cada licitante un escrito que indique las razones y fundamentos
por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá
la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la
LOPSRM.
17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD E INVITACIÓN DESIERTA.
17.1 CANCELACIÓN
“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la Invitación a cuando menos Tres Personas en cualquier
tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente
justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de las obras y que, de continuarse con el
procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”.
La determinación de dar por cancelada la Invitación a cuando menos Tres Personas, deberá
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 15
precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los
licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.
17.2 SUSPENSIÓN O NULIDAD
La SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o
determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 88 y 92 de la LOPSRM.
17.3 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DESIERTA
“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la Invitación a cuando menos Tres Personas
cuando:
17.3.1 Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria de invitación o
sus precios de insumos no fueren aceptables;
17.3.2 Ninguna persona adquiera la Convocatoria de Invitación a cuando menos Tres Personas,
o
17.3.3 No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
17.3.4 Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables,
debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA
CONVOCANTE”.
18 FIRMA DEL CONTRATO
La adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y al licitante ganador en que hubiere
recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del
procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas.
A más tardar dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la
firma del contrato, el licitante que resulte adjudicado presentará los documentos siguientes:
18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales
deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas
físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente;
18.2 Registro Federal de Contribuyentes;
18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual
deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial
vigente del mismo;
18.4 Comprobante del domicilio fiscal.
18.5 Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emite opinión sobre el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.17. fracción I, contenida en la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 29 de Abril de 2009; en vigor desde 01 de Mayo de 2009, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
Este documento deberá de consultarse ante el SAT, preferentemente dentro de los tres
días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación
correspondiente.
En la solicitud de opinión al SAT deberán de incluir el correo electrónico del área de
contratación que se les indique para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá
en atención a su solicitud de opinión.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 16
Las personas Físicas o Morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y
que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaración
periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar
total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán de realizar su solicitud de
opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que
corresponda al domicilio de la convocante.
18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para
asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta
en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en
el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento
y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de la presentes Convocatoria;
Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3 y 18.4 deberán ser presentados en copia
simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado
una vez que se realice el cotejo correspondiente.
En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes
del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en
forma conjunta y solidaria.
En caso que el licitante que resulte adjudicado omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar
el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se
adjuntan.
Además, el licitante ganador presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le
apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción. En caso de que el licitante ganador no presente esta manifestación, se entenderá que no
está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.
Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los
términos del artículo 78 de la LOPSRM.
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al
efecto autorice la SFP.
19 ANTICIPO. (NO APLICA)
20 FORMA DE PAGO.
Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA
DEL CONTRATO.
21 AJUSTE DE COSTOS.
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado,
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados conforme a los términos expresos de
conformidad con la cláusula Décima Segunda referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato.
22 GARANTÍAS Y SEGUROS.
22.1 Garantía de Cumplimiento
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 17
El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 10
(diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, garantía por el 10% (diez por
ciento) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza
expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de
crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para
operar en territorio mexicano.
En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada
por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de
las personas físicas o morales que lo integren.
22.2 Garantía por el anticipo otorgado NO APLICA
22.3 Seguros
El Licitante será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la
naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario
22.4 Garantía por vicios ocultos
Concluidos los trabajos, el licitante ganador quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la
recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su
elección, constituir por una fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al
5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos
por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello,
Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del
RLOPSRM, con fundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de
contrato que se incluye en la sección V de esta convocatoria de Invitación a cuando menos Tres
Personas.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los
trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o
bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Para la presentación de las garantías y seguros el licitante, se deberá apegar a los textos de
garantías y seguros que se encuentran en la sección V de esta Convocatoria de Invitación a
cuando menos Tres Personas.
En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se
procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.
En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros
otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de
conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato.
Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía
original.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 18
“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías enviadas por fax, mensajería, servicio
postal o correo electrónico.
23 SUBCONTRATACIÓN.
Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:
Para el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato, solamente se permitirá la subcontratación que
se indica en el anexo “B-1” y “C” de esta Convocatoria.
24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICO
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de
acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho
de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido
responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.
En el anexo 3 de esta sección I se trascribe íntegramente la nota informativa para participantes de
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)
25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que
tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o
por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo,
implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria
para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las
actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su
Reglamento.
El licitante ganador deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días
contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad
extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que
se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 61 de la Ley General de Población.
26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS (NO APLICA)
27 INCONFORMIDADES
Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la
LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en PEMEX REFINACIÓN, dependiente de la Secretaría de
la Función Pública, ubicado en Bahía de ballenas No. 5, Piso 11, Col. Verónica Anzures, C.P. 11311,
México, D.F. y por medios remotos de comunicación electrónica
De conformidad con el artículo 92 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como
infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de
retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promoverte multa
conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 19
Con la finalidad de fortalecer la atención a las quejas y denuncias ciudadanas de cualquier acto de
corrupción de servidores públicos adscritos a Pemex Refinación a continuación se indican los medios de
captación para ello.
Que son al correo electrónico quejas@ref.pemex.com, el teléfono (55) 19442500 extensiones 24357 y
24376, por internet http//oic.ref.pemex.com o en Bahía de Ballenas #5, piso 11, Col. Verónica Anzures,
Del. Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, así como los datos de la Secretaria de la Función Pública
www.funcionpublica.gob.mx, teléfono 01800-FUNCIÓN (3862466) o bien en las instalaciones de la
Unidad de Auditoria Zona Centro Occidente, ubicadas en Prolongación Av. Américas 1450, piso 2, Col
Country Club, C.P. 44637, en Guadalajara, Jalisco , teléfono (33) 36486680 y 81.
28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. (NO APLICA)
Toda vez que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial,
que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de financiamiento, para
financiar los pagos que se deriven del (de los) contrato(s) relacionado(s) con esta(s) licitación(es), el(los)
licitante(s) que sea(n) adjudicado(s) con dichos contratos, quedará(n) obligado(s) a:
28.1 Entregar a “LA CONVOCANTE”, antes de la firma del (de los) contrato(s) adjudicado(s), la
información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar
cumplimiento al objeto del (de los) contrato(s) adjudicado(s), así como información sobre las
personas físicas y/o morales y/o extranjeras que le suministren, directa o indirectamente,
dichos bienes y/o, servicios. Esta información se deberá presentar en el formato establecido
como Anexo [NUMERO DE ANEXO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL MODELO
DE CONTRATO] denominado "Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios" y
se adjuntará al (a los) contrato(s) que corresponda para formar parte integrante del (de los)
mismo(s).
28.2 Entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE” o a quién éste le indique, la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, atendiendo a los requerimientos establecidos en
el Anexo [NÚMERO DE ANEXO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL MODELO DE
CONTRATO] denominado "Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento".
28.3 Presentarse, antes de cada evento de pago, en el (las) área(s) responsable(s) (“Modulo(s) de
Financiamiento”) de “LA CONVOCANTE”, con el fin de proporcionar la Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso corresponda. El área
responsable (“Modulo(s) de Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de
Documentación” o sello correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporte
que el contratista debe anexar a cada solicitud de pago que presente al amparo del contrato
adjudicado.
28.4 Informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas sobre los requisitos
relacionados con la "Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento" para
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 28.2.
28.5 Presentar la “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” siguiendo las
instrucciones y formatos establecidos en el "Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus
Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento" (el Instructivo), que le será proporcionado oportunamente por “LA
CONVOCANTE”.
El instructivo vigente se encuentra disponible en la página de internet de PEMEX:
www.pemex.com/proveedores/documentacion.
[NOTA: Este apartado y el texto correspondiente de la sección V se incluirán en los contratos de
PEMEX Exploración y Producción y en los demás Organismos, cuando aplique conforme los
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 20
lineamientos establecidos por la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, en
concordancia con la subcláusula “Fuentes de Financiamiento” del modelo de contrato que se
incluya en la cláusula “Forma de Pago”.]
29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA
MEXICANA (S.T.P.R.M.)
Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la
cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos
subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de
las instalaciones de “LA CONVOCANTE, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato respectivo
para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos
que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana, o como el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será
responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los
trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la
elaboración de sus ofertas, Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:
“CLAUSULA 34. …
“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de
las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a
comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de
anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir
en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al
personal que proponga el S.T.P.R.M…”
30 BITÁCORA ELECTRÓNICA
El licitante que resulte ganador, se obliga a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el
certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito y turnado en documento
original debidamente firmado, por el Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte
ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora Electrónica,
sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en los artículos 46
de la LOPSRM fracción XIII y 93, 94, 95, 96 y 97 (este último en casos de contratos de servicios) de su
Reglamento, así como en el Anexo correspondiente del contrato. La información general de estas
personas será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos, para estar en
condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del sistema BEO proporcione las claves de usuario
y contraseñas de acceso del personal involucrado.
Salamanca, Gto. 20 de Noviembre de 2009
_________________________________________________
ING. JUAN DANIEL GONZÁLEZ HERRERA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
I’JRT A’MCYAZ
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 21
PEMEX REFINACIÓN
FORMATO DE PREGUNTAS
LICITANTE:
PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________
N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________
Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página,
párrafo, etc.)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 22
SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Anexo A: Planos y su relación.
Anexo B: Relación de Normas y Especificaciones.
Anexo B-1: Relación de Especificaciones Particulares y Alcances
Anexo B-2: Reglamento de Seguridad e Higiene.
Anexo B-3: Requerimientos ambientales
Anexo B-4: Especificaciones generales para el suministro de energía.
Anexo B-5: Reglamento de seguridad para Contratistas (DG-GPASI-SI-8200).
Anexo C: Catálogo de Conceptos.
Anexo E: Equipo provisional que proporcionará PEMEX REFINACIÓN
Anexo E-1: Equipo mínimo que utilizará el licitante ganador.
Anexo F: Materiales que proporcionará Pemex Refinación.
Anexo F-1: Servicios y/o Equipos permanentes que proporcionará PEMEX
REFINACIÓN.
Anexo “U”: UMI’S
Anexo “BE” Guía para el uso de Bitácora Electrónica
Anexo “LC” Libro de Calidad
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 23
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " A"
RELACION DE PLANOS
NO. DE PLANO DESCRIPCIÓN
REFERENCIA DE DISTRIBUCION DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO (4
1
SECCIONES)
2 TIPICO PARA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO Y ASPERSORES
REFERENCIA PARA DISTRIBUCION DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO (4
3
SECCIONES)
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 24
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " B "
NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RELACIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
PEMEX-REFINACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS
NORMAS QUE POR OMISIÓN NO SE INCLUYAN EN LA SIGUIENTE LISTA, PREVIA
DEMOSTRACIÓN DE QUE SON NORMAS DE APLICACIÓN USUAL EN LA APLICACIÓN DE OBRAS
SEMEJANTES A LAS QUE SE DESARROLLAN EN EL PRESENTE PROYECTO.
ASÍ MISMO, SE DEBEN CONSIDERAR LAS ÚLTIMAS VERSIONES DE LAS NORMAS Y/O CÓDIGOS
LISTADOS A CONTINUACIÓN, O EN CASO DE QUE SEAN SUSTITUIDAS O CAMBIADAS, SE
DEBERÁN CONSIDERAR LAS NORMAS NUEVAS.
NORMA / PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN
NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-001-SEDE-1999 NORMA OFICIAL MEXICANA “INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(UTILIZACIÓN)”.
NRF-015-PEMEX-2008 PROTECCIÓN DE ÁREAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES
NRF-036-PEMEX-2003 REV. 0 “CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO
ELÉCTRICO”.
NRF-048-PEMEX 2007 REV. 0 DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLANTAS
INDUSTRIALES
GPASI-IT-0004 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO ATMOSFÉRICOS.
DG-SASIPA-SI-00520 REV. 0 MANUAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN
DE TANQUES CILÍNDRICOS .VERTICALES
DG-GPASI-SI-2310 REV. 6 PROCEDIMIENTO Y USO DE PERMISOS DE TRABAJO
DG-SASIPA -SI-8301 REV-1 ESPECIFICACIONES DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS PARA
SUPERFICIES METÁLICAS
DG-GPASI-SI-2703 REV. 1 DICTAMEN NORMATIVO SOBRE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE
SEGURIDAD Y CRITERIOS DE OPERACIÓN DE LOS DRENAJES DE
LAS ÁREAS INDUSTRIALES DE PEMEX-REFINACIÓN
DG-GPASI-SI-3610 NORMA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA
CONTRA INCENDIO EN CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX
REFINACIÓN
DG-GPASI-IT-3620 REV. 1 DICTAMEN NORMATIVO DE LAS MEDIDAS ADICIONALES DE
SEGURIDAD (M.A.S.) EN TANQUES ATMOSFÉRICOS
DG-GPASI-IT-00204 REV. 6 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN
DE LA MEDICIÓN PREVENTIVA DE ESPESORES.
GR-IS-4204 PRUEBA NO DESTRUCTIVA INSPECCIÓN ULTRASÓNICA DE
SOLDADURA
GR-IS-4201 PRUEBA NO DESTRUCTIVA INSPECCIÓN DE SOLDADURA CON
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 25
NORMA / PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN
LÍQUIDOS PENETRANTES
GR-IS-4202 PRUEBA NO DESTRUCTIVA INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE
SOLDADURA Y DE REPARACIÓN DE MATERIALES BASE
GS-E001 REV. 6 ESPECIFICACIONES GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
1.030.01 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS Y FORMATOS PARA
DOCUMENTOS DIVERSOS.
2.115.01 CIMENTACIONES DE TANQUES
2.203.01 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO
ELÉCTRICO
2.201.01 SÍMBOLOS ELÉCTRICOS
2.207.02 PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO ESTRUCTURAL.
2.374.03 SISTEMAS DE TUBERÍAS DE REFINERÍAS DE PETRÓLEO
2.507.21 NORMA PEMEX- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS PARA
CONTRAINCENDIO
3.021.08 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PARA PAGO DE EXCAVACIONES
SEGUNDA EDICIÓN, 1986
3.102.01 TRAZOS Y NIVELES PRIMERA EDICIÓN, 1975
3.102.02 EXCAVACIONES PARA EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS
3.102.03 EXCAVACIONES EN OBRAS DE DRENAJE Y PUENTES.
3.103.01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS PRIMERA EDICIÓN, 1976
3.104.07 RELLENOS DE EXCAVACIONES EN EDIFICACIONES Y
ESTRUCTURAS
3.113.01 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
3.115.06 CIMENTACIONES, ADEMES Y ATAGUÍAS.
3.120.00 TERRACERÍAS
3.123.03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PRIMERA
EDICIÓN 1976
3.123.04 PAVIMENTOS DE ASFALTO PRIMERA EDICIÓN 1985
3.123.05 BANQUETAS Y GUARNICIONES PRIMERA EDICIÓN 1974
3.133.01 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO SEGUNDA EDICIÓN
1976
3.134.01 NORMA PEMEX- COLORES Y LETREROS EN INSTALACIONES
PETROLERAS
3.135.02 ELABORACIÓN Y CONTROL DE CONCRETO, EN OBRA, SEGUNDA
EDICIÓN.
3.135.03 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO, REQUISITOS
CONSTRUCTIVOS. PRIMERA EDICIÓN 1974
3.135.04 CONEXIÓN MECÁNICA DE VARILLAS PARA REFUERZO PRIMERA
EDICIÓN 1979
3.143.01 CONSTRUCCIONES DE LÍNEAS DE DRENAJE EN ZONAS
INDUSTRIALES PRIMERA EDICIÓN 1975
3.150.01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
4.113.01 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO, REQUISITO DE CALIDAD
4.120.01 NORMA PEMEX- ELECTRODOS DE ACERO DULCE CON
REVESTIMIENTO
4.120.05 NORMA PEMEX- ELECTRODOS DE BAJA ALEACIÓN CON
REVESTIMIENTO
DG-SASIPA-SI-08200 REV. 4 REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 26
NORMA / PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
SITSI-4135 AGUA CONTRA INCENDIO PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE
EQUIPOS
SITSI-4145 PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA POR
COMPAÑÍAS CONTRATISTAS
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE Y SUS REGLAMENTOS
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS
MEXICANOS
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS
REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 27
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " B - 1 "
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES
1. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA ESTA OBRA ES DE 13 DÍAS NATURALES.
TIEMPO DE DURANTE EL CUAL EL LICITANTE GANADOR REALIZARA LOS TRABAJOS DE
EJECUCIÓN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO Y CAMBIO DE LA
PLACA DEL FONDO DEL TANQUE.
1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD TÉCNICA
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS MEDIANTE LA
PRESENTACIÓN A PEMEX-REFINACIÓN, DEL CURRÍCULUM DE LA EMPRESA
SOBRE CONTRATOS DE ESTA NATURALEZA CELEBRADOS EN EL PAÍS Ó A
NIVEL INTERNACIONAL, EN LA ETAPA DE LA PROPUESTA TÉCNICA. SE DEBERÁN
PRESENTAR FOTOCOPIAS DE CARÁTULAS DE CONTRATOS CON OTRAS
EXPERIENCIA REFINERÍAS Ó EMPRESAS, DE TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE,
DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO ANTERIORMENTE.
2. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONOCER PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS NACIONALES, Y PARTICULARES
DE PEMEX, ESPECIFICADAS EN ESTAS BASES TÉCNICAS.
3. CERTIFICAR EL HABER REALIZADO ESTE TIPO DE TRABAJOS EN OTRAS
EMPRESAS O REFINERÍAS.
1. SUMINISTRO DE MATERIAL SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PLANOS, DIBUJOS Y
ALCANCES DEL ANEXO C.
2. SELECCIÓN, CARGA, ACARREO, DESCARGA DESDE EL SITIO DONDE SE
ENCUENTREN ESTIBADOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y EN EL MOMENTO
SUMINISTRO REQUERIDO.
DE
MATERIALES 3. CUIDAR DE NO MALTRATAR LOS MATERIALES, Ó EN CASO CONTRARIO SERÁ
RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE GANADOR SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN.
4. TRANSPORTE LIBRE A BORDO DE LOS MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR EN
DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE PEMEX-REFINACIÓN DEBIDAMENTE
CLASIFICADOS Y SEPARADOS.
1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y CONTACTOS A PRUEBA DE VAPORES POR
ALUMBRADO PARTE DEL LICITANTE GANADOR CON CABLE DE 15 MTS. Ó MÁS DE ACUERDO
A LAS INDICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLIQUEN
1. TODOS LOS DÍAS SE HARÁ LA PRUEBA DE GAS Y TOXICIDAD (REALIZADAS POR
EL LICITANTE GANADOR), ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, DEBIENDO
PRUEBAS DE
REVALIDARSE LA SOLICITUD DE TRABAJO, POR PARTE DE OPERACIÓN,
EXPLOSIVIDAD
INSPECCIÓN Y EL LICITANTE GANADOR, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LOS
Y TOXICIDAD
APARATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
MENCIONADAS EN ESTE PUNTO.
SUBCONTRATA 1. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ
CIÓN SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS DE ANDAMIOS, PRUEBAS RADIOGRÁFICAS,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 28
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.
1. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL LICITANTE GANADOR DEL
PRESENTE CONCURSO DEBE SER ING. MECÁNICO, ING. MECÁNICO-
ELECTRICISTA, ING. MECÁNICO EN TÉRMICA, ING. MECÁNICO EN HIDRÁULICA,
ING. INDUSTRIAL MECÁNICO, Ó ING. CIVIL, Y DEBE CONTAR CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN LA OBRA METAL MECÁNICA Y PROCESOS DE SOLDADURA,
ASÍ COMO EN LA CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE TANQUES, LO CUAL SE
AVALARÁ CON EL CURRÍCULUM VITAE DEL CITADO PROFESIONISTA, ADEMÁS
DE PRESENTAR A PEMEX-REFINACIÓN LA CÉDULA PROFESIONAL EXPEDIDA
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA. ESTE PUNTO DEBE CUMPLIRSE AL INICIO DE LA OBRA,
AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
DEL LICITANTE GANADOR CON EL RESIDENTE DE PEMEX-REFINACIÓN.
2. EN CUANTO A LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD DEL LICITANTE GANADOR,
ÉSTOS DEBEN TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PROPIOS A LA
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, PARA LO CUAL DEBERÁN
SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ESTE CENTRO DE TRABAJO. EL
LICITANTE GANADOR DEBE CONTAR EN EL SITIO CON UN SUPERVISOR DE
ALCANCES SEGURIDAD POR CADA 50 TRABAJADORES, COMO MÍNIMO
GENERALES DE 3. EL LICITANTE GANADOR, DEBE CONTAR CON UNA OFICINA DE RESIDENCIA
LA OBRA PARA SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL ÁREA DE
TRABAJO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE
4. SUMINISTRO DE MATERIAL SEGÚN LO ESPECIFICADO EN PLANOS, DIBUJOS, Y
ALCANCES DEL ANEXO “C”
5. TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO SERÁN PROPORCIONADOS POR EL
LICITANTE GANADOR.
6. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
7. ALUMBRADO. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ALUMBRADO DE ACUERDO A LAS
INDICACIONES DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO
8. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DAR TODAS LAS FACILIDADES AL PERSONAL
DE RIAMA DE OPERACIÓN Y USIPA, PARA LA ENTREGA Y LA INSPECCIÓN DE
LOS EQUIPOS.
9. PRUEBAS DE EXPLOSIVIDAD Y TOXICIDAD.
10. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES
11. LIMPIEZA FINAL.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
1.-GENERALIDADES:
LA REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR” DE SALAMANCA, GTO., CUENTA ACTUALMENTE CON
335 TANQUES PARA EL MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS BÁSICOS, ENTRE
LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS. EL 40% DE ELLOS FUERON CONSTRUIDOS CON
NORMATIVAS DE LOS AÑOS 1960/1970 Y POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO SE HAN
ACENTUADO LOS EFECTOS DE LA CORROSIÓN EN EL FONDO DE LOS MISMOS.
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE PRODUCCIÓN DICTADAS POR LA GERENCIA DE
ESTE CENTRO DE TRABAJO, CON EFICIENCIA Y RENTABILIDAD, GARANTIZAR SU INTEGRIDAD
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 29
FÍSICA Y NO CONTAMINAR EL ENTORNO ECOLÓGICO, ES NECESARIO DAR MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZAR SUS SISTEMAS OPERATIVOS.
2.-ANTECEDENTES DEL PROYECTO
APOYADOS EN LOS REPORTES DE CALIBRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y EN
LOS ANTECEDENTES PARTICULARES DEL TANQUE, SE EFECTUARA LA RESTAURACIÓN
GENERAL DEL MISMO, ACTUALIZANDO O MODERNIZANDO SUS SISTEMAS OPERATIVOS, PARA
QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACIÓN NO. DG-GPASI-IT 3620 REV. 1 DE OCTUBRE DE 1994
RELATIVA A ÉL “DICTAMEN NORMATIVO DE LAS MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD (M.A.S)
EN TANQUES ATMOSFÉRICOS”, CUYO OBJETIVO ES PREVENIR CONTINGENCIAS POR
SOBRELLENADO, DERRAMES DE PRODUCTOS, DEFORMACIONES DE ENVOLVENTES Y/O
CÚPULAS, ACCIDENTES PERSONALES POR INHALACIÓN DE PRODUCTOS TÓXICOS, PÉRDIDAS
POR EVAPORACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA, INCENDIOS EN TANQUES, MEJORAR LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN; Y TODA AQUELLA NORMATIVIDAD DE
CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y ECOLÓGICA APLICABLE.
3.- ALCANCES GENERALES
EL TANQUE ACTUALMENTE CUMPLE PARCIALMENTE CON LAS MEDIDAS ADICIONALES DE
SEGURIDAD “M.A.S.”, SE DEBERÁN COMPLEMENTAR ESTAS, DE TAL FORMA QUE SE CORRIJAN
LOS DEFECTOS, INCONSISTENCIAS, ANOMALÍAS Y FALLAS FÍSICAS DEL TIPO METAL
MECÁNICA, ELÉCTRICA, CIVIL, Y DE OPERACIÓN Y/O CUALQUIERA QUE REPRESENTE RIESGOS
PARA LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL, DEL TANQUE Y DE LAS INSTALACIONES.
EL TANQUE SERÁ ENTREGADO FUERA DE OPERACIÓN, VAPORIZADO Y CON JUNTAS CIEGAS,
SU REPARACIÓN COMPRENDE DE MANERA GENERAL LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
SIGUIENTES:
1 DEBERÁ HACERSE UN TENDIDO DE TUBERÍAS PARA EFECTUAR UN
VAPORIZADO DEL TANQUE Y LÍNEAS DE OPERACIÓN, PARA ELIMINAR
ATMÓSFERAS PELIGROSAS. (POR PEMEX REFINACIÓN).
2 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO Y ESPREAS DE
INYECCIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO, SE DEBERÁ EFECTUAR PRUEBAS DE
ESPREAS.
3 RESTAURACIÓN DE MOCHETAS ACTUALES.
4 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE TUBERÍAS NUEVOS
5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERÍA DE ANILLO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO.
6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO.
7 INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO A CABEZAL
EXISTENTE.
8 SOPORTERÍA DE ANILLOS DE SISTEMA CONTRAINCENDIO.
9 FILTROS TIPO Y EN LÍNEAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO
10 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS DE FONDO POR MEDIO DE CAJA DE VACÍO.
11 REEMPLAZO DE PLACAS DE FONDO QUE SE REQUIERAN, DE ACUERDO A
REPORTE DE CALIBRACIÓN.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 30
12 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES.
13 CALIFICACIÓN DE TÉCNICOS PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS EN SOLDADURA.
14 DEMOSTRAR QUE CUENTA CON PERSONAL PROFESIONISTA SUPERVISOR DE
OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE ESTARÁ CARGO DE
LOS TRABAJOS.
15 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN QUE OBLIGA LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN MATERIALES DE CONSUMO, DE INSTALACIÓN
PERMANENTE, ACCESORIOS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.
16 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA SUPERFICIE METÁLICA EN EXTERIOR DE
TANQUE.
17 PINTURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
18 PINTURA EN TUBERÍA.
19 PINTURA EN PASOS DE TUBERÍAS.
20 ROTULACIÓN DE TANQUE.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 31
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " B - 2 "
REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DG-SASIPA-SI-08200
1. Objetivo
Establecer los requisitos y reglas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, que deben cumplir
los proveedores y contratistas que proporcionan obras, bienes o servicios en las instalaciones de Pemex
Refinación, con el propósito de prevenir la ocurrencia de incidentes que afecten la integridad de trabajadores,
instalaciones, medio ambiente o terceros.
2. Alcance.
2.1. El presente reglamento define:
2.1.1. Las responsabilidades y obligaciones de los contratistas y proveedores que proporcionan servicios
de construcción, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento; así como, de suministro de
bienes y servicios en las instalaciones del Organismo Pemex Refinación, contratados al amparo de la “Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, y de la “Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público” y sus Reglamentos, incluyendo los contratos que se
instrumenten con dependencias o entidades.
2.1.2. Los requerimientos mínimos que se deben establecer como parte de las bases de licitación en
materia de seguridad industrial, salud en el trabajo y protección ambiental, mismos que debe cumplir el
personal de compañías contratistas y proveedores en el desarrollo de sus actividades objeto del contrato;
así como, los mecanismos de supervisión y control correspondientes.
2.2. El presente reglamento no incluye el traslado o transporte realizado por contratistas y proveedores
cuando los materiales, equipos, maquinaria o herramientas son de su propiedad; es decir que, aunque vayan a
ser transferidos a Pemex Refinación esta acción no haya sido concretada.
3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, son de aplicación general y observancia obligatoria en
todos los centros de trabajo de Pemex Refinación, en donde se realicen actividades por parte de contratistas o
de proveedores.
4. Actualizaciones
4.1. El presente reglamento, se debe revisar cada cuatro años o antes s i las propuestas de modificación lo
ameritan.
4.2. Las sugerencias, observaciones o comentarios al presente documento normativo, se deben enviar
oficialmente por escrito a la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, dependiente de la
SASIPA, en la dirección siguiente.
Av. Marina Nacional No. 329, colonia Huasteca, C.P. 11311, México, D. F. Edificio “B-2”, segundo piso.
5. Vigencia
5.1. El presente Reglamento entrará en vigor a los sesenta días naturales contados a partir de su fecha de
autorización por parte del Director General de Pemex Refinación y estará disponible para su consulta en la
normateca electrónica de la SASIPA. 1
6. Definiciones
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 32
6.1. Accidente: Suceso repentino, no deseado ni planeado cuyas consecuencias son daños, lesiones, o
enfermedades. 2
6.2. Actos inseguros. Son las acciones realizadas por el trabajador, que omite o viola el método o medidas
aceptadas como seguras. 3
6.3. Análisis de seguridad del trabajo (AST). Es una metodología que nos permite realizar la planeación de
cualquier actividad o tarea para que esta se realice con un enfoque de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental. Consiste en analizar la actividad a realizar, paso a paso para identificar los riesgos y
generar las acciones que nos permitan controlar, mitigar y/o eliminar el riesgo, definiendo los responsables de
implementar las medidas de control señaladas.
6.4. Área contratante. Área designada por Pemex Refinación con capacidad técnica-administrativa y jurídica
para llevar a cabo los procesos de contratación en cualquiera de sus modalidades para la adjudicación de
contratos de obra, servicios o adquisiciones requeridos por las áreas usuarias.
6.5. Área de riesgo. Área clasificada dentro de las instalaciones, que presenta o puede presentar
condiciones peligrosas y que requiere la aplicación de medidas de prevención y control de los riesgos
asociados al trabajar en dichas áreas. Entre otras, se incluyen de manera ilustrativa las siguientes:
6.5.1. Concentraciones de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio
y/o explosión.
6.5.2. Excavaciones a más de 1.00 metro de profundidad, túneles o pozos.
6.5.3. Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.
6.5.4. Instalaciones y/o equipos que se encuentren en reparación y que
hayan contenido productos combustibles o inflamables.
6.5.5. Instalaciones y/o equipos en los que se manejen productos tóxicos o corrosivos.
6.5.6. Instalaciones y/o equipos que se consideren trabajos en altura a más de 1.80
metros de altura a partir del nivel del piso terminado; cuando el piso lo
constituya una plataforma, dicha altura se contará a partir de la misma, siempre
y cuando esta tenga barandales u otro medio de protección que evite que el
trabajador pueda caer fuera de la plataforma.
6.5.7. Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.
6.5.8. Operaciones a bordo de embarcaciones de Flota Mayor o Menor.
6.5.9. Procesamiento, almacén, manejo o uso de gases y líquidos combustibles o
inflamables.
1. http:\\sasipa.ref.pemex.com
2. 2 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice a.
3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004. Capítulo 4, subíndice b
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 33
6.6. Área usuaria. Es el área de Pemex Refinación con capacidad técnica que hará uso final de los
servicios o bienes proporcionados por contratistas o proveedores, conforme a lo pactado
en el contrato específico.
6.7. Bases de licitación. Documento que contiene los requerimientos técnicos, administrativos, SSPA y
legales, expedidos por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de conformidad con la
convocatoria para su aplicación en el desarrollo y ejecución de las obras, servicios o
adquisiciones, incluyendo todas sus modificaciones y aclaraciones emitidas por escrito por
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
6.8. Bases de usuario. Documento que contiene las especificaciones técnicas y legales definidas
por el área usuaria para el proyecto y que servirán de base para la elaboración de los
diversos anexos técnicos y administrativos que integran las bases de licitación.
q
6.9. Centro de trabajo. Todo aquel lugar, c u a l uiera que sea su denominación, en el que se
realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en
4
el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.
Este concepto es equivalente a: Centro Administrativo, Refinerías, Terminales de
Almacenamiento y Reparto, Terminales Marítimas, Residencias de Operaciones
Portuarias, Sectores de Ductos, Embarcaciones, Almacenes y Talleres Centrales de
Pemex Refinación.
6.10. Condición insegura. Circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores
realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refiere al grado de inseguridad que
5
pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de operación.
6.11. Contratista. Persona ajena al centro de trabajo que labora temporalmente en éste,
involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que por el motivo de su trabajo
6
agrega un riesgo.
6.12. Contrato. Instrumento mediante el cual se formaliza desde el punto de vista legal el acuerdo
técnico-comercial entre Pemex Refinación y los contratistas o proveedores, para la
realización de los trabajos establecidos como alcance, en el citado documento.
6.13. Enfermedad de trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una
causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se
vea obligado a prestar sus servicios. Serán consideradas, en todo caso, enfermedades de
7
trabajo, las consignadas en la Tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
4.-Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de
Trabajo. Artículo 2°, subíndice II.
5.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999. Capítulo 4,
subíndice b.
6.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 4,
subíndice j.
7.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004. Capítulo 3,
subíndice h.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 34
6.14. Espacio confinado. Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal manera que una
persona puede desempeñar una determinada tarea en su interior, que tiene medios
limitados o restringidos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado
por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos
8
ocasionalmente.
6.15. Incidente. Acontecimiento no deseado que ocasiona o puede ocasionar daños al proceso,
maquinaria, equipo y/o a las instalaciones del centro de trabajo, pero que en circunstancias
diferentes, podría haber derivado en lesiones para las personas y que requiere ser
9
investigado para considerarlo en la adopción de medidas preventivas.
6.16. Instalación. Es el conjunto de estructuras, equipos de proceso, y otros, dispuestos para un
proceso productivo específico, como tuberías, circuitos eléctricos, accesorios,
instrumentos, autos tanque, carros tanque, hardware y software, entre otros, dispuestos en
los centros de trabajo para el procesamiento, almacenamiento, servicio principal (fuerza),
carga/descarga, tratamiento, servicio transporte o distribución de productos; así como, las
bodegas, almacenes, talleres, laboratorios, clínicas y edificios administrativos, entre otros,
en los que se desarrollan actividades administrativas, de servicios y de apoyo.
6.17. Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de
invitación a cuando menos tres personas.
6.18. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. Gerente, Subgerente, Superintendente, Jefe,
Residente o Encargado de un centro de trabajo.
6.19. Minuta de trabajo. Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente para autorizar la
realización de un trabajo de riesgo o potencialmente peligroso, ya sea que cuando el
Grupo de Trabajo del centro de trabajo considere que durante el desarrollo del trabajo
pueden presentarse condiciones desfavorables que afecten instalaciones vecinas, cuando
la duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, que por
la naturaleza del trabajo se requieran mayores niveles de supervisión o por que
intervienen varias dependencias o especialidades.
6.20. Permiso de trabajo. Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente para autorizar la
realización de una actividad peligrosa o potencialmente peligrosa.
6.21. Protocolo de entrega y recepción. Procedimiento para auditar del inicio al término los
trabajos o servicios motivo del contrato.
6.22. Proveedor. Cualquier persona que celebre contratos de adquisiciones arrendamientos o
servicios. Siendo cualquier persona ajena al centro de trabajo que labora temporalmente
en éste, involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que por el motivo de su
trabajo agrega un riesgo.
6.23. Reglamento. Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para
Contratistas y Proveedores.
6.24. Residente de obra. Servidor público contratado por Pemex Refinación con el conocimiento,
experiencia, y habilidades necesarias para la supervisión, vigilancia, control y aceptación
de los trabajos realizados por el contratista o proveedor, designado como responsable y
representante directo de Pemex Refinación ante el contratista o proveedor.
6.25. Salud en el trabajo. Actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los
trabajadores mediante la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, así como
los factores o condiciones de riesgo que ponen en peligro su salud y seguridad.
8 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Capítulo 4, subíndice f
9 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004. Capítulo 3, subíndice i
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 35
6.26. Subdirección operativa. Equivale a la Subdirección de Producción, Subdirección de
Distribución, Subdirección de Almacenamiento y Reparto.
6.27. Superintendente de construcción (del contratista) y el equivalente (del proveedor). Es
la persona facultada por el contratista o proveedor para oír y recibir toda clase de
notificaciones, relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal y también
cuenta con facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de un contrato.
6.28. Supervisor de Obra. Servidor público contratado por Pemex Refinación con el conocimiento,
experiencia, y habilidades necesarias para la supervisión, vigilancia, control y aceptación
de los trabajos realizados por el contratista, quien es el auxilio técnico de la residencia de
obra, o bien tercera persona que Pemex Refinación contrate para ésta función y con las
demás responsabilidades que en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.
6.29. Supervisor. Servidor público contratado por Pemex Refinación con el conocimiento, experiencia, y
habilidades necesarias para la supervisión, vigilancia, control y aceptación de los bienes o
trabajos realizados por el proveedor
6.30. Supervisor de Seguridad (del contratista o proveedor). Es el representante técnico
designado por el contratista o proveedor para la realización y supervisión de las
actividades relacionadas con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental,
estipuladas en los contratos celebrados con Pemex Refinación.
6.31. Tratados. Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito
entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho
Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de
acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los
cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.
p
6.32. Trabajo con riesgo (trabajo eligroso). Es aquel que se realiza en un área clasificada como
peligrosa o cerca de ella; o que durante su ejecución pueden presentar condiciones peligrosas que
provoquen un incidente, accidente o una enfermedad de trabajo.
7. Símbolos, abreviaturas y acrónimos.
7.1. AE: Auditoria Efectiva.
7.2. ACR: Análisis Causa Raíz.
7.3. AST: Análisis de Seguridad del Trabajo.
7.4. DCO: Dirección Corporativa de Operaciones.
7.5. SSPA: Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
7.6. HDSS: Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias.
7.7. PRE: Plan de Respuesta a Emergencias.
7.8. SASIPA: Subdirección de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección Ambiental
8. Disposiciones generales.
8.1. El fundamento legal que sustenta la obligación de regular lo correspondiente a los aspectos de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deben observar los contratistas y
proveedores que realizan actividades en instalaciones de Pemex Refinación, está
contenido en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, en el Reglamento de
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 36
Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y en la Guía
Técnica 800/16000/DCO/GT/010/07, principalmente en los artículos siguientes:
8.1.1. En cada centro de trabajo se debe “Comunicar al contratista los riesgos a los
que estará expuesto y los accidentes previos que hayan ocurrido en la
actividad asignada, así como las reglas de seguridad generales y específicas
10
del área donde va a realizar el trabajo”.
8.1.2. En los centros de trabajo se debe “Contar con criterios para la contratación
de servicios relacionados con el proceso y equipos críticos, en los cuales se
debe revisar que el contratista cuenta con personal capacitado y adiestrado
11
para desarrollar el trabajo”.
8.1.3. “Se debe llevar un protocolo de seguridad para la recepción y entrega de trabajos
de los contratistas en el que se especifiquen las desviaciones y los cumplimientos
12
relacionados con el trabajo y se debe conservar por un periodo de cinco años”.
8.1.4. “ E l contratista informará al patrón el accidente mayor que se presente en el
13
lugar de trabajo”.
8.1.5. “Las disposiciones del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, también son obligatorias para el
personal de las compañías contratistas, así como para los proveedores y
visitantes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos
14
Subsidiarios”.
8.1.6. “Todos los prestadores de servicios que sean contratados por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, tienen la obligación de cumplir y
hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos e instructivos que, en
materia de seguridad, salud y protección al medio ambiente, el contratante
15
tenga establecidos en sus instalaciones o Centros de Trabajo”.
8.1.7. “Se debe dar capacitación y adiestramiento inicial y periódico a los
trabajadores y contratistas relacionados con la operación y mantenimiento de
los equipos críticos, procesos y procedimientos, trabajos peligrosos e
investigación de accidentes mayores y a quienes realicen auditorías
16
internas.”
8.1.8. “ E l contratista debe documentar que cada unos de los trabajadores ha
recibido y entendido el entrenamiento requerido. Debe contar con registros
para cada uno de los trabajadores, la fecha de entrenamiento y los medios
17
utilizados para verificar que el trabajador entendió el entrenamiento.”
8.19. “La capacitación y el adiestramiento se debe proporcionar en función de un
programa específico en el que, por lo menos, se indique: nombres de los
trabajadores participantes, fechas de impartición y evaluación, en las cuales,
18
a través de un reporte reflejarán los resultados del programa”.
10.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 14, subíndice 14.1.
11.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 14, subíndice 14.2.
12.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 14, subíndice 14.3.
13.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 14, subíndice 14.3.
14.-Petróleos Mexicanos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Capítulo I, artículo 4.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 37
8.2. Siempre que en un centro de trabajo labore o ingrese personal contratista, se debe
observar lo dispuesto en el presente reglamento.
8.3. La Subdirección, Gerencia, Subgerencia o Centro de Trabajo, conforme a los
requerimientos de sus instalaciones y a su disponibilidad presupuestal, debe definir los
trabajos o bienes que deben ser contratados para su ejecución por contratistas o
proveedores; para la cual, se hace necesario establecer los requerimientos técnicos,
normas, especificaciones de ingeniería, de materiales, equipos, procedimientos, protocolos
de pruebas, certificaciones o calificaciones de especialidad y competencia técnica del
personal y los criterios técnicos para evaluar y calificar la experiencia y capacidad técnica
del contratista o proveedor, a efecto de que satisfaga los requerimientos del área usuaria.
8.4. El área usuaria (técnica) debe proporcionar al área contratante todos los documentos
técnicos y legales que cubran sus requerimientos, mismos que deben conformar las
bases de usuario y de licitación como parte integral de las obras, servicios o bienes a
contratar y que en forma obligatoria deben cumplir los licitantes, con el propósito de
seleccionar la propuesta más conveniente a los intereses de Pemex Refinación.
Los requisitos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental deben describirse
con toda claridad en estas bases.
En el aspecto ambiental, cuando se incluya el desarrollo de la ingeniería para obras
nuevas, se debe considerar el estudio de riesgos y de impacto ambiental, a efecto de
obtener previo a la ejecución de la obra la autorización de la SEMARNAT.
8.5. El área contratante de manera conjunta con el área usuaria, deben evaluar y calificar las
propuestas técnico-económicas de los licitantes con la finalidad de seleccionar la mejor
propuesta que satisfaga los requerimientos técnicos y mejores condiciones económicas
favorables a Pemex Refinación, considerando los aspectos de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental establecidos en las bases de licitación.
8.6. Este reglamento debe formar parte integral del contrato, como anexo técnico. Debe indicar
la obligatoriedad del contratista o proveedor para que cumplan y hagan cumplir las
normas, reglamentos, procedimientos e instructivos que en materia de seguridad, salud en
el trabajo y protección ambiental que Pemex Refinación tenga establecido en sus
instalaciones o centros de trabajo.
8.7. La máxima autoridad del centro de trabajo y en forma directa el residente de obra o
supervisor designado por Pemex Refinación, debe vigilar el estricto cumplimiento de todo
lo pactado en el contrato y en sus anexos como parte integrante del mismo.
8.8. Todas las actividades de los trabajos contratados deben realizarse de acuerdo a los
procedimientos específicos establecidos y/o a las prácticas seguras de trabajo que estén
aprobadas.
8.9. Evaluar el desempeño del contratista o proveedor, en el cumplimiento de lo pactado en el
contrato, tanto técnicamente como en los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
15.-Petróleos Mexicanos. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Capítulo XXIV,
artículo 1.
16.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 15, subíndice 15.1.
17.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 15, subíndice 15.2.
18.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Capítulo 15, subíndice 15.3
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 38
8.10. El centro de trabajo debe evaluar previo al inicio de los trabajos, a los supervisores de
seguridad del contratista o proveedor en los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental. La evaluación debe ser realizada en forma conjunta por el residente
de obra o supervisor del proveedor, área usuaria y representante de seguridad industrial.
8.11. Se debe establecer un programa conjunto entre el residente de obra o supervisor y el
contratista o proveedor, para llevar a cabo reuniones técnicas y de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Protección Ambiental para evaluar el desarrollo de los trabajos, acordando las
medidas para corregir las desviaciones observadas.
9. De las medidas preventivas generales.
9.1. El contratista o proveedor debe observar las siguientes disposiciones generales.
9.1.1. Instruir a su personal acerca del contenido y cumplimiento de las medidas
de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental dispuestos en este
Reglamento.
9.1.2. Contar en el sitio como mínimo con un supervisor de seguridad, salud y
protección ambiental hasta por cada 50 trabajadores, durante el tiempo
que duren los trabajos contratados y permanentemente; este supervisor,
debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, así
como las normas, procedimientos, lineamientos e instructivos técnicos y los
que en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental se
tengan establecidos por el centro de trabajo donde se ejecutan los trabajos.
Este supervisor no podrá ser designado también como supervisor técnico,
n i atender actividades similares en representación de otros contratistas o
proveedores.
9.1.3. Prohibir a todo su personal usar parrillas eléctricas, extensiones, Radios,
televisores y cualquier otro dispositivo eléctrico o Electrónico, salvo
autorización expresa y por escrito de la máxima Autoridad del centro de
trabajo o residente de obra.
9.1.4. Prohibir a todo su personal hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, salvo
autorización expresa y por escrito de la máxima autoridad del centro de
trabajo o residente de obra.
9.1.5. Prohibir a todo su personal introducir y portar armas de cualquier tipo dentro
de las instalaciones del centro de trabajo, salvo autorización expresa de la
máxima autoridad del centro de trabajo.
9.1.6. Prohibir a todo su personal fumar e introducir bebidas embriagantes o
drogas en los centros de trabajo de Pemex Refinación, así como entrar bajo
el efecto de dichas sustancias.
9.1.7. Observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener
en óptimas condiciones el lugar de trabajo. Por consiguiente, se considerará
como no terminados los trabajos hasta en tanto el contratista o proveedor
entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, u otros,
efectuando la disposición final de los residuos según ordenamientos
federales, estatales o municipales. El tiempo y recursos que utilice en su
cumplimiento no deben significar un cargo adicional a lo contratado.
9.1.8. Informar a la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de obra o
supervisor de Pemex Refinación, cuando observe condiciones inseguras
dentro de las instalaciones o área en la cual se encuentre laborando (fugas,
derrames, averías u otros).
9.1.9. Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes (Federales, Estatales,
Municipales y los Tratados) que en materia de seguridad, salud en el trabajo
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 39
y protección ambiental apliquen.
9.1.10. Cumplir con las disposiciones adicionales que el centro de trabajo
especifique para la prevención y control de riesgos.
9.1.11. Prohibir a todo su personal introducir al centro de trabajo envases
desechables, como bolsas de plástico, unicel, entre otros, que causen el
taponamiento de los sistemas de drenaje.
9.1.12. Observar lo establecido en la edición vigente de la “Disposición Administrativa
para el uso de equipos de comunicación en centros de trabajo” (DG-SASIPA-SI-
08405), respecto del uso de teléfonos celulares, radiolocalizadores, radios
portátiles, computadoras portátiles, asistentes digitales (palm´s), cámaras de
video, cámaras de cine y cámaras Fotográficas, entre otros aparatos eléctricos o
electrónicos personales.
9.1.13. Instruir a todo su personal para que en caso de suscitarse una emergencia
en el área de trabajo o en sus proximidades, suspendan los trabajos y sigan
estrictamente las instrucciones del personal de Pemex Refinación, debiendo
conocer previamente las rutas de evacuación para cuando la emergencia lo
indique.
9.1.14. Elaborar un plan de respuesta a emergencias específico y de acuerdo a los
riesgos propios de los trabajos contratados, mismo que debe ser entregado
a la máxima autoridad del centro de trabajo o residente de obra de Pemex
Refinación para su consideración en su PRE por el tiempo que dure la obra.
9.1.15. Queda prohibido tramitar la contratación de personal y efectuar pagos de
salarios a su personal dentro del centro de trabajo.
9.1.16. Queda prohibido que el personal del contratista se traslade a pie desde el
acceso hasta el área de trabajo, en los casos que ésto aplique.
10. De las reglas de seguridad.
10.1. De la capacitación y entrenamiento.
10.1.1. Comprobar a satisfacción de la máxima autoridad del centro de trabajo,
residente de obra o supervisor de Pemex Refinación, que su personal
cuenta con los conocimientos y experiencia suficientes sobre la especialidad
técnica; así como, sobre Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental, para la ejecución de los trabajos contratados.
10.1.2. La capacitación en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental del personal contratista, debe comprender entre otros sin ser
limitativo los siguientes temas:
a) Trabajos con riesgo:
1. Entrada segura a espacios confinados.
2. Protección contraincendio.
3. Equipo de protección personal.
4. Prevención de caídas.
5. Seguridad eléctrica.
6. Bloqueo de energía y materiales peligrosos.
7. Delimitación de áreas de riesgo (barricadas)
8. Apertura de líneas y equipos de proceso.
9. Corte y soldadura en áreas riesgosas y/o en líneas y recipientes
que hayan contenido o contengan productos inflamables.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 40
10. Radiografiado.
11. Transporte de sustancias químicas o materiales peligrosos.
12. Maniobras e izaje de equipos.
13. Manejo y almacenamiento de materiales y residuos peligrosos.
14. Trabajos en excavaciones.
15. Etiqueta, candado despeje y prueba.
16. Selección uso y armado de andamios.
17. Manejo, transporte y almacenamiento de cilindros con gases
comprimidos.
b) Respuesta a emergencias y simulacros.
1. Plan de respuesta a emergencias del centro de trabajo (PRE).
2. Protección contra incendio en áreas industriales (teoría y
práctica).
3. Primeros auxilios, búsqueda y rescate.
4. Participar en pláticas y prácticas de contraincendio que el centro
de trabajo realice.
5. Participar en simulacros que el centro de trabajo establezca.
c) Seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental (SSPA).
1. Pláticas de inducción a la política de seguridad, salud en el trabajo
y protección ambiental de Petróleos Mexicanos.
2. Pláticas de inducción al centro de trabajo.
3. Auditorias efectivas.
4. Administración de cambios (definitivos y temporales)
5. Análisis de seguridad en el trabajo.
6. Procedimiento para el uso del permiso o minuta de trabajo.
7. Medidas preventivas de salud en el trabajo.
8. Identificación de sustancias peligrosas en el centro de trabajo y su
exposición durante el desarrollo de los trabajos contratados.
9. Participar en las reuniones de inicio de jornada establecidas por el
centro de trabajo.
10. Prácticas de trabajo seguras aplicables a las actividades a ejecutar.
11. Sistema de protección ambiental.
12. Sistemas de aseguramiento de calidad.
13. Administración de seguridad de los procesos.
10.1.3. Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 10.1, el contratista debe
contar con un registro por cada uno de sus trabajadores, en el que se
anoten los cursos, pláticas y prácticas recibidas por el trabajador; así como,
el nombre de la institución reconocida por la Autoridad Federal en el Trabajo
o por Pemex Refinación que impartió el curso y las fechas en las que se
dieron dichos eventos. En ningún caso estos cursos deben exceder de 2
años.
10.1.4. El contratista o proveedor debe proporcionar a cada uno de sus
trabajadores, una cartilla que contenga los datos generales del trabajador,
el registro de los cursos recibidos, el nombre de la institución y/o del
instructor que los impartió y la fecha de impartición.
10.2. De los vehículos.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 41
10.2.1. El contratista debe proporcionar los documentos reglamentarios para
obtener la autorización de la máxima autoridad del centro de trabajo,
residente de obra o supervisor un pase debidamente autorizado para el
ingreso de sus vehículos a las instalaciones de Pemex Refinación y
comprobar que cuentan con un seguro de cobertura amplia. Los vehículos
deben estar en condiciones normarles de integridad mecánica (frenos
llantas, sistema eléctrico, escape, u otros). El pase debe ser expedido
específicamente para cada vehículo y tendrá carácter de intransferible.
10.2.2. Adicionalmente a lo establecido en el presente documento normativo, el
contratista debe observar lo dispuesto en la edición vigente del
“Reglamento de Seguridad Física para las Instalaciones Industriales de
Pemex Refinación (DG-SASIPA-SI-08400).
10.2.3. Los vehículos y máquinas con motor de combustión interna del contratista o
proveedor, al momento de ingresar al centro de trabajo, deben contar con
un dispositivo matachispas en el escape.
10.2.4. Queda prohibido estacionar vehículos fuera de las áreas permitidas; así
como, obstaculizar hidrantes, casetas contra incendio, cisternas o
contenedores de agua contra incendio, tomas de conexión de cámaras de
espuma y subestaciones eléctricas, entre otros.
10.2.5. Las grúas que utilice el contratista, deben cumplir con las condiciones
requeridas de seguridad, como son entre otras:
a) No transportar personal en el exterior de la cabina.
b) Manejar cargas no mayor a su capacidad de diseño.
c) Que estén debidamente revisadas y mantenidas para su servicio,
avalados por la documentación que lo compruebe.
d) Que cuenten con los certificados de pruebas de carga y funcionamiento.
e) Que el operador cuente con la licencia de operador de estos equipos,
expedida por la autoridad competente.
10.2.6. En el caso de que el contratista o proveedor considere indispensable
efectuar algún bloqueo de las calles para realizar un trabajo, debe solicitarlo
con toda oportunidad a la máxima autoridad del centro de trabajo, residente
de obra o supervisor, para que tome las medidas pertinentes.
10.2.7. Cumplir con los señalamientos de sentido y velocidad máxima de
circulación, establecidos por el centro de trabajo.
10.2.8. Portar en el vehículo los documentos reglamentarios de tránsito vigentes
(tarjeta de circulación, permiso de carga, licencia del chofer, copia legible de
la póliza de seguro del vehículo).
10.2.9. Los vehículos del contratista o proveedor que ingresen al centro de trabajo,
deben estar plenamente identificados, considerando al menos la impresión
de su razón social y logotipo en las puertas.
10.2.10. Queda prohibido el acceso de vehículos con cristales o parabrisas oscuros y
reflejantes, en especial autotanques que transportan productos inflamables y
combustibles.
10 .3. D el acceso a las instalaciones.
10.3.1. El personal y vehículos de contratistas y proveedores deben ingresar al
centro de trabajo de Pemex Refinación a través de las entradas oficiales; o
bien, por los sitios que indique la máxima autoridad del centro de trabajo,
residente de obra o supervisor, con el propósito de que el departamento de
vigilancia tenga control sobre el ingreso y salida de éstos.
10.3.2. Al solicitar la autorización de acceso al centro de trabajo el contratista o
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 42
proveedor debe acreditar ante la máxima autoridad, residente de obra o
supervisor, que su personal, supervisores y obreros cuentan con los
conocimientos y experiencia suficiente sobre la especialidad técnica, y en
Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
10.3.3. Los contratistas y proveedores, deben proporcionar a su personal el “pase
de acceso” autorizado para que pueda ingresar al centro de trabajo; dicho
pase, debe ser personal e intransferible y debe mostrarlo cuando se le
solicite.
10.3.4. Los contratistas y proveedores, deben proporcionar a su personal un gafete
o credencial con fotografía, que contenga al menos la información siguiente;
dicho gafete, debe portarlo el trabajador en forma obligatoria y visible
durante el tiempo que permanezca en el centro de trabajo.
a) Nombre del trabajador.
b) Número de registro ante el IMSS.
c) Tipo de sangre.
d) Información sobre alergias o enfermedades.
e) Razón social del contratista o proveedor.
10.3.5. El personal contratista o proveedor debe respetar invariablemente el horario
de labores establecido previamente con el personal del centro de trabajo.
10.3.6. El contratista o proveedor debe obtener la autorización de la máxima autoridad
del centro de trabajo, residente de obra o supervisor, para que su personal
pueda acceder a las áreas industriales y de almacenamiento en operación o
restringidas; esta autorización, será por escrito y mediante la supervisión estricta
del personal responsable de la instalación
10.4. Del equipo de protección personal.
10.4.1. El contratista o proveedor debe proporcionar el equipo de protección
personal básico a su personal y vigilar su uso correcto. El equipo de
protección personal básico es el descrito en la edición vigente de la
“Disposición administrativa para el uso de ropa y equipo de protección por
personal ajeno a Pemex Refinación” (DG-SASIPA-SI-08402):
a) Overol 100% de algodón en color naranja con el logotipo o razón
social de la compañía.
b) Casco contra impactos en color naranja.
c) Calzado industrial.
d) Lentes de seguridad.
e) Guantes de carnaza.
f) Tapones auditivos.
10.4.2. El personal contratista y proveedores, por ningún motivo deben portar ropa
sintética, incluyendo ropa interior.
10.4.3. El contratista o proveedor debe proporcionar el equipo de protección
personal especializado, para prevenir los riesgos inherentes a las
actividades a desarrollar y debe vigilar su uso correcto.
10.4.4. El equipo de seguridad debe seleccionarse observando lo dispuesto en la
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, y se debe determinar
mediante un análisis de riesgos efectuado por el propio contratista o
proveedor.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 43
10.4.5. El equipo de protección personal básico y especializado, debe cumplir con las
especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas,
Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia u otras que
establezca Pemex Refinación en el contrato correspondiente, tales como las que
se muestran en la tabla número 1.
TABLA 1. Especificaciones del equipo de protección personal.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NORMA APLICABLE
Casco de seguridad Norma de Referencia NRF-058-PEMEX-2004
Lentes y goggles de seguridad Norma de Referencia NRF-007-PEMEX-2000
Ropa de trabajo Norma de Referencia NRF-006-PEMEX-2004
Guantes de carnaza Norma NMX-S-040-1987
Calzado de seguridad Norma de Referencia NRF-008-PEMEX-2001
Ropa de agua Norma de Referencia NRF-057-PEMEX-2006
Cinturones, bandolas y arneses Norma de Referencia NRF-024-PEMEX-2001
Respiradores Norma NOM-116-STPS-2001
10.4.6. El contratista o proveedor, se debe asegurar que su personal utilice
obligatoria y correctamente el equipo de protección respiratorio necesario
para el acceso a recipientes, registros de drenaje y tanques de
almacenamiento, entre otros espacios confinados.
10.4.7. El contratista o proveedor debe cumplir las disposiciones tendientes a
proteger debidamente a su personal en aquellos trabajos que se efectúen
en altura, para lo cual debe utilizar en forma segura y apropiada los
andamios, barandales o escaleras, revisándolos para certificar sus
apropiadas condiciones de armado o construcción; así como, supervisar
que su personal utilice los cinturones de seguridad, arnés, cables de vida y
dispositivos de desaceleración requeridos para asegurar su integridad física.
10.5. De las instalaciones del contratista o proveedor.
10.5.1. Acorde a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, servicios o
suministro de bienes, la máxima autoridad, residente de obra o supervisor
asignará un área al contratista o proveedor que realizará actividades dentro de
los límites de propiedad del centro de trabajo, para que este último construya
sus oficinas, almacenes y servicios, entre otros. No debiendo ser utilizada como
área de talleres.
10.5.2. Los criterios a considerar para la ubicación del área a que se refiere el
apartado anterior, deben ser, al menos: la naturaleza de las actividades a
realizar, la dirección y velocidad del viento, la distancia respecto de las
instalaciones que se encuentran en operación, las características de las
sustancias químicas que se manejan en las instalaciones cercanas y las
características topográficas del sitio, entre otras.
10.5.3. El área asignada a contratistas y proveedores, debe cumplir las
disposiciones generales siguientes:
a) Debe estar debidamente cercada con los materiales definidos por el
personal de seguridad del centro de trabajo.
b) Contar con el logotipo y razón social correspondiente.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 44
c) Contar con servicios sanitarios tipo letrinas móviles, para el personal
masculino y femenino en forma independiente, considerando un
sanitario por cada diez trabajadores; éstos, deben mantenerse limpios
y ordenados y contar con receptáculos para el manejo de desechos.
Los desechos se deben retirar diariamente y su disposición final se
realizará observando la legislación municipal.
d) Contar con los extintores suficientes y del tipo adecuado para cubrir las
unidades de riesgo, de acuerdo a las características del sitio.
e) Disponer de un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con
el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrir a su personal,
observando lo dispuesto en la “Guía de referencia botiquín de primeros
auxilios” de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998.
f) Proporcionar agua purificada a sus trabajadores, suministrada por un
proveedor autorizado por la Secretaría de Salud.
g) Proporcionar un lugar específico para que su personal tome sus
alimentos.
h) Instalar contenedores para basura debidamente identificados para
desechos orgánicos e inorgánicos. La basura deberá ser retirada
diariamente, con disposición final en los sitios indicados por la
autoridad municipal.
10.6. Del permiso y minuta de trabajo.
10.6.1. Todos los trabajos con riesgo se deben planear y programar
oportunamente.
10.6.2. Previo a la ejecución de un trabajo con riesgo, se debe realizar un análisis
de seguridad en el trabajo para identificar los riesgos asociados a éste y
tomar las medidas preventivas pertinentes, mismas que se deben plasmar
en el permiso de trabajo y minuta de trabajo peligros, cuando aplique.
10.6.3. El contratista o proveedor debe observar las recomendaciones técnicas, de
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental que se establezcan en
el análisis de seguridad del trabajo y en el permiso o minuta de trabajo
correspondientes, obligándose a conocer y a cumplir con él o los
procedimientos y reglamentos respectivos.
10.6.4. El contratista debe obtener la autorización de la máxima autoridad del
centro de trabajo, residente de obra o supervisor, mediante la emisión del
análisis de seguridad del trabajo, permiso o minuta de trabajo, para realizar
los trabajos de riesgo o potencialmente peligrosos.
10.6.5. Siempre que se realice un trabajo peligroso, se deben observar las
disposiciones contenidas en la edición vigente del documento normativo que
resulte aplicable, en función del tipo de instalación.
a) DG-SASIPA-SI-02310 “Procedimiento para la autorización de trabajos
en instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de
Pemex Refinación.”
b) DG-SASIPA-SI-02311 “Procedimiento para la autorización de trabajos
en instalaciones de la Subdirección Comercial.”
c) DG-SASIPA-SI-02312 “Procedimiento para la autorización de trabajos
en instalaciones de los sistemas de transportación por ducto.”
d) DG-SASIPA-SI-02313 “Procedimiento para la autorización de trabajos
en instalaciones portuarias de Pemex Refinación.”
e) DG-SASIPA-SI-02314 “Procedimiento para el permiso de trabajo a
bordo de embarcaciones en travesía.”
10.6.6. Siempre que el personal de contratista o proveedor realicen alguna tarea
crítica, además de lo dispuesto en el permiso de trabajo respectivo, debe
observar lo dispuesto en los procedimientos críticos aplicables.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 45
10.7. De l a intervención en los equipos o instalaciones.
10.7.1. Queda estrictamente prohibido a todo su personal de contratistas o
proveedores, accionar, tocar, mover o manipular válvulas, conexiones,
instrumentos y controles de las instalaciones industriales, sin autorización
previa del personal responsable del área correspondiente en el centro de
trabajo.
10.7.2. Queda estrictamente prohibido a todo su personal de contratistas y
proveedores, efectuar maniobras sujetándose o apoyándose de tuberías,
soportes, válvulas o equipos.
10.7.3. El contratista o proveedor, debe obtener la autorización de la máxima
autoridad del centro de trabajo, residente de obra o supervisor, mediante la
emisión del análisis de seguridad del trabajo, permiso o minuta de trabajo,
para realizar cualquier intervención en líneas o equipos de proceso que
estén o hayan estado en operación, acatando todas las recomendaciones y
medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental,
establecidas.
10.7.4. El contratista o proveedor debe contar con la autorización de la máxima
autoridad del centro de trabajo, residente de obra o supervisor, cuando los
trabajos involucren la utilización del sistema de drenajes del centro de
trabajo, previas pruebas que sean requeridas.
10.7.5. El contratista o proveedor debe obtener la autorización por escrito de la
máxima autoridad del centro de trabajo, residente de obra o supervisor, para
efectuar las conexiones que se requieran para hacer uso de agua, aire,
electricidad, entre otras, de la propia instalación.
10.7.6. El contratista o proveedor debe obtener la autorización de la máxima
autoridad del centro de trabajo, residente de obra o supervisor, mediante la
emisión del análisis de seguridad en el trabajo, permiso o minuta de trabajo
para realizar cualquier excavación con profundidad mayor a 1.00 m, la cual
debe contar con los taludes o ademes necesarios para evitar derrumbes de
las paredes de las mismas; así como, el uso de líneas de vida y con
señalizaciones apropiadas para evitar accidentes al personal, como lo
dispone la edición vigente de la “Guía de seguridad para realizar trabajos en
excavaciones” (DG-SASIPA-SI-02511).
10.8. De la protección contra incendio.
10.8.1. El contratista debe capacitar y dar a conocer a todo su personal, las
características del área donde van a llevar a cabo sus trabajos, incluyendo
los equipos de protección, seguridad y sistemas de detección, alarmas y
protección contraincendio existentes en la instalación.
10.8.2. El contratista debe contar con equipo contra incendio portátil propio para
proporcionar protección en los trabajos que así lo requieran, previo acuerdo
y autorización de la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de
obra o supervisor de Pemex Refinación.
10.8.3. Queda estrictamente prohibido:
a) Hacer uso de la red de agua de contra incendio para servicios
diferentes a los autorizados por la máxima autoridad del centro de
trabajo, residente de obra o supervisor de Pemex Refinación.
b) Fumar, encender fósforos o fuego abierto dentro de las instalaciones
del centro de trabajo, independientemente de que existan o no
señalamientos de seguridad o letreros que indiquen tal prohibición.
c) El uso de motores eléctricos, motores de combustión interna y
cualquier otro aparato o equipo eléctrico que no cumplan con las
especificaciones para uso en áreas clasificadas cuando estén en
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 46
operación.
10.8.4. El equipo para la protección contra incendio que utilice el contratista o
proveedor, debe cumplir como mínimo con los mismos requerimientos y
especificaciones que el equipo contra incendio del centro de trabajo
(mangueras, boquillas, lonas, extintores, equipos autónomos, espumas,
bentonita, entre otros). Lo cual debe demostrar mediante certificados
reconocidos o pruebas físicas en presencia de personal de Pemex-
Refinación.
10.8.5. El contratista o proveedor debe contar con personal capacitado en
protección contra incendio, el cual debe ser evaluado y aceptado por el
centro de trabajo, en cantidad suficiente para cubrir cuando menos con un
contraincendio por cada frente de trabajo donde se requiera, conforme al
análisis de seguridad en el trabajo y del permiso de trabajo de cada
actividad.
10.9. De las instalaciones eléctricas.
10.9.1. El contratista o proveedor debe obtener la autorización de la máxima
autoridad del centro de trabajo, residente de obra o supervisor, mediante la
emisión del análisis de seguridad del trabajo, permiso o minuta de trabajo,
para intervenir equipos eléctricos (subestaciones, interruptores,
alimentadores, líneas eléctricas, etc.), acatando todas las recomendaciones
y medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
establecidas.
10.9.2. El contratista o proveedor debe acatar las disposiciones siguientes, en
materia de instalaciones eléctricas:
a) Asegurar que los cables de energía eléctrica que se utilicen estén en
buen estado (empalmes y conexiones debidamente aislados) y no
estar cerca de registros de drenajes o materiales inflamables o
combustibles. En las áreas clasificadas se utilizarán cables de uso
rudo y conexiones a prueba de explosión.
b) Asegurar que la conexión a tierra de equipos de soldar se realice a un
pozo de tierras y ésta, por ningún motivo debe ser a estructuras o
tuberías cercanas a los trabajos.
c) Emplear equipo eléctrico a prueba de explosión o a prueba de
vapores de acuerdo a la clasificación del área.
d) Emplear unidades de alumbrado para reparaciones en plantas de
proceso o áreas de riesgo; estas unidades de alumbrado, deben ser a
prueba de explosión o a prueba de vapores dependiendo del tipo de
atmósfera en que se encuentre en el área donde se efectúe las
reparaciones, estará sujeta su definición por el residente de obra de
Pemex-Refinación.
e) Todas las extensiones que se utilicen en plantas de proceso o áreas
de riesgo, que se requieran empalmar, deben ser con conectores a
tope y con aislamiento del tipo termo contráctil.
f) Todas las extensiones que se utilicen para corriente de 127 volts
deberán ser de 3 conductores, y para 220 volts y 440/480 volts
deberán ser de 4 conductores y calibre no. 12 y 10 awg como mínimo.
g) Instalar un módulo de contactos en 127, 220 y 480 volts para sus
reparaciones en plantas de proceso, estos módulos deben estar
provistos de una barra de tierra para aterrizar sus equipos.
h) Todos los módulos de contactos deben ser conforme a la clasificación
del área en donde se efectúen los trabajos y polarizados.
i) Todas las máquinas de soldar deben ser conectadas a un solo
módulo de contactos, debidamente aterrizados y utilizando clavijas tipo
conexión rápida de media vuelta o conectadas directamente a la salida
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 47
de cada interruptor disponible en el módulo. Únicamente se debe
conectar una sola máquina en cada interruptor. Se prohíbe empalmar
cualquier otro dispositivo o equipo eléctrico en el punto de conexión de
la máquina de soldar.
j) En caso que el Contratista instale transformadores para reducir la
tensión de 480 a 220/127 volts en plantas de proceso, éstos deben ser
del tipo seco en gabinetes, estar debidamente aterrizados y satisfacer
los requerimientos de acuerdo a la clasificación de áreas peligrosas.
k) Utilizar el cable del calibre apropiado y de características para uso
rudo industrial, para trabajos en interior de recipientes y no deberá
efectuarse ningún empate; en caso de requerirse, debe ser solo en el
exterior de los mismos y éstos serán con conectores a tope con
aislamiento del tipo termo contráctil, y autorizados por Pemex
Refinación.
l) Usar lámparas tipo industrial, a prueba de explosión o de vapores, con
guarda metálica, según la clasificación del área; en espacios abiertos
se podrán usar reflectores no mayor de 500 wats a prueba de polvos
y vapores.
m) Los interruptores para fuerza y alumbrado temporales, se colocarán
en un tablero metálico, techado y firmemente conectado a tierra
mínimo con cable calibre 20, pintado y rotulado con el nombre del
contratista, además debe tener anuncios que indiquen peligro, equipo
eléctrico energizado y cinta amarilla delimitándolo, cumpliendo con la
clasificación de área.
n) Todo el equipo y material eléctrico debe ser probado y aprobado de
acuerdo a normas NOM-001-SEDE-2005 y NRF048-PEMEX-2007, y
todas las aplicables en la materia por el personal del contratista y
comprobado por personal de Pemex Refinación.
10.10. De la suspensión de trabajos.
10.10.1. El contratista o proveedor debe suspender los trabajos en los casos
siguientes:
a) En caso de suscitarse una emergencia en el área de trabajo o en sus
proximidades, acatando las instrucciones del responsable del área
involucrada, debiendo conocer previamente las rutas de evacuación para
los casos de desalojo, conforme al plan de respuesta a emergencias del
centro de trabajo.
b) Cuando por razones de seguridad el personal responsable del área o del
centro de trabajo así lo instruya, asentando en la bitácora de obra lo
conducente.
c) Cuando identifique alguna situación de riesgo que lo amerite, tales como la
fuga, derrame o incendio de sustancias químicas peligrosas; en estos
casos, debe notificarlo de inmediato al responsable de la instalación.
10.11. Del transporte y manejo de materiales peligrosos.
10.11.1. El contratista o proveedor debe acatar las disposiciones siguientes en materia de
transporte y manejo de materiales peligrosos.
a) Asegurar que los cilindros de oxigeno y acetileno utilizados para
trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo permanezcan en el
interior de tanques y/o recipientes, debiendo mantenerse en posición
vertical, con su capucha colocada y sujetos con cadena para evitar su
caída; así como, que sean manejados según lo indican la propias
recomendaciones del proveedor.
b) Efectuar las operaciones de carga y descarga de materiales peligrosos
preferentemente durante el día con luz natural; de no ser así, se debe
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 48
contar con una instalación fija de alumbrado a prueba de explosión, la
cual debe proporcionar la visibilidad suficiente para realizar estas
maniobras y contar con el permiso de trabajo correspondiente.
c) Asegurar que durante las maniobras de carga y descarga de
materiales peligrosos el vehículo empleado permanezca con el motor
apagado y asegurar sus llantas con cuñas de madera o plástico rígido
que impidan su movimiento; así mismo, el chofer debe permanecer en
el sitio.
d) Asegurar que los empaques, recipientes o contenedores de los
materiales peligrosos estén etiquetados, asegurados y estibados para
evitar caídas, golpes, roturas o desplazamientos durante su
transportación.
e) Asegurar que el chofer cuente con la licencia para transportar
materiales peligrosos y estar capacitado para atender una emergencia
por fuga, derrame o incendio del material peligroso que transporta.
f) Los recipientes, contenedores y vehículos que transporten materiales
peligrosos, deben cumplir lo dispuesto en las Normas Oficial Mexicana
NOM-003-SCT-2000 y NOM-018STPS-2000.
10.12. De los servicios de rayos X y radiografiado con materiales radiactivos.
10.12.1. Siempre que se realicen trabajos que impliquen el manejo de fuentes
radiactivas, el contratista o proveedor debe acatar las disposiciones
siguientes:
a) Asegurar que cuando se realicen servicios de radiografiado con rayos X o
fuentes ionizantes, el área sea previamente delimitada, acordonada,
señalizada y marcada con letreros, observando lo dispuesto en la
normatividad expedida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardas.
b) Asegurar que los materiales radiactivos estén debidamente clasificados
y almacenados dentro de sus contenedores, garantizando un blindaje
apropiado y que éstos sean manejados exclusivamente por personal
experto, calificado y autorizado.
c) Asegurar que los trabajadores que manejan materiales radiactivos no
estén expuestos a radiaciones en dosis mayores a las máximas
permitidas.
d) Contar con la autorización correspondiente expedida por la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, cuando se transporten,
almacenen o usen fuentes de radiación ionizante.
e) Queda estrictamente prohibido eliminar o cubrir las indicaciones que
identifican a los materiales radiactivos o que informan acerca de la
naturaleza, actividad y fecha de fabricación de dichos materiales.
f) Los lugares donde se almacenen o manejen materiales emisores de
radiaciones deben contar con manuales de seguridad radiológica.
10 .13 . De los Inc iden tes en las instalaciones
10.13.1. En materia de incidentes, el contratista o proveedor debe observar las
disposiciones siguientes:
a) Proporcionar los primeros auxilios y en su caso, trasladar a su(s)
trabajador(es) lesionado(s) para su atención al centro médico
designado por ésta.
b) Comunicar inmediatamente por escrito a la máxima autoridad del
centro de trabajo, residente de obra o supervisor de Pemex Refinación,
respecto de los accidentes de trabajo ocurridos a su personal dentro de
la instalación; así como, de los incidentes provocados por sus equipos
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 49
o personal.
c) Participar en el análisis para determinar las causas raíz de los
accidentes de trabajo e incidentes, dando seguimiento a la atención de
las recomendaciones resultantes hasta su cumplimiento.
d) Asumir totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o
daños que ocurran tanto a su personal, instalaciones o equipos, como
al de Pemex Refinación, cuando éstos se motiven o deriven como o a
consecuencia de los trabajos contratados.
e) El contratista o proveedor es el único responsable de sus trabajadores
y por lo tanto, de las lesiones o enfermedades que por motivo de su
trabajo llegaran a ocurrir.
f) Cumplir con los requerimientos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana NOM-021-STPS-1993 “Relativa a los requerimientos y
características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran,
para integrar las estadísticas”.
g) Cumplir los requerimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana
NOM-019-STPS-2004 “Constitución, organización y funcionamiento de
las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo”.
10.14. De la salud en el trabajo.
10.14.1. El contratista o proveedor debe observar las disposiciones siguientes en
materia de salud en el trabajo.
a) Informar a todos sus trabajadores sobre los riesgos a los que estarán
expuestos durante el desarrollo de los trabajos contratados.
b) Capacitar a todos sus trabajadores respecto de las medidas y
programas preventivos de salud en el trabajo.
c) Establecer un programa de vigilancia para la salud de sus trabajadores
con relación a la exposición de riesgos ambientales y de proceso en el
área donde se ejecutan los trabajos contratados, dependiendo del
tiempo (mayor a 3 meses continuos de trabajo) y naturaleza de los
trabajos a desarrollar en las instalaciones.
d) Asegurar el cumplimiento de sus trabajadores a las acciones
planeadas para la prevención de enfermedades y accidentes de
trabajo, estableciendo medidas de control antes de alcanzar los valores
máximos permisibles de exposición descritos en las normas oficiales
mexicanas aplicables
e) Proporcionar y vigilar el uso del equipo de protección personal
específico para las características del agente y la exposición. Las
características del equipo de protección personal deben cumplir con lo
descrito en las normas oficiales mexicanas aplicables.
f) Asegurar que su personal este físicamente apto para desarrollar las
actividades de los trabajos contratados, evidenciando lo anterior
mediante la presentación de los certificados de exámenes médicos
practicados por un médico titulado y certificado para expedir este tipo
de certificados; los cuales, deberán tener una antigüedad no mayor a
30 días previos al inicio de los trabajos y estableciendo un mecanismo
de control o evaluación física diaria (como la reunión inicio de jornada).
g) Así mismo, poner especial cuidado en la aplicación de las medidas
preventivas o a seguir los procedimientos indicados de trabajo cuando
se trate del trabajo de las mujeres de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables vigentes.
h) Presentar previo al inicio de los trabajos, en forma anual y obligatoria
los resultados originales de los certificados de análisis de todos y
cada uno de sus trabajadores relativo al consumo de drogas, mediante
un análisis emitido y avalado por una compañía que cuente con
respaldo de laboratorios certificados ante entidades oficiales
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 50
reconocidas, el cual se hará a través del análisis sanguíneo para la
detección del consumo de drogas, de los cinco grupos más comunes y
sus derivados, como son: marihuana, ciclidinas, opiáceas, cocaína y
anfetaminas o con algún método similar. Las muestras que arrojen
resultados positivos serán verificadas mediante técnicas cuantitativas;
los resultados deben entregarse a la máxima autoridad del centro de
trabajo o al residente de obra para su aprobación.
i) El personal que refleje o de resultados positivos al consumo de drogas
deberá ser rechazado por el propio contratista.
j) Cuando por las condiciones físicas del lugar o derivadas del trabajo se
tengan condiciones térmicas elevadas o abatidas se debe cumplir con
lo indicado en la NOM-015-STPS-1994 “Relativa a la exposición laboral
de las condiciones térmicas elevadas o abatidas en los centros de
trabajo.
k) Cuando por las condiciones físicas del lugar o derivadas del trabajo se
tengan condiciones donde se genere ruido que por sus características,
niveles y tiempo de exposición sean capaces de alterar la salud de los
trabajadores, se debe cumplir con lo indicado en la NOM-011-STPS-
2001 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se genere ruido”.
l) Cuando por las condiciones derivadas del trabajo se tengan
condiciones donde los trabajadores se expongan a presiones
anormales, se debe cumplir con lo indicado en la NOM-014STPS-
1993 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para los
trabajos que se desarrollen a presiones ambientales anormales”.
m) También deberán cumplirse las normas oficiales mexicanas que
apliquen según la naturaleza del trabajo y lo estipulado en el
reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y
organismos subsidiarios última versión.
10.15. De la protección ambiental.
10.15.1. El contratista o proveedor, debe observar las siguientes disposiciones en
materia de protección ambiental.
a) Queda estrictamente prohibido que su personal vierta o purgue al
drenaje pluvial cualquier tipo de sustancias químicas, hidrocarburos o
contaminantes. Cuando por las características de la actividad se haga
necesario verter este tipo de contaminantes, éstos deberán disponerse
en contenedores apropiados y herméticamente cerrados para su
almacenamiento temporal y posteriormente su retiro y disposición final.
b) En caso de presentarse fugas o derrames de productos o sustancias
peligrosas, se deberá confinar el área involucrada para evitar cualquier
probable contaminación al suelo, cuerpos de agua o drenajes
pluviales, dando la disposición adecuada de los residuos generados
en su control y limpieza.
c) Cuando por medidas de seguridad o situaciones de operación se haga
necesario emitir desfogues o descargas de gases, humos, polvos o
contaminantes a la atmósfera, éstos deberán apegarse a los niveles
máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.
d) Queda estrictamente prohibida la quema de cualquier residuo o
sustancia derivada de los trabajos contratados.
e) Queda estrictamente prohibido descargar o verter directamente al
suelo cualquier tipo de sustancia química, como solventes, aceites
quemados o gastados, gasolinas, reactivos y en general cualquier
sustancia que pueda generar contaminación al suelo y subsuelo.
f) Se deben mantener todas las áreas de trabajo limpias, depositando los
residuos en contenedores específicos para tal fin.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 51
g) El manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los
materiales o residuos peligrosos considerados en la NOM-052-ECOL-
1993 que se generen o deriven como consecuencia de los trabajos
contratados, es responsabilidad total del contratista o proveedor; para
lo anterior, es necesario contar con los permisos, licencias y
autorizaciones requeridas y emitidas por la autoridad competente.
h) Cuando por las condiciones propias de los trabajos contratados se
origine la descarga de aguas residuales en: aguas y bienes nacionales
o sistemas de alcantarillado urbano municipal, se deberá cumplir con lo
establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; en la
NOM-001-SEMARNAT-1996 “Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales” y en la NOM-002-SEMARNAT-1996 “Que
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano
o municipal”.
i) Cuando por las condiciones propias de los trabajos contratados las
aguas residuales sean tratadas para su reuso en servicios al público,
se deberá cumplir con lo establecido en la NOM-003-SEMARNAT-1997
“Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para
las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público”.
j) Cuando en la ejecución de los trabajos contratados se realicen
movimientos de tierra, se debe prevenir la emisión de polvos, mediante
el riego de la superficie.
k) Los residuos peligrosos como botes y/o cubetas, brochas, estopas,
trapos impregnados con pintura, deben ser colocados en tambores
metálicos, plásticos y/o metálicos plásticos de 200 litros, ser tapados
con cincho y tornillo y rotulados antes de ser ingresados al almacén
temporal de residuos peligrosos del centro de trabajo, previo a su
disposición final.
l) Los contenedores con residuos peligrosos recuperados en los
trabajos, deben permanecer tapados, rotulados y pesados, para evitar
que sean mezclados con otros residuos o que se introduzca basura en
su interior; éstos deben ser ingresados al almacén temporal de
residuos peligrosos designado por el residente o supervisor de obra,
previo a la disposición final. El transporte y manejo de los residuos
peligrosos en el interior del centro de trabajo, es responsabilidad del
contratista o proveedor.
m) En caso de existir afectación a suelo, equipos o edificaciones del
centro de trabajo por mal control, manejo y/o transporte de los residuos
peligrosos por parte del contratista o proveedor, éste debe efectuar la
correspondiente limpieza y/o remediación de acuerdo a los lineamientos
de la SEMARNAT.
n) Establecer y cumplir con un programa de orden y limpieza para que
todos los residuos no peligrosos generados por las actividades de los
trabajos contratados, se retiren del centro de trabajo durante y al
término de los trabajos o servicios efectuados.
o) El retiro de residuos no peligrosos; así como, la disposición
autorizada de los mismos en sitios autorizados por la autoridad
municipal correspondiente, es responsabilidad del contratista o
proveedor; En estos casos, debe entregar a la máxima autoridad del
centro de trabajo, residente de obra o supervisor, las constancias de la
aceptación de los residuos no peligrosos por parte de la autoridad
municipal correspondiente. Los costos que esto genere no deberán
representar cargos adicionales al monto contratado.
p) Entre los residuos peligrosos, industriales y varios, se listan de
manera ilustrativa, no limitativa en la tabla número 2, a los más
comunes:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 52
TABLA 2. Residuos peligrosos, industriales y varios, más comunes.
RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS INDUSTRIALES RESIDUOS VARIOS
Lodos aceitosos del fondo Aluminio. Escombro y/o residuos de
de tanques, de separadores demolición.
agua aceite, mantenimiento
de equipo, etc.
Aceites gastados. Tubería admiralty. Ladrillo refractario de
calentadores.
Parafinas. Tubería cupro-níquel. Tierra y despalme.
Solventes de limpieza. Tubería acero al carbón. Basura doméstica.
Baterías Ni-Cd. Tubería HK-40. Restos orgánicos vegetales.
ª ª
Baterías plomo-ácido. Ferroso de 1 . Y 2 . Papel y cartón.
Residuos de laboratorio. Madera. Bolsas de plástico.
Catalizadores gastados. Plásticos. Vidrio y cristal limpio.
Escoria de calderas y/o Llantas. Colcha o lana mineral libre de
calentadores. hidrocarburos.
Lana mineral y fibra de vidrio Material recuperado. Rejilla de torres de enfriamiento.
impregnada con hidrocarburos.
Asbesto no aglutinado. Material siniestrado. Lámina de asbesto (aglutinado).
Antracita o carbón activado Ferroso vehicular. Madera.
agotado.
Bifenilos, policlorados. Alúmina limpia.
Lámparas fluorescentes y de Resinas de intercambio.
vapor de mercurio.
Carlita.
Empaque de torres de
enfriamiento.
10.16. Del supervisor de seguridad del contratista o proveedor.
10.16.1. El supervisor de seguridad del contratista o proveedor debe realizar las
actividades siguientes:
a) Instruir, supervisar y verificar las acciones necesarias para que todo su
personal cumpla con las disposiciones contenidas en este Reglamento,
así como las normas, procedimientos, lineamientos e instructivos técnicos y
los que en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental se tengan establecidos por el centro de trabajo donde se
ejecutan los trabajos.
b) Participar en la investigación y análisis de las causas raíz de los
incidentes o accidentes de trabajo en los que esté involucrado su
personal.
c) Realizar los trabajos de acuerdo a los procedimientos específicos
establecidos para cada actividad y las indicaciones del personal técnico
encargado del área de trabajo.
d) Implementar un programa permanente de auditorías efectivas en todas
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 53
las áreas donde se ejecutan los trabajos contratados y durante el plazo
del contrato, entregando a la máxima autoridad del centro de trabajo,
residente de obra o supervisor el plan de acción para corregir las
anomalías detectadas.
e) Permanecer durante toda la jornada de trabajo en el área donde se
ejecutan los trabajos.
f) Actualizar la bitácora o registros en los aspectos de SSPA, en la que
registren todos los eventos relevantes, incluyendo el manejo de
sustancias y residuos peligrosos desde el inicio hasta el término de la
obra o servicios.
g) Conocer el plan de respuesta a emergencias del centro de trabajo, así
como el propio de la obra o servicios. En caso de ocurrir cualquier
emergencia en el centro de trabajo, deben mantenerse informados de
la evolución de la misma, a través del responsable del área para en
caso necesario, proceder de acuerdo a lo establecido en el plan de
respuesta a emergencias específico de la obra.
h) Instruir a su personal acerca del contenido y cumplimiento de las
medidas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
dispuestos en este reglamento y del centro de trabajo donde se
ejecutan los trabajos.
i) Informar a la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de obra
o supervisor de Pemex Refinación cuando observe condiciones
inseguras dentro de las instalaciones o área en la cual se encuentre
laborando (fugas, derrames, averías, entre otros).
j) Asegurar el cumplimiento del plan de respuesta a emergencias
específico y de acuerdo a los riesgos propios de los trabajos
contratados, por el tiempo que dure la obra.
10.17. Del soporte documental.
10.17.1. El contratista o proveedor debe contar con un expediente específico para
hacer acopio de todo lo relativo a los trabajos contratados en aspectos de
SSPA, integrándolo como mínimo con la información documental siguiente:
a) Bitácora o registro de SSPA.
b) Objetivos y metas generales y específicos de SSPA.
c) Organigrama con funciones y responsabilidades del personal que
ejecuta los trabajos contratados.
d) Constancias del registro de alta y baja del personal ante el IMSS.
e) Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
f) Programa de capacitación y los registros de su impartición y de control
personal (cartillas).
g) Solicitudes y permisos o minutas de trabajo, incluyendo el análisis de
seguridad en el trabajo (AST).
h) Registros de dotación del equipo de protección personal a cada uno
de sus trabajadores.
i) Relación de equipo contraincendio disponible en la instalación para
protección contraincendio de los trabajos contratados.
j) Control de cilindros de gases comprimidos disponibles en la instalación para
la ejecución de los trabajos contratados.
k) Pases de acceso a las instalaciones industriales, emitidos y
autorizados por la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de
obra o supervisor, para: trabajadores, equipos, vehículos, maquinaria y
herramientas, incluyendo la póliza de seguro de cobertura amplia de
los vehículos, pruebas y/o certificados aplicables.
l) Control de ingreso, almacenamiento temporal y salidas de materiales o
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 54
residuos peligrosos; el registro específico debe ser en una bitácora.
m) Reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el desarrollo
de los trabajos contratados, incluyendo la investigación y análisis de
los mismos, recomendaciones resultantes y seguimiento hasta su
cumplimiento.
n) Estadísticas e indicadores de accidentabilidad.
o) Programa y ejecución de auditorías efectivas y acciones realizadas
para atender las desviaciones observadas.
p) Manual de procedimientos.
q) Auditorías internas/externas (evaluación) respecto del cumplimiento de
SSPA contenidas en este Reglamento, incluyendo la atención a las
desviaciones observadas.
r) Cartas compromiso suscritas con sus subcontratistas
11. Sanciones.
11.1. El incumplimiento o violación por parte del contratista o proveedor a las disposiciones
contenidas en el presente reglamento; así como, en el Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y en las normas,
procedimientos, lineamientos e instructivos técnicos y los que en materia de seguridad,
salud en el trabajo y protección ambiental se tengan establecidos por el centro de trabajo
donde se ejecutan los trabajos o servicios, podrán ser motivo para aplicarse las sanciones
y/o causales de rescisión conforme al clausulado del contrato origen de los trabajos o
servicios.
12. Obligaciones y responsabilidades.
12.1. Del Organismo Pemex Refinación.
12.1.1. De la Subdirección de Auditoria en Seguridad Industrial y Protección
Ambiental.
a) Mantener la vigencia y actualización del presente reglamento.
b) Difundir y comunicar el presente reglamento a todos los centros de
trabajo de Pemex Refinación.
c) Evaluar en cualquier momento y a cualquier centro de trabajo, la
correcta aplicación y vigilancia al cumplimiento de las disposiciones
contenidas en este reglamento.
12.1.2. De las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación.
a) Promover y asegurar que este Reglamento se difunda, se comunique
y se incorpore en todos los procedimientos para la contratación de
obras, servicios o adquisiciones.
b) Establecer los mecanismos de control para su aplicación y
cumplimiento en todos los centros de trabajo de Pemex Refinación de
su jurisdicción.
12.1.3. De l a Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.
a) Asegurar que este Reglamento se difunda, se comunique, se aplique
e incorpore los procedimientos específicos para la contratación de
obras, servicios o adquisiciones.
b) Establecer los mecanismos de control para su cumplimiento en forma
consistente en su centro de trabajo.
c) Asegurar que el contratista o proveedor que han contratado, aplique
las disposiciones establecidas en este Reglamento, así como las
normas, procedimientos, lineamientos e instructivos que en materia de
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 55
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental se tengan
establecidos en el centro de trabajo en el cual se va a desarrollar lo
contratado.
d) Designar mediante un documento oficial, al servidor público con base a
su experiencia, conocimiento y habilidades, como residente o
supervisor de obra o servicios.
e) Informar en forma inmediata a su subgerencia, gerencia, subdirección
operativa, a la SASIPA y a la DCO, sobre la ocurrencia de algún
incidente o accidente derivado de los trabajos contratados; así
como, coordinar o participar en su análisis para determinar las causas
raíz que lo originaron, dando seguimiento a la atención de las
recomendaciones resultantes hasta su finiquito.
f) Evaluar periódicamente a contratistas y proveedores en el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento.
12.1.4. Del Residente de Obra.
a) Convocar a los responsables de las áreas involucradas del centro de
trabajo, previo al inicio de la obra o servicio contratado, con la finalidad
de notificarles los trabajos a ejecutar y establecer las medidas de
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental.
b) Establecer un programa de reuniones conjuntas con las áreas
involucradas del centro de trabajo, con el superintendente de
construcción y con el supervisor de seguridad del contratista o
proveedor, para establecer la coordinación necesaria en la ejecución
de los trabajos, cumpliendo con los protocolos de inicio de obra o
servicio y de entrega-recepción
c) Verificar y obtener del contratista o proveedor, un registro del personal
que intervendrá en el desarrollo del contrato, a efecto de que se
gestione ante la máxima autoridad del centro de trabajo el pase para
acceso de dicho personal.
d) Solicitar al contratista o proveedor previo al inicio y durante el
desarrollo de los trabajos, presente los documentos que acrediten que
sus trabajadores son aptos física y técnicamente para ejecutar los
trabajos contratados, tales como: certificados médicos, capacitación de
especialidad técnica, certificaciones cuando se requiera por la
naturaleza de los trabajos a desarrollar y en aspectos de seguridad,
salud en el trabajo y protección ambiental recibida.
e) En caso de que el personal propuesto por el contratista no cumpla con
el perfil señalado en el párrafo anterior, no se le debe autorizar el pase
de acceso a las instalaciones.
f) Asegurar el cumplimiento que todos los trabajadores del contratista o
proveedor porten el equipo de protección personal básico, en buen
estado y con la razón social de la compañía a la que pertenece, de
acuerdo al documento DG-SASIPA-SI-08402, y porten la credencial de
identificación que los acredite como personal de la compañía
contratada.
g) Supervisar que durante el desarrollo de los trabajos contratados se
apliquen las disposiciones establecidas en este reglamento, así como
las normas, procedimientos, lineamientos e instructivos técnicos y los
que en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
se tengan establecidos.
h) Asegurar que las herramientas y equipos utilizados por el contratista o
proveedor, sean los apropiados para el tipo de trabajo a ejecutar y que
éstos se encuentren en buen estado.
i) Coordinar con la máxima autoridad del centro de trabajo, previo al
inicio de los trabajos, pláticas de inducción a la seguridad, salud en el
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 56
trabajo, protección ambiental, áreas clasificadas como de riesgo,
sistemas de detección, alarma y contra incendio, existentes en el
centro de trabajo, a todo el personal del contratista o proveedor que
participen en la ejecución de los trabajos
j) Asegurar el apropiado manejo y disposición final de residuos peligrosos
derivados de la ejecución de los trabajos contratados, aplicando la
normatividad correspondiente vigente.
k) Gestionar y elaborar en forma conjunta con el supervisor, las áreas
involucradas del centro de trabajo, superintendente de construcción y
supervisor de seguridad del contratista o proveedor, el análisis de
seguridad del trabajo AST, orden de mantenimiento, permiso o minuta
de trabajo, previo a la ejecución de un trabajo.
l) Informar en forma inmediata a la máxima autoridad del centro de
trabajo la ocurrencia de algún incidente o accidente; así como, realizar
o participar en su análisis para determinar las causas raíz que lo
originaron, dando seguimiento a la atención de las recomendaciones
resultantes hasta su cumplimiento.
m) Entregar al área usuaria o a la máxima autoridad del centro de trabajo
mediante el establecimiento de un protocolo de entrega-recepción, la
obra, servicio o bien contratado, incluyendo todos los documentos
probatorios que avalen su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en
el contrato; así como, las pruebas especificas y de pre-arranque, para
asegurar que éstos han sido concluidos satisfactoriamente.
n) Cumplir con el programa permanente de auditorías efectivas “AE” en
todas las áreas donde el contratista o proveedor ejecute los trabajos
contratados.
o) Definir con la máxima autoridad del centro de trabajo, responsables de
áreas involucradas, supervisor, superintendente de construcción y
supervisor de seguridad, los mecanismos de comunicación y su
retroalimentación que se deben implementar tanto en los aspectos
técnicos como de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
durante el desarrollo de los trabajos contratados.
p) Solicitar al contratista o proveedor el registro de los trabajadores que
causen baja durante la ejecución de los trabajos contratados, con la
finalidad de cancelar los pases de acceso emitidos.
q) Para evidenciar el cumplimiento de los puntos anteriores, deberá
asentarlo en bitácora o registro que demuestre su cumplimiento o
rechazo.
r) Evaluar el desempeño del contratista o proveedor en materia de
seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, empleando el
formato DG-SASIPA-SI-08200.F-01 (anexo 1), y hacerla del
conocimiento del área de contratos del centro de trabajo.
12 .2. D el Contratista o Proveedor.
12.2.1. Designar mediante un documento oficial, al superintendente de construcción
y/o supervisor, responsable de desarrollo de los trabajos objeto y alcance
del contrato incluyendo los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
12.2.2. Proponer mediante un documento oficial, al supervisor de seguridad,
responsable de la aplicación de los aspectos de seguridad, salud en el
trabajo y protección ambiental.
12.2.3. En los casos de los contratos de bienes y servicios, propondrá un
supervisor de seguridad obligadamente en aquellas actividades que
involucren al proceso, equipo, la aplicación de procedimientos críticos y
aquellas que pongan en riesgo a la instalación.
12.2.4. Demostrar ante la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 57
obra o supervisor de Pemex Refinación, la experiencia, conocimiento y
habilidades, de su personal supervisor de seguridad y de especialidad
técnica, obreros, para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
12.2.5 Informar en forma inmediata a la máxima autoridad del centro de trabajo,
residente de obra o supervisor de Pemex Refinación, la ocurrencia de algún
incidente o accidente a sus trabajadores o las instalaciones, así como
realizar y participar en su análisis para determinar las causas raíz que lo
originaron, dando seguimiento a la atención de las recomendaciones
resultantes hasta su cumplimiento.
12.2.6. Solicitar y participar con la máxima autoridad del centro de trabajo, residente
de obra o supervisor de Pemex Refinación, en la elaboración conjunta del
análisis de seguridad del trabajo, permiso o minuta de trabajo, previo a la
ejecución de un trabajo con riesgo o potencialmente peligroso.
12.2.7. Entregar ante la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de obra
o supervisor de Pemex Refinación, el documento que avale su registro y
alta de todos y cada uno de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
12.2.8. Entregar ante la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de obra
o supervisor de Pemex Refinación, un certificado médico de todos y cada
uno de sus trabajadores, emitido por las áreas de salud reconocidas por la
autoridad competente en el trabajo, en el que se demuestre que son aptos
físicamente para el desarrollo de los trabajos contratados.
12.2.9. Contar en el centro de trabajo donde se ejecutan los trabajos y conforme al
número de sus trabajadores, con botiquines dotados de materiales de
curación y medicamentos para proporcionar los primeros auxilios, en apego
a la guía de referencia de la N O M 005-STPS-1998.
12.2.10. Proporcionar a todos sus trabajadores el equipo de protección personal
básico (overol 100% de algodón en color naranja con el logotipo o razón
social de la compañía, casco contra impactos en color naranja, zapato
industrial, goggles, guantes de carnaza, tapones auditivos) y equipo de
protección personal, acorde a las características y condiciones de cada
actividad, necesario para la ejecución segura de los trabajos contratados;
éstos, deben cumplir con las especificaciones señaladas en la normatividad
correspondiente, por ningún motivo se debe utilizar ropa sintética,
incluyendo la ropa interior.
12.2.11. Usar obligadamente maquinaria, equipo y herramientas que reúnan las
condiciones de seguridad necesarias para el trabajo a ejecutar, por ningún
motivo se debe utilizar maquinaria, equipos y herramientas provisionales,
adaptadas o defectuosas para un trabajo específico.
12.2.12. Proporcionar a su personal, servicios de agua potable y sanitarios móviles,
los cuales se instalarán en sitios determinados y de común acuerdo con la
máxima autoridad del centro de trabajo ó residente de obra.
12.2.13. Presentar ante la máxima autoridad del centro de trabajo, residente de obra
o supervisor de Pemex Refinación, el organigrama del personal que
ejecutará los trabajos contratados, con sus funciones y responsabilidades;
indicando claramente quien es el personal involucrado en los aspectos de
Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (supervisor de
seguridad, personal de contra incendio, entre otros).
12.2.14. Proporcionar al residente de obra o supervisor al inicio y durante el
desarrollo de los trabajos las hojas de seguridad de los insumos, materias
primas o sustancias peligrosas que utilice para el cumplimiento de las
actividades contratadas (HDSS).
12.2.15. Obligar a que todo su personal que participe en el desarrollo de los trabajos
contratados, asista a los cursos de inducción o capacitación que en materia
de SSPA, imparta el centro de trabajo.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 58
12.2.16. Establecer una política, objetivos, metas, programa de capacitación,
actividades y auditorias de SSPA.
12.2.17. Llevar estadísticas de seguridad e accidentabilidad que llegasen a ocurrir
por motivo de los trabajos contratados, debiendo entregar mensualmente los
dos primeros índices y el de IAS semanalmente a la máxima autoridad del
centro de trabajo, residente de obra o supervisor, el informe resultante, entre
otros:
a) Índice de frecuencia (IF).
b) Índice de gravedad (IG).
c) Índice de actos seguros (IAS), el cual no debe ser menor al estándar
establecido en el centro de trabajo.
12.2.18. Entregar previo al inicio y durante el desarrollo de los trabajos, los
procedimientos específicos para el desarrollo de las actividades que
requieran de una especialidad técnica o complejidad y en áreas o trabajos
de riesgo, que incluyan los aspectos de seguridad, salud en el trabajo y
protección ambiental.
12.2.19. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo de los trabajos contratados,
que todo su personal obligadamente aplique las disposiciones establecidas
en este reglamento; así como, las normas, procedimientos, lineamientos e
instructivos técnicos y los que en materia de seguridad, salud en el trabajo y
protección ambiental, se tengan establecidos por el centro de trabajo donde
se ejecutan los trabajos y los que en casos específicos y particulares
resulten del análisis de seguridad del trabajo y sean necesarios para
preservar la integridad física del personal, medio ambiente e instalaciones.
12.2.20. Para los casos en que proceda que el contratista o proveedor subcontrate
alguno de los trabajos o servicios objeto del contrato, deberá presentar
Cartas Compromiso suscritas con sus Subcontratistas, sobre el desempeño
en aspectos de SSPA avaladas por la máxima autoridad del centro de
trabajo, residente de obra o supervisor.
13. Referencias bibliográficas.
13.1. Ley Federal del Trabajo. Honorable Congreso de la Unión, 17 de enero de 2006.
13.2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento. Honorable Congreso de la Unión, 04 de enero de 1999.
13.3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
Honorable Congreso de la Unión, 02 de julio de 2008
13.4. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento. Honorable Congreso de la Unión, 16 de mayo de 2008.
13.5. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 13.6.
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
13.7. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, 1997.
13.8. Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999. Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
diciembre de 1999.
13.9. Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
noviembre de 1999.
13.10. Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004. Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, enero de 2005.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 59
13.11. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004. Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, enero de 2005.
13.12. Normas Oficiales Mexicanas emitidas por las Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
13.13. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Petróleos Mexicanos, 2006.
Anexos.
1. Formato DG-SASIPA-SI-08200.F-01 “Evaluación de la aplicación del “Reglamento de seguridad, salud y
protección ambiental para contratistas”.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 60
ANEXO 1
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS.
FECHA DE EVALUACIÓN:
EVALUADOR: (Nombre y Firma)
PUNTUACIÓN
No. DEL DOCUMENTO PONDERADO REAL OBSERVACIONES
1 ¿Se encuentra vigente?
2 ¿Está disponible para consulta en la Normateca de la
SASIPA?
De las Subdirecciones Operativas
3 ¿Ha emitido instrucciones para su aplicación e incorporación en
los procedimientos de contratación de obras, servicios o
4 adquisiciones?
¿Ha emitido instrucciones para su aplicación y cumplimiento
obligatorio en los centros de trabajo?
De la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, Residente de
Obra o Supervisor
5 ¿Ha establecido mecanismos de control para su aplicación y
cumplimiento obligatorio en el centro de trabajo?
6 ¿Designa oficialmente al residente o supervisor de la obra,
servicio o recepción de bienes?
7 ¿Ha establecido mecanismos de control para la notificación,
análisis e investigación de incidentes de contratistas y
proveedores?
8 ¿Participa en el AST y Permiso/Minuta de Trabajo?
9 ¿Cuenta con un programa de reuniones conjuntas Áreas
involucradas-Contratista/Proveedor, para la coordinación de los
¿Cuenta aspectos de de todos
trabajos ycon el registroSSPA? los trabajadores del contratista o
10
proveedor que intervienen en los trabajos contratados?
11 ¿Cuenta con los documentos probatorios de aptitud de los
trabajadores que intervienen en los trabajos contratados
(capacitación, calificación, certificación técnica, médica y de
¿Cuenta y salud en el trabajo de inicio de ambiental?
Seguridad,aplica un protocolo y protecciónobra o de servicio, y de
12
entrega-recepción de las instalaciones clasificadas como de
13 riesgo a intervenir? los trabajadores del contratista o proveedor,
¿Verifica que todos
utilicen su equipo de protección personal básico y específico
14 ¿Verifica trabajo a desarrollar?
acorde alque el equipo, maquinaria y herramienta utilizados por
el contratista o proveedor, están en buenas condiciones y son
15 acordes al trabajo a desarrollar?
¿Verifica que el equipo, maquinaria y herramienta utilizados por
el contratista o proveedor, están en buenas condiciones y son
16
acordes al trabajoundesarrollar? auditorías efectivas en todas
¿Cuenta y aplica a programa de
las áreas donde se ejecutan los trabajos contratados?
17 ¿Cuenta y aplica un programa de auditorías para evaluar el
cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento por parte
de los trabajadores del contratista o proveedor?
18 ¿Coordina con la máxima autoridad del centro de trabajo el
programa de pláticas de inducción a la seguridad, salud en el
trabajo y protección ambiental para los trabajadores del
contratista o proveedor? AST y Permiso/Minuta de Trabajo?
¿Solicita y participa en el
19
20 ¿Notifica y participa en el análisis e investigación de incidentes
del contratista o proveedor?
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 61
PUNTUACIÓN
No. DEL DOCUMENTO PONDERADO REAL OBSERVACIONES
Del Contratista o Proveedor
21 ¿Designa al Superintendente de Construcción o Supervisor y
propone al supervisor de Seguridad, Salud en el trabajo y
Protección Ambiental para los trabajos contratados con Pemex
Refinación? los documentos probatorios de aptitud
¿Ha entregado
22
(capacitación, calificación, certificación técnica, médica y de
Seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental) de sus
supervisores y trabajadores que participan en los trabajos
contratados? un mecanismo para notificar al Residente de
¿Ha establecido
23
obra, o máxima autoridad del centro de trabajo, la ocurrencia de
incidentes derivados de los trabajos contratados?
24 ¿Solicita y obtiene previo a la ejecución de un trabajo con riesgo
o potencialmente peligroso, el permiso o minuta de trabajo?
25 ¿Proporciona y asegura que todos sus trabajadores usen el
equipo de protección personal básico, en color distintivo naranja
casco y overol 100% Algodón, incluyendo la ropa interior?
26 ¿Vigila que todos sus trabajadores porten su gafete de
identificación?y vigila que todos sus trabajadores usen su equipo
¿Proporciona
27
de protección personal de acuerdo al trabajo que desarrollan?
28 ¿Proporciona y vigila que sus trabajadores usen el equipo,
maquinaria y herramienta adecuada acorde al trabajo que
29 desarrollan? vehículos porten su pase de acceso, tarjeta de
¿Vigila que sus
circulación, permiso de carga, licencia de chofer, póliza de
30 seguro? sus trabajadores no usen dentro de las instalaciones
¿Vigila que
del centro de trabajo: teléfono celular, o equipos de radio
comunicación que no sean intrínsecamente seguros?
31 ¿Vigila que sus trabajadores no usen sin la autorización de la
máxima autoridad del centro de trabajo o residente de obra
dentro de las instalaciones del centro de trabajo: cámaras
¿Vigila que de trabajadores
fotográficas,sus cine o video?no fumen o consuman bebidas
32
embriagantes o drogas dentro de las instalaciones del centro de
33 trabajo? un supervisor de seguridad, salud en el trabajo y
¿Se tiene
protección ambiental por cada 50 trabajadores?
34 ¿Tiene establecido un mecanismo o programa para mantener el
orden y limpieza en todas las áreas donde se ejecutan los
35 trabajos contratados?
¿Cuenta con botiquín(es) de primeros auxilios?
36 ¿Vigila el cumplimiento de las instrucciones o recomendaciones
plasmadas en el análisis de seguridad del trabajo, permiso o
minuta de trabajo, durante todo el tiempo en que se ejecutan los
¿Obtiene la riesgo?
trabajos conautorización de la máxima autoridad del centro de
37
trabajo, para interconectarse a servicios de agua, aire,
38 electricidad, entre otros? todo su personal respecto a la
¿Cuenta con registros de
capacitación, inducción y pláticas, relativas a la seguridad, salud
39 en el trabajo ypersonal y equipo portátil contra incendio para
¿Cuenta con protección ambiental?
protección en trabajos que así lo requieran?
40 ¿Suspende sus trabajos al presentarse situaciones de
emergencia? áreas al realizar trabajos de riesgo como: entrada a
¿Delimita sus
41
espacios confinados, trabajos en altura, radiografiado,
42 excavaciones, etc.? programa de vigilancia para la salud de sus
¿Cuenta y aplica un
trabajadores con relación a la exposición de riesgos
ambientales?registros de todo su personal respecto a la
¿Cuenta con
43
información y conocimiento de los riesgos existentes en el centro
de trabajo y los que están expuestos en el desarrollo de los
trabajos contratados, como de las “HDSS”?
¿Vigila que sus trabajadores no viertan al drenaje pluvial
44
cualquier tipo de sustancias químicas, hidrocarburos o
contaminantes?
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 62
PUNTUACIÓN
No. DEL DOCUMENTO PONDERADO REAL OBSERVACIONES
45 ¿Cuenta con un plan de respuesta a emergencias específico y
de acuerdo a los riesgos propios de los trabajos contratados?
46 ¿Cuenta con un mecanismo de control o evaluación física diaria
(listas de asistencia de reunión inicio de jornada)?
47 ¿Tiene establecido un procedimiento específico para el manejo
de residuos peligrosos y no peligrosos?
48 ¿Cuenta con contenedores apropiados, herméticamente
cerrados y rotulados para el almacenamiento temporal de
residuos peligrosos y posteriormente su retiro y disposición final?
49 ¿Se mantienen todas las áreas de trabajo limpias, depositando
los residuos en contenedores específicos para tal fin?
50 ¿Cuentan con los permisos, licencias y autorizaciones
requeridas y emitidas por la autoridad competente para el
manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los
residuos peligrosos y no peligrosos?
51 ¿Se mantiene actualizada la Bitácora en los aspectos de SSPA,
en la que registren todos los eventos relevantes, incluyendo el
manejo de sustancias y residuos desde el inicio hasta el término
de la obra o servicios?
52 ¿Cuentan con un archivo específico para hacer acopio de todo lo
relativo a SSPA?
53 ¿Cuenta con objetivos y metas de SSPA?
54 ¿Cuenta con un programa de actividades de SSPA?
55 ¿Cuenta con un manual de procedimientos para el desarrollo de
los trabajos contratados, incluyendo aspectos de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental?
CALIFICACIÓN:
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 63
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " B - 3 "
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LAS BASES DE CONTRATOS
PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA M.A.S. Y CAMBIO DE FONDO EN EL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO TV-65 DE 80 MBLS. DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE
SALAMANCA, GTO.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
De los distintos aspectos ambientales que resultan de las diversas actividades desarrolladas dentro de
nuestras instalaciones y que impactan al agua, al aire, al suelo y la generación de residuos, es de
importancia alta cumplir toda la normatividad ambiental en la materia para lograr evitar o mitigar sus
efectos.
Uno de los aspectos más vigilados y sancionados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), es precisamente el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y los no
peligrosos (de competencia estatal y municipal) generados como resultado de las actividades del Centro
de Trabajo.
La cantidad de residuos generados en la refinación del petróleo es variable, incluyendo desde
catalizadores, lodos biológicos, cartón o hasta material vegetal proveniente del mantenimiento de áreas
verdes, etc. Para su correcto manejo a continuación se enlistan los más comunes:
RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS INDUSTRIALES RESIDUOS VARIOS
o Lodos aceitosos o Aluminio o Escombro y/o residuos de
o Aceites gastados o Tubería admiralty demolición
o Parafinas o Tubería cupro-níquel o Ladrillo refractario de equipos
o Sedimentos de tanques o Tubería acero al carbón a gas
o Solventes de limpieza o Tubería HK-40 o Tierra y despalme
o Baterías Ni-Cd o Ferroso de 1ª. Y 2ª. o Basura doméstica
o Baterías plomo-ácido o Madera o Restos orgánicos vegetales
o Residuos de laboratorio o Plásticos o Papel y cartón
o Catalizadores gastados o Llantas o Bolsas de plástico
o Escoria de calderas y/o o Material recuperado o Vidrio y cristal limpio
calentadores o Material siniestrado o Madera
o Lana mineral y fibra de o Ferroso vehicular o Colcha o lana mineral libre de
vidrio impregnada con o Alúmina limpia hidrocarburos
hidrocarburos o Resinas de intercambio o Rejilla de torres de
o Asbesto no aglutinado o Carlita enfriamiento.
o Antracita o carbón activado o Etc. o Lámina de asbesto
agotado (aglutinado)
o Bifenilos policlorados o Etc.
o Etc.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 64
Por lo anterior, la disposición de los residuos generados durante los trabajos de reparación y
mantenimiento de las instalaciones de la refinería “Ing. Antonio M. Amor” y con el objeto de dar
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente se solicita integrar el siguiente anexo en las bases de
Contrato para proveedores y contratistas.
RESIDUOS PELIGROSOS
REQUERIMIENTOS LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL Y CONDICIONANTES NORMATIVAS.
En este apartado se señalan los procedimientos, reglamentos y normas que deberá observar el
licitante ganador durante el desarrollo del servicio.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato
Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato.
Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos.
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Reglamento del municipio de Salamanca para la protección del ambiente.
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
Norma Oficial Mexicana NOM-052- SEMARNAT -2005.
Norma Oficial Mexicana NOM-053 - SEMARNAT -1993.
Normas y Procedimientos de Acceso a la Refinería.
Especificaciones para el suministro de energía eléctrica.
Procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos de la RIAMA PAMB-066.
Procedimiento No. SSS-4429.
Cualquier otra ley, reglamento y/o norma mexicana aplicable en México y vigente en el momento de
efectuarse la adjudicación del contrato relacionado al manejo, transporte y disposición de residuos
de manejo especial.
Material Recuperado.
Entre el material a recuperar se deben de considerar a los siguientes: Botes o latas con residuos de
pintura, solventes, anticorrosivos y recubrimientos para pintura, empaques, estopas, trapos, brochas
impregnadas con pintura, anticorrosivos y recubrimientos para pintura, cascarilla, óxido, granalla, arena
empleada para el sandblasteo, residuos de hidrocarburos, residuos y polvos de soldadura, entre otros.
Control del Material.
El licitante ganador no debe mezclar los residuos considerados como peligrosos entre sí, lo anterior con
la finalidad de evitar incrementar el volumen de los residuos generados.
Se deben de recuperar los sólidos e hidrocarburos, así como el material impregnado con hidrocarburos
derivados de la limpieza en tambores metálicos de 200 litros de capacidad, con tapa y cincho de sujeción
de tapa, de color negro. Estos tambores deben de ser proporcionados por el licitante ganador y se deben
de rotular de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PAMB-066 y ser ingresados al Almacén
Temporal de Residuos Peligrosos de la refinería, de acuerdo con el especialista en residuos de la
Coordinación de Protección Ambiental de la RIAMA. La disposición final del material se realizará por
parte de la Coordinación de protección Ambiental de RIAMA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 65
Se debe evitar enviar hidrocarburos al drenaje (pluvial o aceitoso), so pena de ser suspendidas las
actividades de la compañía por parte de personal de Pemex Refinación.
Manejo y disposición de los residuos peligrosos.
Los tambores con residuos peligrosos y los residuos peligrosos a granel deben ser colocados
sobre lonas o plásticos que garanticen que cualquier derrame pueda ser contenido sin
afectaciones al suelo natural.
Será responsabilidad del licitante ganador el manejo y la adecuada disposición de los residuos que se
consideren como peligrosos y que se pudiesen generar durante los trabajos.
Los tambores conteniendo residuos peligrosos recuperados en los trabajos de limpieza deben de
permanecer tapados para evitar que sean mezclados con otros residuos o colocada basura orgánica en
su interior.
El material resultante de la limpieza por sandblasteo debe ser recogido por el proveedor y siempre será
considerado como de su propiedad. Antes del término del contrato el proveedor debe retirarlos de las
instalaciones de la refinería.
En caso de existir afectación a suelo, equipos o edificaciones de la refinería por mal control, manejo y/o
transporte de los residuos peligrosos por parte de la compañía, ésta se compromete a efectuar la
correspondiente limpieza y/o remediación a satisfacción de la Coordinación de Protección Ambiental de la
Refinería.
Reporte
El supervisor de la obra por parte de Pemex Refinación, debe reportar en su bitácora todo lo relacionado
con la recuperación, control, manejo y disposición de los Residuos Peligrosos generados durante la obra.
Deberá entregar a la Coordinación de Protección ambiental la documentación que aplica en las bases de
este contrato referente a la disposición de los residuos peligrosos.
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
Como resultado de las actividades de operación y mantenimiento de nuestras instalaciones, también son
generados diversos residuos de manejo especial, que es necesario disponer apropiadamente en los sitios
autorizados para ello y su posterior reuso o tratamiento.
RESIDUO DISPOSICIÓN
Basura orgánica o doméstica Relleno municipal
Restos de mantto. áreas verdes Relleno municipal
Papel y cartón Relleno municipal
Madera libre de hidrocarburos Relleno municipal
Plásticos Relleno municipal
Vidrio o cristal libre de hidrocarburos Relleno municipal
Escombro Sitios autorizados por el municipio
Tierra Sitios autorizados por el municipio
Material de despalme Sitios autorizados por el municipio
Ladrillo refractario de equipos a gas Sitios autorizados por el municipio
Colcha o lana mineral limpia Confinamiento de residuos de manejo especial.
Rejilla de torres de enfriamiento Confinamiento de residuos de manejo especial.
Lámina de asbesto (aglutinado) Confinamiento de residuos de manejo especial.
Control del Volumen del Material.
El licitante ganador es responsable de tener un control sobre los residuos de manejo especial generados
durante la obra y debe clasificarlos y no mezclarlos. Entre ellos se encuentran: la basura orgánica o
doméstica, papel, cartón, plásticos, madera libre de hidrocarburos, etc.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 66
Manejo y disposición de los residuos no peligrosos.
Todos los Residuos de manejo especial generados por las actividades del licitante ganador deben ser
retirados del interior de la Refinería por el licitante ganador siendo su responsabilidad el realizar la
disposición adecuada de los mismos en sitios autorizados por las autoridades ambientales
correspondientes. El licitante ganador debe entregar al supervisor de PEMEX, con copia al especialista
de residuos de la Coordinación de Protección Ambiental de la RIAMA, las constancias de la aceptación
de los residuos de manejo especial por parte de la autoridad ambiental correspondiente. El licitante
ganador es la responsable de efectuar los pagos y trámites ante las autoridades correspondientes.
INFORME.
El licitante ganador deberá presentar un informe del avance mensual y final de actividades, si así se lo
solicita el supervisor del contrato por parte de Pemex. Englobando las acciones y/o actividades tanto
operativas como administrativas efectuadas, documentando los trámites realizados ante las diferentes
autoridades involucradas en el manejo y disposición de los residuos industriales peligrosos y no
peligrosos.
El licitante ganador (supervisor de la obra o supervisor de seguridad de la compañía) está obligado a
asistir a las pláticas de segregación, manejo y disposición de residuos que la Coordinación de Protección
Ambiental de la refinería impartirá y a difundir entre todo su personal estos temas. De lo anterior se debe
generar un registro de difusión, el mismo será entregado a la Coordinación de protección Ambiental de la
Refinería.
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES
El incumplimiento a los requerimientos ambientales aquí plasmados darán fundamento para la
cancelación del contrato y la aplicación de las sanciones correspondientes. Es responsabilidad directa del
supervisor por parte de PEMEX el darle seguimiento y exigir su cabal cumplimiento, el no hacerlo es
motivo de sanción administrativa.
NOTA: En caso de existir alguna discrepancia en cuanto a los requerimientos ambientales dentro de otro
apartado de las presentes Bases de Licitación, siempre deben prevalecer los requerimientos marcados
por la Coordinación de Protección Ambiental de la Refinería.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 67
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " B - 4 "
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTA
OBRA.
1. La refinería solamente proporcionará energía eléctrica en 440 volts, 60 ciclos, 3 fases, neutro flotante y
25,000 amp’s de corto circuito.
2. Mantenimiento eléctrico indicará de donde tomará la energía eléctrica para alimentación a los equipos,
oficinas o espacios abiertos para fuerza y alumbrado.
3. Los circuitos derivados de fuerza no deberán ser mayores de 50 amperes y los de alumbrado a 20 amperes,
por lo tanto se protegerán con interruptores termomagnéticos de la capacidad adecuada. (excepción.-
cuando se trata de máquinas de alta presión se acatará lo que Pemex indique).
4. El licitante ganador deberá utilizar el cable de la capacidad adecuada y de características para uso rudo
industrial, para trabajos en interior de recipientes, y no deberán efectuarse ningún empate, solo en el
exterior de los mismos y estos serán revisados y autorizados por Pemex-Refinación, operación y
mantenimiento eléctrico.
5. Para los efectos de alumbrado el licitante ganador deberá colocar un transformador de la potencia que
requieran para sus servicios con relación de transformación 440/220-127 volts, un por ciento de impedancia
mayor del 4%, y debidamente pintado y rotulado, (nombre del licitante ganador)
6. En el interior de los equipos solo se usaran lámparas tipo industrial, a prueba de explosión con guarda
metálica, otro tipo será rechazada, en espacios abiertos se podrán usar reflectores no mayor de 500 watts a
prueba de polvos y vapores.
7. Los interruptores para fuerza y alumbrado se colocaran en un tablero metálico, techado y firmemente
conectado a tierra mínimo con cable calibre 2/0, pintado y rotulado con el nombre del licitante ganador,
además deberá tener anuncios que indiquen peligro, equipo eléctrico energizado y cinta amarilla
circulándolo.
8. Las máquinas de soldar, máquinas de alta presión y transformadores de alumbrado, se colocarán a no más
de 2 metros del tablero que se indica en el punto 7, los circuitos deberán estar bien marcados, con
indicación del servicio que prestan, sujetos y deberán correr aéreos (no en el piso).
9. Si se tuviera que efectuar empalmes en 440 volts, deberán ser para cable uso rudo con suficiente
aislamiento para intemperie y a prueba de golpes, con las cintas aislantes apropiadas para cumplir lo
descrito con anterioridad
10. Todo el equipo que se requiera por el licitante ganador para sus servicios eléctricos deberá estar conectado
a tierra, con firmeza y cable de cobre desnudo no menor a calibre 8 awg
11. El punto de conexión para la puesta a tierra, en cada caso, será indicado por mantenimiento eléctrico, los
elementos que contiene tal punto, deberán ser mantenidos limpios y reapretados, (zapatas, conectores,
etc.), el daño que se cause por mal manejo será reparado por el licitante ganador.
12. Cuando el cable de tierra tenga que usarse a varios metros deberá colocarse de tal manera que no
interrumpa la libre circulación de personas o vehículos.
13. El licitante ganador se compromete a contratar un residente eléctrico que compruebe fehacientemente
conoce de la materia y sus normas aplicables (mantenimiento eléctrico evaluara)
14. Todo el equipo y material deberá ser probado y aprobado de acuerdo a normas Pemex y a todas las
aplicables a la materia por el personal de la licitante y comprobado por Pemex-Refinación (mantenimiento
eléctrico), para tal efecto el licitante ganador elaborara un formato donde aparecerán los nombres y firmas
de los involucrados.
15. El personal eléctrico del licitante ganador deberá tener conocimiento y desarrollar su trabajo de acuerdo a la
norma nom-e001-1999, reglamento de seguridad e higiene de Pemex, nfpa, y demás aplicables a la
materia.
16. El área que delimite la zona donde se pongan sus servicios, el licitante ganador se compromete a tenerla
vigilada, limpia y seca diariamente.
17. Pemex-Refinación no se hace responsable de la falta de energía eléctrica por falla de fuerza mayor y
cuando su ausencia sea motivo de fallas en las instalaciones atribuibles a falta de cuidado o daño en el
equipo, aun cuando haya aprobado sus pruebas el licitante ganador.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 68
18. El licitante ganador deberá estar con 3 días de anticipación al inicio de los trabajos para avisar a Pemex-
Refinación (mantenimiento eléctrico), la cantidad y características de la energía eléctrica requerida, el punto
donde va a trabajar y estar enterados de los requisitos regulatorios que aquí se marcan.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 69
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " B - 5 "
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES Y RADIOS DE COMUNICACIÓN EN
LAS INSTALACIONES DE LA REF. ING. ANTONIO M. AMOR.
Debido a los diferentes riesgos que existen en las distintas áreas de la Refinería, esta se divide en 3 secciones:
1. ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
Edif. Administrativo y estacionamiento
Edif. Proyectos y estacionamiento
Consultorio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
Oficinas Vigilancia y Biblioteca de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
2. ÁREA DE ALMACENES Y TALLERES SUR Y NORTE:
Sur
Limita al Norte con calle 3, Limita al Sur con barda perimetral, Limita al Oriente con calle 14, Limita al
Poniente con calle 6.
Norte
Limita al Norte con Taller Combustión Interna, Limita al Sur con Oficinas de U.R.A., Limita al Oriente con calle
2, Limita al Poniente con barda perimetral.
3. ÁREA DE PRODUCCIÓN:
El resto de la refinería, incluyendo Laboratorio, C.E.R.E.D.I., Gasolinera, Planta de Agua Mejor, Quemadores
de Campo y Lagunas de Oxidación.
Por lo tanto, los Lineamientos siguientes son de aplicación obligatoria en estas secciones:
1. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en el área de producción.
2. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en el área de almacenes y talleres.
3. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de teléfono celular en las dependencias o lugares del área de oficinas
administrativas, donde existan letreros indicando tal prohibición.
4. Los equipos de radio-comunicación para uso en el área de producción deben cumplir con el requisito
“Intrínsecamente Seguro”, por lo que deben ser evaluados y autorizados por el Departamento de Ingeniería de
Telecomunicaciones de la Ref. Ing. Antonio M. Amor, esto incluye equipo de radio-comunicación de las
compañías al servicio de la Ref. Ing. Antonio M. Amor.
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier radio tipo “Walk Man” en las tres seccione.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 70
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " B - 6 "
USIPA 4145
1. OBJETIVO
Cumplir con las políticas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de Pemex-Refinación por parte de
compañías contratistas que realizan obras o servicios en las instalaciones, con la finalidad de prevenir
incidentes y/o accidentes del personal, así como afectaciones al medio ambiente y a las instalaciones.
Promover la participación de todos los trabajadores del contratista en actividades de Seguridad, Salud y
Protección Ambiental (simulacros contra incendio, identificación y prevención de los riesgos asociados a sus
actividades, corregir anomalías en sus áreas de trabajo, etc.).
Reportar e investigar los incidentes generados en o por las actividades de los contratistas para determinar la
causa raíz y establecer medidas a fin de evitar repeticiones.
Requerir al Contratista durante el plazo del contrato establecer un programa de actividades de Seguridad, Salud
y Protección Ambiental (SSPA) que incluya la capacitación a sus trabajadores en materia de SSPA, Norma
NMX-SAST-001-2000, Política SSPA de PEMEX, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos,
Plan de Respuesta a Emergencias de RIAMA, Procedimientos Críticos de SSPA, Auditorias Efectivas y Análisis
de Seguridad en el Trabajo.
2. ALCANCE.
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las compañías contratistas y establece el mecanismo
para la realización del protocolo de seguridad previo al inicio de trabajos en las instalaciones de la Refinería Ing.
Antonio M. Amor.
3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
3.1 Del Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, la difusión y la observancia de la
aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento / Tiene la Autoridad de Modificar el
Procedimiento.
3.2 Del Superintendente de Rehabilitaciones y Modificaciones, la inclusión de este procedimiento en los
requerimientos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio
que maneje y la observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
3.3 Del Superintendente de Suministros y Servicios, la inclusión de este procedimiento en los requerimientos
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de todos los contratos de obra y/o servicio que maneje y la
observancia de la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
3.4 Del Jefe del departamento de Contratos, la inclusión de éste procedimiento en el anexo “B” de las bases
para licitación de obra y/o servicio.
3.5 De los Jefes de Área de Operación, Ings. de la Superintendencia de Conservación y Mantenimiento,
Ings. de USIPA, Ings. Supervisores y Residentes de Obra de Pemex-Refinación, la aplicación y
cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 71
3.6 Del Jefe del Depto. de Competitividad y Desarrollo, la programación del Superintendente de Obra,
Supervisores de Especialidad, Supervisor de Seguridad de las compañías contratistas y proveedores
para recibir el curso “Inducción a la R.I.A.M.A.”, “Pláticas y Prácticas Contra Incendio”.
3.7 Del personal de la R.I.A.M.A. en general, la aplicación y cumplimiento de lo establecido en este
procedimiento.
3.8 De las Compañías Contratistas y Proveedores, el estricto cumplimiento de este procedimiento.
4. DEFINICIONES
4.1. USIPA.- Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
4.2. SSPA.- Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
4.3. NMX-SAST-001-2000.- Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.4. Contratista.- Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos en las instalaciones de Pemex-
Refinación ya sea bajo contrato con Pemex-Refinación o como terceros (Subcontratistas).
4.5. Proveedor.- Cualquier persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público.
4.6. Superintendente de Construcción.- Por parte del Contratista, Ingeniero de la rama industrial titulado con
amplia experiencia reconocida en los alcances del contrato y sobre la normatividad, reglamentación y
procedimientos aplicables a la obra para la que la compañía fue contratada, quien es el responsable del
cumplimiento y calidad de los trabajos establecidos en el contrato y es el responsable del cumplimiento
al programa, actividades y requerimientos del SSPA a desarrollarse durante el tiempo que dure el
contrato.
4.7. Supervisor de Seguridad.- Personal del contratista con estudios mínimos comprobados de nivel medio
superior, carrera Técnica, y/o que demuestre los conocimientos necesarios mediante una evaluación
escrita, verbal y práctica quien debe dar cumplimiento al programa, actividades y requerimientos del
SSPA de la compañía, así como promotor de la observancia de los procedimientos, normas, manuales y
reglamentos internos de Petróleos Mexicanos en materia de SSPA y que es aprobado por la USIPA la
cual para que cumpla este cargo le proporcionará una credencial vigente con el número de obra que
supervisará.
4.8. Residente de Obra de Pemex-Refinación.- Funcionario Público designado por la Refinería, quien fungirá
como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia,
control y revisión de los trabajos realizados por compañías contratistas.
4.9. Supervisor de Obra de Pemex-Refinación.- Funcionario Público designado por la Refinería quien es el
auxilio técnico de la residencia de obra, o bien tercera persona que la Refinería contrate para ésta
función y con las demás responsabilidades que en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.
4.10. Protocolo de Seguridad.- Es el documento oficial que se elabora previo al inicio de una obra que
establece y delimita la responsabilidad de la seguridad y la conducta del personal de las compañías
contratistas en las instalaciones propiedad de la Refinería.
5. ANTECEDENTE
La realización de trabajos contratados o subcontratados supone en muchas ocasiones la generación de
nuevos riesgos tanto para los trabajadores de Pemex como para los de la compañía contratista o
subcontratista debidos a falta de información y formación, temporalidad de los trabajos, falta de control
efectivo, etc.
El personal externo o foráneo que se encuentre en este Centro de Trabajo, deberá gozar de iguales
garantías de seguridad que el personal interno y, por otra parte, el personal interno no debe ver
incrementados sus riesgos por las actividades del personal foráneo.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 72
Por lo tanto, y con el objetivo de garantizar que así se haga, se elabora este procedimiento para que los
servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado se ejecuten bajo las
medidas de seguridad legalmente exigible y por la normativa interna de Petróleos Mexicanos.
6. DESARROLLO.
6.1 Siempre que se celebre un contrato entre Pemex–Refinación y cualquier compañía contratista, al recibir
esta compañía algún documento en que se le notifique del inicio de la obra, el personal de la misma
solicitará mediante un documento dirigido al Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, la evaluación y aprobación del o los candidatos a Supervisores de Seguridad, dicho
documento debe ser elaborado con tiempo previo suficiente a la fecha de inicio, para que la evaluación y
aprobación del o los supervisores no provoque retrasos.
Si la contratista, subcontrata los servicios de otra compañía contratista, esta compañía subcontratada, de
igual manera, deberá cumplir con todos los preceptos mencionados en este documento y presentará su
propio Supervisor de Seguridad.
El o los candidatos a Supervisores de Seguridad se deben presentar ante la Sección de Seguridad y
Salud Ocupacional de esta Refinería con el documento de su propuesta, avalado con la firma del
Residente de Obra de Pemex – Refinación.
Debe presentar al menos los siguientes documentos:
Original y copia del documento donde se solicita su evaluación y aprobación como Supervisor de
Seguridad.
Los documentos originales y copia que acrediten sus estudios.
Los documentos originales y copia que acrediten su capacitación en materia de seguridad.
Una copia de su currículum vitae.
Al presentarse en la Sección de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo de esta Refinería, se les
indicará el día y la hora así como el temario para su evaluación.
6.2 Personal de la USIPA evaluará a los candidatos en sus conocimientos, actitudes y aptitudes mediante
exámenes escritos, prácticos y orales, calificados conforme al anexo No. 1, el resultado de estos
exámenes será notificado al candidato dos días hábiles después de haber sido presentados.
6.3 Previo a la fecha de inicio del contrato y contando el contratista con el Supervisor de Seguridad
aprobado, el Residente de obra de Pemex-Refinación solicitará con el personal responsable de
Operación, Mantenimiento y Seguridad del área o instalación donde se realizará la obra, una
! reunión con la presencia de todos los involucrados (Ings. del área usuaria, Residente de Obra,
Superintendente de construcción y Supervisor de Seguridad), en la que se debe:
♦ La compañía contratista presenta a su Superintendente de Construcción y Supervisor de Seguridad.
♦ Presentar los alcances del contrato por parte del Contratista.
♦ Descripción general de las actividades a desarrollar por el Contratista donde incluya los riesgos
asociados a sus actividades a desarrollar, donde debe incluir hoja de datos de seguridad de sustancias
peligrosas, maniobras de alto riesgo, etc.
♦ Explicación general del proceso y riesgos inherentes del área por parte del personal de Pemex –
Refinación.
♦ Complementar y formalizar el anexo No. 2 de este procedimiento.
♦ Establecer las medidas especiales de Seguridad que deben cumplirse de acuerdo al área donde se
realizarán los trabajos.
6.4 El Superintendente de Construcción y el Supervisor de Seguridad de la contratista deben asistir al curso
de “Inducción a la RIAMA” y presentar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, copia de los
documentos que acrediten su capacitación en el curso.
La Contratista debe tener por cada área de trabajo un Supervisor de Seguridad, por cada obra o
bien por cada 50 trabajadores en la obra.
En ningún caso, el Supervisor de Seguridad debe supervisar dos obras aunque sean de la misma
Contratista.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 73
6.5 La contratista elaborará un programa de capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental para
todos los trabajadores de la compañía el cual debe ser presentado a la Sección de Seguridad y Salud
Ocupacional de la USIPA antes del inicio de la obra. Este programa debe contemplar como mínimo los
temas indicados en el Anexo No. 1.
6.6 El Residente de Obra de Pemex-Refinación, debe elaborar junto con el Ing. de Operación del área, el
Ing. de USIPA del área ó un representante de Seguridad de la USIPA por parte de RIAMA y por parte del
Contratista al Superintendente de Construcción y al Supervisor de Seguridad, para realizar en conjunto
el protocolo de Seguridad para el inicio de la Obra, para lo cual usará el formato del anexo No. 2.
Este documento constará de un original (Residente de Obra) y tres copias (Área usuaria, USIPA y
Contratista).
6.7 Durante el protocolo de seguridad se debe establecer el calendario de reuniones entre el personal del
área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía contratista, en las que se revisarán los
avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad, seguridad, etc. relacionados con el trabajo.
6.8 Durante el desarrollo de los trabajos, motivo del contrato, el o los supervisores de seguridad de la
compañía contratista deben estar presentes en el área de trabajo, verificando que las medidas de
seguridad, normatividad, reglamentos, procedimientos, disposiciones, etc., se estén cumpliendo. En el
caso de no estar presente el supervisor de seguridad, los trabajos no serán autorizados o serán
suspendidos temporalmente por personal de la Refinería y el atraso será imputable a la compañía
contratista. Durante la reunión de lectura del protocolo de inicio de obra, se aclararán los casos
especiales derivados de la naturaleza del contrato.
6.9 No se permite la sustitución de supervisores de seguridad durante el desarrollo de las obras, salvo por
casos de irresponsabilidad o negligencia por parte de éstos, la USIPA, elaborará un reporte de la
desviación y solicitará su sustitución, teniendo la compañía contratista un plazo de 7 días para sustituirlo,
aún contando con los servicios del supervisor de seguridad inicial deberá proponer al nuevo candidato
para ser evaluado y aprobado, para que la obra no se vea afectada por motivos de retrasos debido a la
falta de supervisor de seguridad, el nuevo candidato que presente la compañía no debe haber sido
sustituido de otra compañía por irresponsabilidad o negligencia.
6.10 Cuando por casos especiales fortuitos o fuerza mayor, alguna compañía contratista no cuente con el
supervisor de seguridad, la responsabilidad de la seguridad del personal de la compañía, debe ser
tomada por el Superintendente de Construcción, con autorización de la USIPA, el Superintendente de
Construcción debe cumplir todas las funciones propias del supervisor de seguridad por un tiempo
máximo de 3 días, período durante el cual, los representantes de la compañía deben proponer a algún
candidato, que cumpla el perfil, para ser evaluado y aceptado según el caso. Al término de este periodo,
en caso de no contar con nuevo supervisor de seguridad debidamente autorizado por el personal
designado de la USIPA no se le autorizará a la contratista la realización de trabajos.
No se aceptará que el Superintendente de Construcción, cumpla las funciones de supervisor de
seguridad en el caso de que la compañía por motivos particulares despida a un supervisor de seguridad.
6.11 Cuando por alguna razón especial, como reclamaciones de Pemex, aplazamiento o ampliación del
tiempo del contrato, alguna compañía contratista deba realizar trabajos adicionales posteriores al periodo
establecido, esta compañía debe cumplir con el requisito de mantener un supervisor de seguridad,
aprobado por la USIPA, en el área de trabajo, aunque los trabajos se realicen por un solo día.
6.12 Durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, personal de la Refinería, podrá realizar
evaluaciones sobre el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental de las compañías
contratistas, sin ser necesario programarlas con anterioridad.
De dichas evaluaciones se podrán emitir reportes de los mismos, entregándolos al Contratista o al
Residente de Obra o bien reportarlos en el sistema de la Administración de Seguridad de los Procesos
(ASP) del SSPA.
6.13 Al término de la obra, el ingeniero de la USIPA, el Ingeniero de Operación o Mantenimiento del
área usuaria de donde se desarrollaron los trabajos por parte del Contratista y el Residente de
Obra, llenarán los anexos Nos. 2; 3; 4 y 5 del procedimiento C-0592 “Evaluación de Proveedores y
! Contratistas”, en el que se califique el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental
del contratista, con la finalidad de registrar los resultados y formar una base de datos.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 74
El desempeño en SSPA, tanto del personal manual, como del personal técnico y de seguridad de
las compañías contratistas debe ser registrado en la base de datos de la Refinería, los cuales
servirán de referencia a considerar en futuras contrataciones y aceptación del personal.
6.14 El Jefe del Departamento de Contratos y su personal deben verificar en la base de datos los
antecedentes del desempeño en SSPA de las compañías contratistas, antes de considerarlas en las
invitaciones restringidas de la Refinería.
7 REFERENCIAS.
Reglamento de Seguridad para contratistas (DG-GPASI-SI-8200) (Todo el documento)
Procedimiento para la autorización de los trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de
Producción. (DG-GPASI-SI-02310) (Todo el documento)
Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-GPASI-
SI-8400) (Todo el documento)
Reglamento interno de la Refinería. (Todo el documento)
8 ANEXOS
Anexo No. 1.- Formato para la evaluación de candidatos a Supervisores de Seguridad.
Anexo No. 2.- Formato del protocolo de Seguridad para el inicio de obras por Contrato.
Anexo No. 4.- Lista de verificación.
Anexo No. 5.- Cuestionario.
Anexo No. 6.- Registro de modificaciones a documentos SGC-4.2.3-03.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 75
ANEXO No. 1
USIPA-4145-01
Supervisor de Seguridad de Compañías Contratistas al Servicio de la R.I.A.M.A.
Formato para evaluación
Nombre: Fecha:
Compañía: Contrato No.:
Descripción de la obra:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
NO APTO APTO
Menos de 8.0 (MAL) De 8.0 a 9.0 (REGULAR) De 9.1 a 10.0 (BIEN)
CONOCIMIENTOS BÁSICOS
(APTITUD/ACTITUD)
TEMAS MAL REG. BIEN
INDUCCIÓN A LA R.I.A.M.A.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SSPA
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO “AST”
AUDITORIAS EFECTIVAS
PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS DE SSPA
PLATICAS DE SEGURIDAD
PATRULLAJE DE SEGURIDAD
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS R.I.A.M.A.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
INSPECCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS
DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN GENERAL
RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
ACTITUD
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
EVALUÓ (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 76
ANEXO 2
USIPA-4145-02
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
Protocolo de seguridad efectuado en: __________________________________
Del área: _______________ entre el personal técnico del área y de la compañía
Contratista: _______________________________________________________
Con la finalidad de iniciar los trabajos correspondientes a la obra de:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
De acuerdo al contrato No.: ___________________________________________
NTES
Jefe de Operación.- Ing. _____________________________________________
Conservación y Mantto.- Ing. __________________________________________
USIPA.- Ing. _______________________________________________________
Residente de Obra de Pemex.- Ing. _____________________________________
Superintendente de Construcción de la Cía.- Ing. __________________________
Supervisor de Seguridad Cía.- _________________________________________
ACUERDOS:
1. Después de comprobar y certificar por la rama operativa que se cumplen con todas las condiciones
solicitadas, que los resultados de las pruebas son satisfactorios, que todos los riesgos a exposiciones están
prevenidos razonablemente, queda bajo la responsabilidad del Residente de Obra de Pemex-Refinación y/o
del (los) Supervisor (es) de Obra de Pemex-Refinación, el superintendente de construcción de la compañía
contratista y el (los) supervisor (es) de seguridad de la compañía contratista cumplir estrictamente durante el
desarrollo de los trabajos, con las medidas de observancia obligatoria que se enmarcan en las normas,
reglamentos, procedimientos, instructivos y recomendaciones de Petróleos Mexicanos, para evitar la
ocurrencia de accidentes al personal, impactos al medio ambiente y/o afectaciones a las propias
instalaciones.
2. La compañía contratista se obliga a cumplir durante la vigencia de la obra, con las disposiciones
contempladas en:
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2006.
Reglamento de Seguridad para Contratistas (DG-GPASI-SI-8200).
Procedimiento para la autorización de trabajos en las instalaciones industriales de la Subdirección de
Producción (SP-SASIPA-SI-02310 Rev. 8).
Procedimiento para la entrada y salida de personal y equipo de contratistas (DV-1259).
2.5 Reglamento de seguridad física para las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos (DG-GPASI-
SI-8400).
2.6 Reglamento de Corporativo para el control de acceso de vehículos a las instalaciones de Petróleos
Mexicanos (DCSSI-R-SI-004).
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 77
2.7 Metodologías, disposiciones y procedimientos del sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental
(SSPA) de Pemex Refinación.
2.8 Reglamentos internos de la Refinería.
3. La compañía contratista en caso de que se le autorice instalar una caseta de campo, lo debe hacer en el
lugar que se le indique, con material que no sea combustible, su área acordonada con malla ciclón, sin
ubicación sobre trincheras, registros eléctricos, registros de drenaje y dentro de esta área un cobertizo
con mesa y bancos para tomar alimentos así como baños portátiles.
4. Los extintores y equipo de contra incendio de la compañía contratista deben ser correctamente
identificados con la razón social de la compañía y registrarse en la entrada a la refinería. La
compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique las pruebas y el
buen estado de estos equipos al personal de la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a una
revisión por parte del personal de la USIPA de la Refinería.
5. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria que certifique que los equipos de
radio-comunicación de la compañía contratista, necesarios para las actividades motivo del contrato, son
intrínsecamente seguros, los cuales deberán ser presentados al departamento de Ingeniería de
telecomunicaciones de la RIAMA para su revisión y aprobación.
6. Dentro de su área circundada, la compañía contratista debe tener recipientes para depositar la basura de
manera de segregar los diferentes tipos de materiales, recipientes con agua potable y sistema sanitario
para lavado de manos con válvulas apropiadas y en buen estado.
7. La compañía contratista debe tener un baño por cada 15 personas y mantenerlos limpios, efectuándose el
aseo por lo menos 2 veces por turno de 8 horas de trabajo, estos deben tener letreros en la parte exterior
con la razón social de la compañía y en el interior letreros de prohibido fumar.
8. La compañía contratista debe contar en el sitio con los equipos de protección personal específico
(especial) de acuerdo con el tipo de trabajo motivo del contrato. La compañía contratista deberá presentar
la documentación necesaria que certifique las pruebas y el buen estado de estos equipos al personal de
la USIPA que lo solicite pudiendo estar sujetos a una revisión por parte del personal de la USIPA de la
Refinería.
9. La compañía contratista deberá presentar a la USIPA la documentación necesaria que certifique las
pruebas y el buen estado de los equipos de transporte, maniobra, etc., de su propiedad o bajo su
responsabilidad, que serán utilizados en las actividades motivo del contrato.
10. El personal de la compañía contratista debe ser transportado en vehículos desde la puerta designada
para su acceso a la Refinería hasta el lugar del trabajo, no se permite que trabajadores de compañías lo
hagan caminando. Para el transporte de los trabajadores se deberán usar preferentemente vehículos tipo
autobús o vehículos especiales para transporte de personal. No se permite el transporte de personal en
vehículos de carga, plataformas, winches, grúas, etc.
11. La compañía contratista debe contar en el sitio con un supervisor de seguridad como mínimo, por cada 50
trabajadores o menos, que se responsabilice de la seguridad industrial, protección ambiental y conducta
del personal de la compañía dentro de las instalaciones de Pemex–Refinación. La compañía contratista
debe proponer los supervisores de seguridad (uno por turno) los cuales deben tener estudios mínimos
comprobados de nivel medio superior, carrera técnica y/o que demuestre los conocimientos necesarios
mediante una evaluación escrita, verbal y práctica para la aplicación de la seguridad y protección
ambiental. Este Supervisor de Seguridad debe ser evaluado y aprobado por la USIPA y desarrollará
exclusivamente las actividades de Seguridad, Salud y Protección Ambiental aplicables a las actividades
motivo del contrato.
12. La compañía contratista deberá presentar la documentación necesaria, que certifique las pruebas y el
buen estado de las lámparas a prueba de explosión que se utilizarán en la actividad motivo del contrato,
al personal técnico del departamento de Mantenimiento Eléctrico de la RIAMA que lo solicite.
13. La compañía contratista debe contar en el sitio con personal contra incendio capacitado, el cual será
evaluado y autorizado por el departamento de Prevención y Contra Incendio de la RIAMA, en caso de no
cumplir con este requisito no se autorizarán las actividades correspondientes.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 78
14. El superintendente de construcción, supervisores de obra, supervisores de seguridad y mandos medios
de la compañía contratista son responsables del cumplimiento del programa de capacitación en materia
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental a todo el personal de la compañía.
15. La compañía contratista deberá presentar en la USIPA la documentación necesaria que certifique las
pruebas y el buen estado de los equipos y accesorios de maniobras (grúas, winches, diferenciales, estrobos,
eslingas, etc.), que serán utilizados en la actividad motivo del contrato.
16. La compañía contratista debe contar en el sitio con botiquines con medicamentos y artículos para
proporcionar primeros auxilios, el contenido mínimo será:
3 Frascos de Isodine Solución de uso externo de 120 ml.
2 Vendajes triangulares de 40 pulgadas c/u.
3 Vendas elásticas de 10 cm de ancho.
3 Vendas elásticas de 15 cm de ancho.
30 Apósitos estériles.
60 Gasas estériles.
2 Carretes de tela adhesiva de 5 cm de ancho.
1 Caja de venditas adhesivas.
1 Pinza.
1 Tijera.
4 Alfileres de Seguridad.
5 Vasos desechables.
10 Abetelenguas.
17. Las áreas donde efectúe trabajos la compañía contratista, deben ser acordonadas con cable manila y
señalizaciones para impedir el paso a personas ajenas con el trabajo, con la finalidad de evitar accidentes
tanto para trabajadores de la misma contratista, como para terceras personas.
18. Durante el tiempo de la actividad motivo del contrato, el horario de trabajo de la compañía será de:
_____ hrs. a las _____ hrs.
19. El personal de la compañía contratista debe vigilar que los accesos al área de trabajo permanezcan libres y
transitables permanentemente, así como mantener limpia el área de trabajo asignada.
20. La compañía contratista debe efectuar la contratación y el pago de salarios de su personal fuera de las
instalaciones de Pemex-Refinación.
21. El superintendente de construcción o Supervisor de Obra y el supervisor de seguridad de la compañía
contratista deberán permanecer siempre en el área de trabajo supervisando que las actividades se realicen
de acuerdo a lo planeado y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.
22. El superintendente de construcción y el supervisor de seguridad son responsables de que ningún personal
de la misma fume, ingiera o inhale cualquier tipo de droga en el interior de la Refinería.
23. El supervisor de seguridad de la compañía contratista deberá efectuar continuamente pruebas de
explosividad, toxicidad, etc., marcadas en el permiso de trabajo para asegurar la integridad de los
trabajadores durante el desarrollo de sus actividades.
24. Para trabajos en altura se deberán construir andamios con barandal, cama de tablones completa,
amarrados con alambre recocido, apoyados sobre estructura metálica (no se permiten postes o largueros
de madera) y con escalera de acceso, así como usar arnés con cable de vida de la longitud apropiada a la
altura y al trabajo.
25. El supervisor de seguridad de la compañía contratista debe:
25.1 Dar cumplimiento al programa de capacitación al personal de la compañía en materia de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental, además de las actividades de Seguridad para compañías contratistas
elaborado por la USIPA.
25.2 Llevar una bitácora de actividades diarias avalada con los nombres y firmas del Residente Obra de la
RIAMA, el Ing. de la USIPA del área y el Superintendente de Construcción de la Contratista, la cual
deberá mostrar al personal designado por la sección de Seguridad y Salud ocupacional cuando se le
solicite.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 79
25.3 El supervisor de seguridad debe llevar una carpeta propiedad de la compañía contratista, donde se
archivarán los documentos que avalen el cumplimiento de las actividades en materia de seguridad en la
ejecución de los trabajos motivo del contrato por parte de la contratista, debidamente clasificados, la cual
deberá mostrar al personal de la USIPA cuando se le solicite.
25.4 Reportar oficialmente a la sección de Seguridad y Salud Ocupacional de la RIAMA cualquier accidente
personal y/o incidente industrial que ocurra en la compañía contratista y participar en el análisis del
mismo de acuerdo al procedimiento para la investigación y reporte de incidentes (DG-SASIPA-SI-06100).
25.5 Acudir a las pláticas de actualización para supervisores de seguridad que imparte la USIPA (art. 5.1.4.c
del DG-GPASI-SI-08200) de acuerdo al programa establecido por esta.
25.6 Entregar en la sección de Seguridad y Salud Ocupacional, los dos primeros días hábiles de cada mes:
Formato original con el cumplimiento del programa de actividades debidamente avalado y firmado
por el Residente de Obra de la RIAMA, el Ing. de la USIPA del área, el Superintendente de
Construcción y el propio Supervisor de Seguridad de la Contratista.
Formato original con los indicadores de accidentabilidad de la contratista correspondiente al mes
anterior.
Los registros originales que respalden el cumplimiento del programa de actividades de SSPA y
las demás establecidas, correspondientes al mes anterior en el formato oficial de la RIAMA.
26 El personal de la compañía contratista debe suspender sus actividades en caso de que le sea solicitado por
parte de personal de la RIAMA, originados por condiciones inseguras, actos inseguros, otros trabajos
prioritarios en los que se interfiera, pruebas requeridas para verificar condiciones, emergencias, etc. lo cual
deberá ser informado de inmediato al Residente de Obra de Pemex-Refinación.
27. Queda prohibido el almacenamiento de líquidos o materiales inflamables en el área de trabajo,
diariamente se recargarán los equipos en los horarios de cambio de turnos o al final de las
actividades diarias.
28. La compañía contratista debe ejecutar la obra objeto del contrato cumpliendo los requisitos establecidos en
los ordenamientos, del anexo “B” del contrato.
29. La compañía contratista se obliga a dejar el lugar donde se efectuaron los trabajos en las mismas
condiciones en que los recibió. La obra se considerará no terminada hasta que entregue el lugar limpio de
escombros, basura, contaminación, etc., y el tiempo que utilice la compañía contratista en el cumplimiento
de esta disposición correrá por su cuenta.
En el caso de que el contratista se negara a efectuar la limpieza del área, Pemex por su conducto o
mediante la contratación de terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondientes, corriendo a
cargo de la compañía contratista el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por esta o
mediante la deducción de sus pagos facturas, quedando asentada esta circunstancia en bitácora.
30. La compañía contratista se obliga a cumplir todas las disposiciones legales, federales, estatales y
municipales de carácter ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa,
inspección o responsabilidad instaurada en contra de Pemex como consecuencia de violación y/o daños
ocasionados en materia de medio ambiente, derivado de los trabajos del contrato que se le asigne, de igual
modo el contratista está obligado a pagar a Pemex todos los gastos, erogaciones y pagos que efectúe por
dicho concepto.
31. La compañía contratista deberá proporcionarle(s) a su(s) supervisor(es) de seguridad un distintivo que lo(s)
identifique como tal.
32. La compañía contratista deberá proporcionar a sus trabajadores gafetes que los identifique como tales, el
cual deberán portar a la vista durante su estancia en la Refinería.
33. El Superintendente de construcción, supervisores de seguridad, supervisores de obra y mandos
medios de la compañía contratista, deben conocer y aplicar las Técnicas Preventivas HAD (Hablando
y Apuntando con el Dedo), APP (Actividad de Predicción de los Peligros), ESP (Experiencia de Sentir
el Peligro), RIJ (Reunión de Inicio de Jornada), 5S’s, AE (Auditorias Efectivas), AST (Análisis de
Seguridad en el Trabajo), PRE (Plan de Respuesta a Emergencias). Estas técnicas de seguridad
deben ser instruidas al personal de la compañía por el supervisor de seguridad de la misma.
34. El Superintendente de construcción, el Supervisor de Seguridad y los Mandos Medios de la contratista son
responsables de difundir y aplicar entre su personal:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 80
La Política Institucional de Seg., Salud y Prot. Amb. de Pemex Refinación.
La Política Integral de Administración de este Centro de Trabajo.
El Plan de Repuesta a Emergencias (PRE) de este Centro de Trabajo.
Auditorias Efectivas.
Análisis de Seguridad en el Trabajo.
Recomendaciones de Seguridad (folleto informativo) de la RIAMA.
Procedimientos críticos de SSPA.
Permiso de trabajo. SP-SASIPA-SI-02310
Trabajos en altura. 300-40800-PSIA-045
Trabajos en espacios confinados. 300-40800-PSIA-049
Trabajos de corte y soldadura en áreas de proceso. 300-40800-PSIA-048
Trabajos en excavaciones. 300-40800-PSIA-047
Instalación de barricadas y/o acordonamiento. 300-40800-PSIA-046
Etiqueta, candado, despeje y prueba. 300-40800-PSIA-050
Armado y desarmado de andamios. 300-40800-PSIA-052
Apertura y cierre de bridas y conexiones en líneas y equipos. 300-40800-PSIA-051
Trabajos eléctricos (libranza de circuitos eléctricos). 300-40800-PSIA-053
35. La compañía contratista debe tramitar los pases de acceso de sus vehículos al interior de la Refinería en el
Departamento de Vigilancia, cumpliendo los requisitos necesarios como buen estado de frenos, sistema
eléctrico, luces, afinación, escape con mata chispas, extintor, razón social de la compañía (en ambos lados y
tamaño visible), seguro vigente con cobertura amplia, licencia y carta de buena conducta del personal
responsable de la unidad.
36. La compañía contratista debe tramitar en el departamento de vigilancia, los pases de acceso de su personal,
debiendo cumplir con los requisitos de afiliación y alta en el I. M. S. S. (Instituto Mexicano del Seguro
Social), fotografías vigentes y sin sellos, credenciales sin correcciones y con vigencia de acuerdo a la del
contrato, el cual deberá ser portado en lugar visible durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones
propiedad de Pemex.
37. La compañía contratista obligatoriamente debe proporcionar a cada uno de sus trabajadores, su equipo
básico de protección personal, que consiste en: casco color naranja con barbiquejo, lentes de seguridad que
cumplan con las características establecidas en la Norma de Referencia “Lentes y gogles de seguridad,
protección primaria para los ojos” (NFR-007-PEMEX-2000), ropa de algodón color naranja, (overol) que
cumpla con las características establecidas en la Norma de Referencia “Ropa de trabajo para los
trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-006-PEMEX-2001); con el nombre
de la compañía en la espalda en tamaño legible y debidamente ceñida, calzado industrial antiderrapante,
que cumpla con las características establecidas en la Norma de Referencia “Calzado industrial de piel para
protección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” (NRF-008-PEMEX-
2001), (a excepción de los electricistas que utilizarán zapato industrial tipo dieléctrico); dichos equipos
deben usarse desde su ingreso y durante toda su permanencia dentro de las instalaciones propiedad de
Pemex. Además deberá entregar a la USIPA y al Residente de Obra de Pemex, los documentos que
evidencien dicho suministro a su personal.
38. En el caso que la compañía contratista requiera instalar caseta en el área industrial, usará únicamente el
lugar que se le asigne por parte de personal autorizado de la RIAMA y ésta debe ser construida con material
no combustible, debidamente fijada y anclada, dentro de un área cercada con malla ciclón de 1.8 m de
altura y dentro de esta área un cobertizo con mesa y bancos para tomar alimentos, baños, recipientes de
agua para lavado de manos, agua potable para tomar, recipientes para basura debidamente identificados,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 81
2
así como también colocar un letrero de 1m en el que se indique el nombre de la compañía, número y
vigencia del contrato, así como la descripción de la obra.
39. No se permiten bajo ninguna circunstancia áreas para prefabricación de piezas, talleres, etc., todo debe ser
prefabricado, maquinado, ensamblado, preparado, etc., en el taller de la contratista fuera de las
instalaciones de Pemex.
40. La compañía contratista debe proporcionar a cada supervisor de seguridad, un explosímetro para el
monitoreo constante de la explosividad en su área de trabajo. En el caso de trabajos en espacios
confinados, también debe contar con medidores para la concentración de oxígeno y sulfhídrico;
estos equipos deben contar con la documentación necesaria que certifique las pruebas, calibración,
buen estado y confiabilidad. Estos equipos serán presentados a la USIPA al inicio de la obra y
semanalmente.
41. La compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores que laboren en altura arneses de seguridad
que cumplan con las características establecidas en la Norma de Referencia “Requisitos mínimos para
cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida” (NFR-024-PEMEX-2001) y será
responsable de que su personal los utilice en forma apropiada.
42. Para trabajos en ambientes contaminados, la compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores los
equipos de protección respiratoria apropiados y será responsable de que su personal los utilice en forma
correcta.
43. No se permite que los trabajadores de compañías contratistas tomen sus alimentos en otra área que no sea
dentro de su zona cercada ni que permanezcan parados, sentados o acostados bajo equipos que se
encuentren o no en operación.
44. Ningún trabajador de compañía debe deambular por áreas de operación y/o diferentes a las de la ejecución
de la obra motivo del contrato.
45. Queda estrictamente prohibido fumar en las instalaciones de la Refinería incluyendo baños, letrinas y áreas
administrativas.
46. La compañía debe proporcionar monogogles y respiradores contra polvos a todos sus trabajadores que
laboren en ambientes donde se tenga la presencia de partículas suspendidas en el aire.
47. La compañía contratista debe proporcionar a sus trabajadores pantallas faciales, cuando realicen
actividades de corte, esmerilado, escariado, etc.
48. El personal de la compañía contratista debe cumplir estrictamente con todas las recomendaciones de
seguridad establecidas en los permisos u órdenes de trabajo correspondientes.
49. Todo personal de compañías que se encuentre en las instalaciones tiene la obligación de informar al
personal de la Refinería sobre condiciones de riesgo dentro del área en la que se encuentre trabajando.
50. Todo daño que se origine en el área de trabajo por las compañías contratistas, debe ser reparado
inmediatamente por la misma.
51. La compañía debe presentar la documentación necesaria que certifique la especialidad de los operarios que
intervendrán en las actividades motivo del contrato.
En caso de operadores de grúas, montacargas, etc., deben presentar su licencia correspondiente
52. La compañía contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener su
área de trabajo en óptimas condiciones, debiendo retirar en cada turno el material de desecho resultante de
su trabajo.
53. El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores ocasionará la suspensión del trabajo y el tiempo de
retraso será imputable a la compañía contratista.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 82
54. Las reuniones entre el personal del área de la Refinería involucrado en el trabajo y el de la compañía
contratista, en las que se revisarán los avances de los trabajos y aspectos de calidad, normatividad,
seguridad, etc. relacionados con el trabajo. Se llevarán a efecto:
_________________________________________
Después de haber leído los anteriores puntos, aceptan y se comprometen a su estricto cumplimiento y firman de
conformidad:
Por la Ref. “Ing. Antonio M. Amor”
Jefe Operación Área No. __________ Ing. _______________________________
Ing. Conservación y Mantenimiento Área No.______ Ing. ____________________
USIPA Área No. ________ Ing. _________________________________________
Residente de Obra de RIAMA Ing. ______________________________________
Por la compañía contratista ____________________________________________
Superintendente de Construcción Ing. ____________________________________
Supervisor de Seguridad ______________________________________________
Refinería “Ing. Antonio M. Amor”, a ____ de ___________________ del 20_______
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 83
ANEXO 3
LISTA DE VERIFICACIÓN
USIPA-4145-03
INICIO DE OBRA POR COMPAÑÍAS CONTRATISTAS
ACTIVIDAD A SER EJECUTADA Y VERIFICADA SI NO
1 ¿Se tiene Protocolo de Seguridad para inicio de Obra de la Contratista Elaborado y firmado
! por los responsables?
2 ¿La Contratista cuenta con el (los) Supervisor (es) de Seguridad y contraincendio (s) aprobados
por la USIPA?
3 ¿La Contratista Presento programa de capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental
para sus trabajadores?
4 ¿La Contratista Tiene conocimiento de las disposiciones de cumplimiento obligatorio enmarcadas
en el procedimiento USIPA-4145?
5 ¿En caso de haber sido autorizado caseta de campo esta cuentas con las disposiciones
enmarcadas en el procedimiento USIPA-4145?
6 ¿Los equipos de trabajo, transporte y personal cuentan con distintivo y/o logotipo de identificación
de la Contratista además de que el personal cuenta con gafetes que los identifican?
7 ¿Los equipos de radio comunicación de la Contratista son intrínsecamente seguros y se
encuentran avalados por el Depto. de Telecomunicaciones de la RIAMA?
8 ¿La Contratista cuenta con depósitos de basura de manera que segregara los diferentes
tipos de desperdicios generados por los trabajos?
9 ¿La Contratista cuenta con baños adecuados y rotulados?
10 ¿Se presento ante la USIPA certificados de calibración y buen estado de los equipos a
! utilizarse en los trabajos? (Explosímetros, medidores de oxigeno, sulfhidrímetros, lámparas,
grúas, winches, estrobos, eslingas, etc.)
11 ¿Cuenta con transporte adecuado y rotulado para llegar hasta el lugar del trabajo?
12 ¿Los trabajadores cuentan con el equipo básico de protección personal adecuado y que
! cumple con las normas de Seguridad y salud ocupacional?
Observaciones:_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Verificó
Fecha:
Nombre y firma:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 84
ANEXO 4
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
USIPA-4145-04
Nombre del evaluado: Calificación:
Departamento: Fecha:
Título del documento evaluado: Protocolo de seguridad para inicio de obra por compañías
contratistas.
PREGUNTAS:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.
[EJEMPLO] ¿El objetivo principal de este procedimiento es el cumplimiento y establecimiento de
actividades de?
Políticas de Pemex-Refinación Políticas Ambientales solamente Políticas de seguridad
y actividades de SSPA solamente
1. ¿El responsable de la difusión y la observación de la aplicación y cumplimiento de este
procedimiento es?
Jefe de Contraincendio Jefe de la USIPA Jefe de Operación
2. ¿La aplicación y cumplimiento de los establecido en este procedimiento es de?
Del personal de la RIAMA Del personal de la RIAMA Y Del personal de la
Contratista Contratista únicamente.
3. ¿Quién es la persona por parte de la contratista responsable del cumplimiento y calidad de los
trabajos establecidos en el contrato y cumplimiento del programa y actividades?
Supervisor de Seguridad Superintendente de Supervisor de obra
Construcción
4. ¿Nombre que se le da al funcionario público designado por la refinería, quien fungirá como
representante ante el contratista?
Residente de obra de Pemex - Supervisor de obra Proveedor
Refinación
5. ¿Antes de iniciar los trabajos de la contratista se deberá de realizar el?
Protocolo de Seguridad Darle luz verde Acordonamiento de la obra
Marca si es cierto o falco el enunciado citado.
CIERTO O FALSO
6. La compañía contratista se compromete a difundir y aplicar entre su personal
reglamentos, normas, procedimientos, instrucciones, etc. aplicables a la RIAMA
7. El incumplimiento del procedimiento USIPA-4145 puede coaccionar paro de labores
de la contratista
8. AL término de la obra los supervisores de la RIAMA deberán de calificar el
desempeño de los trabajos realizados por la contratista.
Aplicó cuestionario:
(1) Nota. El código de cada formato es el que corresponda al procedimiento que se evalúa)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 85
ANEXO 5
REGISTRÓ DE MODIFICACIONES A DOCUMENTOS SGC-4.2.3-03
DOCUMENTO:
USIPA-4145
SECCIÓN FECHA MODIFICA
REV. DESCRIPCIÓN DE LAS
MODIFICADA. MOTIVO MODIFICACI DO POR:
MODIF. MODIFICACIONES
ÓN
SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO EL
NOMBRE DE LAS DEPENDENCIAS, ASÍ
0 TODO ACTUALIZACIÓN COMO LAS NORMAS Y 28/09/07 ING. JMPC
PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE
HACEN MENCIÓN.
a) CAMBIA OBJETIVO
b) RESPONSABILIDADES
c) DESARROLLO PUNTOS 6.1, 6.2,
0 TODO ACTUALIZACIÓN 6.4, 6.6, 6.7, 6.12, 6.13, 6.14 28/09/07 ING. JMPC
d) ANEXO 1
e) ANEXO 2
f) ANEXO 3
0 Anexo 3, 4 y 5 No contaba Se ingresa lista de verificación y 28/09/07 ING. JMPC
cuestionario al procedimiento.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 86
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " C "
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
1. TRAZO Y NIVELACIÓN 1. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES EN EL
SITIO DE TRABAJO.
2. LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL Y
PUNTOS DE REFERENCIA FIJADOS POR
PEMEX.
3. ELABORACIÓN DE PUENTES Y ESTACAS DE
MADERA.
4. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE PUENTES M2 800.00
DE MADERA A PARTIR DE LAS REFERENCIAS
DADAS POR PEMEX CON NIVEL FIJO.
5. TRAZOS DE LOS EJES DE CONSTRUCCIÓN A
PARTIR DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA.
6. SEÑALAMIENTO DE LOS EJES CON CAL
SOBRE EL TERRENO Y ESTACADO SOBRE
LOS EJES E INTERSECCIONES.
1. REMOCIÓN DE MATERIALES AJENOS A LA
CONSTRUCCIÓN EXISTENTES EN EL
LIMPIEZA DEL TERRENO DE TERRENO.
MATERIALES AJENOS A LA 2. RECOLECCIÓN Y ACARREO CON
2. CONSTRUCCIÓN CON CARRETILLA HASTA EL SITIO DE CARGA. M2 800.00
ACARREO FUERA DE LAS 3. APILADO DE LOS MISMOS.
INSTALACIONES DE PEMEX. 4. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS
MATERIALES EN CAMIÓN HASTA EL
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.
DEMOLICIONES: CON 1. BARRENADO, MARREO Y ACUÑADO PARA
HERRAMIENTA MANUAL Y FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES
3. M3 0.50
EQUIPO (ROMPEDORA EN PARTES MANEJABLES.
NEUMÁTICA) EN MURO DE 2. CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 87
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CONCRETO REFORZADO CONCRETO.
3. USO DEL EQUIPO.
4. RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICIÓN Y APILAMIENTO DEL MISMO.
5. COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALES
INDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES.
DEMOLICIONES: CON 1. BARRENADO, MARREO Y ACUÑADO PARA
HERRAMIENTA MANUAL Y FRACTURAR Y DESPRENDER MATERIALES
EQUIPO (ROMPEDORA EN PARTES MANEJABLES.
NEUMÁTICA) PAVIMENTO DE 2. CORTE DEL ACERO DE REFUERZO DEL
CONCRETO CONCRETO.
4. 3. USO DEL EQUIPO. M3 4.50
4. RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICIÓN Y APILAMIENTO DEL MISMO.
5. COLOCAR EN TODOS LOS CASOS SEÑALES
INDICANDO PELIGRO, PARA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES.
EXCAVACIONES PARA 1. REMOCIÓN.
ESTRUCTURAS, TUBERÍAS DE 2. EXTRACCIÓN.
PROCESO, DRENAJES Y 3. DEPÓSITO DEL MATERIAL AL BORDE DE LA
5. CANALES HASTA 2.5 M DE EXCAVACIÓN. M3 35.00
PROFUNDIDAD (VOL. MEDIDO 4. AFINAMIENTO.
EN BANCO) A MANO EN SECO,
MATERIAL B
CARGA Y ACARREO HASTA 50 1. CARGA A CARRETILLA.
M EN CARRETILLA (VOL. 2. ACARREO HASTA 50 M Y DESCARGA. M3 57.50
6.
MEDIDO SUELTO) 3. REGRESO AL SITIO DE CARGA.
CARGA CON MAQUINA Y 1. ACCESO DEL CAMIÓN AL ÁREA DE LOS
ACARREO PRIMER KM. EN TRABAJOS.
CAMIÓN (VOLUMEN MEDIDO 2. CARGA AL CAMIÓN CON HERRAMIENTA
7. MANUAL O MAQUINARIA. M3 57.50
SUELTO).DE MATERIALES
PRODUCTO DE LA 3. TIEMPOS MUERTOS DEL CAMIÓN DURANTE
EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN LA CARGA.
ACARREO DE MATERIALES 1. TRANSPORTE DEL MATERIAL CON CAMIÓN
PRODUCTO DE LA DE VOLTEO.
EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN, 2. LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE TIRO M3-KM 575.00
8.
KM. SUBSECUENTES AL AUTORIZADOS POR PEMEX-REFINACIÓN.
PRIMERO. 3. TIEMPOS DE ESPERA PARA LA DESCARGA Y
REGRESO DEL CAMIÓN AL SITIO DE CARGA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 88
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
4. DESCARGA DE MATERIAL EN EL LUGAR DE
TIRO.
5. REGALÍAS EN BANCOS DE TIRO AJENOS A
PEMEX-REFINACIÓN
RELLENO COMPACTADO AL 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERA DE
95%, CON HERRAMIENTA CONTAR EN EL SITIO DE LA OBRA CON LA
MANUAL Y EQUIPO (RODILLO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE
LISO VIBRATORIO), RELLENO CONSUMO Y CON EL PERSONAL NECESARIO
EN ZANJA PARA Y REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LOS
ESTRUCTURAS, TUBERÍAS, Y TRABAJOS.
PARA DAR NIVELES Y 2. REMOCIÓN DEL MATERIAL CON IMPUREZAS
PENDIENTE DE PISO EN ÁREA (TRONCOS, RAMAS, BASURA O MATERIAS
INTERIOR DE DIQUE. ORGÁNICAS).
3. ACARREO LIBRE DE 4 M. HORIZONTALES Y
TENDIDOS EN CAPAS DE 20 CM.
9. 4. INCORPORACIÓN DEL AGUA. M3 30.00
5. FORMACIÓN DEL RELLENO.
6. COMPACTACIÓN HASTA ALCANZAR EL 95%
PVS.
7. AFINE DE LA SUPERFICIE PARA DAR EL
ACABADO, NIVEL Y PENDIENTES INDICADAS
DE PROYECTO.
8. ENTREGA AL SUPERVISOR DE PEMEX DEL
REPORTE DE LAS CALAS DE
COMPACTACIÓN, DEBIDAMENTE AVALADO
POR UN LABORATORIO EXTERNO.
ELABORACIÓN DE CONCRETOS 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERA DE
HIDRÁULICOS AGREGADO CONTAR EN EL SITIO DE LA OBRA CON LA
MÁXIMO 19MM, CEMENTO TIPO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE
II ELABORADO EN OBRA FC 100 CONSUMO Y CON EL PERSONAL NECESARIO
KG/CM2 Y REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
10. PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO, M3 1.50
INCLUYENDO EL AGUA.
3. CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE DICHOS MATERIALES EN LA
OBRA.
4. LAVADO DE LOS AGREGADOS, CUANDO SE
REQUIERA.
5. USO DEL EQUIPO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 89
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
6. DOSIFICACIÓN POR PESO Y MEZCLADO DE
LOS MATERIALES, SUJETO A CONTROL DE
CALIDAD, PARA OBTENER CONCRETO DE
LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL
PROYECTO.
7. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
ELABORACIÓN DE CONCRETOS 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERA DE
HIDRÁULICOS AGREGADO CONTAR EN EL SITIO DE LA OBRA CON LA
MÁXIMO 19MM, CEMENTO TIPO HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE
II ELABORADO EN OBRA F´C = CONSUMO Y CON EL PERSONAL NECESARIO
200 KG/CM2 Y REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO,
INCLUYENDO EL AGUA.
3. CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE DICHOS MATERIALES EN LA
11. M3 15.00
OBRA.
4. LAVADO DE LOS AGREGADOS, CUANDO SE
REQUIERA.
5. USO DEL EQUIPO.
6. DOSIFICACIÓN POR PESO Y MEZCLADO DE
LOS MATERIALES, SUJETO A CONTROL DE
CALIDAD, PARA OBTENER CONCRETO DE
LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL
PROYECTO.
7. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
ELABORACIÓN DE CONCRETOS 1. EL GANADOR DEBERA DE CONTAR EN EL
HIDRÁULICOS AGREGADO SITIO DE LA OBRA CON LA HERRAMIENTA,
MÁXIMO 19MM, CEMENTO TIPO EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y CON
II ELABORADO EN OBRA F´C = EL PERSONAL NECESARIO Y REQUERIDO
250 KG/CM2 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
2. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES M3 3.60
12.
PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO,
INCLUYENDO EL AGUA.
3. CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE DICHOS MATERIALES EN LA
OBRA.
4. LAVADO DE LOS AGREGADOS, CUANDO SE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 90
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
REQUIERA.
5. USO DEL EQUIPO.
6. DOSIFICACIÓN POR PESO Y MEZCLADO DE
LOS MATERIALES, SUJETO A CONTROL DE
CALIDAD, PARA OBTENER CONCRETO DE
LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL
PROYECTO.
7. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.
VACIADO DE CONCRETO CON 1. LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y
BOTES O CARRETILLA, HUMEDECIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE
ACARREO HASTA 50 M EN CONTACTO CON EL CONCRETO FRESCO.
PLANTILLAS Y FIRMES CON 2. CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL
ESPESOR DE: 5 CM SITIO DONDE SE FABRICA EL CONCRETO.
3. ACARREO LIBRE HASTA 50.0 M EN FORMA
MANUAL, UTILIZANDO BOTES Y/O
CARRETILLAS.
13. 4. VACIADO DEL CONCRETO EN EL SITIO M2 30.00
INDICADO EN EL PROYECTO.
5. EXTENDIDO, NIVELADO, APISONADO Y
VIBRADO DEL CONCRETO, UTILIZANDO
PALAS PARA EL EXTENDIDO, REGLAS DE
MADERA Y METÁLICAS PARA EL NIVELADO Y
VIBRADOR DE CHICOTE.
6. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
VACIADO DE CONCRETO CON 1. LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y
BOTES Y/O CARRETILLAS HUMEDECIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE
ACARREO HASTA 50.0 M, EN CONTACTO CON EL CONCRETO FRESCO.
PAVIMENTOS DE 10 CM DE 2. CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL
ESPESOR EN PISO DE SITIO DONDE SE FABRICA EL CONCRETO.
INTERIOR DE DIQUE 3. ACARREO LIBRE HASTA 50.0 M EN FORMA
RESPETANDO PENDIENTES Y MANUAL, UTILIZANDO BOTES Y/O
TALUDES, CON ACABADO CARRETILLAS. M2 3.60
14.
ESCOBILLADO Y FORMACIÓN 4. VACIADO DEL CONCRETO EN EL SITIO
DE JUNTAS DE INDICADO EN EL PROYECTO.
CONSTRUCCIÓN DE 6 X 25 MM. 5. EXTENDIDO, NIVELADO, APISONADO Y
EN CUADRICULA SEGÚN VIBRADO DEL CONCRETO, UTILIZANDO
PROYECTO. PALAS PARA EL EXTENDIDO, REGLAS DE
MADERA Y METÁLICAS PARA EL NIVELADO Y
VIBRADOR DE CHICOTE.
6. ESCOBILLADO DE LA SUPERFICIE.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 91
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
7. FORMACIÓN DE LAS JUNTAS DE
CONSTRUCCIÓN CON VOLTEADOR
METÁLICO Y REGLA PARA FORMAR RANURA
DE 6 MM. DE ANCHO POR 25 MM. DE
PROFUNDIDAD.
8. CURADO CON MEMBRANA, APLICADA CON
ASPERSOR Y/O BROCHA, Y ACABADO DE
LAS SUPERFICIES SEGÚN
ESPECIFICACIONES.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
VACIADO DE CONCRETO CON 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
BOTES Y/O CARRETILLAS PROPORCIONAR LA MADERA EN BUEN
ACARREO HASTA 50.0 M, EN ESTADO, CLAVO Y DEMÁS MATERIALES QUE
MUROS CON ALTURA HASTA 2 SE REQUIERAN, EN EL LUGAR DE LA OBRA.
M RESPETANDO PENDIENTES 2. CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y
Y TALUDES, CON ACABADO ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.
ESCOBILLADO Y FORMACIÓN 3. TRAZO Y CORTE DE LA MADERA.
DE JUNTAS DE 4. PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/O
CONSTRUCCIÓN DE 6 X 25 MM. FABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO
EN CUADRICULA SEGÚN ELEVACIÓN O DESCENSO DE LOS
PROYECTO. MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUNTALES
O SEPARADORES PARA SOPORTE Y
RIGIDEZ.
15. 5. MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y M3 3.60
NIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO
PASARELAS Y RAMPAS.
6. ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA HASTA LA
ALTURA O PROFUNDIDAD INDICADA EN EL
CONCEPTO Y CONTRAVENTEO DE LA MISMA.
7. LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA, UTILIZANDO
DIESEL U OTRO ANTIADHERENTE.
8. DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE
CIMBRA.
9. MERMAS Y DESPERDICIOS.
10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE TUINOS DE
PINO DE ¾” EN BORDES Y ARISTAS.
11. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
VACIADO DE CONCRETO CON 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
BOTES Y/O CARRETILLAS PROPORCIONAR LA MADERA EN BUEN
16. ACARREO HASTA 50.0 M, EN ESTADO, CLAVO Y DEMÁS MATERIALES QUE M3 9.00
DADOS ZAPATAS, SE REQUIERAN, EN EL LUGAR DE LA OBRA.
CONTRATRABES, CIMIENTOS, 2. CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 92
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
BASES, TRABES Y LOSA ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.
RESPETANDO PENDIENTES Y 3. TRAZO Y CORTE DE LA MADERA.
TALUDES, CON ACABADO 4. PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/O
ESCOBILLADO Y FORMACIÓN FABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO
DE JUNTAS DE ELEVACIÓN O DESCENSO DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE 6 X 25 MM. MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUNTALES
EN CUADRICULA SEGÚN O SEPARADORES PARA SOPORTE Y
PROYECTO. RIGIDEZ.
5. MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO
PASARELAS Y RAMPAS.
6. ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA HASTA LA
ALTURA O PROFUNDIDAD INDICADA EN EL
CONCEPTO Y CONTRAVENTEO DE LA MISMA.
7. LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA, UTILIZANDO
DIESEL U OTRO ANTIADHERENTE.
8. DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE
CIMBRA.
9. MERMAS Y DESPERDICIOS.
10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE TUINOS DE
PINO DE ¾” EN BORDES Y ARISTAS.
11. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
CIMBRADOS EN REGLAS Y 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
FRONTERAS PROPORCIONAR LA MADERA EN BUEN
ESTADO, CLAVOS Y DEMÁS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN, EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
2. CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.
3. TRAZO Y CORTE DE LA MADERA.
4. PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/O
FABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO M2 15.00
17.
ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES E
INSTALACIÓN DE TUINOS DE 1” PARA
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN.
5. MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y
NIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO
PASARELAS Y RAMPAS.
6. LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA, UTILIZANDO
DIESEL U OTRO ANTIADHERENTE.
7. DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE
CIMBRA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 93
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
8. MERMAS Y DESPERDICIOS.
9. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
CIMBRADOS EN ESTRUCTURAS 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
DE CONCRETO HASTA 2 M DE PROPORCIONAR LA MADERA EN BUEN
ALTURA ESTADO, CLAVO Y DEMÁS MATERIALES QUE
SE REQUIERAN, EN EL LUGAR DE LA OBRA.
2. CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES.
3. TRAZO Y CORTE DE LA MADERA Y TRIPLAY.
4. PREFABRICACIÓN DE LOS MOLDES Y/O
FABRICACIÓN EN EL SITIO, INCLUYENDO
ELEVACIÓN O DESCENSO DE LOS
MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUNTALES
O SEPARADORES PARA SOPORTE Y
RIGIDEZ.
18. 5. MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y M2 100.00
NIVELACIÓN DE LOS MOLDES, INCLUYENDO
PASARELAS Y RAMPAS.
6. ERECCIÓN DE LA OBRA FALSA HASTA LA
ALTURA O PROFUNDIDAD INDICADA EN EL
CONCEPTO Y CONTRAVENTEO DE LA MISMA.
7. LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA, UTILIZANDO
DIESEL U OTRO ANTIADHERENTE.
8. DESCIMBRADO Y RECUPERACIÓN DE
CIMBRA.
9. MERMAS Y DESPERDICIOS.
10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DE TUINOS DE
PINO DE ¾” EN BORDES Y ARISTAS.
11. LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
HABILITADO Y COLOCACIÓN DE 1. SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO Y
ACERO DE REFUERZO FY= MATERIALES COMPLEMENTARIOS
4200 KG/CM2 DE DIAM 3/8 NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.
(NUM.3) (LICITANTE 2. SELECCIÓN, CARGAS, ACARREOS,
SUMINISTRA ACERO) DESCARGAS Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES.
19. 3. LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO, TON 1.10
CUANDO SE REQUIERA.
4. USO DE EQUIPO.
5. HABILITADO (CORTE Y DOBLADO) DEL
ACERO DE REFUERZO SEGÚN SE INDIQUE
EN EL PROYECTO.
6. MANEJO Y ARMADO DEL ACERO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 94
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
REFUERZO, UTILIZANDO ALAMBRE
RECOCIDO PARA AMARRES.
7. EMPALMES, SOLDADURAS Y/O MUFAS DE
UNIÓN QUE SE REQUIERAN, SEGÚN
NORMAS.
8. CALZADO DEL REFUERZO Y COLOCACIÓN
DE SEPARADORES PARA FIJARLO EN SU
LUGAR.
9. MERMAS Y DESPERDICIOS.
10. RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.
HABILITADO Y COLOCACIÓN DE 1. SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO Y
ACERO DE REFUERZO FY= MATERIALES COMPLEMENTARIOS
4200 KG/CM2 DE DIAM 1/2 NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.
(NUM.4) (LICITANTE 2. SELECCIÓN, CARGAS, ACARREOS,
SUMINISTRA ACERO) DESCARGAS Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES.
3. LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO,
CUANDO SE REQUIERA.
4. USO DE EQUIPO.
5. HABILITADO (CORTE Y DOBLADO) DEL
ACERO DE REFUERZO SEGÚN SE INDIQUE
20. EN EL PROYECTO. TON 0.40
6. MANEJO Y ARMADO DEL ACERO DE
REFUERZO, UTILIZANDO ALAMBRE
RECOCIDO PARA AMARRES.
7. EMPALMES, SOLDADURAS Y/O MUFAS DE
UNIÓN QUE SE REQUIERAN, SEGÚN
NORMAS.
8. CALZADO DEL REFUERZO Y COLOCACIÓN
DE SEPARADORES PARA FIJARLO EN SU
LUGAR.
9. MERMAS Y DESPERDICIOS.
10. RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.
HABILITADO Y COLOCACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE LA MALLA DE REFUERZO Y
MALLA DE ACERO ELECTRO MATERIALES COMPLEMENTARIOS
SOLDADA TIPO 66-10/10 NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.
(LICITANTE SUMINISTRA 2. SELECCIÓN, CARGAS, ACARREOS, M2 50.00
21.
MALLA) DESCARGAS Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES.
3. LIMPIEZA DE LA MALLA DE REFUERZO,
CUANDO SE REQUIERA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 95
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
4. MANEJO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE LA
MALLA, UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO
PARA AMARRES.
5. EMPALMES Y SOLDADURAS.
6. CALZADO DE LA MALLA Y COLOCACIÓN DE
SEPARADORES PARA FIJARLO EN SU
LUGAR.
7. MERMAS Y DESPERDICIOS.
8. RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES.
MONTAJE DE REJILLAS TIPO 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
IRVING IS-05 EN ACERO AL CONTAR EN EL SITIO DE LA OBRA CON LA
CARBÓN GALVANIZADO, PARA: HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y
PASARELAS, SOLERA DE PERSONAL REQUERIDO Y NECESARIO PARA
CARGA 25 X 5 MM (LICITANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
SUMINISTRA REJILLA) 2. SUMINISTRO, CARGAS, ACARREOS,
DESCARGAS Y ESTIBA DE MATERIALES EN
EL LUGAR DE LA OBRA.
3. ENDEREZADO DEL MATERIAL (EN CASO QUE
SE REQUIERA).
22. 4. USO DEL EQUIPO. M2 11.55
5. TRAZO Y CORTE PARA LA CONFORMACIÓN
DE LAS PIEZAS, DE LAS DIMENSIONES
REQUERIDAS SEGÚN PROYECTO.
6. MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN,
NIVELACIÓN Y PUNTEO.
7. SOLDADURA.
8. RESANES CON PRIMARIO ANTICORROSIVO
(RP-6), EN LAS ZONAS DE LOS CORTES Y
SOLDADURA.
9. LIMPIEZA DE ESCORIA O REBABAS.
CORTE CONCRETO 1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS
HIDRÁULICO CON CORTADORA 2. TRAZO.
DE DISCO PROFUNDIDAD DE 3. USO DE EQUIPOS DE CORTE. M 114.14
23.
HASTA 7 .0 CM. 4. CORTE UTILIZANDO AGUA PARA
ENFRIAMIENTO DEL DISCO
5. LIMPIEZA FINAL.
1. SUMINISTRO DEL ASFALTO EN EL LUGAR DE
APLICACIÓN DE ASFALTO FM-0 LA OBRA.
Ó EQUIVALENTE, PARA 2. CALENTAMIENTO, RIEGO A PRESIÓN
24. IMPREGNACIÓN DE M2 250.00
3. LIMPIEZA DE MATERIAL DERRAMADO.
TERRACERÍAS (BASE DEL
TANQUE) ANTES DE COLOCAR
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 96
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
LA CARPETA ASFÁLTICA.
(LICITANTE SUMINISTRA
ASFALTO)
TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE 1. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS
PAVIMENTOS DE CONCRETO MATERIALES EN EL LUGAR DEL MEZCLADO Y
ASFÁLTICO 5 CM. DE ESPESOR TODOS LOS MOVIMIENTOS DE ACARREO
(100 L/M3 DE ASFALTO), PARA HASTA EL SITIO DE SU COLOCACIÓN EN
FORMAR PAVIMENTO DE 5.0 OBRA.
CM DE ESPESOR EN BASE DE 2. TRABAJOS DE BARRIDO, LIMPIEZA Y RETIRO
TANQUE.(LICITANTE DE MATERIALES SUELTOS EN LA
SUMINISTRA PAVIMENTOS DE TERRACERÍA, MALEZA Y DESECHOS EN
CONCRETO ASFALTICOS) GENERAL.
3. TENDIDO EN FORMA MANUAL O MECÁNICA
SEGÚN LAS CONDICIONES DE LA OBRA, CON
LAS PENDIENTES INDICADAS.
4. COMPACTADO A LO ESPECIFICADO EN EL M2 250.00
25.
PROYECTO.
5. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE
DESECHOS AL LUGAR DESIGNADO POR
PEMEX.
6. EQUIPO MECÁNICO PARA TRANSPORTE,
MEZCLA, DOSIFICACIÓN TENDIDO Y
COMPACTADO.
7. NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE TERMINADA
DE ACUERDO A PROYECTO
8. LIMPIEZA PERMANENTE DEL ÁREA DE
TRABAJO.
9. PRUEBAS DE LABORATORIO Y
GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS.
COLOCACIÓN DE CELOTEX 25 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
MM. DE ESPESOR POR 10 CM. DE LA OBRA, INCLUYENDO CARGAS,
DE ANCHO, IMPREGNADO CON DESCARGAS, ACARREOS Y
ASFALTO No 12. (LICITANTE ALMACENAMIENTO
SUMINISTRA CELOTEX) 2. PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE
COLOCACIÓN DE LA JUNTA.
26. 3. TRAZO Y CORTE DE CELOTEX (HABILITADO Y M 45.00
COLOCADO EN DOS SECCIONES DE 5.0 CM.
DE ANCHO C/U).
4. CALENTAMIENTO DEL ASFALTO A LA
TEMPERATURA INDICADA, E IMPREGNACIÓN
DE LA TIRA DE CELOTEX.
5. COLOCACIÓN DE LA TIRA DE CELOTEX YA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 97
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
IMPREGNADA DE ASFALTO, EN EL SITIO
INDICADO.
6. TERMINADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL TALLER
DE SOPORTERÍA PARA DE FABRICACIÓN (SELECCIÓN, CARGA,
TUBERÍA DE ACERO AL TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA).
CARBÓN Y CONDUIT A BASE 2. PLANOS DE TALLER.
DE PERFILES ESTRUCTURALES 3. EQUIPO Y MAQUINARIA.
DE ACERO AL CARBÓN A-36, 4. TRAZO.
INCLUYE: FIJACIÓN A 5. CORTE.
DIVERSOS ELEMENTOS 6. ENDEREZADO EN FRÍO DEL PERFIL (EN SU
ESTRUCTURALES. (LICITANTE CASO).
SUMINISTRA SOPORTERIA) 7. MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN,
NIVELACIÓN Y PUNTEO DEL PERFIL, HASTA
FORMAR LA ESTRUCTURA.
8. BARRENADO DE LOS PERFILES, CUANDO LA
ESTRUCTURA SEA COMBINADA CON
REMACHES, TORNILLOS O PERNOS.
9. SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS QUE
27. FORMAN LA ESTRUCTURA. KG 853.00
10. APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA
DE TALLER.
11. CARGA EN EL TALLER, ACARREO,
DESCARGA Y ESTIBA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
12. AJUSTES NECESARIOS Y FIJACIÓN
DEFINITIVA DEL SOPORTE EN SU SITIO
DEFINITIVO, CON SOLDADURA, TORNILLERÍA
O TAQUETES EXPANSIVOS, SEGÚN SEA EL
CASO.
13. RESANES EN CASO DE SER NECESARIOS
CON PRIMARIO ANTICORROSIVO.
14. RETIRO DE ANDAMIOS EN CASO DE
HABERSE UTILIZADO.
15. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE TODOS
PASARELA METÁLICA PARA LOS MATERIALES DE CONSUMO Y DE
PASO DE TUBERÍAS EN BASE A INSTALACIÓN PERMANENTE DE ACUERDO A
28. TON 4.00
PERFILES INCLUYE: PROYECTO.
SOLDADURA, LIMPIEZA 2. EQUIPO Y MAQUINARIA.
MANUAL, APLICACIÓN DE DOS 3. TRAZO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 98
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CAPAS DE 0.10 MM(0.004”) DE 4. CORTE.
RE-6B AUTOIMPRIMANTE 5. ENDEREZADO EN FRÍO DEL PERFIL (EN SU
EPÓXICO CATALIZADO CASO).
POLIAMIDA DE ENLACE Y UNA 6. MANEJO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN,
CAPA DE 0.75 MM (0.003”) NIVELACIÓN Y PUNTEO DEL PERFIL, HASTA
ACABADO RA-28 (LICITANTE FORMAR LA PASARELA.
SUMINISTRA MATERIALES 7. BARRENADO DE LOS PERFILES, CUANDO LA
PASARELA) ESTRUCTURA SEA COMBINADA CON
REMACHES, TORNILLOS O PERNOS.
8. SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS QUE
FORMAN LA PASARELA.
9. CARGA EN EL TALLER, ACARREO,
DESCARGA Y ESTIBA EN EL LUGAR DE LA
OBRA.
10. AJUSTES NECESARIOS Y FIJACIÓN
DEFINITIVA DE LA PASARELA EN SU SITIO
DEFINITIVO, CON SOLDADURA, TORNILLERÍA
O TAQUETES EXPANSIVOS, SEGÚN SEA EL
CASO.
11. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METÁLICA .DE
ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE
LIMPIEZA QUÍMICA Y MANUAL CON CEPILLO
Y DESENGRASANTES DE ACUERDO A LA
NORMA PEMEX DG ASIPA-SI-8300 REV. 1
12. DURANTE LA LIMPIEZA SE DEBERÁN
ELIMINAR LAS GRASAS, ACEITES, EL OXIDO,
LAS ESCAMAS Y LOS RESTOS DE
SOLDADURA Y PINTURA EN MAL ESTADO
13. APLICAR RE-6B 70% SÓLIDOS EN PESO,
AUTO IMPRIMANTE EPÓXICO CATALIZADO
POLIAMIDA DOS CAPAS DE 100 MICRAS
(0.004”) POR CAPA, APLICADO POR
ASPERSIÓN CONVENCIONAL O AIRLESS, EN
PASARELAS Y BARANDALES EN TODA LA
ESTRUCTURA METÁLICA REHABILITADA DE
ACUERDO A LA NORMA DG ASIPA-SI-8300
REV. 1
14. APLICAR ACABADO RA-28 POLIURETANO
ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES , UNA
CAPA DE 75 MICRAS (0.003”) COLOR
AMARILLO (NORMA PEMEX NRF-009) EN
PERFILES DE PASARELAS Y COLOR NEGRO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 99
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
EN PASAMANOS Y REJILLA IRVING, EN TODA
LA ESTRUCTURA REHABILITADA DE
ACUERDO A LA NORMA PEMEX: DG ASIPA-SI-
8300 REV. 1
15. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
PINTURA EN PASARELA 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE TODOS
METÁLICA PARA PASO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y DE
TUBERÍAS EN BASE A INSTALACIÓN PERMANENTE DE ACUERDO A
PERFILES LIGEROS Y REJILLA PROYECTO.
TIPO IRVING INCLUYE: 2. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE METÁLICA .DE
LIMPIEZA MANUAL, ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE
APLICACIÓN DE DOS CAPAS LIMPIEZA QUÍMICA Y MANUAL CON CEPILLO
DE 0.10 MM(0.004”) DE RE-6B Y DESENGRASANTES DE ACUERDO A LA
AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO NORMA PEMEX DG ASIPA-SI-8300 REV. 1
CATALIZADO POLIAMIDA DE 3. DURANTE LA LIMPIEZA SE DEBERÁN
ENLACE Y UNA CAPA DE 0.75 ELIMINAR LAS GRASAS, ACEITES, EL OXIDO,
MM (0.003”) ACABADO RA-28 LAS ESCAMAS Y LOS RESTOS DE
(LICITANTE SUMINISTRA SOLDADURA Y PINTURA EN MAL ESTADO
RECUBRIMIENTOS) 4. APLICAR RE-6B 70% SÓLIDOS EN PESO,
AUTO IMPRIMANTE EPÓXICO CATALIZADO
POLIAMIDA DOS CAPAS DE 100MICRAS
29. (0.004”) POR CAPA, APLICADO POR TON 5.00
ASPERSIÓN CONVENCIONAL O AIRLESS, EN
PASARELAS Y BARANDALES EN TODA LA
ESTRUCTURA METÁLICA REHABILITADA DE
ACUERDO A LA NORMA DG ASIPA-SI-8300
REV. 1
5. APLICAR ACABADO RA-28 POLIURETANO
ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES , UNA
CAPA DE 75 MICRAS (0.003”) COLOR
AMARILLO (NORMA PEMEX NRF-009) EN
PERFILES DE PASARELAS Y COLOR NEGRO
EN PASAMANOS Y REJILLA IRVING, EN TODA
LA ESTRUCTURA REHABILITADA DE
ACUERDO A LA NORMA PEMEX: DG ASIPA-SI-
8300 REV. 1
6. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
SELLAR PASOS DE TUBERÍAS 1. SUMINISTRO, SELECCIÓN, CARGA, ACARREO
30. DE 6” DE DIAM. EN DIQUE. Y ESTIBA DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y PZA 4.00
HERRAMIENTA NECESARIA, DESDE EL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 100
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ALMACÉN DE LA CONTRATISTA AL PIE DE LA
OBRA.
2. SELLAR PASOS DE TUBERÍAS CON
MORTERO CEMENTO ARENA CERNIDA EN
PROPORCIÓN 1:3.
3. PREVIAMENTE DONDE SE APLIQUE, SE
DEBE RETIRAR MATERIAL FLOJO DEL DIQUE
Y POSTERIORMENTE IMPREGNAR CON
ADHESIVO PARA UNIR, DE TAL MANERA QUE
EL ACABADO SEA UNIFORME.
4. TRASPALEÓ, CARGA Y ACARREO EN
CAMIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS HASTA 5 KM. DONDE INDIQUE EL
SUPERVISOR DE PEMEX.
5. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DURANTE
Y AL FINALIZAR LA OBRA
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDUIT METÁLICA CED. 40 DE CONSUMO E INSTALACIÓN PERMANENTE
EN: ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EL SITIO DE INSTALACIÓN
Y DE CONCRETO EN MUROS Y 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
TECHOS DIAM (MM) 19 DIAM ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
(PULG) 3/4 ALTURA (M) HASTA GANADOR, AL SITIO DE INSTALACIÓN.
15.00. (LICITANTE SUMINISTRA 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS EN EL
TUBERÍA CONDUIT) LUGAR DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A
PROYECTO.
4. PREPARACIÓN Y ARMADO DE SOPORTES.
5. TENDIDO DE LA TUBERÍA A UN LADO DE LA
RUTA.
31. 6. CORTE CON SEGUETA, NIPLES, ROSCADO M 30.00
CON TERRAJA MANUAL O ELÉCTRICA
SEGÚN SEA EL CASO, DOBLADO DE LA
TUBERÍA, CON DOBLADORA MANUAL O
ELÉCTRICA SEGÚN SEA EL CASO.
7. LIMPIEZA DE CUERDAS Y ACOPLADO TUBO A
TUBO O TUBO ACCESORIO.
8. COLOCACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA EN
DUCTO
9. AMARRE DE TUBERÍA A SOPORTES.
10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITORES
EN LA SALIDA A REGISTRO.
11. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 101
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDUIT METÁLICA CED. 40 DE CONSUMO E INSTALACIÓN PERMANENTE
EN: ESTRUCTURAS METÁLICAS EN EL SITIO DE INSTALACIÓN
Y DE CONCRETO EN MUROS Y 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
TECHOS DIAM (MM) 25 DIAM ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
(PULG) 1 ALTURA (M) HASTA GANADOR, AL SITIO DE INSTALACIÓN.
15.00. (LICITANTE SUMINISTRA 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS EN EL
TUBERIA CONDUIT) LUGAR DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A
PROYECTO.
4. PREPARACIÓN Y ARMADO DE SOPORTES.
5. TENDIDO DE LA TUBERÍA A UN LADO DE LA
RUTA.
6. CORTE CON SEGUETA, NIPLES, ROSCADO M 650.00
32.
CON TERRAJA MANUAL O ELÉCTRICA
SEGÚN SEA EL CASO, DOBLADO DE LA
TUBERÍA, CON DOBLADORA MANUAL O
ELÉCTRICA SEGÚN SEA EL CASO.
7. LIMPIEZA DE CUERDAS Y ACOPLADO TUBO A
TUBO O TUBO ACCESORIO.
8. COLOCACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA EN
DUCTO
9. AMARRE DE TUBERÍA A SOPORTES.
10. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITORES
EN LA SALIDA A REGISTRO.
11. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE MONITOR DE 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
19 MM DE DIAM MARCA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
COMERCIAL ELÉCTRICA O 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
SIMILAR (LICITANTE ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
33. SUMINISTRA MONITOR) GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN. PZA 2.00
3. LOCALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE MONITOR
ELÉCTRICO DE ACUERDO A PROYECTO.
4. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE CAJAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDULET DE REGISTRO A EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
34. PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SERIE 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL PZA 4.00
GUA TIPO Y SERIE B, C, L-26 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 102
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
TAMAÑO 19 MM (PULG) ¾ 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS DE
HASTA 15 M DE ALTURA ACUERDO A PROYECTO.
(LICITANTE SUMINISTRA CAJAS 4. COLOCACIÓN DE LOS PERNOS ROSCADOS,
CONDULET) EMBUTIDOS CON HERRAMIENTA DE
EXPLOSIÓN.
5. COLOCACIÓN DE LA CAJA, SUJECIÓN A LOS
PERNOS ROSCADOS, EMBUTIDOS CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN.
6. ACOPLADO DE TUBERÍAS, DIRECTAMENTE O
CON TUERCA UNIÓN, INCLUYENDO
REDUCCIONES DE SER NECESARIAS.
7. CONEXIONES INTERIORES AISLANDO
UNIONES, POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN
DEL CONDUCTOR.
8. COLOCACIÓN DE TAPA.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE CAJAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDULET DE REGISTRO A EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SERIE 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
GUA TIPO Y SERIE B, C, L-36 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
TAMAÑO 25 MM (PULG) 1 GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
HASTA 15 M DE ALTURA. 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS DE
(LICITANTE SUMINISTRA CAJAS ACUERDO A PROYECTO.
CONDULET) 4. COLOCACIÓN DE LOS PERNOS ROSCADOS,
EMBUTIDOS CON HERRAMIENTA DE
EXPLOSIÓN.
5. COLOCACIÓN DE LA CAJA, SUJECIÓN A LOS PZA 32.00
35.
PERNOS ROSCADOS, EMBUTIDOS CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN.
6. ACOPLADO DE TUBERÍAS, DIRECTAMENTE O
CON TUERCA UNIÓN, INCLUYENDO
REDUCCIONES DE SER NECESARIAS.
7. CONEXIONES INTERIORES AISLANDO
UNIONES, POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN
DEL CONDUCTOR.
8. COLOCACIÓN DE TAPA.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE CAJAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
36. CONDULET DE REGISTRO A EN EL SITIO DE INSTALACIÓN. PZA 3.00
PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SERIE 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 103
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
T-26 TAMAÑO 19MM (3/4 PULG) ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
HASTA DE 15.00 M DE GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
ALTURA(LICITANTE 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS DE
SUMINISTRA CAJAS ACUERDO A PROYECTO.
CONDULET) 4. COLOCACIÓN DE LOS PERNOS ROSCADOS,
EMBUTIDOS CON HERRAMIENTA DE
EXPLOSIÓN.
5. COLOCACIÓN DE LA CAJA, SUJECIÓN A LOS
PERNOS ROSCADOS, EMBUTIDOS CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN.
6. ACOPLADO DE TUBERÍAS, DIRECTAMENTE O
CON TUERCA UNIÓN, INCLUYENDO
REDUCCIONES DE SER NECESARIAS.
7. CONEXIONES INTERIORES AISLANDO
UNIONES, POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN
DEL CONDUCTOR.
8. COLOCACIÓN DE TAPA.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE CAJAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDULET DE REGISTRO A EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SERIE 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
GUA TIPO Y SERIE T-36 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
TAMAÑO 25 MM (1 PULG) GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
HASTA DE 15.00 M DE ALTURA 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS DE
(LICITANTE SUMINISTRA CAJAS ACUERDO A PROYECTO.
CONDULET) 4. COLOCACIÓN DE LOS PERNOS ROSCADOS,
EMBUTIDOS CON HERRAMIENTA DE
EXPLOSIÓN.
5. COLOCACIÓN DE LA CAJA, SUJECIÓN A LOS PZA 2.00
37.
PERNOS ROSCADOS, EMBUTIDOS CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN.
6. ACOPLADO DE TUBERÍAS, DIRECTAMENTE O
CON TUERCA UNIÓN, INCLUYENDO
REDUCCIONES DE SER NECESARIAS.
7. CONEXIONES INTERIORES AISLANDO
UNIONES, POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN
DEL CONDUCTOR.
8. COLOCACIÓN DE TAPA.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 104
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
INSTALACIÓN DE CAJAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDULET DE REGISTRO A EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SERIE 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
GUA TIPO Y SERIE EYS-26 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
TAMAÑO 19MM (3/4PULG) GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
HASTA DE 15.00 DE ALTURA 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS DE
(LICITANTE SUMINISTRA CAJAS ACUERDO A PROYECTO.
CONDULET) 4. COLOCACIÓN DE LOS PERNOS ROSCADOS,
EMBUTIDOS CON HERRAMIENTA DE
EXPLOSIÓN.
5. COLOCACIÓN DE LA CAJA, SUJECIÓN A LOS PZA 2.00
38.
PERNOS ROSCADOS, EMBUTIDOS CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN.
6. ACOPLADO DE TUBERÍAS, DIRECTAMENTE O
CON TUERCA UNIÓN, INCLUYENDO
REDUCCIONES DE SER NECESARIAS.
7. CONEXIONES INTERIORES AISLANDO
UNIONES, POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN
DEL CONDUCTOR.
8. COLOCACIÓN DE TAPA.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE CAJAS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
CONDULET DE REGISTRO A EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
PRUEBA DE EXPLOSIÓN, SERIE 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
GUA TIPO Y SERIE EYS-36 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
TAMAÑO 25 MM (1PULG) HASTA GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
DE 15.00 DE ALTURA 3. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS DE
(LICITANTE SUMINISTRA CAJAS ACUERDO A PROYECTO.
CONDULET) 4. COLOCACIÓN DE LOS PERNOS ROSCADOS,
EMBUTIDOS CON HERRAMIENTA DE
EXPLOSIÓN. PZA 4.00
39.
5. COLOCACIÓN DE LA CAJA, SUJECIÓN A LOS
PERNOS ROSCADOS, EMBUTIDOS CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN.
6. ACOPLADO DE TUBERÍAS, DIRECTAMENTE O
CON TUERCA UNIÓN, INCLUYENDO
REDUCCIONES DE SER NECESARIAS.
7. CONEXIONES INTERIORES AISLANDO
UNIONES, POSTERIOR A LA INTRODUCCIÓN
DEL CONDUCTOR.
8. COLOCACIÓN DE TAPA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 105
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
PARA CAJAS CONDULET EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
TUERCA UNIÓN MACHO 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
TAMAÑO MM 19 (PULG) 3/4, ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE PZA 2.00
40.
TIPO Y SERIE UNY-205, HASTA GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
15 M DE ALTURA (LICITANTE 3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO.
SUMINISTRA ACCESORIOS) 4. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
PARA CAJAS CONDULET EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
TUERCA UNIÓN MACHO 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
TAMAÑO MM 25 (PULG) 1, TIPO ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
41. Y SERIE UNY-305, HASTA 15 M GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN. PZA 4.00
DE ALTURA (LICITANTE 3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO.
SUMINISTRA ACCESORIOS) 4. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
PARA CAJAS CONDULET EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
REDUCCIONES BUSHING 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
TAMAÑO MM 25 A 19 (PULG) 1 A ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE PZA 2.00
42.
3/4, TIPO Y SERIE RE-32, HASTA GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
15.00 M DE ALTURA (LICITANTE 3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO.
SUMINISTRA ACCESORIOS) 4. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
PARA CAJAS CONDULET EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
CONECTORES GLÁNDULA 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
MACHO TAMAÑO 19 MM (3/4 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
43. GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN. PZA 2.00
PULG) TIPO Y SERIE CGB-292 A
295 DE ALUMINIO HASTA 15 M 3. INSTALACIÓN DEL ACCESORIO.
DE ALTURA (LICITANTE 4. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SUMINISTRA ACCESORIOS) SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE PERNO 5. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES
EXPANSIVO TIPO “KWIK BOLT II EN EL SITIO DE INSTALACIÓN.
ESTÁNDAR O SIMILAR. EN 6. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
44. PZA 200.00
ELEMENTOS DE CONCRETO ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
HASTA 2 M ALTURA CATALOGO GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
00045366 MARCA HILTI 7. LOCALIZACIÓN Y TRAZO DEL SITIO DONDE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 106
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
DIAM(1/2 PULG) (LICITANTE SE INSTALARA EL PERNO.
SUMINISTRA PERNOS) 8. COLOCACIÓN DEL PERNO ROSCADO CON
HERRAMIENTA DE EXPLOSIÓN Y/O
TALADRO.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INTRODUCCIÓN DE 1. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES AL
CONDUCTORES ELÉCTRICOS SITIO DE INSTALACIÓN.
EN DUCTOS EN TUBERÍA 2. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, DEL
AÉREA CON MONOPOLAR 600 ALMACÉN PROVISIONAL DEL LICITANTE
V, CABLE COBRE TORCIDO GANADOR, AL LUGAR DE INSTALACIÓN.
VINANEL 900, TIPO THWN, 3. INTRODUCCIÓN DE GUÍA METÁLICA.
CALIBRE AWG/MCM 12, ALTURA 4. LIMPIEZA INTERIOR DEL DUCTO (CADENEO Y
(M) HASTA 15 (LICITANTE RATONEO).
SUMINISTRA CONDUCTORES 5. PREPARACIÓN DEL CABLE (MEDIR, CORTAR,
45. ELÉCTRICOS) DEVANAR EN CARRETE). M 4290.00
6. PREPARACIÓN DE PUNTAS; QUITAR
AISLAMIENTO, HACER GASA Y COLOCAR
MARCAS DE IDENTIFICACIÓN.
7. COLOCACIÓN DE ANILLO DE TRACCIÓN.
8. COLOCACIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y
CONEXIÓN AL ANILLO.
9. INTRODUCCIÓN Y JALADO DEL CABLE.
10. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES.
INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1. SUMINISTRO Y ACARREO DE TODOS LOS
TIPO "U" DE ACERO MATERIALES NECESARIOS.
GALVANIZADO RECUBIERTO 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE
DE PVC PARA TUBERÍA DE 19 REALIZARAN LOS TRABAJOS.
MM (¾ PULG) DIAM. CON 3. PERFORACIÓN DE LOS BARRENOS EN
TUERCAS ENCAPSULADAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEL PZA 20.00
46.
HASTA 15 M ALTURA. DIÁMETRO NECESARIO PARA LA
(LICITANTE SUMINISTRA INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA.
ABRAZADERAS) 4. INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA HASTA 15
M DE ALTURA.
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1. SUMINISTRO Y ACARREO DE TODOS LOS
TIPO "U" DE ACERO MATERIALES NECESARIOS.
47. GALVANIZADO RECUBIERTO 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE PZA 200.00
DE PVC PARA TUBERÍA DE 25 REALIZARAN LOS TRABAJOS.
3. PERFORACIÓN DE LOS BARRENOS EN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 107
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
MM (1 PULG) DIAM. CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEL
TUERCAS ENCAPSULADAS DIÁMETRO NECESARIO PARA LA
HASTA 15 M ALTURA. INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA HASTA 15
ABRAZADERA) M DE ALTURA.
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
INSTALACIÓN DE COPLE 1. SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, Y
FLEXIBLE A PRUEBA DE DESCARGA DEL COPLE FLEXIBLE Y LOS
EXPLOSIÓN TIPO ECLK CON MATERIALES DE CONSUMO, DEL ALMACÉN
RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE DE EL LICITANTE GANADOR AL SITIO DE
PVC DE 40 MILÉSIMAS DE INSTALACIÓN.
PULGADA, DE 19MM 3/4 PULG 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE
DIAM. Y 18 PULG DE LONGITUD, REALIZARÁN LOS TRABAJOS. PZA 2.00
48.
CATALOGO ECLK-218. HASTA 3. SUMINISTRO, Y HABILITADO DE CUERDAS
15 M DE ALTURA (LICITANTE CORRIDAS, DEL DIÁMETRO Y LONGITUD
SUMINISTRA COPLE) REQUERIDAS.
4. INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL COPLE
FLEXIBLE, HASTA 15 M DE ALTURA.
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN: SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
TUBO DE 1 A 4 PULG DIAM. APLICACIÓN.
HASTA 15 M ALTURA. 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO:
COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
49. 4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA M2 270.60
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 108
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
ESTRUCTURA LIGERA HASTA APLICACIÓN.
15 M ALTURA 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO:
COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA KG 2553.00
50.
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN: SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
TUBO 6 A 12 PULG DIAM HASTA APLICACIÓN.
51. 15 M ALTURA 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO: M2 1.60
COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 109
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN: SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
VÁLVULA DE 1/2” A 2” PULG. APLICACIÓN.
DIAM. HASTA 2.5 M ALTURA 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO:
COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
52. 4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA PZA 8.00
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 110
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN: SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
VÁLVULA DE 6 A 12 PULG. APLICACIÓN.
DIAM. HASTA 2.5 M ALTURA 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO:
COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA PZA 3.00
53.
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN: SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
BRIDAS DE 6 A 12 PULG. DIAM. APLICACIÓN.
54. HASTA 2.5 M ALTURA 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO: PZA 4.00
COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 111
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
LIMPIEZA CON CHORRO DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA ARENA
ARENA A METAL BLANCO EN: SILICA SECA Y EN SACOS EN EL LUGAR DE
REJILLAS DE TRINCHERA, APLICACIÓN.
ESCALERAS Y PLATAFORMAS, 2. EQUIPO DE LIMPIEZA INCLUYENDO:
HASTA 15 M ALTURA COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS,
CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL COMO
MANÓMETROS VÁLVULAS, PURIFICADOR DE
AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR
DE AIRE PARA LIMPIEZA EN INTERIORES).
3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
55. 4. COLOCACIÓN DE LONAS PARA EVITAR LA M2 23.10
PROPAGACIÓN DEL POLVO
5. HABILITADO Y/O PREPARACIÓN DEL
ABRASIVO DE ACUERDO A LA
ESPECIFICACIÓN DE PEMEX, PARA
INTRODUCIRLO A LAS OLLAS DEL EQUIPO
DE LIMPIEZA.
6. LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES A METAL
BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301.
7. EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 112
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DEL
ABRASIVO A UTILIZAR, ANTES DE INICIAR
LOS TRABAJOS.
8. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA
ARENA USADA FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
APLICACIÓN DE 1 SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2 EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
SUPERFICIES METÁLICAS, RP- LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
4B INORGÁNICO DE ZINC 100% APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
AUTOCURANTE BASE RECUBRIMIENTO.
SOLVENTE 70% SÓLIDOS DE 3 COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
PESO, APLICADO POR 4 LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
ASPERSIÓN PARA FORMAR POLVO DE LA SUPERFICIE.
UNA CAPA DE 75 MICRAS (0.003 5 MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
PULG) DE ESPESOR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
PELÍCULA SECA: EN EXTERIOR FABRICANTE.
DEL TANQUE CILÍNDRICO 6 APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
VERTICAL CARA ANVERSA DEL CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
FONDO DEL TANQUE. PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
(LICITANTE SUMINISTRA RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
RECUBRIMIENTO) PRODUCTO.
56. 7 LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE M2 896.80
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8 EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9 RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10 EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11 EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12 EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 113
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
EPÓXICO CATALIZADO APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIAMIDA, APLICADO POR RECUBRIMIENTO.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
UNA CAPA DE 100 MICRAS 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
(0.004 PULG) DE ESPESOR DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA: EN TUBERÍAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE 1 A 4 PULG. DE DIAM., ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
HASTA 15.00 M DE ALTURA. FABRICANTE.
(LICITANTE SUMINISTRA 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
RECUBRIMIENTO) CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE M2 270.60
57.
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
58. KG 2553.00
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 114
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
EPÓXICO CATALIZADO APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIAMIDA, APLICADO POR RECUBRIMIENTO.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
UNA CAPA DE 100 MICRAS 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
(0.004 PULG) DE ESPESOR DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA: EN 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
ESTRUCTURA LIGERA, HASTA ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
15.00 M DE ALTURA. (LICITANTE FABRICANTE.
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA LOS
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN
EPÓXICO CATALIZADO Y PRUEBAS DEL RECUBRIMIENTO.
59. M2 1.60
POLIAMIDA, APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE 100 MICRAS POLVO DE LA SUPERFICIE.
(0.004 PULG) DE ESPESOR DE 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
PELÍCULA SECA: EN TUBERÍAS ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 115
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
DE 6 A 12 PULG. DE DIAM., FABRICANTE.
HASTA 15.00 M DE ALTURA. 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
(LICITANTE SUMINISTRA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
RECUBRIMIENTO) PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA DEL
SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS PRUEBAS DE
PELÍCULA SECA Y ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
EPÓXICO CATALIZADO APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIAMIDA, APLICADO POR RECUBRIMIENTO.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
UNA CAPA DE 75 MICRAS 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
(0.003IN) EN VÁLVULA DE 1/2 A POLVO DE LA SUPERFICIE. PZA 8.00
60.
2 PULG DIAM. HASTA 2.5 M 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
ALTURA (LICITANTE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) FABRICANTE.
6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 116
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA LOS
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN
EPÓXICO CATALIZADO Y PRUEBAS DEL RECUBRIMIENTO.
POLIAMIDA, APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE 75 MICRAS POLVO DE LA SUPERFICIE.
(0.003IN) EN VÁLVULA DE 6 A 12 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
PULG DIAM. HASTA 2.5 M ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
ALTURA (LICITANTE FABRICANTE.
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO PZA 3.00
61.
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 117
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA DEL
SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS PRUEBAS DE
PELÍCULA SECA Y ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA LOS
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN
EPÓXICO CATALIZADO Y PRUEBAS DEL RECUBRIMIENTO.
POLIAMIDA, APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE 75 MICRAS POLVO DE LA SUPERFICIE.
(0.003IN) EN BRIDAS DE 6 A 12 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
PULG DIAM. HASTA 2.5 M ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
ALTURA (LICITANTE FABRICANTE.
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO. PZA 4.00
62.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA DEL
SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS PRUEBAS DE
PELÍCULA SECA Y ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 118
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO PRIMARIO DE APLICACIÓN.
ANTICORROSIVO EN 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
SUPERFICIES METÁLICAS, RP-6 LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
EPÓXICO CATALIZADO APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIAMIDA, APLICADO POR RECUBRIMIENTO.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
UNA CAPA DE 100 MICRAS 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
(0.004IN) EN REJILLAS, POLVO DE LA SUPERFICIE.
BARANDALES Y ESCALERAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
HASTA 15 M ALTURA ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
(LICITANTE SUMINISTRA FABRICANTE.
RECUBRIMIENTO) 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE M2 23.10
63.
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
64. M2 270.60
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 119
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CATALIZADO POLIAMIDA APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL RECUBRIMIENTO.
70% APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA POLVO DE LA SUPERFICIE.
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE ESPESOR EN: TUBERÍA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
1 A 4 PULG. DIAM HASTA 15 M FABRICANTE.
ALTURA (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA LOS
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO EQUIPOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN
CATALIZADO POLIAMIDA Y PRUEBAS DEL RECUBRIMIENTO.
65. KG 2553.00
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
70% APLICADO POR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
ASPERSIÓN PARA FORMAR POLVO DE LA SUPERFICIE.
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 120
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
DE ESPESOR EN: FABRICANTE.
ESTRUCTURA LIGERA DIAM 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
HASTA 15 M ALTURA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
(LICITANTE SUMINISTRA PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECUBRIMIENTO) RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA DEL
SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS PRUEBAS DE
PELÍCULA SECA Y ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
CATALIZADO POLIAMIDA APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL RECUBRIMIENTO.
70% APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA POLVO DE LA SUPERFICIE. M2 1.60
66.
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE ESPESOR EN: TUBERÍA DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
6 A 12 PULG. DIAM HASTA 15 M FABRICANTE.
ALTURA (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 121
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
CATALIZADO POLIAMIDA APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL RECUBRIMIENTO.
70% APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA POLVO DE LA SUPERFICIE.
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE ESPESOR EN: VÁLVULAS ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
1/2 A 2 PULG. DIAM HASTA 2.5 FABRICANTE. PZA 8.00
67.
M ALTURA. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 122
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
CATALIZADO POLIAMIDA APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL RECUBRIMIENTO.
70% APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA POLVO DE LA SUPERFICIE.
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE ESPESOR EN: VÁLVULAS 6 ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
A 12 PULG. DIAM HASTA 2.5 M FABRICANTE.
ALTURA. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS PZA 3.00
68.
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 123
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
CATALIZADO POLIAMIDA APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL RECUBRIMIENTO.
70% APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA POLVO DE LA SUPERFICIE.
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE ESPESOR EN: BRIDAS 6 A ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
12 PULG. DIAM HASTA 2.5 M FABRICANTE.
ALTURA (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE PZA 4.00
69.
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 124
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTOS DE DE APLICACIÓN.
ACABADO EN SUPERFICIES 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
METÁLICAS, RA-26 EPÓXICO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
CATALIZADO POLIAMIDA APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL RECUBRIMIENTO.
70% APLICADO POR 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
ASPERSIÓN PARA FORMAR 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
UNA CAPA DE PELÍCULA SECA POLVO DE LA SUPERFICIE.
DE 100 MICRAS (0.004 PULG) 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DE ESPESOR EN: REJILLA. ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
IRVING, BARANDALES, FABRICANTE.
ESCALERAS HASTA 15 M 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
ALTURA. (LICITANTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO) PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE M2 23.10
70.
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
71. M2 270.60
RA-28 POLIURETANO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
ALIFÁTICO DE DOS APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
COMPONENTES, SÓLIDOS EN RECUBRIMIENTO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 125
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
POR ASPERSIÓN PARA 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
FORMAR UNA CAPA DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
(.003 PULG) EN TUBERÍA DE 1 A ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
4 PULG DIAM. HASTA 15 M DE FABRICANTE.
ALTURA. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA LOS
RA-28 POLIURETANO EQUIPOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN
ALIFÁTICO DE DOS Y PRUEBAS DEL RECUBRIMIENTO.
COMPONENTES, SÓLIDOS EN 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
72. KG 2553.00
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
POR ASPERSIÓN PARA POLVO DE LA SUPERFICIE.
FORMAR UNA CAPA DE 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
(.003 PULG) EN ESTRUCTURA FABRICANTE.
LIGERA HASTA 15 M DE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 126
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ALTURA. (LICITANTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE LAS
INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA DEL
SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS PRUEBAS DE
PELÍCULA SECA Y ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
RA-28 POLIURETANO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
ALIFÁTICO DE DOS APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
COMPONENTES, SÓLIDOS EN RECUBRIMIENTO.
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
POR ASPERSIÓN PARA 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
FORMAR UNA CAPA DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE M2 1.60
73.
(.003 PULG) EN TUBERÍA DE 6 A ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
12 PULG DIAM. HASTA 15 M DE FABRICANTE.
ALTURA. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 127
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
RA-28 POLIURETANO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
ALIFÁTICO DE DOS APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
COMPONENTES, SÓLIDOS EN RECUBRIMIENTO.
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
POR ASPERSIÓN PARA 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
FORMAR UNA CAPA DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
(.003 PULG) EN VÁLVULAS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
1/2 A 2 PULG DIAM. HASTA 15 M FABRICANTE.
DE ALTURA. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO PZA 8.00
74.
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 128
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
RA-28 POLIURETANO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
ALIFÁTICO DE DOS APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
COMPONENTES, SÓLIDOS EN RECUBRIMIENTO.
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
POR ASPERSIÓN PARA 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
FORMAR UNA CAPA DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
(.003 PULG) EN VÁLVULAS 6 A ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
12 PULG. DIAM HASTA 2.5 M FABRICANTE.
ALTURA. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL PZA 3.00
75.
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 129
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
RA-28 POLIURETANO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
ALIFÁTICO DE DOS APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
COMPONENTES, SÓLIDOS EN RECUBRIMIENTO.
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
POR ASPERSIÓN PARA 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
FORMAR UNA CAPA DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
(.003 PULG) EN PERO EN ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
BRIDAS DE 6 A 12 PULG DIAM. FABRICANTE.
HASTA 2.5 M DE ALTURA. 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
(LICITANTE SUMINISTRA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
RECUBRIMIENTO). PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE PZA 4.00
76.
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
77. M2 23.10
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 130
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
EN SUPERFICIES METÁLICAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
RA-28 POLIURETANO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
ALIFÁTICO DE DOS APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
COMPONENTES, SÓLIDOS EN RECUBRIMIENTO.
PESO MAS DEL 65%, APLICADO 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
POR ASPERSIÓN PARA 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
FORMAR UNA CAPA DE POLVO DE LA SUPERFICIE.
PELÍCULA SECA DE 75 MICRAS 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
(.003 PULG) REJILLAS, ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
BARANDALES Y ESCALERAS FABRICANTE.
HASTA 15 M DE ALTURA. 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
(LICITANTE SUMINISTRA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
RECUBRIMIENTO). PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN MANUAL DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
UNA CAPA DE 75 MICRAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
(.003IN) DE ESPESOR DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
78. M2 20.000
PELÍCULA SECA DE RA-28 APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIURETANO ALIFÁTICO, RECUBRIMIENTO.
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
65%, EN LAS SIGUIENTES 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 131
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ZONAS. FONDOS POLVO DE LA SUPERFICIE.
RECTANGULARES DE 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
LETREROS EN SUPERFICIES ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
METÁLICAS HASTA 15 M DE FABRICANTE.
ALTURA (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN MANUAL DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
UNA CAPA DE 75 MICRAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
(.003IN)DE ESPESOR DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
PELÍCULA SECA DE RA-28 APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIURETANO ALIFÁTICO, RECUBRIMIENTO.
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS. PZA 56.00
79.
65%, EN LAS SIGUIENTES 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
ZONAS. FONDOS POLVO DE LA SUPERFICIE.
RECTANGULARES DE 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE
DIMENSIÓN DE LETRAS (M) ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
0.20, 0.04 ALTURA DE TRABAJO FABRICANTE.
(M) HASTA 5. (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 132
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO..
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
APLICACIÓN MANUAL DE 1. SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL LUGAR
RECUBRIMIENTO DE ACABADO DE APLICACIÓN.
UNA CAPA DE 75 MICRAS 2. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
(.003IN)DE ESPESOR DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
PELÍCULA SECA DE RA-28 APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL
POLIURETANO ALIFÁTICO, RECUBRIMIENTO.
SÓLIDOS EN PESO MÁS DEL 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS.
65%, EN LAS SIGUIENTES 4. LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL
ZONAS. FONDOS POLVO DE LA SUPERFICIE.
RECTANGULARES DE 5. MEZCLA DEL PRODUCTO A APLICARSE, DE PZA 56.00
80.
DIMENSIÓN DE LETRAS (M) ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
0.10, 0.02 ALTURA DE TRABAJO FABRICANTE.
(M) HASTA 5 (LICITANTE 6. APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO
SUMINISTRA RECUBRIMIENTO). CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE
PEMEX DG-SASIPA-SI-8301 Y LAS
RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL
PRODUCTO.
7. LIMPIEZA Y CEPILLADO CON CEPILLO DE
RAÍZ ANTES DE APLICAR EL SIGUIENTE
PRODUCTO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 133
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
8. EN AMBIENTES CONFINADOS SE DEBERÁ
UTILIZAR EL EQUIPO APROPIADO,
VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE AIRE.
9. RETIRO DE CUBETAS VACÍAS FUERA DE
LAS INSTALACIONES DE RIAMA.
10. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL FABRICANTE DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
11. EL LICITANTE GANADOR EN PRESENCIA
DEL SUPERVISOR EFECTUARÁ LAS
PRUEBAS DE PELÍCULA SECA Y
ADHERENCIA.
12. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LOS
REPORTES Y/O ACTAS DE LAS PRUEBAS
EFECTUADAS.
CORTE EXTREMO PLANO EN 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
TUBERÍAS DE ACERO AL INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CARBÓN CON OXIACETILENO BARANDAL Y RODAPIÉ.
HASTA 15 M DE ALTURA, 2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE
DIÁMETRO (MM) 25 (PULG) 1“ (EQUIPO OXIACETILENO Y PULIDOR) EN EL
CEDULA 80 (1 CORTE = 1 PZA) SITIO DE TRABAJO.
81. 3. TRAZO DE LA TUBERÍA A CORTAR. PZA 8.00
4. CORTAR EXTREMOS PLANOS DE LA
TUBERÍA.
5. LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS
Y/O ESCORIA.
6. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA Y RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE.
CORTE Y BISELADO EN 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
TUBERÍAS DE ACERO AL INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CARBÓN CON BISELADOR Y BARANDAL Y RODAPIÉ.
CORTADOR OXIACETILENO 2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE
HASTA 15 M DE ALTURA, (EQUIPO OXIACETILENO Y PULIDOR) EN EL
DIÁMETRO (MM) 76 (PULG) 3” SITIO DE TRABAJO.
82. CEDULA 40. (1 CORTE = 1 PZA) 3. TRAZO DE LA TUBERÍA A CORTAR. PZA 16.00
4. CORTAR EXTREMOS PLANOS DE LA
TUBERÍA.
5. LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS
Y/O ESCORIA.
6. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA Y RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 134
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CORTE Y BISELADO EN 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
TUBERÍAS DE ACERO AL INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CARBÓN CON BISELADOR Y BARANDAL Y RODAPIÉ.
CORTADOR OXIACETILENO 2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE
HASTA 15 M DE ALTURA, (EQUIPO OXIACETILENO Y PULIDOR) EN EL
DIÁMETRO (MM) 101 (PULG) 4” SITIO DE TRABAJO.
83. CEDULA 40. (1 CORTE = 1 PZA) 3. TRAZO DE LA TUBERÍA A CORTAR. PZA 18.00
4. CORTAR EXTREMOS PLANOS DE LA
TUBERÍA.
5. LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS
Y/O ESCORIA.
6. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA Y RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE.
CORTE Y BISELADO EN 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
TUBERÍAS DE ACERO AL INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CARBÓN CON BISELADOR Y BARANDAL Y RODAPIÉ.
CORTADOR OXIACETILENO 2. PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE
HASTA 15 M DE ALTURA, (EQUIPO OXIACETILENO Y PULIDOR) EN EL
DIÁMETRO (MM) 203 (PULG) 8” SITIO DE TRABAJO.
84. CEDULA 40. (1 CORTE = 1 PZA) 3. TRAZO DE LA TUBERÍA A CORTAR. PZA 6.00
4. CORTAR EXTREMOS PLANOS DE LA
TUBERÍA.
5. LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS
Y/O ESCORIA.
6. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA Y RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE.
SOLDADURA A TOPE EN 1. SUMINISTRO DE ELECTRODOS Y
LÍNEAS DE TUBERÍA DE ACERO MATERIALES DE CONSUMO NECESARIOS EN
AL CARBÓN Y UNIONES DE EL LUGAR DE APLICACIÓN PARA LA BUENA
IGUAL DIÁMETRO DE LA LÍNEAS EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
QUE FORMEN PARTE 2. LIMPIEZA DE BISELES.
INTEGRANTE, UTILIZANDO 3. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
ELECTRODO TIPO E-6010 Y/O 4. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
E-7018. CEDULA 80, DIAM (MM) SOLDARLA, EN SU CASO. PZA 4.00
85.
25 DIAM (PULG) 1 (1 JTA = 1 5. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
PZA) DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA.
6. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA DE
INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA.
7. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 135
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
SOLDADURA A TOPE EN 1. SUMINISTRO DE ELECTRODOS Y
LÍNEAS DE TUBERÍA DE ACERO MATERIALES DE CONSUMO NECESARIOS EN
AL CARBÓN Y UNIONES DE EL LUGAR DE APLICACIÓN PARA LA BUENA
IGUAL DIÁMETRO DE LA LÍNEAS EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
QUE FORMEN PARTE 2. LIMPIEZA DE BISELES.
INTEGRANTE, UTILIZANDO 3. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
ELECTRODO TIPO E-6010 Y/O 4. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
E-7018. CEDULA 40, DIAM (MM) SOLDARLA, EN SU CASO. PZA 40.00
86.
76 DIAM (PULG) 3 (1 JTA = 1 5. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
PZA) DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA.
6. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA DE
INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA.
7. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
SOLDADURA A TOPE EN 1. SUMINISTRO DE ELECTRODOS Y
LÍNEAS DE TUBERÍA DE ACERO MATERIALES DE CONSUMO NECESARIOS EN
AL CARBÓN Y UNIONES DE EL LUGAR DE APLICACIÓN PARA LA BUENA
IGUAL DIÁMETRO DE LA LÍNEAS EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
QUE FORMEN PARTE 2. LIMPIEZA DE BISELES.
INTEGRANTE, UTILIZANDO 3. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
ELECTRODO TIPO E-6010 Y/O 4. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
E-7018. CEDULA 40, DIAM (MM) SOLDARLA, EN SU CASO. PZA 78.00
87.
102 DIAM (PULG) 4 (1 JTA = 1 5. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
PZA) DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA.
6. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA DE
INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA.
7. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
SOLDADURA A TOPE EN 1. SUMINISTRO DE ELECTRODOS Y
LÍNEAS DE TUBERÍA DE ACERO MATERIALES DE CONSUMO NECESARIOS EN
AL CARBÓN Y UNIONES DE EL LUGAR DE APLICACIÓN PARA LA BUENA
IGUAL DIÁMETRO DE LA LÍNEAS EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
QUE FORMEN PARTE 2. LIMPIEZA DE BISELES. PZA 6.00
88.
INTEGRANTE, UTILIZANDO 3. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
ELECTRODO TIPO E-6010 Y/O 4. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
E-7018. CEDULA 40, DIAM (MM) SOLDARLA, EN SU CASO.
203 DIAM (PULG) 8 (1 JTA = 1 5. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 136
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
PZA) RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA.
6. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA DE
INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA.
7. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
SOLDADURA EN INSERCIÓN 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
SIMPLE A 90° EN TUBERÍA DE INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
ACERO AL CARBÓN DE (1/2 BARANDAL Y RODAPIÉ.
PULG) 13 MMDIAM A (3 PULG) 2. TRAZO Y CORTE DE LA TUBERÍA A INSERTAR
76 MM DIAM (1 JTA = 1 PZA) HASTA 15 M DE ALTURA.
3. LIMPIEZA DE BISELES.
4. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
5. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
SOLDARLA, EN SU CASO.
6. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
89. RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA CON PZA 132.00
ELECTRODOS DE LAS SERIES E-6010 Y E-
7018.
7. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y SOLDADURA
DE PLACAS PARA SOLAPA DEL MISMO
ESPESOR DE LA TUBERÍA CUANDO SE
INDIQUE.
8. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA
NEUMÁTICA, SI SE REQUIERE.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
SOLDADURA EN INSERCIÓN 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
SIMPLE A 90° EN TUBERÍA DE INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
ACERO AL CARBÓN DE (1 BARANDAL Y RODAPIÉ.
PULG) 25 MM DIAM A (4 PULG) 2. TRAZO Y CORTE DE LA TUBERÍA A INSERTAR
101 MM DIAM (1 JTA = 1 PZA) HASTA 15 M DE ALTURA.
3. LIMPIEZA DE BISELES.
90. 4. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA. PZA 4.00
5. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
SOLDARLA, EN SU CASO.
6. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA CON
ELECTRODOS DE LAS SERIES E-6010 Y E-
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 137
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
7018.
7. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y SOLDADURA
DE PLACAS PARA SOLAPA DEL MISMO
ESPESOR DE LA TUBERÍA CUANDO SE
INDIQUE.
8. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA
NEUMÁTICA, SI SE REQUIERE.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
SOLDADURA EN INSERCIÓN A 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
90° EN TUBERÍA DE ACERO AL INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CARBÓN DE (4 PULG) 102 MM BARANDAL Y RODAPIÉ.
EN TUBERÍA DE (8 PULG) 203 2. TRAZO Y CORTE DE LA TUBERÍA A INSERTAR
MM INCLUYE SOLAPA DE HASTA 15 M DE ALTURA.
REFUERZO. 3. LIMPIEZA DE BISELES.
4. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
5. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
SOLDARLA, EN SU CASO.
6. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
91. RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA CON PZA 4.00
ELECTRODOS DE LAS SERIES E-6010 Y E-
7018.
7. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y SOLDADURA
DE PLACAS PARA SOLAPA DEL MISMO
ESPESOR DE LA TUBERÍA CUANDO SE
INDIQUE.
8. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA
NEUMÁTICA, SI SE REQUIERE.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
SOLDADURA EN INSERCIÓN A 1. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
90° EN TUBERÍA DE ACERO AL INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CARBÓN DE (8 PULG) 203 MM BARANDAL Y RODAPIÉ.
EN TUBERÍA DE (10 PULG) 254 2. TRAZO Y CORTE DE LA TUBERÍA A INSERTAR
92. MM INCLUYE SOLAPA DE HASTA 15 M DE ALTURA. PZA 1.00
REFUERZO. 3. LIMPIEZA DE BISELES.
4. ALINEACIÓN Y PUNTEO DE LA JUNTA.
5. PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA
SOLDARLA, EN SU CASO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 138
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
6. APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA
DE LA JUNTA; FONDEO, PASO CALIENTE,
RELLENO Y SOLDADURA DE VISTA CON
ELECTRODOS DE LAS SERIES E-6010 Y E-
7018.
7. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y SOLDADURA
DE PLACAS PARA SOLAPA DEL MISMO
ESPESOR DE LA TUBERÍA CUANDO SE
INDIQUE.
8. REPARACIÓN DE JUNTAS QUE NO PASEN
SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA
NEUMÁTICA, SI SE REQUIERE.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE.
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
TUBERÍA DE ACERO CONTAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
SOSTENIENDO LA PRESIÓN CON TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y
PROYECTADA HASTA 20 M DE HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA
ALTURA DIAM (MM) 76 DIAM BUENA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
(PULG) 3 Y 4 2. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
(INSTALACIONES PROVISIONALES).
3. PEMEX-REFINACIÓN PROPORCIONARA EL
AGUA.
4. BOMBEO PARA LEVANTAR PRESIÓN.
5. SOSTENER LA PRESIÓN PROYECTADA
DURANTE EL TIEMPO QUE INDIQUE EL PBA 4.00
93.
SUPERVISOR..
6. DRENAR LA TUBERÍA.
7. REPARACIÓN DE FALLAS DETECTADAS
DURANTE LA PRUEBA, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN FALLAS IMPUTABLES AL
LICITANTE GANADOR, REPETIR LOS PASOS
3, 4, 5 Y 6.
8. RETIRO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
UTILIZADOS.
9. LIMPIEZA GENERAL.
10. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LAS
ACTAS CORRESPONDIENTES.
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN 1. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE
TUBERÍA DE ACERO CONTAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
94. PBA 1.000
SOSTENIENDO LA PRESIÓN CON TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y
PROYECTADA HASTA 20 M DE HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 139
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ALTURA DIAM (MM) 203 DIAM BUENA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
(PULG) 8 2. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
(INSTALACIONES PROVISIONALES).
3. PEMEX-REFINACIÓN PROPORCIONARA EL
AGUA.
4. BOMBEO PARA LEVANTAR PRESIÓN.
5. SOSTENER LA PRESIÓN PROYECTADA
DURANTE EL TIEMPO QUE INDIQUE EL
SUPERVISOR..
6. DRENAR LA TUBERÍA.
7. REPARACIÓN DE FALLAS DETECTADAS
DURANTE LA PRUEBA, EN CASO DE QUE SE
PRESENTEN FALLAS IMPUTABLES AL
LICITANTE GANADOR, REPETIR LOS PASOS
3, 4, 5 Y 6.
8. RETIRO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS
UTILIZADOS.
9. LIMPIEZA GENERAL.
10. EL LICITANTE GANADOR ELABORARÁ LAS
ACTAS CORRESPONDIENTES.
INSTALACIÓN DE 1. SUMINISTRO Y ACARREO DE TODOS LOS
ABRAZADERAS EN U PARA MATERIALES NECESARIOS.
TUBO DE 3" DE DIAM 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE
(LICITANTE SUMINSTRA REALIZARAN LOS TRABAJOS.
ABRAZADERA) 3. PERFORACIÓN DE LOS BARRENOS EN
ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEL PZA 60.00
95.
DIÁMETRO NECESARIO PARA LA
INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA.
4. INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA HASTA 15
M DE ALTURA.
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
INSTALACIÓN DE 1. SUMINISTRO Y ACARREO DE TODOS LOS
ABRAZADERAS EN U PARA MATERIALES NECESARIOS.
TUBO DE 4" DE DIAM 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE
(LICITANTE SUMINSTRA REALIZARAN LOS TRABAJOS.
ABRAZADERA) 3. PERFORACIÓN DE LOS BARRENOS EN PZA 4.00
96.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEL
DIÁMETRO NECESARIO PARA LA
INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA.
4. INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA HASTA 15
M DE ALTURA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 140
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
BOQUILLAS ASPERSORAS DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
CHORRO PLANO DE BRONCE INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CON CONEXIÓN MACHO DE ESPECIFICADOS.
ENTRADA DE 13MM (1/2 PULG) 2. REVISIÓN DEL ASPERSOR.
DIAM., CON ORIFICIO 6.04MM 3. LIMPIEZA, DESENGRASADO Y PREPARACIÓN
97. DE LAS ROSCAS CON CINTA DE TEFLÓN. PZA 132.00
(.238 PULG) DIAM., ANGULO DE
COBERTURA DEL CHORRO 4. COLOCACIÓN DE LA PIEZA.
PLANO 131º A 1.4 KG/CM2 Y 5. AJUSTE DE LAS PIEZAS PARA SU FIJACIÓN Y
140º A 4.21 KG/CM2 (LICITANTE APRIETE FINAL.
SUMINISTRA BOQUILLAS) 6. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FÁBRICA, BRIDA INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
DE ACERO AL CARBÓN ASTM ESPECIFICADOS.
A-105, DE CUELLO SOLDABLE, 2. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
CARA REALZADA, 150 # ANSI 3. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
DE 203 MM (8 PULG) DIAM, INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
HASTA 15 M DE ALTURA. MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
(LICITANTE SUMINISTRA DE ALTURA.
98. UNIONES) 4. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER PZA 4.00
ALINEAR Y NIVELAR.
5. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
6. COLOCACIÓN DE CINTA TEFLÓN EN LA
CUERDA DE LA TUBERÍA
7. APRIETE DE LA BRIDA HASTA EL LIBRAJE
REQUERIDO.
8. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
VÁLVULA DE DILUVIO TIPO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
VERTEDERO BRIDADA, ESPECIFICADOS.
NORMALMENTE CERRADA DE 2. SELECCIÓN DE VÁLVULA.
8" ANSI-150-RF Ø 150 # O 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
EQUIVALENTE, ACTIVACION INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
99. PZA 1.00
REMOTA OPERADA POR LA BARANDAL Y RODAPIÉ.
MISMA PRESION DE LA LINEA Y 4. REVISIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA
CONTROLADA HIDRAHULICA, DEL MECANISMO DE LA VÁLVULA Y SUS
CON VALVULA SELENOIDE 3 SELLOS.
VIAS A PRUEBA DE EXPLOSION 5. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA VÁLVULA EN
NEMA 7-9, CUERPO DE ACERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS.(REPORTE DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 141
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
AL CARBON ASTM-A-105, PRUEBA)
INTERIORES DE ACERO 6. ERECCIÓN DE VÁLVULA AL SITIO DE
INOXIDABLE 13% CR., HASTA 2 INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, O EN SU
M DE ALTURA (LICITANTE CASO CON MAQUINARIA.
SUMINISTRA VALVULA) 7. FIJACIÓN PROVISIONAL A LAS BRIDAS A LAS
QUE SE VA A ACOPLAR.
8. CONEXIÓN DE LA VALVULA PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
10. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
VÁLVULA DE COMPUERTA INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CLASE 800 LBS. ANSI ESPECIFICADOS.
EXTREMOS S.W. CUERPO DE 2. SELECCIÓN DE VÁLVULA.
ACERO FORJADO ASTM-A-105 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
INTERIORES AC. INOX. 13% INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
CROMO DIAM. (MM) 25 DIAM. ( BARANDAL Y RODAPIÉ.
PULG) 1 (LICITANTE 4. REVISIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA
SUMINISTRA VALVULA) DEL MECANISMO DE LA VÁLVULA Y SUS
SELLOS.
5. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA VÁLVULA EN
EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
6. ERECCIÓN DE VÁLVULA AL SITIO DE PZA 8.00
100.
INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, O EN SU
CASO CON MAQUINARIA HASTA 15 M. DE
ALTURA.
7. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR.
8. ALINEACIÓN A LA TUBERÍA PARA PROCEDER
A SU FIJACIÓN.
9. PUNTEADO EN UNIÓN DE VÁLVULA CON
TUBERÍA UTILIZANDO EL ELECTRODO
INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN.
10. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
11. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD.
MANEJO, PRUEBA Y ERECCIÓN 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
DE VÁLVULAS DE COMPUERTA INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
101. DE 8 PULG (MM) DIAM, ESPECIFICADOS. PZA 1.00
PRESIÓN DE SERVICIO 11 2. SELECCIÓN DE VÁLVULA.
KG/CM2 (150 LBS), BRIDADA, 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 142
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CARA REALZADA, CUERPO DE INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
ACERO AL CARBÓN ASTM A- BARANDAL Y RODAPIÉ.
216 GR. WCB, INTERIORES DE 4. REVISIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA
ACERO INOXIDABLE 13% CR. DEL MECANISMO DE LA VÁLVULA Y SUS
AISI 419, VÁSTAGO SELLOS.
ASCENDENTE, CUÑA SÓLIDA, 5. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA VÁLVULA EN
MODELO 5202 DE LA MARCA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.(REPORTE DE
WALWORTH O EQUIVALENTE, PRUEBA)
INSTALACIÓN HASTA 2 M DE 6. ERECCIÓN DE VÁLVULA AL SITIO DE
ALTURA (LICITANTE INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, O EN SU
SUMINISTRA VÁLVULA) CASO CON MAQUINARIA HASTA 15 M. DE
ALTURA.
7. FIJACIÓN PROVISIONAL A LAS BRIDAS A LAS
QUE SE VA A ACOPLAR.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
FILTRO TIPO “CANASTA” INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
BRIDADO 150# RF, 8" DE DIAM ESPECIFICADOS.
CUERPO DE ACERO AL 2. SELECCIÓN DEL FILTRO.
CARBÓN, CANASTA EN ACERO 3. REVISIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA
INOXIDABLE TIPO 304, (PARA DEL FILTRO Y SUS SELLOS.
ALIMENTACIÓN DE ANILLOS DE 4. PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL FILTRO.
ENFRIAMIENTO) (LICITANTE 5. ERECCIÓN DEL FILTRO AL SITIO DE
SUMINISTRA FILTRO) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, O EN SU
CASO CON MAQUINARIA.
6. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER PZA 1.00
102.
ALINEAR.
7. ALINEACIÓN A LA TUBERÍA PARA PROCEDER
A SU FIJACIÓN.
8. FIJACIÓN PROVISIONAL A LAS BRIDAS A LAS
QUE SE VA A ACOPLAR EL FILTRO.
9. APRIETE FINAL DE ACUERDO A LO INDICADO
POR EL PROVEEDOR.
10. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
11. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARA LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES SUMINISTRADOS.
SUMINISTRO, MANEJO Y 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
103. ERECCIÓN DE NIPLE DE INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES PZA 4.00
ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 ESPECIFICADOS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 143
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
GR. B, CEDULA 80 DE 25 MM (1 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE
PULG.) DIAM. X 152 MM (6 REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
PULG.) LONGITUD, EXTREMOS 3. FABRICACIÓN DEL NIPLE A PARTIR DE TUBO
PLANOS HASTA 2.5 M DE Y MAQUINADO DE LA ROSCA.
ALTURA. 4. MONTAJE DEL NIPLE EN LA LÍNEA
CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN,
NIVELACIÓN Y PUNTEO.
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES
6. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
SUMINISTRO, MANEJO Y 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
ERECCIÓN DE NIPLE DE INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
ACERO AL CARBÓN ASTM A-53 ESPECIFICADOS.
GR. B, CEDULA 80 DE 25 MM (1 2. LOCALIZACIÓN DEL SITIO EN DONDE SE
PULG.) DIAM. X 152 MM (6 REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
PULG.) LONGITUD, UN 3. FABRICACIÓN DEL NIPLE A PARTIR DE TUBO PZA 8.00
104.
EXTREMO CON ROSCA TIPO Y MAQUINADO DE LA ROSCA.
NPT. HASTA 2.5 M DE ALTURA. 4. MONTAJE DEL NIPLE EN LA LÍNEA
(LICITANTE SUMINISTRA CORRESPONDIENTE ALINEACIÓN,
TUBERIA) NIVELACIÓN Y PUNTEO.
5. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES
6. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
TUBERÍA RECTA DE ACERO AL INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CARBÓN, ASTM A-53 GR. B DE ESPECIFICADOS.
25 MM (1PULG.) DIAM., SIN 2. SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y
COSTURA CED 80, ALTURA DE CÉDULA.
INSTALACIÓN HASTA 15 M. 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
(LICITANTE SUMINISTRA INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
MATERIAL) BARANDAL Y RODAPIÉ.
4. COLOCACIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA
ESTRUCTURA DE APOYO EN FORMA
105. MANUAL O CON MAQUINARIA HASTA 15 M. M 4.00
DE ALTURA.
5. ALINEACIÓN SOBRE SOPORTES DE TUBERÍA.
6. PUNTEO DE TUBERÍA, UTILIZANDO
ELECTRODOS INDICADOS EN
ESPECIFICACIONES.
7. FIJACIÓN A LOS SOPORTES, COLOCACIÓN
DE CALZAS, FIJACIÓN A LA BASE CON
PUNTOS DE SOLDADURA (NO INCLUYE LA
FABRICACIÓN DE CALZAS Y SOPORTES).
8. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 144
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
TUBERÍA RECTA DE ACERO AL INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CARBÓN, ASTM A-53 GR. B DE 3 ESPECIFICADOS.
PULG. (76 MM) DIAM, SIN 2. SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y
COSTURA CED 40, ALTURA DE CÉDULA.
INSTALACIÓN HASTA 15 M. 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
(LICITANTE SUMINISTRA INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
MATERIAL) BARANDAL Y RODAPIÉ.
4. COLOCACIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA
ESTRUCTURA DE APOYO EN FORMA
MANUAL O CON MAQUINARIA HASTA 15 M.
DE ALTURA. M 44.00
106.
5. ALINEACIÓN SOBRE SOPORTES DE TUBERÍA.
6. PUNTEO DE TUBERÍA, UTILIZANDO
ELECTRODOS INDICADOS EN
ESPECIFICACIONES.
7. FIJACIÓN A LOS SOPORTES, COLOCACIÓN
DE CALZAS, FIJACIÓN A LA BASE CON
PUNTOS DE SOLDADURA (NO INCLUYE LA
FABRICACIÓN DE CALZAS Y SOPORTES).
8. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
TUBERÍA RECTA DE ACERO AL INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CARBÓN, ASTM A-53 GR. B DE 4 ESPECIFICADOS.
PULG. (102 MM) DIAM, SIN 2. SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y
COSTURA CED 40, ALTURA DE CÉDULA.
INSTALACIÓN HASTA 15 M. 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
(LICITANTE SUMINISTRA INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA, M 476.40
107.
MATERIAL) BARANDAL Y RODAPIÉ.
4. COLOCACIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA
ESTRUCTURA DE APOYO EN FORMA
MANUAL O CON MAQUINARIA HASTA 15 M.
DE ALTURA.
5. ALINEACIÓN SOBRE SOPORTES DE TUBERÍA.
6. PUNTEO DE TUBERÍA, UTILIZANDO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 145
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ELECTRODOS INDICADOS EN
ESPECIFICACIONES.
7. FIJACIÓN A LOS SOPORTES, COLOCACIÓN
DE CALZAS, FIJACIÓN A LA BASE CON
PUNTOS DE SOLDADURA (NO INCLUYE LA
FABRICACIÓN DE CALZAS Y SOPORTES).
8. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
TUBERÍA RECTA DE ACERO AL INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CARBÓN, ASTM A-53 GR. B DE 8 ESPECIFICADOS.
PULG. (203 MM) DIAM, SIN 2. SELECCIÓN DE TUBERÍA POR DIÁMETRO Y
COSTURA CED 40, ALTURA DE CÉDULA.
INSTALACIÓN HASTA 15 M. 3. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
(LICITANTE SUMINISTRA INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
MATERIAL) BARANDAL Y RODAPIÉ.
4. COLOCACIÓN DE TUBERÍA SOBRE LA
ESTRUCTURA DE APOYO EN FORMA
MANUAL O CON MAQUINARIA HASTA 15 M.
DE ALTURA. M 2.20
108.
5. ALINEACIÓN SOBRE SOPORTES DE TUBERÍA.
6. PUNTEO DE TUBERÍA, UTILIZANDO
ELECTRODOS INDICADOS EN
ESPECIFICACIONES.
7. FIJACIÓN A LOS SOPORTES, COLOCACIÓN
DE CALZAS, FIJACIÓN A LA BASE CON
PUNTOS DE SOLDADURA (NO INCLUYE LA
FABRICACIÓN DE CALZAS Y SOPORTES).
8. LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES.
INSTALACIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
ESPÁRRAGOS DE 3/4” DIAM. X 4 INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
½” LONG Y EMPAQUES ESPECIFICADOS.
SEMIMETÁLICOS DE CINTA DE 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
109. PZA 5.00
ACERO INOX. TIPO 304, INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
RELLENO DE ASBESTO BARANDAL Y RODAPIÉ.
ENROLLADA EN ESPIRAL Y 3. REVISIÓN DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES.
ANILLO CENTRADOR DE 4. COLOCACIÓN DE EMPAQUES.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 146
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
ACERO AL CARBÓN DE 1/8” DE 5. COLOCACIÓN DE TORNILLOS A LAS BRIDAS.
ESPESOR, CARA REALZADA, 6. AJUSTE INICIAL.
PRESIÓN DE SERVICIO 11 7. APRETADO FINAL AL TORQUE DE ACUERDO
KG/CM2 PARA JUNTA DE 8 AL DIÁMETRO.
PULG (203 MM) DIAM. 8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
(LICITANTE SUMINISTRA
ESPÁRRAGOS) (1 PZA= 1 JTA)
MANEJO E INSTALACIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
JUNTAS DE TRANSICIÓN INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
ASBESTO CEMENTO-ACERO AL ESPECIFICADOS.
CARBÓN, INCLUYE 2. SELECCIÓN Y SUMINISTRO DE JUNTA DE
ESPÁRRAGOS, EMPAQUES Y TRANSICION ASBESTO CEMENTO-ACERO DE
SELLOS, CLASE 150# DIAM ACUERDO A DIAMETRO Y LIBRAJE
(MM) 152 DIAM (PULG) 6 NECESARIOS.
(LICITANTE SUMINISTRA 3. INSTALACIÓN DE JUNTA DE TRNSICION
JUNTAS) ASBESTO CEMENTO-ACERO, DE ACUERDO A PZA 4.00
110.
RECOMENDACIONES DEL FABRIACANTE Y
SUPERVISOR DE PEMEX REFINACIÓN.
4. REVISIÓN DE LOS TORNILLOS Y EMPAQUES.
5. COLOCACIÓN DE EMPAQUES.
6. COLOCACIÓN DE TORNILLOS A LAS BRIDAS.
7. AJUSTE INICIAL.
8. APRETADO FINAL AL TORQUE DE ACUERDO
AL DIÁMETRO.
9. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, MEDIO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
COPLE ROSCADO DE 3000 # ESPECIFICADOS.
ASTM A-105, HASTA 15 M DE 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
ALTURA DE 1/2 PULG. (13 MM) INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
DIAM. (LICITANTE SUMINISTRA BARANDAL Y RODAPIÉ.
UNIONES) 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
111. INSTALACIÓN EN FORMA . PZA 132.00
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 147
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, MEDIO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
COPLE DE 3000 # ASTM A-105, ESPECIFICADOS.
INSERTO SOLDABLE . HASTA 15 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
M DE ALTURA DE (1 PULG) 25 INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
MM DIAM. (LICITANTE BARANDAL Y RODAPIÉ.
SUMINISTRA UNIONES) 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
INSTALACIÓN EN FORMA .
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER PZA 4.00
112.
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, TAPÓN INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
CACHUCHA ROSCADO DE 3000 ESPECIFICADOS.
# ASTM A-105, HASTA 15 M DE 2. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
ALTURA DE 1 PULG 25 MM 3. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
DIAM (LICITANTE SUMINISTRA INSTALACIÓN EN FORMA .
UNIONES) 4. INSTALACIÓN DE LA PIEZA, APLICANDO PZA 8.00
113.
CINTA TEFLÓN EN LA CUERDA PARA EL
SELLADO, LA CINTA SERA SUMINISTRADA
POR EL LICITANTE GANADOR.
5. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
6. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, TAPON INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
114. CACHUCHA EXTREMOS ESPECIFICADOS. PZA 1.00
BISELADOS ASTM A-234 WPB, 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 148
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
HASTA 15 M DE ALTURA DE (8 BARANDAL Y RODAPIÉ.
PULG) 203 MM DIAM. Ced. 40 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
UNIONES) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, CODO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
DE 90° RADIO LARGO, DE (3 ESPECIFICADOS.
PULG) 76 MM DIAM. CED 40, EN 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
ACERO ASTM-A-234, GR. WPB, INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
EXTREMOS BISELADOS, HASTA BARANDAL Y RODAPIÉ.
15 M DE ALTURA (LICITANTE 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
SUMINISTRA UNIONES) 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA. PZA 4.00
115.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
116. UNIONES DE FABRICA, CODO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES PZA 13.00
DE 90° RADIO LARGO, DE (4 ESPECIFICADOS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 149
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
PULG) 102 MM DIAM. CED 40, 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
EN ACERO ASTM-A-234, GR. INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
WPB, EXTREMOS BISELADOS, BARANDAL Y RODAPIÉ.
HASTA 15 M DE ALTURA 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
UNIONES) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, CODO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
DE 90° RADIO LARGO, DE (8 ESPECIFICADOS.
PULG) 203 MM DIAM. CED 40, 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
EN ACERO ASTM-A-234, GR. INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
WPB, EXTREMOS BISELADOS, BARANDAL Y RODAPIÉ.
HASTA 15 M DE ALTURA 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
UNIONES) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA. PZA 2.00
117.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 150
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, CODO INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
DE 45° RADIO LARGO, DE (4 ESPECIFICADOS.
PULG) 102 MM DIAM. CED 40, 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
EN ACERO ASTM-A-234, GR. INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
WPB, EXTREMOS BISELADOS, BARANDAL Y RODAPIÉ.
HASTA 15 M DE ALTURA 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
UNIONES) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA. PZA 9.00
118.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE ESPECIFICADOS.
4” X 3" (51 X 36 MM) DIAM. CED 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
40, EN ACERO ASTM-A-234, GR. INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
WPB, EXTREMOS BISELADOS, BARANDAL Y RODAPIÉ.
HASTA 15 M DE ALTURA 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
UNIONES) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M. PZA 8.00
119.
DE ALTURA.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 151
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE ESPECIFICADOS.
3” X 1" (36 X 25 MM) DIAM. CED 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
40, EN ACERO ASTM-A-234, GR. INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
WPB, EXTREMOS BISELADOS, BARANDAL Y RODAPIÉ.
HASTA 15 M DE ALTURA 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
(LICITANTE SUMINISTRA 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
UNIONES) INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA. PZA 4.00
120.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, TEE INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
RECTA DE (3 PULG) 76 MM ESPECIFICADOS.
DIAM. CED. 40, EN ACERO 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
ASTM-A-234, GR. WPB, INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
EXTREMOS BISELADOS, HASTA BARANDAL Y RODAPIÉ.
15 M DE ALTURA (LICITANTE 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
SUMINISTRA UNIONES) 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON PZA 4.00
121.
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 152
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MANEJO Y ERECCIÓN DE 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
UNIONES DE FABRICA, TEE INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
RECTA DE (4 PULG) 101 MM ESPECIFICADOS.
DIAM. CED. 40, EN ACERO 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
ASTM-A-234, GR. WPB, INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
EXTREMOS BISELADOS, HASTA BARANDAL Y RODAPIÉ.
15 M DE ALTURA (LICITANTE 3. SELECCIÓN DE LA PIEZA.
SUMINISTRA UNIONES) 4. ERECCIÓN DE LA PIEZA AL SITIO DE
INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL O CON
MAQUINARIA, SEGÚN EL CASO HASTA 15 M.
DE ALTURA. PZA 4.00
122.
5. SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER
ALINEAR Y NIVELAR.
6. ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA
TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE.
7. PUNTEO DE LA PIEZA, UTILIZANDO
ELECTRODOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES.
8. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.
MAQUILA, ROLADO, 1. SUMINISTRO Y ACARREO AL SITIO DE LA
ESCUADRADO, BISELADO DE OBRA DE LOS MATERIALES DE ACUERDO
PLACA PARA FONDO DEL CON LOS PLANOS SERIE “H”.
TANQUE TV-65. (LICITANTE 2. TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS
SUMINISTRA MATERIALES) PARA EL MANEJO DE LOS MATERIALES EN
EL INTERIOR DE LA REFINERÍA.
3. TRAZO, CORTE, ESCUADRADO DE PLACA
PARA CUCHILLAS, PLACA ANULAR Y PLACAS TON 47.00
123.
DE PARA FONDO.
4. TRAZO, CORTE, ESCUADRADO, BISELADO Y
ROLADO DE PLACA PARA ENVOLVENTE.
5. TRAZO, CORTE Y ESCUADRADO DE PLACA
PARA CÚPULA INCLUYENDO LAS CUCHILLAS.
6. CALIBRACIÓN DE LOS ESPESORES DE CADA
UNO DE LOS COMPONENTES DEL TANQUE,
ELABORANDO LOS REPORTES DE ACUERDO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 153
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
A NORMA VIGENTE DE PEMEX REFINACIÓN.
7. TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL
TANQUE SE FABRICARAN CONFORME A LOS
PLANOS SERIE “H”, AL CÓDIGO API-650
ULTIMA EDICIÓN Y A LA NORMA DE PEMEX
3.341.01 “FABRICACIÓN DE TANQUES
ATMOSFÉRICOS”.
8. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
9. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES QUE UTILICE EN ESTE
CONCEPTO.
MAQUILA, ROLADO, 1. SUMINISTRO Y ACARREO AL SITIO DE LA
ESCUADRADO, BISELADO Y OBRA DE LOS MATERIALES DE ACUERDO
FABRICACIÓN DE TODOS LOS CON LOS PLANOS SERIE “H”.
ACCESORIOS TALES COMO 2. TODOS LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS
SUMIDEROS, BOQUILLAS, PARA EL MANEJO DE LOS MATERIALES EN
TUBOS DIFUSORES, DE EL INTERIOR DE LA REFINERÍA.
MUESTREO, TELEMEDICIÓN Y 3. TRAZO, CORTE, ESCUADRADO, BISELADO Y
DE TODOS LOS MATERIALES ROLADO DE PLACA PARA SOLAPAS DE
NECESARIOS PARA LA REFUERZO PARA BOQUILLAS Y POZETAS.
RESTAURACIÓN DEL TANQUE. 4. MAQUINADO
5. BARRENADO Y MACHUELEADO.
6. ARMADO, PUNTEO Y SOLDADURA EN SU
CASO, DE TODOS LOS ACCESORIOS DEL
TANQUE TALES COMO: BOQUILLAS DE
124. CUERPO Y CÚPULA, TUBOS DIFUSORES DE TON 0.80
ESPUMA Y DE PRODUCTO, ARREGLO DE
TUBOS Y POZETAS PARA DRENAJE
ACEITOSO, TUBOS DE MEDICIÓN Y
MUESTREO, ENTRADAS HOMBRE, ETC.
7. CALIBRACIÓN DE LOS ESPESORES DE CADA
UNO DE LOS COMPONENTES DEL TANQUE,
ELABORANDO LOS REPORTES DE ACUERDO
A NORMA VIGENTE DE PEMEX REFINACIÓN.
8. TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL
TANQUE SE FABRICARAN CONFORME A LOS
PLANOS SERIE “H”, AL CÓDIGO API-650
ULTIMA EDICIÓN Y A LA NORMA DE PEMEX
3.341.01 “FABRICACIÓN DE TANQUES
ATMOSFÉRICOS”.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 154
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
9. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
10. EL LICITANTE GANADOR ENTREGARÁ LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES QUE UTILICE EN ESTE
CONCEPTO.
MONTAJE DE TODOS LOS 1. SUMINISTRO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
ACCESORIOS TALES COMO TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES.
SUMIDEROS, BOQUILLAS, 2. FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TALES
TUBOS DIFUSORES, DE COMO: SIETES, CUÑAS, ETC.
MUESTREO, TELEMEDICIÓN Y 3. MONTAJE DE LOS ACCESORIOS
DE TODOS LOS MATERIALES PREFABRICADOS DE ACUERDO A LAS
NECESARIOS PARA LA RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR DE
RESTAURACIÓN DEL TANQUE. PEMEX REFINACIÓN. TON 0.80
125.
4. SOLDADURA EN LOS ACCESORIOS
MONTADOS.
5. EFECTUAR PRUEBAS DE LIQUIDOS
PENETRANTES O RADIOGRAFICAS SEGÚN
SEA EL CASO.
6. ELABORACIÓN DE LOS REPORTES Y ACTAS
DE PRUEBA CORRESPONDIENTES.
7. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
MONTAJE, CONFORMADO, 1. SUMINISTRO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
PLOMEO, NIVELADO, PUNTEO Y TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES.
SOLDADURA DE PLACA PARA 2. FABRICACIÓN DE ACCESORIOS TALES
RESTAURAR EL TANQUE TV-65, COMO: SIETES, CUÑAS, ETC.
INCLUYE EL MONTAJE PLACA 3. TENDIDO DEL FONDO, UTILIZANDO COMO
DE FONDO. EQUIPO: CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA Y
GRÚA HIDRÁULICA, ALINEANDO
PERFECTAMENTE TODAS LAS PLACAS.
4. APLICACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA NO TON 47.00
126.
MAYORES A 0.0254 M DE LONGITUD.
5. SOLDADURA DEL FONDO DEL TANQUE
(SOLDADURA DE FILETE EFECTIVO).
6. PREPARATIVOS PARA LA PRUEBA DEL
FONDO.
7. REPARACIONES DE LAS SOLDADURAS
DETECTADAS EN LA PRUEBA DE FONDO.
8. RETIRO DE TABLONES Y ESCUADRAS.
9. PARA EL MONTAJE DEL FONDO, CUERPO,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 155
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
CÚPULA, ASÍ COMO ESTRUCTURA DEBERÁ
CONSIDERARSE EL USO DE UNA GRÚA
HIDRÁULICA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 22
TON. CON MOTOR DIESEL.
10. ELABORACIÓN DE LOS REPORTES Y ACTAS
DE PRUEBA CORRESPONDIENTES.
11. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
PRUEBA HIDRONEUMÁTICA 1. EL LICITANTE GANADOR PROPORCIONA
CON CAJA DE VACÍO Y CON CAJA DE VACÍO, MANGUERAS Y EQUIPO DE
LÍQUIDOS PENETRANTES COMPRESIÓN, HASTA EL SITIO DONDE SE
(DIESEL) EN FONDO DE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.
TANQUE 2. EL LICITANTE GANADOR SUMINISTRA Y
ACARREA TODOS LOS MATERIALES DE
CONSUMO HASTA EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.
3. APLICACIÓN DE SOLUCIÓN JABONOSA A LAS
SOLDADURAS. PBA 1.000
127.
4. INSPECCIÓN DE LAS SOLDADURAS CON LA
CAJA DE VACÍO.
5. REPARACIÓN DE LAS FALLAS DETECTADAS
REPITIENDO LOS PUNTOS 3 Y 4.
6. RETIRO DE LÍNEAS Y ACCESORIOS
PROVISIONALES.
7. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
8. ELABORACIÓN DE LAS BOLETAS DE
PRUEBA.
FABRICACIÓN DE CURVAS A 1. SUMINISTRO EN LA OBRA EN EL SITIO DE
PARTIR DE TRAMOS RECTOS INSTALACIÓN, DE TODOS LOS MATERIALES
DE TUBERÍA ASTM A-53 GR. B ESPECIFICADOS.
DE 3 PULG (76MM) DIAM, CED 2. COLOCACIÓN Y RETIRO DE ANDAMIOS,
40, CON UN RADIO DE INCLUYE PLATAFORMA DE MADERA,
ACUERDO A LO INDICADO EN BARANDAL Y RODAPIÉ.
128. EL PROYECTO, PARA EL 3. MANEJO Y TRAZO M 208.00
ARMADO DE ANILLOS DE 4. ROLADO DE LA TUBERÍA, CON
ENFRIAMIENTO DEL TANQUE, HERRAMIENTA MANUAL O CON MAQUINARIA
INCLUYE EL MONTAJE HASTA AL RADIO DE PROYECTO.
15 M DE ALTURA DE LAS 5. MONTAJE DE LA TUBERÍA HASTA UNA
PIEZAS PREFABRICADAS Y SU ALTURA DE 15 M. CON MAQUINARIA
ALINEAMIENTO. INCLUYE EL 6. CORTES NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 156
PRECIO UNITARIO
PART. DESCRIPCIÓN ALCANCES UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
NUMERO LETRA
SUMINISTRO DE TUBERÍA POR DE LOS ANILLOS.
PARTE DEL LICITANTE 7. FIJADO Y NIVELADO.
8. PUNTEO HASTA FORMAR LOS ANILLOS DE
ENFRIAMIENTO DEL TANQUE.
9. APLICACIÓN DE SOLDADURA FINAL PARA LA
FORMACIÓN DE ANILLOS.
9. LIMPIEZA Y RETIRO DE EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MATERIALES SOBRANTES.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 157
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " D "
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
13 DÍAS NATURALES
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 158
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " E "
EQUIPO PROVISIONAL QUÉ PROPORCIONARÁ PEMEX-REFINACIÓN
PARA ESTA OBRA, PEMEX-REFINACIÓN NO PROPORCIONA NINGUN EQUIPO
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 159
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " E - 1 "
EQUIPO MÍNIMO QUE PROPORCIONARA EL LICITANTE
NO. DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD
1. GRÚA HIDRÁULICA DE 20 GRUAS CON MOTOR DIESEL Y PLUMA PIEZA 1
TONELADAS DE CAPACIDAD. MONTADA SOBRE NEUMATICOS DE
20 TON
2. CAMIÓN DE REDILAS DE 3.5 CAMIÓN DE REDILAS DE 3.5 PIEZA 1
TONELADAS DE CAPACIDAD. TONELADAS DE CAPACIDAD
3. MÁQUINA DE SOLDAR DE MÁQUINA DE SOLDAR DE 300 PIEZA 4
COMBUSTIÓN INTERNA DE 300 AMPERES
AMPERES.
4. ESMERILADORA ELÉCTRICA DE ESMERILADORA ELÉCTRICA DE PIEZA 4
OPERACIÓN MANUAL OPERACIÓN MANUAL (PULIDORA)
(PULIDORA) DE 6500 RPM. 6500 RPM. INCLUYE DISCOS
5. EQUIPO DE CORTE EQUIPO DE OXIACETILENO, PIEZA 4
OXIACETILENO COMPLETO. INCLUYENDO MANGUERAS,
BOQUILLAS Y MANÓMETROS
6. EQUIPO DE LIMPIEZA EQUIPO DE LIMPIEZA ABRASIVA, PIEZA 1
COMPLETO. INCLUYE OLLAS, MANGUERAS Y
MANOMETROS.
7. CAMION VOLTEO CAMION DE VOLTEO 7 M3 DE PIEZA 1
CAPACIDAD
8. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE EQUIPO DE PINTURA, INCLUYE OLLAS, PIEZA 1
PINTURA COMPLETO MANGUERAS Y MANOMETROS.
9. COMPRESOR NEUMATICO COMPRESOR NEUMÁTICO 750 PIES PIEZA 1
CUBICOS
10. MANOMETRO MANÓMETRO DIGITAL PIEZA 1
11. REVOLVEDORA DE CONCRETO REVOLVEDORA DE CONCRETO 1 SACO PIEZA 1
12. RODILLO VIBRATORIO RODILLO LISO VIBRATORIO PIEZA 1
13. LOTE DE HERRAMIENTA CARRETILLAS, ESCALERAS, PALAS, LOTE 4
MANUAL ESCOBAS, CINCELES, CINTA
METRICAS, ETC.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 160
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " F "
MATERIAL QUE PROPORCIONA PEMEX-REFINACIÓN
PARA ESTA OBRA PEMEX-REFINACIÓN NO PRORCIONARÁ NINGÚN MATERIAL
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 161
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " F - 1 "
SERVICIOS Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTES QUE
PROPORCIONARA PEMEX REFINACIÓN
PARA ESTA OBRA PEMEX REFINACIÓN PROPORCIONARÁ EL AGUA (CONTRAINCENDIO)
PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS.
LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN 440 VOLTS, 60 CICLOS, TRES FASES, NEUTRO FLOTANTE Y
25,000 AMPERES DE CORTO CICRCUITO.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 162
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " U "
DESGLOSÉ DE UMIS
UMI TAG EQUIPO COSTO OBSERVACIONES
TANQUE DE
ALAMCENAMIENTO TV-65
1.- COLUMNAS “UMI” Y “TAG-EQUIPO”, SERÁN LLENADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN DE REPARACIONES.
2.- COLUMNAS “COSTO Y “OBSERVACIONES”, SERÁN LLENADAS POR EL LICITANTE GANADOR
DE FORMA PARCIAL CON CADA ESTIMACIÓN, CON LA APROBACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA
Y DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 163
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
A N E X O " B E "
GUÍA PARA EL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA
BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA
Especificaciones Generales
Objetivo
Proveer de una herramienta informática eficiente que apoye durante el desarrollo de las Obras Públicas en su
supervisión, vigilancia, control y revisión, permitiendo a las personas autorizadas, llevar a cabo en ella registros y
consultas de manera transparente, fácil, moderna, completa, veraz, ordenada e inmediata.
Alcances
El desarrollo de la bitácora electrónica de obra se adecuará a los requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a fin de sustituir a la bitácora de obra física tradicional en las obras
que se realicen en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
Para su desarrollo se deberá de realizar el diseño del sistema, desarrollo del prototipo, pruebas del prototipo,
construcción, pruebas e implantación y documentación del sistema, incluyendo el desarrollo e implementación de la
firma electrónica en el sistema, obteniendo un sistema único para todo Petróleos Mexicanos.
Portada
Cada bitácora electrónica deberá de tener una portada donde aparecerá el nombre de la empresa “Petróleos
Mexicanos”, el del Organismo Subsidiario, y el del área responsable de la ejecución de los trabajos, número de
contrato, descripción de la obra, nombre de la contratista y la identificación “Bitácora de Obra”.
Notas
Para las notas se propone cumplan con las siguientes características:
El encabezado de cada hoja deberá de contener el número de contrato y número de folio.
Cada nota contendrá número, descripción del asunto y si es el caso, la referencia a otra(s) nota(s).
Las notas podrán guardarse en forma preliminar, y será hasta que se firmen electrónicamente cuando se agregue a
la bitácora, asignándole el número de nota y fecha que será dado automáticamente.
No se podrá modificar una nota una vez firmada por una de las partes.
Clasificar las notas en base a un catalogo (fase, tema, procedimiento, si requiere respuesta, etc.), a fin de facilitar el
seguimiento y consulta.
Que el usuario pueda adicionar más datos al catalogo de clasificación de notas.
Relacionar o hacer referencia a notas anteriores.
Revisión de ortografía y de gramática.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 164
Adjuntar archivos de cualquier tipo: Power Point, Word, Acrobat, JPG, etc..., en caso de que se requiera apoyar a la
nota con mayor información.
Envío de avisos por correo, en los siguientes casos:
De las notas del día, con la opción de que sea al final de la jornada, en determinado tiempo o
fecha.
Cuando este por vencer el plazo para firmar una nota de la otra parte.
Incluir notas guías (formatos) consideradas en la normatividad como anotaciones obligatorias en bitácora así como
incluir notas guías con base en la experiencia, con la finalidad de que apoyen a la supervisión en el llenado de las
mismas, y evitar alguna omisión de datos.
Las notas guías deberán de cumplir con las características anteriores además de lo siguiente:
Incluir Tipos que ayuden al supervisor y al superintendente en recordar que tiempos o algún requisito debe
de cumplir.
Cuando sea el caso, ligar a los procedimientos administrativos para la obra pública y/o a la normatividad.
Sección para hacer anotaciones libres.
Control de notas
Avisos cuando vaya a vencer el plazo para autorizar la nota, con base al plazo establecido en la validación del
instrumento.
Relación de las notas pendientes de cerrarse (requieren respuesta)
Incluir una sección de recordatorios, donde cualquiera de las partes puedan dejar recordatorios de algún pendiente
para determinada fecha.
Reportes
Los reportes se visualizarán en pantalla con opción de imprimirse, se proponen los siguientes:
Bitácora completa
Notas:
Por rango de fechas.
Por tipo de clasificación.
Abiertas (sin concluirse)
Vencidas y por vencerse el plazo para autorizarse.
Sin autorización
Firma electrónica
Este instrumento es el que da la pauta para poder sustituir a la bitácora tradicional con la bitácora electrónica, el cual
debe de cumplir con los lineamientos que establezca la Secretaría de la Función Pública.
Seguridad
Acceso al sistema en dos niveles: de consulta y los autorizados para hacer anotaciones en la bitácora (Residente,
Supervisor, Superintendente de construcción), estos últimos independientemente a la firma electrónica que deberán
de tener para dar autenticidad al contenido.
El usuario de consulta podrá acceder a varias bitácoras dependiendo del ámbito de su competencia.
Validar el acceso al sistema según los horarios establecidos en la nota de validación de este instrumento (bitácora).
Deberá de contar con un módulo de auditoría donde se registre la fecha y hora de entrada al sistema de los usuarios
y las acciones realizadas por ellos.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 165
Para el caso de que se requiera tener acceso desde Internet, se deberá de contemplar el esquema para que solo
determinadas direcciones de red puedan accesar al sistema, independientemente de las restricciones implementadas
por los administradores de las redes corporativas de Pemex.
Disponibilidad
Además de que el sistema se instale en un servidor central, este deberá de poderse instalar en una computadora en
un ambiente local con Windows 2000 o superior, con la opción de poder sincronizar los datos de la computadora
local con el servidor central y viceversa vía Internet, intranet, conexión telefónica, etc.
Considerar planes de contingencia en caso de problemas con el sistema, caídas de comunicaciones, base de datos,
servidor de aplicaciones, etc.
Para el caso de las bitácoras en una computadora local, considerar los esquemas de respaldo de la información
(disco compacto, disco externo, etc.), así como la sincronización con el servidor central.
Documentación
La documentación deberá estar formada por tres manuales (manual del usuario, manual técnico del sistema y
manual de administración de la base de datos), mismos que se deberán llevar a cabo a lo largo del proyecto.
Especificaciones Técnicas
Ambiente de Producción
A continuación se listan los requisitos software para las versiones local y servidor:
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN EL SERVIDOR
Sistema Operativo:
o Windows 2000 Server o
o Windows XP Profesional con SP 2 o
o Windows Server 2003 Standard Edition con SP 1
IIS (Internet Information Server) 5.0 o superior. Si no tiene instalado el IIS elija: Inicio > Panel
de Control > Agregar o quitar Programas > Agregar o quitar Componentes de Windows >
Servidor de Aplicaciones > Detalles > Debe activar
o .ASP. Net,
o Internet Information Services (IIS).
o En la opción del IIS > Detalles > Debe tener activado:
Archivos Comunes
Front Page 2002 Server Extensions
Internet Information Services Manager
SMTP
www
SQL Server 2000 Standard Edition
Total Espacio en disco duro estimado: 4GB
INSTALACIÓN DEL .NET FRAMEWORK 1.1
Si el servidor no tiene instalado el .NET Framework, este se deberá instalar
ejecutando el archivo DOTNETFX.EXE que viene en el CD de instalación de la
aplicación
NOTA: En Windows 2003 el .NET Framework ya está instalado. No será necesario
realizar este paso.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN EL CLIENTE
Internet Explorer 6.0 o posterior.
El PLUGIN de FLASH.
El Acrobat Reader versión 6.0 o mayor.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 166
El componente segurisign.ocx ó GenKey.ocx, dependerá de acuerdo a la versión del
certificado emitido.
Ambiente de desarrollo
A) El sistema y reportes deberán ser desarrollado en ambiente WEB utilizando la infraestructura VISUAL STUDIO
.NET y la base de datos para almacenar la información deberá de ser SQL_SERVER; o en alguna otra
herramienta que esté de acuerdo con las políticas institucionales que son determinadas por el área de
Tecnología de Información.
B) Para el análisis, recabar los requerimientos del usuario y documentar el sistema.
C) Seguir estándares de diseño, se recomiendan las herramientas de Macromedia.
D) Establecer estándares de codificación donde se detalle el formato de comentarios, nombres de variables,
archivos y objetos.
E) Mantener un control de versiones de código.
F) Los equipos que usarán el sistema de Bitácora, deberán tener instalado el Internet Explorer 6.0 o posterior,
acceso a la intranet de la dependencia, instalar localmente el componente “.ocx” para firma electrónica, PLUGIN
de FLASH y el Acrobat Reader versión 6.0 o mayor.
Accesibilidad
En todos los procesos del sistema, se debe seguir el principio de permitir que el usuario haga más con menos clics. Para lo cual se
debe cuidar que la interfaz sea amigable y fácil de usar.
Por lo que, en la medida de lo posible se deben cumplir con las normas de accesibilidad de aplicaciones web establecidas por la
World Wide Web Consortium.
NOTA.- Los usuarios del programa informático de la BEOP que requieran capturar o registrar información en éste,
utilizarán exclusivamente su firma electrónica avanzada, expedida por una autoridad certificadora, en sustitución de
su firma autógrafa, por lo que el superintendente de construcción deberá contar con firma electrónica
avanzada.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 167
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
AN E X O " L C "
LIBRO DE CALIDAD
El contenido del libro de calidad deberá de contener como mínimo las siguientes actividades, no siendo limitativas
ÍNDICE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
a) Reporte del protocolo de Seguridad *
b) Minutas y documentos especiales *
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
OBRA CIVIL
a) Estudio del subsuelo de la obra*
b) Reporte de estudio de verticalidad de equipos *
c) Reporte de nivelación de cimentación para equipos*
d) Reporte de resistencia de concreto
e) Reporte de compactación de terreno *
f) Reporte de inundación de drenajes y actualización de planos*
OBRA MECÁNICA
a) Reporte de rolado en placa, tubería, flusería
b) Certificación de soldadores (WPQ)
c) Procedimientos de Soldadura (WPS y PQR) *
OBRA DE TUBERÍAS
a) Arreglo general de tuberías de la obra
b) Isométrico para el desmantelamiento de tuberías
c) Isométrico para habilitación de tuberías
d) Detalle de soporterías para tuberías
e) Relevados de esfuerzos en tubería y/o equipos.
OBRA ELÉCTRICA
a) Protocolo de Pruebas al Equipo en Fabrica.
b) Protocolo de Pruebas al Equipo en campo.
Transformadores.
Motores.
Conductores.
Sistema de Tierras.
Tableros.
c) Memorias de Calculo *
OBRA DE INSTRUMENTACIÓN
a) Dibujos típicos de la instalación de instrumentación
b) Reportes de Pruebas de lazos de control.
c) DTI´S
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 168
d) Prueba de PSV´s y Automáticas.
e) Prueba de Protecciones.
PRUEBAS
a) Reporte de pruebas de adherencias de recubrimientos *
b) Reporte de pruebas radiográficas *
c) Reporte de pruebas de líquidos penetrantes *
d) Reporte de pruebas hidrostáticas *
e) Reporte de pruebas neumáticas *
f) Reporte de pruebas con cámara de vacío *
g) Reporte de pruebas de dureza *
h) Reporte de pruebas fondo, cuerpo y cúpula para tanques *
i) Reporte de pruebas de válvulas
j) Reporte de Pruebas para equipos en Taller de Fabricación.
k) Reporte de Prueba de Hermeticidad (con Humo). *
l) Pruebas de carga grúas y equipo motriz.
OBRA DE SEGURIDAD
a) Diagrama de sistema de inyección de espuma superficial y/o Sub-superficial. *
b) Reportes de Inspección de campo por USIPA *
c) Reporte de calibraciones de espesores *
d) Reporte de medición de espesores de recubrimientos *
e) Reporte de análisis CRETIB *
f) Reporte y constancia de disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos *
g) Análisis de materiales
h) Calibración volumétrica (si aplica)
i) Reporte de espesores de película seca de sistemas de recubrimiento de tanques y tuberías (si
aplica)
j) Reporte de estudio de verticalidad, redondez, peaking y Bandung (si aplica)
ÁLBUM FOTOGRÁFICO
a) Entrega de reporte fotográfico en forma secuencial de acuerdo a la obra en cuestión
PLANOS FINALES DE OBRA (AS BUILT)
a) Entrega de planos finales adecuados y modificados en función de la obra
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN LICITANTE-PEMEX REFINACIÓN
a) Entrega de los reportes de trabajos realizados (parciales ó totales) con firmas del personal técnico
de Pemex y LICITANTE
PROCEDIMIENTOS
a) Constancia de procedimientos de maniobras de la obra
b) Recarga de extintores norma No. NOM-002-STPS-2000
c) Pláticas de seguridad
d) Auditoria del cumplimiento de las medidas de seguridad
e) Análisis de seguridad del trabajo (AST)
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES USADOS EN LA OBRA
a) Equipos completos
b) Materiales más representativos de la obra
MATERIALES DE BAJA DENTRO DE LA OBRA
a) Reportes de entrega al CADI de materiales de deshecho de acuerdo con procedimiento DSGAP-
3321 rev-4
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 169
b) Reportes y entrega a protección ambiental de catalizadores gastados, antracita o carbón activado o
agotado, escoria u hollín de calentadores o calderas y asbesto de acuerdo con procedimiento
PAMB-066-02 (si aplica)
c) Reporte de depósitos de residuos de concreto aislante y refractario “no peligrosos” al relleno
sanitario municipal (si aplica)
ENTREGA DE GARANTÍAS
a) De equipos y/o materiales que se especifiquen en el contrato
RECEPCIÓN FINAL
a) Protocolo de arranque operacional
b) Aviso de terminación
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LA OBRA.
MEMORIAS DE CÁLCULO.
EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 170
REFINERIA “ING. ANTONIO M. AMOR”
REFINACION SALAMANCA, GTO
G E R E N C I A
SECCIÓN III
REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN
Parte I: Documentación distinta de la propuestas Técnica y Económica
Parte II: Contenido de la Proposición (parte Técnica y Económica)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 171
Parte I: Documentación distinta de las propuestas técnica y económica
DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso,
del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de
carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
distinto.
DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la
Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII, de la
propia Ley.
DA-3 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa,
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
DA-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía,
tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que
firme la proposición
DA-5 Escrito mediante el cual el licitante manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los
datos siguientes:
a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres
de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el
acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las
protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y
b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que
los protocolizó.
Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el inciso
“C” anterior, deberán presentar copia simple por ambos lados de la identificación oficial
vigente con fotografía.
DA-6 Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación (NO APLICA).
DA-7 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí
mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para
que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de
las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás
participantes, y
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 172
DA-8 En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta
laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad,
cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses
de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a
presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la
convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no
será causa de desechamiento de la proposición.
DA-9 Información de Carácter Confidencial. La falta de presentación de este escrito no será
causa de desechamiento de la proposición.
DA-10 Escrito mediante el cual el Contratista y el (los) subcontratista(s) manifiestan su
solidaridad en lo que respecta al Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental para Contratistas y Proveedores (DG-SASIPA-SI-08200).
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en
forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere
el artículo 28 del RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación
y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga
la propuesta técnica
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 173
FORMATO DA-1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 2
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚM. IDC-073/09
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato
de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
a) Manifestación de Domicilio.
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales
mientras no señale otro distinto, es el siguiente:
Calle: No. Colonia:
Ciudad: Código Postal: Estado y País
Teléfono: Fax: E-Mail:
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PERSONAS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 174
FORMATO DA-2
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de 2
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Declaración sobre los artículos 51, 78 penúltimo párrafo y 33, fracción XXIII de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno
de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las
implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.
De igual manera, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los
procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer
párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos de
la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;
B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a
su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública, y
C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la
inhabilitación.
La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 175
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 176
FORMATO DA-3
Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio
fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.
En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán
sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.
Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable
Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del
Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato anterior, con el que se acredite el capital
contable requerido de $________________ (______________________________________) o su
equivalente en cualquier otra moneda extranjera (tomando como referencia la paridad cambiaria peso
mexicano-moneda extranjera reconocida por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la
publicación de la Convocatoria).
Tratándose de sociedades extranjeras, el capital contable podrá ser acreditado mediante la presentación
de estados financieros auditados por auditor externo, o copia de la declaración 10-K dirigida al “Securities
Exchange Commission” en los que conste el “Shareholders Equity” o “Net Worth”; dicha documentación
deberá presentarse además, debidamente certificada por Notario Público y legalizada mediante la
Apostilla respectiva en los términos de la Convención de La Haya o mediante la legalización consular.
Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables
correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.
Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse
de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:
1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoría externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre
de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del
auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera
de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que
alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no
presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y
Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los
lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo
correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On
Auditing 700).
2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los
primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará
la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al
periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del
ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará
en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.
3) En caso de presentar Balance General Auditado en idioma diferente al español, el licitante deberá
anexar adicionalmente, traducción simple del mismo al idioma español (incluyendo el dictamen), la
traducción no constituye un documento sustitutivo de la obligación de presentar el documento de
origen. En caso de que las cantidades indicadas en dicho Balance General se presenten en moneda
distinta al peso de los Estados Unidos Mexicanos, se incluirá su conversión a pesos, utilizando el
siguiente procedimiento:
a.) Sólo para efectos del presente numeral, la moneda de origen, diferente al peso de los Estados
Unidos Mexicanos y al dólar de los Estados Unidos de América (EUA), se convertirá a dólares
de los EUA, utilizando el tipo de cambio vigente durante el mes en que se hayan manifestado
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 177
los Estados Financieros. Para lo anterior se utilizará la paridad publicada por el Banco de
México en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros cinco días hábiles del mes
siguiente al de referencia. (Se adjunta ejemplo)
b.) Para convertir a pesos de los Estados Unidos Mexicanos, los dólares resultantes de aplicar el
inciso “a.” anterior, o en su caso, las cifras presentadas originalmente en dólares, se tomará el
tipo de cambio vigente al cierre del mes en que se hayan manifestado los Estados Financieros,
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el último día hábil del
mes correspondiente. (Se adjunta ejemplo).
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] se reserva el derecho de verificar el cálculo
citado en los incisos “a.” y “b.” anteriores. En caso de que la información no se hubiere calculado
con los tipos de cambio de las fuentes citadas, [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS
MEXICANOS] recalculará la información con base en el procedimiento descrito anteriormente y será
ésta la información que se considerará para evaluación.
En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse
mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables
individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento
del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y
cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 3) anteriores.
A elección del Licitante, el Capital Contable podrá demostrarse también, mediante el Balance General y
su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de
Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).
Nota: Si la documentación solicitada en este formato está en idioma diferente del español, deberá
acompañarse de una traducción simple al idioma español. Dado el caso, la no presentación de la
traducción, de la legalización o de la apostilla, será causal de descalificación.
FIN DE TEXTO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 178
FORMATO DA-4
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS
MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 179
FORMATO DA-5
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su
representada
Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para
comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente Invitación a cuando menos tres
personas e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro
representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:
De la persona moral:
1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
2. Denominación o razón social.
3. Descripción del objeto social de la empresa.
4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.
5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público
que las protocolizó).
6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante:
1. Nombre.
2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público
que los protocolizó).
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE
LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 180
FORMATO DA-6 (NO APLICA)
COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LA CONVOCATORIA DE LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (NO APLICA)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 181
FORMATO DA-7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de
contratación [N° de Invitación a cuando menos tres personas y objeto], que acuerdan suscribir
[NOMBRE DEL ORGANISMO], representado en este acto por [Nombre del Presidente de la
Invitación a cuando menos tres personas], en su carácter de Presidente de la Invitación a cuando
menos tres personas, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________,
representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se
le denominará el “licitante", de conformidad con el Art. 24 frac. VII del RLOPSRM al tenor de las
siguientes consideraciones y compromisos:
CONSIDERACIONES
I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación
obedezca a una estrategia de ética y transparencia.
II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos
los integrantes de la sociedad.
III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en
fuente de conductas irregulares.
IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir
en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.
V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el
proceso de contratación.
VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las
partes.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
COMPROMISOS
I.- Del “licitante”
1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación
cumplan con los compromisos aquí pactados.
2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.
3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los
recursos públicos destinados al proyecto.
4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta
los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y
eficiencia.
5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya
obtenido en el proceso de contratación
6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y
en su caso, la realización del proyecto.
7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad
o la nación.
8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la
contratación para sí o para terceros.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 182
9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
II.- De Pemex
1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el
proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente
pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de
sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.
2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y
conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del
proyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en
el proceso de contratación.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la
empresa.
7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la
sociedad y la nación.
DECLARACIONES
III.- Del “licitante”
Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de Pemex, induzcan o alteren las evaluaciones
de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto
que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.
La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común
acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.
Por “Pemex” Por el “licitante”
Nombre y firma del Servidor Público Nombre y firma del Representante
(Presidente de la Invitación a cuando Legal
menos tres personas)
Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el
representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este
documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.
Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la Invitación a
cuando menos tres personas
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 183
FORMATO DA-8
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR], y con relación a lo señalado en los artículos 38, último párrafo de la LOPSRM, y 24
fracción VIII del RLOPSRM manifiesto lo siguiente:
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación a la fecha prevista para
firma del contrato respectivo, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.
Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a
requerimiento de la dependencia o entidad convocante, en caso de empate técnico.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la
proposición.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 184
FORMATO DA-9
MANIFESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA
ECONÓMICA
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
Hoja 1 de X
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que la información correspondiente a la propuesta técnico-económica
presentada esta debidamente clasificada en los términos de lo dispuesto en los Capítulos III de la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IV, V y VI de su Reglamento así como por
los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Lo anterior derivado de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, apartados III.-Documentos y V.-Información;
de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Relación de Anexos de la Propuesta Clasificados
Anexo no. Carácter de la
Información.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]
La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la
proposición.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 185
FORMATO DA-10
Escrito mediante el cual el Contratista y el (los) subcontratista(s) manifiestan su solidaridad en lo que
respecta al Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para Contratistas y
Proveedores (DG-SASIPA-SI-08200).
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 186
Parte II: Contenido de la propuesta técnica
DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de
la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, sus anexos y las modificaciones
que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de
ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como
haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación
permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro
correspondiente.
DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.
DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con
características técnicas y magnitud similares.
DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable
su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada
de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las
personas que se subcontratarán.
DT-6 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por
los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones
financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
DT-7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas
con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que
se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;
tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare
ganador”.
DT-8 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen
extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los
anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se
cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminación de precios o de subsidios.
DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del
RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de la Convocatoria de
Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
DT-10 Carta de Conocimiento de la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y sus
Anexos
DT-11 Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo (sin monto)
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 187
FORMATO DT-1
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato
de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos
conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la Convocatoria de
Invitación a cuando menos tres personas, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que
la convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la
proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la
propia convocante y el programa de suministro correspondiente.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal
debidamente facultado, o Representante
Común en el caso de una propuesta
conjuntas]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 188
FORMATO DT-2
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE
PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 189
FORMATO DT-3
CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE,
IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 190
FORMATO DT-4
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y
LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.
En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad
técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de
las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU
PARTICIPACIÓN
EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE
DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.
A).-ENCABEZADO:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPUESTA.
FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O
REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE
UNA PROPUESTA CONJUNTA.
TEXTO:
CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LA
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS.
LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS
TRABAJOS.
IMPORTES: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN
PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE
FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO
SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.
FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN
Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL
MES Y EL AÑO).
TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON
REALIZADOS POR EL LICITANTE.
OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE
CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE
DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE
DOCUMENTO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 191
RAZON SOCIAL DEL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°: LICITANTE DOCUMENTO
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:
DT-4
HOJA: DE:
FIRMA DEL LICITANTE
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA
REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN
IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS
REALIZADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS POR POR
CONTRATANTE TOTAL EJERCIDO INICIO TERMINACIÓN (LICITANTE
OBRAS EJERCER
)
NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEBERÁ SER
ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO
A EFECTO DE APLICAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN IV DE ESTAS CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LOS LICITANTES
DEBERÁN INCLUIR, EN ESTE DOCUMENTO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS LOS PROYECTOS, DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, EN QUE HAYAN
PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 192
FORMATO DT-5
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del
contrato de obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS
TRABAJOS A DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto lo siguiente:
Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en la Convocatoria de
Invitación a cuando menos tres personas son:
_____________________________________
(*) Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista Trabajos que Realizará
(*) NOTA: Se deberá anexar a este formato el currículum y documentación que demuestre
fehacientemente la experiencia y capacidad técnica y económica del (los) subcontratista(s) propuestos,
en los trabajos que realizará.
Además deberá incluir carta emitida por cada uno de éstos en la que manifiesten que aceptan la
realización de los trabajos en caso de que la proposición del licitante sea la ganadora.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal
debidamente facultado, o Representante
Común en el caso de una propuesta
conjuntas]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA 193
FORMATO DT-6
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN
INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS
ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
Hoja No. 194
FORMATO DT-7
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA,
DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL
CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 195
NOMBRE DEL FORMATO
LICITANTE DT-7
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:
HOJA: DE:
FIRMA DEL
LICITANTE
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE PARA LLEVAR A CABO
LA OBRA (SIN MONTOS).
N° Maquinaria o Equipo Marca Modelo Usos Capacidad Tipo y Propio Fecha en que se Otras
consec actuales potencia del Arrendado con opción a compra dispondrá en el sitio Especificaciones
utivo motor Arrendado sin opción a compra de los trabajos
En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador
En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de
construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en la Convocatoria
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 196
FORMATO DT-8
(Preferentemente en papel membretado del licitante)
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
En referencia a la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas N°. ____________, que
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS] lleva a cabo para la adjudicación del contrato de
obra pública a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto que los precios consignados en mi propuesta de los materiales y equipos de instalación
permanente de origen extranjero señalados por la Secretaría de Economía, no están cotizados en condiciones
de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.
Protesto lo necesario
________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta
conjuntas]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 197
FORMATO DT-9
CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________
(LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A
TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS
MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ____________ N° [NUMERO
DE INVITACIÓN], REFERENTE A: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)
I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen
Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________
volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la
Ciudad de ________., Lic. __________.
I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal
de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de
______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________,
Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)
II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.
II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal
de dicha persona, mediante ______________.
II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________,
Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.
III.- las partes declaran:
III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de las
Convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas _______número ______, referente a__________.
III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma
conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.
Al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO.
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación
pública _________, número _________, referente a, _____________.
SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se
obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número
_________ lo siguiente:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 198
I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que
tendrá en el grupo)
II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)
_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que
tendrá en el grupo)
TERCERA.- DOMICILIO COMÚN.
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número
_______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.
CUARTA REPRESENTANTE COMÚN.
Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del
representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y
necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y
cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.
QUINTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la Invitación a cuando
menos tres personas número _______________.
El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la
Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.
________________ __________________
[nombre de cada persona] [nombre de cada persona]
[representante legal de cada persona] [representante legal de cada persona]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 199
FORMATO DT-10
CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS Y SUS ANEXOS
[ En papel membretado del Licitante ]
[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]
[ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
PRESENTE:
Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de la
Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas y sus Anexos, incluyendo las aclaraciones y
modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas y en las ____ Juntas de Aclaraciones
celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Invitación a cuando menos tres personas N°
_________________ para la ejecución de la Obra consistente en [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A
DESARROLLAR]
Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del
contrato respectivo, entregaré a [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
, toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la Invitación a cuando menos tres
personas, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de
proposición conjunta).
El Contenido de la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas y sus Anexos así como las
aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS
MEXICANOS]
, por conducto de [ORGANISMO SUBSIDIARIO/PETRÓLEOS MEXICANOS]
, es el que a continuación se detalla
Contenido de la Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas y sus Anexos
CONTENIDO DEL PAQUETE DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA [NOMBRE DE
LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.
Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.
Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)
SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.
Criterios de Evaluación Técnica
Criterios de Evaluación Económica
Criterios de Adjudicación
SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 200
1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
2. ___ CARTAS ACLARATORIAS.
3. ___ NOTAS ACLARATORIAS
ATENTAMENTE,
_________________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta
conjuntas]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 201
DT-11
INVITACIÓN A CUANDO
FORMATO
MENOS TRES PERSONAS N°:
DT-11
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
N° : CONCEPTO:
UNIDAD : CANTIDAD:
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
UNIDAD CANTIDAD
PERMANENTE
MANO DE OBRA
CATEGORÍA
Equipo de Seguridad (Ks) ________
Herramienta Menor (Kh) ________
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 202
PARTE ECONÓMICA
DE-1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y
costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos
DE-2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición:
Formato DE-2A De los materiales más significativos y equipos de instalación
permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de
medición y sus importes.
Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal que intervendrá
directamente en la ejecución de los trabajos.
Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el
contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de
medición y sus importes (con montos).
DE-3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el
RLOPSRM, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integración de los salarios.
Formato DE-3A.- Análisis, Cálculo e Integración del Factor de Salario Real.
DE-4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos
de máquinas y equipos nuevos; además deberán integrar dentro de los costos horarios los
manuales y/o fichas técnicas de los fabricantes y proveedores de toda la maquinaria a
considerar.
DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales
DE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
DE-7 Utilidad propuesta por el licitante.
DE-7A Integración de cargos adicionales
DE-8 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la
ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del
artículo 26 del RLOPSRM se deberá señalar el precio ofertado por el licitante.
DE-9 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de
trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y
del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá
para formalizar el contrato correspondiente
DE-10 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 203
DE-11 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los
siguientes rubros:
a. De la mano de obra;
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y
características;
c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en
unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 204
FORMATO DE-1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTAN AL MENOS
EL 80 % DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN Y DE LOS CUALES EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SON LOS IDENTIFICADOS CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE
PARTIDAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE EN EL SUPUESTO CASO DE QUE LOS CONCEPTOS
INDICADOS ANTERIORMENTE, NO SUMEN AL MENOS EL PORCENTAJE INDICADO, EL LICITANTE
DEBERÁ INCLUIR CONCEPTOS ADICIONALES EN ORDEN DE IMPORTANCIA DEL IMPORTE DE LA
PROPUESTA, HASTA ALCANZAR ESTE PORCENTAJE. EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 15
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO,
DEBERÁ ENTREGAR EL COMPLEMENTO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LOS QUE
DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO:
Relación de conceptos
LOS INDICADOS EN EL ANEXO “C” DE ESTA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 205
INVITACIÓN A CUANDO FORMATO
MENOS TRES PERSONAS N°:
DE-1
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA :
DE :
OBJETO:
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
N° : CONCEPTO:
UNIDAD : CANTIDAD:
MATERIALES Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
INSTALACIÓN PERMANENTE UNITARIO
SUMA $
MANO DE OBRA
CATEGORÍA
SUMA $
Equipo de Seguridad (Ks) ________ (suma MO)
Herramienta Menor (Kh) ________ (suma MO)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
SUMA $
COSTO DIRECTO (CD) = TOTAL $
PORCENTAJE IMPORTE
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y
UTILIDAD
COSTO INDIRECTO (CI) = % CI x ( CD)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = % CF x ( CD + CI)
CARGO POR UTILIDAD (CU) = % C U x ( CD + CI + CF )
CARGOS ADICIONALES (CA) = % CA x (CD+CI+CF+CU)
PRECIO UNITARIO = ( CD + CI + CF + CU + CA. )
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 206
FORMATO DE-2
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:
FORMATO DE-2A DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.
FORMATO DE-2B DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE
INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS.
FORMATO DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE
PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO
LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 207
FORMATO DE-2A
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS
POR EL CONTRATISTA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS N°:
FORMATO
DE-2A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE LOS
MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA
N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
TOTAL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 208
FORMATO DE-2B
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, DE CATEGORÍAS
DE MANO DE OBRA
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS N°:
FORMATO
DE-2B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE
MANO DE OBRA
FACTOR DE
SALARIO SALARIO
N°. CATEGORÍA UNIDAD SALARIO CANTIDAD IMPORTE
BASE REAL
REAL
TOTAL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 209
FORMATO DE-2C
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS N°:
FORMATO
DE-2C
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE
TOTAL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 210
FORMATO DE-3
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE
MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS
SALARIOS;
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 211
FORMATO DE-3A
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CATEGORIA:____________________________________________________________________
CONCEPTO
1 DÍAS DE PERCEPCIÓN PAGADOS AL AÑO
1.1 Días Calendario
1.2 Días de Aguinaldo
1.3 Días prima Vacacional (_____días X_____%)
1 Días de Percepción Pagados al Año SUMA
2 DÍAS NO LABORABLES PAGADOS AL AÑO
2.1 Días de Descanso (séptimo día)
2.2 Días de Vacaciones
2.3 Días Festivos Oficiales
2.4 Días por Condiciones Climatológicas
2.5 Celebración 18 de Marzo
2.6 Días por Costumbres
2.7 Días por Enfermedad
2 Días no laborables Pagados al Año SUMA
3 DÍAS EFECTIVOS LABORABLES AL AÑO
=(1.1-2)=(________-_______)=_______
4 DÍAS EQUIVALENTES POR PRESTACIONES AL
AÑO
5 DÍAS EQUIVALENTES DE COSTO ANUAL
=(1+4)=(________+_______)=_______
6 FACTOR DE SALARIO REAL
=(5/3)=(________/_______)=_______
LICITANTE
_________________________________________________
[Nombre y Firma del representante legal debidamente autorizado]
Nota: El cálculo del factor de salario real deberán realizarlo para cada categoría utilizadas, y deberá incluir las prestaciones
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para Trabajadores
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 212
FORMATO DE-4
INVITACIÓN A CUANDO FORMATO
MENOS TRES PERSONAS N°:
DE-4
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO ________________
_____
( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP
EQUIPO
( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN
( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP
ACCESORIOS Y/O PIEZAS HP x Fo )
ESPECIALES
( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE LITROS/
COMBUSTIBLE HR.
( Vr ) VALOR DE RESCATE __ % $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
Vm
( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE HORAS
LUBRICANTE
( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/
HR
( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR HORAS ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
AÑO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
SEGUROS
( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O HORAS
PZAS. ESP.
( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR % ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR HORAS
Y MENOR TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE LITROS/ ( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO
CAMBIO DE LUB. =C/t HR
I.- CARGOS FIJOS :
I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / =
Ve
I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea =
I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea =
I.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =
( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS
II.- CONSUMOS :
II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc =
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 213
II.2.- OTRAS FUENTES DE =
ENERGÍA
II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = =
II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. Ae = Pa /Va = =
ESP.
( 2 ) SUMA CONSUMOS
III.- OPERACIÓN :
CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
( Sr ) = $
III.1.- OPERACIÓN Po = =
Sr / Ht =
( 3 ) SUMA OPERACIÓN
COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )
= $
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 214
FORMATO DE-5
INVITACIÓN A CUANDO FORMATO
MENOS TRES PERSONAS N°:
DE-5
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN
CENTRAL CAMPO
I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TÉCNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y
C.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS
INCISOS A, B Y C.
F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO
EN LOS INCISOS A, B Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS
INCISOS A, B Y C
( SUBTOTALES ) $ =
II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A.- EDIFICIOS Y LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C.- BODEGAS
D.- INSTALACIONES GENERALES
E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
G.- CAMPAMENTOS
( SUBTOTALES ) $ =
III. SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y
LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
( SUBTOTALES ) $ =
IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 215
C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO
( SUBTOTALES ) $ =
V. GASTOS DE OFICINA
A.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN
D.- SITUACIÓN DE FONDOS
E.- COPIAS Y DUPLICADOS
F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN
( SUBTOTALES ) $ =
VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
VII. SEGURIDAD E HIGIENE
VIII. SEGUROS Y FIANZAS
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE
ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
( SUBTOTALES ) $ =
TOTALES DE INDIRECTOS $ =
COSTO TOTAL DE INDIRECTOS
TOTAL COSTO DIRECTO
PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = %
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 216
FORMATO DE-6
INVITACIÓN A CUANDO FECHA DE INICIO: FORMATO
MENOS TRES PERSONAS
DE-6
N°:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __
OBJETO:
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO
TASA DE INTERÉS:
CONCEPTO MES
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
ANTICIPOS
ESTIMACIONES DE OBRA MENOS
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
TOTAL DE INGRESOS MENSUALES
INGRESOS ACUMULADOS
EGRESOS
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
ANTICIPOS PARA COMPRA DE
MAQUINARIA Y EQUIPO E
INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES
EGRESOS ACUMULADOS
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y
EGRESOS ACUMULADOS
COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL
COSTO DEL FINANCIAMIENTO
ACUMULADO
PORCENTAJE DE TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO x 100 = %
FINANCIAMIENTO = ACUMULADO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
Nota: El invitado adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 217
FORMATO DE-7
INVITACIÓN A CUANDO FORMATO
MENOS TRES PERSONAS N°:
DE-7
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
CONCEPTO
(1). GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA
$
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS)
(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $
TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] %
NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 218
FORMATO DE-7A
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS N°:
FORMATO
DE-7A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOJA :
DE :
FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
CARGOS ADICIONALES
CONCEPTO PORCENTAJE (%)
1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP 0.50%
5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO
2. IMPUESTOS LOCALES %
(CUANDO APLIQUE)
3. IMPUESTOS FEDERALES %
(CUANDO APLIQUE)
TOTALES %
Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y federales, deberá anexar su desglose y la
documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 219
FORMATO DE-8
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 26 DEL RLOPSRM SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 220
FORMATO DE-9
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA,
CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE
LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 221
FORMATO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES DE-9
PERSONAS:
HOJA: DE
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
OBJETO:
ANEXO “C” CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO UNITARIO
N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CON IMPORTE
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE CON LETRA:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 222
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PERSONAS N°: PROPOSICIONES:
FORMATO
OBJETO:
DE-10
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
[PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE] CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
PARTID SUB [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] IMPORTE
A PARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
PARCIAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por [PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE] los importes de los trabajos por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de [PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 166
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES FECHA DE PRESENTACIÓN DE
PERSONAS N°: PROPOSICIONES: FORMATO
DE-11-A
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] DE LA
MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
[ PERIODO DETERMINADO POR LA
N° CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD CONVOCANTE] IMPORTE TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] los importes por utilización de mano de obra.
El licitante adecuará el número de columnas de [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de
ejecución
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 224
INVITACIÓN A CUANDO MENOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE
TRES PERSONAS N°: PROPOSICIONES:
FORMATO
OBJETO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE-11-B
HHOJA __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DE __
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS
PARCIALES Y TOTALES
[ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] IMPORTE
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] los importes por utilización de maquinaria y equipo de
construcción
El licitante adecuará el número de columnas de [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de
ejecución
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 225
INVITACIÓN A CUANDO MENOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
TRES PERSONAS N°:
FORMATO
OBJETO: DE-11-C
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
HOJA __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DE __
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE]L DE LOS
MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
[ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] IMPORTE
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] los importes por utilización de los materiales y equipos de
instalación permanente.
El licitante adecuará el número de columnas de [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de
ejecución
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 226
INVITACIÓN A CUANDO MENOS FECHA DE PRESENTACIÓN DE
TRES PERSONAS N°: PROPOSICIONES:
FORMATO
OBJETO: DE-11-D
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN [PERIODO DETERMINADO POR LA
CONVOCANTE] DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
[ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] IMPORTE
N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] importes por utilización de personal profesional, técnico,
administrativo de servicio
El licitante adecuará el número de columnas de [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de
ejecución
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 227
SECCIÓN IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE
ADJUDICACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:
I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada;
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten
con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los
trabajos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación
profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de
las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado,
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de
los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los
mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de
ejecución considerado en su propuesta, y
VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las
características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en la Convocatoria
de Invitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:
a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de
los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;
b. Que el invitado tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c. El grado en que el invitado depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.
Además se verificará lo siguiente:
I. De los programas:
a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por
la convocante;
b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general
de los trabajos;
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 228
c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a
realizar;
d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que
los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y
e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos
presentados en los programas;
II. De la maquinaria y equipo:
a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Invitación a cuando menos tres
personas, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;
b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el
procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y
c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
III. De los materiales:
a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el invitado
para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios,
mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se
trate, y
b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las
Convocatoria y
IV. De la mano de obra:
a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos;
b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto
por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la
ejecución de los conceptos más significativos.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 229
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
En general para la evaluación económica de las propuestas se considerarán, entre otros, los siguientes
aspectos:
I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada, y
II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes
con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región
en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.
A precio Unitario se deberá verificar
I. Del presupuesto de obra:
a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el
importe del precio unitario;
b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra,
los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el
que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado
con letra cuando no se tenga dicho análisis, y
c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones
correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis
comparativo de las proposiciones;
II. Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado
de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:
a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano
de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los
análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios
vigentes en el mercado;
d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores,
conforme a lo previsto en el RLOPSRM;
e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando
para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto
de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que
se trate, y
f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de
construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo
analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados;
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 230
III. Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:
a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes
con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas
en la Convocatoria de Invitación;
b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que
prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y
c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen
los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;
IV. Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:
a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el
monto del costo directo;
b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo
a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los
de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la
Convocatoria de Invitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario
específico;
V. Se verificará que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:
a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de
las estimaciones la amortización de los anticipos;
b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos;
c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico
específico;
d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución
valorizado con montos mensuales, y
e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada
por el invitado sea congruente con lo que se establezca en la Convocatoria de la
Invitación;
VI. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 231
contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las
deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;
VII. Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos
que la integran, y
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución
general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya
proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta
Convocatoria de Invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la LOPSRM y el
RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas,
el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente
para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos
que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
En caso de empate técnico entre los licitantes, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato, en igualdad de
condiciones, al licitante que tenga en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad,
cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al
momento del cierre de la invitación pública.
Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más
conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios,
parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:
I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el
más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.
En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado
solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:
PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n
Donde:
PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”
PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.
PPj = Precio de la proposición “j”
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluación.
Cuando en la Convocatoria de los procedimientos de contratación se indique expresamente para
efectos del criterio precio el relativo al menor valor presente, se podrán considerar los gastos de
inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate
de las obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a
considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos
y el valor de rescate referidos.
Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la obra o
servicios relacionados con las mismas se encuentren asociados a la producción de bienes y servicios en
los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 232
SECCIÓN V
MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS
Modelo de Contrato
Formatos para firma del contrato
DI-1 Texto para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos
DI-2 Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución del
anticipo otorgado (NO APLICA)
DI-4 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad
DI-5 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los
subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria
DI-6 Documento SAT
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 233
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
ÍNDICE
DECLARACIONES
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO
TERCERA. FORMA DE PAGO
CUARTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
QUINTA. RETENCIONES
SEXTA. GASTOS FINANCIEROS
SÉPTIMA. PAGOS EN EXCESO
OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS
NOVENA. PENAS CONVENCIONALES
DÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN
DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA
DÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN
DÉCIMA TERCERA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DÉCIMA SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA
VICIOS OCULTOS
DÉCIMA SÉPTIMA PÓLIZAS DE SEGURO
DÉCIMA OCTAVA. REPRESENTANTES AUTORIZADOS
DÉCIMA NOVENA. SUBCONTRATACIÓN
VIGÉSIMA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES
VIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
VIGÉSIMA SEGUNDA. BITÁCORA ELECTRÓNICA
VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
VIGÉSIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
VIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
TRIGÉSIMA. RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O
ADMINISTRATIVO
TRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN
TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS
TRIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE Y [JURISDICCIÓN O ARBITRAJE].
TRIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA FISCAL
TRIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES
TRIGÉSIMA SEXTA. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO
CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO:
CLÁUSULA. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA. ANTICIPOS
CLÁUSULA. OTRAS ESTIPULACIONES
CLÁUSULA. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CLÁUSULA. OBLIGACIÓN SOLIDARIA
CLÁUSULA. PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL
CLÁUSULA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR
LOS TRABAJOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 234
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE [PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO], A QUIEN SE LE
DENOMINARÁ [PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO], REPRESENTADO POR
EL [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE (PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMO
SUBSIDIARIO)], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DE (PETRÓLEOS
MEXICANOS U ORGANISMO SUBSIDIARIO)], Y POR LA OTRA [NOMBRE DEL CONTRATISTA], A
QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR [NOMBRE DEL
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE
DEL CONTRATISTA], DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] declara a través de su apoderado/representante que:
A) TRATÁNDOSE DE PETRÓLEOS MEXICANOS
EsI.1.- organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos,
un
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto llevar a cabo la exploración, la
explotación y las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo,
demás hidrocarburos y la petroquímica básica, así como ejercer la conducción central y la
dirección estratégica de la industria petrolera en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus Reglamentos, y celebrar, entre otros, toda clase
de actos, convenios y contratos, de conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el
28 de noviembre de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.
B) TRATÁNDOSE DE ORGANISMO SUBSIDIARIO
Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, publicada el 16 de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y tiene por
objeto [en este espacio, especificar el objeto del organismo] y continúa realizando dichas
actividades, en cumplimiento de su objeto, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la
Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la
Federación.
I.2.- A) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE PETRÓLEOS
MEXICANOS O DIRECTORES CORPORATIVOS,
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de [Director General o Director Corporativo]
de Petróleos Mexicanos, en términos del Artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos CUANDO
APLIQUE: y con la protocolización de su nombramiento, según se acredita mediante el testimonio
de la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada
ante la fe del Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario].
B) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN DE DIRECTORES GENERALES DE
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Director General de [Organismo
Subsidiario] en términos del los Artículos 5 y Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos
Mexicanos, Artículo 11 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y
Artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales CUANDO APLIQUE: y con la
protocolización de su nombramiento, según se acredita mediante el testimonio de la Escritura
Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del
Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario].
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 235
C) TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SUBDIRECTORES DE
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Subdirector de [Organismo Subsidiario]
en términos del los Artículos 5 y Tercero Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos y Artículo
11 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios CUANDO APLIQUE: y
con la protocolización de su nombramiento, según se acredita mediante el testimonio de la
Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe
del Notario Público [No. del notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario].
D) TRATÁNDOSE DE DE FUNCIONARIOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS
A), B) Y C). APLICA PARA SUBDIRECTORES CORPORATIVOS.
Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. [Número
de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del
notario] de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], mismas que a la fecha no le han sido
revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
I.3.- Cuenta con la autorización del presupuesto para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato,
según consta en (Señalar documento en donde conste la autorización).
I.4.- Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante [Forma de adjudicación y datos
del procedimiento], con fundamento en los artículos [Número de artículo] de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
I.5.- Su domicilio para efectos del presente contrato es [Ubicación en oficinas de (Petróleos Mexicanos
u organismo subsidiario)] y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC de
(Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario)].
II.- El CONTRATISTA declara a través de su apoderado/representante que:
II.1.- EN CASO DE SER PERSONA MORAL:
Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura
Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario
Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida
y fecha].
[NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁ ADECUAR LA
REDACCIÓN E INCORPORAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS
CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE DEBERÁN
ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS Y, EN SU CASO, PROTOCOLIZADOS]
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA:
Es una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita mediante [acta de
nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial
para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente
contrato.
II.2.- EN CASO DE PODER OTORGADO EN EL PAÍS:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 236
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita
mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en
caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente
inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)] otorgada
ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario],
mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma
del presente contrato.
[NOTA:
LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTEN LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
DEL CONTRATISTA, DEBERA SER INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE DICHO PODER SEA GENERAL]
En caso de poder otorgado en el extranjero:
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita
mediante el poder otorgado en el extranjero, [Datos de identificación del instrumento] mismas que
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente
contrato.
[NOTA:
SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO
DEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO]
En caso de poder otorgado en el extranjero y que la legislación local requiera la
protocolización del documento:
Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita
mediante la protocolización del poder que le fue otorgado en el extranjero, realizada a través de la
Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe
del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que
no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente
contrato.
[NOTA:
ADEMÁS DEL PODER DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, SE DEBERÁ REQUERIR EL
DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBIDAMENTE APOSTILLADO O
LEGALIZADO]
II.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando
como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno
extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo
derecho derivado de este contrato.
EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA:
Es una persona de nacionalidad [indicar nacionalidad] y conviene en considerarse como mexicana
por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de gobierno extranjero alguno bajo
pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este
contrato
II.4.- EN CASO DE SER RESIDENTE EN EL PAÍS:
Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su
número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista].
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 237
EN CASO DE SER RESIDENTE EN EL EXTRANJERO:
Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su
número de [señalar número y documento equivalente al RFC en el país del contratista].
II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y cuenta con la experiencia
necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.
II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y demás
disposiciones administrativas expedidas en materia de obras públicas y de servicios relacionados
con las mismas; (iii) el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y lo aplicable
del Marco Normativo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro
de Energía de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los procedimientos de trabajo,
las especificaciones de construcción vigentes en [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y
las especificaciones particulares de los trabajos, el programa de ejecución general de los trabajos
y los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.
II.7.- Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, las condiciones
ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienen en su
ejecución, así como los conceptos referidos en la fracción I del artículo 26 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato,
y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los artículos 51 y 78 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
II.9.- OPCIÓN 1. APLICA EN CONTRATOS CUYO MONTO NO EXCEDA $300,000.00 M.N., SIN
INCLUIR EL IVA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL
EJERCICIO QUE CORRESPONDA Y SE ESTABLECERÁ EL PÁRRAFO SEGÚN
CORRESPONDA
Al momento de la celebración del presente contrato, se encuentra al corriente en el pago de todas
sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación.
LAS DOS OPCIONES SIGUIENTES APLICAN EN CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA A
$300,000.00 M.N., SIN INCLUIR EL IVA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN
MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA Y SE ESTABLECERÁ EL
PÁRRAFO SEGÚN CORRESPONDA.
OPCIÓN 2
De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación, ha presentado a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
documento actualizado expedido por el Sistema de Administración Tributaria de acuerdo a lo
establecido en el punto [ _______ ] de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año [ ________ ].
OPCIÓN 3
De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación, ha presentado a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el
acuse de recepción con el que comprueba que ha realizado la solicitud de opinión respecto del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria prevista en
el punto [ _______ ] de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año [ ________ ].
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 238
EN CASO DE SER RESIDENTE EN EL EXTRANJERO:
No tiene establecimiento permanente en el país y que, durante la ejecución del presente contrato,
no tiene la intención de crearlo; sin embargo, de llegarse a constituir conforme a las leyes
aplicables, se compromete a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], así como a
cumplir con sus obligaciones fiscales en la República Mexicana.
II.10.- EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA:
Con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, las personas participantes en la proposición presentaron una propuesta conjunta
dentro de la Licitación Pública [Nacional o Internacional] Número [ ____ ], y con fundamento en la
disposición referida y en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, celebraron un convenio privado de propuesta conjunta de fecha [
__________________ ], mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo [señalar
número de anexo], por el cual son responsables [solidarios o mancomunados] en la ejecución de
los trabajos en términos del presente contrato.
[NOTA: EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÒN].
Tomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse de conformidad con las
siguientes:
CLÁUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] requiere y el
PRIMERA CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los
trabajos consistentes en: [Descripción del objeto del contrato]
EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN
ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A
EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 50 DE SU REGLAMENTO, Y
AÑADIR LA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA.
SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe del contrato] más el
Impuesto al Valor Agregado.
NOTA: TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CUYA EJECUCIÓN REBASE UN EJERCICIO
PRESUPUESTAL SE DEBERÁ DETERMINAR TANTO EL PRESUPUESTO TOTAL, COMO EL
RELATIVO A LOS EJERCICIOS DE QUE SE TRATE Y SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO.
La asignación para el presente ejercicio es de: $ [Monto con número] ([Monto con letra]), más el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
TERCERA FORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago
total por unidad de concepto de trabajo terminado conforme a las disposiciones del Contrato. Dichos
precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e
indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier
otra obligación estipulada en el Contrato que el CONTRATISTA deba cubrir.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 239
El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de
estimaciones que abarcarán periodos [semanales / quincenales / mensuales] y serán presentadas por
el CONTRATISTA a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma
que será [indicar los días de corte]; si las estimaciones no son presentadas en el término antes
señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA. La fecha de
presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora. La
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no
mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las
correspondientes estimaciones.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario], bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el
CONTRATISTA haya entregado la factura correspondiente, fecha que se hará constar en la bitácora
de los trabajos y en las propias estimaciones.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que
les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable
de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y
administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de
alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los
gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento, así como el de las estimaciones
autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se efectuarán en los términos
dispuestos en los artículos 106 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, respectivamente.
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse
sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el
pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] de cualquier obligación relacionada a dicho pago.
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario automático
en la cuenta [No. de cuenta], de la institución de crédito autorizada para operar en [establecer lugar
de pago], seleccionada por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar
un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una
cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a
través de la ventanilla única ubicada en [ubicación de la ventanilla única], con antelación a la
presentación a la citada ventanilla única de la(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se
trate.
Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación
plena de los trabajos, ya que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], se reserva
expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago
en exceso o del pago de lo indebido que se haya efectuado.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA
PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA
SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.
[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de
todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA
PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU
PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 240
PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN:
[Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter
de contratistas], sin perjuicio del convenio de propuesta conjunta señalado en la declaración II.10 del
presente contrato, en términos del contrato de asociación en participación celebrado y en términos del
artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que [denominación o razón social seguida
de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], será quien presente las facturas de
todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario] no será responsable por la forma en que [denominación o razón
social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe
de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente
contrato.
PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN
MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Las obligaciones de pago denominadas en moneda extranjera para ser cumplidas en la República
Mexicana, se solventarán en moneda nacional al tipo de cambio vigente que publique el Banco de
México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha en que se haga dicho pago.
Si el CONTRATISTA no entrega sus estimaciones en el plazo mencionado en el procedimiento antes
referido, el pago que realice [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] no cubrirá la diferencia
cambiaria que en su caso resultare entre la fecha en que se debió pagar originalmente y el día en que
el mismo se hizo efectivo.
PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL EN EL QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN
MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL
EXTRANJERO SE PODRÁ UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
Los pagos se efectuarán en [moneda extranjera], mediante depósito bancario en la cuenta señalada
para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.
CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTAN CUENTAS POR PAGAR EN
CADENAS PRODUCTIVAS Y SE REALICEN OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO
ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL PORTAL DE NAFIN CADENAS PRODUCTIVAS, SE DEBERÁ
CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEXTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS “DISPOSICIONES
GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO”, PUBLICADAS EL 6 DE ABRIL DE 2009 EN EL DOF.
Una vez autorizada la estimación correspondiente, el CONTRATISTA en un plazo no mayor de
[cantidad de días] días naturales deberá entregar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], la
factura correspondiente y la entidad deberá registrar en Cadenas Productivas la recepción de la
misma. Los términos para la recepción de la factura como para el registro de la misma, deberán
quedar comprendidos dentro de los 20 (veinte) días para el pago a que hace mención el artículo 54
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
CUARTA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá transferir los derechos y
obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera
otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos
Mexicanos u Organismo Subsidiario] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término
de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el
plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haya dado respuesta por
escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SÓLO APLICA PARA LOS CASOS EN LOS CUALES EL
CONTRATISTA REQUIERA DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR
ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 241
No obstante lo anterior, el CONTRATISTA también podrá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] su consentimiento para ceder los derechos de cobro para adquirir
financiamiento para la ejecución de los trabajos, respecto de las estimaciones por trabajos realizados
hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente
terminados. [Petróleos Mexicanos u Organismo Subsidiario] resolverá en los mismos términos antes
señalados.
LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS APLICAN EN TODOS LOS CASOS
El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y [Petróleos Mexicanos u Organismo
Subsidiario] otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente
Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no
exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las Partes se obligan al
procedimiento establecido en las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007.
Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por el CONTRATISTA se
origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El trámite para
ceder los derechos de cobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el derecho de solicitar
reprogramación de los trabajos o una prórroga a la fecha de terminación.
QUINTA RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en
cada una las siguientes retenciones:
a).- EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de
la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de
los trabajos y que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] entregará a la Tesorería de la
Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
b).- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de
Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario] entregará a la institución antes mencionada.
[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN EL INCISO (b), SÓLO PROCEDE CUANDO EL
CONTRATISTA MANIFIESTE POR ESCRITO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ESTÁ
DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE LA MISMA.
SEXTA GASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste
de costos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a solicitud del CONTRATISTA, deberá
pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las mismas a disposición del CONTRATISTA, de conformidad con el
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
SÉPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a
lo señalado en la cláusula denominada “GASTOS FINANCIEROS” del presente contrato. Los cargos
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA
sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.
OCTAVA AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos directos que integran
los precios unitarios del presente contrato.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 242
Procederá el ajuste de costos directos con base en lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás relativos aplicables de su Reglamento; el
procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la fracción [señalar la fracción
determinada] del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y
la aplicación del respectivo procedimiento se sujetará a lo previsto en el artículo 58 de la misma.
EN LOS CASOS EN QUE PARTE O TODO EL CONTRATO SEA EN MONEDA EXTRANJERA, SE
DEBERÁ INCLUIR EL MECANISMO DE AJUSTE DE COSTOS Y PERIODOS DE REVISIÓN
ESTABLECIDOS DESDE LA CONVOCATORIA.
NOVENA PENAS CONVENCIONALES.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por
causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al
programa de ejecución convenido, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] le aplicará las penas
convencionales siguientes:
1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. En caso de que el
CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a
él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas
en el programa de ejecución aprobado, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] le
aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la
fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al [Porcentaje de
penalización con número] % ([Porcentaje de penalización con letra] por ciento) sobre la
diferencia acumulada [semanal, quincenal o mensual (según corresponda a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones)] de los trabajos programados y los realmente
ejecutados.
Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención,
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], al realizar la comparación entre los
trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no
ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de
lo siguiente:
a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre
las dos retenciones.
b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos
retenciones.
c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad
adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes
inmediato anterior, permanecerá en poder de [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario].
Cuando [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], de conformidad con lo anterior,
reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se
generará gasto financiero alguno.
Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] verificará que el CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los
mismos. Si como resultado de dicha verificación, [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere
incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto
continuarán en poder de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y tendrán el
carácter de definitivas.
No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los
trabajos, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] opte por exigirle al CONTRATISTA
la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales
establecidas en el numeral 2 de la presente cláusula, [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario], hará efectivas las mismas contra el importe de las retenciones definitivas
hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente
el importe de las retenciones definitivas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
descontará al CONTRATISTA de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 243
de las penas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula.
2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA
CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA no
concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste
reconoce y acepta que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá optar por
exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena
convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la
terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional
establecida, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] aplicará el [Porcentaje de pena
convencional con número] % ([Porcentaje de pena convencional con letra] por ciento) del
importe equivalente a los trabajos faltantes por ejecutar. Para efectos de la determinación
del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará
como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los
mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho importe se
disminuirá progresivamente de conformidad con el avance [semanal/quincenal/mensual,
según se haya pactado la fecha de corte para el pago de las estimaciones] en la ejecución
de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los
trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.
CUANDO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS SE REQUIERAN ESTABLECER FECHAS DE
EVENTOS CRÍTICOS, SE INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS,
3. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE FECHAS O EVENTOS CRÍTICOS. Las partes
acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no
concluya las actividades o acontecimientos considerados como fechas o eventos críticos
conforme al programa de ejecución general de los trabajos contenido en el anexo [anexo en el
que se establecen las fechas o eventos críticos] del presente contrato, en las fechas señaladas
para tal efecto en dicho anexo, el CONTRATISTA admite que [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] deduzca de las estimaciones por concepto de trabajos ejecutados, una
cantidad equivalente al [porcentaje con número y letra] del monto correspondiente a las
actividades de la fecha o evento crítico no concluido, misma que se aplicará por cada día
natural de atraso y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.
El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha establecida para la
culminación de la partida considerada como fecha o evento crítico, incluyendo las
modificaciones que se hubieren acordado formalmente por las partes mediante los convenios
correspondientes e incluyendo el importe de los ajustes de costos que, en su caso, se hubieren
otorgado.
Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno
de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se
obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] mediante cheque certificado
el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario el CONTRATISTA admite que
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haga efectiva la garantía de cumplimiento.
Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] exige el cumplimiento del presente contrato
de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el
CONTRATISTA deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora
respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el
cumplimiento de la obligación.
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso
fortuito o de fuerza mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro el plazo o cuando
el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por
cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo,
se harán las modificaciones que procedan.
DÉCIMA PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato
en [establecer el número con letra y número] días naturales a partir del día [Fecha de inicio] y a
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 244
concluirlos a más tardar el día [Fecha de terminación], de conformidad con el programa de ejecución
general que forma parte integrante de este contrato como anexo [número de anexo].
DÉCIMA VIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se
PRIMERA formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de
las partes en el contrato.
DÉCIMA PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señalada en la cláusula
SEGUNDA denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo
de ejecución del contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los
siguientes eventos:
(a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la
fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por un período de tiempo igual al de la
suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el
CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su solicitud por escrito de
prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera
previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el
CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que
proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de
ejecución actualizado;
(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a
cualquier acto u omisión de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] o de otro contratista que
trabaje en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de
terminación del plazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que los trabajos, o
parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el
CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] su solicitud por escrito de
prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera
previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el
CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que
proceda la prórroga, se deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente, formalizarse el
convenio respectivo y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y
(c) En caso de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] ordene la suspensión de los
trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula denominada “SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO”.
DÉCIMA TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
TERCERA CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución de los trabajos, [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la
necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por
escrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos de
emergencia en que no sea posible esperar su autorización.
En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez
ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al residente de obra en la
siguiente estimación. [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados.
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente
en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios
unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los
artículos 76, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
DÉCIMA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y explícitas, mediante convenio por
CUARTA escrito, las partes podrán modificar el monto, el plazo o los términos y condiciones originales del
contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 245
Mismas y demás relativos aplicables de su Reglamento.
DÉCIMA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos
QUINTA fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y
que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables,
imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo
sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o
fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no),
actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.
En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo
dispuesto en las cláusulas “PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN” y “SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO” de este contrato.
En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se
estará a lo dispuesto en la cláusula “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” de este
contrato.
CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN COSTA AFUERA, Y CUANDO ASÍ LO CONSIDERE
EL ÁREA TÉCNICA QUE ESTÁ REQUIRIENDO LOS TRABAJOS, SE INCLUIRÁ EN ESTE
PUNTO LA SIGUIENTE REDACCIÓN:
Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costa fuera, se deberá aplicar
lo establecido en [numeral y anexo en el que se establece esta información].
DÉCIMA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.-
SEXTA
INDICAR EL ENCABEZADO DE LA CLÁUSULA QUE APLIQUE AL CASO CONCRETO,
SELECCIONANDO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
CUANDO SE TRATE DE FIANZA.
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] previo a la firma del contrato, póliza
de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora
autorizada, a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación
sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto
de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la
garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario]].
(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier
tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca
vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los
respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal
competente.
(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y
con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada
únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 246
ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción,
este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que
soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción
que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a
controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este
supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil
inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede
el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia
del reclamo.
(E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario] en la inteligencia que la conformidad para la liberación
deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario];
(F) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la
garantía contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo
previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el
presente contrato.
(G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento
de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
5.- Cuantificación del incumplimiento.
LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SÓLO
SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A
ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO OBTENIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CALIDAD Y CANTIDAD (GARANTÍAS DE PROCESO):
(H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente
contrato no sean útiles o aprovechables por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y
no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en
la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total
del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la
exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este
contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible
puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede
ser útil o aprovechable para [(Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario)], en
consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de
estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad
con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar
la exigibilidad del importe total garantizado.
(I) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en
caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario].
CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] previo a la firma del presente
contrato, carta de crédito stand by por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o
confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario].
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 247
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario], de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación
sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto
de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la
garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario];
(B) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del
presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada.
(C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el cumplimiento del
presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con
entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago
distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se
hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como
conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.
(D) Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito standby
en caso de que no entregue la garantía contra defectos, vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.
TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.
En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente contrato y/o sus
anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
previo a la formalización del instrumento legal respectivo, o a más tardar en el momento de su
formalización, el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los
términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del
convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega,
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá determinar la rescisión administrativa del
contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio
deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente
presentada por el CONTRATISTA.
CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA
SE SUJETARÁ, EN LO CONDUCENTE, A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Siempre y cuando el presente contrato se esté cumpliendo en los términos pactados, la garantía
deberá sustituirse por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos aún no
ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si
los hubiere, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 61 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se presentará dentro de los 15
(quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito al
CONTRATISTA.
EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
En términos del último párrafo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] exceptúa al CONTRATISTA de la
presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario] de reclamar por la vía judicial, los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y que resulten a cargo
del CONTRATISTA.
GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 248
Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA
quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente
contrato y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos,
el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente al
5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir
de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido una responsabilidad a cargo del contratista.
Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por
institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el
Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad que emita la
Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato.
Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada
o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto
apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de
garantía de calidad que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del
presente contrato.
Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste
deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El
fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos
deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
Si la garantía contra defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en
los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de
haberse expedido carta de crédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación
inmediata.
Quedarán a salvo los derechos de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para exigir el pago
de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.
DÉCIMA PÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de
SÉPTIMA seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario.
[EN LOS SIGUIENTE CASOS SE DEBERÁ SOLICITAR SEGUROS ESPECÍFICOS:
A) CONTRATOS QUE CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN O MANTENIMIENTO DE
POZOS, SOLICITAR COBERTURAS DE SEGURO QUE CONTEMPLEN CONTROL DE POZOS.
B) CONTRATOS QUE CONTEMPLEN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (NUEVAS OBRAS,
REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, ADICIONES, MEJORAS) Y CUYO IMPORTE TOTAL EXCEDA
LOS 5 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SOLICITAR
COBERTURAS DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 249
C)SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN UN MISMO PROYECTO U OBRA, DOS O
MÁS CONTRATISTAS REALIZAN TRABAJOS SIMULTÁNEAMENTE Y EL IMPORTE TOTAL
EXCEDE LOS 5 MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL ÁREA
OPERATIVA DEBERÁ SOLICITAR A LA GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS CON AL MENOS
6 MESES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE FALLO DE LA LICITACIÓN, EL ANÁLISIS DEL
ESQUEMA DE COBERTURA, PARA QUE ÉSTA DETERMINE LA ESTRUCTURA DE
ASEGURAMIENTO DEL PROYECTO.]
DÉCIMA REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con
OCTAVA anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las
funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 84 de su reglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se
señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con
posterioridad al inicio de los trabajos.
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que
dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el
proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos
establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la
vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección
ambiental, así como un coordinador mismos que deberán conocer el proyecto, así como las normas y
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así como las disposiciones en esas materias
contenidas en el Anexo [Indicar el nombre del documento en el que se establece esta información].
El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, no podrá
fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del
CONTRATISTA.
En cualquier momento, por causas justificadas, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá
solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar
a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.
DÉCIMA [SÓLO EN EL CASO QUE APLIQUE]
NOVENA
SUBCONTRATACIÓN.- En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de
los trabajos o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, que no
haya incluido en su proposición como trabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización a
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] con [indicar número de días] días naturales de
anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre
del posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la
información suficiente para que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] esté en condiciones de
evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la
entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] tendrá un período de [indicar número de días] días naturales a partir de la
fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional
solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que
transcurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] haya
aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.
En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 250
autorización a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en los términos señalados en la
presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de
ejecución.
Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTA subcontratar los
trabajos objeto de este contrato en su totalidad.
No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de la calidad
y de la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Los
subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario].
VIGÉSIMA RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como
empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores.
El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores o terceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en
trabajos contratados con o para [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], presenten en su
contra o en contra de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y en caso de que se involucre a
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier
juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato;
asimismo, le resarcirá a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en cuanto éste así se lo solicite
por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de
honorarios de abogados.
VIGÉSIMA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.- El CONTRATISTA será el único responsable de la
PRIMERA ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones
de seguridad e higiene de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para la ejecución de los
trabajos, establecidos en el anexo [Indicar el nombre del documento en el que se establece la
información de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental] del presente contrato
y a las instrucciones que al efecto le señale [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para lo
cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos
objeto del presente contrato.
Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las órdenes de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] dadas por escrito, éste
ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional
alguna por ello. En este caso, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], si lo estima necesario,
podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el
presente contrato para su terminación.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso
establecidas en el presente instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra
y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando
sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada
una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de
cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 251
que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó
deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas,
demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo
honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán
responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 90 y 91 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de
SEGUNDA Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y
seguimiento de la bitácora de obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa de
computación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”; sujetándose, para tal efecto,
a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo [señalar número de anexo].
Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presente contrato al término
Bitácora, se entenderá hecha al programa de computación denominado “Bitácora Electrónica de la
Industria Petrolera”.
VIGÉSIMA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los
TERCERA artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y
138 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.
Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A
efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos,
indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones
del presente contrato. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra] días
naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra
verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta
circunstanciada correspondiente.
EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO
RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato,
siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y
conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la residencia de obra, por escrito
o a través de la bitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los [días para
llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha en la que se haya
comunicado la terminación de los trabajos, la residencia de obra verificará que los trabajos se
encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente y
exhibir la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
EL PÁRRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS:
Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra observa deficiencias en la terminación
de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o
especificaciones del contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a
efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En
este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el
período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] opte por la rescisión del contrato.
Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean
para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación
establecida en el acta de recepción, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] solicitará su
reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer
directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 252
aplicables, con cargo al CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los
bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario] en el plazo solicitado, [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses
una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula denominada
“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS” de
este contrato.
VIGÉSIMA FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, [Petróleos
CUARTA Mexicanos u organismo subsidiario] a través de la residencia de obra, y el CONTRATISTA deberán
elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se
harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139 al 143 de su Reglamento. El
documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá
contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] tiene la facultad de
QUINTA suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que
éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la
terminación del contrato, para lo cual [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] notificará al
CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra
levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 117
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión,
sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el
suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad del CONTRATISTA.
Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a[Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la
suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo
establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que
se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 116 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados de
forma mensual y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será
levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad
alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución
establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables
señalados en el segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la
cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” del presente acuerdo de
voluntades.
VIGÉSIMA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
SEXTA podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 253
que al efecto haga al CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 120, 121, 122 y 123 de su
reglamento.
VIGÉSIMA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
SÉPTIMA podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los siguientes casos:
1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente
contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada
conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el
supervisor;
4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se
considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así como cuando [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;
5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles;
6).- Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la
autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con
la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
8).- Si el CONTRATISTA no da a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás
aplicables
INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO
REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD:
10).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;
INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA
EXTRANJERO:
11).- Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el
contrato; y
ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE
PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 254
Cuando sea [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] quien determine rescindir el contrato,
dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello
que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el
CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente
y obtenga la declaración respectiva.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la
determinación respectiva, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos
aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a
la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
Una vez comunicado por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario ] el inicio del procedimiento de
rescisión del contrato, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] procederá a tomar inmediata
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del
CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual
deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito
correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos
derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito.
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los
trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de
los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de
fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de
realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 132
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario] concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no
ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su
importe, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] procederá conforme a lo señalado en el
artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario] optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el
sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El CONTRATISTA estará obligado a devolver a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], en un
plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
VIGÉSIMA PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] considera que
OCTAVA el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este
contrato, se procederá conforme a lo siguiente:
1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, [Petróleos Mexicanos u organismo
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 255
subsidiario] contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el CONTRATISTA. La determinación de dar o no
por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
CONTRATISTA dentro de dicho plazo.
En caso de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] resuelva rescindir el contrato, dicha
rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para
que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EN CASO DE QUE EL CONTRATO VAYA A SER FIRMADO POR CUALQUIER FUNCIONARIO
PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, DISTINTO DE LOS SUBDIRECTORES DE PETRÓLEOS
MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, AGREGAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe el presente contrato en
nombre y representación de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] o el servidor público que
cuente con facultades para tal efecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno de
los trámites relacionados con el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato,
señalando de forma enunciativa y no limitativa lo siguiente: determinar el inicio del procedimiento de
rescisión administrativa, tramitar todas las etapas del mismo y para determinar su rescisión
administrativa, y demás actos que por el procedimiento administrativo de rescisión sean necesarios.
VIGÉSIMA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños,
NOVENA datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier
forma, desarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados
al CONTRATISTA por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en relación con la ejecución de
los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario]
INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:
El CONTRATISTA le otorga a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] una licencia
permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso
(patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a
documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos,
muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la
ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por el CONTRATISTA o
proporcionada o entregada a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] por el CONTRATISTA
durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido
por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas,
borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información
propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] que hubiere sido desarrollada,
producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus
empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será propiedad de
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] una vez creado, tanto si fue entregada o no a
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en el momento de la creación, debiendo, en su caso,
ser entregada a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] cuando éste lo requiera.
Si [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá
hacer todo aquello que sea necesario, a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y en
la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del
resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor;
en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que
resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario].
El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad
exclusiva de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], y no podrá usarla o reproducirla total ni
parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento
previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 256
El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la
medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer
información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo
oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario].
Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas
las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de
procedimientos, en consulta con [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para asegurar la
confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su
revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya
sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición del
mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del
público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal del CONTRATISTA.
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella
información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier
soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el
procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o
documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo
de [número de años] años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.
TRIGÉSIMA RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.- Cuando surja
algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o
ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los [número de días, con número
y letra] días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra,
a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo
en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la
diferencia de que se trate.
El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y,
por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo
en los términos de esta cláusula.
Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los
elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de [número de días, con
número y letra] días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el
CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases
contractuales de su decisión.
Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTA contará con un plazo
de [número de días, con número y letra] días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso
contrario se tendrá por aceptada.
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la
orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.
Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que
el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.
Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 257
El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente
manera:
El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario],
con copia al residente de obra, indicando los temas en discrepancia, dentro de los [número de días,
con número y letra] días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la
determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia
de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con
la documentación que los compruebe;
b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con número de anexo.
[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], podrá resolver por sí misma
la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA,
o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA
el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.
[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, el área
designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la
desechará. Si la discrepancia no es desechada, [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u
organismo subsidiario], o en su caso, el área designada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el
inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para
presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con
su solicitud. [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso,
el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al
CONTRATISTA dentro de un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales contados a
partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.
Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada
deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a su inicio.
Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el
[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], o en su caso, el área
designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que
corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así
el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo
con efectos jurídicos concernientes a las partes.
TRIGÉSIMA CONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula denominada
PRIMERA “RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO”, o bien,
respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme
lo establecido en dicha cláusula, las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública
solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato. El procedimiento de
conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 95 a 97 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.
TRIGÉSIMA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u
SEGUNDA orden escrita emitida por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], el CONTRATISTA deberá
continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no
obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 258
carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.
TRIGÉSIMA EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO LA JURISDICCIÓN DE LOS
TERCERA TRIBUNALES FEDERALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que
surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de [indicar la ciudad], por lo tanto, el
CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de
su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.
EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO ARBITRAJE, SE INCLUIRÁ EL
SIGUIENTE PÁRRAFO:
LEY APLICABLE Y ARBITRAJE.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que
surja cualquier controversia o desavenencia entre las partes por interpretación de las cláusulas del
contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, las partes acuerdan expresamente someterse a
arbitraje conducido por [indicar la institución administradora], las reglas aplicables al procedimiento
serán las del Reglamento de Arbitraje de [señalar el reglamento], que estén en vigor en ese momento.
El número de árbitros será de 3 (tres), el idioma para conducir el arbitraje será el español, las leyes
aplicables al fondo de las controversias o desavenencias serán las Leyes Federales Mexicanas, la
sede del arbitraje será la ciudad de México, D.F., en los Estados Unidos Mexicanos.
No serán materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada del contrato así
como los casos que establezca el reglamento de la Ley.
Sin menoscabo de lo anterior, el CONTRATISTA admite en este acto que el desarrollo de todas las
audiencias y toda la substanciación del procedimiento conforme al calendario fijado por el tribunal para
la conducción del proceso arbitral, serán desahogadas sólo en idioma español, no obstante haberse
dispuesto cualquier disposición que prevea, disponga o se interprete como la posibilidad de que las
audiencias y la conducción del procedimiento puedan llevarse a cabo en idioma inglés o cualquier otro
idioma distinto al español, por tanto, el contratista renuncia expresamente a cualquier derecho que le
pudiere asistir en relación al hecho de poder desahogar las audiencias, el procedimiento y/o proceso
arbitral o cualesquier actuación relacionada con el mismo, en idioma distinto al español, incluyendo
disposiciones del procedimiento de licitación y cualquier intercambio de documentación o
comunicaciones respecto de dicho procedimiento o de la ejecución del contrato que se hayan
realizado en idioma distinto al español.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA PARA LOS DOS SUPUESTOS DE ESTA CLÁUSULA:
No obstante lo anterior, en caso de un reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo, el
CONTRATISTA deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula denominada
“RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO” y sólo en el
caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la
conciliación referida en la cláusula denominada “CONCILIACIÓN” (si se hubiere optado por ella), el
CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista en esta cláusula.
TRIGÉSIMA CLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás
CUARTA cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados
Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento
del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario], realice de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan
las leyes de la materia.
CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES
EXTRANJERAS, DEBERÁ SUSTITUIRSE EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LA SIGUIENTE
REDACCIÓN E INVARIABLEMENTE DEBERÁ SOLICITARSE LA SANCIÓN FISCAL DE LA
GERENCIA FISCAL O REPRESENTACIÓN FISCAL QUE CORRESPONDA, EN CUYO CASO, LA
REDACCIÓN DE LA PRESENTE CLÁUSULA PUEDE VARIAR.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 259
Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y
cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales
y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del otro contratante), tengan
obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.
Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], esté
obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.
TRIGÉSIMA NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere
QUINTA con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente:
Comunicaciones a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]:
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al
residente de obra o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de
mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: [Indicar domicilio].
Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por
cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado de [área
correspondiente] de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], en el domicilio que a continuación
se indica, marcando copia al residente de obra y/o al supervisor de [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] [Indicar domicilio].
Comunicaciones al CONTRATISTA:
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al
superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que
asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de
declaraciones de este contrato.
Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al
representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería
que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de
declaraciones de este contrato.
TRIGÉSIMA PRIORIDAD DE DOCUMENTOS.- Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de
SEXTA que existan contradicciones entre los diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán
las disposiciones contenidas en el contrato sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que
existan contradicciones entre los anexos, prevalecerán los anexos que se integren por documentos
que forman parte de la convocatoria a la licitación sobre los anexos que se integren por documentos
que formen parte de la proposición del CONTRATISTA.
TRIGÉSIMA ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los
SÉPTIMA anexos firmados de conformidad por ambas partes que a continuación se indican:
[NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACIÓN HOMOLOGADAS.]
ANEXO "A" RELACIÓN DE PLANOS.
ANEXO "B" NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COTIZA EL
CONTRATISTA.
ANEXO "D" PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO, A JUICIO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE Y TOMANDO
EN CONSIDERACIÓN LA MAGNITUD DE LAS OBRAS, SE REQUIERA QUE EL CONTRATISTA
ACREDITE QUE SU PERSONAL FUE DEBIDAMENTE CAPACITADO POR UNA EMPRESA
AUTORIZADA PARA ELLO, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, ASÍ COMO
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL; Y, EN SU CASO, DEBERÁ INCLUIRSE AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 260
NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.- Todo el personal del CONTRATISTA que
realice alguna actividad dentro de las instalaciones de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, estará obligado a cumplir las
disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas
en el anexo [Señalar número de anexo], sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el
Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] con posterioridad a la firma del presente Contrato.
De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a acreditar ante [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario], previamente al inicio de los trabajos que el personal que realizará los trabajos ha recibido,
en los últimos [Señalar número de meses con número y letra] meses capacitación por parte de una
empresa debidamente autorizada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en
las materias relacionadas con los trabajos a ejecutar, así como en materia de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Protección Ambiental.
En el supuesto de que el CONTRATISTA no acredite fehacientemente y a satisfacción de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario], que su personal ha recibido capacitación en materia de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, éste no podrá ingresar a las instalaciones de
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], por lo que cualquier atraso en el programa de ejecución
de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los
mismos o ampliar el plazo de ejecución del contrato.
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE SE OTORGUE ANTICIPO, COMO UNA
SUBCLÁUSULA EN LA CLÁUSULA DE MONTO DEL CONTRATO
ANTICIPOS.- [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] otorgará al CONTRATISTA un anticipo por
el [Porcentaje del anticipo con número] % ([Porcentaje del anticipo con letra] por ciento) de la asignación
presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, para que el CONTRATISTA realice en
el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así
como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se
instalen permanentemente y demás insumos que deberán proporcionar, correspondiéndole por este
concepto para el presente ejercicio, un importe de: [Importe del anticipo], más el Impuesto al Valor
Agregado.
Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el
CONTRATISTA [indicar la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación para la
presentación de la garantía, o bien dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de
notificación del fallo de adjudicación] [deberá presentar / presentó] a [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario], fianza que se [constituirá/ha constituido] por la totalidad del anticipo entregado, en la misma
moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas
debidamente autorizada y a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
El CONTRATISTA manifiesta expresamente:
(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil
aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de
las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro
saldo a favor de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier
tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 261
(C) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente
durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos
que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que
cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con
fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, que la excepción de subjudicidad se tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia
sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado
señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las
prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando
expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad
de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así
como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el
día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta (30) días naturales que le concede
el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del
reclamo.
(E) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado
haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], en la inteligencia que la conformidad para la liberación
deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario].
(F) Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta
de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede
debidamente integrada con la siguiente documentación:
1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.
2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.
3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.
4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento
que acredite fehacientemente la recepción del mismo.
5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas.
6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado.
7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.
El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos
conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio.
EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE ENTREGUE ANTICIPO INCLUIR EL
SIGUIENTE PÁRRAFO:
La entrega del anticipo para los ejercicios subsecuentes se hará dentro de los tres meses siguientes al
inicio de cada ejercicio. El CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
fecha que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] notifique por escrito el monto del anticipo que
se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate, deberá
presentar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] y a favor de éste, fianza por el importe del
mismo, en los términos de esta cláusula. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para
ajustar el costo financiero pactado en el presente contrato.
Para la amortización del o los anticipos otorgados, se procederá de acuerdo a lo establecido en el
artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En caso de rescisión del contrato ó terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará a
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 262
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al CONTRATISTA la determinación de dar por
rescindido el contrato o se convenga con él la terminación anticipada. Si el CONTRATISTA no reintegra
el saldo por amortizar en el plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía correspondiente y
cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento establecido en el párrafo primero
del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Se podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el
CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE
LLEVEN A CABO EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE
SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL
NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.
OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior
de las instalaciones de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], el CONTRATISTA, para la
realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los
derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICA A LOS CONTRATOS QUE CELEBREN PETRÓLEOS MEXICANOS,
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PEMEX REFINACIÓN, PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA
BÁSICA Y PEMEX PETROQUÍMICA CUYO MONTO TOTAL (LA SUMA DEL MONTO EN PESOS Y
EL EQUIVALENTE EN PESOS DEL MONTO COTIZADO EN OTRA DIVISA) SEA SUPERIOR A 150
MILLONES DE PESOS .
PARA DETERMINAR EL IMPORTE EQUIVALENTE EN PESOS, DEL MONTO COTIZADO EN OTRA
DIVISA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE PARA SOLVENTAR
OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA, PAGADERAS EN LA REPUBLICA
MEXICANA, QUE EL BANCO DE MÉXICO DETERMINE Y PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EN LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.
El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad
financiera y/o filial que éste designe para tal efecto, podrán hacer uso de recursos provenientes de
financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente contrato. El
CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas,
sobre los requisitos relacionados con la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento,
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.
La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma
del presente contrato, se integra al presente contrato como Anexo [número de anexo], en la inteligencia
de que [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier
aclaración o información adicional relativa a la Cédula a que se refiere esta cláusula, durante la vigencia
del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha Cédula llegara a
modificarse durante la vigencia de este contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento
de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], inmediatamente después de que el CONTRATISTA
tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente
contrato.
El CONTRATISTA se obliga a entregar la Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo
[número de anexo] denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”,
siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el
“Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación
Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este contrato. El
Instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente
página de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion).
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 263
El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el(las) área(s) responsable(s)
(“Módulo(s) de Financiamiento”) de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], con el fin de
proporcionar la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento, que en su caso
corresponda. El área responsable (“Módulo de Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de
Seguimiento de Documentación” y/o estampará el sello correspondiente, el cual formará parte de la
documentación soporte que el CONTRATISTA debe anexar a cada solicitud de pago que presente al
amparo de este contrato.
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] no estará obligado a emitir o entregar el “Comprobante
de Seguimiento de Documentación” y/o el sello correspondiente cuando el CONTRATISTA
injustificadamente no entregue la Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento que
corresponda.
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación,
aclaración o información adicional relativa a la Documentación Requerida por las Fuentes de
Financiamiento.
De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentación Requerida por
las Fuentes de Financiamiento deberá ser entregada a la persona (Banco Agente, Agencia de Crédito a
la Exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que [Petróleos Mexicanos u organismo
subsidiario] le indique oportunamente.
CLÁUSULA EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS Y SE INCLUIRÁ
AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:
OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter
de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes
firmantes con dicho carácter; y asimismo manifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se
adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo.
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ CUANDO APLIQUE, PARA LICITACIONES INTERNACIONALES,
DE ACUERDO A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO Y LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA Y PARA LICITACIONES NACIONALES, CUANDO SE CONSIDERE CONVENIENTE,
Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.
PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL.- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con un
porcentaje de contenido nacional del [porcentaje de contenido nacional de la proposición del licitante
ganador] del monto del contrato, determinado de acuerdo con lo indicado en el anexo [número de
anexo]. En ningún caso el CONTRATISTA podrá disminuir dicho porcentaje de contenido nacional, sin
el consentimiento previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], el cual sólo se
otorgará para el caso de que dicho porcentaje no resulte inferior al [porcentaje de contenido nacional
establecido en la convocatoria].
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el
CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, de conformidad con
la presente Cláusula, deberá ser autorizada por [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], siempre
que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones
del mismo y el programa de ejecución.
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] llevará a cabo la verificación del cumplimiento del
porcentaje de contenido nacional establecido en esta cláusula, una vez que el CONTRATISTA le haya
proporcionado la totalidad de las órdenes de compra de los equipos y materiales de instalación
permanente relacionados en el anexo [número de anexo]. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá
presentar a [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], la manifestación de origen de tales equipos
y materiales de instalación permanente. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de
llenado indicados en el Anexo [número de anexo].
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la
presente cláusula será causal de rescisión de este acuerdo de voluntades.
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICA CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 264
LLEVEN A CABO EN LAS INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS O DE SUS
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO
QUE LE CORRESPONDA.
DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La
ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula PLAZO DE
EJECUCIÓN y para tal efecto, [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] oportunamente
pondrá a disposición del CONTRATISTA, legal y materialmente, el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo. El incumplimiento de [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] a dicha
obligación, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los
trabajos. La entrega deberá constar por escrito.
CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICA CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS DE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO A REALIZARSE MEDIANTE ÓRDENES DE TRABAJO.
ÓRDENES DE TRABAJO.- Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a cabo mediante
órdenes de trabajo que al efecto emita [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario], entendiéndose
éstas como los documentos a través de los cuales se detallan los trabajos a realizar por parte del
CONTRATISTA.
A cada orden de trabajo se deberá adjuntar copia de los siguientes documentos:
I. Solicitud de pedido o documento análogo, mediante el cual se acredite que la entidad cuenta
con suficiencia presupuestal para cubrir el importe que representa la orden de trabajo de que
se trate.
II. Descripción de los trabajos a ejecutar por parte del CONTRATISTA.
El presente contrato se firma de conformidad en [Ciudad en donde se firma del contrato], en [número]
ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato].
[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario]
[Puesto del representante de [Petróleos
Mexicanos u organismo subsidiario]] REVISIÓN JURÍDICA
POR LA OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL
_____________________________________
___ [Nombre de quien hizo la revisión
[Nombre del representante de [Petróleos jurídica]
Mexicanos u organismo subsidiario]
REVISIÓN TÉCNICA REVISIÓN ADMINISTRATIVA
_____________________________________
__ [Nombre de quien hizo la revisión
[Nombre de quien hizo la revisión técnica] administrativa]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 265
EL CONTRATISTA
[Nombre del contratista]
________________________________________
_______
[Nombre del representante del contratista]
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 266
FORMATO DI-1
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 6. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTRATOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ ( MONTO DE LA FIANZA ) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A
DISPOSICIÓN DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) PARA GARANTIZAR POR __________________________________
EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL
MISMO CELEBRADO ENTRE ___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.
EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _____________________________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE
$__________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO
FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS
O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA
VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS
OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO
PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL
MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN
PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO
DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y EL CONTRATO GARANTIZADO.
EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE
NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA
PÓLIZA.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE
PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL
BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ
A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL
CONTRATO. LA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O
NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO
HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - - POR AUTORIDAD COMPETENTE.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA
DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA
OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL
CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS
ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE
EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 267
BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA
RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN
DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;
DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.);
DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,
ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO
QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 268
FORMATO DI-1A
FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY
(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)
Fecha de emisión
Banco Emisor
Nombre y domicilio completo
Beneficiario Fecha de vencimiento:
(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial Domicilio) (Día, Mes y Año)
Carta de Crédito Standby No. XXXXXX
Estimados señores:
Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No.
_____________ a f av o r de (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) (el
“Beneficiario”) por la c a nt id ad máxima de $ (importe con número, letra y moneda). Esta carta de
crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación
o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) con relación al contrato [o
convenio si ese es el caso] (número y fecha del contrato o convenio) celebrado entre (nombre,
denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) y el Beneficiario
así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza).
La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en ...
(domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes
documentos:
1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo,
manifestando el incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la
persona que asumió obligaciones con PEMEX).
2. Original o copia de Carta de crédito standby.
Condiciones especiales:
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 269
1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y
disposiciones múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de
pago podrán exceder del importe total de esta carta de crédito standby.
Carta de Crédito Standby No.XXXXXX
Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago
siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta
de crédito standby en o antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de
fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el
propio requerimiento de pago.
En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta
de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la
presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho
aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o facsímil (fax) que el Beneficiario
informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente
a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago
El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los
términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de
pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito.
En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación
por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto
día hábil inmediato siguiente a aquél en que el que el banco emisor reanude sus operaciones.
La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas “ISP 98” Prácticas
Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC
590.
Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante
los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de
México, Distrito Federal.
Atentamente,
BANCO EMISOR
NOMBRE Y FIRMA DE
FUNCIONARIOS FACULTADOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 270
(Hoja membretada del beneficiario)
Requerimiento de pago
Fecha: (fecha de presentación)
Banco emisor
(Denominación y domicilio)
Ref. Carta de Crédito Standby No.-------------
(Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) en su carácter de beneficiario de la
Carta de crédito standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que:
(Nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con PEMEX) ha
incumplido con los términos y condiciones suscritas en el contrato [convenio] no. (Numero y fecha
del contrato), específicamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por
lo que el beneficiario (Petróleos Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial) está en su
derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby.
Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra)
a la cuenta bancaria no. (Cuenta del banco) de (Nombre del banco) a nombre de (Petróleos
Mexicanos, Organismo Subsidiario o Empresa Filial).
Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.
Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado
Correo Electrónico
Teléfono
Fax
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 271
(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación a Carta de Crédito Standby)
(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)
Fecha de emisión
Banco Emisor
Nombre y domicilio completo. (Nombre, Denominación o Razón Social de la
persona que asumió obligaciones con Pemex)
Número del Contrato:
Contratista)
Beneficiario Referencia Banco Emisor
(Número de carta de crédito standby)
(PEMEX, Organismo Subsidiario o Empresa Filial, Domicilio Fiscal)
Modificación no. _____
Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del
propio crédito:
Dice:
( i n c l u i r t e x t o a c t u a l)
Debe decir:
(incluir nuevo texto)
Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio.
Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia.
Atentamente,
BANCO EMISOR
NOMBRE Y FIRMA DE
FUNCIONARIOS FACULTADOS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 272
FORMATO DI-2(NO APLICA)
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 7. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA GARANTIZAR LA DEBIDA
INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA.
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA $ (MONTO DEL ANTICIPO) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN
DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE TORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR ___________________________________ LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN,
APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE DE:
_________________________________, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LAS
OBRAS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NO._________, , QUE TIENE POR OBJETO _________________________EN
CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO DERIVADAS DE LA
FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN CONSIENTE
QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDE AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS
CONVENIDAS U OTORGADAS.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE
CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SI EL PROPIO FIADO
NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO Y PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL
PROPIO CONTRATO, O SI NO LO DEDUCE CORRECTAMENTE DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE PRESENTE PARA SER
ACEPTADAS Y APROBADAS POR EL BENEFICIARIO.
ESTA FIANZA TAMBIÉN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS, EN
AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE EL BENEFICIARIO HUBIERA ACEPTADO LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE
REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO DICHO ANTICIPO EN TODO O EN PARTE.
EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A EL BENEFICIARIO CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO
Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO. ESTA FIANZA
GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD NO AMORTIZADA DEL ANTICIPO Y SUS GASTOS FINANCIEROS, INDEPENDIENTEMENTE DEL
MOTIVO POR EL CUAL DICHO ANTICIPO NO HUBIERA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. ESTA PÓLIZA SE PODRÁ HACER EFECTIVA SIN
QUE PREVIAMENTE EXISTA COMPENSACIÓN. ESTA FIANZA DEBERÁ LIQUIDARSE AL BENEFICIARIO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
NUESTRO FIADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE LE HAYAN APLICADO LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN
TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL
PLAZO PACTADO PARA LA TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO O A PARTIR DE
QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.
ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA
O PRESTADOR DE SERVICIOS ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA Y EN
AQUELLOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL BENEFICIARIO LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS- SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O
NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO
HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - POR AUTORIDAD COMPETENTE.
LA AFIANZADORA SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE
COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN
QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO
GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN
RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA HASTA QUE EL ANTICIPO GARANTIZADO QUEDE
TOTALMENTE INVERTIDO, APLICADO, AMORTIZADO, DEDUCIDO Y DEVUELTO, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE
EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 273
CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN
RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O
DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA
DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ
SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 274
FORMATO DI-4
NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS
TEXTO 8. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN
DE (PEMEX, ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR __________________________ LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE
______________________________________ Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
NUESTRO FIADO.
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS
TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO
UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.
LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO
GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO
CONTRATO Y SUS ANEXOS.
EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL
BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS
REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.
EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE
FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.
LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO
DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A
PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA
EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD
EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.
EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS
RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN
ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA,
SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD COMPETENTE.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE
EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE
DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA
RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO;
NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN
DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA
DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA
PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.
FIN DEL TEXTO.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 275
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 276
FORMATO DI-5
SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE
MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN,
ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO
DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.
[NOMBRE DEL ORGANISMO]
Presente:
De acuerdo con la Convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas No. IDC-073/09 referente
a: “(DESCRIPCIÓN DE LA OBRA)”.
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por
mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del
desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad
migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las
actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su
Reglamento.
Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o
proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días
contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad
extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los
extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
Fechado a los _____ de __________ de _________
Atentamente.
_______________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal
Nombre o Razón Social del contratista
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IDC-073/09
HOJA No. 277
FORMATO DI-6
Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emite opinión sobre el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, como lo señala la regla I.2.1.17. fracción I, contenida en la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de Abril de
2009; en vigor desde 01 de Mayo de 2009, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación.
Este documento deberá de consultarse ante el SAT, preferentemente dentro de los tres
días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación
correspondiente.
En la solicitud de opinión al SAT deberán de incluir el correo electrónico del área de
contratación que se les indique para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá
en atención a su solicitud de opinión.
Las personas Físicas o Morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y
que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaración
periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar
total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán de realizar su solicitud de
opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que
corresponda al domicilio de la convocante.
